Zmluvač. PZ/2021/0130/0095zverejnené 7. 10. 2026Suma uvedená
Zdroje:Centrálny register zmlúv stav z exportu 7. 10. 2026
Zmluva nie je platba. Suma neznamená, že sa celá vyplatila, a register neuvádza, ktorá strana platí.
Prílohy sú uložené v Centrálnom registri zmlúv, odkazy vedú priamo tam.
Záznam v Centrálnom registri zmlúv · ID 12903786 · posledná zmena v registri 7. 10. 2026, 09:50
| Denný export registra | Zmena v registri | Suma v tom čase | Príloh |
|---|---|---|---|
| 7. 10. 2026 | 7. 10. 2026, 09:50 | 10 600 547,24 € | 1 |
Každý riadok je deň, keď sa záznam objavil v dennom exporte registra (nový alebo zmenený). Kódy z exportu, ktorých význam register nedokumentuje: stav 2, typ 1.
Zmena sa zverejní až po kontrole redaktorom. Bez odkazu na zdroj ju nemôžeme prijať.
Štatutárny orgán objednávateľa a dodávateľa platný 7. 10. 2026 podľa Registra právnických osôb. Zmluvu mohol podpísať aj niekto iný na základe plnej moci; kto ju naozaj podpísal, je v texte zmluvy.
Strojovo vytiahnutý z PDF v registri, môže obsahovať chyby. Rodné čísla, dátumy narodenia a čísla dokladov sú vynechané. Záväzné je PDF v registri. Hľadať v textoch zmlúv
NÁRODNÁ N árodná diaľničná sp o lo čn o sť , a.s 01334684'
D IA ĽN IČ N Á D ú b ra vská ce sta 14
SPOLOČNOSŤ 841 04 Bratislava
Slovenská republika
PZ/2O21/01S0/0095
PROTOKOL O PREROKOVANÍ NÁVRHU NA ZMENU Č. 95 NA ZÁKLADE NÁROKU ZHOTOVITEĽA Č.61:
VŠEOBECNÉ POLOŽKY - DODATOČNÉ NÁKLADY SÚVISIACE SO VZNIKNUTÝMI REŽIJNÝMI NÁKLADMI
ZHOTOVITEĽA NA PERSONÁL ZHOTOVITEĽA V OBDOBÍ 23.9.2022 DO 31.8.2025
vydaný v súlade s podčlánkom 3.5 a 20.1 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok (žltá kniha FIDIC,
prvé vydanie 1999) na základe Návrhu na Zmenu č.95
Stavba: DIAĽNICA D l LIETAVSKÁ LÚČKA - DUBNÁ SKALA VRÁTANE TUNELA VIŠŇOVÉ
Zhotoviteľ: Združenie „SKANSKA - VIŠŇOVÉ"
Skanska SK, a.s.
Krajná 29, 821 04 Bratislava
Číslo zmluvy: Objednávateľ č. ZM/2021/0130
Zhotoviteľ č. 10000146038/3489
Hlavný inžinier - HIS
Stavebný dozor "
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
V zmysle ustanovenia podčlánku 3.1 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok Vám predkladáme na
odsúhlasenie Návrh na Zmenu č.95, ktorý je navrhnutý v súlade s podčlápkoijl 20.1 Všeobecných a
Osobitných zmluvných podmienok.
Dátum: podpis:
Stanovisko vedúceho odboru výstavby:
Súhlasím/nesúhlasím/iné
Odôvodnenie1:
Stanovisko vedúceho odboru správy SD:
Súhlasím/nesúhlasím/iné
Odôvodnenie1:
Stanovisko vedúceho odboru cien a finančného kontrolingu stavieb:
Súhlasím/nesúhlasím/iné
Odôvodnenie1:
Vyjadrenie Objednávateľa:
Objednávateľ súhlasí s predloženým Návrhom na Zmenu č. 95, v sume celkom 10 600 547,24 Eur.
