Zmluvač. 1/2026/Zmlzverejnené 28. 1. 2026Suma uvedená
Zdroje:Centrálny register zmlúv stav z exportu 28. 1. 2026
Zmluva nie je platba. Suma neznamená, že sa celá vyplatila, a register neuvádza, ktorá strana platí.
Prílohy sú uložené v Centrálnom registri zmlúv, odkazy vedú priamo tam.
Záznam v Centrálnom registri zmlúv · ID 11912212 · posledná zmena v registri 28. 1. 2026, 16:36
| Denný export registra | Zmena v registri | Suma v tom čase | Príloh |
|---|---|---|---|
| 28. 1. 2026 | 28. 1. 2026, 16:36 | 168 981,36 € | 1 |
Každý riadok je deň, keď sa záznam objavil v dennom exporte registra (nový alebo zmenený). Kódy z exportu, ktorých význam register nedokumentuje: stav 2, typ 1.
Zmena sa zverejní až po kontrole redaktorom. Bez odkazu na zdroj ju nemôžeme prijať.
Dodávateľom je združenie (skupina dodávateľov), ktoré register uvádza len názvom. Členov s IČO preberáme z výsledku verejného obstarávania alebo z textu zmluvy. Suma zmluvy je za celé združenie, podiel jednotlivých členov z otvorených dát nepoznáme.
Ako sme členov určili: IČO členov uvedené v texte zmluvy (PDF v registri), bez objednávateľa. Ak je to omyl, nahláste nám ho.
Štatutárny orgán objednávateľa a dodávateľa platný 27. 1. 2026 podľa Registra právnických osôb. Zmluvu mohol podpísať aj niekto iný na základe plnej moci; kto ju naozaj podpísal, je v texte zmluvy.
Strojovo vytiahnutý z PDF v registri, môže obsahovať chyby. Rodné čísla, dátumy narodenia a čísla dokladov sú vynechané. Záväzné je PDF v registri. Hľadať v textoch zmlúv
Príloha je naskenovaný obrázok, text sme prečítali strojovo (OCR). Môžu v ňom byť chybne prečítané písmená a čísla.
Zmluva o dielo uzavretá podľa $ 536 a nasl. Obchodného zákonníka ČI.I Zmluvné strany Objednávateľ: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia, Partizánska 1, 039 01 Turčianske Teplice Poštová adresa: Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia Združená skládka odpadov Horná Štubňa, 038 46 Horná Štubňa štatutárny orgán: Ing. Milan Litva, konateľ IčO: 31898734 DIČ: 2020969467 IČ DPH : SK2020969467 Bankové spojenie: — VUB, a.s. Číslo účtu: SK20 0200 0000 0026 4230 0151 Tel: +4219089400845 Email : skladkahornastubna(dgmail.com (ďalej len „objednávateľ) Zhotoviteľ: STAVSTROJ združenie s.r.o. Poštová adresa: 962 01 Zvolenská Slatina 1362 Štatutárny orgán: Miroslav Babic, Emanuel Paprčka IČO: 47 428 571 DIČ: 2023866438 IČ DPH : SK2023866438 Bankové spojenie: — SLSP, a.s. Č. účtu: SK42 0900 0000 0052 3431 0434 Tel.: 0905 632 882 Email: stavstrojOstavstroj-zdruzenie.sk (ďalej len zhotoviteľ) N CI.1I Predmet zmluvy Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „SO-23 Rekultivácia skládky“ (ďalej len „dielo“ alebo „stavba“) v súlade projektovou dokumentáciou uvedenou v Prílohe č. 1 k tejto zmluve. Predmet zmluvy zahíňa kompletnú dodávku stavebných prác a technológií, a súvisiacich činností v súlade s projektovou dokumentáciou uvedenou v Prílohe č. 1 k tejto zmluve. Súčasťou dodávky sú aj náklady na vytýčenie podzemných vedení správcami sietí pred začatím realizácie diela, náklady na dopravu stavebného materiálu a stavebných technológii, odvoz stavebného odpadu a prebytočnej zeminy na skládku a poplatok za uloženie stavebného odpadu a prebytočnej zeminy na skládku, spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia diela vyplývajúcej z projektu diela pri rešpektovaní autorských práv, geodetické práce počas výstavby a porealizačné zameranie skutočného vyhotovenia stavby, splnenie povinností stavebníka vyplývajúce z držiavania príslušných platných právnych predpisov o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Dielo musí byť vyhotovená podľa platnej projektovej dokumentácie a pri dodržaní jej parametrov, platných STN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií 10. 11. 12. v povoľovacom konaní. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie predmetu zmluvy musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade so zákonom o certifikácii a preukázaní zhody výrobkov. V prípade projektom predpísaných technológií, materiálov a zariadení môže zhotoviteľ použiť ekvivalentné riešenie pri dodržaní platných STN a všetkých kvalitatívnych, technických a estetických parametrov, stanovených projektovou dokumentáciou. V takom prípade musí byť ekvivalentné riešenie pred zabudovaním do stavby vopred odsúhlasené objednávateľom a zhotoviteľom projektovej dokumentácie. Návrh ekvivalentného riešenia zo strany zhotoviteľa nemôže byť dôvodom na zvýšenie ceny a na predíženie termínu dodania predmetu zmluvy. Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi, t. j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Náklady na odstránenie odpadu sú zahrnuté v cene za predmet zmluvy. V prípade, že zo strany správneho orgánu dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa pri plnení zmluvy, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ. Predmet zmluvy bude považovaný za splnený po dodaní nasledujúcej dokumentácie zo strany zhotoviteľa: a) Dokumentácia skutočného vyhotovenia diela v dvoch vyhotoveniach. b) Porealizačné zameranie skutočného vyhotovenia stavby c) Certifikáty, atesty, návody na obsluhu, záručné listy v slovenskom jazyku. d) Zápisy o vykonaní predpísaných odborných skúšok a prehliadok. e) Doklady o nakladaní s odpadom. f) Stavebný a montážny denník. g) Zápisy o kontrole prác na častiach predmetu zmluvy zakrytých v priebehu jeho realizácie. Nedodanie uvedenej dokumentácie zhotoviteľom je dôvodom neprevzatia predmetu zmluvy objednávateľom. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, že sú mu známe technické, kvalitatívne ainé podmienky potrebné k realizácii predmetu zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné. Zhotoviteľ potvrdzuje, že rešpektuje požiadavku objednávateľa, aby počas výstavby neprišlo k obmedzeniu užívania okolitých nehnuteľností, resp. obmedzenie bude skrátené na nevyhnutný rozsah. Zhotoviteľ na stavenisku počas trvania stavebných prác zabezpečí čistotu a poriadok. V prípade nesplnenia týchto požiadaviek môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a vzniknuté náklady odúčtovať z mesačnej faktyrácie zhotoviteľa. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať od zhotoviteľa predmet zmluvy bez vád a nedorobkov a uhradiť cenu za jeho vykonanie v súlade čl. IV tejto zmluvy. Súčasťou plnenia je aj odovzdanie všetkých dokladov vzťahujúcich sa k predmetu zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi: a) odovzdať platnú projektovú dokumentáciu stavby, podľa bodu 2.1, b) zápisnične odovzdať stavenisko, c) prevziať dokončený predmet zmluvy bez vád a nedorobkov, doklady a príslušnú dokumentáciu skutočného vyhotovenia predmetu zmluvy na základe výzvy zhotoviteľa v dohodnutom termíne. 13. Zhotoviteľ sa zaväzuje: a) viesť prostredníctvom ním poverenej osoby stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre stavebné práce, b) dodržiavať pokyny dané objednávateľom počas plnenia predmetu zmluvy, c) predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie vzorky všetkých prvokov diela, d) dodržať predpísané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentácii, e) označiť stavbu na viditeľnom mieste, v súlade s platnou legislatívou a povolením. ČI. 111 Termín a miesto dodania 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy v rozsahu článku 1l. tejto zmluvy zrealizuje v nasledovných termínoch: Termín začatia: do 3 dní od protokolárneho odovzdania staveniska. Termín ukončenia : do 60 dní od protokolárneho odovzdania staveniska. Objednávateľ vyzve zhotoviteľa k prevzatiu staveniska písomne minimálne 3 dní vopred. O odovzdaní staveniska bude vyhotovený písomný protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne vážne prekážky, ktoré by znemožňovali začatie plnenia predmetu zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy. Za začiatok plynutia termínu dodania predmetu zmluvy sa považuje deň odovzdania a prevzatia staveniska, uvedený v zápise z tohto konania. Miestom dodania predmetu zmluvy je areál skládky TKO Horná Štubňa. Pod dodaním predmetu zmluvy sa rozumie jeho zhotovenie a zápisničné odovzdanie a prevzatie, vrátane odovzdania všetkých dokumentov súvisiacich s predmetom zmluvy. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na fyzické a zápisničné prevzatie predmetu zmluvy minimálne 7 dní vopred. 4. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom omeškania alebo predlženia času plnenia podľa bodov 1 a 3 tejto časti zmluvy. 5. V prípade zmeny projektového riešenia, požadovaného objednávateľom, ktoré si bude vyžadovať zmenu predmetu zmluvy, sa lehota výstavby predíži úmerne o dobu potrebnú na realizáciu tejto zmeny. Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá formou písomného dodatku. 6. V prípade, že zhotoviteľ dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým vzmluve o dielo, objednávateľ je povinný, po vzájomnej dohode, predmet zmluvy zápisnične prevziať. ČI. IV Cena za predmet zmluvy - 1. Cena predmetu zmluvy špecifikovaného v čl. Il tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 168 981,36 Euro bez DPH. slovom Jedenstošesť desiatosemtisícdeväť stoosemdesiatjeden 36/100 Euro. Uvedená cena je stanovená v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87//1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. ocenách vznení neskorších predpisov, s možnosťou jej úpravy na základe: a) naviac prác alebo znížením rozsahu prác požadovaných objednávateľom, b) zmeny materiálov odsúhlasených objednávateľom. Cena zahíňa všetky náklady zhotoviteľa potrebné k vykonaniu predmetu zmluvy, najmä kompletnú dodávku stavebných prác a technológií, ako aj náklady na dopravu, odvoz stavebného odpadu a prebytočnej zeminy na skládku a poplatok za uloženie stavebného odpadu a prebytočnej zeminy na skládku, spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia vyplývajúcej z projektu stavby pri rešpektovaní autorských práv, splnenie povinností stavebníka vyplývajúce z dodržiavania legislatívy — o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Kalkulácia ceny (položkový rozpočet