Zmluva o dielo

Číslo Zmluvy: 181/2026

                                                 Zmluva o dielo
         uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

                                        v znení neskorších predpisov

                      medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľ:               Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky

Sídlo:                      Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

Konajúci prostredníctvom: JUDr. Milan Valašík, predseda

IČO:                        54 669 464

DIČ:                        2121747474

IČ DPH:                     SK2121747474, reg. podľa § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH

Bankové spojenie:           Štátna pokladnica

IBAN:                       SK62 8180 0000 0070 0067 7048

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky nie je platiteľom DPH

(ďalej len „Objednávateľ“)

                                               a

Zhotoviteľ:                 SYNCHRONIX, a.s.

Sídlo:                      Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Štatutárny zástupca:        Ing. Martin Kukoľ, predseda predstavenstva

                            Mgr. Branislav Striženec, člen predstavenstva

Konajúci prostredníctvom: Mgr. Branislav Striženec, na základe plnomocenstva zo dňa 18.09.2023

IČO:                        31 605 052

DIČ:                        2020444338

IČ DPH:                     SK2020444338

Bankové spojenie:           Tatra banka, a.s.

IBAN:                       SK56 1100 0000 0026 2753 5593

Zapísaný v Obchodnom registri vedenom na Mestskom súde Bratislava III , oddiel: Sa, vložka č.: 4696/B

(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(ďalej spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ len „Zmluvné strany“ a samostatne len „Zmluvná strana“)

                                    Článok I.
                            Úvodné ustanovenia

1.1 Túto Zmluvu o dielo č. 181/2026 (ďalej len „Zmluva“) uzatvára Objednávateľ ako verejný obstarávateľ
        podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
        niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) so Zhotoviteľom ako úspešným
        uchádzačom v rámci zadania zákazky s názvom: „Redizajn a modernizácia eFormulárov pre územné
        plánovanie““ podľa § 108 ZVO.

                                 Článok II.
                            Predmet Zmluvy

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je na jednej strane záväzok Zhotoviteľa riadne, včas, s odbornou
        starostlivosťou a v súlade s Prílohou č. 1 a Prílohou č. 2 tejto Zmluvy zhotoviť a dodať Objednávateľovi
        elektronické formuláre (eFormuláre) pre agendu územného plánovania a poskytnúť súvisiace plnenia
        podľa tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“) a na strane druhej záväzok Objednávateľa Dielo prevziať a zaplatiť
        zaň cenu podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.

2.2 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť pre Objednávateľa Dielo, ktoré pozostáva najmä z:
        a) vytvorenia osemdesiatsedem (87) nových eFormulárov, z ktorých štyridsaťsedem (47) je nových bez
            existujúceho predchodcu a štyridsať (40) nadväzujúcich na existujúce eFormuláre,
        b) vytvorenia XML schém a transformačných súborov pre všetky požadované eFormuláre,
        c) zavedenia jednotného a záväzného formátu technických identifikátorov eFormulárov,
        d) odstránenia logických a validačných nedostatkov existujúcich formulárov v rámci ich redizajnu,

                                                                                  Strana 1 z 21

                                                                                                                  Číslo Zmluvy: 181/2026

        e) vypracovania kompletnej technickej dokumentácie a odovzdania kompletných zdrojových súborov
            eFormulárov.

2.3 Podrobná špecifikácia Diela je uvedená v Prílohe č. 1 a v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy.

                                                                  Článok III.
                                                     Cena a platobné podmienky

3.1 Celková cena za Dielo, ktorá je uvedená v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných
        strán v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
        neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa
        vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
        predpisov (ďalej len „Cena“). Cena je konečná, neprekročiteľná, sú v nej zahrnuté všetky ekonomicky
        oprávnené náklady vzniknuté v súvislosti so zhotovením Diela Zhotoviteľom, poplatky, dane a
        primeraná zisková prirážka Zhotoviteľa. Zhotoviteľ berie na vedomie, že nie je oprávnený požadovať
        akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré si nezapočítal do Ceny.

3.2 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa príslušných všeobecne záväzných
        právnych predpisov platných a účinných v deň vzniku daňovej povinnosti.

3.3 Celková Cena za Dielo podľa tejto Zmluvy je konečná a nesmie prekročiť sumu:

        Cena bez DPH: 129 360,00 EUR
        (slovom: stodvadsaťdeväťtisíctristošesťdesiat EUR)

        Cena s DPH: 159 112,80 EUR
        (slovom: stopäťdesiatdeväťtisícstodvanásť EUR a osemdesiat centov)

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi Cenu za Dielo na základe faktúry.
        Zhotoviteľ vyhotoví faktúru po riadnom odovzdaní Diela v súlade bodom 4.5 tejto Zmluvy. Úhrada za
        Dielo bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku a bez poskytnutia preddavku za
        Dielo. Dohodnutú Cenu vrátane DPH (ak sa uplatňuje) Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi na základe
        predloženej faktúry s lehotou splatnosti tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia
        Objednávateľovi. Na základe dohody Zmluvných strán sa za deň úhrady považuje dátum odpísania
        príslušnej fakturovanej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa.

3.5 Faktúra musí spĺňať náležitosti v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
        predpisov a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Okrem
        náležitostí musí faktúra obsahovať aj číslo tejto Zmluvy. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude aj
        Akceptačný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán v súlade s bodom 4.5
        tejto Zmluvy.

3.6 Zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávateľovi elektronickú faktúru alebo sken listinného vyhotovenia
        faktúry do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa riadneho odovzdania Diela na e-mailovú adresu:
        faktury@stavebnyurad.gov.sk. Pre správne zúčtovanie faktúr v rámci jedného zdaniteľného obdobia je
        Zhotoviteľ povinný doručiť faktúru za odovzdané Dielo najneskôr do 15. decembra 2026. V prípade
        doručenia faktúry po tomto termíne si Zhotoviteľ nebude môcť uplatniť úrok z omeškania za oneskorenú
        úhradu faktúry v zmysle bodu 6.5 tejto Zmluvy.

3.7 Objednávateľ je oprávnený vrátiť Zhotoviteľovi faktúru na prepracovanie v lehote jej splatnosti v prípade,
        ak faktúra nebude spĺňať náležitosti podľa príslušných právnych predpisov a/alebo tejto Zmluvy, resp.
        bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, pričom je Objednávateľ povinný uviesť dôvod vrátenia
        faktúry Zhotoviteľovi. Oprávneným vrátením faktúry podľa predchádzajúcej vety prestáva plynúť lehota
        jej splatnosti. Zhotoviteľ je v prípade vrátenia povinný vyhotoviť novú faktúru s lehotou splatnosti tridsať
        (30) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.

                                                                                                                                Strana 2 z 21

                                                                                                                  Číslo Zmluvy: 181/2026

                                                                 Článok IV.
                                               Miesto, čas a spôsob dodania Diela

4.1 Ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, miestom odovzdania Diela je Úrad pre územné plánovanie a
        výstavbu Slovenskej republiky, Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto,
        Slovenská republika.

4.2 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa
        nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy iniciálnu business špecifikáciu požiadaviek na všetky eFormuláre,
        ktorá bude obsahovať najmä ich identifikáciu, účel a procesný kontext, kompletný dátový model polí s
        podmienenými pravidlami, číselníky a prílohy. Iniciálna business špecifikácia predstavuje vstup do fázy
        analýzy a dizajnu, v rámci ktorej Zhotoviteľ v spolupráci s Objednávateľom spresní spôsob
        implementácie požiadaviek na spoločných pracovných stretnutiach a spracuje detailný návrh riešenia.
        Detailný návrh riešenia podlieha písomnému schváleniu Objednávateľom pred začatím implementácie
        a prípadné požiadavky meniace schválený rozsah budú riešené riadeným postupom podľa Vyhlášky
        Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 401/2023 Z. z o
        riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy
        v znení neskorších predpisov.

4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že po poskytnutí iniciálnej business špecifikácie požiadaviek na všetky
        eFormuláre je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi na schválenie návrh harmonogramu
        realizácie najneskôr do desiatich (10) pracovných dní, a to písomne (e-mailom) kontaktnej osobe
        Objednávateľa uvedenej v bode 8.1 tejto Zmluvy. Objednávateľ je povinný návrh harmonogramu
        realizácie písomne (e-mailom) schváliť alebo doručiť kontaktnej osobe Zhotoviteľa uvedenej v bode 8.1
        tejto Zmluvy pripomienky, a to do troch (3) pracovných dní odo dňa jeho doručenia. Pripomienky
        Objednávateľa k návrhu harmonogramu realizácie je Zhotoviteľ povinný akceptovať. Harmonogram
        realizácie musí obsahovať najmä:
        a) rozdelenie eFormulárov do ucelených skupín podľa jednotlivých agend a zoznam eFormulárov
            tvoriacich jednotlivé ucelené skupiny (ďalej len „Skupiny eFormulárov“),
        b) termíny odovzdania jednotlivých Skupín eFormulárov,
        c) lehotu Objednávateľa na vykonanie testovania jednotlivých Skupín eFormulárov.

4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje priebežne vypracovávať a odovzdávať Objednávateľovi jednotlivé Skupiny
        eFormulárov v súlade s harmonogramom realizácie odsúhlaseným Zmluvnými stranami podľa bodu 4.3
        tejto Zmluvy. Odovzdanie príslušnej Skupiny eFormulárov bude realizované elektronicky na e-mailovú
        adresu kontaktnej osoby Objednávateľa uvedenej v bode 8.1 tejto Zmluvy, prípadne fyzicky
        prostredníctvom USB nosiča alebo iného vhodného dátového nosiča, na ktorom sa Zmluvné strany
        dohodnú, a to kontaktnej osobe Objednávateľa uvedenej v bode 8.1 tejto Zmluvy. Súčasťou každého
        odovzdania príslušnej Skupiny eFormulárov musí byť najmä: zoznam odovzdávaných eFormulárov, ich
        aktuálne zdrojové súbory, XML schémy, transformačné súbory a súvisiaca dokumentácia obsahujúca
        katalóg polí, dátový model, validačné pravidlá, technické identifikátory, popis architektúry a použitých
        štandardov, pričom Zhotoviteľ je povinný dokumentáciu priebežne aktualizovať a odovzdať ju aj ku
        každej následnej zmene príslušného eFormulára. Odovzdanie príslušnej Skupiny eFormulárov bude
        potvrdené podpisom Preberacieho protokolu oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, pričom
        vzor Preberacieho protokolu tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy (ďalej len „Preberací protokol“). Preberací
        protokol vyhotoví Zhotoviteľ v dvoch (2) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom každá zo Zmluvných
        strán obdrží po jednom (1) rovnopise. Po odovzdaní príslušnej Skupiny eFormulárov má Objednávateľ
        lehotu desať (10) pracovných dní na ich kontrolu a písomné schválenie (e-mailom), ktoré oznámi
        kontaktnej osobe Zhotoviteľa uvedenej v bode 8.1 tejto Zmluvy. Lehota začína plynúť v najbližší
        nasledujúci pracovný deň po dni odovzdania príslušnej Skupiny eFormulárov. V prípade, ak v rámci
        kontroly Objednávateľ zistí, že odovzdané eFormuláre nezodpovedajú požiadavkám uvedeným v tejto
        Zmluve oznámi tieto vady a nedostatky písomne (e-mailom) kontaktnej osobe Zhotoviteľa uvedenej
        v bode 8.1 tejto Zmluvy, pričom Zhotoviteľ má päť (5) pracovných dní na ich odstránenie a predloženie
        na opätovné schválenie Objednávateľovi. Lehota na odstránenie vád a nedostatkov začína plynúť v
        najbližší nasledujúci pracovný deň po dni doručenia e-mailu kontaktnej osobe Zhotoviteľa uvedenej
        v bode 8.1 tejto Zmluvy.

