RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. OZ18-DNS-MECH - č. 8 -2

I                                      CUT.

                          LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

                                             organizačná zložka OZ Poľana
                                                 Kriváň 334, 962 04 Kriváň

                RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
                               č. OZ18-DNS-MECH -č.8 -2

uzatvorená v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) a
 príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
                        zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „rámcová dohoda“) medzi:

                                                 Článok 1
                                            Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno:            LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Sídlo:                    Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Organizačná zložka:       organizačná zložka OZ Poľana

Sídlo:                    Kriváň 334, 962 04 Kriváň

Právne zastúpený:         Ing. Anton Kamenský - vedúci organizačnej zložky

IČO:                      36 038 351

DIČ:                      2020087982

IČ DPH                    SK2020087982

Kontakt:                  045/ 5243201, lesy.polana@lesy.sk

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici dňa [vynechané], Oddiel Pš, vložka

Č.155S

(ďalej len „objednávateľ)
                                                                                a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:            STAVSTROJ združenie s.r.o.

Sídlo:                    96201 Zvolenská Slatina 1362
IČO:                      47428571

DIČ:                      2023866438
IČ DPH:                   SK2023866438

Č. účtu -IBAN:            SK19 1111 0000 0012 4770 6018

Právne zastúpený:         Miroslav Babie -konateľ
Kontakt:                  vo veciach zmluvných: Miroslav Babie, 0905632882, stavstroj@stavstroj-

                          zdruzenie.sk

                                          vo veciach technických: Miroslav Babie
obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri ŠR, vedenom Okresným súdom Banská

Bystrica, oddiel: Sro., vložka č.: 25014/S

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

                                                                                   strana 1 z 6

                       LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

                                                    organizačná zložka OZ Poľana

                                                        Kriváň 334, 962 04 Kriváň

           (objednávateľ a zhotovíte!' ďalej spolu ako „zmluvné strany" a jednotlivo ako „zmluvná strana")

                                          (ďalej len “objednávateľ" alebo „verejný obstarávate ľ")

                                                          (ďalej spolu aj "zmluvné strany“)

                                                                         Preambula
       Objednávateľ a zhotovíte!' uzatvárajú túto rámcovú dohodu na základe dynamického nákupného systému
       (ďalej len „DNS“) na predmet zákazky s názvom: „Služby mechanizačnými prostriedkami“, vyhláseného v
       súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
       znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), a ktorá bola vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania
       č. 17737 - MUP Vestník č. 94/2023 zo dňa 15.05.2023 a v Úradnom vestníku EÚ č. 2023/S 092-282969
       zo dňa 12.05 2023 pod číslom 282 969 a prijatej ponuky zhotoviteľa ako uchádzača v čiastkovej zákazke
       realizujúcej sa pod zriadeným DNS s názvom: Služby mechanizačnými prostriedkami pre OZ Poľana
       - výzva č. 18-8 -rýpadlový nakladač, za nasledujúce časti predmetu zákazky:

             časť č.2 - OZ Poľana, LS Divín
             časť č.3 - OZ Poľana, LS Vígľaš
             časť č.4 - OZ Poľana, LS Poltár
             časť č.5 - OZ Poľana, LS Poľana
             časť č.6 - OZ Poľana, LS Staré Hory

                                                                          Článok 2
                                                            Predmet rámcovej dohody
2.1 Zhotoviteľ sa touto rámcovou dohodou zaväzuje za podmienok v nej uvedených poskytovať na základe
      samostatných objednávok opravy a údržby lesných ciest, zvážnie, približovacích liniek alebo čistení
      manipulačno-expedičných skladov (ďalej aj „služby“) pre územnú jednotku Lesná správa /uvedené
      v prílohe č.1/pričom požadovaný druh mechanizačného prostriedku je uvedenýv Prílohe č.1 zmluvy, ktorá
      je totožná s Prílohou č.2 Výzvy na predkladanie ponúk v čiastkovej zákazke- Podrobný rozpočet položiek.
2.2 Opravou a údržbou sa rozumie: rozhŕňanie zeminy (príp. sypkých materiálov, kameniva, štrkodrviny),
      zemná úprava pláne zvážnie (úprava koľají po ťažbovo-dopravnej erózii, dopravnej erózii, vodnej erózii a
      pod.). Údržba výkopovej a násypovej časti telesa cesty, zvážnice a výjazdy do porastov, rozhŕňanie
      kameniva, úprava dočasných skládok dreva pri lesných cestách, pričom rozsah a podmienky vyplývajú zo
      zadania uskutočnenej súťaže v dynamickom nákupnom systéme.

