Zmluva o dielo: „Zosilnenie povrchu cesty III/2143 v k.ú. Trebostovo a III/2132 v k.ú. Turčianske Jaseno a v k.ú. Belá“

Zmluva o dielo

Uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
                                     predpisov (ďalej len „zmluva“)

Objednávateľ:                         Čl. I.
Sídlo:                       Zmluvné strany
Zastúpený:
Právna forma organizácie:   Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Zriaďovateľ:                M. Rázusa 1137/104, 010 01 Žilina
Bankové spojenie :          Ing. Juraj Lazúr- generálny riaditeľ SC ŽSK
číslo účtu:                 príspevková organizácia
SWIFT / BIC:                Žilinský samosprávny kraj so sídlom v Žiline
IČO:                        Štátna pokladnica
DIČ:                        SK30 8180 0000 0070 0048 6049
IČ DPH:                     SPSRSKBA
Osoby oprávnené jednať v    42054575
-realizačných veciach:      20 222 99 059
                            SK2022299059
- technický dohľad:
                            Ing. Ivan Marťák – hl.odb. zamestnanec pre ceny a inv. plán
- technických veciach:      SC ŽSK
- právnych veciach:         Ing. Marián Janík - riaditeľ SC ŽSK, závod Turiec
                            Ing. Lukáš Holeša, PhD. – technik SC ŽSK, závod Turiec
Tel.:                       Ing. Martin Slabej, PhD. – technický námestník SC ŽSK
E-mail:                     JUDr. Ing. Vladimír Benedik, PhD. – hlavný právnik
                            organizácie
(ďalej len „Objednávateľ“)  041/5077236, 043/5864951, 041/5077238
                            sekretariat@sczsk.sk

Zhotoviteľ:                 Združenie Trebostovo
Sídlo:                      Priemyselná 6, 821 09 Bratislava
Korešpondenčná adresa:      M. R. Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina

Vedúci člen Združenia:      VÁHOSTAV, a. s.
Sídlo:                      Priemyselná 6, 821 09 Bratislava
Zastúpený:                  JUDr. Jiří Skuhra, predseda predstavenstva
                            Ing. Richard Púček, člen predstavenstva
Bankové spojenie :          Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu:                 SK47 0900 0000 0006 3535 9148
IČO:                        31356648
DIČ:                        2120739478

                                                                        1

IČ DPH:                    SK2020333216
E-mail:                    info@vahostav.sk

Člen Združenia:            VHS-Asfalty, s. r. o.
Sídlo:                     Priemyselná 6, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov
Zastúpený:                 Ing. Mojmír Štefanec, konateľ
                           Ing. Sven Mitana, konateľ
IČO:                       51454670
DIČ:                       2120739478
IČ DPH:                    SK2120739478
E-mail:                    info@vhs-asfalty.sk

Osoby oprávnené jednať v:  Ing. Marian Panák, Ing. Mojmír Štefanec
- realizačných veciach:    p. Marek Močilan
- technických veciach:     +421 41 325 42 03
Tel.:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

                                                        Čl. II
                                                  Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa vykoná stavebné práce na diele:

    „Zosilnenie povrchu cesty III/2143 v k.ú. Trebostovo a III/2132 v k.ú. Turčianske Jaseno
    a v k.ú. Belá“

     (ďalej len „Dielo“) podľa:
    - Technického opisu: „Zosilnenie povrchu cesty III/2143 v k.ú. Trebostovo a III/2132

         v k.ú. Turčianske Jaseno a v k.ú. Belá“
    - cenovej ponuky (krycí list a rozpočet) zo dňa 21.7.2026 - Príloha č. 1;
    - súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania a ich zmien, ktoré vyplynuli

         z procesu vysvetľovania a ďalších podmienok v rámci procesu verejného obstarávania;
    - podkladov a požiadaviek poskytnutých Objednávateľom;
    - ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien Objednávateľa zapísaných

         v stavebnom denníku, pričom Zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť za podmienok
       uvedených v tejto zmluve Zhotoviteľovi cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela ( IV.).

2.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi potrebnými pre
       zhotovenie Diela, s TD, ako aj so skutkovým stavom na stavenisku a je si vedomý toho,
       že v priebehu výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok
       a ceny Diela z dôvodov, ktoré mohol zistiť pri oboznámení sa s týmito podkladmi (najmä
       zistené nezrovnalosti v TD) a stavom staveniska na mieste vykonania Diela. Zhotoviteľ
       potvrdzuje, že Objednávateľ mu k dátumu uzavretia tejto zmluvy poskytol všetky

                                                                                                                 2

       potrebné údaje, tieto si prečítal, porozumel im a je informovaný o požiadavkách
       a podmienkach Objednávateľa vzťahujúcich sa na realizáciu Diela v takom rozsahu,
       v akom súvisia, ovplyvňujú alebo môžu mať vplyv na plnenie tejto zmluvy zo strany
       Zhotoviteľa.

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne a včas na svoje náklady a na svoje
       nebezpečenstvo.

2.5 Prílohou tejto zmluvy je: Cenová ponuka Zhotoviteľa (krycí list a rozpočet) – Príloha
       č. 1 a Zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch – Príloha č. 2.

2.6 Táto zmluva je uzavretá ako výsledok verejného obstarávania, ktoré uskutočnil verejný
       obstarávateľ: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja postupom zadávania
       podlimitnej zákazky podľa § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
       v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 343/2015 Z. z.“) na predmet
       zákazky: „Zosilnenie povrchu cesty III/2143 v k.ú. Trebostovo a III/2132 v k.ú.
       Turčianske Jaseno a v k.ú. Belá“

                                                    Čl. III.
                                    Miesto, termíny vykonania Diela
                               a podmienky riadneho vykonania Diela

 3.1 Miestom vykonania Diela je: Slovenská republika, Žilinský kraj:

    SO - 01 Zosilnenie povrchu cesty III/2143 v k.ú. Trebostovo
    SO - 02 Zosilnenie povrchu cesty III/2132 v k.ú. Turčianske Jaseno a v k.ú. Belá

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne vykoná Dielo (Čl. II.) v nasledovných termínoch:

    a) prevzatie staveniska – do 5 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy
         Objednávateľa s tým, že zmluvné strany sú povinné vykonať písomný zápis
         z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne). Porušenie povinnosti
         prevziať stavenisko Zhotoviteľom v zmysle predchádzajúcej vety sa považuje za
         podstatné porušenie zmluvy zo strany Zhotoviteľa a zakladá právo Objednávateľa
         odstúpiť od tejto zmluvy,

    b) začatie vykonávania Diela: lehota výstavby, t. j. začiatok vykonávania Diela, začína
         plynúť dňom nasledujúcim po dni písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom,

    c) vykonanie Diela pre všetky SO (SO-01, SO-02) : do 60 kalendárnych dní odo dňa
         písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom.

predpokladaná doba dopravných obmedzení je: 60 kalendárnych dní

    d) odovzdanie Diela: do termínu vykonania Diela podľa bodu 3.2 tohto článku.

3.3 Zhotoviteľ pri prevzatí staveniska predloží Objednávateľovi na odsúhlasenie
       harmonogram prác, názov akreditovaného skúšobného laboratória, technologický
       postup prác, kontrolno-skúšobný plán (KSP) a skúšky typu asfaltových zmesí.
       Výrobno-kontrolné skúšky obrusnej asfaltovej zmesi budú vrátane rádiometrického

                                                                                                                 3

       určenia objemovej hmotnosti (Troxler). Výrobno-kontrolné skúšky pevnosti betónu
       v tlaku budú 7-dňové a taktiež 30-dňové. Neodsúhlasenie harmonogramu prác pri
       prevzatí staveniska nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa začať vykonávať Dielo
       v termíne dohodnutom v bode 3.2 tohto článku. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení
       predmetu zmluvy postupovať v súlade s odsúhlaseným harmonogramom prác.

