Zmluvač. ZML_587_2026zverejnené 12. 10. 2026Suma uvedená
Zdroje:Centrálny register zmlúv stav z exportu 12. 10. 2026
Zmluva nie je platba. Suma neznamená, že sa celá vyplatila, a register neuvádza, ktorá strana platí.
Prílohy sú uložené v Centrálnom registri zmlúv, odkazy vedú priamo tam.
Záznam v Centrálnom registri zmlúv · ID 12922830 · posledná zmena v registri 12. 10. 2026, 12:20
| Denný export registra | Zmena v registri | Suma v tom čase | Príloh |
|---|---|---|---|
| 12. 10. 2026 | 12. 10. 2026, 12:20 | 80 633,33 € | 1 |
Každý riadok je deň, keď sa záznam objavil v dennom exporte registra (nový alebo zmenený). Kódy z exportu, ktorých význam register nedokumentuje: stav 2, typ 1.
Zmena sa zverejní až po kontrole redaktorom. Bez odkazu na zdroj ju nemôžeme prijať.
Dodávateľom je združenie (skupina dodávateľov), ktoré register uvádza len názvom. Členov s IČO preberáme z výsledku verejného obstarávania alebo z textu zmluvy. Suma zmluvy je za celé združenie, podiel jednotlivých členov z otvorených dát nepoznáme.
Ako sme členov určili: IČO členov uvedené v texte zmluvy (PDF v registri), bez objednávateľa. Ak je to omyl, nahláste nám ho.
Strojovo vytiahnutý z PDF v registri, môže obsahovať chyby. Rodné čísla, dátumy narodenia a čísla dokladov sú vynechané. Záväzné je PDF v registri. Hľadať v textoch zmlúv
Príloha je naskenovaný obrázok, text sme prečítali strojovo (OCR). Môžu v ňom byť chybne prečítané písmená a čísla.
Zmluva o dielo ĺľř/ Zó M uzatvorená podľa $ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) Č1 Zmluvné strany Objednávateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava — mestská časť Karlova Ves Zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava Ill, oddiel: Sa, vložka č. 3602/B Zastúpený: Ing. Matúš Jurových, PhD., predseda predstavenstva Ing. Viktor Očkay, MPH, podpredseda predstavenstva Osoby oprávnené rokovať: a) vo veciach technických: - — Ing. Viadimír Mihalík, MBA, r r as RVOE u - Kanmil Šicko, k P b) vo veciach zmluvy: Pavol Čery, ga 2 r K iČO: 35 937 874 DIČ: 2022027040 IČ DPH: SK2022027040 Bankové spojenie: Štátna pokladnica IBAN: SKA7 8180 0000 0070 0018 2424 (ďalej len „objednávateľ“) a Zhotoviteľ: Združenie ARENIT — VZP Poprad (na základe Zmluvy o združení zo dňa 17.8.2026 — príloha č. 3) Vedúci člen združenia: Obchodné meno: ARENIT s.r. o. Sídlo: Jazmínová 414/4, 040 11 Košice — mestská časť Západ Zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, odd.: Sro, vložka č. 60455/V Zastúpený: Karina Pintérová, konateľka, vedúci člen združenia Splnormocnená na podpis zmluvy na základe plnej moci zo dňa 17.8.2026 (príloha č. 4) Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvy: Karina Pintérová, be n S Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických: Karina Pintérová, : t IČO: 48 113 247 DIČ: 2120058050 1Č DPH: SK2120058050 Bankové spojenie: VUB, a.s. IBAN: SK60 0200 0000 0048 6307 4855 a Člen združenia: Obchodné meno: DB construction s. r. o. Sídlo: Mikovíniho 12, 040 11 Košice — mestská časť Západ Zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, odd.: Sro, vložka č. 62017/V Zastúpený: Ing. Dalibor Blizman, konateľ Osoba splnomocnená na podpis zmluvy: Karina Pintérová, vedúci člen združenia Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvy: Ing. Dalibor Blizman, É Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických: Ing. Dalibor Blizman, h IČoO: 46 093 770 DIČ: 2023235566 IČ DPH: . SK2023235566 Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: SK31 0900 0000 0005 2473 6756 (ďalej len „zhotoviteľ“) (objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“) uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“) ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky „Oprava a zateplenie strechy budovy pobočky Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s., Poprad“. 1. ČI1 Predmet zmluvy Predmetom zmluvy, teda dielom sú rekonštrukčné práce, spočívajúce v oprave a zateplení strechy budovy pobočky objednávateľa s adresou Tolstého 3631/1, 058 01 Poprad (ďalej ako „objekt objednávateľa“), zahíňajúce stavebné práce na plochej jednoplášťovej streche a súvisiacich šikmých strešných konštrukciách s cieľom úpravy skladby strešného plášťa, zlepšenia tepelnoizolačných vlastností strechy a zabezpečenia spoľahlivej hydroizolácie objektu objednávateľa, v rozsahu: - odstránenia existujúcej zaťažovacej vrstvy strechy a doplnenia skladby strešného plášťa o nové vrstvy tepelnej izolácie a hydroizolácie pri zachovaní pôvodných hydroizolačných vrstiev, v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, uvedenej v bode 2. tohto článku zmluvy, - doplnenia tepelnej izolácie strechy, - realizácie novej hydroizolačnej vrstvy strešného plášťa, - realizácie nových klampiarskych prvkov strešného plášťa, najmä v oblasti atiky, vrátane oplechovania a ukončenia hydroizolačných vrstiev, - súvisiacich stavebných a montážnych prác. Podrobná špecifikácia prác a materiálu je uvedená v prílohe č. t zmluvy — Výkaz výmer (ďalej len „predmet zmluvy“). Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre objednávateľa predmet zmluvy podľa podmienok dohodnutých vtejto zmluve riadne a včas, v súlade s Projektovou dokumentáciou, vypracovanou Ing. arch. Jánom Katuščákom, autorizovaným architektom, licencia: 0322 AA, pre stavbu: Oprava strechy pobočky VšZP Poprad (ďalej len „PD“) a zrealizovaný predmet zmluvy odovzdať objednávateľovi. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že zhotoviteľ bol s PD oboznámený v procese verejného obstarávania, pričom objednávateľ sa zaväzuje PD poskytnúť zhotoviteľovi pre účely realizácie diela bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy na CD nosiči. Objednávateľ sa zaväzuje predmet zmluvy riadne a včas zrealizovaný v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za predmet zmluvy dohodnutú zmluvnú cenu a poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky pre realizáciu predmetu zmluvy, a že disponuje kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zrealizovaniu predmetu zmluvy potrebné. V súlade s $ 542 Obchodného zákonníka je vlastníkom realizovaného predmetu zmluvy objednávateľ. Momentom - protokolárneho - prevzatia vykonaného predmetu zmluvy prechádza nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy na objednávateľa, dovtedy znáša nebezpečenstvo škody na vykonávanom diele zhotoviteľ. ČI. H1 Termín a miesto plnenia Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy, teda dielo, vykoná v dohodnutom rozsahu a kvalite najneskôr do 2 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska. Objednávateľ je povinný predmet zmluvy prevziať, len ak bude zrealizovaný riadne, teda v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve av objednávateľom požadovanom rozsahu a kvalite. Zhotoviteľ je oprávnený predmet zmluvy zrealizovať a odovzdať objednávateľovi aj pred dohodnutým časom plnenia podľa bodu 1. tohto článku. Dodržanie termínu vykonania predmetu zmluvy podľa bodu 1. tohto článku je podmienené riadnym a včasným poskytnutím potrebnej súčinnosti objednávateľa zhotoviteľovi, resp. jeho subdodávateľom, dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že z dôvodu neposkytnutia potrebnej súčinnosti objednávateľa zhotoviteľovi, resp. jeho subdodávateľom dôjde preukázateľne k omeškaniu so začatím či prerušeniu realizácie predmetu zmluvy, lehota na realizovanie predmetu zmluvy sa predlžuje o dobu, © ktorú prerušenie poskytnutia súčinnosti ovplyvnilo dobu jeho realizácie. Miestom plnenia je budova pobočky objednávateľa: Tolstého 3631/1, 058 01 Poprad. Č. 1V Cena a platobné podmienky Cena za realizáciu predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne. Celková cena za predmet zmluvy bez DPH: 65 555,55 eur DPH: 23 % DPH: 15 077,78 eur Celková cena za predmet zmluvy vrátane DPH: 80 633,33 eur (slovom: osemdesiattisicšesťstotridsaťtri eur tridsaťiri centov) (V prípade, že zhotoviteľ nie je platiteľom DPH, uvedie len "celkovú cenu za predmet zmluvy vrátane DPH" a informáciu, že nie je platiteľom DPH, zároveň v prílohe č. 1 — Výkaz výmer (krycí list výkazu výmer) uvedie len cenu s DPH.) Ak sa zhotoviteľ, ktorý v čase uzatvorenia tejto zmluvy nie je platiteľom DPH, stane platiteľom DPH počas plnenia predmetu zmluvy, celková cena za plnenie podľa tohto bodu sa bude považovať za cenu vrátane DPH, a to odo dňa vzníku povinnosti zhotoviteľa odviesť DPH. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany zhodne uvádzajú, že kúpna cena vecí, ktoré zhotoviteľ obstaral na realizáciu predmetu zmluvy, je zahrnutá v cene za realizáciu predmetu zmluvy, uvedenej v tomto bode. Cena predmetu zmluvy v polažkovom členení je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy — Výkaz výmer. Cena uvedená v bode 1. tohto článku je konečná a je zhodná s cenou ponuky úspešného uchádzača, ktorého ponuku prijal objednávateľ ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a zahíňa všetky náklady zhotoviteľa spojené s realizáciou predmetu zmluvy v mieste plnenia podľa Ččl. 1H bod 4. tejto zmluvy, vrátane nákladov na dovoz a odvoz materiálu, vynesenie materiálu, všetky ostatné spotrebované materiály a prostriedky, používanie strojov, náradia a nástrojov, vrátane ich dovozu a odvozu na miesto realizácie, likvidáciu a odvoz všetkého odpadu vzniknutého pri realizácii predmetu zmluvy. Cenu za predmet zmluvy uhradí objednávateľ zhotoviteľovi po zrealizovaní predmetu zmluvy na základe zhotoviteľom vyhotovenej faktúry, ktorú je zhotoviteľ oprávnený vystaviť po protokolárnom odovzdaní a prevzatí plnenia predmetu zmluvy v súlade s či. VI tejto zmluvy. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude Protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy (ďalej len „preberací protokoľ“), ktorý bude obsahovať súpis prác a dodávok realizovaných na základe tejto zmluvy. Rozsah zrealizovaných prác a dodávok aich kvalitu potvrdia za objednávateľa osoby oprávnené rokovať vo veciach technických za objednávateľa svojimi podpismi na preberacom protokole. Objednávateľ uhradí dohodnutú cenu za predmet zmluvy na bankový účet: IBAN: SK60 0200 0000 0048 6307 4855, ktorý musí byť zhodný s číslom účtu, uvedeným na faktúre, VS: číslo faktúry. V prípade zistenia vád a nedorobkov, ktoré budú uvedené v preberacom protokole, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať iba 85 % z dohodnutej celkovej ceny predmetu zmluvy, uvedenej v bode 1. tohto článku. Zvyšných 15 % dohodnutej celkovej ceny predmetu zmluvy, uvedenej v bode 1. tohto článku, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať až po odstránení vád a nedorobkov uvedených v preberacom protokole a po protokolárnom prevzatí plnenia predmetu zmluvy bez vád. V zmysle $ 69 ods. 12 písm. j) zákona o zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), ak je zhotoviteľ platiteľom DPH a vyhotoví faktúru bez DPH s uvedením slovnej informácie „prenesenie daňovej povinnosti“, objednávateľ si dodané a fakturované stavebné práce a dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou samozdaní. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru do 15 dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia plnenia predmetu zmluvy, najneskôr však do 5. pracovného dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po protokolárnom odovzdaní a prevzatí plnenia predmetu zmluvy, a bezodkladne ju doručí objednávateľovi na e-mailovú adresu: fakturyPC(Ovszp.sk. V prípade, ak je zhotoviteľ platiteľ DPH a vyhotoví faktúru s prenesením daňovej povinnosti, zaväzuje sa doručiť faktúru objednávateľovi najneskôr do 15. dňa odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia plnenia predmetu zmluvy. Lehota splatnosti vecne a formálne správnej faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi na e-mailovú adresu: fakturyPCOvszp.sk. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že počnúc dňom 1.1.2027 sa fakturácia plnení podľa tejto zmluvy, ak sa na ne vzťahuje zákon oDPH, bude uskutočňovať výlučne formou elektronickej faktúry prostredníctvom medzinárodnej siete Peppol v štruktúrovanom formáte XML (v súlade s európskou normou EN 16931 a Peppol BIS Billing 3.0). Objednávateľ sa zaväzuje tieto faktúry v sieti podľa predchádzajúcej vety prijímať na svojom Peppol ID: 0245:SK2022027040. Faktúra doručená iným spôsobom po spustení služby doručovania faktúr prostredníctvom siete Peppol (napr. poštou alebo e-mailom v PDF ) sa nebude považovať za riadne doručenú, a teda doručením faktúry podľa tejto vety nezačína plynúť lehota splatnosti podľa tohto bodu zmluvy. Zhotoviteľom predložená faktúra musí byť vyhotovená v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia. V prípade, že faktúra nesplňa zákonom stanovené náležitosti, alebo nie je vyhotovená v súlade so zmluvou, má objednávateľ právo vrátiť ju zhotovíteľovi v lehote splatnosti na opravu s tým, že prestane plynúť lehota splatnosti pôvodnej faktúry a nová lehota v zmysle bodu 7. tohto článku začne plynúť odo dňa preukázateľného doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. V prípade vrátenia faktúry objednávateľom zhotoviteľovi, ktorý je zároveň platiteľom DPH, z dôvodov uvedených vyššie, zhotoviteľ doručí opravenú faktúru objednávateľovi najneskôr do 20. dňa mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol predmet zmluvy protokolárne odovzdaný a prevzatý. Ak je zhotoviteľ registrovaný ako platiteľ DPH v Slovenskej republike, cena za predmet zmluvy bude uhradená iba na bankový účet, ktorý je zverejnený v zozname bankových účtov zverejnenom na webovom sídle Finančného riaditeľstva. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne informovať objednávateľa o každej zmene tohto bankového účiu. Ak zhotoviteľ, ktorý je platiteľom DPH, nesplní povinnosť podľa $ 6 ods. 1, 2 a 3 a $ 85kk zákona o DPH, objednávateľ je oprávnený postupovať v zmysle ustanovenia $ 69c ods. 1 zákona o DPH, t. je uhradiť sumu vo výške DPH alebo jej časť uvedenú vo faktúre zhotoviteľa na číslo účtu správcu dane vedeného pre zhotoviteľa podľa $ 67 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom objednávateľ nie je v omeškaní, ak z tohto dôvodu neplní, čo mu ukladá zmluva. Zhotoviteľ v takom prípade nemá nárok na úhradu príslušnej časti faktúry zodpovedajúcej výške DPH, na úroky z omeškania ani akékoľvek iné sankcie súvisiace s neuhradenou príslušnou časťou faktúry. ČI. V Základné podmienky zhotovenia predmetu zmluvy Práva a povinnosti zhotoviteľa: 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy bude zrealizovaný v súlade s touto zmluvou, PD, pri dodržaní technologických postupov, používaní stavebných výrobkov v súlade s návodrmi ich výrobcov, ako aj platných STN, právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník podľa $ 10 ods. 2 a $ 30 ods. 6 písm. g) zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon), do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie predmetu zmluvy. Stavebný denník je rozhodujúci dokument pri nejasnostiach fakturácie a preberaní hotového predmetu zmluvy. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za materiál a zariadenie, nachádzajúce sa v priestoroch realizácie diela. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie predmetu zmluvy musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade so zákonom č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov. Všetky veci, obstarané zhotoviteľom na realizáciu predmetu zmluvy, musia byť nové, nepoužité, a bez akýchkoľvek vád. Zhotoviteľ realizuje predmet zmluvy vo vlastnom mene, na vlastné náklady, na vlastné nebezpečenstvo a v dohodnutom čase. Akby prirealizácii predmetu zmluvy malo dôjsť k zakrytiu dovtedy realizovaných činností alebo častí predmetu zmluvy, je zhotoviteľ povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu realizácie predmetu zmluvy písomne najneskôr 2 pracovné dni vopred zápisom v stavebnom denníku. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. Ak zhotoviteľ na mieste, kde má predmet zmluvy zrealizovať, zistí skryté prekážky, ktoré mu bránia realizovať predmet zmluvy riadne a včas, je povinný takéto prekážky ihneď oznámiť objednávateľovi. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí, prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ich nevhodnosť písomne upozornil objednávateľa, a ten na ich použití písomne trvai. Zhotoviteľ berie na vedomie, že realizácia predmetu zmluvy bude prebiehať počas pracovných dní, počas dní pracovného pokoja len na základe dohody s objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie predmetu zmluvy usporiadať svoje zariadenia, materiál a odpad v priestoroch realizácie predmetu zmluvy tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a zdravie osôb, pohybujúcich sa v priestoroch, v ktorých bude predmet zmluvy realizovaný, ako aj zabezpečiť denné upratovanie priestorov po ukončení prác. Priestory, v ktorých bude predmet zmluvy realizovaný, je zhotoviteľ povinný upratať a úplne vypratať najneskôr do 3 kalendárnych dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v priestoroch realizácie predmetu zmluvy, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a SIN, týkajúcich sa činností pri realizácii predmetu zmluvy, nakladania s odpadmi a ochrany životného prostredia, ako aj interných predpisov objednávateľa, s ktorými ho objednávateľ oboznámil vsúlade s bodom 14. tohto článku. Zhotoviteľ je povinný svojím podpisom v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska potvrdiť, že bol objednávateľom oboznámený s vnútorným - prevádzkovým režimom budovy a príslušnými internými - predpismi objednávateľa. Pokiaľ porušením povinností zhotoviteľa, uvedených v tomto ustanovení, vznikne akákoľvek škoda v priestoroch objednávateľa, zhotoviteľ je povinný takto vzniknutú škodu nahradiť v celom rozsahu. 10. 11. 12. Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie predmetu zmluvy sledovať obsah stavebného denníka, zúčastňovať sa pracovných a kontrolných porád a realizovať potrebné opatrenia v lehote dohodnutej v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný uzatvoriť a udržiavať počas celej doby realizácie predmetu zmluvy na vlastné náklady stavebné a montážne poistenie a poistné krytie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám vo výške poistnej sumy minimálne 100 000 eur. Zmluvné strany zhodne konštatujú, že ku dňu podpisu tejto zmluvy zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi fotokópie všetkých certifikátov alebo potvrdení vystavených príslušnou poisťovňou, preukazujúcich existenciu platného poistenia podľa tohto bodu. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť dopravu, odvoz a ekologickú likvidáciu všetkého odpadu, vzniknutého pri realizácii predmetu zmluvy, na skládku v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi nakladanie s odpadom a internými predpismi objednávateľa, vrátane dokladovania naloženia s odpadom. Náklady na likvidáciu odpadu sú zahrnuté v cene predmetu zmluvy, pričom prípadné sankcie za nesplnenie, resp. zanedbanie uvedených povinností, udelené zo strany príslušných správnych orgánov, znáša v plnom rozsahu zhotoviteľ. Práva a povinnosti objednávateľa: 13. 14. 15. 16. 17. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy alebo podľa dohody zmluvných strán. © odovzdaní a prevzatí staveniska bude vyhotovený protokol, podpísaný osobami oprávnenými rokovať vo veciach technických za obidve zmluvné strany. Objednávateľ sa zaväzuje, že pripraví priestory pre riadnu realizáciu predmetu zmluvy, a to tak, aby zhotoviteľ mohol začať realizovať predmet zmluvy v týchto priestoroch ihneď po protokolárnom odovzdaní staveniska. Objednávateľ je povinný zhotoviteľa oboznámiť s vnútorným prevádzkovým režimom budovy a príslušnými internými predpismi najneskôr do okamihu odovzdania priestorov (staveniska) podľa bodu 13. tohto článku. Objednávateľ sa zaväzuje po celú dobu, po ktorú má zhotoviteľ realizovať predmet zmluvy podďľa tejto zmluvy, zabezpečiť zhotoviteľovi: - riadny prístup pre realizovanie predmetu zmluvy zamestnancom zhotoviteľa a jeho subdodávateľom resp. zamestnancov subdodávateľov do priestorov realizácie predmetu zmluvy počas dojednanej doby realizácie stavebných prác, pričom zhotoviteľ predloží objednávateľovi písomný menný zoznam určených zamestnancov zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, vrátane nimi určených zamestnancov, najneskôr v deň prevzatia priestorov, - priestory na skladovanie materiálu avecí pre zamestnancov zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, resp. ich zamestnancov, pričom objednávateľ nezodpovedá za prípadné škody, vzniknuté na materiáli a veciach zhotoviteľa a zamestnancov zhotoviteľa a jeho subdodávateľov a ich zamestnancov, - používanie sociálhnych zariadení vobjekte zamestnancom zhotoviteľa a jeho subdodávateľom a ich zamestnancom po dobu realizácie predmetu zmluvy, - zdroj elektrickej energie a vody. Objednávateľ sa zaväzuje znášať všetky náklady spojené s podmienkami uvedenými v tomto bode. Objednávateľ je povinný prostredníctvom osôb oprávnených rokovať vo veciach technických sledovať obsah stavebného denníka a kzápisom vňom uvedeným sa vyjadrovať bez zbytočného odkladu. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať realizáciu predmetu zmluvy. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ realizuje predmet zmluvy v rozpore s touto zmluvou, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ upustil od realizácie predmetu zmluvy v rozpore s touto zmluvou a odstránii vady vzniknuté chybnou realizáciou predmetu zmluvy a predmet zmluvy realizoval riadnym spôsobom. ČI.vI Splnenie predmetu zmluvy 1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť realizovať predmet zmluvy jeho riadnym vykonaním a protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v dohodnutej lehote. 2 Dokladom o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy objednávateľom bude preberací protokol o prevzatí predmetu zmluvy podľa bodu 4. tohto článku, potvrdený osobami oprávnenými rokovať vo veciach technických za objednávateľa, uvedenými v či. | tejto zmluvy. 3. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne oznámiť objednávateľovi pripravenosť predmetu zmiuvy na odovzdanie najmenej 3 pracovné dní vopred zápisom v stavebnom denníku a zároveň zaslaním informácie na e-mailovú adresu osôb oprávnených rokovať vo veciach technických za objednávateľa. 4. Písomný preberací protokol predmetu zmluvy musí obsahovať najmä: a) vyhlásenie zmluvných strán o tom, či predmet zmluvy bol zrealizovaný v súlade s touto zmluvou, a v prípade omeškania so začatím prác, ich prerušenia ako aj omeškania s celkovou realizáciou predmetu zmluvy uviesť tiež počet dní omeškania a dôvody, b) rozsah prác a dodávok, c) zhodnotenie akosti odovzdávaného predmetu zmluvy a súpis zistených vád a prípadných nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu užívaniu predmetu zmluvy, d) dohodu o opatreniach (vrátane lehôt) na odstránenie zistených vád a nedorobkov, e) dátum odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy, f) podpisy osôb oprávnených rokovať vo veciach technických za zmluvné strany, uvedených v čl. ttejto zmluvy. 5, Súčasne s odovzdaním a prevzatím predmetu zmluvy odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi stavebný denník, certifikáty použitých materiálov a výrobkov a prípadnú ďalšiu súvisiacu dokumentáciu v štátnom jazyku slovenskom, vrátane Vyhlásenia zhotoviteľa o likvidácii vzniknutého odpadu v súlade s čl. V bod 12. zmluvy. 6. V prípade, že predmet zmluvy má pri preberaní vady a nedorobky, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, je objednávateľ oprávnený odmietnuť prevzatie predmetu zmluvy. Zmluvné strany spíšu Zápis o vadách a nedorobkoch, ktorý bude obsahovať aj spôsob a termíny ich odstránenia. Po dobu odstraňovania vád, zistených pri odovzdávaní predmetu zmluvy, je zhotoviteľ vomeškaní so splnením predmetu zmluvy riadne a včas, to neplatí, ak ich zhotoviteľ odstráni v lehote dohodnutej v Zápise o vadách a nedorobkoch, ktorá súčasne neprekračuje lehotu podľa čl. 1! bod 1. tejto zmluvy. Ostatné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu predmetu zmluvy, budú spísané pri preberacom konaní, s uvedením spôsobu a termínu ich odstránenia, pričom platí ustanovenie čl. IV bod 4. tejto zmluvy. 7. Predmetzmluvy má vady, ak: a) nezodpovedá výsledku, dohodnutému v zmluve, b) je zrealizovaný v rozpore s touto zmluvou a jej prílohami, c) nie je vhodný na použitie na obvyklý účel, d) vykazuje nedorobky, t. j. nie je realizovaný v celom rozsahu. ČI.VII Odovzdanie a prevzatie rozostavaného diela v prípade predčasného ukončenia zmluvy 1. V prípade, ak táto zmluva zanikne skôr, než príde k dokončeniu diela, tretí pracovný deň odo dňa zániku účinnosti tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný vrátiť objednávateľovi všetky vyhotovenia PD, ktoré od objednávateľa v súvislosti s vykonávaním diela obdržal, do jedného vyhotovenia PD zakreslí skutočný stav vykonaných dodávok a prác, a súčasne predloží objednávateľovi všetku dokumentáciu uvedenú v či. VI bode 5. tejto zmluvy ako aj výkaz rozsahu všetkých vykonaných prác a dodávok, týkajúci sa rozostavaného diela. 