07, OKI 2026
Ing. Július M ií^ lik Ing. Fi|ip|Macháček
člen predstavenia predseda predstavenstva/a
gener^lhy riaditeľ
1 Odôvodnenie je potrebné v prípade, ak bude stanovisko nesúhlasné alebo iné.
telefón +421 2 583 11 111 bankové spojenie Zapísaný v obchodnom registri IČO 35 919 001
fax +421 2 583 11 706 Štátna pokladnica Mestský súd Bratislava III DIČ 2021937775
web www.ndsas.sk číslo účtu SK95 8180 0000 0070 0069 4593 oddiel Sa ifc DPH SK 2021937775
SWIFT SPSRSKBA vložka číslo 3518/B
”
NÁRODNÁ Národná diaľničná spoločnosť, a.s
DIAĽNIČNÁ Dúbravská cesta 14
SPOLOČNOSŤ 841 04 Bratislava
Slovenská republika
NÁVRH NA ZMENU Č.95 NA ZÁKLADE NÁROKU ZHOTOVITEĽA Č.61: VŠEOBECNÉ POLOŽKY - DODATOČNÉ
NÁKLADY SÚVISIACE SO VZNIKNUTÝMI REŽIJNÝMI NÁKLADMI ZHOTOVITEĽA NA PERSONÁL ZHOTOVITEĽA
V OBDOBÍ 23.9.2022 DO 31.8.2025
vydaný v súlade s podčlánkom 3.5 a 20.1 Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok (žltá kniha FIDIC,
prvé vydanie 1999)
Stavba: DIAĽNICA D l LIETAVSKÁ LÚČKA - DUBNÁ SKALA VRÁTANE TUNELA VIŠŇOVÉ
Zhotoviteľ: Združenie „SKANSKA - VIŠŇOVÉ"
Skanska SK, a.s.
Krajná 29, 82104 Bratislava
Číslo zmluvy: Objednávateľ č. ZM/2021/0130
Zhotoviteľ č. 10000146038/3489
Hlavný inžinier - HIS
Stavebný dozor ■
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Predkladaný Stavebnotechnickým dozorom Pndnis:
Dátum predloženia<20.08.20?6
1. Obsah zmeny:
Predmetom Návrhu na Zmenu č.95 sú dodatočné náklady Zhotoviteľa, ktoré vyplynuli z rizikovej okolnosti a
spôsobili oneskorenie výstavby a viedli k predĺženiu Lehoty výstavby. Vyčíslené náklady sú z obdobia od
23.9.2022 do 31.8.2025 v zmysle schváleného organigramu Stavebnotechnickým dozorom (ďalej len „STD").
Všetky záznamy a podklady spojené s nasadením jednotlivých pracovníkov so zohľadnením primeraných
mitigačných opatrení zo strany Zhotoviteľa, boli riadne overené STD (poklady obsahujú posúdenú mennú
prítomnosť členov PT a rozsah ich výkonu, priame mzdové náklady s odvodmi a ostatné priame náklady
súvisiace so schválenými pracovníkmi a osobné náklady na externých pracovníkov).
2. Popis projektovaného stavu
Podrobný popis vrátane odôvodnenia voči Zmluve je uvedený v podpornej dokumentácii Zhotoviteľa.
3. Dôvod Zmeny:
Zhotoviteľ v súlade s podčl. 20.1 Nároky Zhotoviteľa oznamoval STD nároky Zhotoviteľa na (a) dodatočnú
platbu a/alebo (b) predĺženie Lehoty výstavby v súlade so ZoD - viď. najmä/nie však výlučne na nárok
Zhotoviteľa č. 16, č. 18 a č. 26.
Na základe uplatňovaných nárokov Zhotoviteľa a Požiadaviek Objednávateľa, po predchádzajúcom súhlase
Objednávateľa:
STD vydal Rozhodnutie SD podľa podčl. 8.4 Predĺženie Lehoty výstavby, ktorým sa predlžuje Lehota
výstavby o 230 dní z dátumu 06.02.2024 na dátum 23.09.2024
STD vydal Rozhodnutie č. 23 o predĺžení Lehoty výstavby podľa podčl. 8.4 Predĺženie Lehoty výstavby,
ktorým sa predlžuje Lehota výstavby o 453 dní z dátumu 23.09.2024 na dátum 20.12.2025.
STD vydal Rozhodnutie č. 41 o predĺžení Lehoty výstavby podľa podčl. 8.4 Predĺženie Lehoty výstavby
o 192 dní z dátumu 20.12.2025 na dátum 30.06.2026.
STD vydal Rozhodnutie č. 49 o predĺžení Lehoty výstavby podľa podčl. 8.4 Predĺženie Lehoty výstavby
o 184 dní z dátumu 30.06.2026 na dátum 31.12.2026.
telefón +421 2 583 11 111 bankové spojenie Zapísaný v obchodnom registri IČO 35 919 001
fax +421 2 583 11 706 Štátna pokladnica Mestský súd Bratislava III DIČ 2021937775
web www ndsas sk číslo účtu SK95 8180 0000 0070 0069 4593 oddiel Sa
SWIFT: SPSRSKBA vložka číslo 3518/B DPH SK 2021937775
NÁRODNÁ Národná diaľničná spoločnosť, a.s
DIAĽNIČNÁ Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
SPOLOČNOSŤ Slovenská republika
Zhotoviteľovi vznikajú zvýšené Náklady z dôvodu oneskorenia realizácie Diela a predĺženia Lehoty výstavby,
o. i. aj dodatočné náklady súvisiace so vzniknutými režijnými nákladmi Zhotoviteľa na Personál Zhotoviteľa,
preto Zhotoviteľ, z dôvodu sprehľadnenia administrácie, predložil STD listom pod č. 618/24/DSK-ZIS zo dňa
05.03.2024 oznámenie v súlade s podčl. 20.1 Nároky Zhotoviteľa a informoval STD, že Náklady súvisiace s
predĺžením Lehoty výstavby, časť Všeobecné položky, bude administrovať ako nárok Zhotoviteľa č. 61 (ďalej
len „Nárok č. 61").
