k.ú. Spišský Štiavnik - prenájom časti pozemku KN C č. 4356/1 za účelom realizácie SO 09-38-01.1 Dočasná prístupová cesta k východnému portálu tunela Španí Háj

NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 003-A.1-SŠ-46-NZ/2024
                   (ďalej len ako „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare)

  uzatvorená podľa § 663 a nasl. ust. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších
predpisov (ďalej len ako „Občiansky zákonník“ v príslušnom gramatickom tvare) medzi zmluvnými

                                                       stranami:

1. Slovenská republika, v mene ktorej koná správca

Názov:                      SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

sídlo:                      Karloveská 2, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves

Právna forma:               štátny podnik

Štatutárny orgán:           Ing. Jozef Moravčík, riaditeľ

Zapísaný:                   Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Pš,

                            vložka č. 427/B

IČO:                        36 022 047

DIČ:                        2020066213

IČ DPH:                     SK 2020066213

Bankové spojenie:

IBAN:

Názov a adresa organizačnej zložky podniku, ktorej sa právny úkon týka a súčasne adresa na
doručovanie písomností:

                                      SLOVENSKÝ VODOHODPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
                                      Povodie Hornádu, odštepný závod
                                      Ďumbierska 14, 041 59 Košice – mestská časť Sever

(ďalej ako „prenajímateľ“)

a

2. Slovenská republika, v mene ktorej koná správca

Obchodné meno:              Železnice Slovenskej republiky

sídlo:                      Klemensova 8, 813 61 Bratislava

štatutárny orgán:           Ivan Bednárik, MBA, generálny riaditeľ

osoba oprávnená k podpisu

zmluvy:                     Ing. Jozef Veselka, námestník generálneho riaditeľa pre rozvoj

                            a informatiku na základe splnomocnenia č. 2020/O130/9 zo dňa

                            22.01.2020, ktoré tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy

Zapísaný:                   Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Po, Vložka

                            č. 312/B

IČO:                        31 364 501

IČ DPH:                     SK 2020480121

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT/BIC:

(ďalej ako „nájomca“)
(prenajímateľ a nájomca ďalej spolu len „zmluvné strany“)

                            za týchto podmienok:

                                                    I.
                                       Predmet a účel nájmu

1.1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území
       Spišský Štiavnik, obec Spišský Štiavnik, okres Poprad ktorá je zapísaná v katastri nehnuteľností
       vedenom Okresným úradom Poprad katastrálnym odborom nasledovne:

Por.  LV č.   Číslo   Register  Celková        Por. č. v   Spoluvlastnícky     Druh pozemku
 č.          parcely    KN      výmera         časti B          podiel         Vodná plocha

1. 630 4356/1             C       v m2            LV              1/1

                                 23315             1

      1.2. Prenajímateľ sa touto zmluvou zaväzuje prenechať nájomcovi do užívania časť z nehnuteľnosti
           citovanej v bode 1.1. tejto zmluvy za účelom vybudovania stavby: „Modernizácia železničnej
           trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, Časť: A.1 Poprad
           Tatry (mimo) – Vydrník, objekty a prevádzkové súbory SO/PS: SO 09-38-01.1 Dočasná
           prístupová cesta k východnému portálu tunela Španí Háj, PS 09-21-01.1 PZZ v sžkm
           180,583, PS 09-22-08.1 Úprava metalickej kabelizácie pre PZZ v sžkm 187,583, SO 09-32-
           02.1 Železničné priecestie na dočasnej prístupovej ceste v sžkm 187,583, demontáž, SO
           09-35-03.1 Traťový úsek Vydrník – zast. Hôrka, úprava TV pre priecestie v sžkm
           187,583, SO 09-35-05.2 Prípojka NN pre PZZ v sžkm 187,583 zo 6kV rozvodu“ (ďalej len
           „stavba“). V rámci uvedenej stavby bude na nehnuteľnosti citovanej v bode 1.1. tejto zmluvy
           zrealizovaný stavebný objekt: „SO 09-38-01.1 Dočasná prístupová cesta k východnému
           portálu tunela Španí Háj“. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi časť nehnuteľnosti uvedenej
           v odseku 1.1. tohto Článku tejto zmluvy znázornenú v Podklade na uzatváranie zmlúv –
           dočasný záber č. GDZV-58/2024 zo dňa 23.10.2024, ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 2
           tejto zmluvy, v predpokladom rozsahu:

                                Diel

  Č. listu    Číslo   Register  predstavujúci   Výmera       Stavebný objekt       Názov stavebného
vlastníctva  parcely    KN           časť      dielu (m²)  /prevádzkový súbor            objektu

                                  predmetu                   SO 09-38-01.1      /prevádzkového súboru

                                nájmu                                          Dočasná prístupová cesta
                                                                                k východnému portálu
630 4356/1 C                    5              30                                   tunela Španí Háj

      (ďalej len „predmet nájmu“).

