Zmluva o dielo - stavebné práce pre 'Kreatívne centrum - rekonštrukcia objektu'

ZMLUVA O DIELO
                                                 (ďalej ako „zmluva“)
    uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
                                            v znení neskorších predpisov

                                              Zmluvné strany

Objednávateľ:                Obec Slovenská Ľupča
Sídlo:                       Námestie SNP 1/13, 976 13 Slovenská Ľupča
IČO:                         00313823
DIČ:                         2021121421
Bankové spojenie:            Prima Banka Slovensko, a.s.
IBAN:                        SK07 5600 0000 0012 0162 5001
Zastúpený:                   Mgr. Roland Lamper, starosta obce
Tel.:                        +4231 903 940 850
E mail:                      roland.lamper@slovenskalupca.sk

Zástupca na rokovanie        Ing. Vladimír Klučiar / Ing. Radka Hukeľová
vo veciach technických:      048/472 32 27
Tel:                         vladimir.kluciar@slovenskalupca.sk / radka.hukelova@slovenskalupca.sk
E mail:                      Mgr. Roland Lamper, starosta
vo veciach zmluvných:        +4231 903 940 850
Tel:                         roland.lamper@slovenskalupca.sk
E mail:

(ďalej ako „Objednávateľ“ )

Zhotoviteľ:               COMBIN BANSNKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.

Sídlo:                       Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica

IČO:                         31631134

DIČ:                         2020478229

IČ DPH:                      SK2020478229

Bankové spojenie:            VÚB a.s.

IBAN:                        SK58 0200 0000 0021 9624 6422

Zastúpený:                   Mgr.Vladimír Gallo, konateľ

Zapísaný v:                  Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica oddiel: Sro,

                             vložka č.2800/S

Kontaktné osoby objednávateľa:

vo veciach zmluvných: Mgr.Vladimír Gallo

vo veciach technických: Ing.Július Siládi

Telefón:                     045/6949018

E-mail:                      combin@combin.sk

(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ďalej len „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“)

                                                      PREAMBULA

 Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania uskutočneného v súlade
 s § 110 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), v ktorom Zhotoviteľ ako uchádzač predložil svoju
 ponuku vo verejnom obstarávaní a stal sa úspešným uchádzačom.
 Predmet zmluvy – dielo s názvom „Kreatívne centrum – rekonštrukcia objektu“ (ďalej len „Dielo“)
 bude financované z dotácie Environmentálneho fondu, Výzva MoF 0439 25276, číslo zmluvy: MoF
 0439 252762 a z vlastných finančných zdrojov Objednávateľa.

                                                         Článok 1
                                                    Predmet zmluvy

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť pre Objednávateľa stavebné práce “Kreatívne centrum –
       rekonštrukcia objektu“ v zmysle výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy (ďalej len
       „príloha č. 1“) a projektovej dokumentácie, vypracovanej Ing. arch. Emilom Krížom, ktorá bola
       súčasťou procesu verejného obstarávania, stavebného povolenia a podľa podmienok
       dohodnutých v tejto zmluve.

1.2 Zhotoviteľ potvrdzuje, že mu je známy účel, na ktorý má byť Dielo vykonané, že sa v plnom
       rozsahu oboznámil s rozsahom Diela a s miestom realizácie predmetu tejto Zmluvy, sú mu známe
       okolnosti a technické podmienky na realizáciu Diela a potvrdzuje, že miesto realizácie Diela je
       spôsobilé na dodanie a umiestnenie všetkých dohodnutých zariadení a na vykonanie všetkých
       prác a dodávok, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy. Zhotoviteľ disponuje všetkými oprávneniami
       požadovanými príslušnými orgánmi a v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych
       predpisov, ako aj dostatočnými kapacitami a potrebnými odbornými znalosťami a praktickými
       skúsenosťami, ktoré sú nevyhnutné pre riadnu a včasnú realizáciu Diela a je ochotný a schopný
       predmet tejto zmluvy za podmienok ustanovených v zmluve, v požadovanej kvalite a lehotách
       určených zmluvou vykonať a dodať.

1.3 Dielo bude zhotovené v súlade so súťažnými podmienkami, podkladmi Objednávateľa a ponukou
       Zhotoviteľa. Dielo bude vykonané v súlade s platnou a účinnou právnou úpravou SR a v kvalite
       podľa príslušných a platných technických noriem STN a EN, schválených technologických
       postupov, platných právnych, prevádzkových, požiarnych a bezpečnostných predpisov SR.

1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii Diela dbať na ochranu životného prostredia. Zhotoviteľ
       vyhlasuje, že má zavedený a používa systém environmentálneho manažérstva v oblasti predmetu
       zmluvy, čo preukazuje certifikátom podľa schémy Európskej únie pre environmentálne
       manažérstvo a audit alebo iný systém environmentálneho manažérstva založený na príslušných
       právne záväzných aktoch Európskej únie alebo medzinárodných normách, na ktorý vydal
       akreditovaný certifikačný orgán certifikát, resp. zhotoviteľ predloží iný dôkaz o opatreniach v
       oblasti environmentálneho manažérstva, ktoré preukazujú, že takéto opatrenia sú rovnocenné
       opatreniam požadovaným v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva alebo
       príslušnej normy environmentálneho manažérstva. Originál alebo úradne overená kópia vyššie
       uvedeného certifikátu resp. iný dôkaz o rovnocenných opatreniach tvorí prílohu č. 5 tejto zmluvy.
       Požadovaný vyššie uvedený certifikát musí byť v platnosti počas celej realizácie predmetu zmluvy.

1.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude postupovať v súlade s platnou legislatívou v oblasti klímy
       a životného prostredia, legislatívou v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie
       a zároveň byť v súlade so zásadou „nespôsobiť významnú škodu“ (ďalej len “DNSH”), ktorej
       podmienky sú obsiahnuté v prílohe č. 2 Ďalšie technické požiadavky v zmysle DNSH.

1.6 Zhotoviteľ zodpovedá za požiarnu ochranu Diela, za bezpečnosť práce a technických zariadení
       pri realizácii stavebných prác ako aj za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.
       Zhotoviteľ vyhlasuje, že má zavedený a používa systém manažérstva bezpečnosti a ochrany
       zdravia v oblasti predmetu zmluvy, čo preukazuje certifikátom o splnení požiadaviek normy ISO
       45001 resp. iným rovnocenným certifikátom v príslušnej oblasti vydaným príslušným orgánom
       členského štátu Európskej únie, resp. Zhotoviteľ predloží iný dôkaz o rovnocenných opatreniach
       v príslušnej oblasti, ktoré preukazujú, že takéto opatrenia sú v súlade s požadovanými normami
       v týchto vyššie uvedených oblastiach. Originál alebo úradne overená kópia vyššie uvedeného
       certifikátu resp. iný dôkaz o rovnocenných opatreniach tvorí prílohu č. 6 tejto zmluvy. Požadovaný
       vyššie uvedený ISO certifikát musí byť v platnosti počas celej realizácie predmetu zmluvy.

