Zmluva o dielo

Zmluva nadobudla «r ...                      Á Sí 0í2-^2^ /
                                                                                   !
                            účinnosť dňa:      $ 2025

                                          ZMLUVA O DIELO
                                                (ďalej len „Zmluva“)

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
   (ďalej ako „ Obchodný zákonník ') a § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o verejnom
                                                obstarávaní“), medzi:

Objednávateľ:               Nitriansky samosprávny kraj
                            Rázusova 2A, 949 01 Nitra
Názov:                      Ing. Branislav Becík, PhD., predseda
Sídlo:                      Štátna pokladnica
Zastúpený:                  SK45 8180 0000 0070 0049 6837
Bankové spojenie:           37861298
IBAN:                       2021611999
IČO:
DIČ:

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotovíte!’:                Združenie Uhliská - NOVOTNY.IS a VIAKORP

Obchodné meno:              NOVOTNY.IS s. r. o. - vedúci člen združenia

Sídlo:                      Fedora Ruppeldta 1294/12, 010 01 Žilina

Zastúpený:                  Ing. Dalibor Novotný - konateľ

Bankové spojenie:           SLSP, a.s.

IBAN:                       SK23 0900 0000 0051 7882 4448

IČO:                        56 679 271

DIČ:                        2122400654

IČ DPH:                     SK2122400654

Reg. č. Živ. r/zápis Obeh, r.: Obchodný register Okresného súdu Žilina

Odd., vl. č.:               Oddiel: Sro, Vložka: 86598/L

Tel.:                       +421 917 458 239

email:                      obchod@novotny.is

a

Obchodné meno:              VIAKORP, s.r.o. - člen združenia
Sídlo:                      Nad mlynom 10388/1, 960 01 Zvolen
Zastúpený:                  Ing. Michal Šimko - konateľ
                            Stanislav Dado - konateľ
Bankové spojenie:           Ján Bohovic - konateľ
IBAN:                       SLSP, a.s.
IČO:                        SK23 0900 0000 0051 7882 4448
                            50 228 455

DIČ:                      2120221499

IČDPH:                    SK2120221499

Reg. č. Živ. r/zápis Obeh, r.: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica

Odd., vl. č.:             Oddiel: Sro, Vložka: 229450/S

Tel,:                     +421 908 714 028

email:                    obchod@viakorp.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ako „Zmluvné strany“)

                                                           ČLI
                                                      Preambula

1.1 Objednávateľ je verejným obstarávateľom, ktorý má záujem na odbornom a kvalitnom
      zabezpečení realizácie diela uvedeného v čl. II tejto Zmluvy.

1.2 Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto Zmluvy použil postup verejného obstarávania
      uvedený v ustanovení § 66 Zákona o verejnom obstarávaní. Opis predmetu zákazky tvorí Prílohu
      č. 1 tejto Zmluvy.

1.3 Zhotoviteľ má záujem vykonať pre Objednávateľa dielo uvedené včl. II tejto Zmluvy.
      Zhotoviteľ prehlasuje, že on ako aj jeho zamestanci a ním zmluvne poverené osoby sú odborne
      kvalifikovaní a spôsobilí k vykonávaniu diela podľa platných právnych predpisov a technických
      noriem.

1.4 Zhotoviteľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora aje zapísaný
      v registri partnerov verejného sektora.

                                                          ČL II
                                                   Predmet Zmluvy

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo spočívajúce v
       uskutočnení stavebných prác a dodávok súvisiacich s realizáciou stavby: Most ev.č. 1579-011 cez
       miestny potok - Uhliská, ktorá bude financovaná z rozpočtu Objednávateľa ako verejného
       obstarávateľa (ďalej ako „Dielo“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú
       cenu za riadne a včasné vykonanie Diela v súlade s touto Zmluvou. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že po
       ukončení realizácie Diela bude jeho stavebno technický stav v zmysle "TP 060 Prehliadky,
       údržba a opravy cestných komunikácií. Mosty." stupeň L - bezchybný, t. j. bez akýchkoľvek
       skrytých alebo zjavných porúch.

2.2 Dielo pozostáva zo stavebných prác podľa Zhotoviteľom naceneného výkazu výmer v súlade
       s položkovým rozpočtom Diela, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.

2.3 Súčasťou vykonania Diela je tiež vypracovanie všetkých konštrukčných a dielenských
       dokumentácií, revízií, skúšok, úradných skúšok a meraní, vrátane zabezpečenia protokolov o ich
       vykonaní, ktoré je potrebné vykonať pred protokolárnym odovzdaním Diela Objednávateľovi,
       ako aj komplexné vyskúšanie Diela, ktoré sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady Zhotoviteľ.

2.4 Zhotoviteľ pre kvalitné a kompletné vykonanie stavebných prác a súvisiacich dodávok
      potrebných pre realizáciu celého Diela sa zaväzuje postupovať nielen v rozsahu „Opisu predmetu
       zákazky“ uvedeného v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy a podľa vypracovanej a schválenej Projektovej

                                                                          2

       dokumentácie, ale aj v rozsahu všetkých predložených vyjadrení a stanovísk, ktoré sú uvedené
       v stavebnom povolení, vrátane všetkých vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií. Zároveň je
       Zhotovíte!’ povinný sa podrobne oboznámiť s obsahom stavebného povolenia a jednotlivých
       vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií a postupovať podľa nich.

2.5 Zhotoviteľ zrealizuje všetky stavebné práce v súlade s podmienkami vydanými príslušným
       stavebným úradom, podľa platných STN, STN EN a technických a technologických predpisov,
       zabezpečí revízne správy v tých prípadoch, kde to vyžaduje Vyhláška č. 508/2009 Z. z., ktorou
       sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými
       zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické
       zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.

2.6 Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečené Zhotoviteľom musia byť dokladované
       certifikátmi zhody podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení
       niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Materiály, stavebné diely a výrobky
       zabezpečené Zhotoviteľom, ktoré certifikáty zhody nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať
       zmluvným a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť
       certifikovanými. Z tohto titulu vzniknuté škody v plnej miere znáša Zhotoviteľ.

2.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať protipovodňový plán zabezpečovacích prác na vodnom toku
       na celé obdobie výstavby až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby,
       zabezpečiť jeho odsúhlasenie Slovenským vodohospodárskym podnikom, štátny podnik, na
       príslušnom odštepnom závode a jeho schválenie na príslušnom Okresnom úrade.
       Protipovodňový plán je potrebný pre zabezpečenie prevedenia prietoku korytom toku v čase
       realizácie rekonštrukcie premostenia v zmysle zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami
       v znení neskorších predpisov a Zhotoviteľ je povinný ním disponovať pred začatím prác v koryte
       toku. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje zabezpečiť vyjadrenia k žiadosti o vydanie kolaudačného
       rozhodnutia a odstrániť prekážky brániace vydaniu právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

2.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať všetky podmienky vyplývajúce zo stanoviska Okresného úradu
       Levice č. OU-LV-PLO1-2024/022367-002 zo dňa 11.12.2024 k použitiu poľnohospodárskej
       pôdy na nepoľnohospodársky účel na čas kratší ako jeden rok, vrátane povinnosti uvedenia
       poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu.

                                                          ČI. Hl

                                         Miesto a termín vykonania Diela

3.1 Miestom vykonania Diela je: katastrálne územie obce Uhliská, v intraviláne časť Uhliská -
       Majere. Premosťovanou prekážkou je Botkovský potok.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo do 6 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska podľa čl.
       IV ods. 4.2 Zmluvy, v súlade s príslušnými platnými STN, STN EN, technickými a
       technologickými predpismi (ďalej ako „Termín plnenia“), pričom jednotlivé činnosti a stavebné
       práce sa zaväzuje vykonať v termínoch podľa harmonogramu prác (ďalej len „Harmonogram
       prác“), ktorý Zhotoviteľ predloží v zmysle ods. 4.2 Zmluvy. Za správnosť, úplnosť a dodržanie
       Harmonogramu prác zodpovedá v plnej miere Zhotoviteľ.

3.3 Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje v nasledovných dohodnutých termínoch:

           a) prevziať od Objednávateľa stavenisko do 10 pracovných dní odo dna nadobudnutia
                    účinnosti tejto Zmluvy, a to podľa čl. IV ods. 4.1 a 4.2. V prípade, ak Objednávateľ
                   určí dlhší termín, je Zhotoviteľ toto povinný akceptovať,

                                                                          3

           b) začať vykonávať Dielo najneskôr do 5 pracovných dní od prevzatia staveniska, na
                    základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska podľa čl. IV ods, 4.2
                    tejto Zmluvy,

           c) uvoľniť stavenisko vrátane odpratania vzniknutého odpadu ku dňu Preberacieho
                    konania Diela Objednávateľovi podľa čl. VII tejto Zmluvy.

3.4 Zhotoviteľ nie je oprávnený začať vykonávať Dielo skôr ako je ustanovené v ods. 3.3 písm. b)
       tejto Zmluvy. V prípade porušenia tohto ustanovenia je Objednávateľ oprávnený uložiť
       Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu v zmysle čl. XIII ods. 13.5 tejto Zmluvy.

3.5 Zmluvné strany sa výslovne dohodli aZhotoviteľ berie na vedomie, že Termín plnenia Diela,
       ako aj termíny obsiahnuté v Harmonograme prác a v ods. 3.3 tejto Zmluvy, sú pre Zhotoviteľa
       a pre vykonanie Diela záväzné a sú dohodnuté ako najneskoršie prípustné termíny pre vykonanie
       Diela, t. j. Zhotoviteľ stanovené termíny nesmie prekročiť s výnimkou omeškania spôsobeného
       tzv. vyššou mocou (neočakávané prírodné a iné javy), nepredvídateľnými skutočnosťami a
       vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané
       okolnosťami na strane Zhotoviteľa.

3.6 Zhotoviteľ je povinný bez meškania ústne, a zároveň najneskôr do 24 hodín písomne,
       oboznámiť Objednávateľa so vznikom akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu
       Diela s potenciálnym dôsledkom omeškania s Termínom plnenia Diela Zhotoviteľom a následne
       to vyznačí v stavebnom denníku.

3.7 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením tejto Zmluvy po dobu, po
       ktorú nemohol svoju povinnosť plniť z dôvodu prekážok vzniknutých na strane Objednávateľa.
       V tomto prípade má Zhotoviteľ právo na predĺženie Termínu plnenia Diela o obdobie, počas
       ktorého existovala prekážka na strane Objednávateľa. Všetky prekážky vzniknuté na strane
       Objednávateľa budú zapísané v stavebnom denníku.

3,8 V záujme právnej istoty Zmluvné strany berú na vedomie, že predĺženie Termínu plnenia Diela,
       a to z akéhokoľvek dôvodu vrátane dôvodu na strane Objednávateľa, nemá za následok
       akúkoľvek zmenu Ceny Diela podľa čl. IX tejto Zmluvy.

                                                              ČL IV
                                                   Spôsob vykonania Diela

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje nezačať so stavebnými prácami pred odovzdaním staveniska a
      jednotlivých úsekov stavby. Práce zaháji až po písomnej výzve a po odovzdaní staveniska
       Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný postupovať podľa čl. III ods. 3.3 písm. b) Zmluvy.

4.2 Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko na základe písomného protokolu o
       odovzdaní a prevzatí staveniska spolu s Projektovou dokumentáciou, potrebnou na vyhotovenie
       Diela v dvoch vyhotoveniach. Deň podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska sa
       považuje za deň riadneho odovzdania staveniska Zhotoviteľovi.

       4.2.1 Zhotoviteľ je povinný pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie stavby
       osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a následne autorizačne overiť
       vybrané geodetické a kartografické činnosti autorizovaným geodetom a kartografom.

       4.2.2 Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predložiť
       Obj ednávateľovi:

                                                                          4

                 4.2.2.1 na schválenie podrobný časový harmonogram stavebných prác -
                          „Harmonogram prác“,

                 4.2.2.2 „Technologický postup prác“ vypracovaný v zmysle § 4 Vyhlášky č. 147/2013
                          Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany
                          zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti
                          o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení
                          neskorších predpisov,

                 4.2.2.3 „Kontrolný a skúšobný plán/Skúšobný plán“ odsúhlasený projektantom
                          v súlade s § 12 ods. 1 písm. a) bod 7 a § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných
                          prácach v znení neskorších predpisov,

                 4.2.2.4 „Plán likvidácie a zhodnotenia odpadu vzniknutého pri realizácii stavby“
                          v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
                          zákonov v znení neskorších predpisov,

                 4.2.2.5 „Popis opatrení zameraných na ochranu existujúcej zelene v lokalite
                          nachádzajúcej sa v oblasti výstavby“ v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z.
                          o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a v súvislosti
                          s vykonávajúcou Vyhláškou č. 24/2003 Z. z.,

                 4.2.2.6 „Popis opatrení zameraných na ochranu povrchových a podzemných vôd
                          počas realizácie stavby“ v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení
                          neskorších predpisov a v zmysle vykonávajúcej Vyhlášky č. 200/2018 Z. z,,

                 4.2.2.7 „Popis opatrení na zníženie hlučnosti, prašnosti a zabezpečenie čistoty
                          verejných priestranstiev a komunikácií“.

4.3 V prípade nesplnenia daných povinností zo strany Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený
       stavenisko Zhotoviteľovi neodovzdať a v takomto prípade vzniká omeškanie s realizáciou Diela
       z dôvodov na strane Zhotoviteľa.

4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne a včas v Termíne plnenia v súlade s:
           a) Projektovou dokumentáciou Diela vypracovanou v 1/2024 spoločnosťou AFRY CZ
                s.r.o. - organizačná zložka Slovensko, Plynárenská 7/A, ICO: 53 298 888, Bratislava
                - mestská časť Ružinov 821 09, overenej autorizovaným stavebným inžinierom Ing.
                Vladimírom Pitákom (v texte Zmluvy aj ako „Projektová dokumentácia“),
           b) stavebným povolením č. OU-LV-OCDPK-2025/001832-008 zo dňa 10.02.2025,
           c) špecifikáciou rozsahu Diela uvedenou v tejto Zmluve (čl. II Zmluvy) a v jej prílohách,
           d) podmienkami uloženými v písomných právoplatných rozhodnutiach, vyjadreniach
                a stanoviskách dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a príslušných organizácií,
                v súlade s opisom predmetu zákazky (Príloha č. 1 tejto Zmluvy),
            e) položkovým rozpočtom Zhotoviteľa (Príloha č. 2 tejto Zmluvy) a
           f) právnymi predpismi (stavebnými, technickými, bezpečnostnými a inými) a technickými
                normami, ktoré sa na vykonanie Diela vzťahujú

                                                                          5

       tak, aby Dielo spĺňalo všetky požiadavky príslušných právnych predpisov a technických noriem,
       najmä tých, ktoré sú uvedené v Projektovej dokumentácii a aby Dielo bolo vykonané vo
       vysokom štandarde stavebne-montážnych prác pri dodržaní podmienok stanovených
       Projektovou dokumentáciou a súvisiacimi vyjadreniami dotknutých orgánov, technologických
       postupov a všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu a ostatných požiadaviek
       v zmysle Zmluvy.

4.5 Zhotoviteľ je pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy povinný vykonávať všetky úkony súvisiace
       s vykonávaním Diela s vynaložením náležitej odbornej starostlivosti. Zhotoviteľ zodpovedá za
       to, že všetky osoby podieľajúce sa na realizácii Diela preukázateľne disponujú dokladmi
       preukazujúcimi:

       a) absolvovanie predpísaných školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o požiarnej
           bezpečnosti,

       b) predpismi vyžadovaný zdravotný stav pre vykonávanie činností,

       c) odbornú spôsobilosť na výkon všetkých súvisiacich činností.

4.6 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní Diela postupovať samostatne, avšak je viazaný aj:

       a) ústnymi alebo písomnými pokynmi, ktoré sú Zhotoviteľovi udelené v priebehu vykonávania
           Diela, ako aj so zápismi oprávnených zástupcov Objednávateľa, za oprávneného zástupcu
           Objednávateľa je určený: Ing. Mgr. Jozef Balkó, vedúci odboru dopravy a pozemných
           komunikácií Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, tel.: 037/6930360 (ďalej ako
           „Oprávnený zástupca Objednávateľa“),

       b) pokynmi stavebného a technického dozoru (ďalej ako „Osoba vykonávajúca dozor“).

4.7 Osoba vykonávajúca dozor alebo Oprávnený zástupca Objednávateľa sú oprávnení udeliť
       Zhotoviteľovi pokyny, ktoré sú podľa Zmluvy potrebné na vykonanie Diela, v stavebnom
       denníku. Pritom musí rešpektovať pokyny Objednávateľa, Projektovú dokumentáciu,
       technologický postup prác a súvisiace vyjadrenia dotknutých orgánov. Zhotoviteľ nevykoná
       zmeny žiadnych prác bez súhlasu Objednávateľa a Osoby vykonávajúcej dozor. Každá zmena
       Diela podlieha uzatvoreniu písomného dodatku k tejto Zmluve. Ak Zhotoviteľ považuje pokyny
       Osoby vykonávajúcej dozor za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady
       zápisom v stavebnom denníku.

4.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na svoje
       náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať
       stavebné práce potrebné na vykonanie Diela v rozsahu podľa čl. II tejto Zmluvy.

4.9 Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie kedykoľvek informovať Objednávateľa o priebehu
       vykonávaných prác. Zhotoviteľ je zároveň povinný informovať Objednávateľa o všetkých
       okolnostiach, ktoré sa týkajú plnenia jeho záväzkov z tejto Zmluvy, a to bez zbytočného odkladu
       po tom, čo sa o nich dozvedel.

4.10 Zhotoviteľ, resp. subdodávateľ/lia je/sú je povinný/ní vykonať Dielo osobne, resp.
       prostredníctvom skúsených, odborne spôsobilých osôb, ktoré sú Zhotoviteľom zamestnané alebo
       ktoré sú v obdobnom zmluvnom vzťahu so Zhotoviteľom a ktoré sú personálne, technicky, resp.
       organizačne zdatné na plnenie jednotlivých úloh v rámci realizácie Diela Zhotoviteľom, pričom
       však Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za tieto osoby a nimi vykonané činnosti, a to aj
       v prípade, ak by ich činnosť na Diele bola vykonaná nad rámec plnenia Zmluvy alebo v rozpore
       s ňou, t. j. aj pre prípad tzv. excesu.