                                                     II.
                                               Doba nájmu

2.1. Prenajímateľ a nájomca sa dohodli, že nájom sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa
       nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy do dňa povolenia užívania stavby alebo dotknutej časti
       stavby, určeného právoplatným kolaudačným rozhodnutím/osvedčením, prípadne do dňa vydania
       povolenia na predčasné užívanie stavby alebo dotknutej časti stavby/ právoplatnosti rozhodnutia
       o predčasnom užívaní stavby alebo dotknutej časti stavby, t. j. v závislosti od toho, ktorá
       skutočnosť nastane skôr, najdlhšie však do 31.12.2028. O nadobudnutí právoplatnosti
       kolaudačného rozhodnutia (alebo kolaudačného osvedčenia) alebo o vydaní povolenia na
       predčasné užívanie (alebo právoplatnosti rozhodnutia o predčasnom užívaní) a ukončení trvania
       nájmu je nájomca povinný prenajímateľa informovať bez zbytočného odkladu po tom ako sa
       o týchto skutočnostiach dozvie písomne na adresu prenajímateľa uvedenú v záhlaví zmluvy.

                                      III.
                                   Nájomné

3.1. Výška nájomného za predmet nájmu je stanovená znaleckým posudkom č. 155/2024 zo dňa 18.
       11. 2024 ktorý vypracoval znalec Ing. Adrián Bukovec z odboru stavebníctvo, odvetvie odhad
       hodnoty nehnuteľností a predstavuje nájomné vo výške spolu 28,50 €/rok vrátane DPH (slovom:
       dvadsaťosem eur a päťdesiat centov) (ďalej len „nájomné“), a to konkrétne:

Diel   Výmera     Spoluvlastnícky  Výmera v m2      Výška nájmu  Výška nájmu  Výška nájmu
      dielu (m²)       podiel      pripadajúca na    v €/m2/rok     v €/rok    v €/rok bez
                                   spoluvl. podiel
                                                                 vrátane DPH       DPH

5     30          1/1              30               0,950        28,50        23,75

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca zaplatí nájomné ročne pozadu na základe faktúry, ktorú
       je prenajímateľ oprávnený vystaviť až po uplynutí príslušného kalendárneho roka /31.12/ za ktorý
       sa nájomné platí, a to najneskôr do 30 dní odo dňa 31.12. príslušného kalendárneho roka. Lehota
       splatnosti faktúry bude 30 dní odo dňa doručenia jej písomného vyhotovenia nájomcovi.

3.3. V prípade začiatku a/alebo skončenia nájmu v priebehu príslušného kalendárneho roka zaplatí
       nájomca alikvotnú čiastku za zodpovedajúcu dobu príslušného kalendárneho roka počas ktorej
       nájom trval.

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomné bude každoročne zvyšované o % inflácie oznámené
       Štatistickým úradom Slovenskej republiky, merané indexom spotrebiteľských cien. Nájomné
       platné k 31.12. bežného roka sa zvýši o mieru inflácie vyhlásenú Štatistickým úradom SR
       a to od 01.01. nasledujúceho roka.

3.5. Ak je nájomca v omeškaní s platením nájomného podľa odseku 3.2. alebo odseku 3.3. tohto
       Článku tejto zmluvy, prenajímateľ je oprávnený požadovať od nájomcu popri plnení aj úroky
       z omeškania podľa ust. § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka a § 3 Nariadenia vlády SR č. 87/1995
       Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v prípade, ak si nájomca
       nesplní povinnosť ani v dodatočnej lehote určenej prenajímateľom.