1.7 Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy vlastnými kapacitami prostredníctvom svojich zamestnancov
       alebo prostredníctvom subdodávateľov, pričom v prípade, že činnosti podľa tejto Zmluvy budú
       vykonávané prostredníctvom subdodávateľov v súlade s touto zmluvou, Zhotoviteľ zodpovedá za
       ich odbornú spôsobilosť, príslušné oprávnenia a činnosti pri plnení predmetu Zmluvy ako keby
       tieto činnosti vykonával sám. Zhotoviteľ je povinný vopred požiadať objednávateľa o schválenie
       subdodávateľov. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať riadne a včas vyhotovené Dielo a zaplatiť
       Zhotoviteľovi cenu za vykonanie Diela podľa čl. 4 tejto zmluvy.

                          Článok 2
                   Termíny zhotovenia Diela

2.1 Objednávateľ odovzdá stavenisko Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ stavenisko prevezme v termíne do
       10 (desiatich) kalendárnych dní odo dňa písomného vyzvania Objednávateľa,

•  Zhotoviteľ začne realizovať stavebné práce dňom odovzdania a prevzatia staveniska.

•  Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 10 (desiatich) kalendárnych dní odo dňa protoko-

lárneho odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom vypratať a vyčistiť stavenisko a vrátiť ho

Objednávateľovi, o čom sa spíše písomný protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Dielo v lehote 600 kalendárnych dní odo dňa odovzda-

nia a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude predmet zmluvy pre Objednávateľa

vykonávať v súlade s časovým harmonogramom postupu prác vzájomne odsúhlasených oboma

zmluvnými stranami (ďalej len „Harmonogram postupu prác“). Zhotoviteľ v tejto súvislosti pred-

loží Objednávateľovi pred podpisom Zmluvy návrh Harmonogramu postupu prác. Zhotoviteľ je

povinný vyhotoviť časový Harmonogram postupu prác na týždennej báze.

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať Dielo podľa Harmonogramu postupu prác, ktorý tvorí prílohu č.

3. tejto Zmluvy. V prípade, ak Zhotoviteľ riadne vykoná dielo pred termínom špecifikovaným

v bode 2.2. tohto článku, bude Objednávateľ povinný takto vykonané Dielo na základe predchá-

dzajúcej výzvy Zhotoviteľa prevziať.

2.4 Pokiaľ sa oneskorí zhotovenie Diela z dôvodu neskorých dodávok a neskorej realizácie prác fir-

mami alebo osobami, ktoré Zhotoviteľ na stavbu prizval, nenáleží Zhotoviteľovi nárok na predĺže-

nie termínu odovzdania Diela. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá Objednávateľovi za všetky

s tým spojené a následne vzniknuté škody.

2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje termín zhotovenia Diela dodržať, ak zhotoveniu diela nebránia prekážky

na strane Objednávateľa alebo prekážky z vyššej moci (udalosti vyplývajúce z nepredvídateľných

a neodvrátiteľných okolností, ktorých pôvod je nezávislý od vôle dotknutej osoby), pre ktoré by

musel Zhotoviteľ prerušiť práce. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínu zhotovenia

Diela o dobu trvania prekážky na strane Objednávateľa alebo prekážky z vyššej moci. Ak prekážka

na strane Objednávateľa alebo prekážka z vyššej moci preukázateľne bráni vo vykonávaní Diela,

zaväzuje sa Objednávateľ požiadavke o úpravu termínu dokončenia Diela v zmysle predchádzajú-

cej vety vyhovieť a uzavrieť so Zhotoviteľom dohodu o úprave termínu vykonania Diela vo forme

dodatku k Zmluve.

2.6 Zhotoviteľ po dohode s Objednávateľom môže predĺžiť termín zhotovenia Diela v prípade, že bude
       nepriaznivé počasie (za nepriaznivé počasie sa považuje nemožnosť zhotovovať dielo obvyklým
       technologickým postup z dôvodu výrazne nepriaznivého počasia – silný dážď, silné sneženie, vích-
       rica, pokles teploty pod bod mrazu). Uvedená skutočnosť musí byť uvedená v stavebnom denníku.

2.7 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek pre-
       kážky, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovenie Diela a ktorá by mohla mať za následok omeškanie so
       zhotovením Diela, a to zápisom do stavebného denníka, ako aj osobne resp. telefonicky zodpo-
       vednej osobe Objednávateľa a to najneskôr v deň, kedy danú skutočnosť zistil.

2.8 Kontrolné dni budú zvolávané Objednávateľom 3 pracovné dni vopred, ak sa nedohodne inak.
       Na kontrolnom dni bude prítomný najmä zástupca Zhotoviteľa oprávnený konať vo veciach tech-
       nických, osoba zodpovedná za pracovníkov Zhotoviteľa a zástupca Objednávateľa oprávnený vo
       veciach technického dohľadu. Na kontrolnom dni budú prerokované prípadné práce naviac, kon-
       trola prác zo stavebného denníka na opravu a prepracovanie, časový harmonogram ďalšieho týž-
       dňa a prerokované ďalšie potrebné skutočnosti. Prípadne zmeny v časovom harmonograme,
       budú dojednané a písomne upravené podľa prípadných dodatkov k zmluve. O kontrolnom dni sa
       vyhotoví zápis do stavebného denníka, ktorý všetci prítomní podpíšu.

2.9 V prípade potreby prepracovania detailu v projektovej dokumentácii bude táto skutočnosť ozná-
       mená e-mailom ako aj telefonicky Objednávateľom autorovi projektovej dokumentácie bez zby-
       točného odkladu tak, aby mal autor projektovej dokumentácie dostatočný časový priestor na vy-
       hotovenie detailu v závislosti od jeho zložitosti a prípadnej nutnosti konzultovania s technikmi a
       odborníkmi. V prípade, že sa pri zhotovovaní Diela zistia iné skutočnosti, ako boli projektovou
       dokumentáciou stanovené, bude autor projektovej dokumentácie, ako aj technický dohľad Ob-
       jednávateľa okamžite na stavbu privolaný, na mieste sa zhodnotí situácia a prehodnotia riešenia.
       O všetkom sa vyhotoví zápis do stavebného denníka a o skutočnostiach bude bez zbytočného
       odkladu informovaný Objednávateľ. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho písomného pokynu
       Objednávateľa pokračovať v dotknutej časti prác, ak by pokračovaním mohlo dôjsť k vzniku škody,
       zakrytiu zistenej prekážky alebo k vykonaniu prác v rozpore s projektovou dokumentáciou. Tým
       nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa vykonať nevyhnutné opatrenia na odvrátenie bezpro-
       stredne hroziacej škody a bezodkladne o nich informovať Objednávateľa. Zistená skutočnosť sama
       osebe nezakladá nárok Zhotoviteľa na zvýšenie ceny Diela ani na predĺženie termínu; jej vplyv sa
       posúdi podľa tejto zmluvy a § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

