RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. 18-17 DNS -MS

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

                                       organizačná zložka OZ Poľana
                                          Kriváň 334, 962 04 Kriváň

          RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
                                č. 18-17 DNS -MS

 uzatvorená v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný
 zákonník) a príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „rámcová dohoda“) medzi:

                                                Článok 1
                                            Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno:             LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Sídlo:                     Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Organizačná zložka:        organizačná zložka OZ Poľana

Sídlo:                     Kriváň 334, 962 04 Kriváň

Právne zastúpený:          Ing. Anton Kamenský - vedúci organizačnej zložky

IČO:                       36 038 351

DIČ:                       2020087982

IČ DPH                     SK2020087982

Kontakt:                   +421455243201

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici dňa [vynechané], Oddiel Pš, vložka

č.155S

(ďalej len „objednávateľ)

                                                                    a
Zhotoviteľ:

Obchodné meno:             STAVSTROJ združenie s.r.o.

Sídlo:                     96201 Zvolenská Slatina 1362

IČO:                       47428571

DIČ:                       2023866438

IČ DPH:                    SK2023866438

Číslo účtu (IBAN):         SK19 1111 0000 0012 4770 6018

Právne zastúpený:          Miroslav Babic -konateľ

Kontakt:                   vo veciach zmluvných: Miroslav Babic, 0905632882,

                           stavstroj@stavstroj-zdruzenie.sk

                           vo veciach technických: Miroslav Babic

obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri SR, vedenom Okresným súdom Banská

Bystrica, oddiel: Sro., vložka č.: 25014/S

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Súťažné podklady: Služby mechanizačnými prostriedkami pre OZ Poľana - výzva č. 18-17 -UDS  strana 1 z 7

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

                  organizačná zložka OZ Poľana
                     Kriváň 334, 962 04 Kriváň

    (objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu ako „zmluvné strany" a jednotlivo ako „zmluvná strana")

                                (ďalej len “objednávateľ“ alebo „verejný obstarávateľ“)

                                               (ďalej spolu aj “zmluvné strany“)

                                                             Preambula
     Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvárajú túto rámcovú dohodu na základe dynamického nákupného
     systému (ďalej len „DNS“) na predmet zákazky s názvom: „Služby mechanizačnými prostriedkami“,
     vyhláseného v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
     niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), a ktorá bola vyhlásená vo
     Vestníku verejného obstarávania č. 17737 – MUP Vestník č. 94/2023 zo dňa 15.05.2023 a
     v Úradnom vestníku EÚ č. 2023/S 092-282969 zo dňa 12.05 2023 pod číslom 282 969 a prijatej
     ponuky zhotoviteľa ako uchádzača v čiastkovej zákazke s názvom: Služby mechanizačnými
     prostriedkami pre OZ Poľana - výzva č. 18-17 -UDS, realizujúcej sa pod zriadeným DNS.

                                                              Článok 2
                                                 Predmet rámcovej dohody
2.1 Zhotoviteľ sa touto rámcovou dohodou zaväzuje za podmienok v nej uvedených poskytovať na
     základe samostatných objednávok opravy a údržby lesných ciest, zvážnic, približovacích liniek
     alebo čistení manipulačno-expedičných skladov (ďalej aj „služby“) pre územnú jednotku Lesná
     správa /uvedené v prílohe č.1/ pričom požadovaný druh mechanizačného prostriedku je uvedený
     v Prílohe č.1 zmluvy, ktorá je totožná s Prílohou č.2 Výzvy na predkladanie ponúk v čiastkovej
     zákazke- Podrobný rozpočet položiek.
2.2 Opravou a údržbou sa rozumie: výkopové práce, rozhŕňanie, nakladanie zeminy (príp. sypkých
     materiálov, kameniva, štrkodrviny), zemná úprava pláne zvážnic bez rozhŕňania štrku – (úprava
     koľají po ťažbovo-dopravnej erózii, dopravnej erózii, vodnej erózii a pod.). Údržba výkopovej a
     násypovej časti telesa cesty, zvážnice a výjazdy do porastov, zakopávanie kolov, rozhŕňanie
     kameniva, úprava dočasných skládok dreva pri lesných cestách, čistenie pozdĺžnych
     odvodňovacích objektov (s prehodením alebo nakladaním zeminy), čisteným krajníc, výkopovými
     prácami pri oprave priečnych odvodňovacích objektov, osadenie odvodňovacích zvodníc s ich
     rozvezením, čistenie kalových jám, kosenie krajníc, orezávanie okrajov LC, úprava korýt drobných
     vodných tokov a nakladanie posypového materiálu na sypač vykonávajúci zimnú údržbu ciest,
     pričom rozsah a podmienky vyplývajú zo zadania uskutočnenej súťaže v dynamickom nákupnom
     systéme.