4.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a dokončiť Dielo prostredníctvom osoby, ktorou podľa Zákona
       o verejnom obstarávaní preukazoval splnenie podmienok účasti v zákazke na predmet zákazky

                                                                           6

       „Most ev.č. 1579-011 cez miestny potok - Uhliská“ (ďalej len „odborne spôsobilá osoba“). Ak
       nebude možné Dielo vyhotoviť a dokončiť prostredníctvom tejto odborne spôsobilej osoby,
       Zhotoviteľ je povinný písomne požiadať o zmenu odborne spôsobilej osoby spolu s predložením
       dokladov preukazujúcich technickú a odbornú spôsobilosť príslušnej odborne spôsobilej osoby.
       Zhotoviteľ je povinný Dielo vyhotoviť a dokončiť prostredníctvom osoby spĺňajúcej totožné
       podmienky týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti odborne spôsobilej osoby uvedenej v
       súťažnej ponuke Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k Zmluve,
       predmetom ktorého bude zmena odbornej spôsobilej osoby. V prípade nedodržania podmienok
       týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti odborne spôsobilej osoby, Objednávateľ si
       vyhradzuje právo neuzatvoriť takýto dodatok. Zoznam „odborne spôsobilých osôb“ je uvedený v
       Prílohe č. 4 tejto Zmluvy. V prípade nesplnenia ktorejkoľvek podmienky na odborne spôsobilú
       osobu podľa ods. 4.11 tejto Zmluvy ide o podstatné porušenie Zmluvy.

4.12 Zhotoviteľ je povinný mať určenú a zabezpečiť osobu zodpovednú za koordináciu a zaistenie
       bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik
       pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení z práce na stavenisku, vo vlastnej
       réžii na vlastné náklady, bez nároku na náhradu takto vynaložených nákladov a súladne so
       všetkými predpismi upravujúcimi bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na Diele (s ohľadom na
       povahu vykonávaných činností). Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za bezpečnosť
       a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a iných osôb vykonávajúcich činnosť na stavenisku
       alebo v súvislosti s Dielom na základe vzťahu so Zhotoviteľom, protipožiarne opatrenia
       a opatrenia proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť alebo vznikli na majetku Zhotoviteľa
       a Objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci (zamestnanci
       a osoby, ktoré sú v obdobnom zmluvnom, či inom vzťahu so Zhotoviteľom) na majetku
       Objednávateľa. V prípade, ak dôjde k-uloženiu akejkoľvek sankcie voči Objednávateľovi v
       súvislosti s porušením pravidiel na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na Diele, je
       Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi v plnom rozsahu takto uloženú sankciu (resp. plnenie
       zodpovedajúce uhradenej sume) v prípade jej uhradenia v prospech sankciu ukladajúceho orgánu
       uhradiť, a to do 10 dní od okamihu, ako dôjde k uhradeniu takejto sankcie, o čom Objednávateľ
       písomne upovedomí Zhotoviteľa. V prípade, ak tak Zhotoviteľ neurobí, je Objednávateľ
       oprávnený uplatniť si od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa výške uloženej
       sankcie v zmysle predchádzajúcej vety, čomu zodpovedá povinnosť Zhotoviteľa túto povinnosť
       splniť.

4.13 Zhotoviteľ je povinný počas vykonávania Diela zabezpečovať kontrolné skúšky použitých
       materiálov, ako aj stavebných častí Diela, podľa STN a STN EN. Materiály a stavebné častí,
       ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam, Zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné náklady.
       Zhotoviteľ je povinný telefonicky a e-mailom najneskôr 3 pracovné dni vopred informovať
       Objednávateľa o termíne vykonávaných skúšok materiálov a stavebných častí Diela a umožniť
       mu účasť pri ich vykonávaní.

4.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní Diela použiť dostatok pracovných síl a mechanizmov tak,
       aby sa Zhotoviteľ nedostával do omeškania s plnením termínov a kvalitatívnych podmienok
       podľa tejto Zmluvy. Na kvalitné a včasné vykonávanie Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje využiť
       najmä strojové vybavenie uvedené v Prílohe č, 3 tejto Zmluvy.

4.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať pravidelnú fotodokumentáciu v elektronickej forme na CD
       z priebehu realizácie Diela (fotografie, videozáznam), ktorá bude tvoriť povinnú prílohu každej
       faktúry v súlade s čl. X ods. 10.6 Zmluvy.

4.16 Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že pri vykonávaní Diela sa bude usilovať o maximálne zníženie
       prašnosti a hlučnosti, v mieste jeho vykonávania.

                                                                          7

4.17 Zhotoviteľ si je vedomý, že vo vlastnej réžii na vlastné náklady a bez nároku na náhradu takto
       vynaložených nákladov zabezpečí všetky potrebné podklady a vykoná všetky potrebné
       a nevyhnutné úkony k získaniu právoplatného povolenia k čiastočnej uzávierke cesty, prípadne
       úplnej uzávierke cesty so zabezpečením obchádzkevej trasy potrebnej pre realizáciu Diela,
       ktorého právoplatné znenie bezodkladne predloží Objednávateľovi. Zhotoviteľ osadí a zároveň aj
       zodpovedá za správnosť osadenia a údržbu zvislého dopravného značenia uzávierky, prípadne
       obchádzky počas realizácie stavebných prác na mieste vykonávania Diela až do odovzdania
       Diela Objednávateľovi.

4.18 Zhotoviteľ si je vedomý, že vo vlastnej réžii na vlastné náklady a bez nároku na náhradu takto
       vynaložených nákladov zabezpečí všetky podklady k zabezpečeniu schválenia úplnej uzávierky
       dotknutej komunikácie príslušným orgánom štátnej správy a vykoná všetky ostatné potrebné
       a nevyhnutné úkony k získaniu určenia použitia a umiestnenia dočasného a trvalého dopravného
       značenia, ktoré následne predloží Objednávateľovi. Zhotoviteľ osadí a zároveň aj zodpovedá za
       správnosť osadenia dočasného a trvalého dopravného značenia a dopravných zariadení.

4.19 Zhotoviteľ si je vedomý, že vo vlastnej réžii zabezpečí na vlastné náklady a bez nároku na
       náhradu takto vynaložených nákladov vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí, ktoré
       sa nachádzajú na stavenisku alebo v jeho okolí. Súčasne Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné
       poškodenie inžinierskych sietí počas realizácie zemných prác pri prehlbovaní cestných priekop
       a tiež počas realizácie ďalších prác.

4.20 Zhotoviteľ je povinný používať všetky primerané prostriedky k tomu, aby nedošlo k poškodeniu
       inžinierskych sietí, ciest a mostov umožňujúcich spojenie so staveniskom alebo vedúcim k
       stavenisku dopravou Zhotoviteľa alebo ktorýmkoľvek z jeho subdodávateľov. Zhotoviteľ musí
       vyhľadávať také trasy, vybrať a používať také vozidlá a mechanizmy a obmedziť a rozložiť
       náklad tak, aby každá doprava na stavenisko a zo staveniska, ktorou dochádza k presunu
       materiálov, strojného zariadenia Zhotoviteľa, bola vykonávaná tak, aby nevznikli zbytočné
       škody na týchto inžinierskych sieťach, cestách a mostoch. Vzniknuté závady a poškodenia je
       Zhotoviteľ povinný bez meškania odstrániť na vlastné náklady uvedením do pôvodného stavu.

4.21 Náklady na zariadenie staveniska, depóniu zeminy a skladovanie odpadov, ktoré sú výsledkom
       činnosti Zhotoviteľa, je povinný Zhotoviteľ uvádzať v položkovom rozpočte ako vedľajšie
       rozpočtové náklady. Objednávateľ nezabezpečuje pre Zhotoviteľa zariadenie staveniska, depóniu
       zeminy a skadovanie odpadov, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. Uvedené si Zhotoviteľ
       zabezpečí na vlastné náklady a bez nároku na náhradu takto vynaložených nákladov.

4.22 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi všetku požadovanú súčinnosť potrebnú pre
       riadne a včasné vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy.

4.23 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste vykonávania Diela. Zhotoviteľ sa
       zaväzuje, že zabezpečí a odstráni na vlastné náklady a bez nároku na náhradu takto
       vynaložených nákladov odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti, ku dňu Preberacieho
       konania Diela.

4.24 Osoba vykonávajúca dozor, resp. Oprávnený zástupca Objednávateľa, sú oprávnení dať
       pracovníkom Zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak stavbyvedúci nie je dosiahnuteľný a ak je
       ohrozená bezpečnosť uskutočňovaného Diela, život alebo zdravie pracujúcich na Diele, Dielo
       nie je realizované v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody. Prerušenie realizácie
       Diela z dôvodu nedodržiavania BOZP má za následky predĺženie Termínu plnenia diela, čím si
       bude Objednávateľ uplatňovať zmluvnú pokutu v zmysle článku XIII tejto Zmluvy.

4.25 Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o priebehu prác na pravidelných poradách -
       kontrolných dňoch, ktoré bude Osoba vykonávajúca dozor organizovať podľa potreby, najmenej
       raz za mesiac, v prípade naliehavosti aj častejšie. Presný termín si dohodnú Zmluvné strany

                                                                          8

       vopred. Zhotoviteľ zároveň na týchto kontrolných dňoch predloží Objednávateľovi aktualizáciu
       Harmonogramu prác, v ktorom uvedie pokrok dosiahnutý pri vykonávaní prác na Diele a dopad
       dosiahnutného pokroku na časový rozvrh zostávajúcich prác na Diele, ktorý zahrňuje akékoľvek
       zmeny poradia vykonávania prác na Diele.

4.26 Zhotoviteľ sa zaväzuje minimálne 3 pracovné dni vopred vyzvať Osobu vykonávajúcu dozor na
       kontrolu a prebratie všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými.
       V prípade, ak je to vzhľadom na technologické podmienky vykonávania Diela potrebné, vyzve
       Zhotoviteľ Osobu vykonávajúcu dozor na kontrolu týchto prác pred termínom uvedeným
       v predchádzajúcej vete. Ak sa zástupca Objednávateľa nedostaví a nevykoná kontrolu týchto
       prác, Zhotoviteľ bude pokračovať v týchto prácach a skutočnosti vyznačí v stavebnom denníku.
       Zároveň je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť fotodokumentáciu celého postupu prác, ktoré majú byť
       zakryté alebo sa stanú neprístupnými tak, aby bolo možné z vyhotovenej dokumentácie aj
       následne vyhodnotiť správnosť vykonania prác po technickej a odbornej stránke.

4.27 Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady a bez nároku na náhradu takto vynaložených nákladov
       v prípade opodstatnenej požiadavky zo strany Objednávateľa zrealizovať kontrolné skúšky
       zabudovaného materiálu, príp. umožniť Objednávateľovi vykonanie kontrolných skúšok
       zabudovaného materiálu prostredníctvom akreditovaného laboratória v rozsahu príslušných STN
       alebo ich ekvivalentov platných v krajinách Európskej únie.

4.28 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady a bez nároku na náhradu takto vynaložených nákladov
       a odsúhlasí s projektantom dielenskú a výrobnú dokumentáciu potrebnú pre realizáciu Diela,
       ktorá nie je súčasťou Projektovej dokumentácie.

4.29 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odpady bude recyklovať alebo iným vhodným spôsobom materiálovo
       zhodnocovať, a to najmenej v rozsahu 70 % hmotnosti odpadu, ktorý je možný opätovne použiť,
       recyklovať alebo zhodnotiť.

4.30 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že po realizácii stavby zabezpečí vyjadrenie v zmysle § 99 ods. 1 písm.
       b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
       neskorších predpisov, spolu s dokladmi preukazujúcimi množstvo a spôsob nakladania
       s odpadmi produkovanými počas realizácie stavby.

4.31 Zhotoviteľ je povinný a zároveň sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu overovania
       súvisiaceho s dodávaním stavebných prác, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti
       a účinnosti tejto Zmluvy a poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť oprávneným osobám,

       Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

         a) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi
             poverené osoby,

         b) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky,

         c) Orgán auditu Výbor pre vnútorný audit a vládny audit, jeho spolupracujúce orgány a nimi
             poverené osoby,

         d) poverené osoby Objednávateľa.

                                                           ČI. V
                                                    Stavebný denník

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v súlade
       s požiadavkami súvisiacej právnej úpravy. Povinnosť viesť stavebný denník končí

                                                                           9

       protokolárnym odovzdaním Diela Objednávateľovi. V priebehu pracovného času a počas
       kontrolných dní musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný spolu s ostatnou
       dokumentáciou a dokladmi týkajúcimi sa uskutočňovania stavby. Stavebný denník vedie
       a zodpovedá zaň stavbyvedúci. Stavbyvedúci má povinnosť zúčastňovať sa na pravidelných
       kontrolných dňoch stavby a zúčastňovať sa kontrol stavby vykonávaných oprávnenými osobami
       na výkon kontroly/auditu v zmysle čl. IV ods. 4.31 tejto Zmluvy a poskytovať súčinnosť
       Objednávateľovi pri zabezpečovaní požiadaviek týchto orgánov kontroly/auditu.
5.2 Okrem stavbyvedúceho sú oprávnení robiť záznamy v stavebnom denníku: Osoba vykonávajúca
       dozor, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy
       a samosprávy.
5.3 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä:
       a) údaje o odchýlkach od Projektovej dokumentácie a Harmonogramu prác,
       b) časový postup prác,
       c) prípadné prerušenie stavebných prác z dôvodu, že Zhotoviteľ nemôže pokračovať v prácach
       pre okolnosti, ktoré sú na jeho strane, v takom prípade Zhotoviteľ zdokumentuje v stavebnom
       denníku stav rozpracovanosti Diela,
       d) údaje o počasí (teplota, relatívna vlhkosť, rýchlosť vetra, zrážky),
       e) záznamy autorského dozoru, odborného autorského dohľadu,
       f) záznamy Osoby vykonávajúcej dozor,
       g) zápisy o vykonaných skúškach,
       h) požiadavky stavebného a technického dozoru na odstránenie zistených vád,
      i) škody na stavbe,
      j) práce subdodávateľa/ov,
       k) prípadné zmeny vo funkcii stavbyvedúceho alebo stavebného dozoru,
       1) záznamy podľa požiadavky Objednávateľa.
5.4 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu Zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad pre
       prípadné vyhotovenie dodatkov k Zmluve.

                                                          Čl. VI
                                              Využitie subdodávateľov
6.1 Zhotoviteľ nesmie poveriť vykonaním Diela ako celku inú osobu.
6.2 Zoznam subdodávateľov s uvedením mena a priezviska, obchodného mena alebo názvu, adresy
       pobytu alebo sídla, identifikačného čísla (IČO) alebo dátumu narodenia ak IČO nebolo
       pridelené, podielu zákazky formou subdodávky, ktorý má subdodávateľ realizovať, predmetu
       subdodávky - stručného opisu práce subdodávateľa, ako aj s uvedením mena, priezviska, dátumu
       narodenia, adresy pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa, bude Prílohou č. 4 tejto
       Zmluvy.
6.3 Každý subdodávateľ, ktorý má podľa § 11 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní povinnosť
       zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov
       verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a

                                                                          10

       o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon
       o RPVS“), ak sa má podieľať na vykonaní Diela, t. j. splnení predmetu tejto Zmluvy. Splnenie
       podmienok stanovené Zákonom o RPVS sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania tejto
       Zmluvy.

6.4 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov
       o subdodávateľovi/ľoch, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 pracovných dní odkedy
       sa o zmene údajov dozvedel.

6.5 Pravidlá pre zmenu subdodávateľa/ľov a povinnosť Zhotoviteľa oznámiť zmenu subdodávateľa:

       6.5.1 Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi predložiť písomné oznámenie o zmene
              subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má Zhotoviteľ v
              úmysle zadať subdodávateľovi, meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa
              pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené
              identifikačné číslo, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a
              priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zároveň musí byť v oznámení uvedené
              zdôvodnenie zmeny subdodávateľa spolu s vyznačením položiek Rozpočtu, ktoré bude
              nový subdodávateľ realizovať; prílohou oznámenia je potvrdenie, že nový subdodávateľ
              spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 Zákona
              o verejnom obstarávaní, a že u neho neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6
              písm. a) až g) a ods. 7 a ods. 8 Zákona o verejnom obstarávaní.

       6.5.2 V prípade, ak Objednávateľ schváli zmenu subdodávateľa, Zmluvné strany sa zaväzujú
              uzatvoriť dodatok k Zmluve.

       6.5.3 Objednávateľ môže odmietnuť návrh na subdodávateľa písomným oznámením
              Zhotoviteľovi zaslaným do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene
              subdodávateľa. Zmenou subdodávateľa môže dôjsť k percentuálnemu navýšeniu podielu
              subdodávok.

       6.5.4 Zhotoviteľ Objednávateľovi spolu s oznámením o zmene subdodávateľa predloží doklady
              podľa § 32 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní alebo zápis zo zoznamu hospodárskych
              subjektov nového subdodávateľa. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša
              Zhotoviteľ bez nároku na ich úhradu Objednávateľom.

       6.5.5 Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti Diela iba po jeho písomnom odsúhlasení
              Objednávateľom podľa bodu 6.5.2. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť
              Diela bez splnenia uvedenej podmienky alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa
              Objednávateľom, má Objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich
              odstránenie na náklady Zhotoviteľa a tiež odstúpiť od Zmluvy. Zhotoviteľ v takomto
              prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. III ods. 3.7 tejto Zmluvy, úhrady
              za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie.

6.6 Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých
       potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných stavebných prác.

6.7 Pri výkone Diela prostredníctvom subdodávateľa/ľov je Zhotoviteľ plne zodpovedný za riadne a
       včasné vykonanie Diela, akoby ho vykonával sám. Činnosť subdodávateľa/ľov sa posudzuje ako
       činnosť Zhotoviteľa, vrátane zodpovednosti za prípadne vzniknutú škodu.