      Obsahom kontrolno-skúšobného plánu bude najmä:
       - rozdelenie stavby na samostatné procesy, napr. frézovacie práce, pokládka,

            realizácia zálievky, ... ),
       - vypracovanie kontrolno-skúšobného plánu na každý stavebný alebo technologický

            proces,
       - pri každom stavebnom alebo technologickom procese uviesť- názov stavebného

            alebo technologického procesu, postup čiastkových procesov, z ktorých sa skladá
            stavebný alebo technologický proces.
       - u jednotlivých čiastkových procesov sa uvedie:

              - spôsob vykonania kontroly,
              - kto vykoná kontrolu,
            - názov dokumentácie, technickej normy alebo predpisu, podľa ktorého sa kontrola

                vykonávala.

3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu (najneskôr do jedného dňa) informovať
       Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu
       predmetu zmluvy a ktorá by mohla mať vplyv na zmluvne stanovený termín vykonania
       Diela alebo na odsúhlasený harmonogram prác. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na
       Objednávateľa. Zhotoviteľ je zároveň povinný bezodkladne, najneskôr do 7 dní,
       odovzdať Objednávateľovi na odsúhlasenie aktualizovaný harmonogram prác vždy, keď
       predchádzajúci harmonogram prác nesúhlasí so skutočným postupom prác. V prípade, že
       Zhotoviteľ nedodržiava harmonogram prác ako aj v prípade, že neodovzdá aktualizovaný
       harmonogram prác Objednávateľovi na odsúhlasenie v lehote podľa predchádzajúcej
       vety, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie tejto
       zmluvy zo strany Zhotoviteľa a zakladá právo Objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy.
       Ak Objednávateľ aktualizovaný harmonogram prác odsúhlasí, je pre zmluvné strany
       záväzný. Ak k odsúhlaseniu aktualizovaného harmonogramu prác podľa predchádzajúcej
       vety nedôjde, Zhotoviteľ postupuje podľa posledného zmluvnými stranami
       odsúhlaseného harmonogramu prác.

3.5 Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené Dielo od Zhotoviteľa prevziať aj pred
       dohodnutým termínom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto článku.

3.6 Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa alebo tretej strany,
       ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa, a nezbavuje
       Zhotoviteľa zodpovednosti za omeškanie.

3.7 Riadnym vykonaním Diela sa rozumie riadne ukončenie Diela v súlade s touto
       zmluvou a jeho odovzdanie Objednávateľovi a prevzatie Objednávateľom na základe
       Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela v termíne uvedenom v bode 3.2 tohto
       článku. Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Objednávateľa
       podpísaný technickým dohľadom Objednávateľa. Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela
       musí byť zo strany Zhotoviteľa podpísaný najmä: stavbyvedúcim, resp. osobou
       oprávnenou konať za Zhotoviteľa v realizačných veciach.

                                                                                                                 4

3.8 Riadnym vykonaním Diela a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa
       vyplývajúcich z tejto zmluvy sa ďalej rozumie riadne vykonanie Diela v súlade s touto
       zmluvou tak, aby bolo spôsobilé pre úspešné ukončenie preberacieho konania a zároveň
       odovzdanie všetkých dokumentov potrebných pre preberacie konanie a dokladov
       potvrdzujúcich kvalitu a technické parametre Diela v súlade so všeobecne záväznými
       právnymi predpismi a technickými normami. Uvedené doklady musia byť vyhotovené
       v slovenskom jazyku. Podmienkou riadneho vykonania Diela je aj úspešné vykonanie
       všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi a záväznými normami a touto
       zmluvou. Podmienkou pre riadne a včasné vykonanie Diela zo strany Zhotoviteľa je
       poskytnutie súčinnosti zo strany Objednávateľa v takej forme a takým spôsobom, ako to
       predpokladá táto zmluva alebo ako to požaduje Zhotoviteľ v písomnej výzve.

3.9 Zhotoviteľ písomne 5 pracovných dní vopred, pred ukončením Diela oznámi
       Objednávateľovi, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ podľa tohto
       oznámenia do 3 pracovných dní vypíše (písomne) preberacie konanie. Objednávateľ si
       vyhradzuje právo na prehliadku Diela v počte 1 pracovného dňa. Pri odovzdávacom a
       preberacom konaní sa preverí, či je záväzok Zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené
       v tejto zmluve, vykoná sa fyzická kontrola vykonaného Diela, jeho súčastí a
       príslušenstva, overia sa atesty a doklady v zmysle bodu 3.8 tohto článku zmluvy.

3.10 V prípade, ak budú pri odovzdávacom a preberacom konaní zistené vady alebo v prípade,
       ak nebudú splnené podmienky alebo doložené doklady vyplývajúce z bodu 3.8 tohto
       článku, Objednávateľ Dielo neprevezme.

3.11 V prípade, ak budú pri odovzdávacom a preberacom konaní zistené také nedorobky, ktoré
       sami osebe a ani spolu nebránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému slúži,
       Objednávateľ Dielo prevezme pod podmienkou, že takéto nedorobky budú Zhotoviteľom
       v celom rozsahu odstránené do termínu dohodnutom alebo stanovenom v Protokole
       o odovzdaní a prevzatí Diela.

3.12 Ak nedorobky nebudú Zhotoviteľom odstránené v dohodnutom alebo stanovenom
       termíne uvedenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, Objednávateľ je oprávnený
       tieto nedorobky odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady
       Zhotoviteľa.

3.13 Po ukončení prác, najneskôr do 10 dní po odovzdaní a prevzatí Diela je Zhotoviteľ
       povinný stavenisko úplne vypratať, odstrániť objekty a zariadenia, ktoré sa nachádzajú
       na stavenisku, upraviť terén staveniska, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod.

3.14 Asfaltové zmesi a všetky ďalšie použité materiály pri realizácii Diela musia spĺňať
       podmienky uvedené najmä v:

         − Technicko-kvalitatívnych podmienkach – TKP 6 – Hutnené asfaltové zmesi, vydané
         Ministerstvom dopravy a výstavby SR,
         − Katalógové listy asfaltových zmesí, vydané Ministerstvom dopravy a výstavby SR,
         − Súvisiacich STN a EN,
         − Katalógových listoch kameniva, vydané Ministerstvom dopravy, výstavby a
         regionálneho rozvoja SR,

3.15 Objednávateľ má právo vykonať skúšky zamerané na kvalitu použitých asfaltových zmesí
       akreditovaným skúšobným laboratóriom. Objednávateľ je oprávnený odobrať vzorky na

                                                                                                                 5

       stavenisku alebo priamo z výrobne. V prípade, ak bude Objednávateľ odoberať vzorku
       priamo z výrobne, je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť vstup poverenej osoby
       Objednávateľa alebo poverenej osoby akreditovaného skúšobného laboratória do výrobne
       výrobcu za účelom odobratia vzoriek, a to aj v prípade, ak bude Zhotoviteľ dodávať
       asfaltovú zmes subdodávateľom. K odobratiu vzorky asfaltovej zmesi prizve
       Objednávateľ zástupcu Zhotoviteľa. Pri preukázaní použitia materiálov, ktoré
       nevyhovujú technickým normám, t. j. pri oprávnenej reklamácii kvality asfaltovej zmesi
       uhradí Zhotoviteľ náklady spojené so skúškou (t.j. odberom a analýzou)
       Objednávateľovi.

3.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pred začatím realizovania stavebných prác oznámi
       objednávateľovi názov akreditovaného skúšobného laboratória, v ktorom si zhotoviteľ
       objednal skúšky materiálov v zmysle predloženého KSP.

3.17 Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi zistené nedostatky kvality použitých asfaltových
       zmesí najneskôr do 3 pracovných dní po doručení protokolov o skúške. Zistené
       nedostatky je Zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné náklady. Objednávateľ má právo
       určiť spôsob nápravy, ktorým môže byť napr. odstránenie nekvalitných vrstiev a uloženie
       nových vrstiev, zaliatie nedostatočných spojov, atď. Dielo bude Objednávateľ považovať
       za dokončené až po odstránení zistených nedostatkov.

3.18 V prípade sporných výsledkov skúšok zabezpečených zmluvnými stranami, bude
       vykonaná skúška nezávislým skúšobným laboratóriom po dohode Objednávateľa
       a Zhotoviteľa.