                                                        Článok 3
                                          Práva a povinnosti zmluvných strán
  3.1 Zhotoviteľ je povinný realizovať Dielo na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na svoje
       nebezpečenstvo, riadne a včas, bez vád, v rozsahu a kvalite podľa tejto zmluvy.
  3.2 Zhotoviteľ je pri určení spôsobu zhotovovania Diela viazaný platnou legislatívou SR, a pokynmi
       Objednávateľa, pokiaľ nie sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, STN, s touto
       zmluvou, jej dodatkami alebo prílohami. Zhotoviteľ postupuje pri vykonaní Diela samostatne
       a nesie zodpovednosť za vykonanie prác na Diele podľa zmluvy. Pritom zodpovedá za riadenie
       prác na Diele vrátane riadenia a koordinovania prác svojich subdodávateľov a za poriadok na
       stavenisku ako i za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na životné prostredie. Zhotoviteľ je
       povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi akékoľvek skutočnosti, ktoré môžu byť
       rozhodujúce pre riadne plnenie tejto zmluvy, najmä vo vzťahu k Cene, k termínom realizácie prác
       na Diele, ich rozsahu a kvalite, inak nesie zodpovednosť za prípadne vzniknutú škodu.
3.3 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne upozorniť Objednávateľa na nevhodnosť
       jeho pokynov, resp. na rozpor pokynov so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo STN.
       V prípade, že Objednávateľ napriek upozorneniu Zhotoviteľom trvá na svojich pokynoch,
       Zhotoviteľ je oprávnený požadovať od Objednávateľa, aby svoje zotrvanie na pokynoch potvrdil
       Zhotoviteľovi písomne a zároveň sa v príslušnom pomere zbavuje zodpovednosti za neúspešné
       plnenie predmetu Zmluvy.

3.4 Za vedenie stavby, za odborné vyhotovenie Diela podľa tejto zmluvy a za vedenie stavebného

       denníka je zodpovedný stavbyvedúci Zhotoviteľa Ing. Július Siládi. Funkciu stavbyvedúceho

       zhotoviteľa v zmysle tohto bodu zmluvy je oprávnená vykonávať osoba s nasledovnou odbornou

       spôsobilosťou:

            • platné oprávnenie na výkon činnosti stavbyvedúceho pre kategóriu pozemné stavby v

                 zmysle zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných

                 stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo rovnocenný

                 doklad/osvedčenie vydané podľa platných noriem členského štátu EÚ alebo iných ako

                 členských štátov EÚ na výkon činnosti stavbyvedúceho pre kategóriu pozemné stavby a

                 minimálne 5 ročná prax vo výkone činnosti stavbyvedúceho na pozemných stavbách,

3.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že používa systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

       podľa normy ISO 45001 alebo ekvivalent pre oblasť pozemných stavieb a je držiteľom certifikátu,

       vydaného nezávislou inštitúciou, preukazujúceho implementáciu normy ISO 45001, alebo iného

       ekvivalentu certifikátu pre oblasť pozemných stavieb pri dodržaní štandardov normy ISO 45001,

       ktoré vychádzajú zo slovenských technických noriem, alebo noriem členských štátov Európskeho

       spoločenstva.

3.6 Zhotoviteľ prehlasuje, že požíva systém podľa schémy Európskej únie pre environmentálne

       manažérstvo a audit environmentálneho manažérstva a je držiteľom certifikátu, alebo potvrdenia

       o registrácií v Schéme pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) pre oblasť pozemných

       stavieb, alebo iného dokumentu, ktorý je rovnocenný opatreniam podľa požiadaviek na

       vystavenie príslušného certifikátu environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy

       environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu v súlade

       s § 36 ZVO.

3.7 Stavebný dozor za Objednávateľa bude vykonávať doplní verejný obstarávateľ po ukončení
       procesu jeho výberu.

3.8 Stavebný dozor Objednávateľa, osoba poverená výkonom stavebného dozoru, bude osobne a
       systematicky sledovať postup prác Zhotoviteľa pri realizácií Diela, ich kvalitu a vykonávať zápisy v
       stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá
       v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný
       zákon“) zodpovednosť za riadne zhotovenie diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.

3.9 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp.
       mieste výkonu Diela neustále prítomný počas realizácie Diela. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku
       neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať
       Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k
       nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.

3.10 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne
       po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška
       Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
       stavebného zákona a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom pri preberaní
       staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať
       obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak
       to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie
       určitej situácie za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto
       skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.

3.11 Stavebný denník je povinný viesť Zhotoviteľ od prevzatia staveniska až po odovzdanie Diela.
       Protokol o odovzdaní staveniska bude súčasťou stavebného denníka. Stavebný denník bude
       prístupný obom zmluvným stranám na stavenisku od prevzatia staveniska do odovzdania Diela a

       to počas celého tohto obdobia priamo na stavenisku. Stavebný denník sa bude nachádzať
       v priestore určenom Objednávateľom pre uloženie drobného materiálu priamo na stavenisku.
3.12 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do
       stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela a ktoré
       majú vplyv na plnenie záväzku zo zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia,
       rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na
       energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení stavebných prác či
       udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe diela.
3.13 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre
       vyhotovenie prípadných dodatkov ku zmluve.
3.14 Objednávateľ počas realizácie Diela má právo kontrolovať zhotovovanie Diela, kvalitu prác a
       priebežne Zhotoviteľa upozorňovať na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej
       lehote. Osoba poverená Objednávateľom vykonávať technický dohľad je oprávnená najmä:

         • kontrolovať stavebné práce,
         • kedykoľvek vstúpiť na stavenisko a viesť s vedením stavby informatívne rozhovory

               za predpokladu dodržiavania BOZP a rešpektovania pokynov Zhotoviteľa pri pobyte na
               stavenisku,
         • pri kontrolných dňoch podľa čl. 2. bodu 2.8 tejto zmluvy obdržať požadované informácie
               alebo sa vyjadriť v súvislosti s technickou realizáciou stavebných prác na Diele (kvalita,
               veľkosť výkonu).
3.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas doby trvania Diela na svoje náklady riadne zabezpečiť stavbu
       pred poveternostnými vplyvmi tak, aby nevznikla škoda na zdraví , majetku ani na stavenisku.
3.16 V prípade vzniku škody na stavenisku alebo ktorejkoľvek jej časti z dôvodu zanedbania povinností
       vyplývajúcich z tejto zmluvy zodpovedá Zhotoviteľ v plnej výške za túto škodu. Zhotoviteľ
       vyhlasuje, že má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou stavebníka
       s poistným krytím vo výške 100% z ceny Diela uvedenej v bode 4.1 (Cena celkom v EUR s DPH).
       Doklad o poistení zodpovednosti za škodu predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi do 15 dní odo dňa
       uzavretia tejto zmluvy. V prípade, že Zhotoviteľ nepreukáže Objednávateľovi poistenie podľa
       predchádzajúcej vety, je Objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
3.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť stavenisko pred neoprávneným vstupom osôb a to najmä v čase
       neprítomnosti poverených osôb na stavenisku (nočné hodiny, víkendy, sviatky). V prípade vzniku
       škody nedostatočným zabezpečením staveniska pred vstupom neoprávnených osôb, Zhotoviteľ
       zodpovedá v plnej výške za túto škodu.
3.18 Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na stavenisku a počas vykonávania Diela je povinný
       priebežne odstraňovať na vlastné náklady stavebné odpady a nečistoty, ktoré sú výsledkom
       činnosti na stavenisku. V prípade, že Zhotoviteľ nebude udržiavať poriadok podľa predchádzajúcej
       vety a stavebný odpad alebo iné nečistoty neodstráni ani na základe výzvy Objednávateľa v
       stanovenej primeranej lehote, je Objednávateľ oprávnený stavebný odpad a nečistoty odstrániť
       vlastnými prostriedkami alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa.
3.19 Zhotoviteľ je povinný tri dni pred odovzdaním Diela písomne informovať Objednávateľa o splnení
       si povinnosti zhotoviť (zhotoveného diela a jeho pripravenosti odovzdať riadne dokončené dielo
       vrátane dokladovej časti) Dielo jeho riadnym dokončením a odovzdaním Diela ako aj dokladovej
       časti Diela (certifikáty, vyhlásenia o zhode, doklady o likvidácii odpadu a pod.) v súlade s výkazom
       výmer, ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá Dielo
       Objednávateľovi, čo potvrdia obe Zmluvné strany podpisom Protokolu o odovzdaní a prevzatí
       diela. Objednávateľ je povinný zhotovené Dielo prevziať, ak Dielo nemá vady, ktoré bránia jeho
       riadnemu užívaniu. Objednávateľ v preberacom protokole uvedie všetky vady Diela, ak Dielo nie
       je dodané v požadovanej kvalite alebo vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu
       podľa projektovej dokumentácie alebo má právne vady podľa § 559 Obchodného zákonníka a iné.
       Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovených touto zmluvou a
       projektovou dokumentáciou a rozpor so všeobecne záväznými technickými normami a právnymi
       predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii.