                                                              Článok 3
                                               Podmienky vykonania služieb
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať služby vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a podľa
     pokynov objednávateľa, pri rešpektovaní všetkých zákonov, právnych predpisov a noriem platných
     na území Slovenskej republiky.
3.2 Zhotoviteľ pre účely tejto zmluvy zodpovedá za práce vykonané svojimi subdodávateľmi rovnako,
     akoby ich vykonal sám.
3.3 Zhotoviteľ v zmysle rozsahu predmetu rámcovej zmluvy a počas doby jeho plnenia v plnom rozsahu
     zodpovedá za bezpečnosť práce a ochranu zdravia svojich pracovníkov a pracovníkov svojich
     subdodávateľov pri výkone zmluvných činností.
3.4 Zhotoviteľ nesmie počas realizácie služby používať akúkoľvek mechanizáciu pre stavebné práce,
     ktorá bola rôzne, väčšinu neodborne upravovaná, nie sú pre ňu vypracované technické a
     technologické predpisy a jej prevádzkovaním by mohli byť porušené akékoľvek platné právne
     predpisy, najmä predpisy bezpečnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dôjsť k
     zhoršeniu životného prostredia.

                                                              Článok 4
                                                     Objednávanie služieb

Súťažné podklady: Služby mechanizačnými prostriedkami pre OZ Poľana - výzva č. 18-17 -UDS  strana 2 z 7

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

                  organizačná zložka OZ Poľana
                     Kriváň 334, 962 04 Kriváň

4.1 Objednávateľ bude na základe tejto rámcovej dohody služby objednávať na základe svojich potrieb
     a ekonomických možností a to vystavovaním samostatných objednávok.

4.2 Objednávateľ v objednávke uvedie najmä:
     a) požadovanú službu (dielo)
     b) miesto plnenia
     c) čas plnenia
     d) predpokladanú celkovú cenu ak sa dá orientačne určiť
     e) iné významné skutočnosti

4.3 Zhotoviteľ je povinný sa riadne oboznámiť s objednávkou a najneskôr do dvoch pracovných dní
     objednávku potvrdiť (akceptovať) alebo oznámiť, že objednávku neakceptuje s uvedením
     konkrétneho dôvodu nepotvrdenia. Ako dôvod nepotvrdenia môže zhotoviteľ uviesť len nesúhlas s
     časom plnenia alebo skutočnosť, že požadovaná služba nespadá pod rámcovú dohodu
     (požadovaný iný druh opráv a údržby neuvedený v Prílohe č. 1). V prípade ak dôvodom
     nepotvrdenia bol čas plnenia, tak je zhotoviteľ povinný v oznámení o nepotvrdení objednávky
     uviesť čas plnenia v ktorom môže požadovanú službu vykonať. Objednávateľ v prípade akceptácie
     navrhnutej zmeny času plnenia oznámi zhotoviteľovi túto skutočnosť najneskôr do dvoch
     pracovných dní od doručenia zmeny času, čím sa stáva objednávka pre zmluvné strany záväzná.
     V prípade ak objednávateľ navrhnutú zmenu času neakceptuje alebo ak dôvodom nepotvrdenia
     bola skutočnosť, že požadovaná služba nespadá pod rámcovú dohodu, tak sa objednávka ruší v
     celom rozsahu.

