k.ú. Stará Ľubovňa - Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena za účelom realizácie stavby „IBV – Šibeničná hora“ v rámci, ktorej bude realizovaný stavebný objekt: „SO 105 Dažďová kanalizácia, Stará Ľubovňa“

ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA

                                   (ďalej ako „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare)

   uzatvorená podľa § 50a a § 151n a nasl. ust. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších
   predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“ v príslušnom gramatickom tvare) medzi zmluvnými stranami:

1/ Budúci povinný z vecného bremena:

Slovenská republika, v mene ktorej koná správca:

Obchodné meno:     SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,

                   štátny podnik

Sídlo:             Karloveská 2, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves

Právna forma:      štátny podnik

Zastúpený:         Ing. Jozef Moravčík, generálny riaditeľ

IČO:               36 022 047

DIČ:               2020066213

IČ DPH:            SK2020066213

Bankové spojenie:

IBAN:

Zapísaný:          Obchodný register Mestského súdu Bratislava III,

                   Oddiel Pš, vložka č. 427/B

Názov a adresa organizačnej zložky podniku, ktorej sa právny úkon týka a súčasne

adresa na doručovanie písomností:

                   SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

                   Povodie Hornádu, odštepný závod

                   Ďumbierska 14, 041 59 Košice – mestská časť Sever

(ďalej ako „budúci povinný z vecného bremena“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

2/ Budúci oprávnený z vecného bremena

Názov:             POĽNO-SPIŠ, s.r.o.

Sídlo:             Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa

Právna forma:      spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO:               36 730 165

DIČ:               2022322027

IČ DPH:            SK2022322027

Zapísaný:          Obchodný register Okresného súdu Prešov,

                   Oddiel Sro, vložka č. 18242/P

Zastúpený:         Marián Gurega, konateľ spoločnosti

(ďalej ako „budúci oprávnený z vecného bremena“ a spolu s budúcim povinným z vecného

bremena ďalej ako „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare).

                                                   Článok I.
                                            Úvodné ustanovenia

1. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, vykonáva v zmysle
     zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a zákona
     č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
     o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov,
     správu majetku štátu – nasledovných nehnuteľností, ktorých výlučným vlastníkom je
     Slovenská republika a to:

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena                             1/8

     - parcela registra KN C parcelné číslo 5547/1 o výmere 4 434 m2, druh pozemku
          vodná plocha, spoluvlastnícky podiel 1/1, katastrálne územie Stará Ľubovňa, obec
          Stará Ľubovňa, okres Stará Ľubovňa, zapísaná na LV č. 4800, vedenom Okresným
          úradom Stará Ľubovňa, katastrálny odbor,

     - parcela registra KN C parcelné číslo 5547/11 o výmere 678 m2, druh pozemku
          vodná plocha, spoluvlastnícky podiel 1/1, katastrálne územie Stará Ľubovňa, obec
          Stará Ľubovňa, okres Stará Ľubovňa, zapísaná na LV č. 4800, vedenom Okresným
          úradom Stará Ľubovňa, katastrálny odbor

     (ďalej ako „budúce zaťažené nehnuteľnosti“ v príslušnom gramatickom tvare).

2. Budúci oprávnený z vecného bremena je stavebníkom nasledovnej stavby:
     - „IBV – Šibeničná hora“ v rámci, ktorej bude realizovaný stavebný objekt: „SO 105
        Dažďová kanalizácia, Stará Ľubovňa“, súčasťou ktorého bude umiestnenie
        výustných objektov VO1 a VO2 do recipientu vodného toku Jarabinský potok
     (ďalej ako „ budúca oprávnená stavba“ v príslušnom gramatickom tvare).

                                                  Článok II.
                                              Predmet zmluvy

1. Vzhľadom na skutočnosť, že časť budúcej oprávnenej stavby sa bude realizovať
     na častiach budúcich zaťažených nehnuteľností, predmetom tejto zmluvy je záväzok
     zmluvných strán uzatvoriť za podmienok stanovených v tejto zmluve, zmluvu o zriadení
     vecného bremena, s obsahom dohodnutým v Článku IV. tejto zmluvy.

2. Touto zmluvou sa zmluvné strany zaväzujú, že do deväťdesiatich (90) kalendárnych dní
     odo dňa doručenia písomnej výzvy budúceho oprávneného z vecného bremena budúcemu
     povinnému z vecného bremena uzavrú spolu zmluvu o zriadení vecného bremena
     v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena, predmetom ktorej bude zriadenie
     vecného bremena na budúcich zaťažených nehnuteľnostiach v znení určenom podľa
     Článku IV. tejto zmluvy (ďalej aj ako „budúca zmluva“ v príslušnom gramatickom
     tvare).