3.20 Úprava ceny je prípustná pri legislatívnej zmene, ktorá má priamy vplyv na cenu Diela (napr.
       zmena výšky DPH) alebo pri nepredvídateľnom výskyte závažných okolností, ktoré majú vplyv na
       cenu alebo podmienky realizácie plnenia, pričom tieto okolnosti nebolo možné pri vynaložení
       odbornej starostlivosti rozumne predpokladať už pri uzatváraní zmluvy a zároveň platí, že po tejto
       zmene okolností nie je možné spravodlivo požadovať od Zhotoviteľa plnenie v pôvodnej cene
       alebo za pôvodných podmienok. V takom prípade je Objednávateľ oprávnený uzatvoriť so
       Zhotoviteľom dodatok k tejto zmluve, ktorý by zvyšoval cenu plnenia iba do výšky, ktorá
       neprekročí limit a neporuší zákonné podmienky stanovené v § 18 zákona o verejnom obstarávaní
       a a v príslušnej metodike Úradu pre verejného obstarávanie.

3.21 Zmluvná cena môže byť zvýšená aj o cenu naviac prác, pričom spôsob určenia ceny naviac prác je
       v zmysle tejto zmluvy nasledovný:
         Zhotoviteľ nacení naviac práce:

    • položky naviac prác, ktorých jednotkové ceny sa nachádzajú v predloženom ocenenom výkaze
         výmer - rozpočet, ktorý tvorí Prílohu č. 1 a ktorý bol predložený v ponuke podanej Zhotoviteľom
         v postavení uchádzača, na základe ktorého bol Zhotoviteľ vyhodnotený ako úspešný uchádzač a
         na základe čoho bola dohodnutá zmluvná cena v zmysle tejto zmluvy, musia byť nacenené v ce-
         nách rovnakých položiek podľa výkazu výmer – rozpočtu – Prílohy č. 1.

    • položky naviac prác, ktoré sa nenachádzajú v predloženom ocenenom Výkaze výmer– rozpočet,
         Príloha č. 1, budú nacenené podľa programu CENKROS, jeho aktuálnej verzii platnej ku dňu uply-
         nutia lehoty na predloženie ponuky v predmetnom verejnom obstarávaní. Pri nacenení týchto
         položiek podľa aktuálneho programu CENKROS sa vylučuje, aby došlo v programe CENKROS k
         zmene základného nastavenie kalkulačného vzorca, priamych nákladov obsahujúcich najmä
         mzdy, stroje a materiál a nepriamych nákladov obsahujúcich najmä ceny za výrobnú réžiu,
         správnu réžiu, zisk a odvody. Zhotoviteľ nesmie vykonať v programe CENKROS zmeny alebo
         úpravy, ktoré by mu umožnili zvýšenie konečnej ceny za vykonané stavebné práce oproti zá-
         kladnému nastaveniu.

3.22 Zhotoviteľ najmenej 5 (päť ) pracovných dní pred uskutočnením prác naviac predloží ocenený vý-
       kaz výmer prác naviac na odsúhlasenie ceny naviac prác Objednávateľovi, ktorý si vyhradzuje
       právo na odsúhlasenie/neodsúhlasenie nacenenia naviac prác Zhotoviteľom navrhovaného oce-
       neného výkazu výmer položiek tvoriacich naviac práce. Na vykonanie prác naviac nemá Zhotoviteľ
       bez odsúhlasenia Objednávateľom právny nárok a ich vykonanie je striktne viazané na predchá-
       dzajúci písomný súhlas Objednávateľa. Ak práce naviac menia rozsah Diela, Cenu alebo termín
       realizácie, Zhotoviteľ je oprávnený začať s ich vykonávaním až po nadobudnutí účinnosti písom-
       ného dodatku k tejto zmluve, uzatvoreného v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Pred-
       chádzajúci písomný súhlas alebo pokyn Objednávateľa nenahrádza dodatok k zmluve, ak sa jeho
       uzatvorenie vyžaduje.

3.23 Objednávateľ si vyhradzuje právo nesúhlasiť s navrhovaným rozpočtom oceneného výkazu výmer
       položiek tvoriacich naviac prác, ak daný rozpočet a navrhovaná cena prác naviac nebol vyhotovený
       v súlade so spôsobom určeným na tvorbu ceny pre práce naviac, uvedeným v tejto zmluve. Zho-
       toviteľ je v danom prípade povinný upraviť daný rozpočet a oceniť príslušné položky prác naviac
       podľa pokynov Objednávateľa a v súlade s touto zmluvou.

3.24 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v zmluve dohodnutá Cena Diela je konečná, s výnimkou prípadov
       výslovne uvedených v bodoch 3.20 až 3.23 tejto zmluvy a zmien prípustných podľa § 18 zákona o
       verejnom obstarávaní.

3.25 Cena Diela sa nebude meniť iba z dôvodu zvýšenia vstupných nákladov, cien materiálov alebo cien
       prác, ani z dôvodu nákladov potrebných na dokončenie Diela bez vád a nedorobkov v pôvodne
       vymedzenom rozsahu, ktoré mohol odborne spôsobilý uchádzač pri vynaložení primeranej odbor-
       nej starostlivosti identifikovať a zohľadniť v ponuke. Tým nie sú dotknuté prípady podľa bodov
       3.20 až 3.23 tejto zmluvy a zmeny prípustné podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ
       má právo na uhradenie tých častí predmetu Zmluvy, ktoré skutočne zhotovil a dodal v súlade s
       touto Zmluvou.