2. V prípade, ak bude objednávateľovi dokumentácia podľa bodu 1. tohto článku predložená riadne, a oprávnená osoba objednávateľa oprávnená rokovať vo veciach technických schváli výkaz všetkých vykonaných prác a dodávok, objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na odovzdanie rozostavaného diela aj s určením času a miesta odovzdávacieho a preberacieho m M konania. V opačnom prípade objednávateľ vyzve zhotoviteľa na odstránenie vád dokumentácie uvedenej v bode 1. tohto článku, a/alebo jej doplnenie, a/alebo prepracovanie výkazu rozsahu všetkých vykonaných prác a dodávok. O prevzatí rozostavaného diela bude vyhotovený písomný protokol podpísaný oprávnenými osobami zmluvných strán oprávnenými rokovať vo veciach technických. Na účely preberacieho konania a vyhotovenia preberacieho protokolu sa čl. VI tejto zmluvy uplatní primerane. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 3 dní odo dňa prevzatia rozostavaného diela objednávateľom vypratať a vyčistiť stavenisko, o čom sa spíše písomný protokol podpísaný oprávnenými osobami zmluvných strán oprávnenými rokovať vo veciach technických. Po ukončení preberacieho konania rozostavaného diela, po vyprataní zariadenia staveniska, ako aj na základe výsledku z obhliadky vyprataného a vyčisteného staveniska objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na vyhotovenie zápisnice o ukončení stavebných prác. Momentom podpisu zápisnice o ukončení stavebných prác oprávnenými osobami zmluvných strán oprávnenými rokovať vo veciach technických vzniká zhotoviteľovi právo na vystavenie faktúry na cenu rozostavaného diela, určenej v súlade s prílohou č. 1 tejto zmluvy v rozsahu výkazu všetkých vykonaných prác a dodávok schváleného oprávnenou osobou objednávateľa oprávnenou rokovať vo veciach technických. Podkladom na vystavenie faktúry v súlade s bodom 5. tohto článku a jej povinnou prílohou je výkaz všetkých vykonaných prác a dodávok schválený oprávnenou osobou objednávateľa oprávnenou rokovať vo veciach technických a protokol o výsledku preberacieho konania potvrdzujúci prevzatie rozostavaného diela objednávateľom, podpísaný oboma zmluvnými stranami. Na vady a záruky rozostavaného diela sa uplatní článok VIlI tejto zmluvy obdobne. Na fakturáciu a úhradu ceny rozostavaného diela sa uplatní či. IV tejto zmluvy primerane. Zmluvné strany sa dohodli, že body 1. až 7. tohto článku ostávajú v platnosti a účinnosti aj po predčasnom zániku tejto zmluvy. ČI. VIli Zodpovednosť za vady a záruka za akosť predmetu zmluvy Zhotoviteľ poskytuje záruku za akosť predmetu zmluvy, pričom dížka záručnej doby je 60 mesiacov. Záručná doba k predmetu zmluvy začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzati predmetu zmluvy v záručnej dobe. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, spôsobené preukázateľne úmyselným poškodením predmetu zmluvy tretou osobou, ako aj za vady spôsobené preukázateľne zamestnancami objednávateľa. Objednávateľ je povinný vady predmetu zmluvy reklamovať u zhotoviteľa písomne bez zbytočného odkladu. Zhotoviteľ je povinný vady, reklamované objednávateľom v záručnej dobe, odstrániť do 30 pracovných dní odo dňa písomného doručenia oznámenia o reklamácií vád predmetu zmluvy, alebo v termíne, ktorý písomne dohodne s objednávateľom podľa charakteru vady. Prevzatie a odovzdanie reklamovaných vád bude realizované formou preberacieho a odovzdávacieho protokolu. Za písomné oznámenie reklamácie je považované aj oznámenie doručené e- mailom zhotoviteľovi na adresu: r akéto doručenie musí byť však potvrdené doručením reklamácie v listinnej podobe najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa zaslania oznámenia elektronicky na adresu sídla zhotoviteľa. V prípade, že sa vyskytne vada po prevzatí predmetu zmluvy v záručnej dobe, na ktorú objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na odstránenie a zhotoviteľ neodstráni vadu v lehote do 30 pracovných dní odo dňa písomného doručenia oznámenia o reklamácii vád predmetu zmluvy, prípadne do dohodnutého termínu, zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny predmetu zmluvy vrátane DPH, uvedenej v čl. ÍV bod 1. tejto zmluvy za každý začatý deň omeškania odstránenia vady, pričom nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu. Zaplatením tejto pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti odstrániť vadu na vlastné náklady. Vady, reklamované objednávateľom podľa bodov 6. a 7. tohto článku, je zhotoviteľ povinný odstrániť aj v prípade, ak sa domnieva, že za reklamované vady nezodpovedá. V takomto prípade až do doby právoplatného rozhodnutia súdu o spornej reklamácii znáša náklady na odstránenie reklamovaných vád zhotoviteľ. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením rektamovaných vád premetu zmluvy, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť ich odstránenie sám alebo prostredníctvom tretej osoby. Náklady, ktoré objednávateľovi vzniknú v súvislosti s odstraňovaním vád predmetu zmluvy, si je objednávateľ oprávnený uplatniť u zhotoviteľa, ČI. IX SŠankcie V prípade omeškania zhotoviteľa s realizáciou predmetu zmluvy podľa čl. lil bod 1. tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 15 % z dohodnutej celkovej ceny predmetu zmluvy vrátane DPH podľa čl. IV bod 1. tejto zmluvy, pričom nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu. Objednávateľ je oprávnený vzniknutú a uplatnenú splatnú pohľadávku - zmluvnú pokutu započítať voči splatnej pohľadávke zhotoviteľa na úhradu dojednanej ceny a z tohto dôvodu krátiť dohodnutú cenu za realizáciu predmetu zmluvy (vyplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela zníženú o 15%). V prípade, ak objednávateľ mešká so zaplatením oprávnene vystavenej a splatnej faktúry zhotoviteľa, zhotoviteľ je oprávnený účtovať objednávateľovi úroky z omeškania podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení. Uplatnením ktorejkoľvek zmluvnej pokuty alebo úroku z omeškania v zmysle tejto zmluvy nie je dotknuté právo poškodenej zmluvnej strany na náhradu vzniknutej škody v celom rozsahu ani právo na uplatnenie ďalšej zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy. Objednávateľ môže uplatňovať náhradu škody, pokuty a sankcie kumulatívne. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany konštatujú, že ustanovenia zmluvy, týkajúce sa sankcií, ostávajú platné a účinné aj po zániku tejto zmluvy, a to neobmedzene. Objednávateľ má právo na náhradu škody vzniknutej z povinnosti podať dodatočné daňové priznanie kdani z pridanej hodnoty a dodatočného kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty, ktorá preukázateľne vznikla oneskoreným doručením faktúry vystavenej s „prenesením daňovej povinnosti“ v zmysle $ 69 ods. 12, písm. h až j) zákona o DPH (t. j. po 15. dni nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom bolo uskutočnené zdaniteľné plnenie, ktoré ja predmetom fakturácie v prípade riadnej faktúry, resp. po 20. dni nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom bolo uskutočnené zdaniteľné plnenie, ktoré je predmetom fakturácie v prípade opravnej faktúry). Objednávateľ má právo na náhradu škody preukázateľne vzniknutej nesplnením vlastnej daňovej povinnosti zhotoviteľa, platiteľa DPH, v zmysle $ 78 zákona o DPH. Objednávateľ má zároveň právo uplatniť u zhotoviteľa trovy konania, ktoré mu vzniknú v konaní s príslušným daňovým úradom podľa $ 69b zákona © DPH a z podania dodatočného daňového priznania k dani z pridanej hodnoty a dodatočného kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať svoje pohľadávky voči zhotoviteľovi, ktoré mu vznikli z dôvodu uplatnenia ručenia za daň voči objednávateľovi v zmysle $ 69b zákona o DPH, vrátane trov konania, ktoré mu vznikli v konaní s príslušným daňovým úradom a pohľadávky vzniknuté z dôvodu dlžného poistného na zdravotné poistenie. ČI.X Zodpovednosť za škodu Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, všeobecne záväzných právnych predpisov alebo porušením inej právnej povinnosti. Úhradou zmluvnej pokuty podľa čl. IX zmluvy nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu. Všetky prípadné pokuty a sankcie uložené objednávateľovi orgánmi štátnej správy alebo miestnej samosprávy alebo akékoľvek finančné nároky tretích osôb, vzniknuté z dôvodu porušenia povinností zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou predmetu zmluvy, je zhotoviteľ povinný nahradiť objednávateľovi v plnom rozsahu vo výške uloženej pokuty, sankcie alebo finančného nároku, a to v lehote do desať (10) pracovných dní po doručení dokladu, preukazujúceho úhradu uloženej pokuty, sankcie alebo finančného nároku objednávateľom. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany konštatujú, že ustanovenia tohto článku ostávajú platné a účinné aj po zániku tejto zmluvy, a to neobmedzene. ČI.XI Ukončenie zmluvy Zmluvný vzťah je možné ukončiť: a) písomnou dohodou zmluvných strán, b) odstúpením od zmluvy v prípadoch dohodnutých v tejto zmluve, c) odstúpením zmluvnej strany podľa $ 344 a nasli. Obchodného zákonníka. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť aj v prípade: a) porušenia povinností zhotoviteľa podľa čl. XIIll bod 1. a 2. tejto zmluvy, b) ak sa zhotoviteľ stane dlžníkom poistného na zdravotné poistenie voči objednávateľovi, c) ak právnickej osobe zhotoviteľa bol uložený jeden, alebo viacero trestov, uvedených v $ 10 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb v znení neskorších predpisov. V prípade odstúpenia táto zmluva zaniká dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Odstúpenie musí mať písomnú formu a musia v ňom byť podrobne uvedené dôvody odstúpenia. V prípade predčasného ukončenia tejto zmluvy si zmluvné strany vysporiadajú všetky, a to aj finančné záväzky, prevzaté na základe tejto zmluvy, o čom vyhotovia písomný protokol. ČI.X1I Protikorupčné ustanovenia Zmluvné strany sa nesmú dopustiť, nesmú schváliť, ani povoliť žiadne konanie v súvislosti s dojednávaním, uzatváraním alebo plnením tejto zmluvy, ktoré by spôsobilo, že by zmluvné strany alebo osoby ovládané zmluvnými stranami porušili akékoľvek platné protikorupčné všeobecne záväzné právne predpisy. Táto povinnosť sa vzťahuje najmä na neoprávnené plnenia, vrátane urýchľovacích platieb (facilitation payments) verejným činiteľom, zástupcom alebo zamestnancom orgánov verejnej správy alebo blízkym osobám verejných činiteľov, zástupcov alebo zamestnancov orgánov verejnej správy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že neponúknu, neposkytnú, ani sa nezaviažu poskytnúť žiadnemu zamestnancovi, zástupcovi alebo tretej strane konajúcej v mene druhej zmluvnej strany, a rovnako neprijmú, ani sa nezaviažu prijať od žiadneho zamestnanca, zástupcu alebo tretej strany konajúcej v mene druhej zmluvnej strany žiadny dar, ani inú výhodu, či peňažnú alebo inú, v súvislosti s dojednávaním, uzatváraním alebo plnením tejto zmluvy v rozpore s Etickým kódexom objednávateľa (ďalej len „Etický kódex“), zverejneným na webovom sídle objednávateľa www.vszp.sk. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu, pokiaľ si budú vedomé alebo budú mať konkrétne podozrenie na korupciu pri dojednávaní, uzatváraní alebo pri plnení tejto zmluvy. V prípade, že akýkoľvek dar alebo výhoda v súvislosti s dojednávaním, uzatváraním alebo plnením tejto zmluvy je poskytnutý zmluvnej strane alebo zástupcovi zmluvnej strany v rozpore s týmto článkom, môže zmluvná strana od tejto zmluvy odstúpiť. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať apolitickosť vo vzájomnom postupe pri uzatváraní zmluvy a základné morálne a etické hodnoty ustanovené v obsahu Etického kódexu. V prípade nedodržiavania stanovených apolitických, morálnych a etických hodnôt je zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť. ČI. XI1I Osobitné ustanovenia Zhotoviteľ je oprávnený realizovať predmet zmluvy aj prostredníctvom subdodávateľov, ktorí musia spíňať podmienky pre realizáciu predmetu zmluvy, týkajúce sa osobného postavenia v rozsahu, v akom bolo ich splnenie vyžadované od zhotoviteľa a neexistujú u nich dôvody na vylúčenie podľa $ 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. ? a 8 zákona o verejnom obstarávaní, v súlade s $ 41 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade realizácie predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ objednávateľovi tak, ako keby realizoval predmet zmluvy sám. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak zistí, že zhotoviteľ zabezpečuje realizáciu predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľa, ktorý nesplňa podmienky podľa $ 41 zákona o verejnom obstarávaní, čím nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody z tohto dôvodu vzniknutej. Zoznam subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 2 tejto zmluvy. V prípade, že niektorý zo subdodávateľov nie je v okamihu podpísania tejto zmluvy známy a vstúpi do procesu v priebehu plnenia predmetu tejto zmluvy, resp. sa zmení niektorý zo subdodávateľov počas plnenia tejto zmluvy, alebo sa zmenia údaje, týkajúce sa konkrétneho subdodávateľa, musí byť táto zmena odsúhlasená zmluvnými stranami formou písomného dodatku k tejto zmluve. O každej zmene je zhotoviteľ povinný bezodkladne - najneskôr do 7 kalendárnych dní - písomne informovať objednávateľa, pričom je povinný zároveň predložiť objednávateľovi čestné prehlásenie, že subdodávateľ, ktorého sa zmena týka, spíňa podmienky pre plnenie predmetu tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ tento záväzok nedodrží, považuje sa to za závažné porušenie zmluvných podmienok a zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z ceny za realizáciu predmetu zmluvy vrátane DPH, uvedenej v čl. TV bod 1. tejto zmluvy. Objednávateľ je oprávnený zmluvnú pokutu započítať a z tohto dôvodu krátiť dohodnutú cenu za realizáciu predmetu zmluvy (vyplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu zníženú o 20%). Objednávateľ je oprávnený dohodnutú zmluvnú pokutu vo výške 20% vyúčtovať zhotoviteľovi aj po odovzdaní predmetu zmluvy, ak dodatočne zistí, že zhotoviteľ porušil záväzok podľa tohto bodu. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek práva a pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú práva a pohľadávky postúpené v rozpore s týmto bodom, bude neplatný. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú osobne, poštou, kuriérskou službou alebo e-mailom. Každá zo zmluvných strán je povinná písomne informovať druhú zmluvnú stranu o akejkoľvek zmene adresy, e-mailu, alebo kontaktných údajov. Písomnosti doručované poštou a kuriérskou službou sa doručujú na adresu sídla zmluvných strán. Písomnosti doručované osobne sa považujú za doručené v deň ich prevzatia, alebo dňom kedy adresát odoprel prevziať zásielku. Písomnosti doručované poštou alebo kuriérskou službou sa považujú za doručené v deň prevzatia zásielky adresátom, alebo v deň keď sa zásielka vrátila odosielateľovi späť ako nedoručená, aj keď sa adresát o zásielke nedozvedel. S výnimkou elektronických faktúr sa písomnosti doručované prostredníctvom e-mailu považujú za doručené nasledujúci pracovný deň po ich odoslaní na e-mailovú adresu druhej zmluvnej strany. Na doručovanie písomností týkajúcich sa vzniku, zmeny, zániku alebo akéhokoľvek porušenia zmluvy sa nepoužije e-mail. Písomnosti a komunikácia medzi zmluvnými stranami, týkajúca sa tejto zmluvy, bude prebiehať v slovenskom jazyku. Objednávateľ zhotoviteľa informuje, že s účinnosťou od 1.7.2026 bude adresa jeho sídla nasledovná: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava — mestská časť Karlova Ves. Osobné údaje kontaktných osôb a osôb podieľajúcich sa na plnení predmetu tejto zmluvy budú spracúvané za účelom plnenia tejto zmluvy, pričom zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené tieto osobné údaje poskytnúť druhej zmluvnej strane. Okrem osobných údajov podľa prvej vety tohto odseku pri plnení tejto zmluvy nebudú spracúvané osobné údaje. Ak pri plnení predmetu zmluvy dôjde k náhodnému kontaktu s osobnými údajmi, je zhotoviteľ povinný dodržiavať ustanovenia Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v