4.5 Po odovzdaní a odsúhlasení všetkých Skupín eFormulárov v súlade s harmonogramom realizácie
        odsúhlaseným Zmluvnými stranami podľa bodu 4.3 tejto Zmluvy má Objednávateľ päť (5) pracovných
        dní odo dňa odsúhlasenia poslednej Skupiny eFormulárov na podpísanie Akceptačného protokolu,

                                                                                                                                Strana 3 z 21

                                                                                                                  Číslo Zmluvy: 181/2026

        ktorého vzor tvorí Prílohu č. 5 tejto Zmluvy (ďalej len „Akceptačný protokol“). Lehota začína plynúť
        prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni odsúhlasenia poslednej Skupiny eFormulárov
        Objednávateľom. Akceptačný protokol vyhotoví Zhotoviteľ v troch (3) rovnopisoch s platnosťou
        originálu, pričom Objednávateľ obdrží jeden (1) rovnopis a Zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy. Dielo sa
        považuje za riadne odovzdané dňom podpisu Akceptačného protokolu.

4.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený počas trvania tejto Zmluvy kedykoľvek
        písomne požiadať Zhotoviteľa o odovzdanie aktuálnej verzie eFormulárov a súvisiacej dokumentácie,
        pričom Zhotoviteľ je povinný požadované výstupy Objednávateľovi odovzdať najneskôr v lehote určenej
        Objednávateľom.

4.7 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný riadne odovzdať Objednávateľovi Dielo najneskôr
        do 15. decembra 2026.

4.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať Dielo v akosti, vyhotovení, bez vád a nedorobkov podľa tejto Zmluvy,
        Prílohy č. 1 tejto Zmluvy a Prílohy č. 2 tejto Zmluvy, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a
        v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia Zmluvných strán pri zhotovovaní Diela bude prebiehať
        primárne medzi kontaktnými osobami Zmluvných strán uvedenými v Článku VIII. tejto Zmluvy, pokiaľ sa
        Zmluvné strany nedohodnú inak.

4.10 Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytovať si všetky informácie a nevyhnutnú
        súčinnosť potrebnú pre riadne plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich im z tejto Zmluvy. Objednávateľ
        poskytne Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť aj pri získavaní potrebných podkladov na zhotovenie
        Diela.

4.11 Zhotoviteľ je počas celej doby platnosti tejto Zmluvy povinný plniť pokyny Objednávateľa, pričom je
        zároveň povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na nevhodnú povahu týchto
        pokynov poskytnutých mu Objednávateľom, ak mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej
        starostlivosti.

4.12 Zhotoviteľ je povinný disponovať všetkými oprávneniami potrebnými na vykonanie Diela, dostatočnými
        odbornými kapacitami, znalosťami ako aj personálnym a materiálnym substrátom, ktoré sú na vykonanie
        Diela potrebné. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo osobami oprávnenými na vykonávanie týchto
        činností.

4.13 Zhotoviteľ je povinný Objednávateľa informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu mať z hľadiska
        plnenia tejto Zmluvy význam, najmä bezodkladne informovať Objednávateľa o akýchkoľvek prekážkach
        brániacich alebo významne sťažujúcich vykonanie Diela.

4.14 Zmluvné strany sa dohodli, že na všetky počítačové programy, databázy, konfiguračné skripty,
        dokumentáciu a iné autorské diela, ktoré Zhotoviteľ vytvorí výlučne na základe tejto Zmluvy pre
        Objednávateľa (ďalej len „Autorské diela Zhotoviteľa“), sa uplatní režim diela na objednávku podľa §
        91 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský
        zákon“). Objednávateľ odo dňa zhotovenia ktorejkoľvek časti Diela vykonáva vo svojom mene a na svoj
        účet všetky majetkové práva autora k Autorským dielam Zhotoviteľa, a to na všetky známe spôsoby
        použitia diela zmysle § 19 Autorského zákona. Zhotoviteľ nesmie udeliť tretej osobe súhlas na použitie
        Autorských diel Zhotoviteľa a je povinný sám sa zdržať ich použitia nad rámec plnenia tejto Zmluvy.
        Zhotoviteľ je súčasne povinný najneskôr v rámci akceptačného konania odovzdať Objednávateľovi
        úplné, okomentované a funkčné zdrojové kódy k Autorským dielam Zhotoviteľa, konfiguračné skripty a
        administrátorskú dokumentáciu na dohodnutom technickom nosiči alebo v elektronickom repozitári
        Objednávateľa tak, aby Objednávateľ bol jediným a výhradným disponentom riešenia s možnosťou jeho
        akejkoľvek nezávislej modifikácie.

4.15 Objednávateľ je oprávnený Dielo alebo Autorské diela Zhotoviteľa bez ďalšieho súhlasu Zhotoviteľa
        sprístupňovať, poskytovať na používanie, licencovať alebo inak odovzdávať iným orgánom verejnej
        moci, právnickým a fyzickým osobám, ak je to potrebné na plnenie úloh verejnej správy, výkon jeho
        pôsobnosti alebo na účely spolupráce pri rozvoji a prevádzke informačných systémov verejnej správy.

                                                                                                                                Strana 4 z 21

                                                                                                                  Číslo Zmluvy: 181/2026

        Takéto sprístupnenie alebo poskytovanie sa nepovažuje za porušenie povinností mlčanlivosti alebo
        iných zmluvných záväzkov Objednávateľa podľa tejto Zmluvy.

4.16 Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto Zmluvy používať počítačové programy, databázy a iné autorské
        diela tretích osôb len v rozsahu a spôsobom, na ktorý má riadne nadobudnuté práva. Zhotoviteľ je
        povinný najneskôr v rámci akceptačného konania odovzdať Objednávateľovi zoznam všetkých takýchto
        diel tretích osôb použitých pri plnení tejto Zmluvy vrátane identifikácie ich poskytovateľa, licenčných
        podmienok a rozsahu oprávnení Objednávateľa k ich používaniu. Ustanovenie bodu 4.15 tejto Zmluvy
        sa nevzťahuje na počítačové programy, databázy a iné autorské diela tretích osôb, ku ktorým
        Objednávateľ nadobúda právo ich používať len v rozsahu príslušných licenčných podmienok. Zhotoviteľ
        zodpovedá za to, že právne postavenie Objednávateľa vo vzťahu k týmto dielam tretích osôb umožňuje
        riadne užívanie Diela v rozsahu požiadaviek podľa tejto Zmluvy, Prílohy č. 1 a Prílohy č. 2.

                                                                  Článok V.
                                          Vlastnícke práva a nebezpečenstvo škody

5.1 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na Diele a zostáva vlastníkom Diela až do okamihu jeho
        prevzatia Objednávateľovom v mieste dodania v súlade s Článkom IV. tejto Zmluvy podpisom
        Akceptačného protokolu. Prevzatím Diela Objednávateľom v mieste dodania v súlade s Článkom IV.
        tejto Zmluvy podpisom Akceptačného protokolu sa na Objednávateľa prevádza vlastnícke právo k Dielu
        a zároveň naňho prechádza nebezpečenstvo škody na Diele.

                                                                 Článok VI.
                                              Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

6.1 V prípade, ak Zhotoviteľ nezhotoví Dielo riadne a/alebo včas podľa podmienok tejto Zmluvy, je
        Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške nula celých jeden (0,1) % z ceny
        Diela, a to za každý aj začatý deň omeškania. Ak dôjde k omeškaniu Zhotoviteľa so zhotovením Diela
        z dôvodu okolností vylučujúcich zodpovednosť tak, ako sú tieto definované v § 374 zákona č. 513/1991
        Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný Zákonník“), Objednávateľ
        neuplatní voči Zhotoviteľovi po dobu ich trvania zmluvnú pokutu.

6.2 V prípade, ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odovzdaním Skupiny eFormulárov podľa
        schváleného harmonogramu realizácie v súlade s bodom 4.3 tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný uhradiť
        Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške nula celých nula päť (0,05) % z ceny Diela, a to za každý aj
        začatý deň omeškania.

6.3 V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedostatky eFormulárov v lehote podľa bodu 4.4 tejto
        Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške nula celých nula päť
        (0,05) % z ceny Diela, minimálne však vo výške desať (10) EUR, a to za každý, aj začatý deň omeškania.

6.4 V prípade, ak zo strany Zhotoviteľa dôjde k porušeniu povinností mlčanlivosti a ochrany dát podľa
        Článku VII. tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške tisíc
        (1 000) EUR, a to za každé jedno takéto porušenie.

6.5 V prípade, ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou Ceny za Dielo, je Zhotoviteľ oprávnený
        si od Objednávateľa nárokovať zaplatenie úroku z omeškania v súlade s ustanovením § 369 ods. 2
        Obchodného zákonníka.

6.6 Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky z omeškania povinná strana uhradí strane oprávnenej do tridsať
        (30) kalendárnych dní odo dňa ich uplatnenia. Základom pre výpočet je Cena s DPH.

6.7 Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky z omeškania uhradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej
        výške vznikne oprávnenej strane škoda.