Zhotoviteľ listom pod č. 2472/25/DSK-ZIS zo dňa 19.09.2025 predložil zoznam Personálu Zhotoviteľa s
uvedením pomerného nasadenia a s tým súvisiace zvýšené osobné náklady, ktoré boli Zhotoviteľom
vynaložené počas predĺženej doby realizácie Diela. Príloha č. 1 listu preukazuje zvýšené personálne nasadenie
od 23.09.2022 do 31.08.2025 (ďalej len „Príloha č.l").
Po vzájomných jednaniach medzi STD, Objednávateľom a Zhotoviteľom, STD listom pod č. 111194/2025 zo
dňa 3.11.2025 vydáva k Prílohe č. 1 nasledovne stanovisko:
„STD súhlasí so zoznamom Personálu Zhotoviteľa v rozsahu prílohy č. 1 za podmienky, že Zhotoviteľ doloží
spôsob započítania režijných nákladov vo svojich ponukových cenách, čím preukáže, že nedochádza k
duplicitnému plneniu zo strany Objednávateľa.
Zároveň sa STD domnieva, že Zhotoviteľ môže mať časť režijných nákladov - výrobnej réžie započítaných v
rámci jednotlivých naviac prác/Zmien. Z tohto dôvodu STD žiada pri predložení cenových dopadov vyčísliť
výšku režijných nákladov výrobnej réžie, ktorá bola Zhotoviteľovi zaplatená v rozsahu Zmien a túto odčítať od
celkovej ceny nároku.
V prípade kľúčového Podzhotoviteľa/ Dodávateľa:
A d l: STD sa domnieva, že náklady na personál Podzhotoviteľa uvedené v nároku môžu byť započítané
v cenách Podzhotoviteľa. Pre vylúčenie pochybností STD žiada o doloženie dokladov preukazujúcich,
že nárok je oprávnený a náklady na personál Podzhotoviteľa uvedené v nároku nie sú započítané v
cenách Podzhotoviteľa.
Ad2: Zmluva o Dielo je uzatvorená medzi NDS / Združením „Skanska - Višňové", tzn. že STD nebude
ďalej vstupovať do posudzovania predloženého zoznamu personálu kľúčového Podzhotoviteľa/
Dodávateľa.
Ad3: V rámci predloženia konečného nároku za sledované obdobie budú predložené skutočne
vynaložené náklady Zhotoviteľa, tzn. záznamy (faktúry, zmluvy, dodatky) kt. pojednávajú o nákladoch
kľúčového Podzhotoviteľa/ Dodávateľa, s kt. ste sa ako ich zmluvný partner stotožnili."
Následne prebiehali opätovné rokovania medzi STD, Objednávateľom a Zhotoviteľom, na základe ktorých
Zhotoviteľ informuje že:
„ v zmysle súhlasu SD so zoznamom Personálu Zhotoviteľa v rozsahu Prílohy č. 1 Zhotoviteľpotvrdzuje,
že pri predložení cenových dopadov Zhotoviteľdoložíspôsob započítania režijných nákladov vo svojich
ponukových cenách, čím preukáže, že nedochádza k duplicitnému plneniu zo strany Objednávateľa.
Pre elimináciu nejasností zároveň Zhotoviteľ informuje SD, že položky vyvolávajúce možné
nedorozumenie boli zo zoznamu (Personálu Zhotoviteľa s uvedením pomerného nasadenia na
realizovaní Diela) Zhotoviteľom odstránené;
Zhotoviteľ potvrdzuje, že pri predložení cenových dopadov bude vyčíslená výška režijných nákladov
výrobnej réžie, ktorá bola Zhotoviteľovi zaplatená v rozsahu Zmien a táto bude odčítaná od celkovej
ceny nároku;
Zhotoviteľ potvrdzuje, že v prípade kľúčového Podzhotoviteľa/ Dodávateľa, náklady na personál
Podzhotoviteľa uvedené v nároku nie sú započítané v cenách Podzhotoviteľa a pre vylúčenie
pochybností Zhotoviteľ/Podzhotoviteľ doloží doklady preukazujúce, že nárok je oprávnený a náklady
na personál Podzhotoviteľa uvedené v nároku nie sú započítané v cenách Podzhotoviteľa;
telefón +421 2 583 11 111 bankové spojenie Zapísaný v obchodnom registri IČO 35 919 001
fax +421 2 583 11 706 Štátna pokladnica Mestský súd Bratislava lil ■BIČ 2021937775
web www.ndsas.sk Číslo účtu SK95 8180 0000 0070 0069 4593 oddiel Sa , ŕ ORH SK 2021937775
SWIFT: SPSRSKBA vložka číslo 3518/B
NÁRODNÁ Národná diaľničná spoločnosť, a.s
DIAĽNIČNÁ Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
SPOLOČNOSŤ Slovenská republika
Zhotoviteľ potvrdzuje, že v rámci predloženia konečného nároku za sledované obdobie, bude
predložená náležitá dokumentácia, preukazujúca skutočne vynaložené náklady kľúčového
Podzhotoviteľa/Dodávateľa, súvisiaca s oprávneným nárokom".