                                                                          Článok 3
                                                         Podmienky vykonania služieb
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať služby vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a podľa pokynov
      objednávateľa, pri rešpektovaní všetkých zákonov, právnych predpisov a noriem platných na území
      Slovenskej republiky.
3.2 Zhotoviteľ pre účely tejto zmluvy zodpovedá za práce vykonané svojimi subdodávateľmi rovnako, akoby
      ich vykonal sám.
3.3 Zhotoviteľ v zmysle rozsahu predmetu rámcovej zmluvy a počas doby jeho plnenia v plnom rozsahu
      zodpovedá za bezpečnosť práce a ochranu zdravia svojich pracovníkov a pracovníkov svojich
      subdodávateľov pri výkone zmluvných činností.
3.4 Zhotoviteľ nesmie počas realizácie služby používať akúkoľvek mechanizáciu pre stavebné práce, ktorá
      bola rôzne, väčšinu neodborne upravovaná, nie sú pre ňu vypracované technické a technologické predpisy
      a jej prevádzkovaním by mohli byť porušené akékoľvek platné právne predpisy, najmä predpisy
      bezpečnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dôjsť k zhoršeniu životného prostredia.

                                                                          Článok 4
                                                               Objednávanie služieb
4.1 Objednávateľ bude na základe tejto rámcovej dohody služby objednávať na základe svojich potrieb a
      ekonomických možností a to vystavovaním samostatných objednávok.
4.2 Objednávateľ v objednávke uvedie najmä:
      a) požadovanú službu (dielo)

                                                                                                                                      strana 2 z 6

                       LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

                                                    organizačná zložka OZ Poľana

                                                        Kriváň 334, 962 04 Kriváň

       b) miesto plnenia
       c) čas plnenia
       d) predpokladanú celkovú cenu ak sa dá orientačne určiť
       e) iné významné skutočnosti
 4.3 Zhotoviteľ je povinný sa riadne oboznámiť s objednávkou a najneskôr do dvoch pracovných dní
       objednávku potvrdiť (akceptovať) alebo oznámiť, že objednávku neakceptuje s uvedením konkrétneho
       dôvodu nepotvrdenia. Ako dôvod nepotvrdenia môže zhotoviteľ uviesť len nesúhlas s časom plnenia alebo
       skutočnosť, že požadovaná služba nespadá pod rámcovú dohodu (požadovaný iný druh opráv a údržby
       neuvedený v Prílohe č. 1). V prípade ak dôvodom nepotvrdenia bol čas plnenia, tak je zhotoviteľ povinný
       v oznámení o nepotvrdení objednávky uviesť čas plnenia v ktorom môže požadovanú službu vykonať.
       Objednávateľ v prípade akceptácie navrhnutej zmeny času plnenia oznámi zhotoviteľovi túto skutočnosť
       najneskôr do dvoch pracovných dní od doručenia zmeny času, čím sa stáva objednávka pre zmluvné
       strany záväzná. V prípade ak objednávateľ navrhnutú zmenu času neakceptuje alebo ak dôvodom
       nepotvrdenia bola skutočnosť, že požadovaná služba nespadá pod rámcovú dohodu, tak sa objednávka
       ruší v celom rozsahu.
4.4 V prípade ak dôjde k akceptácii objednávky je zhotoviteľ ňou viazaný a musí za podmienok stanovených
      touto rámcovou dohodou ju riadne vykonať.
4.5 Objednávky bude objednávateľ zadávať elektronicky a to zaslaním do elektronickej správy zhotoviteľa na:
      e-mailovú adresu: stavstroj@stavstroj-zdruzenie.sk

      Zhotoviteľ je povinný elektronicky potvrdiť doručenie objednávky bez zbytočného odkladu.