konsolidovanom znení a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ČI. XIV Záverečné ustanovenia Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle $ 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné uskutočniť len na základe dohody zmluvných strán, formou písomného očíslovaného dodatku, podpísaného oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán s výnimkou zmien v identifikačných údajoch zmluvných strán, uvedených v čl. | zmluvy. O akýchkoľvek zmenách identifikačných údajov je príslušná zmluvná strana povinná bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek spory a nároky, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo s Ňou súvisiace, sa budú riešiť predovšetkým rokovaním a dohodou zmluvných strán v dobrej viere a s dobrým úmyslom. V prípade, že sa týmto spôsobom nepodarí zmluvným stranám dosiahnuť dohodu, obrátia sa s návrhom na vyriešenie na príslušný súd Slovenskej republiky. Rozhodným právom pre túto zmluvu je slovenský právny poriadok. Prípadná neplatnosť niektorého z dohodnutých ustanovení tejto zmluvy nezakladá neplatnosť celej zmluvy. Vo veciach neupravených touto zmiluvou sa zmluvný vzťah riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona o verejnom obstarávaní a súvisiacich právnych predpisov. Zhotoviteľ berie na vedomie, že informácie, s ktorými príde do styku pri realizácii predmetu zmluvy, sú dôverné a zaväzuje sa zachovávať o nich mičaniivosť, neposkytovať ich tretím osobám a nezneužívať ich. Tento záväzok zhotoviteľa trvá aj po ukončení tohto zmluvného vzťahu. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: Príloha č. 1: Výkaz výmer, Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov Príloha č. 3: Zmluva o združení zo dňa 17.8.2026 Príloha č. 4: Plná moc zo dňa 17.8.2026. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, každý z nich má platnosť originálu, z ktorých jeden je určený pre zhotoviteľa a dva pre objednávateľa. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu Ju podpisujú. - —- Í 92 4 4 - a ' NNANNNNOCKE V Bratislave dňa 12 m 120 V Košiciac (%ňa - ?-*'. hks “ NITS.C.0, Za objednávateľa Za zhotoviteľa ' . Jazmínová 4144 a n 0401 Košice j — - s IČO: 48113 247 i ! . a A Ž NÍ 1 u SK2120058050 Ing. Matúu p „rových PhD. Karina Pintérová predseda preds. „va konateľka Všeobecná zdravšjná poisťovňa, a.s. ARENIT s. r. o. ......................................... podpredseda predstavenstva Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. vedúci člen združenia REKAPITULÁCIA STAVBY Kód: IMPORT Stavba: OPRAVA STRECHY POBOČKY VŠZP POPRAD JKSO: Miesto: Poprad Objednávateľ: VŠZP a.s. Bratistava Zhotoviteľ: ARENIT s.r.o. Projektant: AAK - Iing.arch.Ján Katuščák Spracovateľ: Poznámka: Cena bez DPH Sadzba dane Základ dane DPH základná 23,00% 0,00 znížená 23,00% 65 555,55 Cena s DPH v EUR Projektant Dátum a podpis: Pečiatka Objednávateľ Dátum a podpis: Pečiatka Čs: Dátum: Ičo: IČ DPH: IčO: IČ DPH: IČO: IČ DPH: Ičo: IČ DPH: Spracovateľ Dátum a podpis: Zhotoviteľ A 11. 8. 2026 35937874 48113247 SK2120058050 65 555,55 Výška dane 0,00 15 077,78 80 633,33 Pečiatka NIT S. 1. o. ' í ' l Jazmínová 414/4 ARENI % 04011 Košice IČO: 48 113 247 „DPH: SK 2120058050 Dátum a podpis: Strana 1 z 6 Pečiatka REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY Kôód: IMPORT Stavba: OPRAVA STRECHY POBOČKY VŠZP POPRAD Miesto: Poprad Objednávateľ: VŠZP a.s. Bratislava Zhotoviteľ: ARENIT s.r.o. Kód Popis Náklady z rozpočtov Objekt vlastný objekt202238 Strana 2 2 6 Dátum: Projektant: Spracovateľ: 11. 8. 2026 AAK - Ing.arch.Ján Katuščák Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR] 65 555,55 80 633,33 65 555,55 80 633,33 © RENIT S. €. O. ' ' . Jazmínová 414/4 0401 Košíce IČO: 48 113 247 ]A 1 -=- \q l T. . DPH:SK 2120058050 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: OPRAVA STRECHY POBOČKY VŠZP POPRAD Objekt: Objekt - vlastný objekt202238 JKSO: Miesto: Poprad Objednávateľ: VŠZP a.s. Bratislava Zhotoviteľ: ARENIT s.r.o. Projektant: AAK - Ing.arch.Ján Katuščák Spracovateľ: Poznámka: Cena bez DPH Základ dane DPH základná 0,00 znížená 65 555,55 Cena s DPH Projektant Dátum a podpis: Pečiatka Objednávateľ Dátum a podpis: Pečiatka Strana 3z 6 v EUR Spracovateľ Dátum a podpis: ČSs: Dátum: 11. 8. 2026 IČO: 35937874 IČ DPH: IČo: 48113247 IČ DPH: SK2120058050 IČo: IČ DPH: IČO: IČ DPH: 65 555,55 Sadzba dane Výška dane 23,00% 0,00 23,00% 15 077,78 80 633,33 Zhotoviteľ o] h É RENIT Dátum a podpis: Pečiatka :ENIT S. r. o. Jazmínová 4144 04011 Košice IČO: 48 113 247 + DPH: SK 2120058050 Pečiatka ROZPOČET Stavba: OPRAVA STRECHY POBOČKY VŠZP POPRAD Objekt: Objekt - vlastný objekt202238 Miesto: Objednávateľ: Zhotoviteľ: PČ Typ Kód Náklady z rozpočtu D DI1 D 9 0 K 941941041 0 K 941941291 0 K 944944103 0 K 949009101 0 K 941941841 0 K 944944803 0 K 952901411 0 K 6965082923 0 K 976085413 0 K 978059621 0 K 979011111 0 K 979081111 0 K 979081121 0 K 979082133 0 K 712500831 0 K 713000011 0 K 721242805 d K 764311832 0 K 764322840 0 K 764341811 0 K 764341831 0 K 764343831 0 K 764345811 Poprad VŠZP a.s. Bratislava ARENIT s.r.o. Popis Práce HSV OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m - pre náter rámu striešok Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041 Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit - montáž Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit - demontáž Vyčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky Odstránenie násypu pod podlahami a ochranného na strechách hr. do 100 mm, plochy nad 2 m2 -1,400 t - B1 Vybúranie vetracích mriežok do 0,3m2 -0,001 t - B8 Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších do 2 m2 -0,089 t - B9 Zvislá doprava sutiny a vybúraných hrmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1km Poplatok za utoženie vybúranej sute na verejnú skládku (orientačná cena) Odstránenie povlakovej krytiny jednovrstvovej striech so sklonom nad 30“" - B4,5 Odstránenie tepelnej izotácie stropov kladenej voľne z Vláknitých materiálov hr. nad 10 cm - B4 Demontáž lapača strešných splavenín DN 150, - 0,035221 - B8 Demontáž krytiny hladkej streš. z tabúľ 2000 x 1000 mm, so sktonom do 45" v ploche nad 25 m2 0,00732 - B4,5 Demontáž odkvapov striech s tvrdou krytinou rš 500 mm striech so sklonom do 30“" - B6 Demontáž lemovania rúry do D 75 mm na krytine striech so sklonom do 30" - B8 Demontáž lemovania rúry od D 100 mm do D 250 mm na krytine striech so sklonom do 30" - B8 Demontáž lemovania rúry z dvoch dielov do D 500 mm striech so sklonom do 30" - B8 Demontáž ostatných prkov kusových, ventilačný nadsťavec so sklonom do 30st., D do 75 mm, - 0.00251t Strana 4 z 6 MI m2 m2 m2 m2 m2 m2 m3 kus m2 m2 m2 kus m2 kus kus kus kus Dátum: 11. 8. 2026 . , AAK - Ing.arch.Ján Projektant: Katuščák Spracovateľ: Množstvo J.cena [EUR] Cena ceíkom [EUR] 65 555,55 11 811,68 11811,68 217,000 3,83 831,11 217,000 1,83 397,11 217,000 2,24 486,08 11,175 19,94 222,83 217,000 2,56 555,52 217,000 1,89 410,13 591,520 2,78 1 644,43 32,300 21,04 679,59 4,000 9,69 38,76 1,200 12,90 15,48 49,924 14,91 T44,37 49,924 17,87 892,14 948,556 0,53 502,73 49,924 42,63 2128,26 187,8640 1,11 208,50 26,400 1,60 42,24 8,000 11,69 93,52 187,840 1,91 358,77 34,400 1,23 42,31 3,000 1,53 4,59 12,000 2,23 26,76 — 4000 M 4,08 16,36 i ' ARENIT s. č. o. , 3Q ! 