diela) je výsledkom ocenenia výkazu výmer, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie, podľa bodu 2.1. Jej súčasťou sú taktiež všetky ostatné náklady zhotoviteľa potrebné k vykonaniu predmetu zmluvy. Kalkulácia ceny (položkový rozpočet stavby) tvorí Prílohu č. 2. k tejto zmluve. V prípade, že zhotoviteľ zistí potrebu vykonania prác, ktoré nie sú obsiahnuté v projektovej dokumentácii, upozorní na túto skutočnosť objednávateľa a po vzájomnej dohode ich ocení najneskôr pred uskutočnením a podľa jednotkových cien, ktoré použil pre oceňovanie výkazu výmer pri vypracovaní svojej ponuky v procese verejného obstarávania. Obdobne sa budú stanovovať ceny aj v prípade zámeny materiálov vyvolaných objednávateľom alebo zhotoviteľom. Ceny v prípade zmeny materiálov zo strany zhotoviteľa nesmú byť vyššie ako ceny uvedené v položkovom rozpočte stavby. Pri úprave ceny v rozsahu bodu 1, 5, 6 a 7 tohto článku sa bude postupovať nasledovne: všetky zmeny a naviac práce alebo znížený rozsah prác je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu predmetu zmluvy. Zápisy v stavebnom denníku, obojstranne odsúhlasené zástupcom objednávateľa a zhotoviteľa, nemajú charakter zmeny zmluvy, slúžia, po odsúhlasení projektantom, ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve. Všetky odsúhlasené zmeny prác a dodávok a návrh dodatku k uzavretej zmluve musí zhotoviteľ predložiť objednávateľovi ešte pred začatím ich realizácie. Navrhovaná zmluvná cena zahíňa aj všetky náklady zhotoviteľa, vyplývajúce z plnenia podmienok určených v stavebnom povolení. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo znížiť cenu o hodnotu zmluvnej pokuty, uplatnenej objednávateľom voči zhotoviteľovi podľa čl. X. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný vystaviť faktúru, zníženú o uplatnenú zmluvnú pokutu. ČI.vV Platobné podmienky Objednávateľ bude uhrádzať zhotoviteľovi cenu za vykonané práce na základe mesačných faktúr. Fakturovaná čiastka bude vecne a finančne zodpovedať objemu vykonaných prác a hodnote zabudovaného materiálu. Nedeliteľnou súčasťou faktúry bude mesačne vyhotovovaný a technickým dozorom odsúhlasený súpis vykonaných prác v takom rozsahu, ako je špecifikovaná cena diela. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúry musia byť zostavené prehľadne, pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz vykonaných množstiev, prípadne výkresy a iné doklady, ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce. Zmeny a doplnky (nové a zmenené položky) je potrebné vo faktúre zvýrazniť a uviesť oddelene. Faktúry budú predkladané v štyroch vyhotoveniach vždy do 5 - teho dňa nasledujúceho mesiaca technickému dozoru na odsúhlasenie. Technický dozor faktúru odsúhlasí alebo vráti zhotoviteľovi na prepracovanie, . V súlade s $ 69 ods. 12, písm. j. zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení v zmysle predmetu Zmluvy fakturácia bude uskutočnená s prenesenou daňovou povinnosťou, samozdanenie, čo je povinný identifikovať špecifikovane Zhotoviteľ vo faktúre. Zhotoviteľom predložená faktúra ako daňový doklad, musí byť vyhotovená v súlade s ustanovením $ 71 zákona č. 222/2004 Z. z. odani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V opačnom prípade bude mať objednávateľ právo vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie stým, že prestane plynúť lehota splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením doplnenej a opravenej faktúry. Neoddeliteľnou prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok, podpísaný zástupcom objednávateľa. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia do podateľne objednávateľa. ČI. VI Stavenisko Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade so stavebným zákonom. Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa plánu organizácie výstavby, zabezpečí viditeľné označenie stavby, zabezpečí zriadenie ciest na príchod a príjazd na stavenisko a priestor na zariadenie staveniska a prístup k nemu. V prípade potreby uzatvorí s majiteľom pozemku zmluvu o prenájme časti pozemku mimo areál realizácie predmetu zmluvy, ktorá bude potrebná k vybudovaniu zariadenia staveniska. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska zabezpečuje zhotoviteľ. Uhrady za vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska, na ktoré môžu vstupovať iba oprávnení zamestnanci objednávateľa a zodpovedá za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov. Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe, vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov. Konkrétne podmienky prevodu budú uvedené v zápise z odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť povinnosti stavebníka vyplývajúce z platnej legislatívy. Náklady na túto činnosť sú zohľadnené v kalkulácii ceny. Prípadné škody, ktoré vzniknú objednávateľovi zanedbaním povinností zhotoviteľa v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. ČI.VII Stavebný denník Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie predmetu zmluvy, v zmysle čl. 1 tejto zmluvy. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýliek vykonaných prác od projektovej dokumentácie, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác a poveternostné podmienky pričom teplota bude zaznamenávané o 6.00 hod. Povinnosť viesť stavebný denník skončí dňom zápisničného odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy. Funkciu stavbyvedúceho stavby určí zhotoviteľ pred odovzdaním a prevzatím staveniska a poverí ho vedením stavebného denníka. 10. 1 12. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa a orgánom štátnej správy. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh. Úvodné listy obsahujú: a) základný list, v ktorom sú uvedené: názov a sídlo objednávateľa, projektanta, zhotoviteľa a zmeny týchto údajov, b) identifikačné údaje stavby podľa projektovej dokumentácie, c) prehľad zmlúv, vrátane ich dodatkov, d) zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby, jej zmien a doplnkov, e) prehľad skúšok každého druhu. Denné záznamy sa budú písať do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými a jednak perforovanými na dva oddeliteľné priepisy, pokiaľ sa strany nedohodnú na väčšom počte priepisov. Perforované listy sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa môžu písať aj na voľné listy s priepismi očíslovanými a dátumovanými zhodne s originálom. Prílohy - vdenníku sa vyznačia doklady, ktoré sú v jednom vyhotovení (buď v prvopise, alebo odpise) a budú sa ukladať priamo na stavenisku. Ide najmä o: a) osobitné výkresy dokumentácie a odchýlky od projektovej dokumentácie, b) rozhodnutia kompetentných orgánov a organizácií, c) priebežné záznamy o skúškach realizovaných zhotoviteľom na overenie kvality predmetu zmluvy, d) kontrolné zamerania počas montáže — výškové, osové a polohové. Zápisy do stavebného denníka bude čitateľne zapisovať a podpisovať stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho bude môcť do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba zástupca objednávateľa, zhotoviteľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy. Pokiaľ stavbyvedúci nebude súhlasiť so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ, príp. zhotoviteľ projektovej dokumentácie, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko, a to najneskôr do 3 pracovných dní. V prípade, že sa tak nestane, bude sa mať za to, že súhlasí so zápisom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu činností, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 dni vopred a po predchádzajúcom overiteľnom upozornení objednávateľa. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostaví na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii predmetu zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby a STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a zástupcom objednávateľa sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Zápisy, ktoré menia podmienky a rozsah predmetu zmluvy sú podkladom pre vypracovanie prípadných dodatkov k tejto zmluve. Zhotoviteľ je povinný uložiť druhý priepis denných záznamov oddelene od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. ČI. VII Vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy Zhotoviteľ splní svoju povinnosť realizovať predmet zmluvy, v rozsahu podľa bodu čl. 1., jeho riadnym dokončením a zápisničným odovzdaním. Objednávateľ má počas realizácie predmetu zmluvy právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu upozorní objednávateľa na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov, daných mu objednávateľom na zhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nebude zhotoviteľ v omeškanií. Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie predmetu zmluvy, bude znášať zhotoviteľ až do času zápisničného prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vzmysle platných právnych predpisov o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na stavenisku a požiarnu ochranu. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii predmetu zmluvy dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že vedením uskutočňovania stavby poveril odborne spôsobilú osobu — stavbyvedúceho. Zodpovedá taktiež za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činnostií pri vykonávaní predmetu zmluvy a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho obvode, náklady spojené s odstránením tejto škody bude znášať zhotoviteľ. Vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí je povinný u ich správcov zabezpečiť pred začatím prác zhotoviteľ za úhradu kalkulovanú v rámci ceny. Zhotoviteľ znáša úhradu nákladov vrátane správnych poplatkov kalkulovanú vrámci ceny. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov, užívateľov alebo nájomcov podzemných aj nadzemných inžinierskych sietí resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. oprávnenému nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradií v určenej lehote zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie predmetu zmluvy zvolávať objednávateľ. Týchto pracovných porád a kontrol sa musí zúčastňovať stavbyvedúci. V prípade, že sa stavbyvedúci nemôže na kontrolnom dni zúčastniť, môže ho zastúpiť výlučne štatutárny orgán zhotoviteľa (resp. fyzická osoba podnikateľ osobne), ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V opačnom prípade môže objednávateľ odložiť kontrolný deň na iný termín tak, aby bola za zhotoviteľa zabezpečená účasť niektorej z uvedených osôb. Zhotoviteľ je na tento účel povinný v dostatočnom časovom predstihu, minimálne však 1 pracovný deň vopred, informovať objednávateľa o priípadnej neúčasti na kontrolnom dni a jej dôvodoch, ktoré musia byť opodstatnené ateda objektívne nezlučiteľné so zabezpečením účasti na kontrolnom dni. K zápisom z kontrolných dní je oprávnený sa 10. 11. 12. 13. 14. 15. vyjadrovať a tieto podpisovať stavbyvedúci, alebo štatutárny orgán resp. fyzická osoba podnikateľ osobne,, ak sa na kontrolnom dni zúčastnil. V prípade, že sa k zápisu do 3 pracovných dní od doručenia (aj mailovou formou) stavbyvedúci (resp. štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne) nevyjadrí, bude sa uvedené považovať za vyjadrenie súhlasu so zápisom. Termín konania pracovných porád a kontrol na stavbe oznámi objednávateľ zhotoviteľovi minimálne 3 pracovné dni vopred. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet zmluvy jeho riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Nesplnenie tejto podmienky ku dňu termínu dodania predmetu zmluvy podľa čl. Ill bude znamenať, že je zhotoviteľ v omeškaní s dodaním predmetu zmluvy. Zhotoviteľ zápisnične odovzdá predmet zmluvy objednávateľovi a objednávateľ ukončený predmet zmluvy prevezme, ak sa nevyskytnú také vady, ktoré budú brániť riadnemu užívaniu predmetu zmluvy. Pripravenosť na odovzdanie predmetu zmluvy bude zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť písomne doporučeným listom najneskôr 5 kalendárnych dní vopred alebo zápisom z kontrolného dňa . Objednávateľ prizve na preberacie konanie zhotoviteľa projektovej dokumentácie a ostatných dotknutých účastníkov Zhotoviteľ bude povinný pri odovzdaní predmetu zmluvy usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné predmet zmluvy riadne prevziať a používať. Pre odovzdanie predmetu zmluvy je dohodnutý nasledujúci postup: a) Zmluvné strany vyhotovia zápis o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podpísaný oprávnenými osobami. Zápis bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného predmetu zmluvy, súpis zistených drobných vád a nedorobkov, ktorých charakter nebude brániť užívaniu predmetu zmluvy, , dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady. Zhotoviteľ bude povinný nedorobky a vady odstrániť bezplatne v dohodnutej lehote. b) Súčasťou zápisu bude: . projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia — 2x, . porealizačné zameranie skutočného vyhotovenia stavby, i pasporty, záručné listy a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, iv. zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov, v. zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu prác zakrytých, vi. stavebné denníky, vii. certifikáty a atesty, viii. správy o vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach a skúškach, x. doklad o uložení odpadu na skládku, x. ostatné dokumenty súvisiace s predmetom zmluvy. c) Ak objednávateľ odmietne podpísať zápis o odovzdaní a prevzatí, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. d) Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nebudú meniť prijaté riešenie, ani nebudú zvyšovať cenu prác, nebudú vadami, ak budú dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky bude zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia. e) Pri preberaní predmetu zmluvy zistené drobné nedorobky a nedostatky, ktorých charakter nebude brániť užívaniu predmetu zmluvy, nebudú dôvodom neprevzatia hotového predmetu zmluvy objednávateľom. 16. 17. 18. Zhotoviteľ musí na stavbe použiť len výrobky a materiály, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej životnosti stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku, tak ako boli navrhnuté projektantom. Zhotoviteľ bude môcť použiť ekvivalentné riešenie pri dodržaní platných STN a všetkých kvalitatívnych, technických a estetických parametrov, predpísaných projektovou dokumentáciou. V takom prípade musí byť ekvivalentné riešenie pred zabudovaním do stavby vopred odsúhlasené objednávateľom a zhotoviteľom projektovej dokumentácie. Použitie ekvivalentného riešenia nemôže byť dôvodom predíženia lehoty realizácie predmetu zmluvy. Bez predchádzajúcej dohody zmluvných strán nesmie objednávateľ, resp. užívateľ užívať predmet zmluvy, resp. jeho časti, ktoré neboli odovzdané a prevzaté. Za neoprávnené užívanie sa nebude považovať prípad, keď objednávateľ, alebo jeho zmluvný partner bude vykonávať na neprevzatej dodávke práce podľa projektovej dokumentácie, alebo komplexné skúšky zabudovaných a namontovaných technologických zariadení. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú pri predčasnom užívaní stavby spôsobené objednávateľom. Zhotoviteľ ich na základe vzájomnej dohody a dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa. ČI. IX Záručná doba a zodpovednosť za vady predmetu zmluvy Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa projektovej dokumentácie a podmienok zmluvy a že počas celej záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v zmluve. Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu zmluvy v zmysle $ 560 a nasl. Obchodného zákonníka. Zhotoviteľ preberie záruku za akosť predmetu zmluvy v zmysle $ 563 ods. 2, resp. $ 429 až 431 Obchodného zákonníka. Predmet zmluvy bude počas záručnej doby spôsobilý na zmluvný účel a zachová si počas tejto lehoty dohodnuté vlastnosti. Zhotoviteľ neodpovedá za vady predmetu zmluvy, ktoré boli spôsobené použitím vecí, poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ, ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použití písomne trval. Zhotoviteľ tiež nezodpovedá za vady, spôsobené dodržiavaním nevhodných pokynov daných objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní písomne trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť. Záručná doba na predmet zmluvy je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a zápisničného prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom. U výrobkov predpísaných projektom, platí záručná doba ustanovená výrobcom. Presný termín ukončenia záručnej doby zmluvné strany zapíšu do zápisu z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy. Žáruka sa vzťahuje na predmet zmluvy za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby predmetu zmluvy objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia predmetu zmluvy, resp. poškodenia živelnou pohromou. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu zmluvy bezodkladne od uplatnenia oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľa a vady odstráni v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou. Ak bude vada predmetu zmluvy neopraviteľná, zhotoviteľ sa zaväázuje určiť do 5 dní od zistenia tejto skutočnosti náhradný predmet plnenia. Odstraňovanie záručných vád je bezplatné. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa budú vady TB. počas záručnej doby odstraňovať. Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vád inou organizáciou na náklady zhotoviteľa len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstráni. Ak sa preukáže, že vada bola spôsobená nevhodným užívaním predmetu zmluvy, je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi všetky náklady, vzniknuté v súvislosti s odstránením vady. Ak pôjde o vadu, ktorá by mohla spôsobiť alebo spôsobila na predmete zmluvy vznik havarijného stavu, zhotoviteľ sa zaväzuje nastúpiť na odstránenie vád do 24 hodín od ich oznámenia objednávateľom, ktoré v tomto prípade môže byť telefonické na čísle 0905 632 882, alebo prostredníctvom e-mailu stavstroj(Ostavstroj-zdruzenie.sk. ČI. X Zmluvné pokuty a úroky z omeškania V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy v dohodnutom termíne, si môže objednávateľ uplatniť nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením prípadných vád a nedorobkov zistených pri prevzatí predmetu zmluvy a vád zistených počas záručnej doby, objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý deň omeškania a za každú vadu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zariadenia staveniska si môže objednávateľ uplatniť nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý deň omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry v dohodnutej lehote, si zhotoviteľ môže uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Uhradením zmluvnej pokuty zhotoviteľom, nezanikne nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá prevyšuje výšku zmluvnej pokuty. ČI. XI Osobitné ustanovenia Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej strane závažné skutočnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že zabezpečil poistenie pracovníkov pre prípad úrazu v priestoroch staveniska. Ak objednávateľ, alebo príslušný orgán štátnej správy dá zhotoviteľovi písomný príkaz na dočasné zastavenie všetkých činností súvisiacich s plnením predmetu zmluvy, zhotoviteľ je povinný tento príkaz rešpektovať a uschovať všetky dodávky potrebné na Ďlnenie záväzku. Príkazom na dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy prestane plynúť lehota na splnenie povinností podľa čl. 111. Ak bol príkaz na zastavenie realizácie predmetu zmluvy daný v súvislosti s nesprávnym postupom zhotoviteľa, lehota na splnenie povinností podľa čl. 1Il. bude plynúť. Ak zhotoviteľ počas realizácie stavebných prác preukázateľne pri vynaložení všetkého úsilia nebude môcť niektoré materiály, výrobky alebo hmoty, predpísané schválenou projektovou dokumentáciou obstarať, bude s objednávateľom rokovať o použití náhradných hmôt, materiálov alebo výrobkov, pričom budú musieť byť dodržané projektované parametre a parametre STN. Tieto zmeny budú podliehať schváleniu 10 10. u projektovej dokumentácie projektantom, objednávateľom a zhotoviteľom. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich zo zmluvy budú zmluvné strany postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bude brániť v plnení povinností podľa zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti. Ak sa plnenie zmluvy stane nemožným do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy dodatkom. Ak nedôjde k dohode, bude mať strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Ak sa zhotoviteľ v súvislosti s plnením povinností podľa zmluvy dostane do súdneho konania s treťou osobou, alebo by takéto súdne konanie hrozilo, bezodkladne o tom vyrozumie objednávateľa. Objednávateľ bude povinný na požiadanie zhotoviteľa dať ihneď k dispozícii zhotoviteľovi všetky potrebné informácie a podklady. Táto povinnosť vznikne príslušným vyrozumením. Uvedená povinnosť bude platiť recipročne aj pre zhotoviteľa, pokiaľ by sa do takéhoto konania dostal objednávateľ. Vzájomná podpora sa poskytne iba v prípadoch, ak nedošlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov v súvislosti s plnením zmluvy. Zmluvné strany sú povinné zachovať v tajnosti všetky dôverné informácie, ktoré im boli poskytnuté alebo ktoré inak získali v súvislosti so zmluvou alebo s ktorými sa oboznámili počas plnenia zmluvy , resp. ktoré súvisia s predmetom jej plnenia, s výnimkou nasledujúcich prípadov : a) ak je poskytnutie informácie vyžadované od dotknutej zmluvnej strany právnymi predpismi ( napr. zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, b) ak je informácia verejne dostupná z iného dôvodu ako je porušenie povinnosti mičaniivosti dotknutou zmluvnou stranou, c) ak je informácia poskytnutá odborným poradcom dotknutej strany (vrátane právnych, účtovných, daňových a iných poradcov) ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou povinnosťou mičanliivosti alebo ak sa voči dotknutej zmluvnej strane zaviazali povinnosťou mičanliivosti, d) pre účely akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, správneho alebo iného konania, ktorého je dotknutá zmluvná strana účastníkom. e) ak je informácia poskytnutá so súhlasom druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek z nich bude oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípade, že druhá strana podstatne poruší podmienky v nej zakotvené. Za podstatné porušenie sa považuje nedodržiavanie zmluvne dohodnutých termínov, nespolupôsobenie zmluvných strán v zmysle dohodnutých podmienok zmluvy, ako aj prípadne neodborný a preukázateľne nekvalitný postup zhotoviteľa pri zhotovovaní predmetu zmluvy, na ktorý bude zhotoviteľ opakovane písomne upozornený zástupcom objednávateľa. Na účely tohto ustanovenia sa pojmom „opakovane“ myslí 2 x a viackrát. V prípade odstúpenia zhotoviteľa od zmluvy je tento povinný zaplatiť objednávateľovi náklady spojené so zabezpečením konzervácie rozpracovaného predmetu zmluvy, ak je nutná, jeho stráženie a ostatné súvisiace náklady. Objednávateľ je povinný, v prípade jeho odstúpenia od zmluvy, nahradiť zhotoviteľovi vynaložené náklady spojené so začatím a realizáciou predmetu zmluvy podľa stavu rozpracovanosti predmetu zmluvy. Nárok na náhradu škody oprávnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla škoda v dôsledku porušenia zmluvy druhou stranou, nie je týmto dotknutý. 11 ČI. XII Záverečné ustanovenia A Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú na zhotovenie a dodania predmetu zmluvy (diela). 2. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonniíka. 3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote 5 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. 4. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. o. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení. a Táto zmluva je zhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri si ponecháva objednávateľ a dve zhotoviteľ. 8. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú: Príloha č.1. - Projektová dokumentácia, Združená skládka odpadov Horná Štubňa, . etapa - 2.časť, SO-23 Rekultivácia skládky, DEPONIA SYSTEM s.r.o., Ekologické a vodohospodárske stavby Holíčska 13, 851 05 Bratislava Príloha č.2. - Položkový rozpočet diela - ocenené výkazy výmer | / mm . . 5 A A 9p? v Horná Štubňa, dňa 23?4 i vo Zvolenskej Slatine, dňa. 22. 1.201.6 Obieadnávateľ: Z — Zhotoviteľ: Zdruzenie 0B5CI Horneno 1urca SDIAVSIRUJ ZUrUŽETIE S.T.O. na ochranu životného prostredia. Ing. Milan Litva, konateľ Miroslav Babic, konateľ 12 ROZPOČET Stavba: SO-23 Rekultivácia skládky Obiekt: SO-23 Rekultivácia skládky Miesto: Objednávateľ: Zhotoviteľ: PČ Tp Kód Náklady z rozpočtu D HSV D I1 1 K 131211101.S 2 K 131211119.S 3 K 167101101.S 4 K 162301101.S 5 K 174101001.S 6 K 181101102.S 70 K 182201101.S 8 K 122201403.S 9 K 122201409.S 10 K 162301141.S 11 K 181301317.S 12 K 183405212.S 13 M 005720001300.S D 2 14 K 242111113.S 15 M 592250001000.S 16 K 245111111.S 17M 592250004900.S 18 K 247561112.S 19 K 247681114.S 20 M S553440036300 % 21 K 275313611.S 22 K 289971211.Sa 23 K 289971731.a 24 K 289971211.Sb 25 K 289971731.b 26 K 289971622.S 27 M 