3. Táto zmluva je pre budúceho oprávneného z vecného bremena dokladom k
     nehnuteľnostiam uvedeným v Článku I. odsek 1. tejto zmluvy, podľa § 58 ods. 2
     v nadväznosti na § 139 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
     poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ako iné právo k pozemku.

4. Pokiaľ ktorákoľvek zo zmluvných strán bezdôvodne odmietne uzatvorenie zmluvy
     o zriadení vecného bremena, je druhá zmluvná strana oprávnená domáhať sa na súde,
     aby vyhlásenie vôle bolo nahradené súdnym rozhodnutím.

5. Budúci povinný z vecného bremena nie je povinný uzavrieť zmluvu o zriadení vecného
     bremena, ak budúca oprávnená stavba nebude realizovaná na budúcich zaťažených
     nehnuteľnostiach. Budúci povinný z vecného bremena nie je povinný uzavrieť zmluvu
     o zriadení vecného bremena, ak budúca oprávnená stavba bude realizovaná v rozpore s
     podmienkami dohodnutými v tejto zmluve, v rozpore s odsúhlaseným projektom,
     v rozpore so stanoviskom budúceho povinného z vecného bremena vydaným
     pod č. CS SVP OZ KE 4943/2021/3 zo dňa 15.12.2021, resp. v rozpore so stanoviskami,
     ktoré budú vydané budúcim povinným z vecného bremena v budúcnosti, v rozpore so
     všeobecne záväznými právnymi predpismi, prípadne v rozpore s podmienkami
     a oprávnenými požiadavkami danými budúcim povinným z vecného bremena v priebehu
     výstavby. Stanovisko č. CS SVP OZ KE 4943/2021/3 zo dňa 15.12.2021 tvorí
     neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tejto zmluvy.

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  2/8

                                                  Článok III.
              Výzva na uzatvorenie budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena

1. Budúci oprávnený je povinný vyzvať do šesťdesiatich (60) kalendárnych dní po
     zrealizovaní budúcej oprávnenej stavby budúceho povinného z vecného bremena na
     uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena písomnou výzvou po vyhotovení
     geometrického plánu na zameranie rozsahu vecného bremena (porealizačné zameranie).
     V prípade, ak budúci oprávnený vo vyššie uvedenej lehote nevyzve písomnou výzvou
     budúceho povinného z vecného bremena na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného
     bremena, je budúci povinný z vecného bremena oprávnený uplatniť si u budúceho
     oprávneného zmluvnú pokutu vo výške dohodnutej jednorazovej odplaty za zriadenie
     vecného bremena, uvedenej v Článku IV. odsek 3. tejto zmluvy.

2. V prípade, ak príslušný stavebný úrad na žiadosť budúceho oprávneného pred
     uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena vydá rozhodnutie o povolení užívania
     budúcej oprávnenej stavby (ďalej len „kolaudačné rozhodnutie“ v príslušnom
     gramatickom tvare), budúci povinný z vecného bremena je oprávnený uplatniť si
     u budúceho oprávneného zmluvnú pokutu vo výške dohodnutej jednorazovej odplaty za
     zriadenie vecného bremena, uvedenej v Článku IV. odsek 3. tejto zmluvy.

3. Súčasťou výzvy, ako jej príloha, musí byť geometrický plán na zameranie rozsahu
     vecného bremena (ďalej len „geometrický plán“ v príslušnom gramatickom tvare), ktoré
     má byť budúcou zmluvou zriadené. Budúci oprávnený zabezpečí na vlastné náklady
     vypracovanie geometrického plánu na zameranie rozsahu vecného bremena
     po zrealizovaní budúcej oprávnenej stavby. Predpokladaný záber budúceho vecného
     bremena by mal predstavovať výmeru cca 20 m2.

4. Výzva na uzatvorenie budúcej zmluvy a akákoľvek korešpondencia s ňou spojená musí
     byť zaslaná doporučenou zásielkou na adresu budúceho povinného z vecného bremena,
     alebo na inú adresu, ktorú budúci povinný z vecného bremena budúcemu oprávnenému
     z vecného bremena písomne na tento účel oznámi.

5. V prípade, že budúci oprávnený nevyzve v lehote určenej v odseku 1. tohto Článku tejto
     zmluvy budúceho povinného z vecného bremena na uzatvorenie zmluvy o zriadení
     vecného bremena, je budúci povinný z vecného bremena oprávnený písomne vyzvať
     budúceho oprávneného na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena.