3.26 Zhotoviteľ nesmie Dielo ako celok odovzdať na plnenie inému subjektu a inému subjektu nie je
       oprávnený postúpiť ani akúkoľvek vzniknutú pohľadávku, ktorá by mu v súvislosti s predmetom
       zmluvy vznikla. Zhotoviteľ je oprávnený zadať realizáciu podielu zákazky (nie celého Diela) iba tretej
       osobe (subdodávateľovi) uvedenej v Zozname subdodávateľov. Zoznam subdodávateľov a pravidlá
       zmeny subdodávateľa tvorí prílohu č. 4 tejto zmluvy (ďalej len „príloha č. 4“). V prípade, že bude
       Zhotoviteľ realizovať časť Diela prostredníctvom subdodávateľa, za včasné a riadne odovzdanie
       Diela zodpovedá Objednávateľovi tak, akoby Dielo vykonal on sám.

3.27 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonaním Diela oprávnenými
       osobami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť
       všetku potrebnú súčinnosť oprávneným osobám, ktorými sú najmä: Úrad vlády Slovenskej
       republiky, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Úrad vládneho auditu, a nimi poverené
       osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení
       zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi uvedenými
       v tomto odseku tejto zmluvy.

3.28 Zhotoviteľ je povinný počas celej doby realizácie Diela na stavenisku vykonávať opatrenia
       potrebné na ochranu existujúcich vedení, rozvodov, prípojok a meračov energií, kanalizácie,
       telekomunikácií a iných inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na stavenisku. V prípade vzniku škody
       v dôsledku nedodržania povinnosti podľa tohto ustanovenia zodpovedá Zhotoviteľ za vzniknutú
       škodu v plnej výške.

3.29 Pred dňom odovzdania dokončeného Diela je Zhotoviteľ povinný zo staveniska odstrániť všetky
       zariadenia a nadbytočné stavebné výrobky súvisiace so zhotovovaním Diela, pričom toto
       ustanovenie sa primerane použije aj v prípade odstraňovania vád a nedorobkov Diela.

3.30 Ak Objednávateľ zistí počas realizácie Diela, že Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore so svojimi
       povinnosťami uvedenými v tejto zmluve, je oprávnený požadovať, aby Zhotoviteľ vady vzniknuté
       vadným vykonávaním Diela odstránil a Dielo vykonal riadnym spôsobom. Odstránenie takto
       vzniknutých vád je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť na svoje náklady v primeranej lehote určenej
       Objednávateľom.

3.31 Ak Zhotoviteľ v určenej primeranej lehote vytknuté vady neodstráni, je Objednávateľ oprávnený
       nechať vady odstrániť na náklady Zhotoviteľa alebo pri opakovanom (dva a viackrát) porušení
       povinnosti počas vykonávania Diela odstrániť vady v určenej lehote aj odstúpiť od zmluvy. Ak v
       dôsledku vadného vykonávania Diela vznikne Objednávateľovi škoda, je Zhotoviteľ povinný ju
       nahradiť.
                                                         Článok 4
                                             Cena a platobné podmienky

4.1 Cena za Dielo v rozsahu podľa článku 1 tejto zmluvy je zmluvnými stranami dohodnutá ako pevná
       cena vo výške

        Cena v EUR bez DPH:..............1 696 448,47 EUR
        DPH v EUR vo výške: ................. 390 183,15 EUR
        Cena v EUR s DPH: ................. 2 086 631,62 EUR

     (slovom: dvamiliónyosemdesiatšesťtisícšesťstotridsaťjeden eur šesťdesiatdva eurocentov)

4.2 Cena je špecifikovaná v prílohe č. 1 tejto zmluvy. V Cene sú zahrnuté všetky náklady spojené
       so zhotovením Diela, a to aj náklady, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne uvedené, ale sú
       nevyhnutné na riadne zhotovenie Diela a účel uvedený v tejto zmluve. Zhotoviteľ si nebude
       uplatňovať žiadne ďalšie náklady. Uvedené sa vzťahuje na náklady potrebné na vykonanie Diela v
       rozsahu vyplývajúcom z projektovej dokumentácie, výkazu výmer, súťažných podkladov, ponuky
       Zhotoviteľa a tejto zmluvy, ktoré mohol odborne spôsobilý uchádzač pri vynaložení primeranej
       odbornej starostlivosti identifikovať a zohľadniť v ponukovej cene. Uvedené sa nevzťahuje na
       práce predstavujúce zmenu pôvodného rozsahu Diela, ktoré sú vyvolané preukázaným
       nedostatkom projektovej dokumentácie alebo odlišným skutkovým stavom, ktorý nebolo možné
       primerane zistiť pred predložením ponuky. Takáto skutočnosť nezakladá automatický nárok

       Zhotoviteľa na zvýšenie Ceny alebo predĺženie termínu. Prípadná zmena Ceny, rozsahu Diela
       alebo termínu realizácie je možná iba v nevyhnutnom a preukázanom rozsahu, za podmienok
       bodov 3.20 až 3.23 tejto zmluvy, v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní a na základe
       písomného dodatku, ak sa jeho uzatvorenie vyžaduje.
4.3 Zhotoviteľ týmto výslovne potvrdzuje, že sa úplne oboznámil s rozsahom a charakterom Diela a
       riadne zhodnotil a ocenil všetky práce trvalého alebo dočasného charakteru, ktoré sú potrebné
       na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a dohodnutá Cena pokrýva všetky
       náklady spojené so zhotovením Diela vyplývajúce z projektovej dokumentácie a výkazu výmer.
4.4 Objednávateľ neposkytuje zálohu ani preddavok na vykonanie diela.
4.5 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúry za vykonané dodávky a práce v max. 4. fakturačných
       celkoch, pričom cena fakturačných prác a dodávok v rámci prvého fakturačného celku nebude
       nižšia ako 30 % z ceny diela bez DPH podľa čl. 4 tejto Zmluvy a cena fakturovaných prác a dodávok
       v rámci 4. fakturačného celku bude maximálne 30 % z ceny diela bez DPH podľa čl. 4 tejto Zmluvy.
4.6 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť jednotlivé faktúry na základe akceptovaného plnenia stavebných
       prác za fakturované obdobie, po dosiahnutí predpísanej výšky plnenia podľa bodu 4.6 tohto
       článku, po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa stavebného
       denníka. Podkladom pre vystavenie jednotlivých faktúr bude súpis skutočne vykonaných prác a
       dodávok písomne odsúhlasený stavebným dozorom a zaevidovaný v stavebnom denníku.
4.7 Jednotlivé faktúry budú predkladané na úhradu v troch vyhotoveniach. Prílohou faktúr bude súpis
       vykonaných prác a dodávok a zisťovací protokol, vrátane príslušných dokladov o cenách, vážnych
       lístkov a úhrade poplatku za uloženie odpadu, vykonaní tlakových skúšok, revíznych správ,
       odpracovaných hodinových zúčtovacích sadzieb a ostatných položiek, ktoré v rozpočte neboli
       ocenené položkami z použitých cenníkov stavebných prác, podpísaný oprávnenou osobou
       Zhotoviteľa, stavebným dozorom a technickým dozorom Objednávateľa, ktorí svojimi podpismi
       zaručujú, že fakturované stavebné práce boli skutočne realizované podľa schválenej projektovej
       dokumentácie a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu. Jednotlivé položky v prílohách sa
       nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách
       a jednotkových cenách.
4.8 Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie Diela. Zhotoviteľ je oprávnený
       vystaviť konečnú faktúru celého Diela po riadnom vykonaní celého Diela, jeho odovzdaní a
       prevzatí v protokole o odovzdaní a prevzatí diela a odstránení všetkých vád a nedorobkov
       uvedených v preberacom protokole, a to do 30 dní odo dňa splnenia podmienok uvedených
       v tomto bode. Povinnými prílohami konečnej faktúry okrem už vyššie uvedených dokumentov sú
       protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už objednávateľom uhradených faktúr, ako
       aj potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch
       zmluvných strán.
4.9 Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zákona č.
       222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
4.10 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve (ďalej len „chybná
       faktúra“), Objednávateľ bude oprávnený takto vystavenú faktúru vrátiť Zhotoviteľovi na opravu
       alebo doplnenie s tým, že lehota na úhradu nebude plynúť a Objednávateľ sa nedostane do
       omeškania s úhradou faktúry. Za deň doručenia faktúry sa v prípade doručenia chybnej faktúry
       považuje až deň doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry Objednávateľovi.
4.11 Platby za predmet zmluvy sa budú realizovať bezhotovostným platobným stykom na základe
       vystavených faktúr.
4.12 Lehota splatnosti jednotlivých faktúr je 60 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi.
4.13 Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmet zmluvy bude financovaný na základe Zmluvy
       o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretou medzi Objednávateľom
       a Poskytovateľom – Environmentálnym fondom.
4.14 Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti podľa tohto bodu Zmluvy nie
       je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam Zhotoviteľa zo záväzkového vzťahu založeného
       touto zmluvou.

