Zmluvač. ZM/2014/0073zverejnené 7. 3. 2014Suma uvedená
Zdroje:Centrálny register zmlúv stav z exportu 7. 3. 2014
Zmluva nie je platba. Suma neznamená, že sa celá vyplatila, a register neuvádza, ktorá strana platí.
Prílohy sú uložené v Centrálnom registri zmlúv, odkazy vedú priamo tam.
Záznam v Centrálnom registri zmlúv · ID 1289226 · posledná zmena v registri 7. 3. 2014, 12:44
| Denný export registra | Zmena v registri | Suma v tom čase | Príloh |
|---|---|---|---|
| 7. 3. 2014 | 7. 3. 2014, 12:44 | 214 800,00 € | 1 |
Každý riadok je deň, keď sa záznam objavil v dennom exporte registra (nový alebo zmenený). Kódy z exportu, ktorých význam register nedokumentuje: stav 2, typ 1.
Zmena sa zverejní až po kontrole redaktorom. Bez odkazu na zdroj ju nemôžeme prijať.
Dodávateľom je združenie (skupina dodávateľov), ktoré register uvádza len názvom. Členov s IČO preberáme z výsledku verejného obstarávania alebo z textu zmluvy. Suma zmluvy je za celé združenie, podiel jednotlivých členov z otvorených dát nepoznáme.
Ako sme členov určili: rovnako pomenované združenie toho istého objednávateľa, spárované s Vestníkom verejného obstarávania pri inej zmluve. Ak je to omyl, nahláste nám ho.
Štatutárny orgán objednávateľa a dodávateľa platný 7. 3. 2014 podľa Registra právnických osôb. Zmluvu mohol podpísať aj niekto iný na základe plnej moci; kto ju naozaj podpísal, je v texte zmluvy.
Strojovo vytiahnutý z PDF v registri, môže obsahovať chyby. Rodné čísla, dátumy narodenia a čísla dokladov sú vynechané. Záväzné je PDF v registri. Hľadať v textoch zmlúv
Príloha je naskenovaný obrázok, text sme prečítali strojovo (OCR). Môžu v ňom byť chybne prečítané písmená a čísla.
U Zmluva na vypracovanie štúdie realizovateľnosti pre stavbu: Rýchlostná cesta R7 Bratislava Prievoz — Nové Zámky Číslo objednávateľa: ZM 20440013 uzatvorená podľa $ 536 a nasli. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník vznení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) Objednávateľ Obchodné meno Sidlo Právna forma Štatutárny orgán Osoby oprávnené na rokovanie - vo veciach zmluvných - vo veciach technických - vo veciach cenových Bankové spojenie Číslo účtu SWIFT IČO DIČ IČ DPH Tel./Fax Zhotoviteľ Číslo zhotoviteľa: H382 medzi zmluvnými stranami Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B predstavenstvo zastúpené: Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Viktória Chomová, podpredsedniíčka predstavenstva 35 919 001 2021937775 SK202193/775 (ďalej len „objednávateľ“) Združenie Terraprojekt a.s. + Basler8Hofmann Slovakia, s.r.o., tvorené spoločnosťami: Obchodné meno Sídlo Právna forma Štatutárny orgán Osoby oprávnené na rokovanie - vo veciach zmluvných - vo veciach technických - vo veciach cenových Bankové spojenie Čiíslo účtu SWIFT IČo DIČ IČ DPH Tel./Fax Terraprojekt, a.s. Podunajská 24, 821 06 Bratislava akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava |, oddiel: Sa, vložka č: 877/B predstavenstvo zastúpené Ing. Miloslavom Frankovským, predsedom predstavenstva 31398 570 2020330587 SK2020330587 v postavení vedúceho člena združenia a splnomocnenej osoby Obchodné meno : Basler 8 Hofmann Slovakia, s.r.o. Sídlo : Panenská 13, 811 03 Bratislava Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava |, oddiel: Sro, vložka č: 3526 1/B Štatutárny orgán : konatelia Ina. Valerián Horváth, Ing. Štefan Choma Bankové spojenie : Čislo účtu SWIFT IčČo : 35925621 IČ DPH : SK2021986494 Tel/Fax : v postavení člena združenia 1,1 2.1 2.2 3.1 (ďalej len „zhotoviteľ“) ČI.1 PREDMET ZMLUVY Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo uvedené včlánku 2 zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie diela cenu uvedenú v článku 6 zmluvy. ČčI.2 PREDMET DIELA Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vypracuje