Na základe Stanoviska STD a po rokovaniach, Zhotoviteľ v liste č. 3042/25/DSK-ZIS zo dňa 11.11.2025 zaslal
Predloženie aktualizovaného zoznamu Personálu Zhotoviteľa počas predĺženej doby realizácie a zároveň
žiada STD o potvrdenie vecnosti predložených aktualizovaných podkladov za účelom prípravy a predkladaní
detailných podrobností a vyčíslení cenových dopadov v zmysle požiadaviek STD.
Následne STD listom č. 116840/2025 zo dňa 18.11.2025 zaslal Stanovisko STD k Predloženiu aktualizovaného
zoznamu Personálu Zhotoviteľa počas predĺženia Lehoty výstavby, a to nasledovne :
STD súhlasí s aktualizovaným zoznamom Personálu Zhotoviteľa a jeho pomerného nasadenia počas
predĺženej realizácie Diela v rozsahu prílohy č .1listu č. 3042/25/DSK-ZIS zo dňa 11.11.2025.
Pre účely prípravy detailných podrobností a vyčíslení cenových dopadov žiadame rešpektovať
požiadavky z listu STD č. 111194/2025 zo dňa 03.11.2025.
Zhotoviteľ listom č. 1015/26/DSK-ZIS zo dňa 28.04.2026 zaslal Čestné prehlásenie k Požiadavke na
poskytnutie mzdových údajov zamestnancov Zhotoviteľa.
Náklady na Personál Zhotoviteľa v rámci tohto Návrhu na Zmenu predstavujú:
dodatočné osobné náklady na pracovníkov Zhotoviteľa;
dodatočné náklady na ubytovanie pracovníkov Zhotoviteľa;
dodatočné náklady na zabezpečenie mobility personálnych kapacít Zhotoviteľa prostredníctvom
osobných motorových vozidiel;
dodatočné IT náklady zamestnancov Zhotoviteľa;
dodatočné osobné náklady na externých pracovníkov zabezpečujúcich plnenie povinností
Zhotoviteľa.
Všetky záznamy a podklady spojené s nasadením jednotlivých pracovníkov so zohľadnením primeraných
mitigačných opatrení zo strany Zhotoviteľa boli riadne predložené, overené STD-doložené poklady obsahujú
posúdenú mennú prítomnosť členov projektového tímu a rozsah ich výkonu, priame mzdové náklady s
odvodmi a ostatné priame náklady súvisiace so schválenými pracovníkmi a osobné náklady na externých
pracovníkov.
Zhotoviteľ náležíte potvrdil, že predložené vyčíslenie nezahŕňa náklady, ktoré by mohli predstavovať
duplicitné plnenie zo strany Objednávateľa.
Následne, po viacerých rokovaniach medzi STD, Objednávateľom a Zhotoviteľom, ako aj medzi štatutárnymi
zástupcami Objednávateľa a Zhotoviteľa došlo k odsúhlaseniu dodatočných nákladov súvisiacich so
vzniknutými režijnými nákladmi Zhotoviteľa na Personál Zhotoviteľa v období 23.9.2022 do 31.8.2025 a
potvrdeným príslušným Zápis č. 117 o prerokovaní a odsúhlasení jednotkovej ceny položky.
