k.ú. Iliašovce - zriadenie vecného bremena z dôvodu realizácie stavby: „D1 Jánovce – Jablonov, I.úsek“ v rozsahu stavebného objektu: „SO 204-00 Most na diaľnici nad poľnou cestou v km 3,138 D1“

Zmluva o zriadení vecného bremena
                         č. 65801/ZoVB-002/2025/Iliašovce/0133/SO 204-00/4815

uzatvorená v súlade s § 151o zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení
  so zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v neskorších
                                                             predpisov
                           (ďalej len „Zmluva“ alebo „Zmluva o zriadení vecného bremena“)

                                                         Článok I.
                                                     Zmluvné strany

1.1. Povinný z vecného bremena:                      Slovenská republika, v mene ktorej koná správca
                                Obchodné meno:       SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
                                Sídlo:               Karloveská 2, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlová Ves
                                Právna forma:        štátny podnik
                                Zastúpený:           Ing. Jozef Moravčík, generálny riaditeľ
                                Zapísaný:            Obchodný register Mestského súdu Bratislava III,
                                                     oddiel: Pš, vložka č. 427/B
                                IČO:                 36 022 047
                                DIČ:                 2020066213
                                IČ DPH:              SK 2020066213
                                Bankové spojenie:
                                Číslo účtu/ IBAN:

(ďalej len „Povinný z vecného bremena“)

1.2. Oprávnený z vecného bremena:                       a
                                Sídlo:               Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
                                Oprávnená konať      Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
                                v mene spoločnosti:
                                                     JUDr. Jana Čevelová - na základe plnomocenstva
                                IČO:                 reg. zn. NDS: PP/2024/0143 zo dňa 06.08.2024
                                DIČ:                 35 919 001
                                IČ DPH:              2021937775
                                Bankové spojenie:    SK 2021937775
                                Číslo účtu/IBAN:
                                SWIFT kód (BIC):     Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
                                Právna forma:        Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka číslo:
                                                     3518/B

(ďalej len „Oprávnený z vecného bremena“)
(ďalej len „Oprávnený z vecného bremena“ a „Povinný z vecného bremena“ spolu aj ako „Zmluvné strany“).

V nadväznosti na územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby D1 Jánovce – Jablonov, I.úsek pod č. SÚ
524/2004/Pt zo dňa [vynechané], ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa [vynechané] a s ohľadom na skutočnosť, že
realizácia predmetnej stavby bola vo verejnom záujme, sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy
za nasledovných podmienok:

D1 Jánovce _ Jablonov, I.úsek                                        Strana 1 z 7
65801/ZoVB-002/2025/Iliašovce/0133/SO 204-00/4815

                                                               Článok II.
                                                       Úvodné ustanovenia

2.1. Povinný z vecného bremena vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom nehnuteľností – pozemkov
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Iliašovce, obec Iliašovce, okres Spišská Nová Ves, vedený na Okresnom
úrade Spišská Nová Ves, katastrálnom odbore (ďalej len „Zaťažené pozemky“), nasledovne:

List vlastníctva  Parcela   Číslo parcely          Druh pozemku   Výmera  Por. č. v časti  Spoluvlast. podiel
                  registra                                          v m2       B LV
      163                      2923/7              vodná plocha     297          1                  1/1
      163            C        2923/11               vodná plocha     64          1                  1/1
                     C

2.2. Oprávnený z vecného bremena je stavebníkom stavby „D1 Jánovce - Jablonov, I. úsek - SO 204-00 Most na
diaľnici nad poľnou cestou v km 3,138 D1“ (ďalej len „Stavba“), ktorej užívanie bolo povolené Rozhodnutím
č. 27055/2024/SCDPK/88187 zo dňa 07.11.2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.12.2024.

                                               Článok III.
                                           Predmet Zmluvy

3.1. Predmetom Zmluvy je zriadenie vecného bremena „in personam“ v prospech Oprávneného z vecného
bremena a to z dôvodu, že na Zaťažených pozemkoch sa nachádza Stavba. Vecné bremeno „in personam“
spočíva v povinnosti Povinného z vecného bremena strpieť na zaťažených pozemkoch vyznačených
v Geometrickom pláne č. 118/2023, vyhotovenom dňa 03.01.2024 spoločnosťou GEOPLAN, spol. s r.o., so
sídlom L. Svobodu 4885/91, 058 01 Poprad, IČO: 31693598, úradne overenom Okresným úradom Spišská Nová
Ves, katastrálnym odborom pod číslom G1-38/24 zo dňa 23.01.2024, a to:

     a) umiestenie mosta stavebného objektu SO 204-00 v rámci Stavby a vstup, prechod peši a prejazd
          motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami za tým účelom
          Oprávneným z vecného bremena,

     b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné
          stavebné úpravy Stavby a jej odstránenie a vstup, prechod peši a prejazd motorovými a
          nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami za tým účelom Oprávneným
          z vecného bremena.