4.4 V prípade ak dôjde k akceptácii objednávky je zhotoviteľ ňou viazaný a musí za podmienok
     stanovených touto rámcovou dohodou ju riadne vykonať.

4.5 Objednávky bude objednávateľ zadávať elektronicky a to zaslaním do elektronickej správy
     zhotoviteľa na: e-mailovú adresu: stavstroj@stavstroj-zdruzenie.sk
     Zhotoviteľ je povinný elektronicky potvrdiť doručenie objednávky bez zbytočného odkladu.

                                                              Článok 5
                                             Miesto poskytnutia a čas plnenia
5.1 Konkrétne miesto poskytnutia služby uvedie objednávateľ v objednávke pričom toto miesto bude
     určené v rámci uceleného územia organizačnej jednotky objednávateľa vyplývajúce zo zadania
     uskutočnenej súťaže v dynamickom nákupnom systéme.
5.2 Čas plnenia bude uvedený v objednávke alebo v oznámení o nepotvrdení objednávky.

                                                              Článok 6
                       Doba platnosti rámcovej dohody a ceny za poskytované služby
6.1 Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia
     účinnosti tejto dohody, alebo do vyčerpania predpokladaného rozsahu uvedeného v prílohe č.1.
6.2 Objednávateľ sa zaväzuje platiť za riadne poskytované služby zhotoviteľovi cenu vo výške určenej
     podľa jednotkových cien uvedených v Prílohe č. 1 tejto rámcovej dohody. Jednotkové ceny sú
     uvedené bez DPH a sú záväzné počas celej doby platnosti a účinnosti tejto rámcovej dohody.
     V takto určenej cene sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace s riadnym poskytnutím tej
     ktorej služby.
6.3 Daň z pridanej hodnoty sa bude fakturovať v zmysle zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej
     hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu a musí byť
     vystavená v súlade so zákonom.
6.4 Cenu za poskytnuté služby bude objednávateľ uhrádzať bankovým prevodom na základe riadne
     vystaveného daňového dokladu - faktúry.
6.5 K faktúre zhotoviteľ priloží obidvoma zmluvnými stranami podpísaný súpis vykonaných prác (resp.
     záznam o prevádzke vozidla), v ktorom strany uvedú rozsah poskytovanej služby, konečnú cenu
     a podpisom potvrdia jej vykonanie.
6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že vystavené faktúry sú splatné do 30 dní od dátumu ich doručenia
     objednávateľovi. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania sumy na účet zhotoviteľa.
     Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru po podpísaní záznamu o prevádzke vozidla.

Súťažné podklady: Služby mechanizačnými prostriedkami pre OZ Poľana - výzva č. 18-17 -UDS  strana 3 z 7

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

                  organizačná zložka OZ Poľana
                     Kriváň 334, 962 04 Kriváň

6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje informovať objednávateľa o všetkých podstatných skutočnostiach, ktoré
     majú vplyv na cenu alebo rozsah poskytovaných služieb bezodkladne po zistení týchto skutočností
     zhotoviteľom.

6.8 Zhotoviteľ je oprávnený písomne požiadať o vykonanie úhrady faktúr pred uplynutím lehoty
     splatnosti. V prípade, že je žiadosť schválená, vykoná objednávateľ úhradu pred lehotou splatnosti,
     pričom zhotoviteľ zároveň súhlasí s poskytnutím skonta vo výške: 1 % z fakturovanej ceny bez DPH,
     pričom zhotoviteľ zároveň súhlasí, že zo strany objednávateľa bude už úhrada ponížená o alikvotnú
     výšku skonta, t.j. bude vykonaný zápočet. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje bezodkladne vystaviť a
     poslať objednávateľovi doklad o vyčíslení skonta - finančného bonusu. Pri poskytnutí zľavy z
     pôvodnej ceny po vzniku daňovej povinnosti formou finančného bonusu, tzv. skonta, obidve
     zmluvné strany súhlasia s postupom v zmysle § 25 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
     hodnoty, t.j. objednávateľ vyhotoví v súvislosti s DPH len nedaňový doklad – tzv. finančný dobropis,
     za účelom finančného vyrovnania uplatnenej zľavy.