                                                  Článok IV.
                             Obsah zmluvy o zriadení vecného bremena

1. Povinný z vecného bremena uzatvára s oprávneným z vecného bremena zmluvu
     o zriadení vecného bremena „in personam“ v prospech oprávneného z vecného bremena,
     predmetom ktorej je zriadenie vecného bremena spočívajúce v povinnosti povinného
     z vecného bremena:
     a) strpieť na zaťažených nehnuteľnostiach uloženie, prevádzkovanie, údržbu, opravu
        a rekonštruovanie výustných objektov z dažďovej kanalizácie,
     b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup a prechod peši, vjazd, prejazd, výjazd vozidlami,
        mechanizmami oprávneného z vecného bremena na zaťažené nehnuteľnosti,
        v súvislosti s projektovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, resp. inými stavebnými
        úpravami, terénnymi úpravami, prevádzkovaním stavby alebo na účely opráv, údržby,
        kontroly oprávnenej stavby,
     c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo budúcemu oprávnenému z vecného bremena vo
        výkone jeho práv z vecného bremena podľa tejto zmluvy

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  3/8

     (ďalej ako „vecné bremeno“ v príslušnom gramatickom tvare).
2. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú, t.j. bez časového obmedzenia.
3. Vecné bremeno sa zriaďuje za odplatu – jednorazovú náhradu. Zmluvné strany sa

     v súlade s § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
     s prihliadnutím na typ vecného bremena, predpokladanú výmeru zaťažených
     nehnuteľností, rozsah núteného obmedzenia užívania zaťažených nehnuteľností a miestne
     pomery dohodli na jednorazovej náhrade za zriadenie vecného bremena vo výške
     1 900,00 € bez DPH (slovom: tisícdeväťsto eur) pri zábere vecného bremena do 50 m2.
     V prípade záberu nad 50 m² bude jednorazová náhrada za zriadenie vecného bremena
     stanovená v zmysle internej smernice povinného z vecného bremena, platnej v čase
     uzavretia zmluvy. K jednorazovej náhrade za zriadenie vecného bremena bude v zmysle
     zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
     pripočítaná sadzba DPH vo výške podľa právnej úpravy platnej v čase uzavretia zmluvy
     o zriadení vecného bremena.
4. Okrem jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena uvedenej v odseku 3. tohto
     Článku tejto zmluvy, oprávnený uhradí aj náklady spojené s návrhom na vklad do
     katastra nehnuteľností vo výške podľa aktuálneho sadzobníka správnych poplatkov
     a tiež náklady spojené s vyhotovením návrhu zmluvy vo výške 10,00 € bez DPH
     (slovom: desať eur). K nákladom spojeným s vyhotovením návrhu zmluvy bude v zmysle
     zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
     pripočítaná sadzba DPH vo výške podľa právnej úpravy platnej v čase uzavretia zmluvy
     o zriadení vecného bremena.
5. Oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje takto stanovenú odplatu – jednorazovú
     náhradu za zriadenie vecného bremena spolu s nákladmi spojenými s návrhom na vklad
     do katastra nehnuteľností a spolu s nákladmi spojenými s vyhotovením návrhu zmluvy
     uhradiť na základe zálohovej faktúry so 14 dňovou splatnosťou. Zálohová faktúra bude
     vystavená po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Za deň úhrady sa považuje deň, kedy
     sú finančné prostriedky pripísané na účet povinného z vecného bremena uvedený
     v záhlaví tejto zmluvy vo formáte IBAN.
6. Ak je oprávnený z vecného bremena v omeškaní s platením odplaty – jednorazovej
     náhrady podľa odseku 3. tohto Článku tejto zmluvy, povinný z vecného bremena má
     právo požadovať od oprávneného z vecného bremena popri plnení úroky z omeškania
     podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka a § 3 Nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z.,
     ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších
     predpisov. Zaplatením úrokov z omeškania nie je dotknuté právo povinného z vecného
     bremena na náhradu prípadne vzniknutej škody.
7. V prípade, že sa oprávnený z vecného bremena dostane do omeškania so zaplatením
     sankcie podľa odseku 6. tohto Článku tejto zmluvy, a to i v dodatočne písomne určenej
     lehote zo strany povinného z vecného bremena, nie dlhšej ako desať (10) kalendárnych
     dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na dodatočné uhradenie, je povinný z vecného
     bremena oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď
     bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy doručené oprávnenému z vecného
     bremena. V prípade, že povinný z vecného bremena využije svoje právo odstúpiť od tejto
     zmluvy, táto zmluva sa od počiatku zrušuje pričom zmluvné strany sú povinné vrátiť
     si navzájom všetko, čo na základe tejto zmluvy od seba prijali a oprávnený z vecného
     bremena je povinný uviesť zaťažené nehnuteľností do pôvodného stavu a na vlastné
     náklady odstrániť zrealizovanú stavbu. Odstúpením od tejto zmluvy nezaniká právo
     povinného z vecného bremena na náhradu vzniknutých škôd a nezanikajú ani iné
     ustanovenia tejto zmluvy, ktoré podľa prejavenej vôle zmluvných strán majú trvať aj po
     jej zániku.