3.2 Za dodržania podmienok a povinností uvedených v Zmluve Oprávnený z vecného bremena nadobúda zo
zriadeného vecného bremena tieto práva:

     a) využívať Zaťažené pozemky v rozsahu vecného bremena na právo zriadenia, uloženia užívania,
          prevádzkovania, údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy
          časti Stavby,

     b) využívať Zaťažené pozemky na právo vstupu, prechodu a prejazdu peši, motorovými a nemotorovými
          dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami Oprávneným z vecného bremena v nevyhnutnom
          rozsahu.

3.3 Oprávnený z vecného bremena nadobúda zo zriadeného vecného bremena tieto povinnosti:
pri uplatňovaní práva vstupu, prechodu a prejazdu peši, motorovými a nemotorovými dopravnými
prostriedkami, strojmi a mechanizmami Oprávnený z vecného bremena a ním poverené osoby nesmie žiadnym
spôsobom obmedzovať Povinného z vecného bremena v uplatňovaní vlastníckych práv na Zaťažených
pozemkoch, ani na Zaťažených pozemkoch vykonávať žiadnu inú činnosť, ktorá nesúvisí s predmetom Zmluvy.

3.4. Povinný z vecného bremena vyhlasuje, že:
     a. je oprávnený samostatne nakladať so Zaťaženými pozemkami v celom rozsahu potrebnom pre platné
          uzavretie zmluvy,
     b. Zaťažené pozemky nadobudol v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a žiadna
          tretia osoba si neuplatňuje akékoľvek nároky k Zaťaženým pozemkom,
     c. ako správca Zaťažených pozemkov nie je účastníkom žiadneho súdneho alebo iného sporu, týkajúceho

D1 Jánovce _ Jablonov, I.úsek                                                              Strana 2 z 7
65801/ZoVB-002/2025/Iliašovce/0133/SO 204-00/4815

     sa resp. súvisiaceho so Zaťaženými pozemkami, rovnako, ako Slovenská republika, ktorá je výlučným
     vlastníkom Zaťažených pozemkov,
d. Zaťažené pozemky ani žiadne ich časti nie sú zaťažené žiadnymi právami tretích osôb, najmä záložným
     právom alebo inými zabezpečovacími záväzkami, reštitučnými nárokmi okrem tých, ktoré sú v čase
     uzatvárania zmluvy zapísané na liste vlastníctva.

                                                              Článok IV.
                             Odplata za zriadenie vecného bremena a platobné podmienky

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že právo zodpovedajúce vecnému bremenu zriaďujú za jednorazovú odplatu
stanovenú Znaleckým posudkom č. 36/2024 zo dňa 20.09.2024, ktorý vyhotovil Ing. arch. Ľuboš Gallo,
Floriánska 17, 040 01 Košice, znalec z odboru stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, zapísaný
v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR pod evidenčným číslom: 915745,
v súlade s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku
v znení neskorších predpisov (ďalej len „jednorazová odplata“) nasledovne:

                                            Všeobecná                                  Výmera
                                                                                     pripadajúca
          Číslo    druh   Výmera  Znalecký    hodnota     Spoluvlast.  Diel  Výmera               Celková výška
LV KN-C          pozemku   v m2   posudok   jednorazovej    podiel      č.    dielu       na        náhrady v
                                                                              v m2   spoluvlast.        EUR
        parcely   vodná               č.      odplaty v
                  plocha                                                        19      podiel
163 2923/7        vodná                            €/m2                                  v m2
                  plocha
163 2923/11               297 36/2024 1,1557              1/1          6             19           21,96

                          64 36/2024 1,1557               1/1          5     25      25           28,89

Výška jednorazovej odplaty za zriadené vecné bremeno na dotknutej časti pozemku sa vypočítava ako súčin
výmery dielu a všeobecnej hodnoty jednorazovej odplaty za m2 a spoluvlastnícky podiel.