                                                              Článok 7
                                                        Kontaktné osoby
7.1 Zhotoviteľ a objednávateľ do 5 dní od podpisu tejto rámcovej dohody si písomne oznámia a určia
     kontaktné osoby spolu s údajmi nevyhnutnými na realizácie elektronickej komunikácie medzi sebou
     vrátane rozsahu právomoci tej ktorej osoby. Akékoľvek zmeny v určení údajov týkajúcich sa
     kontaktnej osoby nadobúdajú účinky voči druhej strane až po písomnom oznámení o vykonaní
     zmeny týkajúcej sa kontaktnej osoby druhej zmluvnej strane.

                                                              Článok 8
                                                           Doručovanie
8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek zmluvná alebo obchodná korešpondencia bude prebiehať
     elektronickou poštou, listovými alebo doporučenými listovými zásielkami, pokiaľ nebolo dohodnuté
     inak. V prípade listových a doporučených listových zásielok je korešpondenčnou adresou adresa
     uvedená v záhlaví tejto rámcovej dohody. Všetky spôsoby doručovania sú rovnocenné a majú
     rovnakú platnosť a záväznosť. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti alebo
     oznámenia zasielané doporučenou poštou sa považujú za doručené:
     a) dňom prevzatia písomnosti;
     b) v prípade odopretia prijatia písomnosti, dňom, keď jej prijatie bolo odopreté;
     c) v prípade, ak adresát písomnosti nebol zastihnutý a písomnosť sa uloží na pošte, považuje sa
          za doručenú uplynutím tretieho dňa odo dňa jej uloženia, i keď sa adresát o jej uložení
          nedozvedel;
     d) v prípade, ak nie je možné doručiť písomnosť na adresu uvedenú v rámcovej dohode z dôvodu,
          že adresát nie je známy a iná adresa nie je druhej Zmluvnej strane známa, písomnosť sa
          považuje za doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi, i keď sa adresát o
          doručení nedozvedel.

                                                              Článok 9
                                                        Zmluvné sankcie
9.1 V prípade, ak zhotoviteľ neposkytne službu na základe objednávky riadne a včas, tak je povinný
     zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej predpokladanej ceny
     v objednávke požadovanej služby bez DPH za každý deň omeškania, pričom ak cena sa nedá
     jednoznačne určiť, tak vo výške 50 Eur za každý deň omeškania.
9.2 V prípade, že objednávateľ nesplní svoj finančný záväzok v lehote splatnosti zhotoviteľ má nárok
     na úhradu úroku z omeškania vo výške 0,025 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania
     úhrady.
9.3 Popri zmluvnej pokute má objednávateľ aj nárok na náhradu škody v časti prevyšujúcej zmluvnú
     pokutu.

                                                             Článok 10
                                                         Riešenie sporov

Súťažné podklady: Služby mechanizačnými prostriedkami pre OZ Poľana - výzva č. 18-17 -UDS  strana 4 z 7

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

                  organizačná zložka OZ Poľana
                     Kriváň 334, 962 04 Kriváň

10.1 Všetky spory vyplývajúce z tejto rámcovej dohody, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo
      zrušenie, budú riešené dohodou, pričom ako rozhodné právo určujú zmluvné strany právo SR.
      V prípade, že k dohode nedôjde bude spor riešený pred príslušným súdom SR.