                                                    Čl. IV.
                                                  Cena diela

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou
       tejto zmluvy ako Príloha č. 1. Cena je určená na základe zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách
       v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z, ktorou sa vykonáva
       zákon o cenách.

bez DPH:      224 724,82 EUR

DPH: 23 %     51 686,71 EUR

Spolu s DPH:  276 411,53 EUR

=========================

Slovom: dvestosedemdesiatšesťtisíc štyristojedenásť eur a päťdesiattri centov

4.2 Cena za vykonanie Diela je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu Objednávateľa zvýšiť.
       Cenová ponuka, ktorá je súčasťou tejto zmluvy, slúži výhradne pre ocenenie prác v nej
       uvedených.

4.3 Sadzba DPH je v ods. 1 tohto článku zmluvy uvedená vo výške platnej ku dňu uzatvárania
       tejto zmluvy. V prípade legislatívnej zmeny DPH bude k cenám bez DPH za predmet
       zmluvy pripočítaná výška DPH platná v čase zdaniteľného plnenia.

                                                                               6

4.4 Ceny jednotlivých položiek cenovej ponuky uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy musia
       obsahovať celkové náklady spojené s plnením predmetu tejto zmluvy a zmluvných
       podmienok, najmä: náklady na prácu, práce súvisiace s dodaním a dovozom
       zabudovaných materiálov, dodaním a dovozom pomocných materiálov a konštrukcií,
       všetky stroje, vybavenie a zariadenie, ich používanie a údržbu, všetky drobné a pomocné
       práce, náklady súvisiace s dodržaním podmienok správcov dotknutých inžinierskych sietí
       a dotknutých orgánov súvisiacich s vydaním stavebného povolenia, ktoré sú známe v čase
       spracovania ponuky a ktoré Objednávateľ priložil k podkladom na predkladanie ponúk
       k predmetu tejto zmluvy, náklady na vypracovanie projektu organizácie dopravy, náklady
       na zabezpečenie čiastočnej prevádzkyschopnosti cestnej komunikácie, náklady na
       vyhotovenie potrebných skúšok, kontroly a meraní, náklady súvisiace so zriadením a
       likvidáciou staveniska, náklady na poistenie Diela. Všetky čiastkové práce, ktoré nie sú
       menovite uvedené v popise prác danej položky, ale sú s daným popisom súvisiace
       a vyplývajúce z dokumentácie a ktoré sú nevyhnutné pre úplné vykonanie Diela, musia
       byť zahrnuté v základných položkách.

4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi zálohu.

4.6 Objednávateľ nebude akceptovať žiadne navyšovanie ceny Diela podľa tejto zmluvy a jej
        príloh z dôvodu realizácie prác naviac Zhotoviteľom, ktoré vyplynie z dôvodu
        nedostatočného oboznámenia sa Zhotoviteľa s obsahom TD a so súťažnými podkladmi z
        procesu verejného obstarávania. Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje akceptovať
        teda len tie Zhotoviteľom vykonané naviac práce, ktoré vyplývajú z obsahu TD a zo
        súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania, platných v deň nadobudnutia
        platnosti tejto zmluvy vrátane dodatkov k nej. V prípade vzniku rozporu v tom, či naviac
        práce vyplývajú alebo nevyplývajú z obsahu TD, zo súťažných podkladov z procesu
        verejného obstarávania, platných v deň nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vrátane
        dodatkov k nej rozhodne technický dohľad.

4.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať požiadavku Objednávateľa na realizáciu prípadných
        doplňujúcich stavebných prác priamo súvisiacich s predmetom tejto zmluvy, nemajúcich
        povahu podľa ods. 4.6 tohto článku zmluvy, ak by nerealizovanie týchto prác spôsobilo
        Objednávateľovi neprimerané ťažkosti pri prevádzkovaní Diela a požadované doplňujúce
        práce nie sú predmetom TD, resp. nie sú zahrnuté v rozpočte tejto zmluvy (tzv. naviac
        práce). Zhotoviteľ je povinný doplňujúce práce oceniť a v písomnej forme predložiť
        Objednávateľovi na odsúhlasenie ešte pred ich realizáciou v zmysle čl. X. ods. 10.4 tejto
        zmluvy. Všetky úpravy TD, nerealizované práce, doplňujúce stavebné práce a zmeny
        budú Zhotoviteľom a technickým dohľadom Objednávateľa zaznamenané a potvrdené v
        stavebnom denníku a budú slúžiť ako podklad pre uzatvorenie dodatku k tejto zmluve, t.
        j. rozsah a cena takýchto prác bude riešená formou dodatku postupom v zmysle zákona
        č. 343/2015 Z. z. a tejto zmluvy. V prípade, ak predmetom dodatku bude dohoda
        zmluvných strán o nerealizovaní niektorých prác a dodávok nevzniká Zhotoviteľovi
        dôsledku nerealizovania niektorých prác a dodávok žiadny peňažný nárok, a to ani
        titulom náhrady škody, ušlého zisku, úrokov z omeškania či zmluvných pokút.

4.8 Okrem dohodnutej ceny za Dielo nemá Zhotoviteľ nárok na náhradu akýchkoľvek
        nákladov, ktoré vynaložil na vykonanie Diela, pokiaľ z tejto Zmluvy o dielo nevyplýva
        povinnosť Objednávateľa takéto náklady Zhotoviteľovi uhradiť.

                                                                                                                  7

                                                     Čl. V.
                                   Fakturácia a platobné podmienky

5.1 Cena za Dielo sa bude uhrádzať na základe faktúr vystavených podľa ods. 5.2 tohto
       článku.

5.2 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť mesačné faktúry za každý región samostatne na základe
       skutočne vykonaných prác a dodávok, potvrdených technickým dohľadom
       Objednávateľa – riaditeľom príslušného závodu. Technický dohľad Objednávateľa
       prevezme písomne ukončené práce bez vád, po doručení všetkých písomností, dokladov
       a atestov materiálov a výrobkov použitých pri ich realizácii.

5.3 Splatnosť faktúry je do 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi. Faktúry je potrebné
       doručiť na adresu Správy ciest ŽSK najneskôr do 22. dňa nasledujúceho mesiaca.

5.4 Každá faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č.
       222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, najmä:

    • označenie Objednávateľa a Zhotoviteľa (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH),
    • označenie Diela,
    • číslo zmluvy o dielo,
    • poradové číslo faktúry,
    • dátum vyhotovenia faktúry, dátum zdaniteľného plnenia a dátum splatnosti,
    • označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
    • fakturovanú sumu,
    • slovnú informáciu "prenesenie daňovej povinnosti", ak osobou povinnou platiť daň je

         Objednávateľ,
    • pečiatka a podpis osoby oprávnenej konať za Zhotoviteľa
    • prílohy podľa bodu 5.5.

5.5 Prílohou každej faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok, za každý stavebný
       objekt, odsúhlasený Objednávateľom. Všetky prílohy faktúry musia byť potvrdené
       podpisom technického dohľadu Objednávateľa. Prílohou faktúry bude tiež preberací
       protokol bez vád potvrdený podpisom technického dohľadu Objednávateľa a osobou
       oprávnenou konať za Zhotoviteľa.

5.7 Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi
       a vyššie uvedené údaje a prílohy, Objednávateľ je oprávnený faktúru v lehote splatnosti
       Zhotoviteľovi vrátiť. Lehota splatnosti začne v takom prípade plynúť od doručenia novej
       správne vystavenej a doručenej faktúry spolu so všetkými vyššie uvedenými prílohami
       Objednávateľovi.

5.8 Objednávateľ si v zmysle § 12 ods. 1 písm. b) č. 3 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných
       prácach v znení neskorších predpisov, vyhradzuje právo nezaplatiť Zhotoviteľovi 10% z
       dohodnutej ceny Diela bez DPH, a to až do doby preukázania splnenia kvalitatívnych
       parametrov pri odovzdávaní Diela.

