RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. 18-14 -2 DNS-Mech.

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

                                            organizačná zložka OZ Poľana
                                               Kriváň 334, 962 04 Kriváň

                RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
                                   č. 18-14 -2 DNS-Mech.

uzatvorená v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) a
 príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
                     zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „rámcová dohoda“) medzi:

                                                Článok 1
                                            Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno:            LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Sídlo:                    Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Organizačná zložka:       organizačná zložka OZ Poľana

Sídlo:                    Kriváň 334, 962 04 Kriváň

Právne zastúpený:         Ing. Anton Kamenský - vedúci organizačnej zložky

IČO:                      36 038 351

DIČ:                      2020087982

IČ DPH                    SK2020087982

Kontakt:                  045/ 5243201, lesy.polana@lesy.sk

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici dňa [vynechané], Oddiel Pš, vložka

č.155S

(ďalej len „objednávateľ)
                                                                        a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:            STAVSTROJ združenie s.r.o.

Sídlo:                    96201 Zvolenská Slatina 1362

IČO:                      47428571

DIČ:                      2023866438

IČ DPH:                   SK2023866438

Č. účtu –IBAN:            SK19 1111 0000 0012 4770 6018

Právne zastúpený:         Miroslav Babic -konateľ

Kontakt:                  vo veciach zmluvných: Miroslav Babic, 0905632882, stavstroj@stavstroj-

                          zdruzenie.sk

                          vo veciach technických: Miroslav Babic

obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri SR, vedenom Okresným súdom Banská

Bystrica, oddiel: Sro., vložka č.: 25014/S

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

      (objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu ako „zmluvné strany" a jednotlivo ako „zmluvná strana")
                                  (ďalej len “objednávateľ“ alebo „verejný obstarávateľ“)
                                                 (ďalej spolu aj “zmluvné strany“)

Súťažné podklady: Služby mechanizačnými prostriedkami pre OZ Poľana - výzva č. 18-14  strana 1 z 6

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

                  organizačná zložka OZ Poľana
                     Kriváň 334, 962 04 Kriváň

                                                            Preambula
Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvárajú túto rámcovú dohodu na základe dynamického nákupného systému
(ďalej len „DNS“) na predmet zákazky s názvom: „Služby mechanizačnými prostriedkami“, vyhláseného v
súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), a ktorá bola vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania
č. 17737 – MUP Vestník č. 94/2023 zo dňa 15.05.2023 a v Úradnom vestníku EÚ č. 2023/S 092-282969
zo dňa 12.05 2023 pod číslom 282 969 a prijatej ponuky zhotoviteľa ako uchádzača v čiastkovej zákazke
realizujúcej sa pod zriadeným DNS s názvom: Služby mechanizačnými prostriedkami pre OZ Poľana
- výzva č. 18-14 –rýpadlový nakladač, za nasledujúce časti predmetu zákazky:
- časť č.2 - OZ Poľana, LS Divín
- časť č.3 - OZ Poľana, LS a ES Vígľaš

                                                                  Článok 2
                                                      Predmet rámcovej dohody
2.1 Zhotoviteľ sa touto rámcovou dohodou zaväzuje za podmienok v nej uvedených poskytovať na základe
     samostatných objednávok opravy a údržby lesných ciest, zvážnic, približovacích liniek alebo čistení
     manipulačno-expedičných skladov (ďalej aj „služby“) pre územnú jednotku Lesná správa /uvedené
     v prílohe č.1/ pričom požadovaný druh mechanizačného prostriedku je uvedený v Prílohe č.1 zmluvy, ktorá
     je totožná s Prílohou č.2 Výzvy na predkladanie ponúk v čiastkovej zákazke- Podrobný rozpočet položiek.
2.2 Opravou a údržbou sa rozumie: výkopové práce, rozhŕňanie, nakladanie zeminy (príp. sypkých materiálov,
     kameniva, štrkodrviny), zemná úprava pláne zvážnic bez rozhŕňania štrku – (úprava koľají po ťažbovo-
     dopravnej erózii, dopravnej erózii, vodnej erózii a pod.). Údržba výkopovej a násypovej časti telesa cesty,
     zvážnice a výjazdy do porastov, zakopávanie kolov, rozhŕňanie kameniva, úprava dočasných skládok
     dreva pri lesných cestách, čistenie pozdĺžnych odvodňovacích objektov (s prehodením alebo nakladaním
     zeminy), čisteným krajníc, výkopovými prácami pri oprave priečnych odvodňovacích objektov, osadenie
     odvodňovacích zvodníc s ich rozvezením, čistenie kalových jám, úprava korýt drobných vodných tokov a
     nakladanie posypového materiálu na sypač vykonávajúci zimnú údržbu ciest, pričom rozsah a podmienky
     vyplývajú zo zadania uskutočnenej súťaže v dynamickom nákupnom systéme.

                                                                  Článok 3
                                                   Podmienky vykonania služieb
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať služby vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a podľa pokynov
     objednávateľa, pri rešpektovaní všetkých zákonov, právnych predpisov a noriem platných na území
     Slovenskej republiky.
3.2 Zhotoviteľ pre účely tejto zmluvy zodpovedá za práce vykonané svojimi subdodávateľmi rovnako, akoby
     ich vykonal sám.
3.3 Zhotoviteľ v zmysle rozsahu predmetu rámcovej zmluvy a počas doby jeho plnenia v plnom rozsahu
     zodpovedá za bezpečnosť práce a ochranu zdravia svojich pracovníkov a pracovníkov svojich
     subdodávateľov pri výkone zmluvných činností.
3.4 Zhotoviteľ nesmie počas realizácie služby používať akúkoľvek mechanizáciu pre stavebné práce, ktorá
     bola rôzne, väčšinu neodborne upravovaná, nie sú pre ňu vypracované technické a technologické predpisy
     a jej prevádzkovaním by mohli byť porušené akékoľvek platné právne predpisy, najmä predpisy
     bezpečnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dôjsť k zhoršeniu životného prostredia.

                                                                  Článok 4
                                                         Objednávanie služieb
4.1 Objednávateľ bude na základe tejto rámcovej dohody služby objednávať na základe svojich potrieb a
     ekonomických možností a to vystavovaním samostatných objednávok.
4.2 Objednávateľ v objednávke uvedie najmä:
     a) požadovanú službu (dielo)
     b) miesto plnenia
     c) čas plnenia
     d) predpokladanú celkovú cenu ak sa dá orientačne určiť
     e) iné významné skutočnosti
4.3 Zhotoviteľ je povinný sa riadne oboznámiť s objednávkou a najneskôr do dvoch pracovných dní
     objednávku potvrdiť (akceptovať) alebo oznámiť, že objednávku neakceptuje s uvedením konkrétneho

Súťažné podklady: Služby mechanizačnými prostriedkami pre OZ Poľana - výzva č. 18-14  strana 2 z 6

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

                  organizačná zložka OZ Poľana
                     Kriváň 334, 962 04 Kriváň

     dôvodu nepotvrdenia. Ako dôvod nepotvrdenia môže zhotoviteľ uviesť len nesúhlas s časom plnenia alebo
     skutočnosť, že požadovaná služba nespadá pod rámcovú dohodu (požadovaný iný druh opráv a údržby
     neuvedený v Prílohe č. 1). V prípade ak dôvodom nepotvrdenia bol čas plnenia, tak je zhotoviteľ povinný
     v oznámení o nepotvrdení objednávky uviesť čas plnenia v ktorom môže požadovanú službu vykonať.
     Objednávateľ v prípade akceptácie navrhnutej zmeny času plnenia oznámi zhotoviteľovi túto skutočnosť
     najneskôr do dvoch pracovných dní od doručenia zmeny času, čím sa stáva objednávka pre zmluvné
     strany záväzná. V prípade ak objednávateľ navrhnutú zmenu času neakceptuje alebo ak dôvodom
     nepotvrdenia bola skutočnosť, že požadovaná služba nespadá pod rámcovú dohodu, tak sa objednávka
     ruší v celom rozsahu.
4.4 V prípade ak dôjde k akceptácii objednávky je zhotoviteľ ňou viazaný a musí za podmienok stanovených
     touto rámcovou dohodou ju riadne vykonať.
4.5 Objednávky bude objednávateľ zadávať elektronicky a to zaslaním do elektronickej správy zhotoviteľa na:
     e-mailovú adresu: stavstroj@stavstroj-zdruzenie.sk
     Zhotoviteľ je povinný elektronicky potvrdiť doručenie objednávky bez zbytočného odkladu.

                                                                  Článok 5
                                                 Miesto poskytnutia a čas plnenia
5.1 Konkrétne miesto poskytnutia služby uvedie objednávateľ v objednávke pričom toto miesto bude určené
     v rámci uceleného územia organizačnej jednotky objednávateľa vyplývajúce zo zadania uskutočnenej
     súťaže v dynamickom nákupnom systéme.
5.2 Čas plnenia bude uvedený v objednávke alebo v oznámení o nepotvrdení objednávky.

                                                                  Článok 6
                           Doba platnosti rámcovej dohody a ceny za poskytované služby
6.1 Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti
     tejto dohody, alebo do vyčerpania predpokladaného rozsahu uvedeného v prílohe č.1.
6.2 Objednávateľ sa zaväzuje platiť za riadne poskytované služby zhotoviteľovi cenu vo výške určenej podľa
     jednotkových cien uvedených v Prílohe č. 1 tejto rámcovej dohody. Jednotkové ceny sú uvedené bez DPH
     a sú záväzné počas celej doby platnosti a účinnosti tejto rámcovej dohody. V takto určenej cene sú
     zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace s riadnym poskytnutím tej ktorej služby.
6.3 Daň z pridanej hodnoty sa bude fakturovať v zmysle zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
     v znení neskorších predpisov. Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu a musí byť vystavená
     v súlade so zákonom.
6.4 Cenu za poskytnuté služby bude objednávateľ uhrádzať bankovým prevodom na základe riadne
     vystaveného daňového dokladu - faktúry.
6.5 K faktúre zhotoviteľ priloží obidvoma zmluvnými stranami podpísaný súpis vykonaných prác (resp. záznam
     o prevádzke vozidla), v ktorom strany uvedú rozsah poskytovanej služby, konečnú cenu a podpisom
     potvrdia jej vykonanie.
6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že vystavené faktúry sú splatné do 30 dní od dátumu ich doručenia
     objednávateľovi. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania sumy na účet zhotoviteľa.
     Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru po podpísaní záznamu o prevádzke vozidla.
6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje informovať objednávateľa o všetkých podstatných skutočnostiach, ktoré majú vplyv
     na cenu alebo rozsah poskytovaných služieb bezodkladne po zistení týchto skutočností zhotoviteľom.
6.8 Zhotoviteľ je oprávnený písomne požiadať o vykonanie úhrady faktúr pred uplynutím lehoty splatnosti. V
     prípade, že je žiadosť schválená, vykoná objednávateľ úhradu pred lehotou splatnosti, pričom zhotoviteľ
     zároveň súhlasí s poskytnutím skonta vo výške: 1 % z fakturovanej ceny bez DPH, pričom zhotoviteľ
     zároveň súhlasí, že zo strany objednávateľa bude už úhrada ponížená o alikvotnú výšku skonta, t.j. bude
     vykonaný zápočet. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje bezodkladne vystaviť a poslať objednávateľovi doklad
     o vyčíslení skonta - finančného bonusu. Pri poskytnutí zľavy z pôvodnej ceny po vzniku daňovej povinnosti
     formou finančného bonusu, tzv. skonta, obidve zmluvné strany súhlasia s postupom v zmysle § 25 ods. 6
     zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, t.j. objednávateľ vyhotoví v súvislosti s DPH len
     nedaňový doklad – tzv. finančný dobropis, za účelom finančného vyrovnania uplatnenej zľavy.

                                                                  Článok 7
                                                            Kontaktné osoby

Súťažné podklady: Služby mechanizačnými prostriedkami pre OZ Poľana - výzva č. 18-14  strana 3 z 6

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

                  organizačná zložka OZ Poľana
                     Kriváň 334, 962 04 Kriváň

7.1 Zhotoviteľ a objednávateľ do 5 dní od podpisu tejto rámcovej dohody si písomne oznámia a určia
     kontaktné osoby spolu s údajmi nevyhnutnými na realizácie elektronickej komunikácie medzi sebou
     vrátane rozsahu právomoci tej ktorej osoby. Akékoľvek zmeny v určení údajov týkajúcich sa kontaktnej
     osoby nadobúdajú účinky voči druhej strane až po písomnom oznámení o vykonaní zmeny týkajúcej sa
     kontaktnej osoby druhej zmluvnej strane.

                                                                  Článok 8
                                                                Doručovanie
8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek zmluvná alebo obchodná korešpondencia bude prebiehať
     elektronickou poštou, listovými alebo doporučenými listovými zásielkami, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.
     V prípade listových a doporučených listových zásielok je korešpondenčnou adresou adresa uvedená v
     záhlaví tejto rámcovej dohody. Všetky spôsoby doručovania sú rovnocenné a majú rovnakú platnosť a
     záväznosť. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti alebo oznámenia zasielané doporučenou
     poštou sa považujú za doručené:
     a) dňom prevzatia písomnosti;
     b) v prípade odopretia prijatia písomnosti, dňom, keď jej prijatie bolo odopreté;
     c) v prípade, ak adresát písomnosti nebol zastihnutý a písomnosť sa uloží na pošte, považuje sa za
          doručenú uplynutím tretieho dňa odo dňa jej uloženia, i keď sa adresát o jej uložení nedozvedel;
     d) v prípade, ak nie je možné doručiť písomnosť na adresu uvedenú v rámcovej dohode z dôvodu, že
          adresát nie je známy a iná adresa nie je druhej Zmluvnej strane známa, písomnosť sa považuje za
          doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi, i keď sa adresát o doručení nedozvedel.

                                                                  Článok 9
                                                             Zmluvné sankcie
9.1 V prípade, ak zhotoviteľ neposkytne službu na základe objednávky riadne a včas, tak je povinný zaplatiť
     objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej predpokladanej ceny v objednávke
     požadovanej služby bez DPH za každý deň omeškania, pričom ak cena sa nedá jednoznačne určiť, tak
     vo výške 50 Eur za každý deň omeškania.
9.2 V prípade, že objednávateľ nesplní svoj finančný záväzok v lehote splatnosti zhotoviteľ má nárok na
     úhradu úroku z omeškania vo výške 0,025 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania úhrady.
9.3 Popri zmluvnej pokute má objednávateľ aj nárok na náhradu škody v časti prevyšujúcej zmluvnú pokutu.

                                                                  Článok 10
                                                             Riešenie sporov
10.1 Všetky spory vyplývajúce z tejto rámcovej dohody, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie,
      budú riešené dohodou, pričom ako rozhodné právo určujú zmluvné strany právo SR. V prípade, že
      k dohode nedôjde bude spor riešený pred príslušným súdom SR.

                                                                  Článok 11
                                                            Ukončenie zmluvy
11.1 Od tejto rámcovej dohody môže písomne odstúpiť ktorákoľvek zmluvná strana v prípadoch uvedených
      v tejto rámcovej dohode alebo v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka resp. iného osobitného
      zákona. Ak objednávateľovi vzniklo právo odstúpiť od rámcovej dohody môže v tomto prípade odstúpiť aj
      od objednávok, ktoré neboli ku dňu vzniku práva na odstúpenie riadne a/alebo včas splnené a/alebo
      plnenie ktorých má ešte len nastať a/alebo ktoré boli splnené len čiastočne.
11.2 Za podstatné porušenie tejto rámcovej dohody na základe ktorého môže objednávateľ okamžite odstúpiť
      od tejto rámcovej dohody a/alebo objednávok sa považuje najmä ak:
     a) zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením predmetu rámcovej dohody na základe jednotlivej objednávky
          o viac ako 14 pracovných dní
     b) zhotoviteľ pri plnení predmetu tejto rámcovej dohody konal v rozpore s niektorým so všeobecne
          záväzných právnych predpisov,
     c) zhotoviteľ stratil podnikateľské alebo iné oprávnenie vzťahujúce sa k predmetu tejto rámcovej dohody.
11.3 Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak zhotoviteľ porušil povinnosť z iného
      záväzkového vzťahu, ktorý má uzatvorený s objednávateľom a ani na základe (dodatočnej) výzvy si túto
      povinnosť nesplnil alebo ak zhotoviteľ od tohto iného záväzkového vzťahu odstúpil.

Súťažné podklady: Služby mechanizačnými prostriedkami pre OZ Poľana - výzva č. 18-14  strana 4 z 6

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

                  organizačná zložka OZ Poľana
                     Kriváň 334, 962 04 Kriváň

11.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto rámcovej dohody aj v prípadoch ustanovených zákonom č.
      343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

11.5 Zhotoviteľ je oprávnený od tejto rámcovej dohody odstúpiť v prípade ak objednávateľ je v omeškaní so
      zaplatením ceny služieb na základe jednotlivej faktúry o viac ako 14 pracovných po doručení listu, ktorým
      zhotoviteľ upozornil objednávateľa na omeškanie so zaplatením ceny.

11.6 Právne účinky odstúpenia od tejto rámcovej dohody nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia
      o odstúpení druhej zmluvnej strane.

11.7 Odstúpenie od tejto rámcovej dohody musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej
      strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné.

11.8 Pred uplynutím dohodnutej doby platnosti tejto rámcovej dohody možno túto rámcovú dohodu ukončiť aj:
      a) kedykoľvek písomnou dohodou zmluvných strán,
      b) výpoveďou objednávateľa aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota sa stanovuje na 1
           mesiac, počítajúc od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej strane.

11.9 Výpoveď tejto rámcovej dohody musí mať písomnú formu a musí byť doručená zhotoviteľovi, inak je
      neplatná.

11.10 Ukončením platnosti tejto rámcovej dohody zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán v nej
        zakotvené, okrem nárokov na úhradu spôsobenej škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp.
        zákonné sankcie a úroky, ako aj nárok objednávateľa na bezplatné odstránenie zistených vád.
        Ukončenie ďalej nemá vplyv na práva a povinnosti ktoré zmluvným stranám vznikli alebo vzniknú
        v súvislosti s objednávkami doručenými zhotoviteľovi pred dňom ukončenia platnosti rámcovej dohody,
        pričom uvedené neplatí, ak pri ukončení nebolo dohodnuté niečo iné.

                                                                  Článok 12
                                                         Osobitné ustanovenia
12.1 Zmluvné strany a ich zástupcovia prehlasujú, že majú spôsobilosť k právnym úkonom a svoju vôľu
      uzavrieť túto rámcovú dohodu prejavili slobodne, vážne, žiadna zo strán, ani jej zástupcovia, nekonali
      v omyle, tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán, respektíve
      zmluvné strany si rámcovú dohodu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a jednotlivým pojmom, obsah
      jednotlivých pojmov si riadne vysvetlili a na znak súhlasu rámcovej dohody podpisujú.
12.2 Práva z tejto rámcovej dohody môže zhotoviteľ postúpiť len s predchádzajúcim písomným súhlasom
      objednávateľa.
12.3 Rámcová dohoda je vyhotovená v slovenskom jazyku.
12.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej dohody je Príloha č. 1.
12.5 Rámcová dohoda bola vyhotovená v 4 exemplároch, pričom 3 exempláre obdrží objednávateľ a 1
      exemplár zhotoviteľ.
12.6 Práva a povinnosti zmluvných strán touto rámcovou dohodou neupravené sa riadia príslušnými
      ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení. Na záväzkový vzťah založený
      objednávkou sa použijú ustanovenia zmluvy o dielo upravenej v § 536 a nasledovných Obchodného
      zákonníka.
12.7 Nič v tejto rámcovej dohode sa nebude vykladať tak, že objednávateľ musí odobrať na základe tejto
      rámcovej dohody od zhotoviteľa nejaké konkrétne určené servisné služby uvedené v predmete rámcovej
      dohody. Konkrétne množstvo zadaných servisných služieb za obdobie platnosti tejto rámcovej dohody
      bude určené výhradne objednávateľom na základe zadávania jednotlivých objednávok podľa jeho potrieb
      a finančných možností.
12.8 Ak niektoré ustanovenia tejto rámcovej dohody stratili platnosť, alebo sú platné len sčasti alebo neskôr
      stratia platnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných ustanovení sa
      použije úprava, ktorá sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto rámcovej dohody.
12.9 Zhotoviteľ pre účely tejto rámcovej dohody zodpovedá za plnenia vykonané svojimi subdodávateľmi
      rovnako, akoby ich vykonal sám. Pre účely tejto dohody sa za subdodávateľa považuje v zmysle § 2 ods.
      5 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. osoba - hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným
      uchádzačom - dodávateľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky. Iná osoba v
      zmysle tejto dohody nie je oprávnená plniť predmet zákazky zadaný na základe tejto dohody.
12.10 Zhotoviteľ určuje nasledovných subdodávateľov, ktorých bude využívať pri plnení tejto rámcovej dohody
        (údaj v čase uzatvorenia tejto rámcovej dohody):
        a) Obchodné meno: ................
        b) Sídlo/ miesto podnikania: ................

Súťažné podklady: Služby mechanizačnými prostriedkami pre OZ Poľana - výzva č. 18-14  strana 5 z 6

                         LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

                                           organizačná zložka OZ Poľana
                                              Kriváň 334, 962 04 Kriváň

        c) IČO: ................
        d) Osoba oprávnená konať za subdodávateľa v rozsahu „meno, priezvisko, adresa pobytu a kontaktné

              údaje“: ................
        e) Objem plnenia subdodávky: ................EUR bez DPH
12.11 Objednávateľ je povinný pri výbere subdodávateľov rešpektovať článok 5k Nariadenia Rady (EÚ) č.
        833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje
        situáciu na Ukrajine v znení neskorších nariadení, najmä v znení Nariadenia Rady EÚ č. 2022/578 z 08.
        apríla 2022, ktoré zakazuje zadávanie zákaziek a využívanie subdodávateľov na plnenie viac ako 10 %
        z hodnoty zákazky:
        a) ruským občanom, spoločnostiam, subjektom alebo orgánom sídliacim v Rusku,
        b) spoločnostiam alebo subjektom, ktoré sú priamo alebo nepriamo akýmkoľvek spôsobom vlastnené

              z viac ako 50 % ruskými občanmi, spoločnosťami, subjektami alebo orgánmi sídliacimi v Rusku a
        c) osobám, ktoré v ich mene alebo na základe ich pokynov predkladajú ponuku alebo plnia zákazku.
        Za týmto účelom Zhotoviteľ k podpisu zmluvy spolu so zoznamom subdodávateľov predloží čestné
        vyhlásenie, ktorým čestne a pravdivo prehlási, že vyššie uvedené skutočnosti overil pri navrhovaných
        subdodávateľoch a ani jeden z navrhnutých subdodávateľov nespĺňa vyššie uvedené skutočnosti.
12.12 Zhotoviteľ zaviazaný z tejto rámcovej dohody je povinný počas platnosti oznamovať objednávateľovi
        akúkoľvek zmenu údajov o ktoromkoľvek subdodávateľovi uvedenom v ods. 10 tohto článku rámcovej
        dohody, a to písomnou formou najneskôr do 15 dní odo dňa uskutočnenia zmeny.
12.13 Doplnenie subdodávateľa alebo zmena subdodávateľa uvedeného v ods. 10 tohto článku rámcovej
        dohody za iného subdodávateľa je možná len na základe uzatvoreného dodatku k rámcovej dohode.
        Zhotoviteľ je povinný uviesť vo svojom návrhu na zmenu subdodávateľa všetky údaje v zmysle ods. 10
        tohto článku rámcovej dohody. V takomto prípade musí byť subdodávateľ v čase podpisu dodatku
        zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť sa zapisovať v registri partnerov
        verejného sektora.
12.14 Akékoľvek zmeny a doplnky tejto rámcovej dohody je možné vykonať len písomne, formou očíslovaných
        dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.
12.15 Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami
        a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47 a občianskeho zákonníka.
12.16 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením rámcovej dohody v jej plnom rozsahu vrátane príloh
        a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR a na stránke Úradu pre verejné
        obstarávanie v Profile verejného obstarávateľa.

V Kriváni, dňa 9.3.2026               V Kriváni, dňa 9.3.2026

Objednávateľ:                         Zhotoviteľ:

              Ing. Anton Kamenský         STAVSTROJ združenie s.r.o.
vedúci organizačnej zložky OZ Poľana  V zastúpení - Miroslav Babic -konateľ

Súťažné podklady: Služby mechanizačnými prostriedkami pre OZ Poľana - výzva č. 18-14  strana 6 z 6

                                                                                                      Príloha č.2 Výzvy

                  Príloha č.2: Podrobný rozpočet položiek

za Kazkv.         Služby mechanizačnými prostriedkami pre OZ Poľana - výzva č. 18-14
                  -rýpad■l■ovy na■k■lad■ačv

časť č.2 -OZ Poľana, LS Divín

Druh prostriedku  Značka a typ prostriedku Merná jednotka Predpokladaný                               Cena za 1 mernú
                                                                                           počet Mth     jednotku **
                                                                                                         (v EUR /Mth)
rýpadlový nakladač * New Holland       1 Mth                200
                                  (motohodina)                                                                         48,90

Cena ( v EUR bez DPH) - vyhodnocovacie kritérium:                                                     48,90
Cena 23% DPH (v EUR):                                                                                 11,25
CENA CELKOM (v EUR s DPH):                                                                            60,15

* Rýpadlový nakladač - kolesový traktorbáger s čelným nakladačom a s teleskopický výsuvným
podkopovým ramenom s bočným posuvom s výkonom minimálne 64 kW s vymeniteľnými podkopovými
lopatami rôznej šírky, so svahovacou lopatou a výmenným adaptérom -kladivom.

* * Do jednotkovej ceny sa zahrnú všetky náklady na dodanie predmetu zákazky vrátane presunu
a prevozu stroja na pracovisko a prestojov. Motohodiny práce stroja sa počítajú od zahájenia prác na

Dňa: 19.2.2026                    Uchádzač:

                                  Miroslav Babie - Konateľ

                                                            " ,7,-'CDPH:SK2023B^

                                                                                                     Príloha č.2 Výzvy

                  Príloha č.2: Podrobný rozpočet položiek

Predmet zákazky:  Služby mechanizačnými prostriedkami pre OZ Poľana - výzva č. 18-14
                  -rýpadlový nakladač

časť č.3 -OZ Poľana, LS a ES Vígľaš

Druh prostriedku  Značka a typ prostriedku Merná jednotka Predpokladaný                              Cena za 1 mernú
                                                                                          počet Mth     jednotku **
                                                                                                        (v EUR /Mth)
rýpadlový nakladač * New Holland           1 Mth              200
                                     (motohodina)                                                                     48,90

Cena ( v EUR bez DPH) - vyhodnocovacie kritérium:                                                    48,90
Cena 23% DPH (v EUR):                                                                                11,25
CENA CELKOM (v EUR s DPH)                                                                            60,15

* Rýpadlový nakladač - kolesový traktorbáger s čelným nakladačom a s teleskopický výsuvným
podkopovým ramenom s bočným posuvom s výkonom minimálne 64 kW s vymeniteľnými
podkopovými lopatami rôznej šírky, so svahovacou lopatou a výmenným adaptérom -kladivom.

* * Do jednotkovej ceny sa zahrnú všetky náklady na dodanie predmetu zákazky vrátane presunu
a prevozu stroja na pracovisko a prestojov. Motohodiny práce stroja sa počítajú od zahájenia prác na
pracovisku.

Dňa: 19.2.2026                       Uchádzač:
                                     Miroslav Babie - konáte

                                                              j2 Oj Zvolenská $lafinž°i35íl
                                                                           k; ní'iirSK'iry ■.