telefón +421 2 583 11 111 bankové spojenie Zapísaný v obchodnom registri IČO 35 919 001
fax +421 2 583 11 706 Štátna pokladnica Mestský súd Bratislava lil DIČ 2021937775
web www ndsas.sk číslo účtu SK95 8180 0000 0070 0069 4593 oddiel Sa Č DPH SK 2021937775
SWIFT: SPSRSKBA vložka číslo 3518/B
NÁRODNÁ Národná diaľničná spoločnosť, a.s
DIAĽNIČNÁ Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
SPOLOČNOSŤ Slovenská republika
I. Vplyv na Zmluvnú cenu
ZÁPISY O PREROKOVANÍ A ODSÚHLASENÍ JEDNOTKOVÝCH CIEN:
Zápis č. 117 o prerokovaní a odsúhlasení jednotkovej ceny položky, p. č. 45.00.00 00000001 Dodatočné náklady súvisiace so vzniknutými režijnými nákladmi Zhotoviteľa na Personál
Zhotoviteľa v období 23.9.2022 do 31.8.2025, schválený dňa 11. 08. 2026)
VŠEOBECNÉ POLOŽKY V PROCESE OBSTARÁVANIA STAVIEB:
p.č. Typ Číslo N ázov položky M .j. Jednotková M nožstvo Cena P r e d p o k la d a n é Cena po zmene R o z d ie l Rozdiel ceny €
p o lo ž k y p o lo ž k y cena pôvodné pôvodná m nožstvo bez DPH € m nožstva
bez DPH €
0,00
Všeobecná položka - Dodatočné náklady
al Nová 45.00.00 súvisiace so vzniknutými réžijnými nákladmi sub 10 600 547,24 0,00 1,00 10 600 547,24 1,00 10 600 547,24
00000001 Zhotoviteľa na Personál Zhotoviteľa v
období 23.9.2022 do 31.8.2025
S p o lu c e lk o m : 10 600 547,24
NÁRODNÁ Národná diaľničná spoločnosť, a.s
DIAĽNIČNÁ Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
SPOLOČNOSŤ Slovenská republika
NÁVRHU NA ZMENU č.95 bol vyčíslený vo výške 10 600 547,24 Eur bez DPH 254 835 881,97 €
Rekapitulácia:___________________________________________________ 2 6 1 4 1 7 798,97 €
278 702 168,77 €
Akceptovaná zmluvná hodnota - AZH (bez DPH) 302 399 390,65 €
Upravená zmluvná cena Dodatkom č.2: M etodický pokyn M D SR č.27/2022 (bez DPH) 332 157 864,22 €
Upravená zmluvná cena Dodatkom č.3: Úprava v dôsledku zmien Nákladov za rok 2021, 2022
(bez DPH) 353 628 536,93 €
Upravená zmluvná cena Dodatkom č.4 (Predĺženie LV; Zazmlúvnenie Zmien - nižšie ozn.
M odrou farbou)
Upravená zmluvná cena Dodatkom č.5 (Úprava v dôsledku zmien Nákladov za rok 2023;
Zazmlúvnenie Zmien - nižšie ozn. Z e le n o u fa rb o u )
Upravená zmluvná cena Dodatkom č.7 : Úprava v dôsledku zmien Nákladov za rok 2023;
Zazmlúvnenie Zmien - nižšie ozn. Oranžovou farbou
M etodický pokyn M D SR č.27/2022 (bez DPH) 6 581 917,00 € Vyjadrenie v % voči AZH
17 284 369,80 €
Úprava v dôsledku zm ien N ákladov za rok 2021,2022 (bez DPH) 17 829 769,45 € 0,23
Úprava v dôsledku zm ien N ákladov za rok 2023 (bez DPH) 11 842 115,25 € 0,03
0,09
Úprava v dôsledku zmien N ákladov za rok 2024 (bez DPH) 577 586,00 C 0,05
65 940,74 € 0,02
Zvýšenie AZH návrhom Pokynu na Zm enu č. 1 240 539,66 € 0,10
Zvýšenie AZH návrhom Pokynu na Zm enu č. 2 121 462,60 € 1,70
Zvýšenie AZH návrhom Pokynu na Zm enu č. 3 61 050,76 € 0,003
Zvýšenie AZH návrhom Pokynu na Zm enu č. 4 255 425,88 0,16
Zvýšenie AZH návrhom Pokynu na Zm enu č. 5 4 338 031,01 0,41
Zvýšenie AZH návrhom Pokynu na Zm enu č. 6 0,03
Zvýšenie AZH návrhom Pokynu na Zm enu č. 7 6 383,00 0,20
Zvýšenie AZH návrhom Pokynu na Zm enu č. 8 416 650,08 0,68
Zvýšenie AZH návrhom Pokynu na Zm enu č. 9 1 049 606,03 0,46
Zvýšenie AZH návrhom Pokynu na Zm enu č. 10 77 550,10 0,057
Z v ý š e n ie A Z H n á v r h o m Z m e n y £. 11 514 913,72 0,44
Zvýšenie AZH návrhom Zm eny č. 12 1 736 281,79 0,49
Z v ý š e n ie A Z H n á v r h o m Z m e n y £. 13 1 161 843,69 0,62
Z v ý š e n ie A Z H n á v r h o m Z m e n y £. 14 146 181,45 0,07
Z v ý š e n ie A Z H n á v r h o m Z m e n y £. 15 1 123 345,43 0,07
Z v ý š e n ie A Z H n á v r h o m Z m e n y £. 16 1 249 691,04 0,35
Z v ý š e n ie A Z H n á v r h o m Z m e n y £. 17 1 581 712,82 0,34
Z v ý š e n ie A Z H n á v r h o m Z m e n y £. 18 177 921,10 0,18
Z v ý š e n ie A Z H n á v r h o m Z m e n y £. 19 175 717,86 2,19
Z v ý š e n ie A Z H n á v r h o m Z m e n y £. 20 882 280,00 2,15
Z v ý š e n ie A Z H n á v r h o m Z m e n y £. 21 856 529,68 0,11
Z v ý š e n ie A Z H n á v r h o m Z m e n y £. 22 453 491,28 0,17
Z v ý š e n ie A Z H n á v r h o m Z m e n y £. 23 5 575 265,00 0,17
Z v ý š e n ie A Z H n á v r h o m Z m e n y £. 24 5 482 901,13 0,06
283 126,40 0,15