5.9 V prípade, že subdodávateľ - v Zhotoviteľovom subdodávateľskom reťazci na
       ktorejkoľvek pozícii - oznámi Objednávateľovi, že mu nebola zaplatená dohodnutá
       zmluvná cena v zmysle zmluvného vzťahu, na základe ktorého sa na uskutočňovaní
       predmetu tejto zmluvy podieľa, Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi

                                                                                                                 8

       zmluvné vzťahy subdodávateľov celého reťazca na kontrolu. Zmluvnými vzťahmi sa
       myslia úplné písomné dokumenty (právne akty) osvedčujúce presný a úplný obsah
       právnych vzťahov vrátane finančných vzťahov a plnení v tom konkrétnom
       subdodávateľskom reťazci, ktorého je oznamujúci subdodávateľ účastníkom. K
       zabezpečeniu tejto možnej povinnosti Zhotoviteľ svojich subdodávateľov zaviaže. Pokiaľ
       Objednávateľ zistí, že oznamujúcemu subdodávateľovi skutočne nebola zaplatená
       dohodnutá zmluvná cena v zmysle zmluvného vzťahu, na základe ktorého sa na
       uskutočňovaní predmetu tejto zmluvy podieľa, môže zaplatiť tomuto subdodávateľovi
       priamo a o túto zaplatenú sumu krátiť faktúru Zhotoviteľa, alebo požadovať vrátenie
       zaplatenej sumy vo výške rovnajúcej sa výške úhrady vykonanej priamo
       subdodávateľovi. Takéto porušenie zmluvy zo strany Zhotoviteľa uvedie Objednávateľ
       v referencii podľa § 12 zákona číslo 343/2015 Z. z. V prípade vážnejšieho alebo
       opakovaného porušenia tejto povinnosti môže Objednávateľ odstúpiť od tejto zmluvy a
       uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu jednorazovo do výšky 15 % z ceny Diela
       vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto
       zmluvy odstúpením. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť predložiť
       Objednávateľovi dokumentáciu týkajúcu sa zmluvných vzťahov so subdodávateľmi na
       kontrolu v zmysle tohto bodu, je Objednávateľ oprávnený žiadať od Zhotoviteľa
       zaplatenie zmluvnej pokuty do výšky 5 % z celkovej ceny Diela vrátane DPH dohodnutej
       v tejto zmluve.

                                                    Čl. VI.
                      Subdodávatelia, register partnerov verejného sektora

6.1 Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa známych v čase uzavretia zmluvy je uvedený v
      Prílohe č. 2 - Zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch, ktorá tvorí neoddeliteľnú
      prílohu tejto zmluvy.

6.2 Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním plnenia určitej časti predmetu tejto zmluvy, len tých
      subdodávateľov, ktorí sú uvedení v Zozname subdodávateľov vo všetkých radoch, ktorý
      tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy v znení neskorších písomných oznámení o zmene
      subdodávateľa alebo o doplnení nového subdodávateľa.

6.3 Pri vykonávaní časti plnenia tejto zmluvy subdodávateľom má Zhotoviteľ zodpovednosť,
      akoby plnenie vykonával sám.

6.4 Ak má Zhotoviteľ povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v
      zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších
      predpisov (ďalej len ako „zákon č. 315/2016 Z. z.“), je povinný byť najneskôr ku dňu
      uzatvorenia tejto zmluvy a počas celej doby plnenia riadne zapísaný v registri partnerov
      verejného sektora.

6.5 Ak má subdodávateľ povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v
      zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov je povinný byť najneskôr
      ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy a počas celej doby plnenia riadne zapísaný v registri
      partnerov verejného sektora.

6.6 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu akúkoľvek
      zmenu údajov v registri partnerov verejného sektora alebo výmaz z tohto registra o jeho

                                                                                                                 9

      osobe ako aj jeho subdodávateľoch v ktoromkoľvek rade najneskôr do 5 dní odo dňa
      vykonania zmeny zapísaných údajov.

6.7 Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:

       K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po písomnom odsúhlasení Objednávateľom na
       základe aktualizovania Prílohy č. 2 – Zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch
       dodatkom k tejto zmluve. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 dní pred dňom, ktorý
       predchádza dňu v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť
       Objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov
       pôvodného aj nového subdodávateľa, podiel subdodávky vo vzťahu k tejto zmluve,
       predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno
       a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Ak nový subdodávateľ má povinnosť
       zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, takýto subdodávateľ musí byť
       zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z.

      Obdobne ako pri zmene subdodávateľa postupujú zmluvné strany aj vtedy, ak potreba
       zabezpečiť časť plnenia tejto zmluvy o Dielo ďalším subdodávateľom nastane u
       Zhotoviteľa až po uzavretí zmluvy.

       V prípade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami Zhotoviteľ preukázal v procese verejného
       obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť, táto osoba poskytne svoje kapacity
       počas celého trvania tejto zmluvy o Dielo. Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie
       Objednávateľa preukázať najneskôr do 10-tich dní, že vykonáva činnosti prostredníctvom
       osoby, ktorej kapacitami preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo
       odbornú spôsobilosť. V prípade zmeny osoby stavbyvedúceho Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ
       povinný preukázať Objednávateľovi, že nový stavbyvedúci spĺňa všetky požiadavky,
       ktoré vyžadoval Objednávateľ v procese verejného obstarávania na predmet zákazky na
       osobu stavbyvedúceho.

6.8 Porušenie niektorej povinnosti, ktorá pre Zhotoviteľa vyplýva z bodu 6.2, 6.4, 6.5, 6.6
       alebo 6.7 tohto článku, sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy a zakladá
       Objednávateľovi právo odstúpiť od tejto zmluvy.

                                                    Čl. VII.
                             Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

7.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné na
       vykonanie Diela a že tieto povolenia sú postačujúce na to, aby mohol Dielo riadne
       vykonať. Tieto doklady predloží najneskôr pri podpise tejto zmluvy, pokiaľ neboli
       predložené už v rámci verejného obstarávania.

7.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.
       Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy
       a podmienky tejto zmluvy.

7.3 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele. Zhotoviteľ taktiež
       zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa počas realizácie
       stavebných prác na majetku Objednávateľa a tretích osôb, ako aj na zdraví a živote osôb.

                                                                                                               10

       Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa odovzdaním a prevzatím
       zhotoveného Diela ako celku na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.

7.4 Vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo
       k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým
       Zhotoviteľom pri zhotovení Diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania
       do Diela.

7.5 Odovzdanie staveniska a jeho častí na vykonanie Diela bude uskutočnené na základe
       Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska a to v súlade s Čl. III. bodom 3.2 tejto
       zmluvy. Od okamihu podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska
       Objednávateľom a Zhotoviteľom zodpovedá za stavenisko Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je
       povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného
       voľna na stavbe nedošlo k poškodeniu zdravia a majetku tretích osôb.

7.6 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o uskutočnených prácach formou stavebného
       denníka. Stavebný denník musí byť k dispozícii na pracovisku za účelom priebežnej
       kontroly a uskutočnenia zápisov zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných
       záznamoch zapisovať údaje o počasí, o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie
       odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje o počte
       zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác, údaje
       dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnenia prác, informácie
       o dodávkach materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych
       udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela. Zápisy do stavebného
       denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v deň, kedy boli práce
       vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší
       postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi
       jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho
       môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, resp. osoba
       oprávnená jednať v realizačných veciach Objednávateľa, technický dohľad
       Objednávateľa alebo príslušné orgány štátnej správy. Zhotoviteľ je povinný zápisom
       v stavebnom denníku, telefonicky a e-mailom 3 pracovné dni vopred vyzvať
       Objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byťzakryté alebo sa majú stať
       neprístupné. Pokiaľ Zhotoviteľ túto povinnosť nebude plniť, môže Objednávateľ
       vyžadovať dodatočné odhalenie týchto prác na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je
       povinný zápisom v stavebnom denníku, telefonicky a e-mailom 3 pracovné dni vopred
       vyzvať Objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s STN. Ak sa
       Objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je Zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky
       bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných
       skúškach. Všetky zmeny a práce vykonané naviac je Zhotoviteľ povinný zdôvodniť
       zápisom do stavebného denníka. Objednávateľ alebo ním poverená osoba je povinná
       priebežne kontrolovať zápisy v stavebnom denníku a reagovať adekvátnym spôsobom na
       požiadavky či pripomienky Zhotoviteľa. Kópie stavebného denníka budú priebežne po
       kontrole Objednávateľom uchovávané Zhotoviteľom pre potreby preberacieho konania.

7.7 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho vykonávania a opatriť časti hotového
       Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich poškodeniu do doby odovzdania
       Diela.

                                                                                                               11

7.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený odchýliť sa od podmienok verejného obstarávania, ktoré
       vykonal Objednávateľ a ktoré sú pre Zhotoviteľa záväzné.