6.8 Zmluvné pokuty a úroky z omeškania vyplývajúce z porušení zmluvných povinností uvedených v tomto
        článku Zmluvy nemajú vplyv na výšku nároku na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvnej
        povinnosti druhou stranou.

6.9 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti vykonať Dielo podľa tejto Zmluvy.

                                                                                                                                Strana 5 z 21

                                                                                                                  Číslo Zmluvy: 181/2026

6.10 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú porušením svojich povinností podľa tejto Zmluvy v zmysle
        všeobecných ustanovení Obchodného zákonníka o náhrade škody.

                                                                 Článok VII.
                               Mlčanlivosť, ochrana dát a spracovanie osobných údajov

7.1 Ak Zhotoviteľ pri plnení podľa tejto Zmluvy bude spracúvať v mene Objednávateľa osobné údaje
        dotknutých osôb, a teda bude vystupovať v postavení sprostredkovateľa v zmysle čl. 4 ods. 8 nariadenia
        Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
        spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
        (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej ako „GDPR“) a § 5 písm. p) zákona č. 18/2018 Z. z. o
        ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
        len “Zákon o OOÚ“) Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť zmluvu o poverení spracúvaním osobných
        údajov v zmysle článku 28 GDPR a § 34 Zákona o OOÚ, a to súčasne s uzatvorením tejto Zmluvy.
        V zmluve o poverení spracúvaním osobných údajov podľa predchádzajúcej vety Zmluvné strany
        vymedzia predmet a dobu spracúvania osobných údajov, povahu a účel spracúvania, zoznam alebo
        rozsah osobných údajov, kategórie dotknutých osôb a povinnosti a práva Objednávateľa ako
        prevádzkovateľa, ako i ustanovia ďalšie práva a povinnosti v súlade s GDPR a so Zákonom o OOÚ.

7.2 Zhotoviteľ berie na vedomie, že skutočnosti a/alebo informácie, ktoré sa dozvedel na základe alebo v
        súvislosti s uzatvorením alebo realizáciou tejto Zmluvy, sú dôverné informácie. Zhotoviteľ sa zaväzuje
        dôverné informácie chrániť a zachovávať o nich mlčanlivosť až do doby, kedy sa tieto stanú všeobecne
        známymi za predpokladu, že sa tak nestane porušením povinnosti mlčanlivosti. Zhotoviteľ sa zaväzuje
        dôverné informácie nezneužiť a nesprístupniť ich tretím stranám alebo neoprávneným osobám.

7.3 Pre účely tejto Zmluvy sa za dôverné informácie považujú, najmä nie však výlučne, všetky informácie,
        podklady, dokumenty, údaje, záznamy, výstupy, analytické materiály, technické, organizačné,
        procesné, bezpečnostné, prevádzkové, obchodné a iné skutočnosti, ktoré si Zmluvné strany sprístupnili
        v súvislosti s uzatvorením alebo plnením tejto Zmluvy, bez ohľadu na ich formu, spôsob zachytenia
        alebo označenie. Za dôverné sa tiež považujú informácie, ktoré sú predmetom obchodného alebo
        bankového tajomstva a osobné údaje (ďalej len „dôverné informácie“).

7.4 Za dôverné informácie sa považujú aj:
        a) interné dokumenty Objednávateľa,
        b) informácie o informačných systémoch, architektúre, procesoch, údajových modeloch, integračných
            väzbách, bezpečnostných opatreniach a zraniteľnostiach,
        c) osobné údaje, ku ktorým Zhotoviteľ získa prístup pri plnení tejto Zmluvy,
        d) údaje tvoriace predmet ochrany podľa osobitných právnych predpisov,
        e) obsah pracovných rokovaní, pripomienok, návrhov a čiastkových výstupov vzniknutých pri plnení
            tejto Zmluvy.

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách a nepoužiť ich na
        iný účel, než je riadne plnenie tejto Zmluvy.

7.6 Zhotoviteľ nesmie dôverné informácie, ani ich časť:
        a) sprístupniť, poskytnúť, odovzdať alebo inak umožniť ich použitie tretej osobe,
        b) rozmnožovať, kopírovať, prenášať, exportovať alebo archivovať nad rozsah nevyhnutný na plnenie
              tejto Zmluvy,
        c) použiť vo svoj prospech alebo v prospech tretej osoby,
        d) využiť pri iných zákazkách, interných analýzach, školeniach, prezentáciách, marketingových
              aktivitách alebo pri vývoji vlastných riešení.

7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, subdodávatelia alebo spolupracujúce osoby
        zachovávali a dodržiavali mlčanlivosť v zmysle tohto článku Zmluvy.

7.8 Zhotoviteľ zodpovedá za porušenie povinnosti mlčanlivosti osobami, ktoré použije na plnenie tejto
        Zmluvy, akoby išlo o porušenie povinnosti Zhotoviteľom.

7.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať a počas celej doby plnenia tejto Zmluvy udržiavať primerané technické,
        organizačné a personálne opatrenia na ochranu dôverných informácií a osobných údajov pred

                                                                                                                                Strana 6 z 21

                                                                                                                  Číslo Zmluvy: 181/2026

        neoprávneným prístupom, zmenou, stratou, zničením, poškodením, sprístupnením alebo iným
        neoprávneným spracúvaním. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, najneskôr do dvadsaťštyri (24) hodín
        od zistenia, oznámiť Objednávateľovi každé podozrenie na porušenie ochrany dôverných informácií
        alebo osobných údajov, najmä ich stratu, únik, sprístupnenie neoprávnenej osobe, narušenie integrity
        alebo dostupnosti.

7.10 Zmluvné strany sa dohodli, že za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažujú prípady, ak:
        a) sa jedná o informácie, ktoré sú verejne známe alebo dostupné, alebo sa stanú verejne známe alebo
            dostupné inak, než z dôvodu porušenia záväzku mlčanlivosti Zmluvnej strany alebo z dôvodu
            nelegálnej činnosti inej osoby,
        b) je Zmluvná strana povinná dôvernú informáciu oznámiť na základe zákonom stanovenej povinnosti,
        c) je dôverná informácia sprístupnená členom orgánov Zmluvných strán, zamestnancom Zmluvných
            strán, audítorom, znalcom alebo poradcom Zmluvných strán, alebo iným zástupcom Zmluvných
            strán, ktorí sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti buď na základe osobitnej zmluvy alebo všeobecne
            záväzných právnych predpisov,
        d) sa jedná o informácie, ktorých zverejnenie alebo sprístupnenie ukladá právny predpis alebo
            rozhodnutie príslušného orgánu; v takom prípade je Zhotoviteľ povinný, ak mu to právny predpis
            nevylučuje, o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Objednávateľa pred ich sprístupnením.

7.11 Povinnosť mlčanlivosti trvá počas účinnosti tejto Zmluvy a aj po jej skončení, a to bez časového
        obmedzenia, a to bez ohľadu na skončenie zmluvného vzťahu založeného na základe tejto Zmluvy.

7.12 Zmluvné strany berú na vedomie, že za porušenie povinností podľa tohto článku Zmluvy sa nepovažuje
        zverejnenie tejto Zmluvy podľa Článku XII. tejto Zmluvy.

7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky relevantné bezpečnostné požiadavky vyplývajúce zo zákona
        č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
        neskorších predpisov, zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o
        zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ich prislúchajúcich vyhlášok a
        zároveň sa zaväzuje dodržiavať aj pravidlá dobrej praxe v oblasti kybernetickej a informačnej
        bezpečnosti. Bezpečnostné opatrenia a procesy si Zmluvné strany vzájomne dohodnú pred začatím
        plnenia tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa

7.14 Zhotoviteľ je povinný po skončení tejto Zmluvy alebo kedykoľvek na výzvu Objednávateľa bezodkladne
        vrátiť všetky poskytnuté podklady a nosiče obsahujúce dôverné informácie a zlikvidovať všetky ich
        kópie, pracovné verzie, pomocné výstupy a odvodené súbory, ak osobitný právny predpis nevyžaduje
        ich ďalšie uchovávanie.

7.15 O vrátení alebo likvidácii podkladov podľa bodu 7.14 tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný na požiadanie
        vystaviť písomné potvrdenie.

                                                                 Článok VIII.
                                                            Kontaktné osoby

8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že kontaktnými osobami Zmluvných strán pre účely tejto Zmluvy sú:

        Na strane Objednávateľa:
        Meno a priezvisko:
        Tel. kontakt:
        E-mail:

        Na strane Zhotoviteľa:
        Meno a priezvisko:
        Tel. kontakt:
        E-mail:

8.2 Zmenu kontaktných osôb realizujú Zmluvné strany len formou písomného oznámenia (e-mailom) druhej
        Zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po zmene tejto osoby. Účinky oznámenia podľa prvej vety
        tohto odseku nastávajú dňom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane.

                                                                                                                                Strana 7 z 21

                                                                                                                  Číslo Zmluvy: 181/2026

                                                                 Článok IX.
                                                              Subdodávatelia

9.1 V Prílohe č. 6 tejto Zmluvy sú uvedené údaje o všetkých známych subdodávateľoch Zhotoviteľa a údaje
        o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum
        narodenia.

9.2 Pre účely tejto Zmluvy sa subdodávateľom rozumie taký hospodársky subjekt, ktorý uzavrel alebo
        uzavrie so Zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky, t.j. za subdodávateľa
        je považovaný ten hospodársky subjekt, ktorý bude plniť časť záväzku za Zhotoviteľa, čím sa bude
        priamo podieľať na plnení tejto Zmluvy.

9.3 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov subdodávateľov uvedených
        v Prílohe č. 6 tejto Zmluvy bez zbytočného odkladu, a to najneskôr do desať (10) pracovných dní pred
        dňom, v ktorom má zmena údajov subdodávateľa nastať.