                                                             Článok 11
                                                       Ukončenie zmluvy
11.1 Od tejto rámcovej dohody môže písomne odstúpiť ktorákoľvek zmluvná strana v prípadoch
      uvedených v tejto rámcovej dohode alebo v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka resp.
      iného osobitného zákona. Ak objednávateľovi vzniklo právo odstúpiť od rámcovej dohody môže
      v tomto prípade odstúpiť aj od objednávok, ktoré neboli ku dňu vzniku práva na odstúpenie riadne
      a/alebo včas splnené a/alebo plnenie ktorých má ešte len nastať a/alebo ktoré boli splnené len
      čiastočne.
11.2 Za podstatné porušenie tejto rámcovej dohody na základe ktorého môže objednávateľ okamžite
      odstúpiť od tejto rámcovej dohody a/alebo objednávok sa považuje najmä ak:
     a) zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením predmetu rámcovej dohody na základe jednotlivej
          objednávky o viac ako 14 pracovných dní
     b) zhotoviteľ pri plnení predmetu tejto rámcovej dohody konal v rozpore s niektorým so všeobecne
          záväzných právnych predpisov,
     c) zhotoviteľ stratil podnikateľské alebo iné oprávnenie vzťahujúce sa k predmetu tejto rámcovej
          dohody.
11.3 Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak zhotoviteľ porušil povinnosť
      z iného záväzkového vzťahu, ktorý má uzatvorený s objednávateľom a ani na základe (dodatočnej)
      výzvy si túto povinnosť nesplnil alebo ak zhotoviteľ od tohto iného záväzkového vzťahu odstúpil.
11.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto rámcovej dohody aj v prípadoch ustanovených
      zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
11.5 Zhotoviteľ je oprávnený od tejto rámcovej dohody odstúpiť v prípade ak objednávateľ je v omeškaní
      so zaplatením ceny služieb na základe jednotlivej faktúry o viac ako 14 pracovných po doručení
      listu, ktorým zhotoviteľ upozornil objednávateľa na omeškanie so zaplatením ceny.
11.6 Právne účinky odstúpenia od tejto rámcovej dohody nastávajú dňom doručenia písomného
      oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
11.7 Odstúpenie od tejto rámcovej dohody musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej
      zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné.
11.8 Pred uplynutím dohodnutej doby platnosti tejto rámcovej dohody možno túto rámcovú dohodu
      ukončiť aj:
      a) kedykoľvek písomnou dohodou zmluvných strán,
      b) výpoveďou objednávateľa aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota sa stanovuje na
           1 mesiac, počítajúc od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej
           strane.
11.9 Výpoveď tejto rámcovej dohody musí mať písomnú formu a musí byť doručená zhotoviteľovi, inak
      je neplatná.
11.10 Ukončením platnosti tejto rámcovej dohody zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán
        v nej zakotvené, okrem nárokov na úhradu spôsobenej škody, nárokov na dovtedy uplatnené
        zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky, ako aj nárok objednávateľa na bezplatné odstránenie
        zistených vád. Ukončenie ďalej nemá vplyv na práva a povinnosti ktoré zmluvným stranám vznikli
        alebo vzniknú v súvislosti s objednávkami doručenými zhotoviteľovi pred dňom ukončenia
        platnosti rámcovej dohody, pričom uvedené neplatí, ak pri ukončení nebolo dohodnuté niečo iné.

                                                             Článok 12
                                                     Osobitné ustanovenia
12.1 Zmluvné strany a ich zástupcovia prehlasujú, že majú spôsobilosť k právnym úkonom a svoju vôľu
      uzavrieť túto rámcovú dohodu prejavili slobodne, vážne, žiadna zo strán, ani jej zástupcovia,
      nekonali v omyle, tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán,
      respektíve zmluvné strany si rámcovú dohodu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a jednotlivým
      pojmom, obsah jednotlivých pojmov si riadne vysvetlili a na znak súhlasu rámcovej dohody
      podpisujú.