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  4/8

8. Návrh na vklad vecného bremena bude podaný do katastra nehnuteľností až po uhradení
     jednorazovej odplaty v zmysle odseku 3. a odseku 4. tohto Článku tejto zmluvy.

9. Práva zodpovedajúce vecnému bremenu nadobudne oprávnený z vecného bremena
     právoplatnosťou rozhodnutia o povolení vkladu vecného bremena do katastra
     nehnuteľností, správny poplatok spojený s vkladom vecného bremena do katastra
     nehnuteľností uhradí na vlastné náklady oprávnený z vecného bremena.

10. Oprávnený z vecného bremena vyhlasuje, že v plnej miere rešpektuje a bude rešpektovať
     skutočnosť, že povinný z vecného bremena je oprávnený a bude na zaťažených
     nehnuteľnostiach vykonávať povinnosti vyplývajúce mu z platnej legislatívy a súvisiace
     so správou majetku štátu. Oprávnený z vecného bremena súčasne vyhlasuje,
     že oprávnenú stavbu realizoval v súlade s písomnými stanoviskami a vyjadreniami
     povinného z vecného bremena, predovšetkým so stanoviskami povinného z vecného
     bremena pod č. CS SVP OZ KE 4943/2021/3 zo dňa 15.12.2021 a v súlade s platnými
     povoleniami. V prípade, že sa vyhlásenie oprávneného z vecného bremena podľa
     predchádzajúcej vety preukáže ako nepravdivé:
     - oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje v celom rozsahu znášať prípadné škody,
        ktoré vzniknú v dôsledku realizácie oprávnenej stavby v rozpore s písomnými
        stanoviskami a vyjadreniami povinného z vecného bremena a/alebo v rozpore
        s platnými povoleniami,
     - povinný z vecného bremena nenesie žiadnu zodpovednosť a nie je povinný uhrádzať
        akúkoľvek škodu na majetku investora a oprávneného z vecného bremena, ktorá sa
        stane oprávnenému z vecného bremena v súvislosti s činnosťou povinného z vecného
        bremena vykonávanou na zaťažených nehnuteľnostiach.

11. Oprávnený z vecného bremena sa v zmysle § 53, ods. 1., písm. a) a e) zákona
     č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
     o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
     ako vlastník vodnej stavby zaväzuje:
     - udržiavať vodnú stavbu v riadnom stave a zabezpečovať jej údržbu a prevádzku tak,
        aby umožňovala plynulý prietok vody a nehatený odchod ľadu, riadnu prevádzku
        vodnej cesty a aby neohrozovala bezpečnosť osôb, majetku a vodohospodárskych
        a iných právom chránených záujmov,
    - odstraňovať predmety zachytené vodnou stavbou alebo zachytené na nej.

                                                  Článok V.
                                      Vyhlásenia zmluvných strán

1. Budúci povinný z vecného bremena vyhlasuje, že súhlasí s realizáciou budúcej
     oprávnenej stavby na budúcich zaťažených nehnuteľnostiach, a to za podmienok ďalej
     dohodnutých v tejto zmluve.

2. Budúci povinný z vecného bremena vyhlasuje, že:
     a) je oprávnený samostatne nakladať s budúcimi zaťaženými nehnuteľnosťami v celom
        rozsahu potrebnom pre platné uzavretie tejto zmluvy,
     b) nie sú podané žiadne návrhy na vklad akýchkoľvek práv k budúcim zaťaženým
        nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností a neexistujú žiadne faktické alebo právne
        prekážky, ktoré by bránili uzavrieť túto zmluvu,
    c) budúce zaťažené nehnuteľnosti nadobudol v súlade s platnými právnymi predpismi
        Slovenskej republiky a žiadna tretia osoba si neuplatňuje akékoľvek nároky k budúcim
        zaťaženým nehnuteľnostiam,

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  5/8

     d) nie je účastníkom žiadneho súdneho alebo iného sporu týkajúceho sa resp. súvisiaceho
        s budúcou zaťaženou nehnuteľnosťou.