6.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby žiaden subdodávateľ nepoveril ďalšieho subdodávateľa na
       výkon prác a služieb na časti Diela jemu zadanej Zhotoviteľom (uvedené sa nevzťahuje na
       dodávku zariadení alebo materiálov, prípadne na montáž zariadenia). V prípade porušenia
       Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

                                                                          11

                                                          ČI. VII
                                           Odovzdanie a prevzatie Diela

7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa na prevzatie Diela najmenej 10 kalendárnych
       dní vopred pred termínom odovzdania a prevzatia Diela (ďalej len „Preberacie konanie
       Diela“). O odovzdaní a prevzatí Diela sa spíše Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorý bude
       podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán (ďalej len „Protokol“). Jeho kópiu
       vrátane príloh dostanú všetky strany zúčastnené na Preberacom konaní Diela.

7.2 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní pred plánovaným termínom odovzdania a
       prevzatia Diela odovzdať Objednávateľovi túto dokumentáciu v štyroch vyhotoveniach
       v písomnej forme a v dvoch vyhotoveniach na CD:

              a) dokumentáciu skutočného realizovania stavby (DSRS) so zakreslenými zmenami oproti
                  dokumentácii na realizáciu stavby DRS vrátane ich zdôvodnenia, DSRS musí byť
                 vypracovaná v súlade s Technickými podmienkami TP 019 schválenými MD SR,
                 predrealizačné a porealizačné zameranie stavby a vrátane CD,

              b) spracovanie geometrického plánu na základe porealizačného zamerania stavby
                 oprávnenou osobou, pričom geometrický plán musí byť overený príslušným okresným
                 úradom, katastrálnym odborom,

              c) stavebný denník,

              d) finančné doúčtovanie stavby k termínu Preberacieho konania Diela,

              e) elaborát o kvalite s vyčíslením skúšok a doložením atestov o kvalite prác
                 a zabudovaných materiálov, certifikáty výrobkov, záručné listy výrobkov, doklad
                 o úspešne vykonaných všetkých záväzných meraniach a skúškach predpísaných
                 osobitnými predpismi a záväznými normami počas stavby a po jej ukončení,

              f) doklad o spôsobe nakladania s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
                 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

              g) dokumentácia priebehu výstavby (fotografie, videozáznamy),

              h) doklad o funkčných skúškach v zmysle platných noriem,

              i) manuály užívania a prevádzkové poriadky objektov.

7.3 Náklady spojené so zabezpečením vyššie uvedenej dokumentácie znáša Zhotoviteľ.

7.4 Ak Zhotoviteľ nepredloží požadovanú dokumentáciu v stanovenej lehote, je Objednávateľ
       oprávnený neuskutočniť Preberacie konanie Diela a vyúčtovať Zhotoviteľovi vzniknuté režijné
       náklady, ktoré je Zhotoviteľ povinný na základe vyúčtovania uhradiť do 10 dní odo dňa ich
       oznámenia.

7.5 Dielo môže byť Zhotoviteľom odovzdané a Objednávateľom prevzaté aj v prípade, že
       v Protokole budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia
       plynulej a bezpečnej prevádzke Diela, so stanovením záväzného termínu ich odstránenia.
       V prípade existencie vád alebo nedorobkov na Diele nie je Objednávateľ povinný Dielo prevziať
       až do ich úplného odstránenia.

7.6 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok podľa čl. II tejto Zmluvy riadnym vykonaním a odovzdaním
       Diela v dohodnutej kvalite, bez vád a nedorobkov a v dohodnutom Termíne plnenia za zmluvne
       dohodnutú cenu na základe zápisu o prevzatí a odovzdaní stavby, ktorého prílohu budú tvoriť

                                                                          12

       všetky doklady potrebné k riadnemu odovzdaniu a užívaniu Diela Objednávateľom uvedené
       v ods. 7.2 Zmluvy.
7.7 Za riadne vykonané Dielo sa považuje Dielo po jeho kompletnom vyhotovení podľa
       dohodnutého rozsahu uvedeného v čl. II Zmluvy apo odstránení všetkých vád anedorobkov
       a doložení všetkých podkladov.

                                                         Čl. VIII
                                       Možnosť odmietnuť prevziať Dielo
8.1 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie Diela z dôvodu nedodržania STN, STN
       EN, technicko-kvalitatívnych podmienok alebo iných podmienok stanovených Zmluvou pri
      realizácii Diela.
8.2 Objednávateľ má právo Dielo neprevziať najmä v prípade, ak vady Diela budú takého
       charakteru, že užívanie Diela alebo akejkoľvek jeho príslušnej časti, ktorá je predmetom
      preberania, bude ohrozené alebo podstatne zhoršené oproti zmluvne dohodnutému Dielu.
8.3 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie najmä odchýlka v kvalite,
      kvantite a parametroch Diela, ktoré sú určené všeobecne záväznými technickými normami
       a príslušnými právnymi predpismi, ako aj odchýlka od Projektovej dokumentácie a ostatných
       parametrov v zmysle ods. 4.4 Zmluvy.

                                                          Č1.IX
                                                       Cena Diela
9.1 Cena za vykonanie Diela v rozsahu podľa čl. II tejto Zmluvy je stanovená na základe cenovej
       ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní dohodou Zmluvných strán v zmysle
       zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Ministerstva
       financií SR č. 87/1996 Z. z. a je doložená Zhotoviteľom naceneným výkazom výmer na
      jednotlivé položky, ktorý tvorí Prílohu č. 2 k tejto Zmluve, pričom každá rozpočtová položka sa
      uvádza s presnosťou na dve desatinné miesta (ďalej ako „Rozpočet“).
9.2 Cena za vykonanie celého Diela v rozsahu podľa čl. II tejto Zmluvy je Rozpočtom Zhotoviteľa
       stanovená nasledovne:
       Cena bez DPH : 228 592,28 EUR
       DPH 23 % : 52 576,22 EUR
       Celková cena Diela spolu s DPH : 281 168,50 EUR
       (slovom: dvestoosemdesiatjedentisícstošesťdesiatosem eur päťdesiat centov)

       (ďalej ako „Cena diela“).

9.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že Cena Diela je dohodnutá ako konečná a maximálna cena
       za vykonanie Diela okrem ods. 9.10 tejto Zmluvy, v ktorej sú už obsiahnuté všetky náklady
       Zhotoviteľa nevyhnutné k riadnemu a včasnému vykonaniu Diela podľa tejto Zmluvy a jej
       príloh, a je platná, konečná a nemenná počas celej doby vykonávania Diela.

9.4 S ohľadom na ods. 9.3 tejto Zmluvy Zhotoviteľ prehlasuje, že v konečnej Cene Diela sú už
       zahrnuté všetky Zhotoviteľom predpokladané náklady stavebných prác a všetkých súvisiacich
       prác a činností a materiálov potrebných na vykonanie Diela, počas celej doby vykonávania

                                                                          13

       Diela, vrátane nákladov na prevádzku a údržbu staveniska, dovoz materiálov, strojov a zariadení
       na stavenisko, odvoz vybúranej sute, vypratanie staveniska, vykonanie skrývky humusového
       horizontu poľnohospodárskej pôdy použitej na nepoľnohospodársky účel, jej skladovanie,
       zabezpečenie starostlivosti o ňu a uvedenie poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu,
       náklady na zásobovanie staveniska vodou a elektrickou energiou, DPH, cla, poistenia a iných
       poplatkov, vyhotovenia protipovodňového plánu, vyjadrenia k žiadosti o vydanie kolaudačného
       rozhodnutia, vyhotovenia porealizačnej Projektovej dokumentácie a ostatných podkladov podľa
       ods. 7.2 tejto Zmluvy, poplatkov za odborné skúšky, atesty, merania a certifikáty, ako aj
       systémovej záruky na zrealizovanú štruktúrovanú kabeláž v súlade s Projektovou
       dokumentáciou, za zameranie podzemných sietí, dopravné náklady, náklady na zabezpečenie
       dopravnej situácie, bezpečnostné opatrenia na vypracovanie všetkých revízií vyhradených
       technických zariadení, vrátane vypracovania aktualizácií a dokumentácií dočasného a trvalého
       dopravného značenia, správne poplatky, na vypracovanie plánu organizácie výstavby, príp.
       presmerovania dopravy k realizácii stavby, na vypracovanie kompletnej dokumentácie
       skutočného realizovania stavby, porealizačného zamerania stavby, všetky dočasné práce a
       zariadenia, stavebné mechanizmy a nástroje, dočasné stavebné materiály, lešenie, paženie a
       všetko ostatné nevyhnutné na správne vykonanie prác, náklady vzniknuté Zhotoviteľovi pri
       vzniku škody a pri odvracaní hroziacich škôd, náklady na nakladanie a likvidáciu odpadov, ktoré
       vzniknú pri realizácii Diela, náklady na telefón, energie vrátane všetkých médií potrebných ku
       komplexným skúškam a náklady, ktoré vzniknú mimo bežný pracovný čas, cez víkendy a v noci.
       Náklady na ne, pokiaľ nie sú osobitne vymenované v Rozpočte, sú obsiahnuté v ocenených
       položkách. Jednotkové ceny sú pevné, pokrývajú všetky náklady a výdavky za uvedenú položku,
       i keď to nie je v opise položky podrobne špecifikované. Za správnosť kalkulácie zodpovedá
       Zhotoviteľ. Z uvedeného dôvodu Zhotoviteľ nemá titulom vykonania Diela okrem Ceny Diela
       nárok na akúkoľvek inú odmenu alebo iné peňažné či nepeňažné plnenie od Objednávateľa.

9.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že je na základe Rozpočtu (ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy) schopný
       zrealizovať Dielo v plnom rozsahu uvedenom v čl. II tejto Zmluvy, v Termíne plnenia a v
       požadovanej kvalite za Cenu Diela dohodnutú v ods. 9.2 tejto Zmluvy.

9.6 Zhotoviteľ nemá nárok na zmenu Ceny Diela z dôvodu vád, rozdielu medzi súpisom prác a
       výkazom výmer a ostatnými časťami Projektovej dokumentácie alebo opomenutí povinností
       Zhotoviteľa, ktoré mu vyplývali z dôsledného preštudovania Projektovej dokumentácie
       a ostatných dokumentov (podľa ods. 4.4) pri tvorbe jeho ponuky.

9.7 Položkový rozpočet prác spracovaný Zhotoviteľom slúži k preukázaniu objemu vykonaných prác
       a kvalitatívneho obsahu stavebných prác.

9.8 Položky stavebných prác a dodávok, v ktorých nie sú uvedené jednotkové ceny, sa
       Objednávateľom pri zhotovovaní Diela neuhradia a budú sa považovať za zahrnuté v iných
       cenách (položkách).

9.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené Objednávateľom, budú
       z Ceny Diela odpočítané, a to v cene, v akej sú zahrnuté do Rozpočtu.

9.10 Zmluvné strany sa dohodli, že zmena Ceny Diela je možná iba v prípade splnenia zákonom
       stanovených podmienok, pričom v prípade, ak dôjde k zmene zákonom určenej výšky dane z
       pridanej hodnoty, dochádza bez potreby uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve k zmene celkovej
       ceny podľa súvisiacej legislatívnej zmeny, a to bez ohľadu na zvýšenie alebo zníženie zákonom
       určenej výšky dane z pridanej hodnoty.

9.11 Za naviac práce s právom Zhotoviteľa na ich zaplatenie sa nebudú považovať také práce a
       výkony, ktoré Zhotoviteľ pri spracovaní svojej ponuky mal z pohľadu svojej odbornosti
       zakalkulovať do Ceny Diela v rozsahu celého Diela. Takéto práce a výkony je Zhotoviteľ

                                                                          14

      povinný vykonávať ako súčasť plnenia podľa tejto Zmluvy na vlastné náklady a bez nároku na
      náhradu takto vynaložených nákladov.

9.12 Za práce naviac sa nepovažujú práce, ktoré Zhotoviteľ opomenul zahrnúť do kalkulácie
      Zhotoviteľa alebo neboli uvedené v Rozpočte a Zhotoviteľ na ne neupozornil pred podpisom
      tejto Zmluvy, hoci s vykonaným Dielom bezprostredne súvisia, alebo práce uložené správnymi
      orgánmi ako dôsledok nekvalitného prevedenia prác.

                                                          ČI. X
                                                Platobné podmienky

10.1 Cena Diela bude zo strany Objednávateľa uhradená podľa voľby fakturácie Zhotoviteľom na
      základe:

        a) daňových dokladov - jednotlivých faktúr, ktoré Zhotoviteľ vystaví a odošle
             Objednávateľovi priebežne počas realizácie Diela (najviac však jedenkrát za 3 kalendárne
             mesiace, resp. súhrnne za niekoľko kalendárnych mesiacov) apo skončení realizácie Diela
             v zmysle ods. 10.5 a 10.6

        alebo

        b) daňového dokladu - faktúry, ktorú Zhotoviteľ vystaví a odošle Objednávateľovi po
             skončení realizácie Diela v zmysle ods. 10.5 a 10.6.

10.2 Faktúru Zhotoviteľ doručí v troch vyhotoveniach v zmysle vyššie uvedených podmienok na
      adresu Objednávateľa, inak sa faktúra nepovažuje za doručenú.

10.3 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.
      z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a špecifikáciu ceny.

10.4 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. Pre účely tejto Zmluvy sa za deň
      úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu Objednávateľa na účet
      Zhotoviteľa.

10.5 Zhotoviteľ vystaví faktúru až po odsúhlasení zisťovacieho protokolu a súpisu vykonaných prác
      a predložených všetkých relevantných podkladov získaných počas realizácie prác súvisiacich s
      overením pravosti predložených súpisov. Povinnou prílohou každej faktúry bude Zmluvnými
       stranami potvrdený súpis vykonaných prác (aj v elektronickej verzii na CD výlučne vo formáte
      programu Excel) spolu so zisťovacím protokolom o vykonaných prácach, krycím listom
      čerpania, rekapituláciou, fotokópiami príslušných stránok stavebného denníka a príslušnou
       fotodokumentáciou na CD nosiči podľa čl. IV ods. 4.15 tejto Zmluvy. Zisťovací protokol, krycí
      list čerpania, rekapituláciu a súpis vykonaných prác a dodávok podľa Rozpočtu Zhotoviteľa
      potvrdí Osoba vykonávajúca dozor do 3 pracovných dní od ich doručenia. V prípade, ak so
       zisťovacím protokolom, krycím listom čerpania, rekapituláciou a/alebo so súpisom vykonaných
      prác Osoba vykonávajúca dozor nesúhlasí, vráti ich v rovnakej lehote Zhotoviteľovi na
      prepracovanie podľa skutočne realizovaných prác a dodávok. Opravený zisťovací protokol, krycí
      list čerpania, rekapituláciu a súpis vykonaných prác, ak boli prepracované v súlade s
      požiadavkami Osoby vykonávajúcej dozor, Osoba vykonávajúca dozor odsúhlasí v rovnakej
      lehote ako pôvodné. Súpis vykonaných prác musí byť zostavený prehľadne, dodržiavať poradie a
       označenie položiek v súlade s Prílohou č. 2 tejto Zmluvy.

10.6 Povinnou prílohou poslednej faktúry vystavenej podľa odseku 10.1 písm a) a faktúry vystavenej
      podľa ods. 10.1 písm. b) je aj podpísaný Protokol z Preberacieho konania Diela/Zápis
       o odovzdaní a prevzatí stavby potvrdený obidvoma Zmluvnými stranami v origináli.

                                                                         15

10.7 Objednávateľ vykoná pred prevodom finančných prostriedkov vecnú a formálnu kontrolu
       faktúry. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi,
       náležitosti a povinné prílohy k faktúre deklarované v tejto Zmluve, Objednávateľ vráti faktúru
       Zhotoviteľovi na jej doplnenie a opravu. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a
       nová lehota splatnosti začne plynúť doručením riadnej faktúry Objednávateľovi.

10.8 Ak sú v Protokole z Preberacieho konania Diela vytýkané vady Diela, ktoré síce nebránia
      plynulej a bezpečnej prevádzke Diela, avšak Zhotoviteľ sa zaviazal na ich odstránenie v
       záväznom termíne uvedenom v Protokole, Zmluvné strany sa dohodli a Zhotoviteľ výslovne
       súhlasí s tým, že Objednávateľ postupne na základe faktúr/y Zhotoviteľa uhradí 95 % z
       fakturovanej sumy Ceny Diela, pričom zostávajúcich 5 % bude Zhotoviteľovi vyplatených až po
      preukázaní splnenia kvalitatívnych parametrov Diela a odstránení všetkých vád a nedorobkov
      uvedených v Protokole z Preberacieho konania Diela/Zápise o prevzatí a odovzdaní stavby a po
      potvrdení ich odstránenia Objednávateľom a Osobou vykonávajúcou dozor.

10.9 Objednávateľ je oprávnený odoprieť úhradu v zmysle faktúry do okamihu odstránenia všetkých
      vád zistených pri preberaní Diela, resp. jeho častí. Z takéhoto konania Objednávateľa nemôžu
      vzniknúť na jeho strane následky ako v prípade omeškania s plnením povinnosti úhrady ceny
      Diela a Zhotoviteľ nie je oprávnený v takom prípade požadovať akékoľvek nároky z titulu
       omeškania alebo škody na strane Objednávateľa.

10.10 Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade, ak počas realizácie Diela zmenia svoj účet uvedený v
      záhlaví tejto Zmluvy, z ktorého sa budú financovať výdavky na vykonanie Diela, tak si
      vzájomne uvedenú zmenu písomne oznámia.

                                                          ČL XI
                                                     Poistenie Diela

11.1 Zhotoviteľ je povinný dojednať v minimálnej hodnote Ceny Diela nasledovné druhy poistenia
      pre obdobie počas celého Termínu plnenia Diela (pre každý druh poistenia osobitne, t. j. nie
       súhrnne, platí povinnosť dojednania poistenia minimálne v hodnote Ceny Diela):

       11.1.1 poistenie proti poškodeniu alebo zničeniu majetku iných osôb spôsobené konaním alebo
                 nedbalosťou Zhotoviteľa,

      11.1.2 poistenie proti usmrteniu alebo zraneniu osôb spôsobené konaním Zhotoviteľa alebo
                 jeho nedbalosťou,

      11.1.3 poistenie proti poškodeniu Diela a materiálov počas vykonávania Diela,

      11.1.4 poistenie proti živelným škodám a atmosférickým zrážkam a iným atmosférickým
                 vplyvom,

      11.1.5 poistenie zodpovednosti Zhotoviteľov, Zhotoviteľa a subdodávateľov medzi sebou (tzv.
                 krížová zodpovednosť).