                                                         Článok 5
                                                 Miesto realizácia Diela

5.1 Miestom vykonania Diela Zhotoviteľom je okres: Banská Bystrica, obec: Slovenská Ľupča,
       katastrálne územie: Slovenská Ľupča, parcely KNC č.: 1820, 1835, 1819 , Námestie SNP 427,
       Slovenská Ľupča.

                                                         Článok 6
                                   Odovzdanie, Diela a zodpovednosť za vady -

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude zhotovené podľa projektovej dokumentácie
       a podmienok zmluvy a že minimálne počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté
       v zmluve.

6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky, ktoré Dielo bude mať v čase jeho odovzdania
       Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní Diela zodpovedá Zhotoviteľ iba vtedy,
       ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.3 Objednávateľ je povinný protokolárne prevziať vykonané Dielo v súlade s bodom 3.20 tejto
       zmluvy. V preberacom protokole uvedie vady Diela, ktoré nemajú vplyv na celkovú funkčnosť
       Diela a na spôsobilosť Diela na riadne užívanie na účel, na ktorý je Dielo určené a (ak sa kolaudácia
       má uskutočniť) nebránia riadnej kolaudácii Diela ako aj primeranú lehotu na odstránenie vád. Ak
       má v čase odovzdania Dielo podstatné vady alebo nedostatky, ktoré bránia riadnemu užívaniu
       Diela, zmluvné strany v odovzdávacom protokole uvedú tieto vady alebo nedorobky, termín ich
       odstránenia a nový termín odovzdania a prevzatia Diela, pričom Dielo sa nepovažuje za
       odovzdané Objednávateľovi.

6.4 Zhotoviteľ je povinný bezodplatne odstrániť vytknuté vady a nedorobky v termínoch určených v
       protokole.

6.5 Záručná doba Diela je 60 mesiacov a začne plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia Diela
       Objednávateľom. Na výrobky, na ktoré poskytuje ich výrobca, resp. dodávateľ kratšiu záručnú
       dobu, platí záručná doba poskytnutá výrobcom, resp. dodávateľom, vždy však min. 24 mesiacov.

6.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí na svoje náklady odstránenie vád vzniknutých v záručnej
       dobe, na ktoré sa vzťahuje záruka. Reklamované vady budú s výnimkou podľa bodu 6.7 spoločne
       posúdené do 7 kalendárnych dní od nahlásenia reklamácie a bude dohodnutý termín a spôsob
       odstránenia vád. Reklamácie uplatní Objednávateľ bezodkladne po ich zistení písomne, a to podľa
       bodu 6.9 tejto zmluvy.

6.7 V prípade havarijných porúch (vád, ktorých odstránenie vzhľadom na dané okolnosti a vzniknutú
       škodu alebo hrozbu vzniku škody neznesú odklad), na ktoré upozorní Objednávateľ v reklamácii
       je Zhotoviteľ povinný začať s odstraňovaním reklamovaných vád bezodkladne, a to do 24 hodín
       od doručenia písomného oznámenia Objednávateľa a zabezpečí odstránenie vád v čo najkratšom
       možnom čase. Zhotoviteľ je povinný urobiť také vhodné opatrenia, aby bol bezodkladne
       odstránený havarijný stav a zabezpečená prevádzkyschopnosť dotknutej časti Diela.

6.8 Vadou Diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovených projektovou
       dokumentáciou, touto Zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
       Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.

6.9 Objednávateľ reklamáciu vád uplatní u Zhotoviteľa bezodkladne po jej zistení písomne zápisom
       do staveného denníka príp. doporučeným listom alebo elektronicky e-mailom, ktorý následne
       potvrdí listom. V reklamácii Objednávateľ vadu stručne, ale dostatočne popíše a zároveň navrhne
       primeranú lehotu na odstránenie vady.

6.10 Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť a umožniť Zhotoviteľovi
       prístup k Dielu za účelom riadneho odstránenia reklamovaných vád.

6.11 Zhotoviteľ je povinný odstrániť aj také vady, za vznik ktorých popiera zodpovednosť, ktorých
       odstránenie však neznesie odklad. Náklady takto vzniknuté Zhotoviteľovi mu budú uhradené na
       základe vzájomnej dohody zmluvných strán, ak sa zodpovednosť Zhotoviteľa vylúči.

6.12 V prípade omeškania Zhotoviteľa so začatím odstraňovania vád a nedorobkov podľa tejto zmluvy
       alebo ak Zhotoviteľ odmietne tieto vady odstrániť, je oprávnený zabezpečiť odstránenie vád
       Objednávateľ, a to na náklady Zhotoviteľa.

6.13 Za vady Diela, ktoré Zhotoviteľ pred Objednávateľom zámerne skryl a nejde o vady Diela, ktoré sú
       dôsledkom skutočností, o ktorých Objednávateľ vedel alebo musel vedieť v čase odovzdania Diela
       Objednávateľovi, zodpovedá Zhotoviteľ bez ohľadu na to, kedy boli tieto vady zo strany
       Objednávateľa zistené a oznámené Zhotoviteľovi.

                                                            Článok 7
                                                             Sankcie

7.1 V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením faktúr má Zhotoviteľ právo požadovať od
       Objednávateľa úrok z omeškania vo výške určenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.
       Peňažný záväzok Objednávateľa je splnený dňom pripísania fakturovanej sumy na účet
       Zhotoviteľa.