                                                                          Článok 5
                                                       Miesto poskytnutia a čas plnenia
5.1 Konkrétne miesto poskytnutia služby uvedie objednávateľ v objednávke pričom toto miesto bude určené
      v rámci uceleného územia organizačnej jednotky objednávateľa vyplývajúce zo zadania uskutočnenej
      súťaže v dynamickom nákupnom systéme.
5.2 Čas plnenia bude uvedený v objednávke alebo v oznámení o nepotvrdení objednávky.

                                                                          Článok 6
                               Doba platnosti rámcovej dohody a ceny za poskytované služby
6.1 Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti
      tejto dohody, alebo do vyčerpania predpokladaného rozsahu uvedeného v prílohe č.1.
6.2 Objednávateľ sa zaväzuje platiť za riadne poskytované služby zhotoviteľovi cenu vo výške určenej podľa
      jednotkových cien uvedených v Prílohe č. 1 tejto rámcovej dohody. Jednotkové ceny sú uvedené bez DPH
      a sú záväzné počas celej doby platnosti a účinnosti tejto rámcovej dohody. V takto určenej cene sú
      zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace s riadnym poskytnutím tej ktorej služby.
6.3 Daň z pridanej hodnoty sa bude fakturovať v zmysle zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
      v znení neskorších predpisov. Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu a musí byť vystavená
      v súlade so zákonom.
6.4 Cenu za poskytnuté služby bude objednávateľ uhrádzať bankovým prevodom na základe riadne
      vystaveného daňového dokladu - faktúry.
6.5 K faktúre zhotoviteľ priloží obidvoma zmluvnými stranami podpísaný súpis vykonaných prác (resp. záznam
      o prevádzke vozidla), v ktorom strany uvedú rozsah poskytovanej služby, konečnú cenu a podpisom
      potvrdia jej vykonanie.
6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že vystavené faktúry sú splatné do 30 dní od dátumu ich doručenia
      objednávateľovi. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania sumy na účet zhotoviteľa.
      Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru po podpísaní záznamu o prevádzke vozidla.

6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje informovať objednávateľa o všetkých podstatných skutočnostiach, ktoré majú vplyv
      na cenu alebo rozsah poskytovaných služieb bezodkladne po zistení týchto skutočností zhotoviteľom.

6.8 Zhotoviteľ je oprávnený písomne požiadať o vykonanie úhrady faktúr pred uplynutím lehoty splatnosti. V
      prípade, že je žiadosť schválená, vykoná objednávateľ úhradu pred lehotou splatnosti, pričom zhotoviteľ
     zároveň súhlasí s poskytnutím skonta vo výške: 1 % z fakturovanej ceny bez DPH, pričom zhotoviteľ
     zároveň súhlasí, že zo strany objednávateľa bude už úhrada ponížená o alikvotnú výšku skonta, tj. bude

                                                                                                                                      strana 3 z 6

LESY SR  LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

                            organizačná zložka OZ Poľana
                                Kriváň 334, 962 04 Kriváň

       vykonaný zápočet. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje bezodkladne vystaviť a poslať objednávateľovi doklad
       o vyčíslení skonta - finančného bonusu. Pri poskytnutí zľavy z pôvodnej ceny po vzniku daňovej povinnosti
       formou finančného bonusu, tzv. skonta, obidve zmluvné strany súhlasia s postupom v zmysle § 25 ods. 6
       zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, t.j. objednávateľ vyhotoví v súvislosti s DPH len
       nedaňový doklad - tzv. finančný dobropis, za účelom finančného vyrovnania uplatnenej zľavy.