3.6. Úhrada faktúry bude realizovaná prevodným príkazom na účet prenajímateľa uvedený v zmluve.
       Zmena účtu je možná len písomným dodatkom k zmluve. Prenajímateľ je povinný zabezpečiť,
       aby účet uvedený v zmluve bol bankovým účtom v zmysle § 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z
       pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). Pokiaľ účet uvedený
       v zmluve nie je bankovým účtom v zmysle § 6 zákona o DPH, je nájomca oprávnený zrealizovať
       úhradu faktúry na iný účet prenajímateľa, ktorý je bankovým účtom v zmysle § 6 zákona o DPH.
       Pokiaľ prenajímateľ nemá žiadny bankový účet v zmysle § 6 zákona o DPH, nie je nájomca
       povinný zrealizovať úhradu faktúry skôr ako na piaty pracovný deň po doručení písomného
       oznámenia prenajímateľa o tom, že má bankový účet v zmysle § 6 zákona o DPH s uvedením
       jeho čísla, za predpokladu, že účet uvedený v písomnom oznámení je bankovým účtom v zmysle
       § 6 zákona o DPH. Nájomca nebude v omeškaní v prípade, ak pri úhrade faktúry bude postupovať
       podľa tohto bodu. Uzavretie dodatku k zmluve, ktorého predmetom je zmena účtu, nie je v týchto
       prípadoch potrebné.

                                          IV.
                                   Iné dojednania

4.1. Táto zmluva je pre nájomcu, ktorý je investorom stavby dokladom vzťahu k predmetu nájmu ako
       iné právo k pozemku podľa § 58 ods. 2 v spojení s § 139 ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o
       územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov resp.
       podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení
       niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v závislosti od účinnosti
       právneho predpisu vzťahujúceho sa na konanie pred stavebným úradom.

4.2. Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať predmet nájmu nájomcovi do užívania v stave spôsobilom
       na dohodnutý účel užívania. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli,
       že deň odovzdania predmetu nájmu prenajímateľom nájomcovi je totožný s dňom, v ktorý dôjde
       k podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami.

4.3. Prenajímateľ sa zaväzuje, že umožní nájomcovi nerušené užívanie predmetu nájmu počas celej
       doby nájmu, a to v ktoromkoľvek čase a ročnom období.

4.4. Prenajímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že v rámci spresňovania situovania stavby
       v teréne a ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie môže nastať čiastočný posun záberu stavby
       s dopadom na rozsah predmetu nájmu, t. j. výmeru záberu/ov vymedzených ako predmet nájmu.
       Prípadná zmena rozsahu záberu stavby majúca dopad na predmet nájmu bude riešená dodatkom
       k tejto zmluve podľa skutočného záberu stavby.

4.5. Nájomca sa zaväzuje, že bude predmet nájmu užívať v súlade s dohodnutým účelom. Súčasťou
       užívania predmetu nájmu je právo vstupu a vjazdu na predmet nájmu, výrub drevín, ak sa
       na predmete nájmu nachádzajú, vykonávanie stavebných prác ako aj opatrení súvisiacich
       so stavebnými prácami na predmete nájmu, vykonávanie ďalších činností a iných úkonov, ktoré
       možno dôvodne predpokladať za účelom realizácie stavby.

4.6. Nájomca je oprávnený užívať predmet nájmu spôsobom určeným v tejto zmluve, a to primerane
       povahe a určeniu veci, pričom je povinný si počínať tak, aby v zmysle ust. § 415 Občianskeho
       zákonníka nedochádzalo ku škodám na zdraví, majetku, prírode a životnom prostredí. Nájomca
       je povinný pri užívaní predmetu nájmu dodržiavať právne normy vzťahujúce sa na ochranu
       krajiny, prírody a životného prostredia. Nájomca zodpovedá a zabezpečuje plnenie predpisov v
       oblasti BOZP a protipožiarnej ochrany na predmete nájmu.

4.7. Nájomca nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa prenechať
       predmet nájmu podľa tejto zmluvy alebo akúkoľvek jeho časť do užívania tretej osobe alebo do
       podnájmu. Uvedené neplatí v prípade, že nájomca bude realizovať stavbu prostredníctvom
       zmluvného zhotoviteľa/zhotoviteľov alebo ich subdodávateľov.

4.8. Prenajímateľ dáva dňom podpisu tejto zmluvy súčasne súhlas nájomcovi, aby na základe tejto
       zmluvy zabezpečil pre stavbu stavebné povolenie. Prenajímateľ súhlasí so vstupom, stavebnými
       prácami, ako aj s vykonaním opatrení súvisiacich so stavebnými prácami na predmete nájmu, ako
       aj s vykonaním iných úkonov, ktoré možno dôvodne predpokladať za účelom realizácie stavby.
       Táto zmluva je pre nájomcu, ktorý je realizátorom stavby dokladom vzťahu k predmetu nájmu
       ako iné právo k pozemku podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o
       zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

4.9. Nájomca zodpovedá, aby na predmete nájmu nevznikla počas doby nájmu skládka odpadu a ak
       napriek tomu vznikne, je povinný ju odstrániť na vlastné náklady.