Celková dohodnutá výška jednorazovej odplaty predstavuje: 50,85 EUR vrátane DPH (slovom: päťdesiat eur
osemdesiatpäť eurocentov). DPH bude účtovaná podľa platných a účinných všeobecne záväzných právnych
predpisov o DPH v čase vystavenie zálohovej faktúry.

4.2. Oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje takto stanovenú jednorazovú odplatu za zriadenie vecného
bremena uhradiť do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia zálohovej faktúry. Zálohová faktúra
bude vystavená do tridsiatich (30) kalendárnych dní po nadobudnutí účinnosti Zmluvy. Za deň úhrady sa
považuje deň, kedy sú finančné prostriedky pripísané na účet Povinného z vecného bremena uvedený v záhlaví
Zmluvy vo formáte IBAN.

4.3. Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov. Ak faktúra nebude obsahovať údaje v zmysle platných a účinných
všeobecne záväzných predpisov, alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, Oprávnený z vecného bremena je
oprávnený takúto faktúru vrátiť Povinnému z vecného bremena spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola
vrátená. V tomto prípade plynutie splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť
dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla Oprávneného z vecného
bremena.

4.4. Ak je oprávnený z vecného bremena v omeškaní s platením odplaty podľa odseku 4.1. tohto Článku Zmluvy,
Povinný z vecného bremena má právo požadovať od Oprávneného z vecného bremena popri plnení úroky z
omeškania podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka a § 3 nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z., ktorým sa
vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka. Zaplatením úrokov z omeškania nie je dotknuté
právo Povinného z vecného bremena na náhradu prípadne vzniknutej škody.

4.5 V prípade, že sa Oprávnený z vecného bremena dostane do omeškania so zaplatením odplaty –

D1 Jánovce _ Jablonov, I.úsek                                                            Strana 3 z 7
65801/ZoVB-002/2025/Iliašovce/0133/SO 204-00/4815

jednorazovej odplaty podľa odseku 4.4. tohto Článku Zmluvy, a to i v dodatočne písomne určenej lehote zo
strany Povinného z vecného bremena, nie dlhšej ako desať (10) kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy
na dodatočné uhradenie, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a Oprávnenému z vecného bremena
tým vzniká povinnosť zaplatiť Povinnému z vecného bremena zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku výšky
jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena, tým nie je dotknuté právo na náhradu škody. Zmluvné
strany prehlasujú, že výšku zmluvnej pokuty považujú za primeranú, pretože pri rokovaniach o dohode o výške
zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a význam touto zmluvnou pokutou zabezpečovanej zmluvnej
povinnosti.

                                                               Článok V.
                                              Práva a povinnosti zmluvných strán

5.1. Oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje:
      a) Zaťažené pozemky užívať výlučne na účely podľa zmluvy, v rozsahu a spôsobom vyplývajúcim zo
            zmluvy a geometrického plánu,
      b) udržiavať poriadok a čistotu počas a po každom vykonanom zásahu na Zaťažených pozemkoch, uviesť
            Zaťažené pozemky do rovnakého stavu, v akom boli pred vykonaním zásahu, pričom náklady na
            zachovanie, údržbu a úpravy Zaťažených pozemkov bude znášať oprávnený z vecného bremena v
            rozsahu, ktorý je nevyhnutný na prinavrátenie Zaťažených pozemkov do pôvodného stavu po
            vykonaní práv vyplývajúcich mu z vecného bremena,
      c) na vlastné náklady odstrániť škody na majetku Povinného z vecného bremena, pokiaľ takéto budú
            spôsobené v súvislosti s vykonávaním činnosti Oprávneného z vecného bremena na Zaťažených
            pozemkoch.

5.2. Povinný z vecného bremena sa zaväzuje, že:
      a) strpí výkon práv vyplývajúcich z vecného bremena Oprávneným z vecného bremena a obmedzenie vo
            výkone svojich vlastníckych práv na Zaťažených pozemkoch v rozsahu stanovenom zmluvou,
      b) umožní Oprávnenému z vecného bremena užívanie Zaťažených pozemkov na účely, pre ktoré vzniká
            toto vecné bremeno a na tieto účely poskytne potrebnú súčinnosť.