3. Budúci povinný z vecného bremena sa zaväzuje, že sa až do okamihu splnenia alebo
     zániku všetkých povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy zdrží akéhokoľvek konania,
     ktoré by bránilo alebo znemožnilo uzatvoreniu budúcej zmluvy o zriadení vecného
     bremena v zmysle tejto zmluvy. Budúci povinný z vecného bremena sa najmä zaväzuje,
     že budúce zaťažené nehnuteľnosti ani ich časti, ktoré majú byť zaťažené vecným
     bremenom:
     a) neprevedie do vlastníctva inej osoby bez súhlasu budúceho oprávneného z vecného
        bremena a ani
     b) nezaťaží právom tretích osôb, ktoré by znemožnilo vykonávať práva zodpovedajúce
        vecnému bremenu budúcemu oprávnenému z vecného bremena.

4. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje:
     a) budúce zaťažené nehnuteľnosti užívať výlučne na účely podľa tejto zmluvy, v rozsahu
         a spôsobom vyplývajúcim z tejto zmluvy,
     b) udržiavať poriadok a čistotu počas a po každom vykonanom zásahu na budúcich
         zaťažených nehnuteľnostiach, uviesť budúce zaťažené nehnuteľnosti do rovnakého
         stavu, v akom boli pred vykonaním zásahu, pričom náklady na zachovanie, údržbu a
         úpravy budúcich zaťažených nehnuteľností bude budúci oprávnený z vecného
         bremena v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na prinavrátenie budúcich zaťažených
         nehnuteľností do pôvodného stavu po vykonaní práv vyplývajúcich mu z tejto
         zmluvy,
     c) dodržiavať podmienky uvedené v stanovisku budúceho povinného z vecného bremena
         pod číslom CS SVP OZ KE 4943/2021/3 zo dňa 15.12.2021, resp. v stanoviskách
         vydaných budúcim povinným z vecného bremena v budúcnosti,
     d) na vlastné náklady odstrániť škody na majetku budúceho povinného z vecného
         bremena, pokiaľ takéto budú spôsobené v súvislosti s vykonávaním činnosti
         budúceho oprávneného z vecného bremena na budúcich zaťažených
         nehnuteľnostiach.

5. Budúci povinný z vecného bremena si vyhradzuje právo vstupu na budúce zaťažené
     nehnuteľnosti, a to kedykoľvek, v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene
     zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
     predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

6. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje rešpektovať § 47 zákona č. 364/2004
     Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o
     priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a
     ustanovenia zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších
     predpisov.

7. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje vykonávať na budúcich zaťažených
     nehnuteľnostiach činnosti súvisiace s realizáciou budúcej oprávnenej stavby /terénne
     úpravy a stavebné práce/, výlučne v súlade s predchádzajúcimi písomnými stanoviskami
     budúceho povinného z vecného bremena, v súlade s právoplatnými povoleniami
     a s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Počas výstavby sa budúci oprávnený
     z vecného bremena zaväzuje manipulovať so stavebným materiálom a odpadom tak, aby
     nedošlo k znečisteniu okolitých povrchových vôd a podzemných vôd.

8. Prípadné škody vzniknuté v dôsledku nedodržania povinnosti uvedenej v odseku 7. tohto
     Článku tejto zmluvy znáša v plnom rozsahu budúci oprávnený z vecného bremena.

9. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje vykonávať na budúcich zaťažených
     nehnuteľnostiach len také terénne úpravy a stavebné úpravy, resp. iné činnosti