4.10. Nájomca je povinný užívať predmet nájmu tak, aby nedošlo jeho zavinením k zhoršeniu ani
       ohrozeniu kvality povrchových ani podzemných vôd.

4.11. Nájomca je pri užívaní predmetu nájmu povinný znášať obmedzenia v užívaní predmetu nájmu
       v rozsahu nevyhnutnom na plnenie povinností prenajímateľa vyplývajúce mu z ustanovení
       zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
       o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a
       zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.

4.12. Prenajímateľ je oprávnený vykonávať kontrolu užívania predmetu nájmu nájomcom za jeho
       prítomnosti alebo v prítomnosti ním poverenej osoby. Prenajímateľ sa zaväzuje oznámiť
       nájomcovi vykonanie kontroly užívania predmetu nájmu najmenej 10 pracovných dní pred jej
       uskutočnením.

4.13. Nájomca sa zaväzuje vykonávať na predmete nájmu činnosti súvisiace s realizáciou stavby
       /terénne úpravy a stavebné práce/ v súlade so stanoviskom prenajímateľa pod č. SVP
       14072/2024/2 zo dňa 18.7.2024, ktorého fotokópia tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 3 tejto zmluvy
       a v súlade s právoplatnými povoleniami a s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

4.14. Nájomca je oprávnený predmet nájmu prenechať do užívania v rozsahu jeho práv vyplývajúcich
       zo zmluvy zhotoviteľovi stavby vrátane všetkých osôb spolupracujúcich so zhotoviteľom stavby
       alebo s nájomcom, s čím prenajímateľ podpisom zmluvy výslovne súhlasí.

4.15. Nájomca sa zaväzuje po skončení nájmu odovzdať prenajímateľovi predmet nájmu v stave
       zodpovedajúcom dojednanému spôsobu/účelu užívania a s prihliadnutím na realizovanie stavby,
       a to vo forme písomného protokolu. Vyhotovenie a podpis protokolu podľa tohto bodu nemá
       vplyv na okamih skončenia nájmu podľa bodu 2.1., t.j. bez ohľadu na to, či a kedy zmluvné strany
       protokol vyhotovia a podpíšu, nájom skončí v okamihu stanovenom v bode 2.1.

4.16. Prenajímateľ vyhlasuje, že: (i) je oprávnený samostatne nakladať s predmetom nájmu v rozsahu
       potrebnom pre platné uzavretie zmluvy a toto jeho právo nie je obmedzené; (ii) predmet nájmu

       nadobudol v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a žiadna tretia osoba si
       neuplatňuje akékoľvek nároky k predmetu nájmu, ani žiadnej jeho časti; (iii) predmet nájmu, ani
       žiadna jeho časť, nie je predmetom žiadneho súdneho alebo iného sporu/konania; (iv) predmet
       nájmu, ani žiadna jeho časť, nie je zaťažená žiadnymi právami tretích osôb, ťarchami, dlhmi,
       nájomnými právami, záložnými právami, inými zabezpečovacími záväzkami, reštitučnými
       nárokmi, vecnými bremenami a pod.; (v) nevykoná žiadne úkony smerujúce k sťaženiu výkonu
       práva nájomcu užívať predmet nájmu za podmienok stanovených v zmluve.
4.17. Prenajímateľ vyhlasuje, že nie je osobou personálne, ekonomicky alebo inak prepojenou voči
       nájomcovi v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
       Prenajímateľ je povinný nájomcovi písomne oznámiť každú zmenu súvisiacu s personálnym,
       ekonomickým alebo iným prepojením voči nájomcovi v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n)
       zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a to do 5 dní odo dňa
       vzniku zmeny.

                                                       Článok V.
                                              Zodpovednosť za škody

5.1. Nájomca sa zaväzuje znášať prípadné škody, ktoré vzniknú zavineným nesplnením povinností
    vyplývajúcich pre neho z tejto zmluvy alebo z právnych predpisov SR.

5.2. V zmysle ust. § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej
    rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších
    predpisov prenajímateľ nezodpovedá za škody spôsobené na majetku nájomcu mimoriadnou
    udalosťou.