5.3. Povinný z vecného bremena si vyhradzuje právo vstupu na Zaťažené pozemky, a to kedykoľvek, v zmysle
zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

5.4 Oprávnený z vecného bremena je povinný rešpektovať § 47 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a
ustanovenia zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.

5.5 Oprávnený z vecného bremena je oprávnený vykonávať na Zaťažených pozemkoch činnosti vyplývajúce
z práva zodpovedajúceho vecnému bremenu /terénne úpravy a stavebné práce/, výlučne v súlade
s predchádzajúcimi písomnými stanoviskami Povinného z vecného bremena, v súlade s právoplatnými
povoleniami a s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Počas výstavby je Oprávnený z vecného bremena
povinný manipulovať so stavebným materiálom a odpadom tak, aby nedošlo k znečisteniu okolitých
povrchových vôd a podzemných vôd.

5.6 Oprávnený z vecného bremena je oprávnený vykonávať na Zaťažených pozemkoch len také terénne úpravy
a stavebné úpravy, resp. iné činnosti vyplývajúce z práva zodpovedajúceho vecnému bremenu, ktoré umožnia
vstup mobilnej technike Povinného z vecného bremena v prípade nepredvídateľných okolností a živelných
pohrôm.

5.7 Povinný z vecného bremena nenesie žiadnu zodpovednosť a nie je povinný uhrádzať akúkoľvek škodu na
zdraví ani na majetku, ktorá sa stane Oprávnenému z vecného bremena v súvislosti s jeho činnosťou
vykonávanou na Zaťažených pozemkoch. Povinný z vecného bremena nezodpovedá za škody spôsobené na
majetku Oprávneného z vecného bremena, ktoré boli spôsobené živelnou pohromou, zvýšenými prietokmi
vody alebo mimoriadnou udalosťou.

D1 Jánovce _ Jablonov, I.úsek                      Strana 4 z 7
65801/ZoVB-002/2025/Iliašovce/0133/SO 204-00/4815

5.8 Oprávnený z vecného bremena vyhlasuje, že v plnej miere rešpektuje a bude rešpektovať skutočnosť, že
povinný z vecného bremena je oprávnený a bude na zaťažených nehnuteľnostiach vykonávať povinnosti
vyplývajúce mu z platnej legislatívy a súvisiace so správou majetku štátu. Oprávnený z vecného bremena
súčasne vyhlasuje, že oprávnenú Stavbu realizoval v súlade s písomnými stanoviskami a vyjadreniami
Povinného z vecného bremena a v súlade s platnými povoleniami. V prípade, že sa vyhlásenie Oprávneného z
vecného bremena podľa predchádzajúcej vety preukáže ako nepravdivé:

    - Oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje v celom rozsahu znášať prípadné škody, ktoré vzniknú
          v dôsledku realizácie oprávnenej stavby v rozpore s písomnými stanoviskami a vyjadreniami povinného
          z vecného bremena a/alebo v rozpore s platnými povoleniami,

    - Povinný z vecného bremena nenesie žiadnu zodpovednosť a nie je povinný uhrádzať akúkoľvek škodu
          na majetku Oprávneného z vecného bremena, ktorá sa stane Oprávnenému z vecného bremena
          v súvislosti s činnosťou Povinného z vecného bremena vykonávanou na Zaťažených pozemkoch.

5.9. Zmluvné strany sa zaväzujú riadne a bez zbytočných odkladov plniť si povinnosti podľa zmluvy. Porušenie
povinností podľa odseku 5.1 a odsekov 5.4. – 5.6. tohto Článku zmluvy sa považuje za podstatné porušenie
zmluvy a zakladá právo Povinného z vecného bremena od zmluvy odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku
dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy doručené oprávnenému z vecného bremena. V
prípade, že Povinný z vecného bremena využije svoje právo odstúpiť od zmluvy, zmluva sa od počiatku zrušuje,
pričom zmluvné strany sú povinné vrátiť si navzájom všetko, čo na základe zmluvy od seba prijali a Oprávnený
z vecného bremena je povinný uviesť Zaťažené pozemky do pôvodného stavu a na vlastné náklady odstrániť
zrealizovanú stavbu. Odstúpením od zmluvy nezaniká právo Povinného z vecného bremena na náhradu
vzniknutých škôd a nezanikajú ani iné ustanovenia zmluvy, ktoré podľa prejavenej vôle zmluvných strán majú
trvať aj po jej zániku.