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  6/8

     vyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré umožnia vstup mobilnej technike budúceho povinného
     z vecného bremena v prípade nepredvídateľných okolností a živelných pohrôm.
10. Budúci povinný z vecného bremena nenesie žiadnu zodpovednosť a nie je povinný
     uhrádzať akúkoľvek škodu na zdraví ani na majetku, ktorá sa stane budúcemu
     oprávnenému z vecného bremena v súvislosti s jeho činnosťou vykonávanou na budúcich
     zaťažených nehnuteľnostiach. Budúci povinný z vecného bremena nezodpovedá za škody
     spôsobené na majetku budúceho oprávneného z vecného bremena, ktoré boli spôsobené
     živelnou pohromou, zvýšenými prietokmi vody alebo mimoriadnou udalosťou.
11. Budúci oprávnený z vecného bremena má nárok previesť práva a povinnosti budúceho
     oprávneného z vecného bremena vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu len
     s predchádzajúcim písomným súhlasom budúceho povinného z vecného bremena.
12. Zmluvné strany sa zaväzujú riadne a bez zbytočných odkladov plniť si povinnosti podľa
     tejto zmluvy. Porušenie povinností podľa odsekov 4., 6., 7., 9. a 11. tohto Článku tejto
     zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy a zakladá právo budúceho
     povinného z vecného bremena neuzavrieť budúcu zmluvu a od tejto zmluvy o budúcej
     zmluve odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o
     odstúpení od tejto zmluvy doručené budúcemu oprávnenému z vecného bremena.

                                                  Článok VI.
                                          Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na 2 (dva) roky odo dňa nadobudnutia
     účinnosti tejto zmluvy.

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
     a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia
     § 47a Občianskeho zákonníka a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.
     o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
     o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv.

3. Zmluvné strany berú na vedomie, že budúci povinný z vecného bremena je povinnou
     osobou v zmysle § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
     a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
     neskorších predpisov a súhlasia so zverejnením a sprístupnením obsahu tejto zmluvy.

4. Všetky práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou,
     sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka o tomto zmluvnom type
     a súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky v ich platnom znení.

5. Písomnosti zmluvných strán sa doručujú na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy
     a považujú sa za doručené, ak boli adresátom prevzaté alebo boli vrátené odosielateľovi
     ako nedoručiteľné a adresát svojim konaním alebo opomenutím zmaril doručenie
     písomnosti, v takomto prípade sa písomnosť považuje za doručenú uplynutím tretieho
     dňa odo dňa jej odoslania. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak adresát doručenie
     písomnosti odmietol a to dňom odmietnutia.

6. Zmenu adries na doručovanie sú si zmluvné strany povinné neodkladne, najneskôr však
     do desiatich (10) kalendárnych dní písomne oznámiť. Zmluvná strana nenesie
     zodpovednosť za prípadné nedoručenie korešpondencie, ak jej druhá zmluvná strana
     neoznámila zmenu svojej korešpondenčnej adresy.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti, oznámenia, resp. informácie podľa ustanovení
     tejto zmluvy (korešpondencia) vyhotovené v písomnej forme, prípadne zachytené
     na inom hmotnom nosiči, si môžu navzájom doručovať aj osobne, v takomto prípade
     je možné ju doručovať aj na inom mieste ako na adrese určenej podľa odseku 5. tohto

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  7/8

     Článku tejto zmluvy, ak sa na tomto mieste oprávnený zástupca zmluvnej strany na
     preberanie zásielok v čase doručenia zdržuje a ak sa na tomto mieste zmluvné strany
     súčasne dohodli, pričom prevzatie korešpondencie musí byť vždy riadne písomne
     potvrdené.
8. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné
     alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť
     ostatných ustanovení tejto zmluvy. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení
     tejto zmluvy a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne
     možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto
     zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
9. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť
     originálu, jeden (1) rovnopis si ponechá budúci oprávnený z vecného bremena, jeden (1)
     rovnopis si ponechá budúci povinný z vecného bremena.
10. Obsah tejto zmluvy je možné meniť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán,
     číslovanými dodatkami k tejto zmluve vyhotovenými v písomnej forme a podpísanými
     obomi zmluvnými stranami.
11. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú v plnom rozsahu spôsobilé k uvedeným právnym
     úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. Zmluvné strany vyhlasujú, že
     ich vôľa vyjadrená v tejto zmluve je vážna, slobodná a určitá, že prejavy vôle zmluvných
     strán sú dostatočne zrozumiteľné. Na znak súhlasu zmluvných strán s celým obsahom
     tejto zmluvy ju všetky zmluvné strany podpisujú.

Zoznam príloh:
Príloha č.1: Stanovisko č. CS SVP OZ KE 4943/2021/3 zo dňa 15.12.2021

V Bratislave, dňa:                                                 V Starej Ľubovni, dňa:

Budúci povinný z vecného bremena:                                  Budúci oprávnený z vecného bremena:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY                                          POĽNO-SPIŠ, s.r.o.
PODNIK, štátny podnik

.................................................................  .........................................................
        Ing. Jozef Moravčík                                                  Marián Gurega
           generálny riaditeľ                                              konateľ spoločnosti

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena                                                                            8/8