9.4 V prípade, ak sa Zhotoviteľ počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy rozhodne zmeniť alebo doplniť
        subdodávateľa, je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Objednávateľovi zmenu alebo
        doplnenie subdodávateľa, a to najneskôr desať (10) pracovných dní pred dňom, kedy má subdodávateľ
        začať plniť časť zákazky za Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy a predložiť Objednávateľovi nasledovné
        údaje:
        a) podiel zákazky v %, ktorý má v úmysle zadať navrhovanému subdodávateľovi,
        b) predmet subdodávky,
        c) informácie o navrhovanom subdodávateľovi v rozsahu obchodné meno alebo názov, sídlo a/alebo
            miesto podnikania a IČO subdodávateľa,
        d) údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum
            narodenia),
        e) čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa, alebo najneskôr v čase plnenia tejto Zmluvy
            bude spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písmeno e) a f)
            ZVO,
        f) čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra
            partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a
            o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 315/2016
            Z. z.“), spĺňa, alebo najneskôr v čase plnenia tejto Zmluvy bude spĺňať podmienku zápisu do registra
            partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. Ak navrhovaný subdodávateľ nepredloží
            čestné vyhlásenie, Objednávateľ nebude akceptovať tohto subdodávateľa.
        Predloženie uvedených údajov sa vzťahuje aj na subdodávateľa, ktorý bol v čase uzavretia tejto Zmluvy
        známy.

9.5 Objednávateľ po overení údajov predložených Zhotoviteľom podľa bodu 9.4 tejto Zmluvy je
        oprávnený akceptovať alebo odmietnuť aj bez udania dôvodu akéhokoľvek navrhovaného
        subdodávateľa podľa bodu 9.4 tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že do Zmluvy budú formou
        písomného očíslovaného dodatku doplnené údaje o všetkých nových subdodávateľoch, ktorých
        Objednávateľ akceptoval pri zmene alebo pri doplnení nových subdodávateľov v rozsahu obchodné
        meno alebo názov, sídlo a/alebo miesto podnikania a IČO subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej
        konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia).

9.6 Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie tejto Zmluvy subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované
        na základe tejto Zmluvy realizoval sám. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere
        subdodávateľa ako aj za výsledok plnenia vykonaného subdodávateľom. V súlade s § 41 ods. 8 ZVO
        nie je využitím subdodávateľa dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za plnenie Zmluvy.

9.7 Objednávateľ si výslovne vyhradzuje právo písomne s uvedením dôvodov odmietnuť akéhokoľvek
        subdodávateľa Zhotoviteľa, ak tento subdodávateľ nevykonáva preukaznú (príslušnú) časť Diela v
        rovnakej kvalite ako Zhotoviteľ bez toho, aby mal Zhotoviteľ nárok na akúkoľvek kompenzáciu alebo
        náhradu. Zhotoviteľ je v takomto prípade povinný okamžite vykonať všetky potrebné úkony na to, aby s
        odmietnutým subdodávateľom ukončil spoluprácu na plnení tejto Zmluvy.

                                                                                                                                Strana 8 z 21

                                                                                                                  Číslo Zmluvy: 181/2026

                                                                  Článok X.
                                                                Doručovanie

10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že doručením sa rozumie prijatie písomnosti Zmluvnou stranou, ktorej bola
        adresovaná. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že pokiaľ v tejto Zmluve nie je výslovne uvedené inak,
        písomnosti môžu byť doručované osobne, prostredníctvom e-mailu alebo prostredníctvom poštového
        podniku ako doporučený list.

10.2 Písomnosti doručované osobne sa považujú za doručené v deň preukázateľného prijatia písomnosti
        Zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná.

10.3 Písomnosti doručované e-mailom sa považujú za doručené v deň automatizovaného potvrdenia servera
        adresáta o ich úspešnom doručení na príslušnú e-mailovú adresu, a to aj v prípade, ak si ich druhá
        Zmluvná strana neprečítala. Zmluvné strany sú povinné na účely elektronického doručovania
        písomností, ako aj ďalšej elektronickej komunikácie, nastaviť v kontaktných e-mailových adresách
        automatické generovanie potvrdenia o doručení správy.

10.4 Písomnosti doručované prostredníctvom poštového podniku ako doporučený list sa považujú za
        doručené v deň:
        a) v ktorý sa dostanú do dispozičnej sféry adresáta (t.j. aj v deň, ktorý zamestnanec poštového podniku
            uvedie na oznámení o uložení písomnosti ako dátum uloženia písomnosti, alebo deň, v ktorý adresát
            odmietne písomnosť prevziať), alebo
        b) v ktorý poštový podnik zásielku vráti odosielateľovi s poznámkou „adresát sa odsťahoval“, „adresát
            je neznámy“ alebo inú poznámku, ktorá znamená, že písomnosť nie je možné doručiť.

10.5 Zmluvné strany sú povinné navzájom si písomne oznámiť zmenu adresy na doručovanie a zmenu
        elektronickej adresy (e-mail) najneskôr v deň ich zmeny. V prípade, ak Zmluvná strana v stanovenej
        lehote druhú stranu o zmene neinformuje, považuje sa doručenie písomností za riadne vykonané aj
        doručením na poslednú známu adresu.

                                                                 Článok XI.
                                                           Ukončenie Zmluvy

11.1. Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné ukončiť:
        a) písomnou dohodou Zmluvných strán,
        b) písomnou výpoveďou Objednávateľa aj bez udania dôvodu,
        c) písomným odstúpením od tejto Zmluvy.
        Od tejto Zmluvy je možné odstúpiť aj v čiastočnom rozsahu.

11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vypovedania Zmluvy je výpovedná lehota dvojmesačná
        a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď
        doručená Zhotoviteľovi.

11.3. Zmluvné strany môžu od tejto Zmluvy odstúpiť v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného
        zákonníka. Objednávateľ môže od tejto Zmluvy odstúpiť aj podľa § 19 ZVO a podľa § 15 zákona č.
        315/2016 Z. z. Odstúpenie musí byť druhej strane oznámené písomne, inak je neplatné a musí v ňom
        byť uvedený dôvod, pre ktorý Zmluvná strana od tejto Zmluvy odstupuje. Odstúpenie od Zmluvy je
        účinné dňom, kedy bolo písomné oznámenie o odstúpení doručené druhej Zmluvnej strane.

11.4. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy na strane Zhotoviteľa sa považuje najmä:
        a) porušenie povinnosti Zhotoviteľa vykonať Dielo v dohodnutom vyhotovení, kvalite a čase podľa tejto
            Zmluvy,
        b) omeškanie s odstránením vád podľa bodu 4.4 tejto Zmluvy,
        c) porušenie povinnosti Zhotoviteľa vyplývajúcej z Článku VII. a IX. tejto Zmluvy.

11.5. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy na strane Objednávateľa sa považuje omeškanie Objednávateľa
        s úhradou oprávnene účtovanej Ceny na základe príslušnej faktúry o viac ako tridsať (30) kalendárnych
        dní.

                                                                                                                                Strana 9 z 21

                                                                                                                  Číslo Zmluvy: 181/2026

11.6. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy aj v prípade,
        ak:
        a) dochádza k zmene vlastníckej štruktúry Zhotoviteľa,
        b) Zhotoviteľ prestane vykonávať činnosť, ktorá bezprostredne súvisí s touto Zmluvou, alebo ak zanikne
            jeho oprávnenie k podnikateľskej činnosti,
        c) v hospodárskej a finančnej situácii Zhotoviteľa dochádza k výrazne nepriaznivému vývoju (najmä na
            základe zistení daňových, správnych, súdnych, colných a ďalších orgánov),
        d) Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, reštrukturalizácie alebo na majetok Zhotoviteľa bol vyhlásený konkurz,
            prípadne bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku,
        e) bolo vydané upovedomenie o začatí exekúcie na majetok Zhotoviteľa.

                                                                 Článok XII.
                                                        Záverečné ustanovenia

12.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu Zmluvy oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných
        strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom
        Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
        v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z.
        z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
        informácií) v znení neskorších predpisov.

12.2 Táto Zmluva môže byť zmenená alebo doplnená len v súlade so ZVO a ostatnými príslušnými
        všeobecne záväznými právnymi predpismi na základe predchádzajúcej dohody Zmluvných strán formou
        písomných očíslovaných dodatkov, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.

12.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny kontaktných údajov ako sú sídlo, IBAN, názov organizačnej
        zložky, e-mailová adresa a zmeny kontaktných osôb Zmluvných strán uvedených v Článku VIII. tejto
        Zmluvy nie sú zmenami podliehajúcimi súhlasu Zmluvných strán a nebudú predmetom dodatku k tejto
        Zmluve. Zmluvné strany zmenu týchto kontaktných údajov bezodkladne oznámia druhej Zmluvnej
        strane jednostranným písomným oznámením, podpísaným oprávneným zástupcom, kontaktnej osobe
        druhej Zmluvnej strany uvedenej v Článku VIII. tejto Zmluvy.

12.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku vyplývajúcu
        z tejto Zmluvy tretej strane bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, ani inak previesť
        práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretiu osobu. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie
        ustanovenia tohto bodu sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.

12.5 Zhotoviteľ má povinnosť byť počas trvania zmluvných vzťahov vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy zapísaný
        v registri partnerov verejného sektora, ak mu táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z.

12.6 Pokiaľ by ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy bolo alebo by sa stalo neplatným alebo neúčinným, či
        už úplne alebo len sčasti, ostatné ustanovenia tejto Zmluvy, ktorých sa neplatnosť alebo neúčinnosť
        priamo netýka, tým nie sú dotknuté a ostávajú naďalej v platnosti a účinnosti. Zmluvné strany sa zároveň
        v takomto prípade zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie
        Zmluvy takým ustanovením, ktoré bude platné a účinné, a ktoré bude v čo možno najväčšej možnej
        miere zodpovedať vôli a úmyslu Zmluvných strán vyjadreným v neplatnom alebo neúčinnom ustanovení.
        Ak to nebude právne možné, na úpravu vzťahu medzi Zmluvnými stranami sa použije taká platná právna
        úprava, ktorá sa svojou povahou čo možno najviac približuje účelu a obsahu tejto Zmluvy.

12.7 Právne vzťahy založené touto Zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak nie je
        dohodnuté v tejto Zmluve inak, riadia sa právne vzťahy touto Zmluvou zvlášť neupravené príslušnými
        ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými
        právnymi predpismi Slovenskej republiky. Všetky spory vyplývajúce z tejto Zmluvy budú Zmluvné strany
        riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.

12.8 Zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom po podpise Zmluvy obdrží
        Objednávateľ dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ jeden (1) rovnopis.

12.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú na základe ich slobodnej a vážnej vôle, ich
        zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, pričom im nie sú známe okolnosti, ktoré by im

                                                                                                                              Strana 10 z 21

                                                                                                                  Číslo Zmluvy: 181/2026

        bránili túto Zmluvu uzavrieť. Zmluvné strany sa s obsahom Zmluvy riadne oboznámili, porozumeli jej
        obsahu a na znak súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpisujú.