Súťažné podklady: Služby mechanizačnými prostriedkami pre OZ Poľana - výzva č. 18-17 -UDS  strana 5 z 7

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

                  organizačná zložka OZ Poľana
                     Kriváň 334, 962 04 Kriváň

12.2 Práva z tejto rámcovej dohody môže zhotoviteľ postúpiť len s predchádzajúcim písomným
      súhlasom objednávateľa.

12.3 Rámcová dohoda je vyhotovená v slovenskom jazyku.
12.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej dohody je Príloha č. 1.
12.5 Rámcová dohoda bola vyhotovená v 4 exemplároch, pričom 3 exempláre obdrží objednávateľ a 1

      exemplár zhotoviteľ.
12.6 Práva a povinnosti zmluvných strán touto rámcovou dohodou neupravené sa riadia príslušnými

      ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení. Na záväzkový vzťah
      založený objednávkou sa použijú ustanovenia zmluvy o dielo upravenej v § 536 a nasledovných
      Obchodného zákonníka.
12.7 Nič v tejto rámcovej dohode sa nebude vykladať tak, že objednávateľ musí odobrať na základe
      tejto rámcovej dohody od zhotoviteľa nejaké konkrétne určené servisné služby uvedené
      v predmete rámcovej dohody. Konkrétne množstvo zadaných servisných služieb za obdobie
      platnosti tejto rámcovej dohody bude určené výhradne objednávateľom na základe zadávania
      jednotlivých objednávok podľa jeho potrieb a finančných možností.
12.8 Ak niektoré ustanovenia tejto rámcovej dohody stratili platnosť, alebo sú platné len sčasti alebo
      neskôr stratia platnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných
      ustanovení sa použije úprava, ktorá sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto rámcovej dohody.
12.9 Zhotoviteľ pre účely tejto rámcovej dohody zodpovedá za plnenia vykonané svojimi
      subdodávateľmi rovnako, akoby ich vykonal sám. Pre účely tejto dohody sa za subdodávateľa
      považuje v zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. osoba - hospodársky subjekt, ktorý
      uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom - dodávateľom písomnú odplatnú zmluvu na
      plnenie určitej časti zákazky. Iná osoba v zmysle tejto dohody nie je oprávnená plniť predmet
      zákazky zadaný na základe tejto dohody.
12.10 Zhotoviteľ určuje nasledovných subdodávateľov, ktorých bude využívať pri plnení tejto rámcovej

        dohody (údaj v čase uzatvorenia tejto rámcovej dohody):
        a) Obchodné meno: ................
        b) Sídlo/ miesto podnikania: ................
        c) IČO: ................
        d) Osoba oprávnená konať za subdodávateľa v rozsahu „meno, priezvisko, adresa pobytu a

              kontaktné údaje“: ................
        e) Objem plnenia subdodávky: ................EUR bez DPH
12.11 Objednávateľ je povinný pri výbere subdodávateľov rešpektovať článok 5k Nariadenia Rady (EÚ)
        č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým
        destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších nariadení, najmä v znení Nariadenia Rady
        EÚ č. 2022/578 z 08. apríla 2022, ktoré zakazuje zadávanie zákaziek a využívanie
        subdodávateľov na plnenie viac ako 10 % z hodnoty zákazky:
        a) ruským občanom, spoločnostiam, subjektom alebo orgánom sídliacim v Rusku,
        b) spoločnostiam alebo subjektom, ktoré sú priamo alebo nepriamo akýmkoľvek spôsobom