11.2 Poistné zmluvy alebo poistné osvedčenie/osvedčenía predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi,
      najneskôr v posledný pracovný deň predchádzajúci dňu odovzdania staveniska.

11.3 Úpravy (zmeny) podmienok poistenia môžu byť vykonané buď so súhlasom Objednávateľa
      alebo ako výsledok všeobecných zmien zavedených poisťovacou spoločnosťou, s ktorou je
      poistná zmluva dojednaná, podmienky vyžadované touto zmluvou sú pre Zhotoviteľa záväzné
      bez ohľadu na iné okolnosti na jeho strane alebo na strane poisťovacej spoločnosti.

                                                                         16

11.4 V prípade, že Termín plnenia Diela bude predĺžený, je zo strany Zhotoviteľa potrebné poistnú
      zmluvu predĺžiť tak, aby bolo zabezpečené kontinuálne poistenie Diela počas celej doby jeho
      vykonávania (realizácie).

11.5 Zmenu, resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnuť do dodatku k zmluve, ktorého
      uzatvorenie je Zhotoviteľ povinný včas, najneskôr 30 pracovných dní vopred (t. j. pred
      vypršaním doby trvania realizácie Diela podľa pôvodnej zmluvy, príp. pred uplynutím pôvodne
      predpokladanej doby poistenia) iniciovať.

                                                         ČI. XII
                                         Zodpovednosť za vady a záruka

12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka.

12.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo vykoná podľa podmienok tejto Zmluvy vrátane súladu s
      Projektovou dokumentáciou, a že pri odovzdaní a počas celej záručnej doby bude mať Dielo
      všetky vlastnosti uvedené v tejto Zmluve a v Projektovej dokumentácii.

12.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi a počas
      trvania záručnej doby.

12.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím vecí a podkladov prevzatých od
      Objednávateľa, ak Zhotoviteľ ani po vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich
      nevhodnosť alebo upozornil na ne písomne Objednávateľa a ten na ich použití trval.

12.5 Záručná doba za vykonané práce je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia
      Diela na základe Protokolu podľa čl. VII tejto Zmluvy.

12.6 Ak sa na Diele vyskytne vada počas záručnej doby, má Objednávateľ právo požadovať od
      Zhotoviteľa niektorý z nárokov podľa § 436 a nasl. Obchodného zákonníka, najmä je oprávnený
      požadovať bezodplatné odstránenie vady a Zhotoviteľ je povinný vadu na Diele bezodplatne
       odstrániť.

12.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady alebo nedorobky Diela bez zbytočného odkladu,
      v čo možno najkratšom termíne, najneskôr do 3 kalendárnych dní od prevzatia písomného
      uplatnenia oprávnenej reklamácie Objednávateľa, resp. vykonaného záznamu v Protokole z
      Preberacieho konania Diela. Ak si odstránenie vady vyžaduje dlhšie časové rozpätie, Zhotoviteľ
      je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi termín odstránenia vady so zdôvodnením, pričom
       s dlhšou lehotou musí Objednávateľ súhlasiť, inak sa uplatní lehota na odstránenie vady v zmysle
      predchádzajúcej vety. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni v uvedenej lehote, má
       Objednávateľ právo vady odstrániť na náklady Zhotoviteľa treťou osobou.

12.8 Záručná doba neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol Dielo užívať pre vady, za ktoré
       zodpovedá Zhotoviteľ.

12.9 Ak Zhotoviteľ neodpovie písomne Objednávateľovi na doručenú reklamáciu vady Diela do 3
      kalendárnych dní alebo vadu neodstráni v lehote uvedenej v ods. 12.7 tohto článku Zmluvy,
      považuje sa takéto konanie za súhlas Zhotoviteľa s oprávnenosťou takto reklamovanej vady. V
      tomto prípade, má Objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky na náklady Zhotoviteľa
      prostredníctvom tretej osoby.

                                                         Čl. XIII
                                             Zmluvné pokuty a sankcie

13.1 V prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa z tejto Zmluvy má Objednávateľ právo požadovať od

                                                                         17

       Zhotoviteľa zaplatenie zmluvných pokút uvedených v tejto Zmluve.

13.2 V prípade omeškania s prevzatím staveniska Zhotoviteľom má Objednávateľ voči Zhotoviteľovi
      právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,20 % z Ceny diela za každý začatý deň
       omeškania.

13.3 V prípade porušenia záväzku Zhotoviteľa zhotoviť Dielo (alebo jeho časť) v Termíne plnenia
      Diela stanoveného touto Zmluvou podľa čl. III ods. 3.2 a/alebo v termínoch stanovených
      Harmonogramom prác podľa čl. IV ods. 4.2 bod 4.2.2.1, má Objednávateľ voči Zhotoviteľovi
      právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % z Ceny Diela za každý začatý deň
       omeškania, a to až do úplného dokončenia Diela, resp. jeho časti, s ktorou je Zhotoviteľ v
      omeškaní.

13.4 V prípade, ak je Zhotoviteľ v omeškaní so začatím stavebných prác na Diele oproti termínom
       stanoveným v Harmonograme prác podľa čl. III ods. 3.2, má Objednávateľ voči Zhotoviteľovi
      právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,25 % z Ceny diela za každý začatý deň
       omeškania.

13.5 V prípade, ale Zhotoviteľ poruší čl. III ods. 3.4 tejto Zmluvy, má Objednávateľ voči
      Zhotoviteľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z Ceny Diela.

13.6 Ak Zhotoviteľ bez zavinenia Objednávateľa nesplní, resp. poruší svoju ktorúkoľvek povinnosť
      vyplývajúcu z tejto Zmluvy podstatným spôsobom, opakovane alebo úmyselne napriek
      predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zo strany Objednávateľa a jeho požiadavke na
      nápravu vzniknutého stavu, má Objednávateľ voči Zhotoviteľovi právo na zaplatenie zmluvnej
      pokuty vo výške 0,15 % z Ceny Diela za každé jednotlivé porušenie Zmluvy, ak nie je
      dohodnuté v tejto Zmluve inak.

13.7 V prípade porušenia záväzku Zhotoviteľa odstrániť vady anedorobky zistené v Preberacom
      konaní Diela alebo záručné vady Diela v stanovených termínoch, má Objednávateľ právo voči
      Zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,25 % z Ceny diela za každú vadu
      a/alebo nedorobok (uplatnenú v rámci reklamácie) a za každý začatý deň omeškania oproti
      dohodnutému termínu pre odstránenie vád, a to až do úplného odstránenia vád.

13.8 V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa uvedených v čl. VI ods. 6.1 tejto Zmluvy má
      Objednávateľ voči Zhotoviteľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z Ceny
      Diela.

13.9 V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa podľa čl. IV ods. 4.11, čl. VI ods. 6.4 a ods. 6.5 bod
      6.5.5 tejto Zmluvy má Objednávateľ voči Zhotoviteľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
      výške 0,25 % z Ceny Diela za každý jednotlivý prípad porušenia.

13.10 Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s vyprataním staveniska, resp. s odstránením
        zariadenia, prebytočného materiálu, odpadu v lehote podľa čl. III ods. 3.3 písm. c) tejto
        Zmluvy, má Objednávateľ voči Zhotoviteľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške
        0,20 % z Ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania až do jeho riadneho vypratania.

13.11 V prípade, ak si Zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť v zmysle čl. III ods. 3.6 Zmluvy a
      bezodkladne neinformuje Objednávateľa o dôvodoch prerušenia alebo pozastavenia prác
      a dôvody prerušenia alebo pozastavenia prác nebudú objektívneho charakteru, resp. Zhotoviteľ
      mohol svojou činnosťou predchádzať vzniku týchto dôvodov, má Objednávateľ voči
      Zhotoviteľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z Ceny Diela.

13.12 V prípade, ak Zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy aneplní kvalitatívno-technické
      parametre a podmienky zhotovenia Diela, ktoré boli stanovené Zmluvou, internými predpismi
      Objednávateľa, s ktorými bol Zhotoviteľ oboznámený, platnými technickými normami

                                                                         18

       a všeobecne záväznými právnymi predpismi, má Objednávateľ voči Zhotoviteľovi právo na
      zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,20 % z Ceny Diela za každé porušenie svojej povinnosti.

13.13 V prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečil odpady pred znehodnotením, odcudzením alebo iným
      nežiaducim únikom (čl. IV ods. 4.21 a 4.23 a čl. VII ods. 7.2 písm. e) Zmluvy), má Objednávateľ
      voči Zhotoviteľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,20 % z Ceny Diela za
      každý jednotlivý prípad porušenia. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbaví
      povinnosti nahradiť Objednávateľovi prípadnú škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla v dôsledku
      porušenia tejto povinnosti Zhotoviteľa.

13.14 V prípade nesplnenia niektorej z povinností Zhotoviteľa podľa čl. XIV ods. 14.5 Zmluvy má
      Objednávateľ voči Zhotoviteľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,50 % z Ceny
       Diela za každé takéto nesplnenie povinnosti.

13.15 Zmluvné pokuty podľa tohto článku Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi
      v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa ich písomného uplatnenia Objednávateľom.

13.16 Zmluvné strany prehlasujú, že výška dohodnutých zmluvných pokút podľa tohto článku Zmluvy
      je primeraná, je v súlade so zásadami poctivého obchodného styku a bola dohodnutá
       s prihliadnutím na význam zabezpečovaných povinností.

13.17 Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi úrok z omeškania v zmysle všeobecne záväzného platného
      právneho predpisu v prípade jeho omeškania so zaplatením faktúry, a to za každý deň omeškania.

13.18 Zaplatením zmluvnej pokuty aúrokov z omeškania nie je dotknuté právo ktorejkoľvek
      Zmluvnej strany na náhradu škody v jej plnej výške nad rámec a popri zmluvnej pokute.

13.19 Zhotoviteľ zodpovedá aj za prípadné škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré
      počas realizácie Diela podľa tejto Zmluvy spôsobí.

                                                         ČL XIV
                                               Odstúpenie od Zmluvy

14.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak dôjde k podstatnému porušeniu Zmluvy zo
        strany Zhotoviteľa. Za podstatné porušenie Zmluvy sa tiež považuje:

        a) ak Zhotoviteľ pred začatím vykonávania Diela nepreukáže Objednávateľovi, že má
              uzatvorené poistné zmluvy podľa čl. XI tejto Zmluvy,

        b) ak Zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy nezačal alebo zastavil vykonávanie
              Diela, alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení Zmluvy, a to napriek
              predchádzajúcej písomnej výzve Objednávateľa na začatie/pokračovanie vo vykonávaní
              Diela najneskôr v lehote 14 kalendárnych dní po doručení písomnej výzvy
              Zhotoviteľovi,

        c) ak Zhotoviteľ opakovane alebo úmyselne porušuje svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy
              takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú realizáciu Diela,

        d) začatie vykonávania Diela pred odovzdaním staveniska podľa čl. IV ods. 4.1 tejto Zmluvy.

14.2 Odstúpenie od Zmluvy sa musí uskutočniť písomne a jeho účinky nastávajú jeho doručením
        Zhotoviteľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Odstúpením od Zmluvy zanikajú
        všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou záväzkov Zhotoviteľa podľa
        čl. XIII tejto Zmluvy.

14.3 Odstúpenie od Zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného

                                                                         19

        zákonníka, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
14,4 Zmluvné strany sa dohodli, že aplikácia ustanovenia § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka je pri

        odstúpení od Zmluvy podľa tohto článku Zmluvy vylúčená, t. j. Zhotoviteľ bude v prípade
        odstúpenia Objednávateľa od Zmluvy fakturovať Objednávateľovi len skutočne, preukázateľne
        a riadne vykonané stavebné práce podľa súpisu položiek odsúhlasených Objednávateľom.
14.5 Po odstúpení od Zmluvy je Zhotoviteľ povinný:
    a) počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej Objednávateľovi nedokončením
         Diela, príp. minimalizovať straty a za týmto účelom vykonať všetky potrebné opatrenia;
    b) odovzdať Objednávateľovi všetky potrebné podklady na dokončenie Diela, ako aj podklady,
        ktoré Zhotoviteľ získal v rozsahu Objednávateľom poskytnutej súčinnosti a podklady potrebné
        pre prevádzkovanie Diela a v súvislosti s ním, vrátane manuálov, certifikátov, protokolov,
        revízií a pod.;
    c) vypratať stavenisko do 10 kalendárnych dní od vykonania opatrení podľa písm. a) tohto ods.
        Zmluvy;
    d) informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre riadne a kvalitné
        dokončenie Diela.
14.6 V prípade ukončenia zmluvného vzťahu z dôvodu odstúpenia od Zmluvy v súlade s týmto
        článkom Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za vady a nedorobky a preberá záruku za
     vykonanú
        časť Diela v súlade s čl. XII tejto Zmluvy.

                                                          ČI. XV
                                             Ochrana osobných údajov
15.1 Zmluvné strany dodržiavajú pri spracúvaní osobných údajov ustanovenia Nariadenia
         Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
         osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
         (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o
         ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).
         Podľa tejto Zmluvy sa obe Zmluvné strany považujú za prevádzkovateľov vo vzťahu k
         osobným údajom kontaktných osôb a ďalších spolupracujúcich osôb uvedených v tejto
         Zmluve alebo potrebných na plnenie tejto Zmluvy.
15.2 Zmluvné strany spracúvajú tieto osobné údaje kontaktných osôb: meno, priezvisko, titul, e-
         mailová adresa, telefónne číslo, firemná adresa, pracovná pozícia/funkcia, podpis; Zmluvné
         strany prehlasujú, že majú právny základ na poskytnutie (prenos) osobných údajov a dotknutá
         osoba bola informovaná o poskytnutí osobných údajov druhej Zmluvnej strane. Vyhlásenie o
         spracúvaní osobných údajov obsahuje náležitosti vyžadované Nariadením, resp. Zákonom.
15.3 Na základe žiadosti Zmluvnej strany sa zaväzuje druhá Zmluvná strana kedykoľvek preukázať
         poskytnutie informácií o spracúvaní osobných údajov vrátane prenosu osobných údajov v
         zmysle vyššie uvedených ustanovení.

                                                                          20

                                                         ČL XVI
                                        Spoločné a záverečné ustanovenia

16.1 Záväzkový vzťah vzniknutý medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy sa spravuje
       obchodnoprávnym režimom s ohľadom na ustanovenie § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka.

16.2 Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli
      zverené v Zmluve zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez ich predchádzajúceho
      písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok
      tejto Zmluvy.

16.3 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať jedine formou písomných a očíslovaných dodatkov,
      odsúhlasených a riadne podpísaných oboma Zmluvnými stranami a za podmienok ustanovených
      v § 18 Zákona o verejnom obstarávaní.

16.4 Zmluva je vyhotovená v šiestich exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží Objednávateľ štyri
      a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.

16.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že k uzatvoreniu Zmluvy dôjde až po vyčlenení a schválení
      finančných prostriedkov v rozpočte Nitrianskeho samosprávneho kraja. V prípade, ak na
      predmetnú investičnú akciu/predmet zákazky nebudú v rozpočte Nitrianskeho samosprávneho
      kraja vyčlenené a schválené finančné prostriedky, pristúpi sa k zrušeniu celého procesu verejného
      obstarávania.

16.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi Zmluvnými stranami a účinnosť najskôr
      dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ale by nedošlo
      k zverejneniu tejto Zmluvy v lehote do 3 mesiacov od jej uzavretia, platí, že k uzavretiu Zmluvy
      nedošlo zo zákona.

16.7 Zmluvné strany berú na vedomie, že predmetná Zmluva je povinne zverejňovaná zmluva v
      zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
      niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

16.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je:

        Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky

        Príloha č. 2 - Položkový Rozpočet Zhotoviteľa
        Príloha č. 3 - Údaje o strojovom a technickom vybavení

        Príloha č. 4 ~ Zoznam subdodávateľov, „iných osôb v zmysle § 34 ods. 3 Zákona o verejnom
        obstarávaní“, „odborne spôsobilých osôb za Zhotoviteľa“ a „osoba zodpovedná za koordináciu
        bezpečnosti na stavenisku“

16.9 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto Zmluvy obligátne formou
      zmieru prostredníctvom štatutárnych zástupcov Zmluvných strán, V prípade, že sa spor nevyrieši
      zmierom, je oprávnená hociktorá zo Zmluvných strán požiadať o rozhodnutie sporu príslušný
      súd.

16.10 Akúkoľvek vzájomnú korešpondenciu si budú Zmluvné strany doručovať písomne, a to osobne,
      kuriérom alebo poštou na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade zmeny adresy
      niektorej zo Zmluvných strán je táto Zmluvná strana predmetnú zmenu druhej Zmluvnej strane
      povinná bezodkladne oznámiť; dovtedy platí adresa uvedená v záhlaví tejto Zmluvy. Odoprenie

                                                                         21

      prevzatia a neprevzatia zásielky v úložnej dobe sa považuje za jej doručenie, a to dňom odopretia
      alebo na tretí deň od uloženia zásielky na pošte počas úložnej doby, a to aj v prípade, ak sa
      adresát o nej nedozvedel.
16.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy
      sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto Zmluva
      vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných
      podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

 v žiliqeľ'dňár^otpsgr"

Ing. Dalibor Novdtnýl- vedúci člen združenia                                                                 Ing. Branislav Becík, PhD.
        konateľ NOVOTNY. IS s. r. o.                                                                                     predseda

Ing. Michal Šimko - člen združenia                                                                       Nitrianskeho samosprávneho kraja
      konateľ VIAKORP, s. r. o.

                                                VíAKORP, s.r.o.