                                                                          Článok 7
                                                                    Kontaktné osoby
7.1 Zhotoviteľ a objednávateľ do 5 dní od podpisu tejto rámcovej dohody si písomne oznámia a určia
       kontaktné osoby spolu s údajmi nevyhnutnými na realizácie elektronickej komunikácie medzi sebou
      vrátane rozsahu právomoci tej ktorej osoby. Akékoľvek zmeny v určení údajov týkajúcich sa kontaktnej
      osoby nadobúdajú účinky voči druhej strane až po písomnom oznámení o vykonaní zmeny týkajúcej sa
       kontaktnej osoby druhej zmluvnej strane.

                                                                          Článok 8
                                                                       Doručovanie
8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek zmluvná alebo obchodná korešpondencia bude prebiehať
      elektronickou poštou, listovými alebo doporučenými listovými zásielkami, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.
      V prípade listových a doporučených listových zásielok je korešpondenčnou adresou adresa uvedená v
      záhlaví tejto rámcovej dohody. Všetky spôsoby doručovania sú rovnocenné a majú rovnakú platnosť a
      záväznosť. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti alebo oznámenia zasielané doporučenou
      poštou sa považujú za doručené:
      a) dňom prevzatia písomnosti;
      b) v prípade odopretia prijatia písomnosti, dňom, keď jej prijatie bolo odopreté;
      c) v prípade, ak adresát písomnosti nebol zastihnutý a písomnosť sa uloží na pošte, považuje sa za
            doručenú uplynutím tretieho dňa odo dňa jej uloženia, i keď sa adresát ojej uložení nedozvedel;
      d) v prípade, ak nie je možné doručiť písomnosť na adresu uvedenú v rámcovej dohode z dôvodu, že
            adresát nie je známy a iná adresa nie je druhej Zmluvnej strane známa, písomnosť sa považuje za
            doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi, i keď sa adresát o doručení nedozvedel.

                                                                          Článok 9
                                                                   Zmluvné sankcie
9.1 V prípade, ak zhotoviteľ neposkytne službu na základe objednávky riadne a včas, tak je povinný zaplatiť
      objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej predpokladanej ceny v objednávke
      požadovanej služby bez DPH za každý deň omeškania, pričom ak cena sa nedá jednoznačne určiť, tak
      vo výške 50 Eur za každý deň omeškania.
9.2 V prípade, že objednávateľ nesplní svoj finančný záväzok v lehote splatnosti zhotoviteľ má nárok na
      úhradu úroku z omeškania vo výške 0,025 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania úhrady.
9.3 Popri zmluvnej pokute má objednávateľ aj nárok na náhradu škody v časti prevyšujúcej zmluvnú pokutu.

                                                                         Článok 10
                                                                    Riešenie sporov
10.1 Všetky spory vyplývajúce z tejto rámcovej dohody, vrátane sporov ojej platnosť, výklad alebo zrušenie,
       budú riešené dohodou, pričom ako rozhodné právo určujú zmluvné strany právo SR. V prípade, že
       k dohode nedôjde bude spor riešený pred príslušným súdom SR.

                                                                         Článok 11
                                                                  Ukončenie zmluvy
11.1 Od tejto rámcovej dohody môže písomne odstúpiť ktorákoľvek zmluvná strana v prípadoch uvedených
       v tejto rámcovej dohode alebo v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka resp. iného osobitného
      zákona. Ak objednávateľovi vzniklo právo odstúpiť od rámcovej dohody môže v tomto prípade odstúpiť aj
       od objednávok, ktoré neboli ku dňu vzniku práva na odstúpenie riadne a/alebo včas splnené a/alebo
       plnenie ktorých má ešte len nastať a/alebo ktoré boli splnené len čiastočne.
11.2 Za podstatné porušenie tejto rámcovej dohody na základe ktorého môže objednávateľ okamžite odstúpiť
      od tejto rámcovej dohody a/alebo objednávok sa považuje najmä ak:

                                                                                                                                      strana 4 z 6

                       LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

                                                    organizačná zložka OZ Poľana

                                                       Kriváň 334, 962 04 Kriváň

       a) zhotovíte!’ bude v omeškaní s plnením predmetu rámcovej dohody na základe jednotlivej objednávky
             o viac ako 14 pracovných dní

       b) zhotovíte!' pri plnení predmetu tejto rámcovej dohody konal v rozpore s niektorým so všeobecne
            záväzných právnych predpisov,

      c) zhotovíte!' stratil podnikateľské alebo iné oprávnenie vzťahujúce sa k predmetu tejto rámcovej dohody.
 11.3 Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak zhotovíte!’ porušil povinnosť z iného

       záväzkového vzťahu, ktorý má uzatvorený s objednávateľom a ani na základe (dodatočnej) výzvy si túto
        povinnosť nesplnil alebo ak zhotoviteľ od tohto iného záväzkového vzťahu odstúpil.
 11.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto rámcovej dohody aj v prípadoch ustanovených zákonom č.
       343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
11.5 Zhotoviteľ je oprávnený od tejto rámcovej dohody odstúpiť v prípade ak objednávateľ je v omeškaní so
       zaplatením ceny služieb na základe jednotlivej faktúry o viac ako 14 pracovných po doručení listu, ktorým
       zhotoviteľ upozornil objednávateľa na omeškanie so zaplatením ceny.
11.6 Právne účinky odstúpenia od tejto rámcovej dohody nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia
       o odstúpení druhej zmluvnej strane.
11.7 Odstúpenie od tejto rámcovej dohody musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej
       strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné.
11.8 Pred uplynutím dohodnutej doby platnosti tejto rámcovej dohody možno túto rámcovú dohodu ukončiť aj:
       a) kedykoľvek písomnou dohodou zmluvných strán,
       b) výpoveďou objednávateľa aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota sa stanovuje na 1

             mesiac, počítajúc od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej strane.
11.9 Výpoveď tejto rámcovej dohody musí mať písomnú formu a musí byť doručená zhotoviteľovi, inak je

       neplatná.
11.10 Ukončením platnosti tejto rámcovej dohody zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán v nej

         zakotvené, okrem nárokov na úhradu spôsobenej škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp.
         zákonné sankcie a úroky, ako aj nárok objednávateľa na bezplatné odstránenie zistených vád.
          Ukončenie ďalej nemá vplyv na práva a povinnosti ktoré zmluvným stranám vznikli alebo vzniknú
         v súvislosti s objednávkami doručenými zhotoviteľovi pred dňom ukončenia platnosti rámcovej dohody,
         pričom uvedené neplatí, ak pri ukončení nebolo dohodnuté niečo iné.

                                                                         Článok 12
                                                               Osobitné ustanovenia
12.1 Zmluvné strany a ich zástupcovia prehlasujú, že majú spôsobilosť k právnym úkonom a svoju vôľu
       uzavrieť túto rámcovú dohodu prejavili slobodne, vážne, žiadna zo strán, ani jej zástupcovia, nekonali
       v omyle, tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán, respektíve
       zmluvné strany si rámcovú dohodu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a jednotlivým pojmom, obsah
       jednotlivých pojmov si riadne vysvetlili a na znak súhlasu rámcovej dohody podpisujú.
12.2 Práva z tejto rámcovej dohody môže zhotoviteľ postúpiť len s predchádzajúcim písomným súhlasom
       objednávateľa.
12.3 Rámcová dohoda je vyhotovená v jazyku slovenskom.
12.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej dohody je Príloha č. 1.
12.5 Rámcová dohoda bola vyhotovená v 4 exemplároch, pričom 3 exempláre obdrží objednávateľ a1
       exemplár zhotoviteľ.
12.6 Práva a povinnosti zmluvných strán touto rámcovou dohodou neupravené sa riadia príslušnými
       ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení. Na záväzkový vzťah založený
       objednávkou sa použijú ustanovenia zmluvy o dielo upravenej v § 536 a nasledovných Obchodného
      zákonníka.
12.7 Nič v tejto rámcovej dohode sa nebude vykladať tak, že objednávateľ musí odobrať na základe tejto
       rámcovej dohody od zhotoviteľa nejaké konkrétne určené servisné služby uvedené v predmete rámcovej
      dohody. Konkrétne množstvo zadaných servisných služieb za obdobie platnosti tejto rámcovej dohody
       bude určené výhradne objednávateľom na základe zadávania jednotlivých objednávok podľa jeho potrieb
      a finančných možností.
12.8 Ak niektoré ustanovenia tejto rámcovej dohody stratili platnosť, alebo sú platné len sčasti alebo neskôr
      stratia platnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných ustanovení sa
       použije úprava, ktorá sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto rámcovej dohody.