                     Článok VI.
Zriadenie, trvanie a zánik vecného bremena

6.1. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú, t. j. bez časového obmedzenia.

6.2. Vecné bremeno, ktoré je zriaďované podľa Zmluvy, vzniká právoplatným rozhodnutím Okresného úradu
Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, o povolení jeho vkladu do katastra nehnuteľností. Náklady spojené
s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností znáša Oprávnený z vecného bremena.

6.3. Návrh na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností podľa zmluvy podá na Okresnom úrade
Spišská Nová Ves, katastrálnom odbore Oprávnený z vecného bremena (spolu s dokumentáciou a všetkými
prílohami, ktoré vyžadujú príslušné právne predpisy) do dvadsiatich (20) kalendárnych dní po uhradení
jednorazovej odplaty podľa Článku IV. Zmluvy.

6.4. Povinný z vecného bremena zároveň týmto splnomocňuje Oprávneného z vecného bremena na podanie
návrhu na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností,  vrátane zabezpečenia zápisu geometrického
plánu do katastra nehnuteľností. Ak zmluva po podaní návrhu na vklad obsahuje chyby v písaní, počítaní a iné
zrejmé nesprávnosti, zmluvné strany môžu vykonať opravu len dodatkom k zmluve. Oprávnený z vecného
bremena toto splnomocnenie v plnom rozsahu svojim podpisom zmluvy prijíma.

6.5. Povinný z vecného bremena sa zaväzuje poskytnúť Oprávnenému z vecného bremena potrebnú súčinnosť
pri realizácii všetkých úkonov súvisiacich s katastrálnym konaním týkajúcim sa vkladu vecného bremena podľa
Zmluvy do katastra nehnuteľností.

6.6. Zmluvné strany sú svojimi zmluvnými prejavmi viazané až do právoplatného rozhodnutia o návrhu na vklad
vecného bremena do katastra nehnuteľností. Ak Okresný úrad Spišská Nová Ves, katastrálny odbor rozhodne
o zamietnutí vkladu, sú zmluvné strany povinné vrátiť si navzájom všetko, čo na základe zmluvy od seba prijali.

6.7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Okresný úrad Spišská Nová Ves, katastrálny odbor právoplatne
rozhodne o zamietnutí návrhu na vklad podľa tejto Zmluvy:

     a) Oprávnený z vecného bremena môže odstúpiť od tejto Zmluvy, pričom odstúpenie od Zmluvy
          nadobudne účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia Oprávneného z vecného bremena

D1 Jánovce _ Jablonov, I.úsek                                                    Strana 5 z 7
65801/ZoVB-002/2025/Iliašovce/0133/SO 204-00/4815

          o odstúpení Povinnému z vecného bremena, a

     b) do doby, pokiaľ nedôjde k odstúpeniu od Zmluvy Oprávneným z vecného bremena podľa písm. a) sú
          Zmluvné strany povinné poskytnúť si vzájomnú súčinnosť potrebnú na to, aby došlo k odstráneniu
          nedostatku Zmluvy za účelom vkladu vecného bremena podľa Zmluvy do katastra nehnuteľností,
          vrátane uzavretia prípadného dodatku Zmluvy.

6.8. Vecné bremeno zriadené na základe zmluvy zanikne, ak nastanú také trvalé zmeny, že vec už nemôže slúžiť
potrebám Oprávneného z vecného bremena alebo prospešnejšiemu užívaniu jeho nehnuteľnosti; prechodnou
nemožnosťou výkonu práva vecné bremeno nezaniká.

6.9. V prípade, že Povinný z vecného bremena využije svoje právo odstúpiť od zmluvy, zmluva sa od počiatku
zrušuje, pričom zmluvné strany sú povinné vrátiť si navzájom všetko, čo na základe zmluvy od seba prijali
a Oprávnený z vecného bremena je povinný uviesť Zaťažené pozemky do pôvodného stavu a na vlastné
náklady odstrániť zrealizovanú Stavbu. Odstúpením od zmluvy nezaniká právo povinného z vecného bremena
na náhradu vzniknutých škôd a nezanikajú ani iné ustanovenia zmluvy, ktoré podľa prejavenej vôle zmluvných
strán majú trvať aj po jej zániku.

       Článok VII.
Záverečné ustanovenia

7.1. Táto Zmluva je platná dňom jej uzavretia a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom
registri zmlúv. Právne účinky tejto Zmluvy nastávajú vkladom vecného bremena do katastra nehnuteľností
v prospech Oprávneného z vecného bremena.