                                                                 Nad Mknoir. 10388/1, Zvolen 960 01
                                                              IČO: 50 228 455 1Č DPH: SK2120221499

                                                                                                     22

                                                                                                  PRÍLOHA č, 1

Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je zhotovenie stavby:
„Most ev.č. 1579-011 cez miestny potok - Uhliská“

         Účelom a cieľom stavebnej akcie je zlepšenie stavebno - technického stavu mostného objektu
ev.č. 1579-011 na ceste č. III/1579 ponad Botkovský potok, za účelom obnovenia mostného objektu
a priľahlých úsekov cesty v súlade s príslušnými platnými normami a predpismi, zabezpečenie
plynulosti a bezpečnosti premávky na prevádzanej komunikácii. Úprava cesty a mosta sa nachádza
v katastrálnom území Uhliská, v intraviláne obce Uhliská - Majere. Pri rekonštrukcii mosta je
navrhnuté zachovanie nivelety v pôvodnej výške. Dĺžka úpravy pred mostom je 20,71 m a za mostným
objektom je v dĺžke 24,1 m. Celková dĺžka úpravy na ceste III/1579 vrátene mosta je 50,47 m.

         Vzhľadom na stavebno-technický stav existujúceho mostného objektu a jeho priestorové
usporiadanie bude most kompletne odstránený.

         Nová nosná konštrukcia mosta je navrhnutá ako monolitický železobetónový polorám, plošne
založený. Pôdorysný rozmer každej výkopovej jamy bude vždy o min. 0,4 m väčší na každú stranu ako
pôdorysný rozmer základu. Dno každej jamy bude spevnené podkladovým betónom.

         Spodná stavba je súčasťou nosnej konštrukcie. Rámové stojky budú votknuté do základových
blokov šírky 2,0 m. Nosná konštrukcia je ukončená na vtokovej a výtokovej strane rovnobežnými
konzolovými zavesenými krídlami hr. 550 mm. Nosná konštrukcia bude staticky pôsobiť ako polorám
a je uvažovaná ako jeden dilatačný celok. Geometria nosnej konštrukcie je daná smerovým a
výškovým vedením trasy. Pôdorysne bude kopírovať polohu a os cesty. Uhol kríženia s prekážkou je
cca 83°. Most má svetlosť 4,0 m a teoretické rozpätie 4,4 m. Šírka mosta je 8,52 m v osi potoka a je
premenná po celej dĺžke mosta. Horná plocha rámovej priečle je v pozdĺžnom sklone 2,5 %, hrúbka vo
vrchole 0,4 m. Spodná hrana bude s nábehom v sklone 1:2 výšky 0,2 m na dĺžke 0,40 m. V priečnom
smere bude horná plocha priečle v jednostrannom sklone 3,0 %, za osou odvodnenia je vytvorený
protispád v sklone 4,0 %. Nakoľko horná plocha priečle slúži ako podklad pre izoláciu, je nutné pri jej
realizácii dosiahnuť normou požadovanú rovinnosť povrchu. Hrúbka stojok je 0,4 m, ktoré budú
votknuté do základu hr. 0,6 m a šírky 2,0 m. Všetky monolitické časti nosnej konštrukcie budú
z betónu C30/37 a vystužené betonárskymi prútmi z ocele B 500B, prípadne karí-sieťou BSt 500M. Pri
výstavbe nosnej konštrukcie sa predpokladá použitie systémového debnenia. Na moste budú zhotovené
obojstranne rímsy šírky 800 mm. Kotvenie ríms bude pomocou chemických kotiev a
oceľových kotevných prvkov do ZB dosky mosta vo vzdialenostiach á 1,0 m. Výšku odrazného
obrubníka je uvažovaná 150 mm. Rímsy budú sledovať smerové a výškové vedenie komunikácie.
Pozdĺžna škára medzi rímsou a vozovkou bude tesnená trvalé pružnou zálievkou s predtesnením.
Povrch ríms bude opatrený systémovým ochranným náterom. Na celej šírke nosnej konštrukcie mosta
medzi rímsami bude vozovka celkovej hr. 95 mm. Vozovka kopíruje mostovku v priečnom
jednostrannom sklone 3,0 %. Skladba vozovky na moste medzi rímsami bude nasledovná -
zapečaťujúca vrstva mostovky, izolačná vrstva- natavovací izolačný pás NAIP, infiltračný postrek PS,
I 0,6kg/m2, polymérom modifikovaný asfalt PMB45/80-75 ACL16-I, spojovací postrek PS, A
0,6kg/m2, polymérom modifikovaný asfalt PMB45/80-75 AColl-I. Betónový podklad pod izoláciou
mostovky musí spĺňať požiadavky STN 73 6242. Odvedenie zrážkových vôd z povrchu mosta bude
zabezpečené jednostranným priečnym 3,0 % a pozdĺžnym sklonom nivelety vozovky voľným odtokom
mimo most. Pozdĺžny sklon nivelety vozovky na moste je jednostranný. Odvodnenie izolačnej vrstvy
mostovky sa zhotoví pozdĺžnym drenážnym kanálikom šírky 150 mm (drenážny plastbetón Ír. 8-1
6mm) na pravej strane, v ktorom budú umiestnené odvodňovacie tvarovky DN 50 mm z nerezového
materiálu. Os odvodnenia je 250 mm od vnútorných hrán ríms. Voda ktorá presiakne cez upravenú

                                                                          23

zemnú pláň bude zachytená na tesniacej vrstve, ktorá bude v pozdĺžnom 10 % sklone a v priečnom 4
% sklone. Tesniaca vrstva bude pozostávať z ochrannej vrstvy štrkopiesku hr. 150 mm fr. 0-32 mm +
tesniacej vrstvy z bentonitovej fólie + z podkladovej vrstvy štrkopiesku hr. 150 mm fr. 0-32 mm.
Podľa VL4 je možné bentonitovú fóliu vložiť medzi 2x geotextíliu > 300g/m2. Zaústenie bude do
rubového odvodnenia. Rubové odvodnenie mostnej konštrukcie bude pozostávať z drenážnej
perforovanej HDPE rúry svetlosti DN 150, ktorá bude obalená separačnou geotextíliou o plošnej
hmotnosti > 300g/m2. Rúra sa osadí do profilového lôžka z betónu C20/25 šírky 300 mm. Drenážny
obsyp bude zhrubozmného štrku fr. 16-32 mm, alt. použiť medzerovitý betón. Drenáž bude
v priečnom 4 % sklone smerom k stredu opôr. Vyvedenie drenáže bude cez opory do mostného otvoru.
Navrhujeme zhotoviť niku šírky cca 230 a premenlivej výšky 200-300 mm. Do niky sa vloží chránička
PVC rúra DN 200 s presahom za líc 150 mm. Po osadení chráničky sa otvor systémovo zaizoluje
tesniacim napučiavacím tmelom. Do chráničky sa vloží neperforovaná rúra DN 150, ktorá sa napojí na
perforovanú pomocou tvarovky. Nad rubovým odvodnením na zvislých plochách bude osadený
jednostranný drenážny geokompozit s geotextíliou. Za rubom NK sa zriadi zhutnený prechodový a
protimrazový klin z vhodného materiálu, ktorý musí byť priepustný, nenamŕzavý a dobre hutniteľný
v zmysle STN 73 6133. Na obidvoch stranách ríms mostného objektu bude osadené oceľové zábradlie
na celej dĺžke mosta výšky 1,1 m so zvislou výplňou. Na zábradlie je potrebné vypracovať dielenskú
dokumentáciu. Betónové pohľadové časti mosta musia byť zhotovené v dostatočnej kvalite PB2
(pohľadový betón). Všetky plochy budú opatrené systémovým ochranným a zjednocujúcim náterom
s hydrofóbnymi a protikarbonatačnými účinkami. Betónové plochy v styku so zeminou (spodná
stavba, krídla) sa opatria ochranným hydroizolačným systémom (náterom) proti zemnej vlhkosti na
báze bitúmenu v troch vrstvách. Všetky odkryté oceľové konštrukcie budú opatrené proti
poveternostným vplyvom protikoróznou ochranou. Ochrana musí byť v súlade s TP 068 - Protikorózna
ochrana oceľových konštrukcií mostov. Z hľadiska ochrany betónu proti korózii je navrhnutá primárna
a sekundárna ochrana. Primárna protikorózna ochrana musí byť v súlade z STN EN 206+A2 a je
navrhnutá príslušnými betónmi s prímesami podľa stupňa chemického a fyzikálneho agresívneho
prostredia ako aj zvýšením krytia výstuže. Stanovuje sa minimálne krytie výstuže betónom 40 mm.
Sekundárna ochrana pozostáva z ochrany betónu pred agresívnymi vplyvmi zeminy, zemnej vlhkosti a
je navrhnutá systémovými ochrannými nátermi a hydroizolačným systémom. Vodotesná izolácia je
uvažovaná z NAIP. Na kontrolu trvalej zvislej deformácie a polohy nosnej konštrukcie sú navrhnuté
trvalé geodetické značky. Koryto v mostnom otvore je navrhované na kolmú svetlosť 4 m. Šírka dna
koryta je 2,01 m, obojstranné svahy na šírke 0,39 m v sklone 1:2 a obojstranné lavičky na šírke 0,6 m
v sklone 5 %. Koryto pod mostom sa upraví. Navrhnuté je spevnenie dlažbou z lomového kameňa hr.
150 mm, uloženie do prevzdušneného betónu C25/30 hr. 100 mm, vyškárovanie cementovou maltou.
Ukončenie dlažby v styku s existujúcim korytom bude betónovým prahom C 25/30 300 x 800 mm.
Úprava je navrhovaná v nevyhnutnej dĺžke (v osi koryta približne 2,1 m) pred a za mostom. Podľa
požiadaviek správcu vodného toku je možné kamennú dlažbu do betónu vymeniť za betónovú
prefabrikovanú dlažbu do betónu min. hr. 7 cm. Zmene je potrebné upraviť tvar koryta, aby sa dalo
koryto jednoducho vyskladať bez odpadu dlažby. Za rímsami sa zriadia spevnené vyprofilované
plochy na dĺžke 1,0 m z dlažby s ohraničením betónovými obrubníkmi.
V rámci riešenia rekonštrukcie mostného objektu ev. č. 1579-011 na ceste III/1579 bude potrebné
realizovať aj výmenu krytu vozovky cesty III/1579 pred a za mostným objektom. Šírka dopravného
priestoru medzi novovybudovanými rímsami je navrhnutá na 6,8 m. Smerové vedenie rekonštrukcie
vozovky cesty kopíruje existujúcu os cesty a je vedené v oblúku. Navrhované šírkové usporiadanie
cesty III/1656 je odvodené zo základnej kategórie C6,5/30 na kategóriu C6,0/30 s maximálnym
rešpektovaním existujúcich štrkových pomerov. Obnova konštrukcie vozovky cesty III/1579 za hranou
mostnej konštrukcie bude v nasledovnej skladbe - štrkodrva UM ŠD 0/63 Gc, cementom stmelená
zrnitá zmes CBGM Cs/io, asfaltový infiltračný postrek PS,I 0,6 kg/m2, polymérom modifikovaný asfalt
PMB45/80-75 ACL16-I, asfaltový spojovací postrek PS,A 0,6kg/m2, polymérom modifikovaný asfalt
PMB45/80-75 AColl-I. Odvodnenie komunikácie je zabezpečené pozdĺžnym a priečnym sklonom

                                                                          24

vozovky do priľahlých priekop. Priečny sklon obrusnej vrstvy v celom úseku je 3,0 %. Odvodnenie
zemnej pláne je zabezpečené priečnym sklonom 3,0 % zo štrkodrviny do svahu telesa komunikácie
a priečny sklon krajníc je 8,0 %. Most ako aj priľahlá komunikácia je navrhnutá bez chodníkov.
Realizácia je uvažovaná v jednom pracovnom postupe.
Obchádzková trasa pre vozidlá nad 10 m bola navrhnutá po priľahlých miestnych komunikáciách. Pre
vozidlá do 10 m je navrhnutá obchádzková trasa v tesnej blízkosti rekonštrukcie mostného objektu ev.
č. 1579-011 cez náhradné premostenie. Trasa je navrhovaná ponad miestny potok, kde pred začiatkom
prác zhotoviteľ odstráni z plochy staveniska prípadný nevhodný materiál, trávny porast, krovie,
prípadne dreviny určené k výrubu. Na zaistenie prietoku vody v potoku bude použitý dočasný rúrový
priepust pozostávajúci z dvoch oceľových rúr. Smerové vedenie dočasnej komunikácie pre vozidlá do
10 m je tvorené dvomi smerovými oblúkmi, ktorými sa pripája a odpája na dočasnú komunikáciu
o polomere 12 m a 11 m a priamou časťou o dĺžke 14,07 m. Celková dĺžka dočasnej komunikácie je
24,65 m. Jazdný pruh je uvažovaný 2 x ~1,50 m a nespevnená krajnica započítaná do voľnej šírky 2 x
0,50 m. Navrhovaná konštrukcia obchádzkovej trasy bude v nasledovnej skladbe - štrkodrva UM SD
0/63 Gc, cementom stmelená zrnitá zmes CBGM Cs/w ,asfaltový infiltračný postrek PS,I 0,6 kg/m2,
polymérom modifikovaný asfalt PMB45/80-75 ACL16-I, Asfaltový spojovací postrek PS,A 0,6kg/m2,
polymérom modifikovaný asfalt PMB45/80-75 AColl-I. Odvodnenie komunikácie je zabezpečené
pozdĺžnym a priečnym sklonom vozovky. Jednostranný priečny sklon obrusnej vrstvy v celom úseku
je 2,50 %. Odvodnenie zemnej pláne je zabezpečené priečnym sklonom 3,00 % zo štrkodrviny do
svahu telesa komunikácie a priečny sklon krajníc je 8,00 %. Na usmernenie a vedenie premávky v
oblasti pracovného miesta sa používajú okrem dočasného zvislého dopravného značenia aj dočasné
vodorovné dopravné značenie.
Trasa bude navrhovaná ponad miestny potok Uhliská, kde pred začiatkom prác Zhotoviteľ odstráni
z plochy staveniska prípadný nevhodný materiál, trávny porast, krovie, prípadne dreviny určené k
výrubu. Na zaistenie prietoku vody v potoku bude použitý dočasný rúrový priepust pozostávajúci
z dvoch oceľových rúr.

Umiestnenie stavby a súčasný stav

Mostný objekt je situovaný v katastrálnom území obce Uhliská, v intraviláne časť Uhliská - Majere.
Premosťovaňou prekážkou je Botkovský potok. Stavebnotechnický stav mostného objektu je
hodnotený ako veľmi zlý (VI.). Mostný objekt bol vybudovaný v roku 1932. Jedná sa o cestný, šikmý
most s jedným otvorom. Kolmé rozpätie mosta je približne 4,0 m, kolmá svetlá šírka je približne 3,6
m. Uhol kríženia s prekážkou je približne 90°. Nosnú konštrukciu tvorí oceľový korýtkový profil
„zores“ 240 x 80 mm a oceľové nosníky 1250 - 8 ks, á 0,9 m. Celková výška nosnej konštrukcie
vrátane asfaltových vrstiev je približne 0,65 m. V pozdĺžnom smere, zo statického hľadiska, ide
o proste uložené nosníky. Nosná konštrukcia je v priečnom smere ukončená obojstrannými rímsami,
na ktorých je osadené oceľové zábradlie výšky 1,1m. Stĺpiky a dve vodorovné výplne tvorí prierez I
100. Spodnú stavbu tvoria dve krajné gravitačné kamenné opory. Založenie opôr je plošné. Kolmá
hrúbka opôr je približne 1,0 m. Uloženie nosnej konštrukcie na spodnú stavbu je pomocou lepenky.
Skladbu mostného zvršku tvorí asfaltové súvrstvie. Vozovka na moste je odvodnená pomocou
priečneho a pozdĺžneho sklonu nivelety. Voľná výška pod mostom je približne 1,17 m. Koryto
vodného toku v mostnom otvore je nespevnené.

Zhotoviteľ je povinný postupovať pri realizácii Diela v súlade so svojou vypracovanou ponukou
a v súlade s požiadavkami na realizácii Diela uvedenými v položkovom rozpočte, ktorý tvorí
neoddeliteľnú prílohu Zmluvy.

Pri realizácii Diela je Zhotoviteľ povinný postupovať podľa schválenej projektovej dokumentácie
pre stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSPRS) a dodržiavať technicko - kvalitatívne

                                                                          25

podmienky, V cene Diela je okrem iného zahrnutá povinnosť Zhotoviteľa zabezpečiť dokumentáciu
skutočného vyhotovenia stavby po zrealizovaní Diela. Zhotoviteľ bude Dielo realizovať podľa
schválenej Projektovej dokumentácie vypracovanej v 1/2024 spoločnosťou AFRY CZ s.r.o. -
organizačná zložka Slovensko, Plynárenská 7/A, IČO: 53 298 888, Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 09, overenej autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Vladimírom Pitákom.

Požadované vlastnosti sú uvedené ako minimálne. V prípade, že Zhotoviteľ v navrhovaných
technických vlastnostiach použije ekvivalenty, musí Zhotoviteľ odbornými dokladmi preukázať, že
ním navrhované riešenie zodpovedá minimálne požiadavkám Objednávateľa na požadované technické
vlastnosti alebo je progresívnejšie. Ťarcha dôkazu preukázania opodstatnenosti splnenia je na
uchádzačovi Zhotoviteľovi, ako víťaznom uchádzačovi v rámci procesu verejného obstarávania.
Objednávateľ, ako verejný obstarávate!’ požaduje od Zhotoviteľa, ako víťazného uchádzača stanovenie
ceny, ktorá bude akceptovať všetky stanovené podmienky a Zhotoviteľ nebude naceňovať a dopĺňať
iné položky, ako sú stanovené vo výkaze výmer vrátane materiálových podmienok.