7.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti požiadať o schválenie
       subdodávateľa Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo
       výške 1000,- EUR za každé jednotlivé porušenie.

7.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa 3.10, 3.11, 3.28
       3.30 a 9.2 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške
       100,- Eur za každý deň omeškania.

7.4 Ak sa Zhotoviteľ omešká s riadnym a včasným odovzdaním Diela, je Objednávateľ oprávnený
       uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny Diela resp. jednotlivej etapy
       Diela, ktorá nebola zrealizovaná/odovzdaná v lehote podľa bodu 2.1 a 2.2 tejto zmluvy, a to za
       každý deň omeškania Zhotoviteľa. Výška zmluvnej pokuty vzniknutá z toho istého porušenia
       povinnosti Zhotoviteľa nesmie prekročiť sumu vo výške 15 % z ceny Diela.

7.5 Ak sa Zhotoviteľ omešká s odstránením vád, je Objednávateľ oprávnený uplatniť si voči
       Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny Diela za každý deň omeškania. Objednávateľ
       je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu v predchádzajúcej vete za každú vadu samostatne. Výška
       zmluvnej pokuty vzniknutá z toho istého porušenia povinnosti Zhotoviteľa za všetky samostatné
       vady však nesmie prekročiť sumu vo výške 3% z ceny Diela.

7.6 V prípade, ak Zhotoviteľ po podpise zmluvy a pred začatím zhotovenia Diela odstúpi od zmluvy
       z dôvodov na strane Zhotoviteľa, je povinný bez vyzvania najneskôr v lehote 5 dní od doručenia
       odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške
       10 % ceny Diela.

7.7 Zmluvná pokuta je splatná do 15 dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej zaplatenie
       Zhotoviteľovi, v opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený túto pokutu jednostranne započítať
       s fakturáciou za Dielo alebo zábezpekou, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Uvedená
       splatnosť 15 dní sa nevzťahuje na zmluvnú pokutu podľa bodu 7.6 tohto článku, ktorú je možné
       započítať okamžite.

7.8 Uplatnením akejkoľvek zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu
       vzniknutej škody v celom rozsahu.
                                                         Článok 8
                                                   Ukončenie zmluvy

8.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj
       nasledovným spôsobom:
       8.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán,
       8.1.2 písomným odstúpením od tejto zmluvy.

8.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zmluva zaniká dňom uvedeným v
       dohode. V dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných
       povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.

8.3 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v súlade s platnými ustanoveniami zákona o verejnom
       obstarávaní, pritom týmto ustanovením nie je dotknuté právo Objednávateľa odstúpiť od zmluvy
       alebo jej časti podľa ustanovení tejto zmluvy. V prípade odstúpenia od tejto zmluvy sa zmluvné
       strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.

8.4 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy, alebo v
       zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana
       od zmluvy okamžite odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného
       odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní po tom, ako sa o porušení dozvedela.

8.5 Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy upozorní druhú zmluvnú stranu,
       povinného, na porušenie zmluvy a určí dodatočnú lehotu na nápravu resp. dodatočné plnenie,
       vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy pre menej podstatné porušenie zmluvy po uplynutí
       dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedená v bode 8.4. Za menej podstatné
       porušenie zmluvy pôjde o porušenie ktoréhokoľvek zmluvného ustanovenia okrem porušení
       uvedených v bode 8.8. tohto článku zmluvy.

8.6 Odstúpenie je účinné okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy
       zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany, druhej zmluvnej strane.
       Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na
       náhradu škody, nárokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zákonné sankcie a úroky z
       omeškania, nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a
       zodpovednosti za vady za časť predmetu zmluvy, ktorá bola do momentu odstúpenia
       zrealizovaná, ako aj s výnimkou povinností súvisiacich s odovzdaním a prevzatím časti predmetu
       zmluvy vykonanej do momentu odstúpenia, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných
       ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po
       ukončení tejto zmluvy.

8.7 Zmluvné strany dojednávajú možnosť odstúpiť od zmluvy aj ohľadne čiastkového plnenia, s
       ktorým je Zhotoviteľ v omeškaní. Ohľadne časti plnenia, pri ktorom nenastalo omeškanie, alebo
       ohľadne čiastkového plnenia, ktoré už bolo prijaté alebo sa má uskutočniť až v budúcnosti,
       možno odstúpiť od zmluvy, ak táto časť plnenia alebo toto čiastkové plnenie nemá zrejme
       vzhľadom na svoju povahu pre oprávnenú stranu hospodársky význam bez zvyšku plnenia, pri
       ktorom nastalo omeškanie, alebo neplnenie záväzku ako celku znamená podstatné porušenie
       zmluvy.

8.8 Zmluvné strany za podstatné porušenie zmluvy považujú:
       a) ak Zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko v dojednanom termíne,
       b) ak bude Zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením ktoréhokoľ-
           vek termínu uvedeného v článku 2 tejto zmluvy viac ako 14 dní,
       c) ak bude Zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením akéhokoľvek
           iného čiastkového termínu realizácie prác podľa dohodnutého harmonogramu prác alebo ter-
           mínu dohodnutého zápisom v stavebnom denníku a napriek výzve zástupcu Objednávateľa
           (uvedenej napr. v stavebnom denníku) nezrealizuje príslušné práce v primeranej náhradnej
           lehote určenom zástupcom Objednávateľa (uvedenom napr. v stavebnom denníku),
       d) ak Zhotoviteľ, resp. pracovníci Zhotoviteľa alebo subdodávatelia, porušia ktorúkoľvek povin-
           nosť uvedenú v čl. 3 tejto zmluvy napriek tomu, že už bol alebo boli zástupcom Objednávateľa
           písomne (osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený/í, na predchá-
           dzajúce porušenie niektorej z povinností uvedených v článku 3 tejto zmluvy,
       e) strata nevyhnutnej kvalifikácie Zhotoviteľa ako aj subdodávateľov vrátane, ale nielen, strata
           (živnostenského) oprávnenia na vykonávanie činnosti, ktorá bezprostredne súvisí s
           predmetom tejto zmluvy, strata platnosti certifikátu podľa bodu 1.4 alebo 1.5 tejto zmluvy,
           pokiaľ Zhotoviteľ opätovne nezíska túto kvalifikáciu resp. certifikát alebo oprávnenie do 15
           dní,
       f) ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení Zhotoviteľa
           (napr. vyhlásenie konkurzu, začatie konkurzného konania, vstup do likvidácie, zmena právnej
           formy, zmena v oprávneniach konať v mene Zhotoviteľa),

       g) ak Zhotoviteľ pri plnení predmetu zmluvy použil iné kapacity ako kapacity osoby, ktorej
           spôsobilosť využil na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti vo
           verejnom obstarávaní; predmetné ustanovenie sa netýka prípadov, keď Zhotoviteľ použil pri
           plnení predmetu zmluvy subdodávateľa v súlade s článkom 9 tejto zmluvy a prílohy č. 7 k tejto
           zmluve,

       h) Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 3 ZVO odstúpiť od tejto zmluvy, ak Zhotoviteľ alebo
           subdodávatelia neboli v čase uzavretia tejto zmluvy zapísaní v registri partnerov verejného
           sektora alebo ak boli počas platnosti tejto zmluvy vymazaní z registra partnerov verejného
           sektora,

       i) ak Zhotoviteľ neuhradí výkonovú zábezpeku alebo nedoplní výkonovú zábezpeku podľa 9.1
           a 9.2 tejto zmluvy.