                                                            VI.
                                                     Zánik zmluvy

6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká:
       a) uplynutím doby nájmu v zmysle bodu 2.1.;
       b) odstúpením od tejto zmluvy zo strany nájomcu, ak:
            i. na stavbu nebude vydané právoplatné stavebné povolenie, alebo
           ii. účel nájmu pominul, resp. účel nájmu nevznikne z objektívnych príčin, alebo
          iii. nájomca nevyužíva predmet nájmu na dohodnutý účel, alebo
          iv. nebude možné začať alebo pokračovať v stavbe.
           Odstúpenie od zmluvy nájomca oznámi prenajímateľovi písomne, odstúpenie od zmluvy
           nadobudne účinnosť dňom jeho doručenia prenajímateľovi;
       c) písomnou dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je i vysporiadanie vzájomných záväzkov
           a pohľadávok;
       d) písomnou výpoveďou zo strany nájomcu, a to aj bez uvedenia dôvodu,
       e.) písomnou výpoveďou prenajímateľa v prípade, ak
            i. nájomca mešká s úhradou nájomného viac ako tri (3) mesiace,
           ii. nájomca napriek písomnému upozorneniu užíva predmet nájmu v rozpore s touto zmluvou,
          iii. nájomca prenechal predmet nájmu alebo akúkoľvek jeho časť do užívania tretej osobe
               alebo do podnájmu bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. Uvedené
               neplatí v prípade, ak nájomca bude realizovať stavbu prostredníctvom zmluvného
               zhotoviteľa/zhotoviteľov alebo ich subdodávateľov,
         iv. prenajímateľ potrebuje predmet nájmu na plnenie svojich prevádzkových potrieb,
          v. bolo právoplatne rozhodnuté o inom spôsobe využitia predmetu nájmu,

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na výpovednej lehote jeden (1) mesiac, ktorá začína plynúť od prvého
       dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.

6.3 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné odstúpenie od zmluvy bude účinné odo dňa jeho
       doručenia druhej zmluvnej strane.

                                                          VII.
                                              Záverečné ustanovenia

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú

príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími súvisiacimi platnými právnymi

predpismi Slovenskej republiky.

7.2. Zmeny v tejto zmluve je možné vykonať len formou písomných dodatkov k nej, podpísaných

oboma zmluvnými stranami.

7.3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a ods. 1

Občianskeho zákonníka. Zmluvné strany berú na vedomie, že nájomca v zmysle zákona č.

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, zmluvu zverejní.

7.4. Prenajímateľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že mu boli zo strany nájomcu, resp. spoločnosti,

ktorá zabezpečuje majetkovo právne vysporiadanie pre potreby vyššie uvedenej stavby,

poskytnuté informácie o spracúvaní osobných údajov v zmysle čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a/alebo § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a že sa

s nimi oboznámili dotknuté osoby. Úplné informácie sú uvedené v dokumente „Princípy ochrany

osobných údajov v spoločnosti Železnice Slovenskej republiky“ nachádzajúcom sa na webovom

sídle  https://www.zsr.sk/files/pravne-dokumenty/dokumenty/principy-ochrany-osobnych-

udajov-spolocnosti-zsr.pdf .

7.5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých nájomca obdrží tri rovnopisy

a prenajímateľ jeden rovnopis.

7.6. Prenajímateľ a nájomca vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe ich slobodnej vôle, zmluva

nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu

rozumejú a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

7.7. Prenajímateľ je povinný dodržiavať Etický kódex Železníc Slovenskej republiky. Aktuálne

znenie Etického kódexu Železníc Slovenskej republiky je zverejnené na internetovej stránke

Železníc Slovenskej republiky.

7.8 Neplatnosť alebo neúčinnosť niektorého z ustanovení zmluvy nemá za následok neplatnosť alebo

neúčinnosť jej ostatných ustanovení. Zmluvné strany sa zaväzujú v takom prípade nahradiť

neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením novým, ktoré bude najbližšie pôvodnému

zámeru alebo úmyslu zmluvných strán. Zmluvné strany sa zaväzujú vynaložiť všetko úsilie pre

dosiahnutie sledovaného účelu zmluvy.

Zoznam príloh:
Príloha č. 1: Poverenie – splnomocnenie č. 2020/O130/9 zo dňa 22.01.2020
Príloha č. 2: Podklad na uzatváranie zmlúv č. GDZV-58/2024 zo dňa 23.10.2024
Príloha č. 3: stanovisko SVP 14072/2024/2 zo dňa 18.7.2024

V mene prenajímateľa:                         V mene nájomcu:

V Bratislave, dňa.......................      V Bratislave, dňa...................................

............................................  ..............................................
Ing. Jozef Moravčík                           Ing. Jozef Veselka
riaditeľ                                      námestník generálneho riaditeľa
                                              pre rozvoj a informatiku na základe
                                              Poverenia – splnomocnenie č. 2020/O130/9
                                              zo dňa 22.01.2020