7.9 Zhotoviteľ je oprávnený pri vykonávaní Diela písomne požiadať Objednávateľa
       o odsúhlasenie zmeny materiálov alebo technológií uvedených v rozpočte len v prípade,
       ak takáto zmena nastala po lehote na predkladanie ponúk k predmetu tejto zmluvy a ak
       zmenu materiálu alebo technológií vyžadujú aktuálne platné právne predpisy alebo
       technické normy, alebo ak sa materiál alebo technológia stal na trhu nedostupným (prestal
       sa vyrábať alebo dodávať na slovenský trh), alebo ak to vyplýva z rozhodnutí alebo
       vyjadrení príslušných orgánov verejnej správy (napr. stavebný úrad). Primerane podľa
       tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materiálov alebo technológií požaduje Objednávateľ.

7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci kontrolných dní umožní vstup na stavbu a stavenisko
       poslancom Zastupiteľstva ŽSK v prípade, ak o to požiadajú. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že
       v rámci kontrolných dní umožní vstup na stavbu a stavenisko aj ďalším osobám, ktoré na
       kontrolný deň prizve Objednávateľ (napr. projektant, zástupca správcu, právni
       zástupcovia). Za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v spojitosti so zákonom č.
       124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „BOZP“) osôb vstupujúcich na
       stavbu a stavenisko v zmysle tohto ustanovenia nesie zodpovednosť Zhotoviteľ.

7.11 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomocí na tretiu
       osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie
       delegovania bude vykonané v písomnej forme a nadobudne účinnosť po doručení
       Zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo
       podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok,
       ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám.

7.12 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie BOZP, požiarnej ochrany
       a ochrany životného prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho
       subdodávateľa na stavenisku. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci
       a zamestnanci jeho subdodávateľa absolvovali predpísané školenia alebo mali príslušné
       atesty a osvedčenia. Taktiež sa Zhotoviteľ zaväzuje vybaviť svojich zamestnancov
       zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnými pomôckami. Zhotoviteľ bude
       v prípade nehody, alebo pracovného úrazu postupovať v súlade so všeobecne záväznými
       predpismi a zákonmi, zároveň okamžite upovedomí zodpovedného zamestnanca
       Objednávateľa na stavbe:

       - o pracovných úrazoch,
       - o škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku,
       - o škodách na životnom prostredí,
       - o požiaroch.

7.13 V prípade, ak Objednávateľovi vyplynie povinnosť podľa § 3 ods. 3 písm. a) alebo b)
       nariadenia vlády 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
       požiadavkách na stavenisko (ďalej len „nariadenie“), sa zmluvné strany dohodli, že pred
       realizáciou predmetu tejto zmluvy Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora projektovej
       dokumentácie, ktorý bude plniť povinnosti vyplývajúce z § 5 nariadenia a koordinátora
       bezpečnosti, ktorý bude plniť povinnosti vyplývajúce z § 6 nariadenia. V prípade
       porušenia povinností vyplývajúcich z tohto odseku a citovaných ustanovení nariadenia
       a vzniku škody v príčinnej súvislosti s ich porušením zodpovedá za škodu Zhotoviteľ

                                                                                                               12

7.14 Objednávateľ, resp. technický dohľad Objednávateľa je oprávnený dať zamestnancom
       Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je
       dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, životy, alebo zdravie
       zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vážne škody.

7.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa jeho pracovníci ani iné osoby s jeho vedomím nebudú
       pohybovať, resp. zdržiavať na pracovisku (stavenisku) z dôvodov, ktoré nesúvisia
       s výkonom prác podľa tejto zmluvy, bez vedomia a súhlasu Objednávateľa. Objednávateľ
       nezodpovedá za škody spôsobené Zhotoviteľovi, neoprávneným zdržiavaním
       zamestnancov Zhotoviteľa mimo určených priestorov.

7.16 Zhotoviteľ zodpovedá za škody na cudzom majetku, ktoré vzniknú z jeho činnosti a tieto
       odstráni na vlastné náklady. V prípade, ak škodu podľa predchádzajúcej vety spôsobí
       tretia osoba/subdodávateľ, za túto škodu zodpovedá Zhotoviteľ ako keby ju spôsobil sám.
       Bez odstránenia takto vzniknutých škôd Objednávateľ neuhradí konečnú faktúru
       Zhotoviteľovi. Prípadné časové lehoty na odstránenie takýchto škôd sa dohodnú
       v procese odovzdávania a preberania Diela.

7.17 Zhotoviteľ je povinný stavbu označiť v zmysle stavebného zákona. Zhotoviteľ je
       povinný stavenisko – pracovisko vhodne zabezpečiť, je povinný udržiavať na stavenisku
       – pracovisku poriadok a čistotu, ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho
       prác. Zhotoviteľ je povinný svoje pracovisko zabezpečiť tak, aby neohrozoval
       bezpečnosť na iných pracoviskách.

7.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi SK vyhlásenie o parametroch
       a prislúchajúce doklady použitých stavebných výrobkov pred ich zabudovaním v zmysle
       zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

7.19 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú
       súčinnosť pri riešení konkrétnych otázok a problémov, ktoré vzniknú počas vykonávania
       Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny za Dielo. Zhotoviteľ je
       povinný upozorniť Objednávateľa na možnosť realizácie jednoduchších a finančne menej
       náročných riešení ako predpokladá táto zmluva. Objednávateľ nie je povinný predmetné
       pripomienky Zhotoviteľa počas realizácie Diela akceptovať.

7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase
       jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného
       Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o
       stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, budú spĺňať kritériá a štandard
       požadovaný Objednávateľom a budú v súlade so všeobecne záväznými predpismi
       a normami platnými v SR.

7.21 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa kontrolných dní určených Objednávateľom
       prostredníctvom na to oprávnených osôb v zmysle tejto zmluvy alebo na základe
       písomného poverenia Objednávateľa.

7.22 Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa poskytne Objednávateľovi potrebné vysvetlenie
       všetkých otázok spojených s vykonávaním Diela.

7.23 Zhotoviteľ poverí výkonom funkcie stavbyvedúceho osobu, ktorá má príslušné
       oprávnenie a meno tejto osoby je povinný oznámiť Objednávateľovi pri odovzdaní

                                                                                                               13

       a prevzatí staveniska, ak identifikácia tejto zodpovednej osoby nebola Zhotoviteľom
       oznámená už v procese verejného obstarávania.

7.24 Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú
       potrebné pre riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky podľa príslušných
       právnych predpisov a technických noriem. Organizovanie, vybavovanie a úhradu
       funkčných skúšok zabezpečí Zhotoviteľ.

7.25 Zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania

     7.25.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania tejto Zmluvy:

       a) nie je vedený v Zozname Národného inšpektorátu práce fyzických osôb a
            právnických osôb (ďalej len „Zoznam“), ktoré porušili zákaz nelegálneho
            zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom
            zamestnávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 82/2005 Z. z.“),

       b) neporušil zákaz nelegálnej práce ani nelegálneho zamestnávania ako je definovaný v
            zmysle Zákona č. 82/2005 Z. z.,

       c) nespolupracuje ani nebude spolupracovať so subjektmi zapísanými v Zozname, alebo
            subjektmi o ktorých ma vedomosť, že porušujú zákaz nelegálnej práce alebo
            nelegálneho zamestnávania,

       d) nebola mu vrátane subdodávateľov, ktorí dodávajú pre Zhotoviteľa prácu, tovar
            alebo poskytujú služby, uložená povinnosť zaplatiť na základe vykonateľného
            rozhodnutia pokutu za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania alebo dodatočné
            platby podľa § 7a ods. 1 písm. a) a c) Zákona č. 82/2005 Z. z..

     7.25.2 Ak sa preukáže akékoľvek vyhlásenie Zhotoviteľa uvedené v bode 7.25.1. tohto
              článku zmluvy ako nepravdivé alebo nastanú skutočnosti uvedené v bode 7.25.1
              tohto článku zmluvy, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.

7.26 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie stavebných prác bude poistený:

    a) pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia Diela alebo iných škôd na Diele
         (stavebno-montážne poistenie) s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny za
         Dielo, a

    b) pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám prevádzkovou
         činnosťou/pri výkone podnikania s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny
         za Dielo.