12.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prílohy, a to:
        Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky
        Príloha č. 2. Zoznam požadovaných eFormulárov
        Príloha č. 3: Cena
        Príloha č. 4: Preberací protokol
        Príloha č. 5: Akceptačný protokol
        Príloha č. 6: Zoznam subdodávateľov

Za Zhotoviteľa:           Za Objednávateľa:
V Bratislave, dňa         V Bratislave, dňa

Mgr. Branislav Striženec               JUDr. Milan Valašík
na základe plnomocenstva                      predseda

    SYNCHRONIX, a.s.      Úrad pre územné plánovanie a výstavbu
                                       Slovenskej republiky

                                             Strana 11 z 21

                                                                                                                  Číslo Zmluvy: 181/2026

Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky

Opis predmetu zákazky
Názov zákazky: „Redizajn a modernizácia eFormulárov pre územné plánovanie“
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Požiadavky na predmet obstarania (funkčné a nefunkčné)

1. Všeobecné informácie o predmete zákazky
Predmetom zákazky je redizajn a modernizácia elektronických formulárov (eFormulárov) pre územné
plánovanie, ktoré tvoria kľúčovú časť procesov agendy obstarávateľa. eFormuláre musia byť navrhnuté a
implementované v súlade s platnými štandardmi eGovernmentu pre elektronické formuláre. Súčasné
formuláre vznikali postupne v priebehu niekoľkých rokov bez jednotnej koordinácie, výsledkom čoho je súbor
formulárov s rozdielnou architektúrou, nejednotnými technickými identifikátormi a logickými nedostatkami,
ktoré je potrebné systematicky odstrániť.

Objednávateľ v lehote 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy uzatvorenej s dodávateľom odovzdá
dodávateľovi iniciálnu business špecifikáciu pre všetky formuláre, ktorá pokrýva jeho identifikáciu, účel a
procesný kontext, kompletný dátový model polí s podmienenými pravidlami, číselníky a prílohy. Ide o
špecifikáciu bez potreby ďalšieho kontextu od zadávateľa. Táto business špecifikácia bude vstupom do fázy
analýzy a dizajnu, v rámci ktorej dodávateľ v spolupráci s objednávateľom spresní spôsob implementácie
požiadaviek na spoločných pracovných stretnutiach a spracuje Detailný návrh riešenia. Implementácia
dodávateľa začína vytvorením XML schém a transformačných súborov. Vytvorené eFormuláre musia byť
integrovateľné do procesov agendy územného plánovania. Detailný návrh riešenia podlieha schváleniu
objednávateľom pred začatím implementácie a prípadné požiadavky meniace schválený rozsah budú riešené
riadeným postupom podľa vyhlášky č. 401/2023 Z. z

Predmet zákazky zahŕňa:
     • vytvorenie XML schém a transformačných súborov pre všetky požadované eFormuláre,
     • zavedenie jednotného a záväzného formátu technických identifikátorov eFormulárov,
     • odstránenie logických a validačných nedostatkov existujúcich formulárov pri ich redizajne,
     • vypracovanie kompletnej technickej dokumentácie a odovzdanie kompletných zdrojových súborov
          eFormulárov.

2. Rozsah požadovaných eFormulárov
Zoznam požadovaných eFormulárov je definovaný v prílohe Zoznam formulárov ÚP (ďalej len „Príloha“), pri
jednotlivých krokoch agendy uvádza: agendu, procesný krok, stupeň územnoplánovacej dokumentácie (ak je
relevantný), oprávnenú osobu vykonávajúcu krok, označenie nového eFormulára a referenciu na prípadný
existujúci (starý) formulár.

Ak je rovnaké označenie nového formulára uvedené pri viacerých riadkoch, nejde o chybu, ale o jeden
spoločný eFormulár, ktorý sa použije opakovane pre rovnaký procesný krok naprieč rôznymi stupňami
územnoplánovacej dokumentácie. Predmetom zákazky je vytvorenie 87 nových eFormulárov, z toho 47 úplne
nových formulárov bez existujúceho predchodcu a 40 formulárov nadväzujúcich na existujúci formulár v
aktuálnom systéme.

Súhrnný prehľad počtu požadovaných eFormulárov podľa agendy:

Agenda                         Počet nových
Územnoplánovacia dokumentácia  eFormulárov

                                       55

                                             Strana 12 z 21

                                                    Číslo Zmluvy: 181/2026

Agenda                                Počet nových
                                      eFormulárov
Rozšírenie hraníc zastavaného územia
Záväzné stanovisko                             8
Stavebná uzávera                               8
Odborne spôsobilá osoba                        7
Výpis zo záväznej časti ÚPD                    4
Dotácia                                        2
Späťvzatie                                     1
ÚPP                                            1
Spolu                                          1
                                              87

V rámci agendy Územnoplánovacia dokumentácia sú formuláre naviazané na šesť hierarchických stupňov
územnoplánovacej dokumentácie (Koncepcia územného rozvoja Slovenska, Koncepcia územného rozvoja
regiónu, Územný plán mikroregiónu, Územný plán obce, Územný plán zóny, Spoločný územný plán), pričom
každý stupeň zahŕňa aj variant Zmeny a doplnky v rámci toho istého eFormulára.

Formuláre budú priebežne odovzdávané v ucelených skupinách podľa jednotlivých agend a harmonogramu
realizácie. Každá odovzdaná skupina bude objednávateľom priebežne kontrolovaná a odsúhlasovaná.
3. Funkčné požiadavky
Nasledujúce tabuľky obsahujú všeobecné funkčné požiadavky na tvorbu, validáciu a dostupnosť eFormulárov,
platné pre všetkých 87 požadovaných eFormulárov definovaných v Prílohe.

3.1 Tvorba a štruktúra formulárov

č.   Funkčná požiadavka

1.1  Dodávateľ musí vytvoriť XML schémy a transformačné súbory pre každý z požadovaných
     eFormulárov.

1.2  Každý eFormulár musí mať jednoznačný a trvalo unikátny technický identifikátor v súlade so
     záväzným formátom definovaným objednávateľom.

1.3  eFormuláre musia byť postavené na jednotnom štruktúrovanom štandarde umožňujúcom budúcu
     úpravu jedného formulára bez zásahu do ostatných formulárov.

     eFormuláre, ktoré sú podľa Prílohy spoločné pre viacero procesných krokov alebo stupňov

1.4  územnoplánovacej dokumentácie, musia byť implementované ako jeden zdieľaný formulár s

     podporou príslušných kontextových parametrov.

1.5  Vytvorené eFormuláre musia byť integrovateľné do procesov v rámci Portálu pre územné
     plánovanie 2.

1.6  Dodávateľ musí odovzdať kompletné zdrojové súbory všetkých eFormulárov pre potreby budúcej
     zmeny vyplývajúcej z požiadaviek kľúčových používateľov alebo legislatívnych požiadaviek.

3.2 Validácia a logika formulárov

                                                    Strana 13 z 21

                                           Číslo Zmluvy: 181/2026

č.   Funkčná požiadavka

2.1  eFormuláre musia zabezpečiť validáciu vstupov na základe zadaných typov a hodnôt a
     povolených množín hodnôt.

2.2  eFormuláre musia zabezpečiť logickú validáciu podmienených závislostí medzi poľami.

2.3  Povinné polia s hodnotou áno/nie musia umožňovať zadanie oboch hodnôt.

2.4  Rovnaké typy polí naprieč rôznymi eFormulármi musia mať jednotné validačné pravidlá a
     obmedzenia.

2.5  eFormuláre musia zabezpečiť prehľadný zoznam validačných chýb pre používateľa.

3.3 Práca s podaním

č.   Funkčná požiadavka

3.1  eFormuláre musia zabezpečiť uloženie a načítanie rozpracovaného podania.

3.2  eFormuláre musia umožniť načítanie údajov prihláseného podávajúceho do prednastavených polí
     bez dodatočnej interakcie používateľa.

3.3  Spätvzatie podania musí byť zabezpečené prostredníctvom jednotného univerzálneho formulára
     na spätvzatie, použiteľného pre všetky procesné kroky.

3.4  eFormuláre musia umožňovať export rozpracovaného alebo odoslaného podania pred jeho
     finálnym odoslaním.

3.4 Používateľské rozhranie a prístupnosť

č.   Funkčná požiadavka

4.1  eFormuláre musia spĺňať požiadavky prístupnosti WCAG 2.1 na úrovni AA.

4.2  eFormuláre musia zabezpečiť užívateľsky prijateľnú formu nápovedí jednotlivých polí.

4.3  eFormuláre musia zabezpečiť jednotnú terminológiu naprieč všetkými formulármi.

4.4  eFormuláre musia byť dostupné v slovenskom jazyku a plne funkčné v aktuálnych verziách
     štandardných webových prehliadačov.

4.5  eFormuláre musia poskytovať responzívne rozhranie optimalizované pre mobilné zariadenia.

4.6  eFormuláre musia byť použiteľné pre AI asistentov a botov pre pomoc pri vypĺňaní.

3.5 Bezpečnosť a súlad s legislatívou

č.   Funkčná požiadavka

5.1  eFormuláre musia zabezpečiť súlad s platnou legislatívou v oblasti elektronickej komunikácie.

5.2  eFormuláre musia zabezpečiť súlad s GDPR a bezpečnostnými štandardmi.

5.3  eFormuláre musia zabrániť duplicitnému spracovaniu podania a kolízii technických identifikátorov.

                                                                                        Strana 14 z 21

                                                                         Číslo Zmluvy: 181/2026

3.6 Dokumentácia formulárov

č.   Funkčná požiadavka

6.1  Dodávateľ musí vypracovať internú technickú dokumentáciu obsahujúcu katalóg polí, popis
     architektúry a štandardov pre všetky eFormuláre.

6.2  Dodávateľ musí dokumentáciu jednotlivých eFormulárov odovzdávať priebežne, vrátane
     dokumentácie ku každej následnej zmene formulára.

4. Nefunkčné požiadavky

č.   Nefunkčná požiadavka

     Architektúra eFormulárov nesmie vytvárať neoprávnenú technologickú závislosť od jedného

7.1  dodávateľa; objednávateľ musí mať na základe odovzdanej dokumentácie a zdrojových súborov

     možnosť zveriť ďalší rozvoj formulárov inému dodávateľovi.

7.2  eFormuláre musia byť dostupné prostredníctvom zabezpečeného protokolu HTTPS.

     eFormuláre musia byť navrhnuté a implementované v súlade s platnými štandardmi

     eGovernmentu, najmä so štandardmi pre elektronické formuláre podľa vyhlášky č. 78/2020 Z. z.

     Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o štandardoch pre

7.3  informačné technológie verejnej správy v znení neskorších predpisov, a v súlade so zákonom č.

     305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a

     doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov

     Realizácia predmetu zákazky vrátane spracovania, priebežného odovzdávania, kontroly a

7.4  akceptácie projektových výstupov musí prebiehať v súlade s vyhláškou č. 401/2023 Z. z. a

     schválenou projektovou dokumentáciou.

5. Výstupná dokumentácia

Požadovaná výstupná dokumentácia v zmysle vyhlášky č. 401/2023 Z. z. o Ministerstva investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie SR riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke
informačných technológií verejnej správy, v znení neskorších predpisov:

c.   Požiadavka na výstupný dokument

8.1  Dodanie všetkých finálnych eFormulárov v kompletnej špecifikácií

8.2  Vypracovanie katalógu polí a dátového modelu pre všetky eFormuláre

     eFormuláre budú odovzdávané priebežne v ucelených skupinách podľa jednotlivých agend a

8.3  harmonogramu realizácie. Súčasťou odovzdania bude zoznam odovzdávaných formulárov a

     súvisiacich výstupov.

     Správnosť odovzdaných eFormulárov bude overená voči schválenej business špecifikácii,

     Detailnému návrhu riešenia, akceptačným kritériám a výsledkom testovania. Prevzatie príslušnej

8.4  skupiny eFormulárov potvrdí objednávateľ Preberacím protokolom a schválenie odovzdanej
     skupiny eFormulárov po vykonaní kontroly potvrdí Objednávateľ písomným schválením.

     Odovzdanie a akceptáciu celého predmetu zákazky potvrdí objednávateľ podpisom

     Akceptačného protokolu.

8.5  Podkladom na úhradu bude objednávateľom schválený Akceptačný protokol. Podrobné
     fakturačné podmienky budú upravené v zmluve.

                                                                         Strana 15 z 21

                                      Číslo Zmluvy: 181/2026

c.   Požiadavka na výstupný dokument

     Odovzdávaná dokumentácia musí pre príslušnú skupinu eFormulárov obsahovať najmenej finálne

8.6  eFormuláre, XML schémy, transformačné súbory, zdrojové súbory, katalóg polí, dátový model,

     validačné pravidlá, technické identifikátory a výsledky vykonaného testovania.