1,42 Jazmínová414/4 | 4,26 í x 04011 Košice IČO: 48 113 247 1Č DPH: SK 2120058050 PČ Tp Kód 0 K 764345831 © S oS S o z S ŠKXA A [m] T64347841 764430840 764430850 18 553444139 D2 712 712370050 712391171 712391172 712391173 712391177 712391178 712391179 712391382 998712202 712300941 712962922 283300015 283300038 583801066 693665120 713 713142131 713142151 998713202 2837650030 2837653526 764 764171431 764171432 764172073 764721114 Popis Demontáž ostatných prkov kusových, ventilačný nadstavec so sklonom do 30st., D do 150 mm, - 0,00303t Demontáž ostatných prvkov kusových, sirieška, so sktonom do 30" s D od 200 do 500 mm, -0,000081t Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,0023014 - B3 Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek od rš 5600 mm do 1000mm -0,00337: - B3 Demontáž klimatizačných jednotiek s odvozom - B8 Hliníkova vetracia mriežka s nastaviteľnou žalúziou rozm.500x200mm d+m - P11 Práce PSV POVLAKOVÉ KRYTINY Zhotovenie povlakovej krytiny striech ploachých do 10"PVC-P fôliou položenou voľne so zvarením spoju s vytiahnutím na steny Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textílie podklad.vrstvy s vytiahnutím na steny Zhotov. poviak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textílie ochran. vrstvy s vytiahnutím na steny Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. kútový profil Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ukončovacia lišta Zhotov. poviak. krytiny striech tvarovky d+m Montáž zálievky s následnou kontrolou Priťaženie izolácie krytiny násypom z kameniva frakcie 16/32 mm hrúbky 50 mm na plochej streche so sklonom do 10“ Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m Oprava povlakovej krytiny striech plochých do 10"- príplatok k cene za opravovaný kus do 2 m2, fóliami termoplastickými - N10 Poistná pvc zálievka záplat d+m - N10 FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm šedá - N1 Fatra zálievka ZO1 Bratislavský štrk - násyp N1 Geotextília Tatratex PP 300, netkaná 300g/m2 - 2x výmera N1 MI kus kus kus kus m2 m2 m2 kus m2 m2 % kus kus m2 kg m3 m2 IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ Montáž jednovrstvovej tepelnej izolácie strechy tepelnoizolačnými doskami lepením špeciálnym lepidlom za studena Montáž tepelnej izolácie doskami striech, jednovrstvová kladenie na sucho Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad Smdo1t2m Styrodur 2800 C extrud polystyrén hrúbka 50mm - atika N8 Tepelnoizolačná doska na báze polyisokyanurátu (PIR) na vrchnej strane al fólia hr.12cm - NI KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE Oplechovanie podhrebeňa z LPL plechu rš 250 mm - P12 Oplechovanie hrebeňa z LPL plechu rš 420 mm - P12 Krytina z LPL plechu odkvapové lemovanie sklon do 30st. - P7 Lemovania z LPL pleachu rš 250 mm - P13 Strana 5 z 6 m2 m2 % m2 m2 Množstvo J.cena [EUR] 12,000 1,68 4,000 0.97 58,200 1,89 189,400 2,08 2,000 242,22 4,000 113,35 444,050 13,09 444,050 2,55 444,050 2,23 185,000 4,49 205,000 4.36 72,000 12,60 444,050 1,55 403,680 8,24 2,800 2,71 5,000 46,63 5,000 27,13 532,860 7,94 2,000 33,38 20,200 49,35 976,910 1,53 403,680 8,25 14,400 4,36 1,400 1.36 15,120 11.32 422,820 23,35 12,400 8,95 12,400 10,59 264,800 9,18 JARENIT Í, Cena celkom [EUR] 20,16 3,88 110,00 393,95 484,44 453,40 51 455,94 21 747,03 5 812,61 1 132,33 990,23 830,65 893,80 907,20 688,28 3 326,32 7,60 233,15 135,65 4 230,91 66,76 996,87 1 494,67 13 439,05 3 330,36 62,78 1,90 171,16 9 872,85 8 155,14 110,98 131,32 594,86 MT s.r. o. :a- dďnová 414/898, 10 04011 Kušlt:ěí , NČor48TI3 247 | /H:SK 2120058050 | PČ Typ [e] A A X x © xA © © 5 ž É? x o Kód 764721115 764731113 764731114 T64731115 764731117 764731118 998764202 2833000331 2833000333 2833000350 2833000352 167 767397102 998767202 767000210 781 998781202 781445129 783 783222100 783226100 783102811 783904811 D3 921 10000006 924 240010047 Popis Lemovania z LPL plechu rš 315 mm - P14 Oplechovanie múrov z LPL plechu rš 360 mm - P3 Oplechovanie múrov z LPL plechu rš 460 mm - P2 Oplechovanie múrov z LPL plechu rš 560 mm - P1 Oplechovanie múrov z LPL plachu 1š 710 mm - Pá4áa,b Oplechovanie múrov z LPL plechu rš 1000- 1100 mm - P5,6 Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m Vetracia hlavica pve napr.Ekodren priem.75mm d+m - P9 Vetracia hlavica pve napr.Ekodren priem.150mm d+m - P9 Strešná vpusť pvc vyhrievaná TOPWET TW SAN 150 - P8 Elektronický termostat na ovládanie vyhrievaných strešných vpustov vnútorný KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE Montáž strešných sendvičových panelov s viditeľným spojom na OK, hrúbky nad 80 do 120 mm Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m Strešné sendvičové panely PUR hr.12cm jednostr.oplechovaný - N4 OBKLADY KERAMICKÉ Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad6do12m Doplnenie obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,veľkosť 300x300 mm d+m - N3 NÁTERY Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - NG Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií stredných "B" plnostenných "D" oškrabaním - B7 Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií Montážne práce M-21 ELEKTROMONTÁŽE Demontáž a spätná montáž bleskozvodu na kotvy - B2,N2 MI kus kus kus kus m2 % m2 m2 m2 m2 m2 m2 € M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ Ventilačná turbína Al Lomanco BIB 14 priem.356mm komplet d+m - P10 Strana 6 z 6 kus Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 52,000 9,20 478,40 10,400 10,44 108,58 4+,000 10,95 448,95 110,000 11,70 1287,00 21,400 12,94 276,92 22,000 14,53 319,56 1,900 1,84 3,50 3,000 64,47 193,41 12,000 83,73 1 004,76 8,000 172,70 1381,60 2,000 208,55 41710 T T135,52 187,240 16,74 3 134,40 1,100 1,07 1,47 197,000 23,35 4 599,95 178,87 2,200 213 4,69 2,000 87,09 17418 200,33 13,000 8,43 109,59 13,000 4,84 62,92 13,000 1,086 13,78 13,000 1,08 14,04 2287,93 969,29 1,000 969,29 969,29 1318,64 4,000 329,66 1318,64 5 OKEN y A TEBNIŤ ARENIT S. €. o. Jazmínová 414/4 O4011 Košice . IČO: 48 113 247 IČ DPH: SK 2120058050 Príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov Obchodné meno: ARENIT s.r.o. — líder združenia Adresa sídla: Jazmínová 414/4, 04011 Košice 1. Obchodné meno subdodávateľa uvedené v Obchodnom, resp. Živnostenskom registri: Adresa sídla, resp. miesto podnikania, uvedené v Obchodnom, resp. Živnostenskom registri: ICO subdodávateľa: Meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby, oprávnenej konať za subdodávateľa: Percentuálny podiel subdodávky: % z celkovej ceny predmetu zákazky bez DPH Stručný opis zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky: Čestne vyhlasujem, že subdodávateľ spíňa podmienky pre plnenie predmetu tejto zmluvy, týkajúce sa osobného postavenia v rozsahu, v akom bolo ich splnenie vyžadované od dodávateľa a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa $ 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní, v súlade s $ 41 zákona o verejnom obstarávaní. (text bodu 1 použiť opakovane podľa počtu subdodávateľov) . +Zabezpečenie uvedeného predmetu zmluvy nebudeme plniť prostredníctvom subdodávateľov. „ŠNIT S. r. o. ' ' l azmínová 414/4 04011 Košice 1ČO: 48 113 247 A ? E “ ' Prie SK 2120058050 Karina Pintérová Konateľka spoločnosti V Košiciach dňa 17.08.2026 # zakrúžkovať bod 1. alebo bod ll. a v prípade zakrúžkovania bodu I. uviesť správne informácie v čestnom vyhlásení v bode . Zmluva o združení podľa $ 829 a násl. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v pl. znení uzatvorená medzi Vedúci člen združenia: ARENIT s.r.o. (ďalej aj ako „Vedúci člen“) Jazmínová 414/4, 040 11 Košice IČO: 48 113 247 DIČ: 2120058050 IČ DPH: SK2120058050 Zapísaná: OR MS Košice, odd. Sro, vl. č. 60455/V Konaním štatutárneho orgánu: Karina Pintérová, konateľka spoločnosti a člen združenia: DB construction s. r. o. (ďalej v texte aj ako „ Člen združenia“) Mikoviniho 12, 040 11 Košice 1IČO: 46 093 770 DIČ: 2023235566 IČ DPH: SK2023235566 Zapísaná: OR MS Košice, odd. Sro, vl. č, 62017V Konaním štatutárneho orgánu: ing. Dalibor Blizman, konateľ spoločnosti (ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“ alebo „ členovia združenia“) 1.. 2.1. 2.2. Článok 1 Úvodné ustanovenia Zmluvné strany vytvárajú skupínu dodávateľov (ďalej v texte ako „skupina“) bez právnej subjektivity a to za účelom účastí tejto skupiny vo verejnej súťaži na uskutočnenie predmetu zákazky „Oprava strechy pobočky VšZP Poprad“ vyhlásenej verejným obstarávateľom Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Panónska cesta 2, Bratislava — mestská časť Petržalka 851 04, IČO: 35937874, vo Vestníku verejného obstarávania č. 153/2026 zn. 10874 - WYP zo dňa 30.07.2026 (ďalej v texte ako „predmetné verejné obstarávanie“). Článok 2 Lehota na uzatvorenie Zmluvy o Združení Zmluvné strany sa dohodli, že vo vyššie uvedenom verejnom obstarávaní je dojednané, že počas celej doby trvania Zmluvy o dielo na realizáciu predmetnej verejnej súťaže, vrátane do času splnenia všetkých záručných a ostatných práv a povinností z tejto Zmluvy o dielo, nevystúpia zo združenia ani nebudú meniť právny stav Združenia. Pre vylúčenie všetkých pochybností platí, že doba plnenia podľa realizácie Zmluvy o dielo je vrátane do času plnenia všetkých záručných a ostatných práv a povinnosti zo Zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade úspechu v predmetnom verejnom obstarávaní zabezpečia realizáciu predmetnej verejnej zákazky spoločne, a to prostredníctvom spoločného riadiaceho (realizačného) tímu, pričom podrobnosti o fungovaní, právomociach a zložení realizačného tímu vrátane orgánov združenia sú uvedené v článku 3 bod 3.4, 3.5 a 3.6. Zmluva o združení 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 4.1. 