                                                                                                                                      strana 5 z 6

                          LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

                                             organizačná zložka OZ Poľana
                                                 Kriváň 334, 962 04 Kriváň

 12.9 Zhotovíte!’ pre účely tejto rámcovej dohody zodpovedá za plnenia vykonané svojimi subdodávateľmi
        rovnako, akoby ich vykonal sám. Pre účely tejto dohody sa za subdodávateľa považuje v zmysle § 2 ods.
        5 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. osoba - hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným
        uchádzačom - dodávateľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky. Iná osoba v
       zmysle tejto dohody nie je oprávnená plniť predmet zákazky zadaný na základe tejto dohody.

12.10 Zhotoviteľ určuje nasledovných subdodávateľov, ktorých bude využívať pri plnení tejto rámcovej dohody
          (údaj v čase uzatvorenia tejto rámcovej dohody):
          a) Obchodné meno:................
          b) Sídlo/ miesto podnikania:................
          c) IČO:................

          d) Osoba oprávnená konať za subdodávateľa v rozsahu „meno, priezvisko, adresa pobytu a kontaktné
                údaje":.........

          e) Objem plnenia subdodávky:................. EUR bez DPH
12.11 Objednávateľ je povinný pri výbere subdodávateľov rešpektovať článok 5k Nariadenia Rady (EÚ) č.

         833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje
         situáciu na Ukrajine v znení neskorších nariadení, najmä v znení Nariadenia Rady EÚ č. 2022/578 z 08.

         apríla 2022, ktoré zakazuje zadávanie zákaziek a využívanie subdodávateľov na plnenie viac ako 10 %
         z hodnoty zákazky:
         a) ruským občanom, spoločnostiam, subjektom alebo orgánom sídliacim v Rusku,
         b) spoločnostiam alebo subjektom, ktoré sú priamo alebo nepriamo akýmkoľvek spôsobom vlastnené

               z viac ako 50 % ruskými občanmi, spoločnosťami, subjektami alebo orgánmi sídliacimi v Rusku a
         c) osobám, ktoré v ich mene alebo na základe ich pokynov predkladajú ponuku alebo plnia zákazku.
         Za týmto účelom Zhotoviteľ k podpisu zmluvy spolu so zoznamom subdodávateľov predloží čestné
         vyhlásenie, ktorým čestne a pravdivo prehlási, že vyššie uvedené skutočnosti overil pri navrhovaných
         subdodávateľoch a ani jeden z navrhnutých subdodávateľov nespĺňa vyššie uvedené skutočnosti.
12.12 Zhotoviteľ zaviazaný z tejto rámcovej dohody je povinný počas platnosti oznamovať objednávateľovi
         akúkoľvek zmenu údajov o ktoromkoľvek subdodávateľovi uvedenom v ods. 10 tohto článku rámcovej
         dohody, a to písomnou formou najneskôr do 15 dní odo dňa uskutočnenia zmeny.
12.13 Doplnenie subdodávateľa alebo zmena subdodávateľa uvedeného v ods. 10 tohto článku rámcovej
         dohody za iného subdodávateľa je možná len na základe uzatvoreného dodatku k rámcovej dohode.
         Zhotoviteľ je povinný uviesť vo svojom návrhu na zmenu subdodávateľa všetky údaje v zmysle ods. 10
         tohto článku rámcovej dohody. V takomto prípade musí byť subdodávateľ v čase podpisu dodatku
         zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť sa zapisovať v registri partnerov
         verejného sektora.
12.14 Akékoľvek zmeny a doplnky tejto rámcovej dohody je možné vykonať len písomne, formou očíslovaných
         dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.
12.15 Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami
         a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47 a občianskeho zákonníka.
12.16 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením rámcovej dohody v jej plnom rozsahu vrátane príloh
         a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR a na stránke Úradu pre verejné

         obstarávanie v Profile verejného obstarávateľa.