Zhotoviteľ bude pri realizácii Diela postupovať v súlade s podmienkami uloženými v písomných
právoplatných rozhodnutiach, vyjadreniach a stanoviskách dotknutých orgánov štátnej správy,
samosprávy a príslušných organizácií:

         Obec Uhliská, Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska stavebného úradu - odpoveď, číslo
         240/2024, zo dňa 28.8.2024,
         Obec Uhliská, Žiadosť o vyjadrenie k predkladanému projektu pre SP a realizáciu stavby -
         odpoveď, číslo 44/2024, zo dňa 1.3.2024,
         Okresný úrad Levice, pozemkový a lesný odbor, vyjadrenie k projektovej dokumentácii, číslo
         OU-LV-PLO1-2024/014583-002, zo dňa 22.8.2024,
         Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné
         povolenie, číslo CS 2055/2024/DOP, CZ15708/2024, zo dňa 16.5.2024,
         Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., stanovisko k dokumentácii k stavebnému
         povoleniu, číslo 914/2024, zo dňa 29.5.2024,
         Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., stanovisko k prepracovanému návrhu dočasného
         dopravného značenia obchádzkovej trasy pre nákladné vozidlá, číslo 914-003/2024, zo dňa
         14.10.2024,
         Krajský pamiatkový úrad Nitra, záväzné stanovisko Z-PUSR-031502/2024, zo dňa 24.4.2024,
         Okresný úrad Levice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Určenie použitia
         dočasného dopravného značenia na cestách 11/524, III/1579, 111/1580, III/1588, III/1551 a
         III/1587, číslo OU-LV-OCDPK-2024/014089-010, zo dňa 14.11.2024,
         Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového
         hospodárstva, vyjadrenie k PD, číslo OU-LV-OSZP-2024/009874-002, zo dňa 14.5.2024,
         Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia,
         vyjadrenie k PD, číslo OU-LV-OSZP-2024/009760-002, zo dňa 3.5.2024,
         Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia,
         vyjadrenie k PD, číslo OU-LV-OSZP-2024/009760-002, zo dňa 3.5.2024,
         Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a krajiny,
         záväzné stanovisko, číslo OU-LV-OSZP-2024/009816-004, zo dňa 21.5.2024,
         Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, vyjadrenie
         k PD, číslo OU-LV-OSZP-2024/009784-002, zo dňa 24.4.2024,
         Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Vydanie
         súhlasu v zmysle § 27, ods. 1 písm. a) a písm, b) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene
         zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v
         platnom znení, číslo OU-LV-OSZP-2024/010635-002, zo dňa 28.5.2024,

                                                                          26

    Okresný úrad Levice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, záväzné stanovisko k
    stavebnému konaniu, číslo OU-LV-OCDPK-2024/005562-002, zo dňa 11.3.2024,
    Okresný úrad Levice, odbor krízového riadenia, záväzné stanovisko k projektovej
    dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia, číslo OU-LV-OKR-2024/007856-010, zo dňa
    3.5.2024,
    Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, stanovisko, číslo SEMaI-EL-13/2-1-2570/2023, zo
    dňa 7.7.2023,
    Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Leviciach, stanovisko pre účely
    stavebného konania, číslo ORHZ-LV1-2024/000437, zo dňa 7.5.2024,
    SPP distribúcia, vyjadrenie číslo TD/NS/0656/2024/Be, zo dňa 16.10.2024,
    Slovák Telekom, a.s., vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení
    a všeobecné podmienky ochrany sietí spoločnosti Slovák Telekom, a.s. aDIGI Slovakia, s.r.o.,
    číslo 6612428496, zo dňa 11.10.2024,
    Michlovský, spol. s r.o, vyjadrenie o existencii podzemných telekomunikačných zariadení
    prevádzkovateľa - ORANGE SLOVENSKO a.s., číslo BB-2073/2024, zo dňa 19.8.2024,
    UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., vyjadrenie k existencii inžinierskych sietí, číslo
    1675/2024, zo dňa 7.8.2024,
    Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, vyjadrenie k PD, číslo SVP118/2024/147-
    3203, zo dňa 10.5.2024,
    Západoslovenská distribučná, a.s., stanovisko k projektovej dokumentácii zo dňa 11.11.2024,
    Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s., odpoveď, číslo ZV/23 - odpoveď, zo dňa
    7.10.2024,
    Okresný úrad Levice, odbor dopravy a pozemných komunikácií, určenie použitia a umiestnenia
    trvalého dopravného značenia na ceste III/1579, číslo OU-LV-OCDPK-2024/014090-004, zo
    dňa 23.8.2024,
    ArrivaNové Zámky, a.s., stanovisko k projektovej dokumentácii, zo dňa 22.11.2024,
    Obec Uhliská, Záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona na drobnú stavbu, číslo
    240a/2024, zo dňa 11.12.2024,
    Okresný úrad Levice, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie, stanovisko k použitiu
    poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok vrátane
    uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu, číslo OU-LV-PLO1-2024/022367-002,
    zo dňa 11.12.2024,
    Regionálny úrad verejného zdravotníctva, záväzné stanovisko, číslo RÚVZLV/1320 ODD
    HŽPaZ/846/4754/2024, zo dňa 29.4.2024,
    Obec Uhliská, oznámenie o existencii sietí, číslo 193/2023, zo dňa 10.7.2023,
- Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., žiadosť o zakreslenie inžinierskych sietí -
    odpoveď, číslo 48438/2023, zo dňa 7.7.2023,
    Okresný úrad Nitra, odbor strarostlivosti o životné prostredie, rozhodnutie číslo OU-NR-
    OSZP1-2025/007948-006 o vydaní súhlasu podľa § 6 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z., zo dňa
    9.1.2025.

                                                                    27

                                    PRÍLOHA č. 2

Položkový Rozpočet Zhotoviteľa

                                28

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kócf:            003
Stavba:          Most ev.č. 1579-011 cez miestny potok - Uhliská

JKSO:            Uhliská                                                                 KS:      24 6.2025
Miesto:                                                                                  Dátum
                                                                                                  56 679 271
Objednávateľ:                                                                            ICO:     SK2122400654
    Nitriansky samosprávny kraj                                                          fČ DPH:

Zhotoviteľ:                                                                              ICO:
    Združenie Uhliská - NOVOTNY.IS a VIAKORP                                             IC DPH:
                                                                                         ICO:
Projektant:                                                                              IČ DPH:
   AFRY CZ s.r.o , organizačná zložka Slovensko
                                                                                         ICO:
Spracovateľ:                                                                             IČ DPH:

Poznámka

Cena bez DPH                                                                                         228 592,28

DPH základná     Sadzba dane                          Základ dane                                   Výška dane
       znížená   23,00%                                           0,00                                         0,00
                 23,00%
                                                       228 592,28                                      52 576,22

Cena s DPH                    V                  EUR                                              281 168,50

Projektant                                                              Spracovateľ

Dátum a podpis:                  Pečiatka                               Dátum a podpis:                 Pečiatka
Objednávateľ                     Pečiatka                               Zhotoviteľ
                                                                                         JOVOTNYJS
Dátum a podpisy                                                         Dátum a podpis
                                                                                          inžinierske stavby
                                                                                         tdora Ruppeldta 1294/12

                                                                                                010 01 Žilina
                                                                                              IČO: 566 792 71

                                                                                                        Pečiatka

                                                                        Strana 1 z 14

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:           003

Stavba:        Most ev.č. 1579-011 cez miestny potok - Uhliská

Miesto;        Uhliská                                                  Dátum:        24.06,2025

Objednávateľ:  Nitriansky samosprávny kraj                              Projektant:   AFRY CZ s.r.o.,
Zhotoviteľ.'   Združenie Uhliská - NOVOTNY.IS a VIAKORP                 Spracovateľ:  organizačná zložka
                                                                                      Slovensko

KM                      Popis                                                         Csna bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Náklady z rozpočtov                                                                   228 592,28     281 168,50

SO100-00       Cesta 111/1579                                                            40 450,60      49 754,24
                                                                                       152 873,09     188 033,90
30200-00       Most 111/1579-001
časť 1         Cesta 111/1579 - Dopravné značenie                                          6 550,00       8 056,50
časť 2         Obchádzková trasa pre osobné vozidlá                                      28 718,59      35 323,87

                                                         Slrana 2 z 14

KRYCÍ LIST ROZPOČTU                                                                        KS:              24.06.2025
                                                                                           Dátum
Stavba:                                                                                                     56 679 271
       Most ev.č. 1579-011 cez miestny potok - Uhliská                                     ICO:             SK2122400654
                                                                                           IČ DPH:
Objekt:
                                                                                           ICO:
     SO100-00 - Cesta 111/1579                                                             IČ DPH:

JKSO:                                                                                      ICO:
Miesto:                                                                                    IČ DPH

Objednávateľ:                                                                              IČO:
       Nitriansky samosprávny kraj                                                         IČ DPH

Zhotoviteľ:
       Združenie Uhliská - NOVOTNY.IS a VIAKORP

Projektant:
      AFRY CZ s.r.o., organizačná zložka Slovensko

Spracovateľ:

Poznámka:

Cena bez DPH                                            Základ dane                        Sadzba dane      40 450,60
                                                                    0,00                            23,00%
dph základná                                                                                        23,00%  Výška dane
      znížená                                              40 450,60                                                    0,00

Cena s DPH                                                                v EUR                                  9 303,64

                                                                                                            49 754,24

Projektant                                                                Spracovateľ

Dátum a podpis   Pečiatka                                                 Dátum a podpis:                                           Pečiatka
Objednávateľ                                                              Zhotoviteľ
                 Pečiatka                                                                           MOVOTNYJS
Dátum a podpis:                                                           Zíf.í, zr
                                                                                                       j^žinierske stavby
                                                                          Dátum a podpis               lora Ruppeldta 1294/12'
                                                                                                       _ 010 01 Žilina

                                                                                                          IČO: 566 792^Piatka

                                                        Strana 3 z 14

ROZPOČET                                                                                      Dátum:        24.06.2025
                                                                                              Projektant:
Stavba:                                                                                       Spracovateľ:  AFRY CZ s.r.o.,
             Most ev.č. 1579-011 cez miestny potok - Uhliská                                                organizačná zložka
                                                                                                            Slovensko
Objekt:

         SO100-00-Cesta 111/1579

Miesto:

Objednávateľ:       Nitriansky samosprávny kraj
Zhotoviteľ:         Združenie Uhliská - NOVOTNY.IS a VIAKORP

PČ Typ         Kód                           Popis                              MJ  Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu                                                                                          40 450,60

     0 HSV          Práce a dodávky HSV                                                                     40 450,60

  1 K 113107142.S   Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, 'hn m2        236,000   7,71          1 819,56
  2 K 113107222.S   nad 50 do 100 mm, -0,25000t

  3 K 113107231.S   Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva            m2  32,000    1,59          50,88

  4 K 564760111.S   hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t

  5 K 567132113.S   Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu              m2  32,000    4,91          157,12

 6 K 573231109.S    prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t
 7 K 577134211.S
 8 K 577144311.S    Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ.             82,000    13,50         1 107,00
 9 K 919735111.S    0-63 mm s rozprestretím a zhutnenim hr. 200-400 mm, m3
10 K 919735112.S    hutnenle po vrstvách
11 K 919735116.S
                    Podklad z kameniva stmeleného cementom s
12 K 938908411.S
                    rozprestretím a zhutnenim, CBGM C 8/10 (C 6/8), po          m2  323,000   25,50          8 236,50
13 K 979081111.S
14 K 979081121.S    zhutnení hr, 180 mm                                             734,600    0,70             514,22
15 K 979082111.S                                                                    367,300   24,00          8 815,20
16 K 979082121.S    Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z          m2  367,300   28,00         10 284,40
17 K 979087113.S
18 K 979089012.S    cestnej emulzie v množstve 0,60 kg/m2                             10,000   2,00              20,00
19 K 979089212.S                                                                      10,000   4,23              42,30
20 K 998225111.S    Polymérom modifikovaný asfalt PM045/8O-75 ACOO              m2    15,000  10,30             154,50

                    11-1                                                            268,000     1,80            482,40

                    Polymérom modifikovaný asfalt PMB45/80-75 ACL 16-1 m 2           83,800   16,15          1 353,37
                                                                                    838,000    0,42             351,96
                    Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu       m
                                                                                     83,800   16,02          1 342,48
                    hĺbky do 50 mm                                           _       83,800    1,80             150,84
                                                                                     83,800
                    Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu       m    59,000   12,00          1 005,60
                    hĺbky nad 50 do 100 mm                                           24,800   49,00          2 891,00
                                                                                     89,400   60,00          1 488,00
                    Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu       m
                    hĺbky nad 250 do 300 mm                                                    2,05             183,27

                    Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového,

                    betónového alebo dláždeného tlakom vody + ručným            m2

                    vyzberaním nečistota prehrabanlm

                    Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km           t

                    Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý          t

                    ďalší 1 km

                    Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt         t

                    do 10 m

                    Vnútro stavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt        1

                    za každých ďalších 5 m

                    Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú            l

                    dopravu vybúraných hmôt

                    Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01)        t

                    ostatné

                    Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht,       í

                    dechtové výrobky (17 03 ), ostatné

                    Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s             t
                    krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu

                                                              Strana 4 z 14

KRYCÍ LIST ROZPOČTU                                                                        KS:              24.06.2025
                                                                                           Dátum
Stavba:                                                                                                     56 679 271
       Most ev.č. 1579-011 cez miestny potok - Uhliská                                     ICO:             SK2122400654
                                                                                           IČ DPH
Objekt:
                                                                                           ICO:
     SO200-00 - Most 111/1579-001                                                          IČ DPH

JKSO:                                                                                      ICO:
Miesto:                                                                                    IČ DPH:

Objednávateľ:                                                                              IČO:
       Nitriansky samosprávny kraj                                                         IČ DPH

Zhotoviteľ:
      Združenie Uhliská - NOVOTNY.IS a VIAKORP

Projektant:
      AFRY CZ s.r.o., organizačná zložka Slovensko

Spracovateľ:

Poznámka:

Cena bez DPH                                            Základ dane                        Sadzba dane      152 873,09
                                                                    0,00                           23,00%
dph základná                                                                                        23,00%    Výška dane
      znížená                                             152 873,09                                                      0,00

Cena s DPH                                                                v EUR                                  35 160,81

                                                                                                            188 033,90

Projektant                                                                Spracovateľ

Dátum a podpjs:  Pečiatka                                                 Dátum a podpis:                                        Pečiatka
                 Pečiatka                                                 Zhotoviteľ
Objednávateľ                                                                                        NOVOTNY.IS
                                                                          Dátum a podpis:              inžinierske stavby
Dátum a podpis:                                                                                        ora Ruppeldta 1294/12
                                                                                                            010 01 Žilina
                                                                                                         IČO: 566 792 71
                                                                                                                           " pečiatka

                                                        Strana 5 z 14

ROZPOČET                                                                                           Dátum:        24,06.2025
                                                                                                   Projektant:
Stavba:                                                                                            Spracovateľ:  AFRY CZ s.r.o.,
             Most ev,č. 1579-011 cez miestny potok - Uhliská                                                     organizačná zložka
                                                                                                                 Slovensko
Objekt:

           S02OO-OO - Most 111/1579-001

Miesto:

Objednávate!':            Nitriansky samosprávny kraj
Zhotoviteľ:               Združenie Uhliská - NOVOTNY.IS a VIAKORP

P Č Typ         Kód                                   Popis                     MJ   Množstvo      J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu                                                                                               152 873,09

    D HSV                 Práce a dodávky HSV                                                                    143 798,79

    D1                    Zemné práce                                                                                 42 128,82

1 K 111203201.S           Odstránenie krovín a stromov s priemerom kmeňa do     m2   50,000        4,52          226,00

                          100mm, s ponechaním koreňov, pri ploche do 1000mľ

                          Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s

2 K 115101202.S           priemerným prítokom litrov za minútu nad 5001 do      hod  100,000           8,55         855,00

                          1000 I                                                       18,000      280,00        5 040,00
                                                                                         4,000     125,00           500,00
3 K 115101203.RR Dočasné zatrubnenie potoka - predpoklad 2xDN600                m                                     77,00
                                                                                       20,000         3,85
4 K 115101204.RR Dočasné zatrubnenie potoka - uzavretie Čiel                    ks                                   27,16
                                                                                         4,000        6.79       1 850,00
5 K 115101302.S           Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 den   200,000          9,25
                          m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 I                           27,59          110,36
                                                                                        4,000        65,00       3 900,00
6 K 122703601.S           Odstránenie nánosov z vypúšťaných vodných nádrží pri m3      60,000       15,00        9 030,00
                          únosnosti dna nad 15 kPa do 40 kPa                         602,000       750,00        6 000,00
                                                                                        8,000         2,03
7 K 124203101 .S          Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3              m3     30,000         3,37           60,90
                                                                                     170,000                        572,90
8 K 132201201.S           Výkop ryhy šírky do 600 horn.3 do 100m3 - pre         m3
                          ukončovaolé prahy kamennej dlažby

9 K 151730111.S           Záporové paženie - montáž                             m2

10  M    133880001100, S  Oceľový nosník HEA 100, 160, z valcovanej ocele
                          S235JR

                          Hranoly drevené zo smreku, nehobľované - pre          m3
11  M 605470000400,5
                                    záporové paženíe

12 K 162201102.S          Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad     m3
                          20-50m

13 K 162301102.S          Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste m3
                          z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m

                          Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste

14 K 162501105.S          z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za      m3   1 700,000       0,43             731,00
15 K 167101101 .S                                                                                    2,00
16 K 171101141.S          každých ďalších a začatých 1000 m                            170,000       6,96             340,00
                                                                                                   16,50
                          Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do    m3     210,000       0,67           1 461,60
                                                                                      360,000      10,00           5 940,00
                          100 m3                                                       170,000     18,86
                                                                                       340,000     16,00               113,90
                          Uloženie akýchkoľvek hornín do násypu na cesty                             7,16           3 400,00
                                                                                         20,000    27,43
                          alebo železnice do 0.75 m3 (cca 45m3 - použitá        m3      38,000       0,90             377,20
                                                                                         50,000      7,16             608,00
                          zemina z výkopov)                                             18,000                        358,00
                                                                                         50,000    10,15              493,74
17 M 583310001800.S Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-63 mm                      t
                                                                                          1,545                         45,00
18 K 171201202,5          Uloženie sypaníny na skládky nad 100 do 1000 m3       m3          1,545                       11,06
                                                                                            1,545
19 K 171209002.S          Poplatok za skládku - zemina a kamenlvo (17 05)       t                                20 826,67
20 K 172103101.S                                                                           2,000                        20,30
                          ostatné