Zvýšenie AZH návrhom Zm eny č. 25 433 281,61 0,10
436 909,15 0,10
Z v ý š e n ie A Z H n á v r h o m Z m e n y £. 26 141 448,79 0,015
Z v ý š e n ie A Z H n á v r h o m Z m e n y £. 27 382 997,50 0,02
Z v ý š e n ie A Z H n á v r h o m Z m e n y £. 28 256 571,71 0,075
Z v ý š e n ie A Z H n á v r h o m Z m e n y £. 29 256 627,97 0,23
Z v ý š e n ie A Z H n á v r h o m Z m e n y £. 30 38 361,21 0,33
Z v ý š e n ie A Z H n á v r h o m Z m e n y £. 31 49 717,16 0,11
Z v ý š e n ie A Z H n á v r h o m Z m e n y £. 32 190 358,72 0,08
Z v ý š e n ie A Z H n á v r h o m Z m e n y £. 33 587 538,70
Z v ý š e n ie A Z H n á v r h o m Z m e n y £. 34 841 856,25
Z v ý š e n ie A Z H n á v r h o m Z m e n y £. 35 287 273,76
Z v ý š e n ie A Z H n á v r h o m Z m e n y £. 36 201 820,25
Z v ý š e n ie A Z H n á v r h o m Z m e n y £. 37
Z v ý š e n ie A Z H n á v r h o m Z m e n y £. 38
Z v ý š e n ie A Z H n á v r h o m Z m e n y £. 39
telefón +421 2 583 11 111 bankové spojenie Zapísaný v obchodnom registri IČO 35 919 001
fax +421 2 583 11 706 Štátna pokladnica Mestský súd Bratislava III DIČ 2021937775
web www.ndsas.sk číslo účtu SK95 8180 0000 0070 0069 4593 oddiel Sa TÔs^PH SK 2021937775
SWIFT: SPSRSKBA vložka číslo 3518/B
NÁRODNÁ Národná diaľničná spoločnosť, a.s
DIAĽNIČNÁ Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
SPOLOČNOSŤ Slovenská republika
Zvýšenie AZH návrhom Z m en y č. 40 203 503,27 0,08
168 330,09 0,07
Zvýšenie AZH návrhom Z m en y č. 41 856 529,76 0,34
0,00
Zvýšenie AZH návrhom Z m en y č. 42 0,00 0,01
25 501,60 0,10
Zvýšenie AZH návrhom Z m en y č. 43 246 945,60 1,00
2 541 802,26 0,16
Zvýšenie AZH návrhom Z m en y č. 44 412 753,00 1,31
3 345 392,26 0,19
Zvýšenie AZH návrhom Z m en y č. 45 473 550,00 0,05
118 328,27 0,31
Zvýšenie AZH návrhom Z m en y č. 46 796 866,96 0,56
1 438 685,46 0,08
Zvýšenie AZH návrhom Z m en y č. 47 202 690,70 0,03
65 613,60 0,06
Zvýšenie AZH návrhom Z m en y č. 48 156 831,32 0,002
6 156,50 0,00
Zvýšenie AZH návrhom Z m en y č. 49 0,33
0,00 0,90
Zvýšenie AZH návrhom Z m en y č. 50 837 132,73 0,10
2 305 948,58 0,09
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 51 247 813,28 0,06
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 52 240 634,07 0,17
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 53 161 497,45 0,06
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 54 444 099,04 0,00
Zvýšenie AZH návrhom Zm eny č. 55 164 098,72 0,30
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 56 0,57
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 57 0,00 0,00
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 58 765 070,85 -2,15
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 59 1 440 466,70 0,70
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 60 0,24
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 61 0,00 0,27
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 62 -5 482 901,13 0,26
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 63 1 795 418,20 0,19
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 64 0,18
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 65 620 340,16 0,56
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 66 683 114,41 0,12
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 67 664 055,80 0,03
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 68 480 279,23 1,25
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 25 (ODPOČET) 470 348,03 0,09
Zvýšenie AZH návrhom Zm eny č. 25 (OPRAVA 05-2025) 1 419 291,06 0,24
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 69 305 181,12 0,06
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 70 87 022,59 0,56
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 71 3 185 249,61 0,00
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 72 223 786,02 0,32
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 73 608 790,42
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 74 141 557,97 0,04
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 75 -1 419 291,06
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 76 0,00
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 77 0,00 0,37
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 78 825 733,98 0,06