V Kriváni, dňa 10.2.2025              V Kriváni, dňa 10.2.2025

Objednávateľ:                         Zhotoviteľ:

               íng. Anton Kamenský         STAVSTROJ združenie s.r.o.
vedúci organizačnej zlozky OZ Poľana  V zastúpení - Miroslav Babie -konateľ

                                                                                  strana 6 z 6

Predmet zákazk                                                                                                                Príloha č.2 Výzvy

                   Príloha č.2: Podrobný rozpočet položiek

                  Služby mechanizačnými prostriedkami pre OZ Poľana - výzva č. 18-8
                  -rýpadlový nakladač

časť č.2 -OZ Poľana, LS Divín

Druh prostriedku  Značka a typ prostriedku  Merná jednotka  Predpokladaný  Cena za 1 mernú
                                                               počet Mth      jednotku **
                                                                             (v EUR/Mth)
rýpadlový nakladač * New Holland, CAT428D        1 Mth      200
                                            (motohodina)                                    38,80

Cena ( v EUR bez DPH) - vyhodnocovacie kritérium:                          38,80
Cena DPH (v EUR):                                                           8,92
CENA CELKOM (v EUR s DPH):
                                                                           47,72

* Rýpadlový nakladač - kolesový traktorbáger s čelným nakladačom a s teleskopický výsuvným
podkopovým ramenom s bočným posuvom s výkonom minimálne 64 kW s vymeniteľnými podkopovými
lopatami rôznej šírky a svahovacou lopatou.

** Do jednotkovej ceny sa zahrnú všetky náklady na dodanie predmetu zákazky vrátane presunu
a prevozu stroja na pracovisko a prestojov. Motohodiny práce stroja sa počítajú od zahájenia prác na

Dňa: 3.2.2025                               Uchádzač:

                                                                                 Príloha č.2 Výzvy

                        Príloha č.2: Podrobný rozpočet položiek

Predmet zákazkw         Služby mechanizačnými prostriedkami pre OZ Poľana - výzva č. 18-8
                    y‘  -rýpadlový nakladač

časťč.3 -OZ Poľana, LS Vígľaš

Druh prostriedku        Značka a typ prostriedku  Merná jednotka  Predpokladaný  Cena za 1 mernú
                                                                     počet Mth      jednotku **
                                                                                   (v EUR/Mth)
rýpadlový nakladač * New Holland, CAT428D              1 Mth      200
                                                  (motohodina)                                   47,80

Cena ( v EUR bez DPH) - vyhodnocovacie kritérium:                                          47,80
Cena DPH (v EUR):                                                                          10,99
CENA CELKOM (v EUR s DPH):                                                                 58,79

* Rýpadlový nakladač - kolesový traktorbáger s čelným nakladačom a s teleskopický výsuvným
podkopovým ramenom s bočným posuvom s výkonom minimálne 64 kW s vymeniteľnými podkopovými
lopatami rôznej šírky a svahovacou lopatou.