                                                                                     Strana 16 z 21

                                                                                                                                                                     Číslo Zmluvy: 181/2026

Príloha č. 2: Zoznam požadovaných eFormulárov

Agenda                                Procesný krok                                                   Stupeň územnoplánovacej dokumentácie                           Oprávnený                                Nový formulár  Starý formulár
Územnoplánovacia dokumentácia                                                                                                                                        ÚUPaV - orgán ÚP                                 F1       ks_340677
Územnoplánovacia dokumentácia         Správa ÚPD - rozoslanie                                         Koncepcia územného rozvoja Slovenska (KÚRS) + Zmeny a doplnky  Dotknutá osoba OVM (rezorty, kraje)              F2       ks_340689
Územnoplánovacia dokumentácia                                                                                                                                        ÚUPaV - orgán ÚP                                 F3       ks_340677
Územnoplánovacia dokumentácia         Pripomienky k správe ÚPD                                        Koncepcia územného rozvoja Slovenska (KÚRS) + Zmeny a doplnky  ÚUPaV - orgán ÚP                                 F4       ks_340688
Územnoplánovacia dokumentácia                                                                                                                                        Dotknutá osoba                                   F5       ks_381180
Územnoplánovacia dokumentácia         Zverejnenie správy                                              Koncepcia územného rozvoja Slovenska (KÚRS) + Zmeny a doplnky  ÚUPaV - orgán ÚP                                 F6       ks_340688
Územnoplánovacia dokumentácia                                                                                                                                        ÚUPaV - orgán ÚP                                 F7       ks_378597
Územnoplánovacia dokumentácia         Zadanie ÚPD – rozoslanie                                        Koncepcia územného rozvoja Slovenska (KÚRS) + Zmeny a doplnky  Dotknutá osoba                                   F8       ks_378599
Územnoplánovacia dokumentácia                                                                                                                                        ÚUPaV - orgán ÚP                                 F9       ks_381178
Územnoplánovacia dokumentácia         Pripomienky k zadaniu ÚPD                                       Koncepcia územného rozvoja Slovenska (KÚRS) + Zmeny a doplnky  Dotknutá osoba OVM (rezorty, kraje)             F10           NIE
Územnoplánovacia dokumentácia                                                                                                                                        ÚUPaV - orgán ÚP                                F11           NIE
                                      Zverejnenie zadania ÚPD                                         Koncepcia územného rozvoja Slovenska (KÚRS) + Zmeny a doplnky                                                  F12
Územnoplánovacia dokumentácia                                                                                                                                        ÚUPaV - orgán ÚP                                F13           NIE
Územnoplánovacia dokumentácia         Prerokovanie ÚPD                                                Koncepcia územného rozvoja Slovenska (KÚRS) + Zmeny a doplnky  VÚC - orgán ÚP                                   F2       ks_340677
Územnoplánovacia dokumentácia                                                                                                                                        ÚUPaV                                           F14      ks_ 340689
Územnoplánovacia dokumentácia         Pripomienky k prerokovaniu                                      Koncepcia územného rozvoja Slovenska (KÚRS) + Zmeny a doplnky  VÚC - orgán ÚP                                  F15       ks_340677
Územnoplánovacia dokumentácia                                                                                                                                        VÚC - orgán ÚP                                   F5       ks_340688
Územnoplánovacia dokumentácia         Správa z prerokovania ÚPD - rozoslanie                          Koncepcia územného rozvoja Slovenska (KÚRS) + Zmeny a doplnky  Dotknutá osoba                                  F16       ks_381180
Územnoplánovacia dokumentácia                                                                                                                                        VÚC - orgán ÚP                                  F17       ks_340688
Územnoplánovacia dokumentácia         Stanovisko k správe k prerokovaniu ÚPD                          Koncepcia územného rozvoja Slovenska (KÚRS) + Zmeny a doplnky  VÚC - orgán ÚP                                  F18       ks_378597
Územnoplánovacia dokumentácia                                                                                                                                        ÚUPaV                                            F8
Územnoplánovacia dokumentácia         Správa z prerokovania ÚPD - zverejnenie                         Koncepcia územného rozvoja Slovenska (KÚRS) + Zmeny a doplnky  Dotknutá osoba                                  F19           NIE
Územnoplánovacia dokumentácia                                                                                                                                        VÚC - orgán ÚP                                  F10       ks_378599
Územnoplánovacia dokumentácia         UPD Zverejnenie                                                 Koncepcia územného rozvoja Slovenska (KÚRS) + Zmeny a doplnky  Dotknutá osoba OVM (rezorty, kraje)             F20       ks_381178
Územnoplánovacia dokumentácia                                                                                                                                        VÚC - orgán ÚP                                  F21
Územnoplánovacia dokumentácia         Správa ÚPD - rozoslanie                                         Koncepcia územného rozvoja regiónu (KÚRR) + Zmeny a doplnky    VÚC - orgán ÚP                                  F22           NIE
Územnoplánovacia dokumentácia                                                                                                                                        VÚC - orgán ÚP                                   F2           NIE
Územnoplánovacia dokumentácia         Stanovisko k správe ÚPD                                         Koncepcia územného rozvoja regiónu (KÚRR) + Zmeny a doplnky    ÚUPaV, dotknuté VUC, dotknuté obce, ...         F23           NIE
Územnoplánovacia dokumentácia                                                                                                                                        VÚC - orgán ÚP                                  F24           NIE
Územnoplánovacia dokumentácia         Zverejnenie správy                                              Koncepcia územného rozvoja regiónu (KÚRR) + Zmeny a doplnky    VÚC - orgán ÚP                                   F5           NIE
Územnoplánovacia dokumentácia                                                                                                                                        Dotknutá osoba                                  F25           NIE
Územnoplánovacia dokumentácia         Zadanie ÚPD – rozoslanie                                        Koncepcia územného rozvoja regiónu (KÚRR) + Zmeny a doplnky    VÚC - orgán ÚP                                  F26           NIE
Územnoplánovacia dokumentácia                                                                                                                                        VÚC - orgán ÚP                                  F18           NIE
Územnoplánovacia dokumentácia         Pripomienky k zadaniu ÚPD                                       Koncepcia územného rozvoja regiónu (KÚRR) + Zmeny a doplnky    ÚUPaV                                            F8           NIE
Územnoplánovacia dokumentácia                                                                                                                                        Dotknutá osoba                                  F27           NIE
Územnoplánovacia dokumentácia         Zverejnenie zadania ÚPD                                         Koncepcia územného rozvoja regiónu (KÚRR) + Zmeny a doplnky    VÚC - orgán ÚP                                  F10           NIE
Územnoplánovacia dokumentácia                                                                                                                                        Dotknutá osoba OVM (rezorty, kraje)             F28           NIE
Územnoplánovacia dokumentácia         Prerokovanie ÚPD                                                Koncepcia územného rozvoja regiónu (KÚRR) + Zmeny a doplnky    VÚC - orgán ÚP                                  F29           NIE
Územnoplánovacia dokumentácia                                                                                                                                        VÚC - orgán ÚP                                  F30           NIE
Územnoplánovacia dokumentácia         Súhlas nadriadeného orgánu ÚPD                                  Koncepcia územného rozvoja regiónu (KÚRR) + Zmeny a doplnky    Obec - orgán ÚP                                  F2           NIE
Územnoplánovacia dokumentácia                                                                                                                                        VÚC - orgán ÚP, regionálny úrad ÚUPV            F31           NIE
Územnoplánovacia dokumentácia         Pripomienky k prerokovaniu                                      Koncepcia územného rozvoja regiónu (KÚRR) + Zmeny a doplnky    Obec - orgán ÚP                                 F32       ks_340677
Územnoplánovacia dokumentácia                                                                                                                                        Obec - orgán ÚP                                  F5      ks_ 340689
Územnoplánovacia dokumentácia         Správa z prerokovania ÚPD - rozoslanie                          Koncepcia územného rozvoja regiónu (KÚRR) + Zmeny a doplnky    Dotknutá osoba                                  F33       ks_340677
Územnoplánovacia dokumentácia                                                                                                                                        Obec - orgán ÚP                                 F34       ks_340688
Územnoplánovacia dokumentácia         Stanovisko k správe k prerokovaniu ÚPD                          Koncepcia územného rozvoja regiónu (KÚRR) + Zmeny a doplnky    Obec - orgán ÚP                                 F18       ks_381180
Územnoplánovacia dokumentácia                                                                                                                                        VÚC - orgán ÚP, regionálny úrad ÚUPV             F8       ks_340688
Územnoplánovacia dokumentácia         Správa z prerokovania ÚPD - zverejnenie                         Koncepcia územného rozvoja regiónu (KÚRR) + Zmeny a doplnky    Dotknutá osoba                                  F35       ks_378597
Územnoplánovacia dokumentácia                                                                                                                                        Obec - orgán ÚP                                 F10           NIE
Územnoplánovacia dokumentácia         UPD Zverejnenie                                                 Koncepcia územného rozvoja regiónu (KÚRR) + Zmeny a doplnky    Dotknuté osoby                                  F36       ks_378599
Územnoplánovacia dokumentácia                                                                                                                                        Obec - orgán ÚP                                 F37       ks_381178
Územnoplánovacia dokumentácia         Správa ÚPD - rozoslanie                                         Územný plán mikroregiónu + Zmeny a doplnky                     Obec - orgán ÚP                                 F38           NIE
Územnoplánovacia dokumentácia                                                                                                                                        Obec - orgán ÚP                                  F2           NIE
Územnoplánovacia dokumentácia         Stanovisko k správe ÚPD                                         Územný plán mikroregiónu + Zmeny a doplnky                     VÚC - orgán ÚP, regionálny úrad ÚUPV            F39           NIE
Územnoplánovacia dokumentácia                                                                                                                                        Obec - orgán ÚP                                 F40       ks_340677
Územnoplánovacia dokumentácia         Zverejnenie správy                                              Územný plán mikroregiónu + Zmeny a doplnky                     Obec - orgán ÚP                                  F5      ks_ 340689
Územnoplánovacia dokumentácia                                                                                                                                        Dotknutá osoba                                  F41       ks_340677
Územnoplánovacia dokumentácia         Zadanie ÚPD – rozoslanie                                        Územný plán mikroregiónu + Zmeny a doplnky                     Obec - orgán ÚP                                 F42       ks_340688
Územnoplánovacia dokumentácia                                                                                                                                        Obec - orgán ÚP                                 F18       ks_381180
Územnoplánovacia dokumentácia         Pripomienky k zadaniu ÚPD                                       Územný plán mikroregiónu + Zmeny a doplnky                     VÚC - orgán ÚP                                   F8       ks_340688
Územnoplánovacia dokumentácia                                                                                                                                        Dotknutá osoba                                  F43       ks_378597
Územnoplánovacia dokumentácia         Zverejnenie zadania ÚPD                                         Územný plán mikroregiónu + Zmeny a doplnky                     Obec - orgán ÚP                                 F10           NIE
Územnoplánovacia dokumentácia                                                                                                                                        VÚC - orgán ÚP, regionálny úrad ÚUPV            F44       ks_378599
Územnoplánovacia dokumentácia         Prerokovanie ÚPD                                                Územný plán mikroregiónu + Zmeny a doplnky                     Obec - orgán ÚP                                 F45       ks_381178
Územnoplánovacia dokumentácia                                                                                                                                        Obec - orgán ÚP                                 F46           NIE
Územnoplánovacia dokumentácia         Súhlas nadriadeného orgánu ÚPD                                  Územný plán mikroregiónu + Zmeny a doplnky                     Vedúca obec spoločného ÚPD - orgán ÚP            F2           NIE
Územnoplánovacia dokumentácia                                                                                                                                        VÚC - orgán ÚP, regionálny úrad ÚUPV            F47           NIE
Územnoplánovacia dokumentácia         Pripomienky k prerokovaniu                                      Územný plán mikroregiónu + Zmeny a doplnky                     Vedúca obec spoločného ÚPD - orgán ÚP           F48           NIE
Územnoplánovacia dokumentácia                                                                                                                                        Vedúca obec spoločného ÚPD - orgán ÚP            F5           NIE
Územnoplánovacia dokumentácia         Správa z prerokovania ÚPD - rozoslanie                          Územný plán mikroregiónu + Zmeny a doplnky                     Dotknutá osoba                                  F49           NIE
Územnoplánovacia dokumentácia                                                                                                                                        Vedúca obec spoločného ÚPD - orgán ÚP           F50           NIE
Územnoplánovacia dokumentácia         Stanovisko k správe k prerokovaniu ÚPD                          Územný plán mikroregiónu + Zmeny a doplnky                     Vedúca obec spoločného ÚPD - orgán ÚP           F18           NIE
Územnoplánovacia dokumentácia                                                                                                                                        VÚC - orgán ÚP                                   F8           NIE
Územnoplánovacia dokumentácia         Správa z prerokovania ÚPD - zverejnenie                         Územný plán mikroregiónu + Zmeny a doplnky                     Dotknutá osoba                                  F51           NIE
Územnoplánovacia dokumentácia                                                                                                                                        Vedúca obec spoločného ÚPD - orgán ÚP           F10           NIE
Územnoplánovacia dokumentácia         UPD Zverejnenie                                                 Územný plán mikroregiónu + Zmeny a doplnky                     VÚC - orgán ÚP, regionálny úrad ÚUPV            F52           NIE
Územnoplánovacia dokumentácia                                                                                                                                        Vedúca obec spoločného ÚPD - orgán ÚP           F53           NIE
Územnoplánovacia dokumentácia         Správa ÚPD - rozoslanie                                         Územný plán obce + Zmeny a doplnky                             Vedúca obec spoločného ÚPD - orgán ÚP           F54           NIE
Územnoplánovacia dokumentácia                                                                                                                                        Dotknutá osoba                                  F55           NIE
Územnoplánovacia dokumentácia         Stanovisko k správe ÚPD                                         Územný plán obce + Zmeny a doplnky                             Orgán ÚP                                        F56           NIE
Stavebná úzávera                                                                                                                                                     Orgán ÚP                                        F57       ks_382023
Stavebná úzávera                      Zverejnenie správy                                              Územný plán obce + Zmeny a doplnky                             Dotknutá osoba                                  F58           NIE
Stavebná úzávera                                                                                                                                                     Orgán ÚP                                        F59       ks_378596
Stavebná úzávera                      Zadanie ÚPD – rozoslanie                                        Územný plán obce + Zmeny a doplnky                             Orgán ÚP                                        F60       ks_378786
Stavebná úzávera                                                                                                                                                     Orgán ÚP                                        F61           NIE
Stavebná úzávera                      Pripomienky k zadaniu ÚPD                                       Územný plán obce + Zmeny a doplnky                             Dotknutá osoba                                  F58       ks_381179
Stavebná úzávera                                                                                                                                                     ÚUPaV                                           F62           NIE
Stavebná úzávera                      Zverejnenie zadania ÚPD                                         Územný plán obce + Zmeny a doplnky                             ÚUPaV                                           F60       ks_378785
Stavebná úzávera                                                                                                                                                     ÚUPaV                                           F63           NIE
Odborne spôsobilá osoba               Prerokovanie ÚPD                                                Územný plán obce + Zmeny a doplnky                             FO                                              F64       ks_381179
Odborne spôsobilá osoba                                                                                                                                              FO                                              F65           NIE
Odborne spôsobilá osoba               Súhlas nadriadeného orgánu ÚPD                                  Územný plán obce + Zmeny a doplnky                             FO                                              F66       ks_364416
Odborne spôsobilá osoba                                                                                                                                              FO                                              F67       ks_364416
Dotácia                               Pripomienky k prerokovaniu                                      Územný plán obce + Zmeny a doplnky                             Obec                                            F68       ks_364416
Výpis zo záväznej ÚPD                                                                                                                                                Žiadateľ                                        F69           NIE
Výpis zo záväznej ÚPD                 Správa z prerokovania ÚPD - rozoslanie                          Územný plán obce + Zmeny a doplnky                             Orgán ÚP                                        F70       ks_364277
Späťvzatie                                                                                                                                                           všetci                                          F71       ks_378784
Rozšírenie hraníc zastavaného územia  Stanovisko k správe k prerokovaniu ÚPD                          Územný plán obce + Zmeny a doplnky                             Orgán ÚP                                        F72       ks_340687
                                                                                                                                                                                                                               ks_340691
Rozšírenie hraníc zastavaného územia  Správa z prerokovania ÚPD - zverejnenie                         Územný plán obce + Zmeny a doplnky                             Dotknutá osoba                                  F73           NIE

Rozšírenie hraníc zastavaného územia  UPD Zverejnenie                                                 Územný plán obce + Zmeny a doplnky                             Orgán ÚP                                        F74           NIE

Rozšírenie hraníc zastavaného územia  Správa ÚPD - rozoslanie                                         Územný plán zóny + Zmeny a doplnky                             Orgán ÚP                                        F75           NIE

Rozšírenie hraníc zastavaného územia  Stanovisko k správe ÚPD                                         Územný plán zóny + Zmeny a doplnky                             Orgán ÚP                                        F76           NIE

Rozšírenie hraníc zastavaného územia  Zverejnenie správy                                              Územný plán zóny + Zmeny a doplnky                             Dotknutá osoba                                  F73           NIE

Rozšírenie hraníc zastavaného územia  Zadanie ÚPD – rozoslanie                                        Územný plán zóny + Zmeny a doplnky                             ÚUPaV                                           F77           NIE