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 79 113 044,17
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 80 0,19
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 74 (ODPOČET) 0,00
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 81 0,03
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 82 952 894,09 0,40
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 83
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 84 154 005,50 0,00
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 85 482 204,42 0,52
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 86
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 87 73 796,54 0,11
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 88 1 0 3 1 550,06 1,32
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 89
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 90 0,00
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 91
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 92 1 327 179,86
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 93
273 664,05
3 354 770,13
telefón +421 2 583 11 111 bankové spojenie Zapísaný v obchodnom registri IČO 35 919 001
fax +421 2 583 11 706 Štátna pokladnica Mestský súd Bratislava III DIČ 2021937775
web www.ndsas.sk číslo účtu SK95 8180 0000 0070 0069 4593 oddiel Sa Í^ PH SK 2021937775
SWIFT: SPSRSKBA vložka číslo 3518/B
NÁRODNÁ Národná diaľničná spoločnosť, a.s
DIAĽNIČNÁ Dúbravská cesta 14
SPOLOČNOSŤ 841 04 Bratislava
Slovenská republika
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 94 69 051,40 0,03
Zvýšenie AZH návrhom Zmeny č. 95 10 600 547,24 28,81
73 423 116,97
Cena všetkých Zm ien p o sch válen í návrhu Z m en y č.95 381 797 170,43
N avrh ovan á zm luvná cena p o sch v á le n í Z m e n y č.95
Vplyv na Lehotu výstavby:
Bez vplyvu na Lehotu výstavby
Prílohy:
Protokol o prerokovaní NÁVRHU NA ZMENU č.95;
Podporná dokumentácia Zhotoviteľa;
telefón +421 2 583 11 111 bankové spojenie Zapísaný v obchodnom registri IČO 35 919 001
fax +421 2 583 11 706 Štátna pokladnica Mestský súd Bratislava III ■DIČ 2021937775
web www ndsas sk číslo účtu SK95 8180 0000 0070 0069 4593 oddiel Sa IČ'BPH SK 2021937775
SWIFT: SPSRSKBA vložka číslo 3518/B
NÁRODNÁ Národná dtaM čná ■poto fa w < « j.
DIAĽNIČNÁ Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
SPOLOČNOSŤ Slovenská republika
Prehľad nákladov (v EUR bez DPH)
NÁVRH NA ZMENU Č.95:
VŠEOBECNÉ POLOŽKY - CELKOM
Číslo objektu Názov stavebného objektu V yčíslenie ceny
001-00 Všeobecné položky 10 600 547,24
Cena Zm eny celkom bez DPH 10 600 547,24
REKAPITULÁCIA ZMLUVNEJ CENY
A k tu áln a D o d ato k č.2 D o d ato k č.3 D odatok č.4 D odatok č.5 D o dato k č.7 C elková cena Cena a ktu áln ej Zm e n y Cena všetkých
zm luvná p redch ádzajúcich p redch ádzajúcich
P.Č. Popis p oložky hodnota podľa (Cena v € bez (Cena v € bez Z m ien , kt.n ie su A k tu á ln a zm lu vn á cena
DPH) DPH) Zm ien vrátane D iela p o p rijatí Z m e n y
ZoD predm etom aktuáln ej
278 199 053,20 289 595 878,11 dodatku k ZoD
(Cena v € bez (Cena v € bez (Cena v € bez (Cena v € bez Zn ížen ie Zvýšen ie
DPH) DPH) DPH) DPH)
Časti stavby - 226 670 491,50 233 221 167,50 249 785 948,03 258 585 452,16 5 809 779,22 0,00 0,00 5 809 779,22 295 405 657,33
1
c e lk o m
Všeobecné 28 840 602,00 28 840 602,00 28 840 602,00 29 697 131,68 34 102 556,97 37 395 156,06 2 208 569,66 0,00 10 600 547,24 12 809 116,90 50 204 272,96
2
p o lo žky - celkom
O pravn é práce 9 850 847,76 9 882 088,76 10 601 678,03 24 642 866,10 30 382 313,34 37 163 562,05 9 549 737,38 0,00 0,00 9 549 737,38 46 713 299,43
rozostavanej
3 stavby
M a te riá l a -10 526 059,29 -10 526 059,29 -10 526 059,29 -10 526 059,29 -10 526 059,29 -10 526 059,29 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 526 059,29
tech n o lo g ick é 381 797 170,43
4
z a ria d e n ia
(podľa Z v ä zk u 5)
Cena celkom bez 254 835 881,97 2 6 1 4 1 7 798,97 2 7 8 702 168,77 302 399 390,65 332 157 864,22 353 628 536,93
DPH
Za STD:
Stavba: D iaľnica D1 Lietavská L ú č k a - D u b n á S k a la vrátane tu n e la V iš ň o v é
Zhotovitel’: Z d ru že n ie „ S K A N S K A - V IŠ Ň O V É “ z astú p e n é S k a n sk a S K a.s.