              vlastnené z viac ako 50 % ruskými občanmi, spoločnosťami, subjektami alebo orgánmi
              sídliacimi v Rusku a
        c) osobám, ktoré v ich mene alebo na základe ich pokynov predkladajú ponuku alebo plnia
              zákazku.
        Za týmto účelom Zhotoviteľ k podpisu zmluvy spolu so zoznamom subdodávateľov predloží
        čestné vyhlásenie, ktorým čestne a pravdivo prehlási, že vyššie uvedené skutočnosti overil pri
        navrhovaných subdodávateľoch a ani jeden z navrhnutých subdodávateľov nespĺňa vyššie
        uvedené skutočnosti.
12.12 Zhotoviteľ zaviazaný z tejto rámcovej dohody je povinný počas platnosti oznamovať
        objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o ktoromkoľvek subdodávateľovi uvedenom v ods. 10
        tohto článku rámcovej dohody, a to písomnou formou najneskôr do 15 dní odo dňa uskutočnenia
        zmeny.
12.13 Doplnenie subdodávateľa alebo zmena subdodávateľa uvedeného v ods. 10 tohto článku
        rámcovej dohody za iného subdodávateľa je možná len na základe uzatvoreného dodatku
        k rámcovej dohode. Zhotoviteľ je povinný uviesť vo svojom návrhu na zmenu subdodávateľa
        všetky údaje v zmysle ods. 10 tohto článku rámcovej dohody. V takomto prípade musí byť

Súťažné podklady: Služby mechanizačnými prostriedkami pre OZ Poľana - výzva č. 18-17 -UDS  strana 6 z 7

               LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

                                 organizačná zložka OZ Poľana
                                    Kriváň 334, 962 04 Kriváň

        subdodávateľ v čase podpisu dodatku zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má
        povinnosť sa zapisovať v registri partnerov verejného sektora.
12.14 Akékoľvek zmeny a doplnky tejto rámcovej dohody je možné vykonať len písomne, formou
        očíslovaných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.
12.15 Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami
        a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47 a občianskeho zákonníka.
12.16 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením rámcovej dohody v jej plnom rozsahu vrátane
        príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR a na stránke Úradu
        pre verejné obstarávanie v Profile verejného obstarávateľa.

V Kriváni, dňa .....................  V Kriváni, dňa ..................

Objednávateľ:                         Zhotoviteľ:

              Ing. Anton Kamenský         STAVSTROJ združenie s.r.o.
vedúci organizačnej zložky OZ Poľana  V zastúpení - Miroslav Babic -konateľ

Súťažné podklady: Služby mechanizačnými prostriedkami pre OZ Poľana - výzva č. 18-17 -UDS  strana 7 z 7

                                                                              Príloha č.2 Výzvy

                  Príloha č.2: Podrobný rozpočet položiek

Predmet zákazky:

             Služby mechanizačnými prostriedkami pre OZ Poľana - výzva č. 18-17 -UDS

Druh prostriedku  Značka a typ prostriedku  Merná jednotka  Predpokladaný  Cena za 1 mernú jednotku
       UDS*       TATRA UDS 114                                                             **
                                                   1 Mth
                                             (motohodina)   počet Mth         (v EUR /Mth.)

                                                            400                                   62,00

Cena ( v EUR bez DPH) - vyhodnocovacie kritérium:                                                 62,00
Cena 23% DPH (v EUR)                                                                              14,26
CENA CELKOM (v EUR s DPH)                                                                         76,26

* UDS - kkolesový univerzálny dokončovací stroj s teleskopický výsuvným ramenom s vymeniteľnými
podkopovými lopatami rôznej šírky, svahovacou lopatou a lopatou na čistenie pozdĺžnych odvodňovacích
priekop lesných ciest lichobežníkového profilu. Stroj musí byť vybavený funkčným ukazovateľom motohodín.

* * Do jednotkovej ceny sa zahrnú všetky náklady na dodanie predmetu zákazky vrátane presunu a prevozu
stroja na pracovisko a prestojov. Motohodiny práce stroja sa počítajú od zahájenia prác na pracovisku.

Vo Zvolenskej Slatini dňa:

                                                            uchádzač- podpis

                                                            Miroslav Babíc - konateľ spoločnosti

                                                                        či b
                                                                         zdr

                                                                            >bž 01 Zv