8.9 V prípade odstúpenia od Zmluvy vykoná Zhotoviteľ bezodkladne nevyhnutné opatrenia na
       okamžité a riadne ukončenie vykonávania Diela tak, aby Objednávateľovi nevznikla žiadna
       škoda. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný opustiť stavenisko a odovzdať stavebnému dozoru
       akékoľvek požadované vybavenie alebo dokumentáciu.

8.10 V prípade zastavenia alebo ukončenia prác na Diele z dôvodov vzniknutých na strane Objednáva-
       teľa budú už vykonané stavebné práce uhradené podľa stupňa rozpracovanosti ku dňu zastavenia
       prác alebo ukončenia prác a podľa skutočne preukázaných nákladov zo strany Zhotoviteľa.

                                                         Článok 9
                                                 Výkonová zábezpeka
9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je ku dňu prevzatia staveniska povinný uhradiť na účet
       Objednávateľa SK07 5600 0000 0012 0162 5001 finančné prostriedky vo výške 5% z celkovej ceny
       diela bez DPH uvedenej v čl. 4 bod 4.1 tejto zmluvy ako výkonovú zábezpeku na realizáciu Diela.
9.2 Objednávateľ je oprávnený použiť výkonovú zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak Zhotoviteľ
       poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich
       z tejto Zmluvy. V prípade použitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti Objednávateľom bude
       Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú zábezpeku do plnej výšky, t. j. do
       výšky 5% z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej v čl. 4 bod 4.1 tejto zmluvy, a to najneskôr do
       10 dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej doplnenie.
9.3 Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet Zhotoviteľa výkonovú zábezpeku najneskôr do 10
       pracovných dní od prevzatia Diela bez vád a nedorobkov, a to v celom rozsahu, pokiaľ už nebude
       použitá Objednávateľom na úhradu peňažných záväzkov alebo zmluvných pokút podľa bodu 9.2.
       V takomto prípade Objednávateľ vráti výkonovú zábezpeku v sume zníženej o uvedené platby.
9.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený namiesto úhrady výkonovej zábezpeky
       predložiť, pred prevzatím staveniska, Objednávateľovi bankovú záruku (ďalej len „Banková
       záruka“), ktorá bude vystavená najmenej vo výške 5% z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenú v čl.
       4 bod 4.1 tejto zmluvy v prospech Objednávateľa a ako jediná podmienka jej čerpania bude
       stanovená žiadosť Objednávateľa o jej čerpanie v súlade s čl. 9 bod 9.2 tejto Zmluvy spolu
       s dokladom vystaveným Objednávateľom Zhotoviteľovi.
9.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľovi neprináležia úroky z výkonovej zábezpeky.

                                                        Článok 10
                                                Záverečné ustanovenia

10.1 Akékoľvek dohody, zmeny alebo dodatky k tejto zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len vtedy,
       ak sú vykonané písomnou formou a sú prehlásené ako súčasť alebo dodatok k tejto zmluve
       a obojstranne podpísané zástupcami zmluvných strán k tomu oprávnenými.

10.2 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží
       Objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží Zhotoviteľ. Prípadné dodatky sa budú spracovávať taktiež
       v štyroch vyhotoveniach.

10.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva je povinne
       zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k
       informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom
       znení. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto zmluva vrátane všetkých jej súčastí a
       príloh bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“). Register je verejný
       zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v
       elektronickej podobe. Zverejnenie zmluvy v registri sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie
       obchodného tajomstva.

10.4 Objednávateľ vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska najskôr deň nasledujúci po doručení
       záveru z kontroly k procesu verejného obstarávania zo strany Environmentálneho fondu. Túto
       skutočnosť oznámi objednávateľ bezodkladne e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v
       zmluve o dielo v článku I.

10.5 Zmluvné strany sa dohodli, že ak táto zmluva neupravuje niektoré vzájomné vzťahy, budú sa tieto
       riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušnými predpismi SR.

10.6 Písomnosti zasielané zmluvnými stranami na základe tejto zmluvy môžu byť vykonané
       prostredníctvom pošty alebo e-mailom na kontaktné adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy,
       pokiaľ si zmluvné strany neoznámia iné kontaktné adresy alebo pokiaľ táto zmluva neustanovuje
       inak. Písomnosť zasielaná na e-mail sa považuje za doručenú po dni od jej odoslania, aj keď ju
       adresát neprečítal. Písomnosť zasielaná prostredníctvom pošty doporučenou zásielkou sa
       považuje za doručenú druhej zmluvnej strane dňom, keď ju prevzala druhá zmluvná strana alebo
       dňom odopretia prevzatia takejto zásielky alebo dňom uloženia zásielky na pošte alebo dňom
       vrátenia zásielky ako nedoručiteľnej, podľa toho, čo nastane skôr.

10.7 Zhotoviteľ záväzne prehlasuje, že je právoplatne zapísaný a bude právoplatne zapísaný počas
       celej realizácie Diela v registri partnerov verejného sektora, taktiež jeho iné osoby, ktoré použil
       na preukázanie splnenia podmienok účasti, taktiež každý člen skupiny a subdodávateľov, ak sa ich
       zápis v zmysle platného príslušného zákona vyžaduje. Objednávateľ pred podpisom zmluvy overí
       tieto skutočnosti. Výpis z registra partnerov verejného sektora tvorí prílohu č. 7 tejto zmluvy.

10.8 Súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
       • Príloha č. 1 – Výkaz výmer
       • Príloha č. 2 - Ďalšie technické požiadavky v zmysle DNSH
       • Príloha č. 3 - Harmonogram postupu prác
       • Príloha č. 4 - Zoznam subdodávateľov vrátane spôsobu zmeny subdodávateľa
       • Príloha č. 5 - certifikát EMAS alebo ekvivalent
       • Príloha č. 6 - certifikát ISO 45001 alebo ekvivalent
       • Príloha č. 7 - Doklad(y) o zapísaní do registra partnerov verejného sektora (u Zhotoviteľa, jeho
         iných osôb, ktoré použil na preukázanie splnenia podmienok účasti, každého člena skupiny
         a subdodávateľov, ak sa ich zápis v zmysle platného príslušného zákona vyžaduje.)
       • Príloha č.8 - Doklad o zložení Výkonovej zábezpeky (bankovej záruky)
       • Príloha č. 9 – Osobitné podmienky plnenia zmluvy

10.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu
       ju podpisujú.

Slovenská Ľupča, dňa 09.10.2026    V Banskej Štiavnici, dňa 23.9.2026

Za Objednávateľa:                  Za Zhotoviteľa:
Mgr. Roland Lamper, starosta obce  Mgr.Vladimír Gallo, konateľ