PnZ č .:
p.č. Typ položky Čislo Názov položky M.j. Je dn o tková cena M nožstvo Cena pôvodná P redpokladané Cena po zm ene R o z d ie l Rozdiel ceny €
Časť stavby položky pôvodné bez DPH € m nožstvo bez DPH € m n ožstva 10 600 547,24
a1 Nová 45.00.00 Dodatočné náklady súvisiace so vzniknutými réžljnými nákladmi sub 10 600 547,24 0,00 0,00 1,00 10 600 547,24 1,00 0,00
00000001 Zhotovitelé na Personál Zhotovitelé v období 23.9.2022 do 31.8.2025
0,00
Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb 1 Pôvodná 45.00.00 Zariadenie staveniska - zriadenie (doplnenie jestvujúceho + dočasné sub 12 700 000,00 1,00 12 700 000,00 1,00 12 700 000,00 0,00 0,00
oplotenie) 0,00
2 Pôvodná 45.00.00 Zariadenie staveniska - prevádzka dni 2 050,00 1 095,00 2 244 750,00 1 095,00 2 244 750,00 0,00 0,00
3 Pôvodná 45.00.00 Zariadenie staveniska - odstránenie sub 330 000,00 1,00 330 000,00 1,00 330 000,00 0,00 0,00
4 Pôvodná 45.00.00 Dokumentácia Zhotovitelé sub 5 400 000,00 1,00 1,00 0,00 0,00
5 Pôvodná 45.00.00 Koncepcia vetrania v podrobnosti D SP sub 350 000,00 1,00 5 400 000,00 1,00 5 400 000,00 0,00 0,00
6 Pôvodná 45.00.00 Poistenie Diela kpl 3 500 000,00 1,00 350 000,00 1,00 350 000,00 0,00 0,00
7 Pôvodná 45.00.00 Geotechnický monitoring sub 1 200 000,00 1,00 1,00 0,00 0,00
8 Pôvodná 45.00.00 Vytyčovacia sieť sub 150 000,00 1,00 3 500 000,00 1,00 3 500 000,00 0,00 0,00
g Pôvodná 45.00.00 Inžinierská činnosť sub 785 000,00 1,00 1 200 000,00 1,00 1 200 000,00 0,00 0,00
10 Pôvodná 45.00.00 Inžinierská činnosť pre objekt V301 -00 Heliport sub 1,00 1,00 0,00 0,00
11 Pôvodná 45.00.00 Fotodokumentácia, video sub 10 000,00 1,00 150 000,00 1,00 150 000,00 0,00 0,00
12 Pôvodná 45.00.00 Mesačné správy postupu výstavby sub 25 000,00 1,00 785 000,00 1,00 785 000,00 0,00 0,00
13 Pôvodná 45.00.00 Propagačný bulletin diaľnice sub 1,00 1,00 0,00 0,00
14 Pôvodná 45.00.00 Informačné tabule sub 4 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00 0,00 0,00
15 Pôvodná 45.00.00 Pamätná tabuľa sub 2 000,00 1,00 25 000,00 1,00 25 000,00 0,00 0,00
16 Pôvodná 45.00.00 Prevádzka Č O V vrátane likvidácia sedimentov mesiac 10 000,00 0,00
17 Pôvodná 45.00.00 Banská záchranná služba mesiac 10 000,00 36,00 4 000,00 36,00 4 000,00 0,00
18 Pôvodná 45.00.00 Sankcie tretích strán sub 44 440,00 36,00 2 000,00 36,00 2 000,00 0,00
11 667,00 10 000,00 10 000,00
100 000,00 1,00 10 000,00 1,00 10 000,00
1 599 840,00 1 599 840,00
420 012,00 420 012,00
100 000,00 100 000,00
Všeobecné položky 28 840 602,00 39 441 149,24 10 600 547,24
0,00 0,00
D PH 0% D PH 0% 0,00 D PH 0%
cena s DPH 28 840 602,00 cena s DPH 10 600 547,24
39 441 149,24 cena s D PHÚdaje z iných registrov spojené so zmluvou cez IČO strán, číslo zákazky ÚVO alebo číslo zmluvy. Kde ide len o odvodenie (napríklad faktúry tej istej dvojice v období platnosti zmluvy), je to pri údaji uvedené.
Zápis v registri partnerov verejného sektora podľa snímky registra z 22. 10. 2026. Zapisovať sa musí partner, ktorý od verejného sektora dostane jednorazovo viac ako 100 000,00 € alebo v úhrne viac ako 250 000,00 € ročne (zákon č. 315/2016 Z. z.); zákon má aj výnimky.
Podľa monitorovacích systémov ITMS2014+ (obdobie 2014–2020) a ITMS21+ (2021–2027).
Zdroj: ITMS2014+ Open Data (CC0) a ITMS21+ OpenData (CC BY), Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, posledná zmena v zdroji 22. 10. 2026.