7.2. Vecnoprávne účinky zmluvy nastanú vkladom vecného bremena do katastra nehnuteľností v prospech
Oprávneného z vecného bremena.

7.3. Zmluvné strany berú na vedomie, že Povinný z vecného bremena je povinnou osobou v zmysle § 2 zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a súhlasia so zverejnením a sprístupnením obsahu zmluvy.

7.4. Všetky práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené zmluvou, sa riadia príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka o tomto zmluvnom type a súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej
republiky v ich platnom znení.

7.5. Písomnosti zmluvných strán sa doručujú na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy a považujú sa za doručené, ak
boli adresátom prevzaté alebo boli vrátené odosielateľovi ako nedoručiteľné a adresát svojim konaním alebo
opomenutím zmaril doručenie písomnosti, v takomto prípade sa písomnosť považuje za doručenú uplynutím
tretieho dňa odo dňa jej odoslania. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak adresát doručenie písomnosti
odmietol, a to dňom odmietnutia.

7.6. Zmenu adries na doručovanie sú si zmluvné strany povinné neodkladne, najneskôr však do desiatich (10)
kalendárnych dní písomne oznámiť. Zmluvná strana nenesie zodpovednosť za prípadné nedoručenie
korešpondencie, ak jej druhá zmluvná strana neoznámila zmenu svojej korešpondenčnej adresy.

7.7. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti, oznámenia, resp. informácie podľa ustanovení zmluvy
(korešpondencia) vyhotovené v písomnej forme, prípadne zachytené na inom hmotnom nosiči, si môžu
navzájom doručovať aj osobne, v takomto prípade je možné ju doručovať aj na inom mieste ako na adrese
určenej podľa odseku 7.5. tohto Článku zmluvy, ak sa na tomto mieste oprávnený zástupca zmluvnej strany na
preberanie zásielok v čase doručenia zdržuje a ak sa na tomto mieste zmluvné strany súčasne dohodli, pričom
prevzatie korešpondencie musí byť vždy riadne písomne potvrdené.

7.8. Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo neskôr stratia
platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení zmluvy. Namiesto

D1 Jánovce _ Jablonov, I.úsek                      Strana 6 z 7
65801/ZoVB-002/2025/Iliašovce/0133/SO 204-00/4815

neplatných alebo neúčinných ustanovení zmluvy a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ
je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní zmluvy zmluvné strany
túto otázku brali do úvahy.

7.9. Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, dva (2) rovnopisy si
ponechá Oprávnený z vecného bremena, jeden (1) rovnopis si ponechá Povinný z vecného bremena a dva (2)
rovnopisy sú určené pre potreby katastrálneho konania na Okresnom úrade Spišská Nová Ves, katastrálny
odbor.

7.10. Obsah zmluvy je možné meniť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, číslovanými dodatkami
k zmluve vyhotovenými v písomnej forme a podpísanými obomi zmluvnými stranami.

7.11. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú v plnom rozsahu spôsobilé k uvedeným právnym úkonom a ich zmluvná
voľnosť nie je ničím obmedzená. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v zmluve je vážna, slobodná
a určitá, že prejavy vôle oboch zmluvných strán sú dostatočne zrozumiteľné. Na znak súhlasu zmluvných strán
s celým obsahom zmluvy ju obidve zmluvné strany podpisujú.

Zoznam príloh:
Príloha č. 1 – fotokópia Geometrického plánu č. 118/2023
Príloha č. 2 – Fotokópia Plnomocenstva reg. Zn. NDS: PP/2024/0143 pre JUDr. Janu Čevelovú zo dňa 06.08.2024

V Bratislave, dňa .......................                                   V Bratislave, dňa .......................

Povinný z vecného bremena:                                                  Oprávnený z vecného bremena:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK                                            Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
štátny podnik                                                               V zast.:

..........................................................................  ..........................................................................
Ing. Jozef Moravčík                                                          JUDr. Jana Čevelová
generálny riaditeľ                                                           na základe plnomocenstva
                                                                             reg. zn. NDS: PP/2024/0143 zo dňa 06.08.2024

D1 Jánovce _ Jablonov, I.úsek                                               Strana 7 z 7
65801/ZoVB-002/2025/Iliašovce/0133/SO 204-00/4815