693410000600.S 28 K 247571113.S Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia STAVSTROJ združenie s.r.o. Popis Práce a dodávky HSV Zemné práce Hlbenie jám v hornine tr.3 súdržných resp. nesúdržných - ručným náradím, odkop hrádze Príplatok za lepivosť pri hlbení jám ručným náradím v hornine tr. 3 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3, ilovitý zhutnený zásyp Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 Uprava pláne v zárezoch resp. násypoch v hornine 1-4 so zhutnením Svahovanie trvalých svahov v násype Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3, rekultivačná zemina Príplatok k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 3 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m Rozprestretie ornice v rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2, hr. do500 mm Výsev trávniku hydroosevom na hlušinu Osivá tráv - trávové semeno Zakladanie Osadenie plášťa vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových DN 1000 Prefabrikát betónový pre studne, skruž kruhová TBH 13- 100, DN 1000, dížka 500 mm, hr. steny 90 mm Osadenie prefabrikovanej krycej dosky vodárenskej studne na maltu s vyškárovaním dvojdielnej Betónový studničný poklop dvojdielny, priemer 1100 mm, hrúbka 80 mm Obsyp oceľovej chráničky vo vnútri šachty drvenou štiepkou a kompostom v pomere 50% : 50% Obsyp oceľovej chráničky vo vnútri šachty drobným čiernym uhlím (koks 8-25 mm) Rúra pozink, menovitá svetlosť 150 mm - plechové zhlavie odvetrania Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20 - betonová pätka stípika výstražnej tabulky Zhotovenie umelej drenážnej vrstvy z geokompozitu na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m Drenážne geosyntetiká pre odvodnenie a stabilizáciu podkladu, geokompozit Mac Drain W 1051 obojstranne laminovaný geotextiliou, sklon do 1:5 Zhotovenie odplyňovacej vrstvy z geokompozitu na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m Odplyňovacie geosyntetiká pre odplynenie a stabilizáciu podkladu, geokompozit MacDrain W 1041 obojstranne laminovaný geotextíliou, sklon do 1:5 Položenie bentonitovej rohože na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky do 6 m Geosyntetické ilové tesnenie plošná hmotnosť 4800 9g/m2, z bentonitu medzi geotextiliami tkaná/netkaná Obsyp perforovanej časti PEHD rúry, obsyp so zhutnením zo štrkopiesku triedeného 32-64 mm Strana 1 z 2 MI m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m3 m3 m3 m2 m2 kg ks ks ks m3 m3 ks m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 Množstvo 24,000 7,200 73,000 73,000 73,000 3 089,000 2 820,000 6 311,000 1 893,300 56 311,000 12 622,000 6 345,000 196,061 6,000 12,000 3,000 3,000 1,943 0,662 3,000 0,216 56311,000 7 257,650 6 134,000 7 054,100 6 290,000 7 233,500 4,341 Dátum: Projektant: Spracovateľ: J.cena [EUR] 81,56 16,32 10,65 2,00 4,92 1,94 201 1,75 0,73 1,20 2,00 10,00 75,00 70,00 35,00 90,00 96,65 T8,22 125,40 0,92 3,32 0,92 3,16 Príloha č. 2 k ZOD 20.01.2026 Cena celkom [EUR] 168 981,36 168 299,95 68 096,70 1 95744 117,50 TTT7,45 146,00 359,16 5 992,66 5 668,20 11 044,25 1 382,11 10 854,92 15 14640 12 690,00 1 960,61 95 78834 450,00 840,00 105,00 270,00 187,789 51,78 28.,26 27,09 5 80612 24 095,40 5 643,28 22 290,96 6 85610 28 717,00 419,56 PČ Tywp D 29 K 30 M 31 K 32 K 33 M 34 K 35 36 M 37 M Kód 3 338171112.S 141110005800.S 899713111.S 8 871331074.S 286130031800.S 99 998231311.S M 23-M K 230011113.S 142110003600.S 426810043600. S Popis Zvislé a kompletné konštrukcie Osadzovanie stípika oceľového plotového výšky do 2 m so zabetónovaním do vopred vykopaných dier Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 54 mm, hr. steny 2,6 mm, ozn. 11 353.0. Orientačná tabuľka odplyňovacích šachiet na stípiku oceľovom alebo betónovom Rúrové vedenie Montáž potrubia z dvojvsrtvového PEHD D 160x9,5 mm Rúra PEHD D 160x9,5x12 m, z toho 1,40 m plná a 2,60 m perforovaná pre jednu šachtu Presun hmôt HSV Presun hmôt pre rekultivácie a úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu Práce a dodávky M Montáže potrubia Montáž oceľovej chráničky - z potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13, Dxt 273x6 mm Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 273 mm, hr. steny 6,0 mm, ozn.11 353.0 Ventil guľový 1/2" MF páčka, mosadzný Strana 2 z 2 MI ks ks ks Množstvo 3,000 8,100 3,000 12,000 12,000 84731 4,500 4,500 3,000 J.cena [EUR] 15,84 8,20 11,79 9,78 563,25 40,00 20,32 127,77 500 Cena celkom [EUR] 149,31 47,52 66,42 35,37 876,36 117,36 759,00 338924 3 389,24 681,41 681,41 91,44 574,97 15,00
Údaje z iných registrov spojené so zmluvou cez IČO strán, číslo zákazky ÚVO alebo číslo zmluvy. Kde ide len o odvodenie (napríklad faktúry tej istej dvojice v období platnosti zmluvy), je to pri údaji uvedené.
Zápis v registri partnerov verejného sektora podľa snímky registra z 22. 10. 2026. Zapisovať sa musí partner, ktorý od verejného sektora dostane jednorazovo viac ako 100 000,00 € alebo v úhrne viac ako 250 000,00 € ročne (zákon č. 315/2016 Z. z.); zákon má aj výnimky.