                          Zriadenie tesniaceho jadra vodných nádrži so zhut.do  m3

                          100 % PS koef- C vodor. Šírky vrstvy do 1 m

21 M 583310003200,5 Štrkopiesok frakcia 0-32 mm                                 t

22 K 182301123.S          Rozprestretie ornice na svaho so sklonom nad 1:5,
                          plocha do 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm

23 M 103640000100.S Zemina pre terénne úpravy - ornica                          ŕ

25 K 183405211.S          Výsev trávniku hydroosevom na ornicu                  m2

26 M 0057200014 00.S Osivá tráv - semená parkovej zmesi                         kg

    w                     50*0,0309 "Prepočítané koeficientom množstva

    w                     Súčet

    D2                    Zakladanie

27 K 212792312.S          Odvodnenie mostnej opory - drenážne plastové zvislé   m
                          potrubie HDPE DN1160

                                                                Strana 6 z 14

PČ Typ      Kód                                 Popis                               MJ                           Množstvo Icena [EUR] Cena celkom [EUR]

28 K 212792313,8         Odvodnenie mostnej opory - drenážne plastové zvislé        m                             2,000    15,55           31,10
                         potrubie HDPE DN 200                                                                    16,100     1,53           24,63
                                                                                                                 66,000                4 290,00
29 K 212971113.S         Opláštenie drenážnych rúr filtračnou textíliou DN 160      m                                      65,00

30 K 231943213.S         Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu              m2
31 K 237941121.S         zabaranenle na dĺžku nad 10 m
32 K 273351215,8
                         Vytiahnutie štetovnlcových stien z oceľových Štetovníc m2                               66,000    30,00       1 980,00
                         zabaranených do 2 rokov, nad 10m
                         Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce -                                  12,600        50,00     630,00
                                                                                                                 12,600        15,00     189,00
                                                                                                            m2    0,760    1 350,00    1 026,00
                         debnenie podkladnýó-h betónov

33 K 273351216.S         Debnenie stien zákíadových dosiek, odstránenie-dielce m2

34 K 273361821.S         Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505) -           t

                         výstuž do podkladných betónov

                         Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z

35 K 274321117.S         betónu železového tr, C 25/30 - ukončujúce prahy           m3                           4,000     152,00      608,00

                         kamennej dlažby

36 K 274321118.S         Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z        m3                           21,200      165,00    3 498,00
                                                                                                                 21,600        50,00   1 080,00
                         betónu železového tr. C 30/37 - spodný prah stien                                       21,600        15,00
                                                                                                                                         324,00
37 K 274354111.S         Debnenie základových pásov mostných konštrukcií -          m.2                           1,920    1 350,00    2 592,00
                         zhotovenie

38 K 274354211.S         Debnenie základových pásov mostných konštrukcií -          m2
                         odstránenie

39 K 274362111.S         Výstuž základových pásov, prahov, vencov a ostruh z        i

                         betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií

                         Debnenie základových pätiek mostných konštrukcií -

40 K 275354111.S         zhotovenie - Betonáž ukončujúcich prahov kamennej          m2                             6,000   50,00             300,00
41 K 275354211.S                                                                                                           15,00
42 K 289971622.S         dlažby                                                                                    6,000                      90,00
                                                                                                                 52,000      1,72             89,44
                         Debnenie základových pätiek mostných konštrukcii -         m2                                      5,99            358,20
                                                                                                                 59,800
                         odstránenie                                                                              59,800   56,00          3 696,00
                                                                                                                  59,800               23 539,20
                         Položenie bentonltovej rohože na upravenom povrchu m2                                   66,000
                         sklon do 1 : 5, Šírky do 6 m                                                                                     4 144,80
                                                                                                                                          7 300,00
43  M   693410000600, S  Geosyntetlcké ílové fásnente ^lo^á bmbbl&Sf4800            m2                                                    1 460,00
                         g/m2, z bentonitu medzi gaotextfíismi íkon&nsikaná                                                               3 753,00
                                                                                                                                          2 604,00
     w                   52*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva
                                                                                                                                             100,00
    w                    Súčet                                                                                                            1 391,00

44 K PC224               Oceľové štetovnice - dovoz, odvoz, nájom na dobu           m2                                                      321,00
                                                                                                                                          1 053,00
                         realizácie (predpokiad - max 3 mesiace)                                                                          1 142,40

      D3                 Zvislé a kompletné konštrukcie                                                                                      270,00
45 K 311321511.S                                                                                                                       17 307,00
46 K 311351105,S         Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže)                                       26,400     157,00
47 K 311351106.8                                                                                             m3  146,000       50,00      4 305,00
48 K 311361821.S                                                                                                 146,000       10,00
49 K 317321017.RR        tr. C 30/37                                                                                                      1 440,00
50 K 334323128. RR                                                                                                  2,780  1 350,00
51 K 334351112.S         Debnenie nadzákladových múrov obojstranné                  m2                            16,800     155,00
52 K 334351212,S                                                                                                               50,00
53 K 334362116.S         zhotovenie-dielce                                                                          2,000      65,00
                                                                                                                  21,400       15,00
54 K 389381119.8         Debnenie nadzákladových múrov obojstranné                                                21,400
55 K PC36                                                                                                    mž            1 350,00
                                                                                                                    0,780    210,00
                         odstránenie-dielce                                                                         5,440        5,00
                                                                                                                  54,000
                         Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)                   t                                        175,00
                                                                                                                  24,600
                         Podkladné betóny - pod rubové odvodnenie, pod pätice                                                  20,00
                                                                                                             m3   72,000

                         múrov, iné

                         Detail 4 - Matrica s rokom reknštrukcie mosta, vložená     ks

                         do debnenia

                         Debnenie mostných konštrukcií-ríms výšky do 20 m,          m2

                         zhotovenie

                         Debnenie mostných konštrukcií-ríms výšky do 20 m,          m2

                         odstránenie

                         Výstuž ríms opôr z betonárskej ocele B500 (10505)          t

                         mostných konštrukcií

                         Doplnková betonáž a debnenie malého rozsahu
                                                                                                             m3

                         uzatváracej škáry dielcov z betónu C 30/37 - Rímsy

                         Skosenie 15/15mm v debnení                                 bm

    P4                   Vodorovné konštrukcie

56 K 421321238.S         Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu                  m3
                         železového tr. C 30/37

                         Debnenie nosníkové vrátane debniacej dosky pre

57 K 421352011.S         vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov -           m2

                         mesačný prenájom

                         Debnenie nosníkové vrátane debniacej dosky pre

58 K 421352021 .S        vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov -                                        72,000    50,00       3 600,00

                         montáž

                         Debnenie nosníkové vrátane debniacej dosky pre

59 K 421352091 .S        vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov -           m2                           72,000        10,00     720,00
                                                                                                                  2,540    1 350,00    3 429,00
                         demontáž

60 K 421362126.S         Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele B500            t
                         (10505) mostných konštrukcii

                                                                     Strana 7 z 14

PČ Ti(ja     Kód                           Popis                              MJ                            Množstvo J,cena [EUR] Cena celkom [EUR]

61 bí 451311711.S  Podklad pod dlažbu z prostého betónu                       m2                            41,000       15,64       641,24
                   vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm

                   Ukladanie dlažby z lomového kameňa na sucho, hm.

62 K: 465921212.S  do 90 kg so zaliatím škár cem. maltou, hr. dosiek do       m2                            41,000         65,00        2 665,00
                                                                                                            42,230        12,00           506,76
                   150 mm
                                                                                                             42,230        47,37       1 242,01
63 Mľ 592480013400. S Lomový kameň - na ukladanie od bet, lôžka               m2                              42,230        4,59           142,11
                                                                                                                           17,00            45,90
VV                 41*1,03 "Prepočítané koeficientom množstva                                                 3,000
                                                                                                            10,000       284,54         1 054,00
vv                 Súčet                                                                                    62,000         12,00     33 201,49
                                                                                                                            3,89
t) 5               Komunikácie                                                                              18,000          2.71        5 121,72
                                                                                                            18,000          3,68           216,00
68 K 597961111.S   Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr, C 8/10 z     m                             18,000        18,65             70,02
                                                                                                                          16,31
                   prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm                                                      2,000       23,99               5,42
                                                                                                              2,000                           7,36
69 M 592270000450  Priekopová tvárnica TBM 1-6Ó, rozmer 620x300x154,5         ks                              2,000      180,00             37,30
                                                                                                              1,000                         16,31
                   mm, napríklad PREMAG                                                                      4,700                         112,75

70 K PC 122        Zapečaťujúca vrstva mostovky                               m2                            46,200                      8 316,00

D9                 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

71 K 911334122.S   Oceľové zábradlie mosta D+M komplet                        m

72 K 919726732.RR Pretesnenie pracovných škár ríms                            m

73 K 919726732.S   Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre           m

74 K 931998111.8   komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl, 40 mm
75 K M1Ô98112.S
76 K 0941221.53    Tesnenie kotevných prestupov izolácie mostovky             ks
77 K 936941231.8
78 K 936943251.S   bitúmenovým tmelom

                   Tesnenie prestupov trubky odvodnenie ĎŇ 50 izoláciou       ks

                   jt q stovky bitúmenovým tmelom

                   Detail 2 - Osadenie nerezového odvodňovača                 ks
                   mostovky do plastbetónu

                   Chránička odvodňovača D 63 mm                              rn

                   Pozdĺžny drenážny kanaálik - plastbetón                    m

                   Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo

79 K 961051111.RR nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t -            m3

                   rímsy, pôvodný most z PREFA dielcov, časti opôr

80 K 966076141 .S  Odstránenie zvodidiového zábradlia alebo ich častí na      m                                  16,000      39,79          636,64
                                                                                                                43,500         2,90         126,15
                   mostoch betónových v celku, *0,05400t                                                         18,000
                                                                                                                               4,00          72,00
81 K 967043121.RR Demontáž izolácie mostovky                                  m2                                18,000
                                                                                                                18,000         2,00          36,00
82 K 977141124.S   Detail 1 »Vrty pre kotvy do betónu priemeru 24 mm          ks                                18,000         5,00          90,00
                   hĺbky 170 mm s vyplnením epoxidovým tmelom                                                   18,000         1,00          18,00
                                                                                                              117,700        10,00         180,00
83 M MAT1          Kotva do betónu M20x210+matica M20+pcdlažka pre            ks                              117,700          2,50        294,25
84 M MAT2                                                                                                   2 354,000        16,15       1 900,86
85 M MAT3          M20, galvanický pozink                                                                     117,700          0,42        988,68
                                                                                                              235,400          8,00        941,60
                   Chemická kotva napríklad Hilti HiTRE500                    ks                              117,700          1,80        423,72
                                                                                                              115,500          7,30        859,21
                   Podložka 140x140, hrúbka P10, 1,54kg/ks                    ks                                             49,00       5 659,50
                                                                                                                  2,200      60,00          132,00
86 M MAT4          Motýľ na kotvenie rímsy - predbežne cca 3,5kg/ks           ks                                  1,000  2 000,00        2 000,00
                                                                                                                  6,000      50,00         300,00
87 K 979012112.S   Zvislá doprava, sutiny na výšku do 3,5 m                   í                                   2,900  1 600,00        4 640,00
                                                                                                                                       5 553,60
88 K 979081111.S   Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km          t                                                          5 553,60
89 K 979081121.S
90 K 979082111 .S  Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý                                                                9 074,30
91 K 979082121.S                                                                                         t
92 K 979087113.8                                                                                                                       8 007,30
93 K 979089012.S   ďalší 1 km                                                                                                              620,00
94 K 979089212.8
95 K PC 144        Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt        t
98 K PC66
99 K PC88          do 10 m

                   Vnútro stavení sková doprava sutiny a vybúraných hmôt
                                                                                                         t

                   za každých ďalších 5 m

                   Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú
                                                                                                         t

                   dopravu vybúraných hmôt

                   Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01)       t

                   ostatné

                   Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht,      t

                   dechtové výrobky (17 03 ), ostatné

                   Geodetické zameranie skutočného vyhotovenia                ks

                   Oceľový tŕň podľa VL4 - mosty                              ks

                   Plastbetón na uloženie tvarovirek                          m3

C> 99              Presun hmôt HSV

100 K 998212111.S  Presun hmôt pre mosty murované,                            t                             578,500      9,60

                   monolítické.belônové.kovové.výšky mosta do 20 m

cI PSV             Práce a dodávky PSV

0I 711             Izolácie proti vode a vlhkosti

                   Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej

101 K 711141559.RR vode vodorovná NAlP prítavením - vodorovná izolácia m2                                   62,000       10,00

                   mostovky

                                                               Strana 8 z 14

PČ Tyf)     Kód                  Popis                                        MJ                              Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

                      Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej

102  K 711141559,RR2  vode vodorovná NAIP prltavením - 2 vrstvy NAIP          m2                              10.000   18,00    180.00
                      vrátane dodávky asfaltových izolačných pásov - pod

                      uloženie ríms na mostovke

                      Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej

103 K 711142559.S     vode zvislá NAIP pritavením - zvislá izolácia mostovky- m2                              35.000   10,00    350,00
                                                                                                              35,000   22,00    770,00
                      nadrubovým odvodnením                                                                            86,00    172,00
                                                                                                               2,000
104 K 711792183.RR    Jednostranný drenážny geokompozit s geotextlliou        m2
105 K PC25
                      Detail 2 - NEREŽ - odvodňovacia rúrka DN50, hr. steny
106 K PC26
107 K PG39            2mm, príruba 200x200xx, hrúbka 2mm, chránička PVC       ks
108 K PG40
                      rúrka DN63x18, osadenie nerež do drenážneho

                      plastbetónu
                      Penový polystyrénŤir^Omm, krycí plech T nerezový,

                      alebo žiarovo zinkovaný, tesniace zálievky v 2          bm                              18,000    56,50    1 017,00

                      yjwtvách.                                                                                 2,000   39,00        78,00
                                                                                                                2,000   53,00       106,00
                      Det@il3 - Qvpdňwacle tvarovky- drenážny T'kus +         k&                               2,000    45,00        90,00
                                                                                                               2,000    25,00
                      súvisiace, detaily- odvodíWls od rubov opôr                                              2,000    25,00        50,00
                                                                                                              16,100    23,00        50,00
                      DetetÍ3- RubWé .odvodnenie * Wániäka DN20Q, dĺžka                                       82,000    45,00      370,30
                                                                                                              16,000             3 690,00
                      0.6m D*M                                                k®                               2,000      4,00       64,00
                                                                                                               2,000   100,00      200,00
109 K PC41            detail 3 - odvodňovacia tvarovka DN160                  ks                                       100,00      200.00

110 K PC42            Detail 3 - detaily utesnenia z rubovrej strany          ks                                                1 067,00
                                                                                                                                   472,00
111 K PC43            Detail 3 - detaily utesnenia z výtokovej strany         ks                                                   189,00
112 K PC44                                                                                                                         406,00
113 K PC45            Detail 3 - odvodnenie rubu - drenážna perforovaná rúra  bm
114 K PC46
116 K PC96            DN160D+M
116 K PC97
                      Detail 3 - Obsyp drenážnej perforovanej rúry -
                                                                                                         m3

                      drenážne kamenivo 16-32

                      Detail 3 - Prikrytie drenážneho rebra tatratexom PP300  m2

                      D+M

                      Detail 2 - chránička DN63 pre nerezovú trubku           ks

                      odvodnenie mostovky D+M

                      Ďetall2 - detaily utesnenia mostovka / chránička DN63 /
                                                                                                          ks

                      nerezová trubka

     [ 783            Nátery

                      Nátery omietok a betónových povrchov ostatné,

117 K 783891120,S     dechtovým ochranným lakom (Inertolom) stropov           m2                              80,000   5,90
                                                                                                              30,000   6,30
                      dvojnásobné - bet. kcíe v styku so zeminou                                              70,000   5.80

118 K 7838 94322. RR Náter farbami na báze epoxldu - rímsa                    m2

                      Náter farbami ekologickými riediteľnýml vodou

119 K 783894322,S     akrylátovýml univerzálnymi stien dvojnásobný (napr.     m2

                      Slkagard 680-S) - NK+kridla

                                                              Strana 9 z 14

KRYCÍ LIST ROZPOČTU                                                                        KS:             24.06.2025
                                                                                           Dátum:
Stavba:                                                                                                    56 679 271
       Most ev.č. 1579-011 cez miestny potok - Uhliská                                     ICO:            SK2122400654
                                                                                           IČ DPH:
Objekt:
                                                                                           ICO:
     časť 1 - Cesta 111/1579 - Dopravné značenie                                           IČ DPH:

JKSO:                                                                                      ICO:
Miesto:                                                                                    IČ DPH:

Objednávateľ:                                                                              IČO:
       Nitriansky samosprávny kraj                                                         IČ DPH.