Rozšírenie hraníc zastavaného územia  Pripomienky k zadaniu ÚPD                                       Územný plán zóny + Zmeny a doplnky                             ÚUPaV                                           F78           NIE
                                                                                                                                                                                                                     F79
Rozšírenie hraníc zastavaného územia  Zverejnenie zadania ÚPD                                         Územný plán zóny + Zmeny a doplnky                             ÚUPaV                                           F80           NIE
Záväzné stanovisko                                                                                                                                                   Žiadateľ
                                      Prerokovanie ÚPD                                                Územný plán zóny + Zmeny a doplnky                                                                             F81           NIE
Záväzné stanovisko                                                                                                                                                   Orgán ÚP                                                      NIE
                                      Súhlas nadriadeného orgánu ÚPD                                  Územný plán zóny + Zmeny a doplnky                                                                             F82
Záväzné stanovisko                                                                                                                                                   Žiadateľ                                                      NIE
                                      Pripomienky k prerokovaniu                                      Územný plán zóny + Zmeny a doplnky                                                                             F83
Záväzné stanovisko                                                                                                                                                   Orgán ÚP                                                      NIE
                                      Správa z prerokovania ÚPD - rozoslanie                          Územný plán zóny + Zmeny a doplnky                                                                             F84
Záväzné stanovisko                                                                                                                                                   Žiadateľ                                                      NIE
                                      Stanovisko k správe k prerokovaniu ÚPD                          Územný plán zóny + Zmeny a doplnky                                                                             F85
Záväzné stanovisko                                                                                                                                                   ÚÚPV                                                          NIE
                                      Správa z prerokovania ÚPD - zverejnenie                         Územný plán zóny + Zmeny a doplnky                                                                             F86
Záväzné stanovisko                                                                                                                                                   Orgán ÚP                                        F87           NIE
                                      UPD Zverejnenie                                                 Územný plán zóny + Zmeny a doplnky
Záväzné stanovisko                                                                                                                                                   ÚÚPV                                                          NIE
ÚPP                                   Správa ÚPD - rozoslanie                                         Spoločný územný plán + Zmeny a doplnky                         oprávnený poskytovateľ ÚPP
                                                                                                                                                                                                                                   NIE
                                      Stanovisko k správe ÚPD                                         Spoločný územný plán + Zmeny a doplnky                                                                                       NIE

                                      Zverejnenie správy                                              Spoločný územný plán + Zmeny a doplnky

                                      Zadanie ÚPD – rozoslanie                                        Spoločný územný plán + Zmeny a doplnky

                                      Pripomienky k zadaniu ÚPD                                       Spoločný územný plán + Zmeny a doplnky

                                      Zverejnenie zadania ÚPD                                         Spoločný územný plán + Zmeny a doplnky

                                      Prerokovanie ÚPD                                                Spoločný územný plán + Zmeny a doplnky

                                      Súhlas nadriadeného orgánu ÚPD                                  Spoločný územný plán + Zmeny a doplnky

                                      Pripomienky k prerokovaniu                                      Spoločný územný plán + Zmeny a doplnky

                                      Správa z prerokovania ÚPD - rozoslanie                          Spoločný územný plán + Zmeny a doplnky

                                      Stanovisko k správe k prerokovaniu ÚPD                          Spoločný územný plán + Zmeny a doplnky

                                      Správa z prerokovania ÚPD - zverejnenie                         Spoločný územný plán + Zmeny a doplnky

                                      UPD Zverejnenie                                                 Spoločný územný plán + Zmeny a doplnky

                                      Podnet k ÚPD                                                    Všetky stupne ÚPD

                                      Vyjadrenie k podnetu k ÚPD                                      Všetky stupne ÚPD

                                      Oznámenie o stavebnej uzávere                                   N/A

                                      Podnet k oznámeniu o stavebnej uzávere                          N/A

                                      Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia                        N/A

                                      Rozhodnutie o stavebnej uzávere                                 N/A

                                      Správoplatnenie rozhodnutia o stavebnej uzávere 1 stupeň

                                      Odvolanie voči stavebnej uzávere                                N/A

                                      Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia                        N/A

                                      Rozhodnutie 2.stupňa o stavebnej uzávere                        N/A

                                      Správoplatnenie rozhodnutia o stavebnej uzávere 2 stupeň        N/A

                                      Žiadosť nová - Žiadosť o zápis do registra odborne spôsobilých osôb a na osvedčenie odbornej spôsobilosti

                                      Žiadosť o opakovanú skúšku - Žiadosť o zápis do registra odborne spôsobilých osôb a na osvedčenie odbornej spôsobilosti

                                      Predĺženie platnosti preukazu - Žiadosť o zápis do registra odborne spôsobilých osôb a na osvedčenie odbornej spôsobilosti

                                      Zmena údajov v registri OSO/ žiadosť o vydanie nového preukazu

                                      Žiadosť o dotáciu

                                      Žiadosť o výpis zo záväznej časti ÚPD                           Všetky stupne ÚPD

                                      Výpis zo záväznej ÚPD                                           Všetky stupne ÚPD

                                      Univerzálny formulár na spätvzatie akéhokoľvek kroku

                                      Oznámenie rozšírení hraníc zastavaného územia                   N/A

                                      Podnet k rozšíreniu hraníc zastavaného územia                   N/A

                                      Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia                        N/A

                                      Rozhodnutie o rozšírení hraníc zastavaného územia               N/A

                                      Správoplatnenie rozhodnutia o rozšírení hraníc zastavaného územiNa /1Astupeň

                                      Odvolanie voči rozhodnutiu o rozšírení hraníc zastavaného územiaN/A

                                      Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia                        N/A

                                      Rozhodnutie 2.stupňa o rozšírení hraníc zastavaného územia N/A

                                      Správoplatnenie rozhodnutia o rozšírení hraníc zastavaného územiNa /2Astupeň

                                      Žiadosť o záväzné stanovisko

                                      Žiadosť o doplnenie informácií

                                      Doplnenie žiadosti

                                      Záväzné stanovisko (odpoved)

                                      Preskúmanie záväzného stanoviska

                                      Žiadosť o vyjadrenie príslušného orgánu ÚP

                                      Vyjadrenie príslušného orgánu ÚP

                                      Vyjadrenie k preskúmaniu záväzného stanoviska

                                      Zápis ÚPP do IS

                                                                                                                                                                                                              Strana 17 z 21

                                                           Číslo Zmluvy: 181/2026

Príloha č. 3: Cena              Množstvo     Cena bez DPH  Výška  Cena s DPH v
 č. Položka                     eFormulárov  v EUR         DPH v  EUR
                                                           EUR
       Redizajn a modernizácia
 1. eFormulárov pre územné      87           129 360,00    29 752,80 159 112,80

       plánovanie                            129 360,00    29 752,80 159 112,80
 Celkom

                                                                  Strana 18 z 21

                                                                                   Číslo Zmluvy: 181/2026

Príloha č. 4: Preberací protokol

                                  Preberací protokol č. XXX/2026

Zhotoviteľ:          SYNCHRONIX, a.s.
Sídlo:               Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
IČO:                 31 605 052
DIČ:                 2020444338
IČ DPH:              SK2020444338

(ďalej len „Odovzdávajúci“ alebo „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ:                  Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky
Sídlo:                         Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO:                           54 669 464
DIČ:                           2121747474

(ďalej len „Preberajúci“ alebo „Objednávateľ“)

Dňa __. __. 2026 uzavreli Odovzdávajúci a Preberajúci Zmluvu o dielo č. 181/2026.

Odovzdávajúci a Preberajúci týmto potvrdzujú, že dňa __. __. 2026 bolo Preberajúcemu odovzdané:

-
-
-

Za Odovzdávajúceho:                             Za Preberajúceho:

V Bratislave dňa __. __. 2026                   V Bratislave dňa __. __. 2026

              [Meno a priezvisko]                             [Meno a priezvisko]
                     [funkcia]                                       [funkcia]

   [obchodný názov Odovzdávajúceho]             Úrad pre územné plánovanie a výstavbu
                                                             Slovenskej republiky

                                                                                   Strana 19 z 21

                                                                                   Číslo Zmluvy: 181/2026

Príloha č. 5: Akceptačný protokol
                                                 Akceptačný protokol č. XXX/2026

Zhotoviteľ:    SYNCHRONIX, a.s.
Sídlo:         Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
IČO:           31 605 052
DIČ:           2020444338
IČ DPH:        SK2020444338

(ďalej len „Odovzdávajúci“ alebo „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ:  Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky
Sídlo:         Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO:           54 669 464
DIČ:           2121747474

(ďalej len „Preberajúci“ alebo „Objednávateľ“)

Dňa __. __. 2026 uzavreli Odovzdávajúci a Preberajúci Zmluvu o dielo č. 181/2026.

Odovzdávajúci a Preberajúci týmto potvrdzujú, že dňa __. __. 2026 bolo Preberajúcemu odovzdané Dielo
riadne a včas.

Celková cena vykonaného Diela vrátane DPH:      EUR

Za Odovzdávajúceho:                             Za Preberajúceho:
V Bratislave dňa __. __. 2026                   V Bratislave dňa __. __. 2026

           [Meno a priezvisko]                                [Meno a priezvisko]
                  [funkcia]                                          [funkcia]

[obchodný názov Odovzdávajúceho]                Úrad pre územné plánovanie a výstavbu
                                                             Slovenskej republiky

                                                                                   Strana 20 z 21

                                                                Číslo Zmluvy: 181/2026

Príloha č. 6: Zoznam subdodávateľov

                                     Zoznam subdodávateľov

Názov zákazky: „Redizajn a modernizácia eFormulárov pre územné plánovanie“

Zhotoviteľ:                          SYNCHRONIX, a.s.
Obchodný názov:                      Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Sídlo spoločnosti:                   31 605 052
IČO:

Meno a priezvisko osoby
oprávnenej konať v mene Zhotoviteľa: Mgr. Branislav Striženec, na základe plnomocenstva zo dňa

                                                     18.09.2023

Zoznam subdodávateľov1:            Podiel          Predmet      Údaje o osobe oprávnenej
                                  zákazky:      subdodávky:       konať za subdodávateľa
   Názov a identifikačné údaje                                  (meno, priezvisko, adresa
     subdodávateľov (adresa,    70,13 %, t.z.      Dizajnové    pobytu a dátum narodenia)
                   IČO):        90 720 EUR           návrhy
                                                                    Ing. Eduard Baraniak,
 brainit.sk, s. r. o., Veľká      bez DPH      a tvorba/úpravy   Chvojnícka 8892/5, 841 06
 Okružná 2215/66, 010 01                       kódu formulárov  Bratislava, dátum narodenia:
 Žilina, IČO: 52 577 465
                                                                         Ing. Ján Kuruc
                                                                   Veľké Lovce 457, Veľké

                                                                     Lovce 941 42, dátum
                                                                            narodenia:

                                               ________________________________
                                                        Mgr. Branislav Striženec
                                                        na základe plnomocenstva
                                                            SYNCHRONIX, a.s.2

1 V prípade, že uchádzač neplánuje využiť subdodávky – uvedie „bez subdodávky“
2 Podpis Zhotoviteľa, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu Zhotoviteľa, ktorý je oprávnený konať v mene Zhotoviteľa v
záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za Zhotoviteľa koná navonok.

                                                                                                                              Strana 21 z 21