        Náklady na poistenie sú zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotoviteľ je povinný
        preukázať Objednávateľovi uzatvorenie poistnej zmluvy na Dielo (konkrétnu stavbu)
        pri prevzatí staveniska a kedykoľvek počas trvania zmluvy na požiadanie
        Objednávateľa preukázať jej platnosť a účinnosť.

7.27 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady oboznámiť sa s existujúcimi inžinierskymi
       sieťami a zabezpečiť ich vytýčenie pred začiatkom stavebných prác a zabezpečiť ich
       ochranu.

                                                                                                               14

7.28 Zhotoviteľ a každý jeho subdodávateľ sa zaväzuje, že umožní výkon finančnej

kontroly/auditu/overovania, poskytne všetku potrebnú súčinnosť pri výkone finančnej

kontroly/auditu/overovania a vytvorí podmienky na výkon finančnej kontroly a auditu

alebo overovania v zmysle príslušných právnych predpisov na to oprávneným osobám,

najmä (ale nielen): Útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja,

Najvyššiemu kontrolnému úradu SR, Úradu verejného obstarávania, vládnym

audítorom/orgánom auditu,   povereným zamestnancom Objednávateľa,

Protimonopolnému úradu SR.

7.29 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie Diela zabezpečiť čiastočnú prevádzkyschopnosť
       cesty, na ktorej sa realizujú stavebné práce Diela vo zvolenom časovom intervale, a za
       tým účelom Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť osadenia a údržbu zvislého dopravného
       značenia čiastočnej uzávierky počas realizácie stavebných prác na dotknutej ceste.

7.30 Technický dohľad Objednávateľa môže kedykoľvek požiadať Zhotoviteľa, aby
       bezodkladne odvolal subdodávateľa, ktorý nevykonáva prácu na Diele kvalitne.
       Odvolaný subdodávateľ bude Zhotoviteľom čo najskôr nahradený iným subdodávateľom
       v súlade s čl. VI. tejto zmluvy. Odvolaním subdodávateľa nebudú zmenené termíny
       dokončenia Diela ani zmluvná cena.

7.31 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v čo v najväčšej možnej miery využije pri svojej činnosti na
       diele zelený aspekt. Počas realizácie diela vynaloží Zhotoviteľ maximálne úsilie a vykoná
       také opatrenia, aby počas výstavby boli eliminované účinky hluku a vibrácií vhodným
       technickým a technologickým postupom realizácie prác. V snahe o zamedzenie
       nadmernej prašnosti a znečistenia okolia vplyvom nákladnej staveniskovej dopravy bude
       Zhotoviteľ prístupové a staveniskové komunikácie udržiavať v bezprašnom stave a
       používať postrekovacie vozidlá. Zhotoviteľ je povinný v rámci diela zabudovať a využiť
       materiály s certifikátom zhody materiálu s odkazom na dlhodobú udržateľnosť.
       Zhotoviteľ bude v max. možnej miere optimalizovať využitie dopravy materiálov a
       uprednostňovať dovoz materiálov zo zdrojov v blízkosti stavby, aby boli minimalizované
       náklady na palivo a emisie. Objednávateľ bude považovať vyššie vymedzené záväzky
       Zhotoviteľa za splnené, pokiaľ Zhotoviteľ preukáže, že aspoň v 70 % prípadov, kedy
       mohol uplatňovať zelený aspekt pri svojej činnosti, to tak aj reálne vykonal. Preukázanie
       Zhotoviteľa splnenie záväzku podľa predošlej vety tohto odseku sa bude vykonávať na
       základe zápisov v stavebnom denníku, ktorý bude verifikovať Objednávateľ.

                                                   Čl. VIII.
                                        Sankcie a zmluvné pokuty

8.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s prevzatím staveniska a/alebo začatím vykonávania
      diela oproti termínom uvedeným v Čl. III. bode 3.2 tejto zmluvy má Objednávateľ právo
      uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu do výšky 100 € za každý deň
      omeškania.

8.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym vykonaním a odovzdaním Diela je
      Objednávateľ oprávnený žiadať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty do výšky 0,10
      % z ceny Diela s DPH za každý aj začatý deň omeškania.

                            15

8.3 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením harmonogramu prác v zmysle Čl. III. bod 3.3
      tejto zmluvy alebo s odstránením a likvidáciou staveniska, úpravou terénu staveniska do
      pôvodného stavu oproti termínu uvedenému v Čl. III. bod 3.13 tejto zmluvy má
      Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu do výšky 100 €
      za každý deň omeškania.

8.4 Ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou oprávnenej faktúry, môže si
       Zhotoviteľ uplatniť voči Objednávateľovi zaplatenie zákonných úrokov z omeškania.

8.5 Ak Zhotoviteľ nevykoná Dielo v termíne podľa zmluvy alebo nezačne alebo preruší
       vykonávanie predmetu tejto zmluvy bez vzájomnej dohody s Objednávateľom, je
       Objednávateľ oprávnený požadovať uhradenie nákladov a škôd, ktoré mu tak
       preukázateľne vznikli.

8.6 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením prípadných nedorobkov v zmysle Čl. IX.
       bod 9.2 tejto zmluvy v dohodnutých termínoch, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť
       Objednávateľovi za každý nedorobok a každý deň omeškania zmluvnú pokutu do výšky
       100 €.Objednávateľ má právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu do
       výšky 100 € za každý deň neposkytnutia súčinnosti v súvislosti s reklamáciou vád Diela
       podľa Čl. IX. bod 9.3 a bod 9.4 tejto zmluvy.

8.7 V prípade omeškania Zhotoviteľa so začatím odstraňovania vád Diela v lehote uvedenej
       v Čl. IX. bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú
       pokutu do výšky 0,10 % z ceny Diela s DPH za každú vadu a každý deň omeškania.

8.8 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád Diela v lehote uvedenej v Čl. IX.
       bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu
       do výšky 100 € za každú vadu a každý deň omeškania.

8.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú
       pokutu v zmysle tohto článku a to na základe písomnej výzvy Objednávateľa, ktorá bude
       obsahovať variabilný symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie. V prípade ak
       Zhotoviteľ zmluvnú pokutu nezaplatí dobrovoľne, zmluvné strany sa dohodli, že
       Objednávateľ je oprávnený svoju splatnú pohľadávku titulom zmluvnej pokuty
       jednostranne započítať voči akejkoľvek splatnej pohľadávke Zhotoviteľa.

8.10 Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia záväzku
       zabezpečeného zmluvnou pokutou.

8.11 Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody
       spôsobenej Zhotoviteľom vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

8.12 V prípade, ak sa právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR preukáže, že sa
       Zhotoviteľ pri získaní zákazky dopustil kolúzneho správania alebo v prípade, ak
       Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým
       narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi
       zmluvnú pokutu vo výške 100 % z ceny Diela s DPH. Týmto ustanovením nie je
       dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu tým spôsobenej škody v plnej výške.

                                                                                                               16

                                                    Čl. IX.
                                     Zodpovednosť za vady, záruka

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že Dielo bude vykonané podľa podmienok
       dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté
       v tejto zmluve, určené v technickej dokumentácií (ak bola predložená) a v platných
       právnych a technických predpisoch. Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané Dielo,
       ktoré má vady. Dielo má vady, ak bolo vykonané v rozpore s odsúhlaseným
       technologickým postupom prác, právnymi predpismi a technickými normami platnými
       v SR alebo s dohodou zmluvných strán, prípadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané
       všetky dohodnuté práce, prípadne neboli odovzdané dokumenty podľa Čl. III. bodu 3.8
       tejto zmluvy.

9.2 V prípade zistenia nedorobkov bude spísaný ich zoznam s uvedením dohodnutých
       termínov odstránenia. V prípade, že nedorobky budú drobného charakteru a nebudú
       brániť riadnemu užívaniu Diela, môže Objednávateľ prevziať vykonané Dielo s určením
       termínu odstránenia nedorobkov. Po ich odstránení bude spísaný zápis rozhodujúci pre
       určenie začiatku záručnej doby na Dielo.