** Do jednotkovej ceny sa zahrnú všetky náklady na dodanie predmetu zákazky vrátane presunu
a prevozu stroja na pracovisko a prestojov. Motohodiny práce stroja sa počítajú od zahájenia prác na

Dňa: 3.2.2025                                     Uchádzač:

                                                                               Príloha Č.2 Výzvy

                   Príloha č.2: Podrobný rozpočet položiek

                   Služby mechanizačnými prostriedkami pre OZ Poľana-výzva č. 18-8

               y'  -rýpadlový nakladač

časť č.4 -OZ Poľana, LS Poltár

Druh prostriedku   Značka a typ prostriedku  Merná jednotka  Predpokladaný  Cena za 1 mernú
                                                                počet Mth      Jednotku **
                                                                              (v EUR/Mth)
rýpadlový nakladač * New Holland, CAT428D         1 Mth         200
                                             (motohodina)                                    37,80

Cena ( v EUR bez DPH) - vyhodnocovacie kritérium:                                   37,80
Cena DPH (v EUR):                                                                    8,69
CENA CELKOM (v EUR s DPH):
                                                                                    46,49

* Rýpadlový nakladač - kolesový traktorbáger s čelným nakladačom a s teleskopický výsuvným
podkopovým ramenom s bočným posuvom s výkonom minimálne 64 kW s vymeniteľnými podkopovými
lopatami rôznej šírky a svahovacou lopatou.

** Do jednotkovej ceny sa zahrnú všetky náklady na dodanie predmetu zákazky vrátane presunu
a prevozu stroja na pracovisko a prestojov. Motohodiny práce stroja sa počítajú od zahájenia prác na

                                                             /              i

Dňa: 3.2.2025                                Uchádzač:

                                                                         Príloha č.2 Výzvy

                         Príloha č.2: Podrobný rozpočet položiek

Predmet zákazk           Služby mechanizačnými prostriedkami pre OZ Poľana - výzva č. 18-8
                     y'  -rýpadlový nakladač

časť č.5 -OZ Poľana, LS Poľana

Druh prostriedku Značka a typ prostriedku Merná jednotka  Predpokladaný  Cena za 1 mernú
                                                             počet Mth      jednotku **
rýpadlový nakladač * New Holland, CAT428D       1 Mth                      (v EUR /Mth)
                                           (motohodina)          200
                                                                                          47,80

Cena ( v EUR bez DPH) - vyhodnocovacie kritérium:                                           47,80
Cena DPH (v EUR):                                                                           10,99
CENA CELKOM (v EUR s DPH):                                                                  58,79

* Rýpadlový nakladač - kolesový traktorbáger s čelným nakladačom a s teleskopický výsuvným
podkopovým ramenom s bočným posuvom s výkonom minimálne 64 kW s vymeniteľnými podkopovými
lopatami rôznej šírky a svahovacou lopatou.

** Do jednotkovej ceny sa zahrnú všetky náklady na dodanie predmetu zákazky vrátane presunu
a prevozu stroja na pracovisko a prestojov. Motohodiny práce stroja sa počítajú od zahájenia prác na

Dňa: 3.2.2025                              Uchádzač:

                                                                         Príloha č.2 Výzvy

                     Príloha č.2: Podrobný rozpočet položiek

r renmci zcikszkv •  -Srlyupžabdy■■lomverychnaa■nk■ilzaadčanč** ými prostriedkami pre OZ Poľana - výzva č. 18-8

časť č.6 -OZ Poľana, LS Staré Hory

Druh prostriedku Značka a typ prostriedku Merná jednotka  Predpokladaný  Cena za 1 mernú
                                                             počet Mth      jednotku **
rýpadlový nakladač * New Holland, CAT428D       1 Mth                      (v EUR /Mth)
                                           (motohodina)          200
                                                                                          47,80

Cena ( v EUR bez DPH) - vyhodnocovacie kritérium:                                                                47,80
Cena DPH (v EUR):                                                                                                10,99
CENA CELKOM (v EUR s DPH):                                                                                       58,79

* Rýpadlový nakladač - kolesový traktorbáger s čelným nakladačom a s teleskopický výsuvným
podkopovým ramenom s bočným posuvom s výkonom minimálne 64 kW s vymeniteľnými podkopovými
lopatami rôznej šírky a svahovacou lopatou.

** Do jednotkovej ceny sa zahrnú všetky náklady na dodanie predmetu zákazky vrátane presunu
a prevozu stroja na pracovisko a prestojov. Motohodiny práce stroja sa počítajú od zahájenia prác na

Dňa: 3.2.2025                              Uchádzač: