Zmluvač. ZM/2014/0009zverejnené 16. 1. 2014Suma uvedená
Zdroje:Centrálny register zmlúv stav z exportu 16. 1. 2014
Zmluva nie je platba. Suma neznamená, že sa celá vyplatila, a register neuvádza, ktorá strana platí.
Prílohy sú uložené v Centrálnom registri zmlúv, odkazy vedú priamo tam.
Záznam v Centrálnom registri zmlúv · ID 1215909 · posledná zmena v registri 16. 1. 2014, 11:55
| Denný export registra | Zmena v registri | Suma v tom čase | Príloh |
|---|---|---|---|
| 16. 1. 2014 | 16. 1. 2014, 11:55 | 341 568,00 € | 1 |
Každý riadok je deň, keď sa záznam objavil v dennom exporte registra (nový alebo zmenený). Kódy z exportu, ktorých význam register nedokumentuje: stav 2, typ 1.
Zmena sa zverejní až po kontrole redaktorom. Bez odkazu na zdroj ju nemôžeme prijať.
Dodávateľom je združenie (skupina dodávateľov), ktoré register uvádza len názvom. Členov s IČO preberáme z výsledku verejného obstarávania alebo z textu zmluvy. Suma zmluvy je za celé združenie, podiel jednotlivých členov z otvorených dát nepoznáme.
Ako sme členov určili: vedúci člen je uvedený priamo v názve združenia; ostatných členov nepoznáme. Ak je to omyl, nahláste nám ho.
Strojovo vytiahnutý z PDF v registri, môže obsahovať chyby. Rodné čísla, dátumy narodenia a čísla dokladov sú vynechané. Záväzné je PDF v registri. Hľadať v textoch zmlúv
Príloha je naskenovaný obrázok, text sme prečítali strojovo (OCR). Môžu v ňom byť chybne prečítané písmená a čísla.
Zmluva na vypracovanie štúdie realizovateľnosti pre stavbu: Rýchlostná cesta R2 Tornaľa — Včeláre Číslo objednávateľa: ,\Z/y/fĺď/ý Vg Číslo zhotoviteľa: AP-129/2013/01 M l l I | ROBI79224 AI uzatvorená podľa $ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) Objednávateľ Obchodné meno Sídlo Právna forma Štatutárny orgán Osoby oprávnené na rokovanie - vo veciach zmluvných - vo veciach technických - vo veciach cenových Bankové spojenie Číslo účtu IČO DIČ IČ DPH Tel./Fax Zhotoviteľ O , Združenie „R2 VCELARE“ Vedúci člen združenia: Obchodné meno: Sídlo: Právna forma: Osoby oprávnené na rokovanie: - vo veciach zmluvných - vo veciach technických - vo veciach cenových Bankové spojenie: Číslo účtu: IČO: DIČ: IČ DPH: Tel/Fax: medzi zmluvnými stranami : Národná diaľničná spoločnosť, a.s. : Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B : predstavenstvo zastúpené: Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Viktória Chomová, podpredsedníčka predstavenstva - 35 919 001 - 2021937775 - SK2021937775 (ďalej len „objednávateľ“) a : Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. : Somolického 1/B, 811 06 Bratislava : spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 29057/B - 35 860 073 - 2020289953 - SK2020289953 Člen č. 2: Obchodné meno: Sídlo: Právna forma: Štatutárny orgán: Bankové spojenie: Číslo účtu: IČO: DIČ: IČ DPH: Tel./Fax: Člen č. 3: Obchodné meno: Sídlo: Právna forma: Štatutárny orgán: Bankové spojenie: Číslo účtu: iČO: DIČ: IČ DPH Tel/Fax: 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo uvedené v článku 2 zmluvy. : DOPRAVOPROJEKT, a.s. : Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava : akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava |, oddiel: Sa, vložka 378/B : Ing. arch. Gabriel Koczkáš, predseda predstavenstva : Ing. Igor Jakubík, podpredseda predstavenstva : Ing. Martin Šutka, člen predstavenstva -31 322 000 : 2020524770 - SK2020524770 : H+L Project s.r.o. : Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava : spoločnosť s ručením obmedzeným v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 16764/B : Ina. Jozef Holásek. konateľ : 35740949 - 2020230025 : SK2020230025 (ďalej len „zhotoviteľ“) ČL.1 PREDMET ZMLUVY Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie diela cenu uvedenú v článku 6 zmluvy. ČI.2 PREDMET DIELA 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vrozsahu aza podmienok dohodnutých v tejto 2.2 3.1 zmluve vypracuje a odovzdá : Štúdiu realizovateľnosti stavby Rýchlostná cesta R2 Tornaľa — Včeláre v 10 vyhotoveniach v tlačenej forme a 2x v digitálnej forme na CD, resp. DVD (ďalej len „dielo“). Textovú a tabuľkovú časť diela je zhotoviteľ povinný vypracovať vo formáte doc., xis., grafickú časť vo formáte dwg., dgn., + kompletnú dokumentáciu vo formáte pdf. na formátoch A4 a jeho násobkoch. ČI.3 ROZSAH A OBSAH PREDMETU DIELA Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu predmetu diela podľa článku 2 je uvedená v súťažných podkladoch aich prílohách objednávateľa pre verejnú súťaž vyhlásenú objednávateľom vo Vestníku verejného obstarávania č. 128/2013 dňa 02.07.2013 pod značkou 11194 - MSS. 4.3 4.4 S.1 .2 5.3 5.4 5.S ©.6 ČL.4 PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy nasledujúce podklady: Technická (vyhľadávacia) štúdia „Rýchlostná cesta R2 Tornaľa — Košické Oľšany“ (spracovateľ Žilinská univerzita v Žiline 09/2004) Východisková environmentálna štúdia „Rýchlostná cesta R2 Tornaľa — Košické Oľšany“ (spracovateľ Ekoped Žilina 11/2004) Technická štúdia a zámer EIA „Rýchlostná cesta R2 Tornaľa - Gombasek“, (spracovateľ H+L Project s.r.o. Bratislava, 07/2010) 4 Technická štúdia: Rýchlostná cesta R2 Gombasek - Včeláre, zhotoviteľ Alfa 04., 10/2007, Zámer EIA: Rýchlostná cesta R2 Gombasek - Včeláre, zhotoviteľ Valbek s.r.o., 11/2008, 6 Správa o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie: Rýchlostná cesta R2 Gombasek - Včeláre, (zhotoviteľ Valbek, s.r.o., 09/2009) Záverečné stanovisko EIA podľa zákona č. 24/2006 Z.z., vydané dňa 27.04.2010 Ministerstvom životného prostredia SR pod číslom 2061/09-3.4/mI. Dokumentácia pre územné rozhodnutie stavby „Rýchlostná cesta R2 Rožňava — Jablonov nad Turňou“, spracovateľ Dopravoprojekt, a.s. Bratislava, divízia Prešov, 05/2013. V priebehu vykonávania diela sa minimálne raz za mesiac uskutoční pracovné rokovanie medzi zhotoviteľom a objednávateľom (ďalej len „pracovné rokovanie“) podľa požiadaviek objednávateľa alebo zhotoviteľa. Z pracovného rokovania sa vyhotoví zápis (ďalej len „zápis z pracovného rokovania“), ktorého rovnopis obdrží každá zmluvná strana a ktorý je podkladom v zmysle bodu 4.3 tohto článku. Zhotoviteľ je povinný počas pracovných rokovaní objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela v súlade s časovým harmonogramom prác. Zoznam účastníkov pracovného rokovania dohodne zhotoviteľ s objednávateľom spravidla 14 dní vopred pred jeho konaním. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie, a to najmä poskytovaním upresňujúcich alebo doplňujúcich údajov alebo nevyhnutných podkladov potrebných na vykonanie diela v súlade s touto zmluvou. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie uvedené v bode 4.3 tohto článku v lehote a spôsobom dohodnutým obidvoma zmluvnými stranami. ČI. 5 TERMÍN PLNENIA DIELA Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme do sídla objednávateľa do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Dňom doručenia diela podľa bodu 5.1 tohto článku do sídla objednávateľa sa začína preberacie konanie. Účelom preberacieho konania je zistenie skutočnosti, či dielo spíňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch. Na účely tejto zmluvy dielo nespíňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve, ak má vady, ktoré sú objednávateľom zistiteľné pri vynaložení náležitej starostlivosti počas preberacieho konania, alebo nespíňa aj ďalšie požiadavky uvedené v tejto zmluve (ďalej len „zjavné vady“). Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a zhotoviteľom. V preberacom protokole deklaruje objednávateľ skutočnosť, že dielo nemá v deň podpísania preberacieho protokolu zjavné vady alebo skutočnosť uvedenú v bode 5.7 tohto článku. Objednávateľ sa zaväzuje podpísať preberací protokol v lehote do jedného mesiaca odo dňa doručenia diela podľa bodu 5.1 tohto článku, ak nenastanú skutočnosti uvedené v bode 5.5 tohto článku. Preberací protokol sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a druhý zhotoviteľ. Preberací protokol za zmluvné strany podpíšu osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických za každú zo zmluvných strán. Ak objednávateľ počas preberacieho konania zistí skutočnosť, že dielo má zjavné vady, oznámi písomne túto skutočnosť zhotoviteľovi odoslaním doporučenej zásielky adresovanej do sídla zhotoviteľa v lehote uvedenej v bode 5.4 tohto článku (ďalej len „oznámenie o zjavných vadách“). V oznámení o zjavných vadách určí objednávateľ súčasne lehotu na odstránenie zjavných vád. Odo dňa odoslania oznámenia o zjavných vadách lehota uvedená v bode 5.4 tohto článku neplynie. Odo dňa doručenia diela spolu s písomným vyhlásením zhotoviteľa, že zjavné vady S.7 5.8 5.9 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 uvedené v oznámení o zjavných vadách boli odstránené, do sídla objednávateľa, plynie lehota uvedená v bode 5.4 ďalej, pričom sa jej dížka súčasne predlžuje o 14 kalendárnych dní (ďalej len „predížené preberacie konanie“). Ak objednávateľ počas predíženého preberacieho konania zistí, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli skutočne odstránené, a dielo už nemá iné zjavné vady, zhotoviteľ vyhotoví preberací protokol a následne ho podpíšu obe zmluvné strany podľa bodu 5.4 tohto článku. Inak objednávateľ postupuje podľa ustanovení bodov 5.5 a 5.6 tohto článku za ich primeraného použitia. V prípade, ak objednávateľ v rámci preberacieho konania nezistí žiadne zjavné vady, prípadne zjavné vady boli odstránené postupom podľa tohto článku, objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa k dodaniu kompletných zmluvne dohodnutých počtov vyhotovení diela, ato ku dňu podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. Na účely tejto zmluvy sa deň podpísania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami považuje za deň odovzdania diela zhotoviteľom objednávateľovi a súčasne aj za deň prevzatia diela objednávateľom od zhotoviteľa. Č1I.6 CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY Cena diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách (ďalej len „vyhláška“) a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela. Cena diela bez DPH v EUR: 284 640,00 Sadzba DPH 20% v EUR: 56 928,00 Cena diela vrátane DPH v EUR: 341 568,00 (slovom: tristoštyridsatjedentisícpäťstošesťdesiatosem eur s DPH), Cena je vytvorená špecifikáciou ceny prác ako súčet súčinov hodinových sadzieb a počtu hodín. Špecifikácia ceny prác tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č.1. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru za dielo na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa článku 5 tejto zmluvy. Splatnosť faktúry je tridsať kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v písomnej forme, jej tabuľkové prílohy však súčasne predloží aj v elektronickej forme vo formáte Microsoft Excel. Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa $ 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo zmluvy a dodatku, referenčné číslo objednávateľa, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy, číslo stavby 1663 podľa číselníka stavieb objednávateľa, fakturovanú sumu rozčleniť / priradiť podľa špecifikácie verejnej práce na VO3 2 — náklady na technické a environmentálne štúdie. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry. Na účely fakturácie sa za deň dodania diela považuje deň podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa článku 5 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorým sa mení rozsah alebo obsah diela vyplývajúci z tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy (ďalej len „naviac práce“). Podkladom na uzatvorenie tohto dodatku bude písomný súhlas objednávateľa s naviac prácami alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac práce. Cenu diela uvedenú v tomto článku je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv. V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 6.7 tohto článku naviac práce budú ocenené podľa hodinových sadzieb uvedených v ponuke zhotoviteľa. V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 6.7 tohto článku a nemožnosti ocenenia naviac prác podľa bodu 6.8 tohto článku, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách. T.1 1.2 T.8 74 Fáks) 1.6 T1 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 9.1 9.2 ČI.7 SANKCIE V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením diela v súlade s bodom 5.1 tejto zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela vrátane DPH uvedenej v bode 6.2 tejto zmluvy za každý deň omeškania. V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť odstrániť zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách v lehote uvedenej v druhej vete bodu 5.5 tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 Eur (slovom dvadsať eur) za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá. V prípade, ak zhotoviteľ poruší akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto zmluve, inú ako povinnosť uvedenú v bode /.1 a /.2 tohto článku, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 30 Eur (slovom tridsať eur) za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá a to za každé takéto porušenie samostatne. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry podľa článku 6 zaväzuje sa objednávateľ zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % zdlžnej čiastky za každý deň omeškania. Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne zmluvnej strane porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou. O použití ktorejkoľvek zo sankcií uvedených v tomto článku majú zmluvné strany povinnosť navzájom sa bezodkladne písomne informovať. V prípade vzájomných nárokov, budú tieto nároky vzájomne započítané v súlade ustanoveniami $ 358 a nas!. Obchodného zákonníka. ČI. 8 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, príslušné technické normy vzťahujúce sa na dielo. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a v súťažných podkladoch,že bude mať vlastnosti určené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch a že bude bez vád. Ak pri vykonávaní diela zhotoviteľom vzniknú nejasnosti týkajúce sa vlastností diela alebo spôsobu jeho vykonávania, ktoré nemožno odstrániť výkladom tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje pri ich riešení riadiť sa príslušnými písomnými pokynmi objednávateľa, písomnými dohodami zmluvných strán týkajúcich sa týchto nejasností a zápismi z pracovných stretnutí (bod 4.2 článku 4). Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu diela, ktorá sa stane zjavnou v záručnej dobe, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcom po dni, v ktorom bol preberací protokol podpísaný zmluvnými stranami podľa článku 5 tejto zmluvy, a trvá po dobu piatich rokov. Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť vadu diela zhotoviteľovi bezodkladne po jej zistení písomnou formou (ďalej len „oznámenie o vade“). V písomnom oznámení o vade objednávateľ súčasne určí aj lehotu na odstránenie vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote štrnástich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o vade do jeho sídla, doručiť do sídla objednávateľa písomné vyhlásenie, v ktorom uzná alebo neuzná nárok objednávateľa na odstránenie vady v súlade s týmto bodom. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi písomne potvrdiť skutočnosť, že vada diela bola odstránená, až po jej skutočnom odstránení. „ Čl.9 ZÁNIK ZMLUVY Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa. V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo zich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila. Za podstatné porušenie zmluvných povinností zhotoviteľom sa považuje aj neodstránenie zjavných vád diela uvedených v oznámení o zjavných vadách v lehote uvedenej vdruhej vete bodu 5.5 článku S tejto zmluvy, nesplnenie povinnosti zhotoviteľa uvedenej v bode 10.6 článku 10 tejto zmluvy alebo postúpenie akejkoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúcej z tejto zmluvy na tretiu osobu podľa bodu 12.3 článku 12 tejto zmluvy. Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia $ 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak sa preukáže, že zhotoviteľ v ponuke predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať. Každá zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší niektorú zo svojich povinností podstatným spôsobom. Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená do sídla zhotoviteľa. V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 9.7 tohto článku má objednávateľ nárok, aby mu zhotoviteľ v lehote dvoch týždňov odo dňa uplynutia výpovednej lehoty odovzdal dielo doručením do jeho sídla, resp. tie časti diela, z ktorých povahy vyplýva iný spôsob dodania, týmto iným spôsobom dodania, v stave zodpovedajúcemu rozpracovaniu diela ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 9.7 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ zaplatil časť ceny diela uvedenú v článku 6 tejto zmluvy zodpovedajúcu vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky primerane platia ustanovenia článku 6 tejto zmluvy. „ ČI.10 OSTATNÉ USTANOVENIA Pre vstup na nehnuteľnosti vo vlastníctve tretích osôb, ktorý je potrebný na vykonanie diela, zhotoviteľ zabezpečí sich vlastníkmi poskytnutie príslušných súhlasov a uzatvorenie dohôd za podmienok uvedených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch platných a účinných v Slovenskej republike a podľa súťažných podkladov. Finančné nároky s týmto súvisiace znáša zhotoviteľ. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo, ani niektorú z jeho častí nepoužiť bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté. Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že vykonal dielo na propagáciu svojej činnosti na verejnosti. Musí však pritom chrániť oprávnené záujmy objednávateľa. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté. Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi všetky podklady, ktoré mu objednávateľ poskytol na vykonanie diela podľa bodu 4.1 článku 4 tejto zmluvy, v lehote dvoch týždňov odo dňa, v ktorom bola Štúdia realizovateľnosti alebo niektorá z jej častí, ktorej vykonania sa týkali, odovzdaná a prevzatá podľa článku S tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní všetkých rokovaní, prípadne stretnutí s verejnosťou a pod., ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplynú v rozsahu predmetu tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote štrnástich dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy doporučene doručiť do sídla objednávateľa osvedčenú fotokópiu poistnej zmluvy, ktorú zhotoviteľ uzatvoril pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou pri plnení predmetu tejto zmluvy (ďalej len „poistná zmluva“) na poistnú sumu 125 000,-- €. EUR (slovom jednostodvadsaťpäťtisíc EUR). 10.7 10.8 10.9 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu podzhotoviteľovi uvedenému v zozname podzhotoviteľov predloženom v ponuke v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto zmluvy, pokiaľ objednávateľ písomne nepožiada! o zmenu podzhotoviteľa uvedeného v predmetnom zozname. V prípade zmeny podzhotoviteľa počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť podzhotoviteľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Súhlas objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa. Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu (podzhotoviteľa), vybratého zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované práce konkrétnym podzhotoviteľom a pod.). Zhotoviteľ sa zaväzuje žiadosti objednávateľa o zmenu podzhotoviteľa vyhovieť. V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v zmysle ust. $ 28 ods.1 zákona č. 25/2006 Z.z, o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov treťou osobou, zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať prostredníctvom takejto osoby. Ak nebude možné dielo vykonať prostredníctvom takejto osoby, zhotoviteľ je povinný dielo vykonať prostredníctvom osoby spíňajúcej totožné podmienky týkajúce sa vzdelania a odbornej praxe, pričom sa primerane použijú ustanovenia bodu 10.8 tohto článku. ČI.11 VLASTNÍCKE PRÁVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA DIELE Nebezpečenstvo škody na diele a vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa dňom podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa článku 5 tejto zmluvy. V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy spíňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zakon) v znení neskorších predpisov (ďalej len , autorský zákon“), zhotoviteľ udeľuje, objednávateľovi dňom prevzatia diela v zmysle článku 5 tejto zmluvy licenciu podľa $ 40 autorského zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v $18 ods. 2 autorského zákona, tak aby dielo mohol používať na vlastnú potrebu, a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím osobám, ako podklady pre plnenie úloh objednávateľa na úseku rozvoja, výstavby a údržby pozemných komunikácií, resp. výkon svojej podnikateľskej činnosti. Objednávateľ je tiež oprávnený tieto predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej správy a územnej samosprávy pre plnenie ich úloh vo všeobecnom verejnom záujme. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že odmena zhotoviteľa v zmysle bodu 11.2 tohto článku je zahrnutá v celom rozsahu v cene diela uvedenej v článku 6 tejto zmluvy. ČI. 12 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené vtejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvu je možné meniť a dopíňať len na základe číslovaných, štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán podpísaných, písomných dodatkov. Dodatok k zmluve, ktorý predkladá zhotoviteľ musí obsahovať v preambule dôvod uzavretia tohto dodatku a v prípade zmeny ceny diela aj zdôvodnenie ceny. Dodatok k zmluve musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedošlo. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je pri uzatváraní dodatkov povinný postupovať v súlade s $ 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorsuch predpisov. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na trettu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 12.6 Zmluvné strany prehlasujú, že sa sobsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje sich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom. 12./7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú: č. 1 — špecifikácia ceny prác, č. 2 — harmonogram prác zhotoviteľa. 12.9 Súčasťou zmluvy sú súťažné podklady objednávateľa, ponuka zhotoviteľa a vysvetlenie súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopíňajú ustanovenia zmluvy, v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami zmluvy prednosť a platia vysvetlenia súťažných podkladov. V Bratislave dňa V Bratislave, dňa Objednávateľ: Zhotoviteľ: Odtlačok pečiatky: Odtlačok pečiatky: Ing. Milan Gajdoš Ing. Martin Bakoš, PhD. predseda predstavenstva konateľ a generálny riaditeľ a generálny riaditeľ Ing. Viktória Chomová podpredsedníčka predstavenstva v0"1s "BhjBAO|S BULBBUIBUJ Ž13gUY HSOUJO|OdS |311 pe1 ÁUjeJ93U83 e jaJeU0) “CUd “SoJPg UJPJ "BUJ €TOC TAT BUp “SAejSINeJg A 3 00896 1b Hda S eu89 GUPBAOUIALN 3 00876 9G % 0Z Haa 3 00"0r9 p8Z Hdd 79g eu8323 PUPAOUJALN 3 o- NTIAg AND VIHOdNI (4 3 00“0r€ 81 0v 00£ 00€ AŤ PYSO10S Pj8aun) BlUSpnsod sUJS0UDadzag| 3 3 00 005 0Z Ápertoa a 3 00005 9 051 0č EIP3JSO01d OYBSAOUNUJOU 0p NÁNISA JIZU BIPNIS 3 007000 £ DOL LUNYSÁA I3BAO JSIZ ÁyoIBO|joByDIY 3 00 008 9 DOL 001 Luunýysaud MyoIuyB101Á 300 00+ £ 08 0L UnYySaLud Áyoiluziag 3 00 00c LL 09 DIL AOJLIENEBA SB1) BIUBpBA DUYBAOJYSÁA B OYBAOISLUS ÁJDOd ÁA 3 Ď0000 L 00č Dôč AOJUBIJBA BIUBIOUPOU OUBUJEHBPJYNHJNU BLJBJUBLUNYCCI 3 00 009 6 0F 09 DZ 0L ÁGABIS EYIZU B ÁSOUUJ 3 0000c , 00č 00c oL NAABIS BU ÁPEDEN 3 00008 5. 09 0č€ 09 0L HSOUJBJBAOZIJEJJ NIPNIS 31d LUNYSald ÁyDIBOJOSBOYSIJIUIZUJ 3 00 009 6 0£ 001 00c 0c eABIdOCI 3 007009 r 08 007 00Z 0 BIPaNSO1d SUJOAIZ 3 00"00 TOL Kuinýsand e Apejapogd| 3 3 00000 8 09c 000 c 000 c 00F ÁSaIMÁA| 8 3 00"00f S 091 091 091 MI eALIdS BUpoAaUdsS| y 3 00049 8Z L SONIJLVAOZNMVIU VIANIS (e u1poy 1990d ÁAuganod wrosjed euoo pO 3 00 > 009 3 00"0z asouu13 4 / 3 FGZpeS U / 3 BGZPpES U / 3 EGZpeESs U / 3 EGZpEs L "? P4INade) zuniec 6-000L pZ L -8194Nposd BIDBYUISEJY HsoOUJaJeAOZIJEBI RIPNIS JB4d ÁuU89 EIDBYYDSd S BIe[B9IA - RIJEUJO | ZHA L15929 PUJSOJUDÁH :EgAPBIS 2VUd AN32 VIDVMIAIDIdS :T "? PeUOJNd Príloha č. 2: Časový harmonogram prác zhotoviteľa Predpokladaný harmonogram postupu prác a pracovných rokovaní Mesiac 0. Mesiac 1. Mesiac 2. Mesiac 3. Mesiac 4. Mesiac 5. Podpis zmluvy o dielo Zmluva nadobudne účinnosť Iinvestor poskytne zhotoviteľovi podklady Vstupné rokovanie Odsúhlasenie harmonogramu prác Spracovanie štúdie realizovateľnosti Koordinačné rokovanie v rozpracovanosti“ Záverečné prerokovanie Odovzdanie diela so zapracovanými pripomienkami Preberacie konanie Podpis preberacieho protokolu "koordinačné pracovné rokovania sa budú uskutočňovať podľa potreby a požiadaviek investora v Bratislave, dňa 16.12.2013 Ing. Martin Bakoš, PhD. konateľ a aenerálny riaditeľ Amberg Ehgineering Slovakia, s.r.o.