9.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad výskytu vád Diela počas záručnej doby (bod 9.5)
       má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť takéto vady Diela
       na svoje náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním oprávnených vád Diela
       do 24 hodín po uplatnení reklamácie Objednávateľom a vady odstrániť bez zbytočného
       odkladu, najneskôr do troch dní od doručenia reklamácie od Objednávateľa, ak sa
       s Objednávateľom písomne nedohodne inak.

9.4 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady v požadovanom termíne, ak ich neodstráni správne,
       prípadne ich nezačne odstraňovať v dohodnutom termíne alebo je vzhľadom ku všetkým
       okolnostiam zrejmé, že vady v požadovanom termíne neodstráni, Objednávateľ je
       oprávnený požadovať zľavu z ceny Diela alebo odstrániť ich sám alebo dať ich odstrániť
       treťou osobou, a to na náklady Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje a je
       povinný takto vynaložené náklady Objednávateľovi nahradiť. Náhrada takto vzniknutých
       nákladov môže byť vykonaná nasledovne:
        a.) započítaním zadržaných 10 % z ceny Diela podľa Čl. V. bodu 5.7 zmluvy, pokiaľ
             táto suma nebola Objednávateľom zaplatená, alebo
        b.) vystavením faktúry so splatnosťou 10 dní odo dňa doručenia Zhotoviteľovi.

9.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela v záručnej dobe, ktorá je 60 mesiacov. Záručná
       doba na vodorovné dopravné značenie je 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť
       dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Zhotoviteľ nezodpovedá za
       vady spôsobené chybným zaobchádzaním s Dielom po jeho prevzatí. Zhotoviteľ takisto
       nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím stavebných materiálov a vecí
       poskytnutých Objednávateľom, na nevhodnosť ktorých Objednávateľa upozornil, ale ten
       na ich použití písomne trval, alebo ak Zhotoviteľ ani pri maximálnej starostlivosti
       nemohol zistiť ich nevhodnosť.

9.6 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo užívať pre jeho
       vady alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri ich odstraňovaní
       došlo k výmene jednotlivých častí za nové, platí, že pre nové časti Diela začína plynúť
       nová záručná doba 60 mesiacov a na vodorovné dopravné značenie 12 mesiacov odo
       dňa nasledujúceho po podpísaní protokolu o odstránení vady alebo nedorobku.

                                                                                                               17

             Čl. X.
        Zmena zmluvy

10.1 K zmene tejto zmluvy vo forme dodatku počas jej trvania bez nového verejného
        obstarávania môže dôjsť na základe písomného dodatku odsúhlaseného zmluvnými
        stranami:

10.1.1  zo zákonných dôvodov vymedzených v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. a za
10.1.2  dodržania podmienok ustanovených zákonom č. 343/2015 Z. z.,
        alebo zo zmluvných dôvodov, ktoré sú v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona
        č. 343/2015 Z. z. vymedzené v tejto zmluve a za dodržania podmienok
        ustanovených zákonom č. 343/2015 Z. z.

10.2 Zákonné dôvody na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú vymedzené v § 18 zákona č.
        343/2015 Z. z. ako:

10.2.1 dôvod podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo
          deminimis vo vzťahu k naviac prácam alebo doplňujúcim stavebným prácam)

10.2.2 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. doplňujúce
          stavebné práce)

10.2.3 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv.
          nepredvídateľné okolnosti)

10.2.4 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. d) bod 2. zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. zmena
          dodávateľa na základe právneho nástupníctva)

10.2.5 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. iná nepodstatná
          zmena).

10.3. Zmluvné dôvody na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú:

10.3.1 zmena materiálov alebo technológií za podmienok stanovených v článku VII.
          bod 7.9 tejto zmluvy;

10.3.2 zúženie rozsahu Diela o tzv. menej práce alebo dodávky;

10.3.3 zmena termínu vykonania Diela, ak:

a) sa počas realizácie stavby vyskytnú také stavebné práce alebo dodávky, ktoré sú
nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, a súčasne ich objektívne
nie je možné riadne ukončiť, odovzdať a prevziať v termíne na vykonania Diela podľa
tejto zmluvy, alebo

b) dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy objektívne
nedovoľujú klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné), alebo iné
objektívne preukázateľné skutočnosti, ktoré vznikli alebo boli zistené až v čase
realizácie Diela, alebo

c) dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy objektívne
nedovoľujú iné nepredvídateľné okolnosti (napr. požiar, výbuch, úder blesku, pád

                                                                18

          stromov, stožiarov a iných predmetov, povodeň, záplava, víchrica, krupobitie, iná
          živelná pohroma alebo havária) alebo iné prevádzkové okolnosti.

          Za týmto účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje, že písomne oznámi Objednávateľovi nutnosť
          predĺženia termínov na vykonanie Diela bez zbytočného odkladu, odkedy sa o nich
          dozvie spolu s písomných zdôvodnením.

10.4 Ak počas realizácie Diela vznikne potreba vykonať také stavebné práce alebo dodávky,
       ktoré nie sú zahrnuté v Prílohe č. 1 tejto zmluvy čo do množstva alebo druhu, ale ktoré
       sú nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný
       tieto práce oceniť a v písomnej forme predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie ešte
       pred ich realizáciou. Pri ocenení naviac prác a doplňujúcich prác postupuje Zhotoviteľ
       nasledovne:

        a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z
        rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy,

        b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží Zhotoviteľ v prílohe
        kalkuláciu ceny.

        Potreba vykonania takýchto prác nie je sama o sebe dôvodom na to, aby Zhotoviteľ
        jednostranne prerušil vykonávanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu počas doby,
        kým sa dosiahne vzájomná dohoda o rozsahu a cene týchto prác. Rozsah a cena takýchto
        prác bude riešená postupom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. a tejto zmluvy.

10.5 Na zmenu v osobách štatutárnych orgánov zmluvných strán alebo na zmenu v osobách
        oprávnených jednať za zmluvné strany v zmluvných alebo v realizačných veciach nie je
        potrebné uzavretie písomného dodatku k zmluve. Na takúto zmenu postačuje, ak
        dotknutá zmluvná strana tieto skutočnosti písomne oznámi druhej zmluvnej strane.
        V prípade, ak ide o zmenu v osobe stavbyvedúceho Zhotoviteľa, postupuje sa podľa čl.
        VI. bod 6.7 tejto zmluvy.

                                                  Článok XI.
                                           Osobitné ustanovenia

11.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle
        zmluvných strán a tieto ich ani nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, živelné
        pohromy a pod.

11.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť
        odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu,
        cene a času plnenia. Ak nedôjde k takejto dohode, má zmluvná strana, ktorá sa
        oprávnene odvoláva na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia
        nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

                                                    Čl. XII.
                                          Odstúpenie od zmluvy

12.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, najmä ak:

                                                                                                               19

       a) Zhotoviteľ podstatne poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy,

       b) sa jedná o taxatívne dôvody uvedené v tejto zmluve,

       c) Zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy iným než
          podstatným spôsobom a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej primeranej
          lehote na nápravu,

       d) Zhotoviteľ stratil spôsobilosť vyžadovanú zákonom č. 343/2015 Z. z. alebo stratil iné
          právne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,

       e) v rámci kontroly verejného obstarávania zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva,
          bolo konštatované porušenie zákona,

       f) voči Zhotoviteľovi bude vydaný akýkoľvek rozsudok, rozhodcovský rozsudok alebo
          akékoľvek iné rozhodnutie, ktoré je podľa názoru Objednávateľa podstatné v kontexte
          záväzkov Zhotoviteľa podľa zmluvy, tak, že môže nastať hrozba neplnenia povinností
          podľa zmluvy riadne a včas,

       g) na majetok Zhotoviteľa je vyhlásený konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené
          pre nedostatok majetku alebo je Zhotoviteľovi povolená reštrukturalizácia alebo
          Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, preruší alebo iným spôsobom skončí svoju
          podnikateľskú činnosť,

       h) u Zhotoviteľa prebehla zmena kontroly, organizačná zmena, zmena právnej formy,
          zmena štatutárnych orgánov, predaj podniku alebo jeho časti, a tieto zmeny nie sú pre
          Objednávateľa konajúc rozumne a odôvodnene akceptovateľné alebo nie sú súladné
          so zákonom č. 343/2015 Z. z.,

       i) právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR bolo konštatované, že
          Zhotoviteľ sa pri získaní zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, dopustil kolúzneho
          správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil
          výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž,

       j) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa § 19 zákona č. 343/2015
          Z. z.,

       k) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa ustanovení zákona č.
          315/2016 Z. z.