4.2. 4.3. Článok 3 Dojednania o základných vzťahoch združenia Zmluvné strany dojednajú, že združenie, ktoré sa uzatvára je založené v zmysle 5829 a nási. zák. č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v pl. znení. Združenie nebude samostatnou právnickou osobou a nebude mať spôsobilosť na práva a povinnosti ani nebude mať povinnosť zapisovať sa do Obchodného registra ani do iného verejného registra. Združenie nebude samostatnou účtovnou jednotkou na účely zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Za združenie bude konať Vedúci člen združenia, ktorým bude spoločnosť: # ARENITS.r.o. Združenie bude mať názov: + ARENIT—VZP Poprad Podiely, právomoci a zloženie realizačného tímu členov v Združení budú nasledovné: e — ARENITSs.r.o. 98 % - Líder združenia - - Zabezpečí celkovú realizáciu diela - Zabezpečí nákup materiálu na stavbu « DBCONSTRUCTION s.r.o. 2 % - Člen združenia - zabezpečí preukázanie podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa $ 34 ods.1 písm. b) ZVO, t.j. zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov Zmluvné strany berú na vedomie, že podľa platných právnych predpisov budú za všetky záväázky Združenia voči Objednávateľovi a/alebo tretím osobám zodpovední obaja členovia Združenia rovnako a to podľa princípu tzv. spoločnej a nerozdielnej zodpovednosti. Pre vylúčenie všetkých pochybností dojednávajú zmluvné strany tejto Zmluvy, že prípadnú uplatnenú zodpovednosť podľa predchádzajúceho bodu vysporiadajú voči sebe navzájom bez zbytočného odkladu v pomere veľkosti podielov na Združení. Uvedené znamená, že člen Združenia, ktorý splní záväzok Združenia voči tretej osobe vo vyššej miere ako finančná hodnota tohto záväzku vynásobená veľkosťou podielu tohto člena na Združení, má tento člen Združenia voči druhému členoví Združenia právo na bezodkladnú finančnú náhradu takto ním spineného záväzku a to vo výške rozdielu medzi skutočnou finančnou hodnotou ním splneného záväzku a hodnotou tohto záväzku vynásobenou podielom tohto člena Združenia, ktorý tento záväzok splnil. Ostatné princípy a pravidlá fungovania Združenia dojednajú zmluvné strany v Zmluve o Združení alebo v prípade potreby v Stanovách Združenia. Článok 4 Práva a povinnosti zmluvných strán Zmluvné strany sa zaväzujú vyvíjať vzájomne dojednanú činnosť na dosiahnutie dojednaného záujmu, uvedeného v čl. 1 tejto Zmluvy a za tým účelom sa zároveň zaväzujú zdržať sa konania, ktoré by mohlo znemožniť a/alebo sťažiť dosiahnutie záujmu podľa vyššie uvedeného. Zmluvné strany sa zaväzujú spoločnou koordinovanou činnosťou na základe spojenia výrobných, technických a personálnych kapacít zabezpečiť vypracovanie čo najvýhodnejšej ponuky do predmetného verejného obstarávania a v priebehu verejného obstarávania efektívne vykonávať práva a povinnosti, ktoré im vyplývajú z postavenia záujemcu o účasť v predmetnom verejnom obstarávaní a z postavenia uchádzača v predmetnom verejnom obstarávaní. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vo veci predmetného verejného obstarávania nebudú partnermi žiadneho iného združenia alebo skupiny dodávateľov, ani neposkytnú subdodávateľské ponuky iným záujemcom a uchádzačom v predmetnom verejnom obstarávaní, ani nepredložia ponuku do predmetného verejného obstarávania samostatne alebo ako účastníci inej skupiny dodávateľov, ibaže by sa dohodli na zrušení tejto Zmluvy o združení. Zrmluva o združení 44. 4.5. 4.6. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. V Košiciach, dňa 17.08.2026 Zmluvné strany sa zaväzujú kvalifikovane preštudovať súťažné podklady a súvisiacu dokumentáciu k predmetnému verejnému obstarávaniu. Zmluvné strany zodpovedajú za všetky ními predložené podkľady do spoločnej ponuky, a to za ich obsahovú kvalitu, správnosť a pravdivosť a to každá zmluvná strana samostatne. Každá zmluvná strana znáša svoje náklady, ktoré jej vzniknú v súvislosti s prípravou a podaním ponuky a nemá právo požadovať ich náhradu od druhej zmluvnej strany, Rámcovej dohody na realizáciu predmetnej verejnej zákazky. Článok 5 Záverečné ustanovenia Všetci účastníci tejto Zmluvy o združení potvrdzujú, že sú plne spôsobilí k uzatvoreniu tejto Zmluvy, že si pred jej podpísaním prečítali celý jej obsah, plne mu porozumeli a na znak svojej slobodnej a vážnej vôle, byť viazaný touto Zmluvou, a to vôle vyjadrenej dostatočne zrozumiteľne a určito, túto Zmluvu vlastnoručne podpísujú, pričom nekonajú v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania všetkými jej účastníkmi a je vyhotovená v dvoch identických vyhotoveniach, z ktorých po jednom vyhotovení obdržala vdeň jej podpisu každá zmluvná strana tejto Zmluvy. Meniť a dopíňať túto Zmluvu je možné iba za všestranného súhlasu všetkých jej účastníkov a to cestou číslovaných písomných Dodatkov. V prípade, že akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľto v zmysle príslušných právnych predpisov nevylučuje povaha takého ustanovenia. V takom prípade sa všetky zmluvné strany zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zístia, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenia, ktorého obsah v čo najväčšej miere zodpovedá vôli zmluvných strán v čase uzatvorenia tejto Zmluvy. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo z jej dodatkov alebo iných doplinení, ktoré nebudú výslovne upravené sa budú riadiť Obchodným zákonníkom a podporne Občianskym zákonníkom a Zákonom o verejnom obstarávaní. Rozhodné právo tejto Zmluvy je právny poriadok Slovenskej republiky. V Košiciach, dňa 17.08.2026 ' ..ENIT S. r.o. ! . Jazmínová 414/4 | DR 04011 Košice CONSTRUCNION Mikov“ —— 19 náň s KOŠICE 1ČO: 48 113 247 l A ? š “ l BY m HESK 2120058050 ARENIT s. r. o. Karina Pintérová, konateľka spoločnosti Zmluva o združení DB CONSTRUCTION s. r. o. Ing. Dalibor Blizman, konateľ spoločnosti Plná moc Plná moc pre jedného z členov skupiny, konajúcu za skupinu dodávateľov Splnomocniteľ: Obchodné meno: DB CONSTRUCTION s.r.o. Sídlo: Mikoviniho 12, 040 11 Košice IČO: 46 093 770 Zastúpenie: Ing. Dalibor Blizman, konateľ udeľuje plnomocenstvo splnomocnencovi: Obchodné meno: ARENIT s.r.o. Sídlo: Jazmínová 414/4, 040 11 Košice IČO: 48 113 247 Zastúpenie: Karina Pintérová, konateľka na prijímanie pokynov, komunikáciu a vykonávanie všetkých právnych úkonov v mene všetkých členov skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní na zadanie zákazky s názvom „Oprava strechy pobočky VŠZP Poprad“ vyhlásenej verejným obstarávateľom Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Panónska cesta 2, Bratislava — mestská časť Petržalka 851 04, IČO: 35937874, vo Vestníku verejného obstarávania Č. 153/2026 zn. 10874 - WYP zo dňa 30.07.2026, vrátane konania pri uzatvorení zmluvy, ako aj konania pri plnení zmluvy a zo zmluvy vyplývajúcich právnych vzťahov. Č 10 Mikovíni" +4 04111 KOŠICE IČ(T as “ V Košiciach dňa 17.08.2026 0 dv ka k kaaaaaaroerakaka podpis splnomocniteľa ová 4144 AJTI Košice — m, KCO: 48 113 247 lA ? - \' I F 2120058050 V Košiciach dňa 17.08.2026 00000 podpis splnomocnenca © | Plnomocenstvo prijímam:
Štatutárny orgán objednávateľa a dodávateľa platný 12. 10. 2026 podľa Registra právnických osôb. Zmluvu mohol podpísať aj niekto iný na základe plnej moci; kto ju naozaj podpísal, je v texte zmluvy.
Údaje z iných registrov spojené so zmluvou cez IČO strán, číslo zákazky ÚVO alebo číslo zmluvy. Kde ide len o odvodenie (napríklad faktúry tej istej dvojice v období platnosti zmluvy), je to pri údaji uvedené.
Zápis v registri partnerov verejného sektora podľa snímky registra z 22. 10. 2026. Zapisovať sa musí partner, ktorý od verejného sektora dostane jednorazovo viac ako 100 000,00 € alebo v úhrne viac ako 250 000,00 € ročne (zákon č. 315/2016 Z. z.); zákon má aj výnimky.