a odovzdá : Štúdiu realizovateľnosti stavby Rýchlostná cesta R7 Bratislava Prievoz — Nové Zámky v 10 vyhotoveniach v tlačenej forme a 2x v digitálnej forme na CD, resp. DVD (ďalej len „dielo“). Textovú a tabuľkovú časť diela je zhotoviteľ povinný vypracovať vo formáte doc., xis., grafickú časť vo formáte dwg., dgn., + kompletnú dokumentáciu vo formáte pdf. na formátoch A4 a jeho násobkoch. ČI. 3 ROZSAH A OBSAH PREDMETU DIELA Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu predmetu diela podľa článku 2 je uvedená v súťažných podkladoch aich prílohách objednávateľa pre verejnú súťaž vyhlásenú objednávateľom vo Vestníku verejného obstarávania č.155/2013 — 09.08.2013 pod č. 13905-MSS. Čl.4 PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi po nadobudnutí účinností tejto zmluvy nasledujúce podklady: Technická štúdia R7 Bratislava — Lučenec, úsek Bratislava — Čaka Technická štúdia R7 Bratislava Ketelec — Bratislava Prievoz- Zámer EIA Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec — Bratislava Prievoz Správa EIA Rýchlostná cesta R7 Bratislava — Dunajská Lužná Správa ElA Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná - Holice Správa EIA Rýchlostná cesta R7 Holice — Dunajská Streda Správa EIA Rýchlostná cesta R7 Dunajská Streda — Nové Zámky: Posudok na Správu o hodnotení Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná - Holice Posudok na Správu o hodnotení Rýchlostná cesta R? Holice — Dunajská Streda 4.1.10 Posudok na Správu o hodnotení Rýchlostná cesta R? Dunajská Streda — Nové Zámky — 4.,1.11 Zaverečné stanovisko EIA podľa zákona č. 24/2006 Z.z., vydané dňa 09.06.2009 Ministerstvom životného prostredia SR pod číslom 5461/07-7.3/ml, 4.1.12 Záverečné stanovisko EIA podľa zákona č. 24/2006 Z.z., vydané dňa 28.,06.2010 Ministerstvom životného prostredia SR pod číslom 4191/09-3.4/ml, 4.1.13 Záverečné stanovisko ElA podľa zákona č. 24/2006 Z.z., vydané dňa 29.01.2013 Ministerstvom životného prostredia SR pod číslom 3951/12-3.4/ml, 4.1.14 Dokumentácia pre územné rozhodnutie a stavebný zámer stavby Rýchlostná cesta R7 Bratislava — Dunajská Lužná 4.1.15 Dokumentácia pre územné roznodnutie a stavebný zámer sťavby Rýchlostná cesta R7 Dunajská 42 43 44 .1 5.2 5.3 5.4 5. 5.6 od. 5.8 Lužná — Holice V priebehu vykonávania diela zhotoviteľ zvolá pracovné rokovanie podľa potreby a na základe dohody s objednávateľom (ďalej len „pracovné rokovanie“). Z pracovného rokovania zhotoviteľ vyhotovi zápis (ďalej len „zápis z pracovného rokovania“), ktorého rovnopis obdrží každá zmluvná strana a ktorý je podkladom vzmysle bodu 4.3 tohto článku. Zhotoviteľ je povinný počas pracovných rokovaní objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela v súlade s časovým harmonogramom prác. Zoznam účastníkov pracovného rokovania dohodne zhotoviteľ s objednávateľom spravidla 14 dní vopred pred jeho konaním. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie, a to najmä poskytovaním upresňujúcich alebo doplňujúcich údajov alebo nevyhnutných podkladov potrebných na vykonanie diela v súlade s touto zmluvou. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie uvedené v bode 4.3 tohto článku v lehote a spôsobom dohodnutým obldvoma zmluvnými stranami. ČI.5 TERMÍN PLNENIA DIELA Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania vdvoch vyhotoveniach v tlačenej forme do sídla objednávateľa do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Dňom doručenia diela podľa bodu 5.1 tohto článku do sídla objednávateľa sa začína preberacie konanie. Účelom preberacieho konania je zistenie skutočnosti, či dielo splňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch. Na účely tejto zmluvy dielo nesplňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve, ak má vady, ktoré sú objednávateľom zistiteľné pri vynaložení náležitej starostlivosti počas preberacieho konania, alebo nesplňa aj ďalšie požiadavky uvedené v tejto zmluve (ďalej len „zjavné vady"). Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a zhotoviteľom. V preberacom protokole deklaruje objednávateľ skutočnosť, že dielo nemá v deň podpísania preberacieho protokolu zjavné vady alebo skutočnosť uvedenú v bodeé 5.7 tohto článku. Objednávateľ sa zaväzuje podpisať preberací protokol v ľehote do jedného mesiaca odo dňa doručenia diela podľa bodu 5.1 tohto článku. Preberací protokol sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a druhý zhotoviteľ. Preberací protokol za zmluvné strany podpíšu osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických za každú zo zmluvných strán. Ak objednávateľ počas preberacieho konania zistí skutočnosť, že dielo má zjavné vady, oznámi písomne túto skutočnosť zhotoviteľovi odoslaním doporučenej zásielky adresovanej do sidla zhotoviteľa v lehote uvedenej v bode 5.4 tohto článku (ďalej len „oznámenie o zjavných vadách“). V oznámení o zjavných vadách určí objednávateľ súčasne lehotu na odstránenie zjavných vád. Odo dňa odoslania oznámenia o zjavných vadách lehota uvedená v bode 5.4 tohto článku neplynie. Odo dňa doručenia diela spolu s písomným vyhlásením zhotoviteľa, že zjavné vady uvedené v oznámení o žjavných vadách boli odstránené, do sidla objednávateľa, plynie lehota uvedená v bode 5.4 ďalej, pričom sa jej dlžka súčasne predlžuje o 14 kalendárnych dni (ďalej len „predlžené preberacie konanie“). Ak objednávateľ počas predíženého preberacieho konania zisti, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli skutočne odstránené, a dielo už nemá iné zjavné vady, zhotoviteľ vyhotovi preberací protokol a následne ho podpíšu obe zmluvné strany podľa bodu 5.4 tohto článku. Inak objednávateľ postupuje podľa ustanovení bodov 5.5 a 5.6 tohto článku za ich primeraného použitia. V pripade, ak objednávateľ v rámci preberacieho konania nezistí žiadne zjavné vady, pripadne zjavné vady boli odstránené postupom podľa tohto článku, objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa k dodaniu kompletných zmluvne dohodnutých počtov vyhotovení diela, ato ku dňu podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. 5.9 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 TA T2 7.3 Na účely tejto zmluvy sa deň podpísania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami považuje za deň odovzdania diela zhotoviteľom objednávateľovi a súčasne aj za deň prevzatia diela objednávateľom od zhotoviteľa. ČI. 6 CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY Cena diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách (ďalej len „vyhláška“) a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela. Cena diela bez DPH v EUR: 214 800,- Sadzba DPH 20% v EUR: 42 960,- Cena diela vrátane DPH v EUR: 257 760,- (slovom: dvestopäťdesiattisícsedemstošesťdesiat Eur): Cena je vytvorená špecifikáciou ceny prác ako súčet súčinov hodinových sadzieb a počtu hodin. Špecifikácia ceny prác tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako priloha č.1. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru za dielo na základe preberacieho protokolu podpisaného oboma zmluvnými stranami podľa článku 5 tejto zmluvy. Splatnosť faktúry je tridsať kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa. Zhotoviteľ vyhotovií faktúru v piísomnej forme, jej tabuľkové prílohy však súčasne predloži aj v elektronickej forme vo formáte Mierosoft Excel. Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa 874 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo zmluvy a dodatku, referenčné číslo objednávateľa, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy, číslo stavby 1533 podľa číselníka stavieb objednávateľa, fakturovanú sumu rozčieniť / príradiť podľa špecifikácie verejnej práce na VO3 2 — náklady na technické a environmentálne štúdie. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry, Na účely fakturácie sa za deň dodania diela považuje deň podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa článku 5 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorým sa mení rozsah alebo obsah diela vyplývajúci z tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy (ďalej len „naviac práče“). Podkladom na uzatvorenie tohto dodatku bude pisomný súhlas objednávateľa s naviac prácami alebo pisomná požiadavka objednávateľa na naviac práce. Cenu diela uvedenú v tomto článku je pripustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv. V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 6.7 tohto článku naviac práče budú ocenené podľa hodinových sadzieb uvedených v ponuke zhotoviteľa. V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 6.7 tohto článku a nemožnosti ocenenia naviac prác podľa bodu 6.8 tohto článku, budú tieto ocenené v režíme ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách. ČI.7 SANKCIE V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením diela v súlade s bodom 5.1 tejto zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela vrátane DPH uvedenej v bode 6.2 za každý deň omeškania. V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť odstrániť zjavné vady uvedené v oznámeni o zjavných vadách vlehote uvedenej v druhej vete bodu 5.5 tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 Eur (slovom dvadsať eur) za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá. V pripade, ak zhotoviteľ poruší akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto zmluve, inú ako povinnosť uvedenú v bode 7.1 a 7.2 tohto článku, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 30 Eur (slovom tridsať eur) za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá a to za každé takéto porušenie samostatne. 74 7.5 7.6 77 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 ,1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 97 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry podľa článku 6 zaväzuje sa objednávateľ zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % zdlžnej čiastky za každý deň omeškania. Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne zmluvnej strane porušením povinnosti vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou. O použití ktorejkoľvek zo sankcií uvedených v tomto článku majú zmluvné strany povinnosť navzájom sa bezodkladne písomne informovať. V prípade vzájomných nárokov, budú tieto nároky vzájomne započitané v súlade ustanoveniami $ 358 a nasl]. Obchodného zákonnika. ČI.8 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávani diela bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, príslušné technické normy vzťahujúce sa na dielo. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná podľa podmienok uvedených v tejto zmluve avsúťažných podkladoch,že bude mať vlastnosti určené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch a že bude bez vád. Ak pri vykonávaní diela zhotoviteľom vzniknú nejasnosti týkajúce sa vlastností diela alebo spôsobu jeho vykonávania, ktoré nemožno odstrániť výkladom tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje pri ich riešení riadiť sa príslušnými písomnými pokynmi objednávateľa, pisomnými dohodami zmluvných strán týkajúcich sa týchto nejasností a zápismi z pracovných stretnutí (bod 4.2 článku 4). Zhotoviteľ sa zaväázuje odstrániť vadu diela, ktorá sa stane zjavnou v záručnej dobe, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcom po dni, v ktorom bol preberací protokol podpísaný zmluvnými stranami podľa článku 5 tejto zmluvy, a trvá po dobu piatich rakov. Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť vadu diela zhotoviteľovi bezodkladne po jej zistení písomnou formou (ďalej len „oznámenie o vade“). V pisomnom oznámení o vade objednávateľ súčasne určí aj lehotu na odstránenie vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote štrnástich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o vade do jeho sidla, doručiť do sídla objednávateľa písomné vyhlásenie, vktorom uzná alebo neuzná nárok objednávateľa na odstránenie vady v súlade s týmto bodom. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi písomne potvrdiť skutočnosť, že vada diela bola odstránená, až po jej skutačnom odstránenií. — Č.9 ZÁNIK ZMLUVY Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinnosti obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, pisomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa. V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo zich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila. Za podstatné porušenie zmluvných povinností zhotovíteľom sa považuje aj neodstránenie zjavných vád diela uvedených v oznámení o zjavných vadách v lehote uvedenej vdruhej vete bodu 5.5 článku 5 tejto zmluvy, nesplnenie povinnosti zhotoviteľa uvedenej v bode 10.6 článku 10 tejto zmluvy alebo postúpenie akejkoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúcej z tejto zmluvy na tretiu osobu podľa bodu 12.3 článku 12 tejto zmluvy. Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia $ 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak sa preukáže, že zhotoviteľ v ponuke predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údajea. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať. Každá zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší niektorú zo svojich povinnosti podstatným spôsobom. Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať pisomnú formu. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho 5 9.8 9.9 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 112 mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená do sidla zhotoviteľa. V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 9.7 tohto článku má objednávateľ nárok, aby mu zhotoviteľ v lehote dvoch týždňov odo dňa uplynutia výpovednej lehoty odovzdal dielo doručením do jeho sídla, resp. tie časti diela, z ktorých povahy vyplýva iný spôsob dodania, týmto iným spôsobom dodania, v stave zodpovedajúcemu rozpracovaniu diela ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 9.7 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ zaplatil časť ceny diela uvedenú v článku 6 tejto zmluvy zodpovedajúcu vykonaným prácam na diela ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky primerane platia ustanovenia článku 6 tejto zmluvy. „ČI.10 OSTATNÉ USTANOVENIA Pre vstup na nehnuteľnosti vo vlastníctve tretích osôb, ktorý je potrebný na vykonanie diela, zhotoviteľ zabezpečí sich vlastníkmi poskytnutie príslušných súhlasov a uzatvorenie dohôd za podmienok uvedených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch platných a účinných v Slovenskej republike a podľa súťažných podkladov. Finančné nároky s týmto súvisiace znáša zhotoviteľ. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo, ani niektorú z jeho častí nepoužiť bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté. Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že vykonal dielo na propagáciu svojej činnosti na verejností. Musí však pritom chrániť oprávnené záujmy objednávateľa. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté. Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi všetky podklady, ktoré mu objednávateľ poskytol na vykonanie diela podľa bodu 4.1 článku 4 tejto zmluvy, v lehote dvoch týždňov odo dňa, v ktorom bola Štúdia realizovateľnosti alebo niektorá z jej časti, ktorej vykonania sa týkali, odovzdaná a prevzatá podľa článku 5 tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväázuje, že sa zúčastní všetkých rokovaní, prípadne stretnutí s verejnosťou a pod., ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplynú v rozsahu predmetu tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vlehote štrnástich dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy doporučene doručiť do sidla objednávateľa osvedčenú fotokópiu poistnej zmluvy, ktorú zhotoviteľ uzatvoril pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou pri plnení predmetu tejto zmluvy (ďalej len „poistná zmluva“) na poistnú sumu 125 000,- €. EUR (slovom jednostodvadsať päťtisíc EUR). Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu podzhotoviteľovi uvedenému v zozname podzhotoviteľov predloženom v ponuke v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto zmluvy, pokiaľ objednávateľ pisomne nepožiadal o zmenu podzhotoviíteľa uvedeného v predmetnom zozname. V prípade zmeny podzhotoviteľa počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť podzhotoviteľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Súhlas objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa. Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu (podzhotoviteľa), vybratého zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované práce konkrétnym podzhotoviteľom a pod.). V pripade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v zmyýsle ust. $ 28 ods.1 zákona Č. 25/2006 Z.z, o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov treťou osobou, zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať prostredníctvom takejto osoby. Ak nebude možné dielo vykonať prostrednictvom takejto osoby, zhotoviteľ je povinný dielo vykonať prostredníctvom osoby splňajúcej totožné podmienky týkajúce sa vzdelania a odbornej praxe, pričom sa primerane použijú ustanovenia bodu 10.8 tohto článku. ČI.11 VLASTNÍCKE PRÁVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA DIELE Nebezpečenstvo škody na diele a vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa dňom podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa článku 5 tejto zmluvy. V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy splňa náležitosti autorského diéla podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach 6 súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len , autorský zákon“), zhotoviteľ udeľuje, objednávateľovi dňom prevzatia diela v zmysle článku 5 tejto zmluvy licenciu podľa $ 40 autorského zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v $18 ods. 2 autorského zákona, tak aby dielo mohol používať na vlastnú potrebu, a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím osobám, ako podklady pre plnenie úloh objednávateľa na úseku rozvoja, výstavby a údržby pozemných komunikácií resp. výkon svojej podnikateľskej činnosti. Objednávateľ je tiež oprávnený tieto predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej správy a územnej samosprávy pre plnenie ich úloh vo všeobecnom verejnom záujme. 11.3 Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že odmena zhotoviteľa v zmysle bodu 11.2 tohto článku je zahrnutá v celom rozsahu v cene diela uvedenej v článku 6 tejto zmluvy. ČI. 12 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 12.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené vtejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonnika a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskeŕ' republike. 12.2 Zmluvu je možné meniť a doplňať len na základe číslovaných, štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán podpisaných, pisomných dodatkov. Dodatok k zmluve, ktorý predkladá zhotoviteľ musí obsahovať v preambule dôvod uzavretia tohto dodatku a v prípade zmeny ceny diela aj zdôvodnenie ceny. Dodatok k zmluve musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, vopačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedošlo. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je pri uzatváraní dodatkov povinný postupovať v súlade s $ 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršich predpisov. 12.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akškoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. 12.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ. 12.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 12.6 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje sich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom. 12.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú: č. 1 — špecifikácia ceny prác, č. 2 — harmonogram prác zhotoviteľa. 12.8 Súčasťou zmluvy sú súťažné podklady objednávateľa, ponuka zhotoviteľa a vysvetlenie súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo doplňajú ustanovenia zmluvy, v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami zmluvy prednosť a platia vysvetlenia súťažných podkladov. V Bratislave dňa V Bratislave — dňa Objednávateľ: Zhotoviteľ: Odtiačok pečiatky: Odtlačok pečiatky: Ing. Milan Gajaoš Ing. Miloslav Frankovský predseda preďstavenstva predseda predstavenstva a generálny rmaditeľ a riaditeľ Terraprojekt, a.s. Ing. Viktoria Chomová podpredsedníčka predstavenstva "se PRľoJdea L Jaupenr e BAJSUBABISPIId Bpaspold AJSAOXUBIJ ABISOJIIAJ "3U1 Hd S BU89 BUBAOLJABN % 0č Hda Hd Zô BEUBJ BUPAGLUJABN 3 00009 + 0g 09 0b 0č NILATINS ANOVWHOdNI (4 3 00008 Z 0S 08 08 0+ AÁpebiog| a 3 00000 Z 09 0č UIMISÁA 19BAOJSIZ ÁJAIBOJOBUDIY 3 0000r L S€ unysaud AyoLuzias 3 00008 £ 09 09 0Z AOJUBUNBA SBJ) BIUSPBA OUBAOJSÁA E DUBADISLUS ÁIDOdÁ RA 3 00009 0Z 0g 0č£ 0$ OcL AOJUBIJEA BIUBIOUPOL SYBUJEHBSINYHINU BISBJUBLUNYCCI 3 00009 6 OcL. OZ D+f ÁGAB]S ÁSOUNId 3 00009 1 08 0cč 0Z NAAB]S BU ÁPEIEN 3 00"00F £L 0S 08Z 0Z 0+ HSOUJSJEAOZNEBJ NIPNIS 8Id LUNYsaNd ÁyDIBOJOSBOYsISIUIZUJ 3 00009 1 0čL FA 0+ EAxBJÍOC 3 0000 S 0g 00€ 09 09 8IPaJISOJÁ SUJOAIZ 3 00"00+ 78 Áunysand e Ápelapod| 9 3 00000 F8 007 L 007 L 096 0Z ÁsaMÁA] a 3 00000 9£ J001 087 0£ Opč eABIdS BUpokaluds] v 3 00"00Z 0LZ ILSONI3LVAOZITVIY VIONLS (B uIpoU ja9od Auganjod BNA A 3 00ZL 3 00"0z 3 000 3 0009 Jsouu1g UOJ 99 BUBD U/3 BagZpes U /3 egzpes U/3 EgZpes U/3 egzZpes 6-000LPZLL :SIDYNpOJd SIDEANISELY [ "9 BUOUJ HSOUJBJEAOZNEBU BIPNIS ogid ÁuBo BIDBYLDadS ÁAUIBEZ BAON - ZOABLIA BARISIJIBHA LY E1589 BUJSOJUDÁM :EGABIS s pislojdeuaj JSUPRU 8 BAJSUBABISPSIA Bpaspejd AYSAOJUBIJ AEISONA BuUl BID0IPadxa € NSOUJIBAOZNECJI SIPNIS NSIdOISIŤ FAIUBAOIEJÚS NSOUJSIRAOZNEDI SIPNIS BIUBADYJOJ8IŤ BUDBIBAEZ HSOUJSIBACZIJEBI SÍPNIS NIdSJUOY BIUBACIBJÍS BIUSIOUPSU SUSUJEUSTUANINUJ BIUBAGIEIÁS BIUBJOUPOU GYBUJEÚBIVYHJNUU NIS BISBACYJOJBINÍ VOGÁA ÁUGDIÁR AOSOUÁA E AOPEDIEU ÁZÁJEUEB SIUBAODBJÚS IUUBBIG ILUÁJNUJICP S SEJI AOÚJABU SIUBADJOJEJÚ SBJ] ACJUBUBA SIUSSEJYNSPO JOGÁA ÁUJOJÁR AOUINYSANIÍ SIUBAODEJÍS SeJ] AGIUBIJEA ULJABU "NUBIBI BIDEXSOUĎOVAJ AOPEJAPOd AIUBSEJÚNSPO JOJÁR ÁUGOJÁR ÁUdnisa ÚSOUJSIEACZNEBI SIPNIS AOPEHYPOJ BZÁJBUB B AIUBIBÁZAJEZ Oj31p S ÁAnjuz sidpod 9M SI P £I čl L oL 6 g SUpzÁl SOBISAU UIBJBOUOLUJEL ÁAOSEJ ZI BUOIId ÁAUIEZ BAON - ZOABLId BALÍSHEJG L BjS589 BUJSOJUDÁH
Údaje z iných registrov spojené so zmluvou cez IČO strán, číslo zákazky ÚVO alebo číslo zmluvy. Kde ide len o odvodenie (napríklad faktúry tej istej dvojice v období platnosti zmluvy), je to pri údaji uvedené.
Zápis v registri partnerov verejného sektora podľa snímky registra z 22. 10. 2026. Zapisovať sa musí partner, ktorý od verejného sektora dostane jednorazovo viac ako 100 000,00 € alebo v úhrne viac ako 250 000,00 € ročne (zákon č. 315/2016 Z. z.); zákon má aj výnimky.