12.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj z ďalších zákonných alebo
       zmluvných dôvodov než uvedených v bode 12.1 tohto článku.

12.3 Zhotoviteľ podstatne porušuje túto zmluvu aj v prípadoch, ak:

       a) je v omeškaním s plnením termínov podľa Čl. III. bodu 3.2 tejto zmluvy,

       b) bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na
            strane Objednávateľa,

       c) nepredloží Objednávateľovi na odsúhlasenie harmonogram prác pri prevzatí
            staveniska podľa Čl. III. bodu 3.3 tejto zmluvy alebo nepredloží Objednávateľovi na
            odsúhlasenie aktualizovaný harmonogram prác v lehote podľa Čl. III. bodu 3.4 tejto
            zmluvy,

       d) bez náležitého zdôvodnenia neplní harmonogram prác,

       e) poruší akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z Čl. VI. tejto zmluvy,

                                                                                                               20

       f) poruší povinnosť vyplývajúcu z Čl. VII. bodu 7.25 tejto zmluvy,

       g) poruší povinnosť vyplývajúcu z Čl. VII. bodu 7.26 tejto zmluvy,

       h) neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu
            zmluvy určeným technologickým postupom prác, STN a všeobecne záväznými
            právnymi predpismi a touto zmluvou, a napriek písomnému upozorneniu
            Objednávateľa nevykoná nápravu v určenej lehote,

       i) napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa o vadách plnenia (zápisom
            v stavebnom denníku alebo iným vhodným spôsobom) pokračuje v plnení s vadami
            alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote mu určenej na odstránenie vady
            túto neodstránil. V rozsahu vád plnenia nie je Objednávateľ povinný vykonať úhradu
            platby a až do ich odstránenia nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej
            čiastky stanoví Objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vád plnenia v súlade
            s cenovou ponukou, ktorá je súčasťou tejto zmluvy.

12.4 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ak:

             a) Objednávateľ bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené
                 z dôvodu na strane Zhotoviteľa,

             b) Objednávateľ je v omeškaní s platením ceny za Dielo o viac ako 60 dní,
             c) Objednávateľ bezdôvodne neprevezme riadne ukončené Dielo pripravené na

                 odovzdanie,
             d) z iných zákonných alebo zmluvných dôvodov.

                                                   Čl. XIII.
                                          Záverečné ustanovenia

13.1 Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami.
        Zhotoviteľ sa bude riadiť tiež písomnými pokynmi Objednávateľa, zapísanými
        v stavebnom denníku a písomnými dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných
        strán v príslušnom predstihu.

13.2 Ostatné skutočnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budú spravovať
        príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, prípadne
        ďalšími právnymi predpismi, najmä: stavebným zákonom, zákonom o životnom
        prostredí, zákonnými normami o bezpečnosti práce a technických zariadení pri
        stavebných prácach a ďalšími právnymi predpismi záväznými na území Slovenskej
        republiky, najmä zákonom č. 343/2015 Z. z. a zákonom č. 315/2016 Z. z., s čím obe
        zmluvné strany bez výhrad súhlasia.

13.3 V prípade, kedy táto zmluva alebo zákon zakotvuje povinnosť doručovať písomnosť
        druhej strane, doručuje sa písomnosť v listinnej podobe na adresy uvedené v záhlaví
        tejto zmluvy alebo aktualizované adresy podľa písomných oznámení alebo výpisov
        z verejne prístupných evidencií (výpis z obchodného registra a pod.) ako doporučená
        zásielka.

        Listinná zásielka sa považuje za doručenú v deň jej prevzatia adresátom. Listinná
        zásielka sa považuje za doručenú aj dňom, kedy ju adresát odmietol prevziať alebo
        dňom uplynutia úložnej lehoty na pošte, prípadne dňom, ktorý bude označený na

                                                                                                               21

        zásielke ako deň neúspešného doručenia z dôvodu „Adresát neznámy“, a to aj v prípade,
        ak sa adresát o tom nedozvie.

        Týmto ustanovením nie sú dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umožňujú
        zmluvným stranám spolu komunikovať elektronicky e-mailom alebo zápisom
        v stavebnom denníku.

13.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nesmie bez vopred daného písomného súhlasu
        Objednávateľa postúpiť pohľadávku, ktorá vznikne na základe tejto zmluvy alebo
        v súvislosti s touto zmluvou tretej osobe. Táto dohoda o zákaze postúpenia pohľadávky
        tvorí prekážku pre postúpenie pohľadávky v zmysle ustanovenia § 525 ods. 2
        Občianskeho zákonníka v platnom znení.

13.5 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho vopred daného písomného súhlasu
        Objednávateľa zriadiť v prospech tretej osoby záložné právo alebo inú ťarchu
        k pohľadávke, ktorá mu vznikne na základe tejto zmluvy, a rovnako nesmie predať,
        zaťažiť, ani iným spôsobom nakladať bez predchádzajúceho písomného súhlasu
        Objednávateľa s pohľadávkou vzniknutou na základe tejto zmluvy. V prípade porušenia
        povinnosti stanovenej týmto bodom, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi
        zmluvnú pokutu vo výške 20% z celkovej hodnoty pohľadávky, na ktorú Zhotoviteľ bez
        súhlasu Objednávateľa a v rozpore s týmto bodom zriadil záložné právo alebo inú
        ťarchu.

13.6 Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné,
        nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné.
        Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné, resp. neúčinné
        ustanovenie novým ustanovením platným, resp. účinným, ktoré najlepšie zodpovedá
        pôvodne zamýšľanému ekonomickému účelu ustanovenia neplatného, resp.
        neúčinného. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych
        predpisov Slovenskej republiky.

13.7 Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za
        zvlášť nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po
        vzájomnom uvážení. Rovnako tak prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti,
        ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto zmluvy. Zmluvu si riadne
        premysleli, celý jej text prečítali a pochopili a na znak súhlasu s jej obsahom ju
        vlastnoručne podpisujú.

13.8 Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, Objednávateľ obdrží jedno
        vyhotovenie a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie zmluvy. Táto zmluva nadobudne platnosť
        dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobudne účinnosť dňom
        nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Slovenskej republiky.

Príloha č. 1: Cenová ponuka
Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch

                                                                                                               22

V Žiline, dňa______________________  V Žiline, dňa______________________

Za Objednávateľa:                    Za Zhotoviteľa:
                                     Združenie Trebostovo
___________________________          Vedúci člen Združenia VÁHOSTAV, a.s.
Ing. Juraj Lazúr
generálny riaditeľ SC ŽSK            ____________________________
                                     JUDr. Jiří Skuhra
                                     predseda predstavenstva

                                     --------------------------------------------
                                     Ing. Richard Púček
                                     člen predstavenstva
                                     Člen Združenia VHS-Asfalty, s.r.o.

                                     ____________________________
                                     Ing. Mojmír Štefanec
                                     konateľ

                                     --------------------------------------------
                                     Ing. Sven Mitana
                                     konateľ

                                     23

Príloha č. 1: Cenová ponuka
                                                                                                               24

Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch

Názov subdodávateľa IČO  Predmet subdodávky              Podiel subdodávky
                         (Stavebný objekt a popis prác)  k hodnote Diela
                                                         vyjadrený sumou bez
                                                         DPH
                                                         0

Názov subdodávateľa      Osoba oprávnená konať za subdodávateľa
                         (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)

V...................................Dátum:...................................
 Za Zhotoviteľa:
 Združenie Trebostovo
 Vedúci člen Združenia VÁHOSTAV, a.s.

 ____________________________
 JUDr. Jiří Skuhra
 predseda predstavenstva

 --------------------------------------------
 Ing. Richard Púček
 člen predstavenstva
 Člen Združenia VHS-Asfalty, s.r.o.

 ___________________________
 Ing. Mojmír Štefanec
 konateľ

 --------------------------------------------
 Ing. Sven Mitana
 konateľ

                                                                                                               25