Zhotoviteľ:
       Združenie Uhliská - NOVOTNY.IS a VIAKORP

Projektant:
      AFRY CZ s.r.o., organizačná zložka Slovensko

Spracovateľ:

Poznámka:

Cena bez DPH                                            Základ dane                        Sadzba dane      6 550,00
                                                                    0,00                           23,00%
dph základná                                                                                       23,00%  Výška dane
      znížená                                                6 550,00                                                 0,00

Cena s DPH                                                                v EUR                                1 506,50

                                                                                                            8 056,50

Projektant                                                                Spracovateľ

Dátum a podpis:  Pečiatka                                                 Dátum a podpis:                                  Pečiatka
                 Pečiatka
Objednávateľ                                                              Zhotoviteľ       NOVOTNY.IS

Dátum a podpis:                                                           Dátum a pod|               ierske stavby
                                                                                                      uppeldta 1294/12'
                                                                                                     10 01 Žilina
                                                                                                     >: 566 792 71

                                                                                                                           Pečiatka

                                                        Strana 10 z 14

ROZPOČET                                                                                                             Dátum:        24.06.2025
                                                                                                                     Projektant:
Stavba:                                                                                                              Spracovateľ:  AFRY CZ s.r.o.,
             Most ev.Č. 1579-011 cez miestny potok - Uhliská                                                                       organizačná zložka
                                                                                                                                   Slovensko
Objekt:

         časť 1 - Cesta llf/1579 - Dopravné značenie

Miesto:

Objednávateľ:       Nitriansky samosprávny kraj
Zhotoviteľ:         Združenie Uhliská - NOVOTNY.IS a VIAKORP

PČ Typ         Kód            Popis                                            MJ                           Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu                                                                                                                 6 550,00
                                                                                                                                   6 550,00
   D HSV            Práce a dodávky HSV
                                                                                                                                           60,00
1 K 912291111.S     Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a                                     4,000      15,00               60,00
                                                                                                        ks  4,000     15,00            1 000,00
                                                                                                            2,000    500,00
                    odhodom výkopku do 3 m

2 M 404490000100.S Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia II. triedy                ks

3  K 914811111.RR   Závory - uzavretie cesty - zapožičanie, nájom na dobu      ks
                    reallzáciáe stavby

                    Tabuľa obchádzka veľká so Situáciou stavby komplet

4 K 914811113.S     vrátane stĺpikov - vrátane prenájmu na dobu realizácie ks                               2,000    0,00          1,20

                    stavby

5 K PC              Tabuľka obchádzka malá vrátane stĺpikov - vrátane                                        6,000   200,00        1 200,00
                                                                                                        ks  20,000      2,40           48,00

                    prenájmu na dobu realizácie stavby

6 K 914812212.S     Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej                ks
                    zväčšenej

                    Kompletná dopravná značka zväčšeného rozmeru

7 M 404410211500. S 1260 mm vrátane podstavca a stĺpa - prenájom               ks                           20,000   118,74        2 374,80

                    stĺpikov a DZ na čas realizácie stavby

                    Semafory - baterka, résp, sóíár (bez ríaOpojenia na Hl) -                                2,000   750,00        1 500,00
8 K 914811113.S.1 zapožičanie, InŠtaJácia, nájom                               ks                           51,000      2,00         102,00

9 K 915711211.S     Vodorovné dopravné značenie striekané farbou               m
                    deliacich Čiar súvislých ä Írky 125 mm biela základná

                    Vodorovné dopravné značenie striekané farbou

10 K 915711511.S    vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela            m                            102,000  2,00          204,00

                    základná

                                                              strana 11 z 14

KRYCÍ LIST ROZPOČTU                                                      KS:             24.06.2025
                                                                         Dátum:
 Stavba:                                                                                 56 679 271
       Most ev.č. 1579-011 cez miestny potok - Uhliská                   ICO:            SK2122400654
                                                                         IČ DPH:
Objekt:
                                                                         ICO:
     časť 2 - Obchádzková trasa pre osobné vozidlá                       IČ DPH

JKSO:                                                                    ICO:
Miesto:                                                                  IČ DPH.

Objednávateľ:                                                            ICO:
       Nitriansky samosprávny kraj                                       IČ DPH.

Zhotoviteľ:
       Združenie Uhliská - NOVOTNY.IS a VIAKORP

Projektant:
      AFRY CZ s.r.o., organizačná zložka Slovensko

Spracovateľ.

Poznámka:

Cena bez DPH               Základ dane                                   Sadzba dane     28 718,59
                                       0,00                                      23,00%
dph základná                                                                     23,00%  Výška dane
      znížená                 28 718,59                                                              0,00

Cena s DPH                                              v EUR                                 6 605,28

                                                                                         35 323,87

Projektant                                              Spracovateľ

Dátum a podpis:  Pečiatka                               Dátuma podpis:                           Pečiatka
Objednávateľ     Pečiatka                               Zhotoviteľ
                                                                                         TNY.IS
Dátum a podpis:                                           žR&žr
                                                                                         ke stavby
                                                        Dátum a podpis.                  aldta 1294/12
                                                                                         1 Žilina
                                                                                         5 79£2áiatka

                           Strana 12 z 14

ROZPOČET                                                                                  Dátum:        24.06.2025
                                                                                          Projektant:
Stavba:                                                                                   Spracovateľ:  AFRY CZ s.r.o,,
             Most ev.č. 1579-011 cez miestny potok - Uhliská                                            organizačná zložka
                                                                                                        Slovensko
Objekt:

         časť 2 - Obchádzková trasa pre osobné vozidlá

Miesto:

Objednávateľ:       Nitriansky samosprávny kraj
Zhotoviteľ:         Združenie Uhliská - NOVOTNY.IS a VIAKORP

PČ Typ         Kód                   Popis                                     Množstvo J.cena {EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu                                                                                      28 718,59

D HSV               Práce a dodávky HSV                                                                 28 718,59

     D1             Zemné práce                                                                         13 213,80
1 K 111203201,S
                    Odstránenie krovín a stromov s priemerom kmeňa do          30,000     8,00          240,00
2 K 113106241 .S    100mm, s ponechaním koreňov, pri ploche do 1000m2 m2
3 K 113107142.S
4 K 113107231 .S    Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami

                    zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -        m2  57,000        5,30         302,10

                    0,408001                                                   82,000        8,60         705,20
                                                                               90,000        8,90         801,00
                    Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.  m2             280,00        2 240,00
                                                                                8,000     125,00          250,00
                    nad 50 do 100 mm, -0,25000t                                 2,000      35,00          105,00
                                                                                3,000        9,25         111,00
                    Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu         m2  12,000        2,03
                                                                               15,000        6,60           30,45
                    prostého, hr. vrstvy do 200 mm, -0,22500í                  15,000                       99,00

5 K 1151O1203.RR Dočasné zatrubnenle potoka - predpoklad 2/DN600           m

6 K 115101204,RR Dočasné zatrubnenie potoka - uzavretie čiel               ks

7 K 122703601 .S    Odstránenie nánosov z vypúšťaných vodných nádrži pri   m3

                    únosnosti dna nad 15 kPa do 40 kPa

8 K 124203101 .S    Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3               m3
9 K 162201102.S
                    Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad      m3
10 K 162301102,S    20-50m

                    Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste     m3

                    z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m

                    Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste

11 K 162501105.S    z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za       m3  150,000      0,80           120,00
12 K 167101101 .S
13 K 171101141 .S   každých ďalších a začatých 1000 m                            15,000   11,68            175,20
                                                                                 68,000     9,60          652,80
                    Nakladanie n eu ľa hnutého výkopku z hornín tr.1-4 do  m3   66,200                  1 177,04
                                                                                62,800    17,78         1 116,58
                    100 m3                                                       15,000   17,78
                                                                                 28,000                     10,05
                    Uloženie akýchkoľvek hornín do násypu na cesty         m3               0.67          280,00
                                                                                  3,000   10,00
                    alebo železnice                                               3,000   18,86             56,58
                                                                                  3,000   17,28             51,84
14 M 583310001800.3 Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-63 mm                 ŕ    20,000    17,28             51,84
                                                                                  7,200     7,16           143,20
15 M 583310002100.3 Kamenivo ťažené hrubé frakcia 63-125 mm                ŕ    20.000    27,43           197,50
                                                                                  0,618     0,90            18,00
16 K 171201202.S    Uloženie sypanlny na skládky nad 100 do 1000 m3        m3      0,618    7,16
                                                                                   0,618                     4,42
17 K 171209002.S    Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05)        t              35,00
                    ostatné                                                     95,000      1,00        3 325,00

18 K 172103101.S    Zriadenie tesniacej vrstvy pod kladenie panelov        m3  950,000      0,57          950,00
                                                                                                         239,67
19 M 583310003200.3 Štrkopiesok frakcia 0-32 mm                            t    90,000
                                                                                                            51,30
20 M 583310002900.3 Štrkopiesok frakcia 0-16 mm                            t

21 K 182301123.S    Rozprestretie ornice na svaho so sklonom nad 1:5,      m2
                    plocha do 500 m2, hr,nad 150 do 200 mm

22 M 103640000100.3 Zemina pre terénne úpravy - ornica                     f

24 K 183405211.S    Výsev trávniku hydroosevom na ornicu                   m2

25 M 005720001400.3 Osivá tráv - semená parkovej zmesi

vv                  20*0,0309 '‘Prepočítané koeficientom množstva

vv                  Súčet

                    Odstránenie kameniva z dočasnej obchádzkovej trasy,

26 K PC222          naloženie, odvoz do 10km a uloženie na určenej         t

                    skládke

27 K PC223          Odvoz kameniva zo stavby - príplatok ZKD km            t

     D2             Zakladanie
28 K 289971212.S
                    Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu   m2
                    sklon dp 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m

                                                          Strana 13 z 14

PČ Typ  Kód                                   Popis                                MJ      Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EURJ

29 M 693110002000.Si Geotextllia polypropylénové netkaná 200 g/m2                  m2      103,500      1,82    188,37
                                                                                            103,500
vv                       101,470583235294*1,02 "Prepočítaná koeficientom množstva           103,500

vv                       Súčet

D5                       Komunikácie                                                                            4 968,20

                         Podklad z kameniva stmeleného cementom s

30 K 567132115,S         rozpreslretím a zhutnenim, CBGM C 8/10 (C 6/8), po        m2      90,000       25,50   2 295,00

                         zhutnení hr. 200 mm

31 K 577184411.RR Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu S. do 3 m m2                82,000       32,60   2 673,20
                                       z nemodlfik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 100 mm

     D9                  Ostatné konštrukcie a práce-búranle                                   86,000   23,30   10 000,18
32 K 919720231.S                                                                                                   2 003,80
                         Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev                          98,900     3,45
                         existujúceho krytu komunikácií zo sklenných vlákien s m2               98,900               341,21
                         geotextíliou, pozdĺžna pevnosť v ťahu do 50 kN/m                       98,900  18,60
                                                                                               65,500    0,42      1 218,30
33 M    693210003430. S  Geomreža sklovléknitá s PP geotextíliou, pevnosť v        m2                   16,02        550,20
                         ťahu pozdlžne/priečne 50/50 kN/m, šxl 1,9x100 m, pre              1 310,000      1,80
    vv                   vystuženie asfaltových vrstiev vozoviek                     t         65,500   17,81      1 049,31
                                                                                     l                  49,00        235,80
     w                   86*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva                  t       131,000    60,00
                         Súčet                                                       í.       65,500               1 166,56
                                                                                    t          45,000    1,45     2 205,00
34 K 979081111.S         Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km          t         20,500               1 230,00
                                                                                    t                               296,74
35 K 979081121.S         Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý                  204,649
36 K 979082111.S         d'aiší 1 km                                                                                 296,74
37 K 979082121.S         Vnútrostavenlsková doprava sutiny a vybúrených hmôt
38 K 979087113.S         do 10 m
39 K 979089012.S         Vnútrostavenlsková doprava sutiny a vybúraných hmôt
40 K 979089212.S         za každých ďalších 5 m
                         Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú
                         dopravu vybúraných hmôt
                         Poplatok za skládku ■ betón, tehly, dlaždice (17 01)
                         ostatné
                         Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht,
                         dechtové výrobky (17 03 ), ostatné

     D 99                Presun hmôt HSV
41 K 998225311.S
                         Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácii a letísk s    t

                         krytom asfaltovým alebo betónovým

                                                            Strana 14 z 14

                                                                            PRÍLOHA č. 3

    Údaje o strojovom a technickom vybavení

Zhotoviteľ do tabuľky uvedie tie zariadenia, ktoré bude využívať pri uskutočňovaní stavebných prác na
predmete zmluvy (nie všetky zariadenia, ktoré vlastní)

             Popis             Výkon/        Počet Vek Vo vlastníctve (V), v prenájme (P), resp. iný právny
    (Typ/Značka/Model)         Kapacita                         titul (napr. leasing alebo pod.) a % podiel
                                                ks (roky)
                                                                vlastníctva uchádzača alebo subdodávateľa.

    VÝROBNÉ A STROJNÉ ZARIADENIA

A)  - zariadenia pre výrobu a umiestnenie asfaltových zmesí v zmysle TKP 6

    - miesto umiestnenia: Badín - KeČka, Badín 754

1. Teltomat 120                120 t         1          51      Metrostav DS a.s. 100%

    STROJOVÉ ZARIADENIA NA POKLÁDKU ASFALTOVÝCH ZMESÍ

B)  zariadenia na pokládku asfaltových zmesí v zmysle TKP 6

2. Finišer Voegele S2100-3Í    90t/hod       1          Rok Leasing - VIAKORP, s.r.o. 100%
                                                        výroby
                                                        2021

3. Finišer Voegele S 1300      50t/hod       1          Rok Leasing - VIAKORP, s.r.o. 100%
                                                        výroby
                                                        2021

4. Finišer Voegele SUPER 1800-3Í 80t/hod     1          Rok
                                                        výroby vlastníctvo - VIAKORP, s.r.o. 100%
                                                        2018

      DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY
C)

           - nákladné vozidlá

      Nákladné vozidlo-ťahaČ návesu/                    Rok Leasing-VIAKORP, s.r.o. 100%
5. MERCEDES BENZ/ AA449HG/ 44 t
                                             1          výroby
      W1T96440410768607
                                                        2024

     Náves nákladný/ MEILLER-                           Rok Leasing - VIAKORP, s.r.o. 100%
6. KIPPER/KISA3/KO/39A1223E0 39 t
                                             1          výroby
     AA348YK/W09SHL339RSM08502
                                                        2024

     Nákladné vozidlo-ťahač návesu/                                 Leasing-VIAKORP, s.r.o. 100%
      MERCEDES BENZ/963-4-                              Rok
7. A/KSCM3CN21ASA030/A050J1 44 t
                                             1          výroby
      AA225GY/W1T96440110761890
                                                        2024

     Náves nákladný/ MEILLER-                           Rok Leasing - VIAKORP, s.r.o. 100%
8. KIPPER/KISA3/KO/39A1223E0 39 t
                                             1          výroby
      AA364YN/W09SHL339RSM08452
                                                        2024

     Nákladné vozidlo-ťahač návesu/                                 Leasing - VIAKORP, s.r.o. 100%
      MERCEDES BENZ/963-4-                              Rok
9. A/KSCM3CN21ASA030/A050J1 44 t
                                             1          výroby
      AA514GJ/Wl T9 64405107618 89
                                                        2024

     Náves nákladný/ MEILLER-                           Rok Leasing - VIAKORP, s.r.o. 100%
10. KIPPER/KISA3/KO/39A1223E0 39 t
                                             1          výroby
     AA3 70YN/W09 SHL33 9RSM0 845 5
                                                        2024

                                                    29

      OSTATNÉ VÝROBNÉ A STROJNÉ ZARIADENIA
           - stroje na zemné práce

D)
                hutniaca technika

H. BOMAG BW 154                 55,4 kW/  1            Rok
                                7,5 t                  výroby Leasing - VIAKORP, s.r.o. 100%
                                                       2019
12. Vibračný valec BW174AP-4f AM 74 kW/9,5 t 1
                                                       Rok Leasing - VIAKORP, s.r.o. 100%
13.  Hamm HC 180i cestný valec  155kW/                 výroby
     s hladkým behúňom                          1      2018

                                17,3 t                 Roky Leasing - VIAKORP, s.r.o. 100%
                                                       výroby
14. BOMAG BW214D-5              95 kW/14 t 1           2023

15. Caterpillar 336F LN         226 kW 1               Rok Leasing - VIAKORP, s.r.o. 100%
                                                       výroby
16. Caterpillar 329 E LN        161kW     1            2018

                                                       Rok Leasing - VIAKORP, s.r.o. 100%
                                                       výroby
                                                       2018

                                                       Rok Operatívny leasing - VIAKORP, s.r.o. 100%
                                                       výroby
                                                       2013

                                                   30

                                                                                               PRÍLOHA č. 4

Zoznam subdodávateľov, „iných osôb v zmysle § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní“ a
„odborne spôsobilých osôb za Zhotoviteľa“ a „osoba zodpovedná za koordináciu bezpečnosti na
stavenisku“

                                     Zoznam subdodávateľov

P. Názov,          Meno              Dátum         Adresa pobytu IČO   Predmet        Podiel
                                                                                      subdodávky
č. Sídlo           a priezvisko narodenia          osoby               subdodávky     v%

                   osoby             osoby         oprávnenej                         2,4 %

                   oprávnenej        oprávnenej    konať za                           2,8 %

                   konať za          konať za      subdodávateľa

                   subdodávateľa subdodávateľa

1. BRB výroba Branislav                            Rudina 548, 50928295 zábradlie

    s, r. o.,      Beliančín                       02331 Rudina

    Bytčianska

    126/497,

    01003 Žilina

2. DOPRAVNE Ing. Juraj                             Píla 118,      34139184 dopravné

    ZNAČENIE, Kostolanský                          90089 Píla          značenie

    s.r.o., Ulica

    Zavarská

    9290/10J, 917

    01 Trnava

                  Zoznam „iných osôb“ v súlade s § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní,
               ktorá poskytuje zdroje alebo kapacity Zhotoviteľovi počas platnosti tejto Zmluvy

P. Názov,          Meno              Dátum         Adresa         IČO  Predmet        Podiel
č. Sídlo           a priezvisko      narodenia     pobytu osoby        záväzku „inej  rozsahu
                   osoby oprávnenej  osoby         oprávnenej      —   osoby“         záväzku
1.  —              konať za „inú     oprávnenej    konať za „inú                      -inej
                   osobu“            konať za      osobu“                    —        osoby“
                                     „inú osobu“                                      %
                           —                            —
                                         —                                                —

2.  —                     —                 —          —          —    —                  —

                               Zoznam odborne spôsobilých osôb za Zhotoviteľa

P. Odborne spôsobilá osoba     Meno                Adresa pobytu  Kontakt/            Číslo
č. za Zhotoviteľa                                                 e-mail              osvedčenia
                               a priezvisko osoby                                     o odbornej
1. Stavbyvedúci v kategórii                                       +421 917 960 384    spôsobilosti
      inžinierske stavby-      Ing. Marian         Sládkovičova   1 albert@zoznam.sk  10882*20*
      podkategória - dopravné  Albert              1288/2,986 01
      stavby a mosty,tunely                        Fiľakovo

                                                   31

                            Osoba zodpovedná za koordináciu bezpečnosti na stavenisku

P. Koordinátor BOZP         Meno a priezvisko osoby  Kontakt/  Adresa pobytu
č.                                                   e-mail

1. Autorizovaný             Bc, Maroš Špumay         +421 905 558 333 Nám. SNP 99/4,
      bezpečnostný technik                           sekretariat@j f. sk 960 01 Zvolen

                                              32