Zmluvač. 00017247zverejnené 12. 10. 2026Suma uvedená
Zdroje:Centrálny register zmlúv stav z exportu 12. 10. 2026
Zmluva nie je platba. Suma neznamená, že sa celá vyplatila, a register neuvádza, ktorá strana platí.
Prílohy sú uložené v Centrálnom registri zmlúv, odkazy vedú priamo tam.
Záznam v Centrálnom registri zmlúv · ID 12925636 · posledná zmena v registri 12. 10. 2026, 17:05
| Denný export registra | Zmena v registri | Suma v tom čase | Príloh |
|---|---|---|---|
| 12. 10. 2026 | 12. 10. 2026, 17:05 | 183 227,09 € | 2 |
Každý riadok je deň, keď sa záznam objavil v dennom exporte registra (nový alebo zmenený). Kódy z exportu, ktorých význam register nedokumentuje: stav 2, typ 1.
Zmena sa zverejní až po kontrole redaktorom. Bez odkazu na zdroj ju nemôžeme prijať.
Štatutárny orgán objednávateľa a dodávateľa platný 9. 10. 2026 podľa Registra právnických osôb. Zmluvu mohol podpísať aj niekto iný na základe plnej moci; kto ju naozaj podpísal, je v texte zmluvy.
Mená a funkcie strojovo vyhľadané v texte zmluvy (podpisové bloky a označenie zástupcov strán). Pri strane je osoba len vtedy, keď sa zhoduje so štatutárom tejto strany v Registri právnických osôb. Text zmluvy
Strojovo vytiahnutý z PDF v registri, môže obsahovať chyby. Rodné čísla, dátumy narodenia a čísla dokladov sú vynechané. Záväzné je PDF v registri. Hľadať v textoch zmlúv
Príloha je naskenovaný obrázok, text sme prečítali strojovo (OCR). Môžu v ňom byť chybne prečítané písmená a čísla.
[hda ;7;0%7 ZMLUVA O DIELO č. Z1/2026/063/15 uzavretá v súlade s $ 536 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania: podlimitná zákazka podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zmluva sa uzatvára na základe výsledku procesu verejného obstarávania. 1.1. Obchodné meno: Sídlo: IČo: DIČ: Štatutámy orgán: Kontaktná osoba (e- mail): Článok 1 Zmluvné strany Mesto Veľký Meder Komárňanská 207/9 93201 Veľký Meder 00305332 2021002082 PaedDr. Marián Soóky, primátor e-mail: (ďalej len „objednávateľ“) 12. Obchodné meno: Sídlo: IČo: Zápis: DIČ: IČ DPH: Zastúpený v súlade s platným podpisovým poriadkom Doprastav, a.s.: Doprastav, a.s. Drieňová 27, 826 56 Bratislava 31333 320 Obchodný register Mestského súdu Bratislava IIL., oddiel Sa, vložka č. 581/B 2020372497 SK.7120000206 Ing. František Očkaják, riaditeľ Závodu Bratislava Ing. Peter Farko, zástupca riaditeľa Závodu Bratislava 1.1. 1.2. 1.3. L4. Kontaktná osoba (telefón, e- - Ing. Peter Majerík, mail): Bankové spojenie: IBAN: BIC: (ďalej len „zhotoviteľ““) Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v úvodnej časti tejto zmluvy sú pravdivé a aktuálne a zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Zmluvné strany sú si vedomé, že pri neoznámení takejto skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v plnej miere a prejavujú vôľu uzavrieť zmluvu o dielo v nasledovnom znení. Zhotoviteľ prehľasuje, že vzal na vedomie ciele a potreby objednávateľa, bol oboznámený s jeho požiadavkami a výslovne prehlasuje, že predmet podľa článku 2. tejto zmluvy bude realizovať s odbornou starostlivosťou podľa dohodnutého rozsahu s odborne spôsobilými zamestnancami. Článok 1I PREDMET ZMLUVY O DIELO Predmetom zmluvy o dielo je zhotovenie stavebného diela „Výstavba cyklotrasy Veľký Meder — Ižop, úsek la“, na pozemkoch k. ú. Veľký Meder, okres Dunajská Streda, č. p.: register C: 4429/2, 4429/3, k. u. Ižop, Veľky Meder, okres Dunajská Streda, č. p.: register C: 254/1, 254/68, 254/69, 254/70, 254/72, 254/75, Slovenská republika - 1240/2 — Trnavský samosprávny kraj, - cesta /13 (uzlový bod: 4532A018 - info. CDB) v kum. staničeni 1,267km cesty 13 - cesta IV 1407 (uzlový bod: 4532A018 - info. CDB) od kum. staničenia 0,000km po kum. staničenie 0,337km cesty IIV1407, (ul. Hlavná) vyhláseného na podklade projektovej dokumentácie, Technickej správy a oceneného zadania výkaz — výmer. 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy sú: 2,1]1.1.Dokumentácia súťaže konanej objednávateľom podľa zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. 2.1.2.Ponuka zhotoviteľa zo dňa 13.8.2026, súčasťou, ktorej je ocenený výkaz výmer, spracovaný zhotoviteľom na základe výzvy na predloženie ponuky, a to aj v elektronickej podobe (príloha č. B - Ponuka zhotoviteľa (ocenený výkaz výmer). 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť realizáciou prác súvisiacich s výstavbou cyklotrasy Veľký Meder — Ižop, úsek la, pri dodržaní projektovej dokumentácie, platných STN, všeobecne záväzných právnych predpisov, bezpečnostných a technologických postupov a podmienok uvedených v rozhodnutí o odstránení stavby. 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky práce v rozsahu vymedzenom projektovou - dokumentáciou a zmluvou. 2.4 Zbotoviteľ vyhlasuje, že v čase uzatvorenia tejto zmluvy je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto zmluvy. 2.5 Zhotoviteľ zhotoví a dokončí dielo riadne a včas, v termíne dohodnutom s objednávateľom, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vyzve objednávateľa na prevzatie diela a objednávateľ sa zaväzuje za riadne dokončené a prevzaté dielo zaplatiť dohodnutú cenu podľa pravidiel uvedených v článku 4. tejto zmluvy. 2.6 Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi záruku na stavebné dielo uvedené v tejto zmluve vdížke trvania 36 mesiacov, od jeho úplného ukončenia. Úplným ukončením diela je ukončený kolaudačný proces. Článok 11I LEHOTA, MIESTO PLNENIA A SPLNENIA ZMLUVY 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dokončiť dielo v termínoch podľa časového harmonogramu prác uvedeného v prílohe č. C. a to najneskôr do 31. 10. 2026, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, v nasledovných termínoch: Odovzdanie staveniska: Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi najneskôr do S pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Začatie stavebných prác: Zhotoviteľ je povinný začať realizáciu stavebných prác najneskôr do 5 dní odo dňa písomného prevzatia staveniska. Termín realizácie diela: Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne ukončiť a odovzdať dielo objednávateľovi najneskôr do 2 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska, pričom konečný termín odovzdania diela je najneskôr do 31. 10. 2026. 3.2 Miesto realizácie stavebných prác je mesto Veľký Meder, k. ú. Veľký Meder, č. p. C4429/2, 4429/3: k. ú. Ižop, č. p. 254/72, 254/75, 254/70, 254/1, 254/68, 254/69, 1240/2. 3.3 Doby zhotovenia a odovzdania diela dohodnuté v bode 3.1 tejto zmluvy je možné predlzn len vtedy, ak zhotoviteľ je v omeškaní v dôsledku porušenia spolupôsobenia objednávateľa 3 podľa tejto zmluvy, a to o dobu trvania tohto porušenia, ako aj v dôsledku okolností súvisiacich S vyššou mocou. 3.4 Akákoľvek zmena termínu zhotovenia a odovzdania oproti bodu 3.1 tejto zmluvy je podmienená vzájomnou dohodou zmluvných strán v písomnej podobe formou dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú očíslované, datované a podpísané obidvoma zmluvnými stranami a stanú sa tak súčasťou zmluvy. 3.5 Zhotoviteľ je povinný dodržať termíny podľa harmonogramu prác tak, aby bolo dielo riadne a včas vykonané. 3.6 Zhotoviteľ je povinný zaistiť nepretržitý chod prác na stavbe v súlade s postupom prác pri dodržaní všetkých príslušných predpisov týkajúcich sa jednak bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj Zákonníka práce a iných všeobecne platných predpisov. Ak zhotoviteľ túto povinnosť nesplní, považuje sa to za porušenie zmluvy podstatným spôsobom. 3.7 Na stavenisku musí byť počas realizácie prác prítomný zodpovedný zástupca zhotoviteľa — stavbyvedúci alebo poverený vedúci pracovník zhotoviteľa. 3.8 Každé prerušenie prác v trvaní dlhšom ako 5 pracovných dní je zhotoviteľ povinný neodkladne písomne oznámiť objednávateľovi spolu so správou o predpokladanej dlžke trvania, príčinách a navrhovaných opatreniach k odstráneniu týchto príčin. Pokiaľ objednávateľ neoznámi písomne svoje stanovisko do 5 pracovných dní od písomného doručenia príčin prerušenia, považujú obe zmluvné strany prerušenie prác za objektívne. Po pominutí prekážok prerušenia prác je zhotoviteľ povinný pokračovať v začatom diele bez akejkoľvek ďalšej písomnej alebo ústnej výzvy zo strany objednávateľa. Neobjektívne prerušenie prác zo strany zhotoviteľa bude riešené objednávateľom, pričom zhotoviteľ berie na vedomie, že za takéto neobjektívne prerušenie prác z jeho strany môže znamenať podstatné porušenie zmluvných podmienok. 3.9 Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (ďalej len vyššia moc). Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo trvalo splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôli zmluvných strán a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky zmluvnými stranami odvrátené, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať. O vzniku ako aj zániku týchto udalostí je zmluvná strana druhú zmluvnú stranu povinná bezodkladne písomne informovať a tieto prípady preukázať. V tomto zmysle sa za dostatočne odôvodnené prípady považujú napríklad nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by ohrozovali kvalitu realizovaných prác a tiež príkazy, zákazy a obmedzenia vydané štátnymi orgánmi alebo miestnymi správnymi orgánmi, ak neboli vykonané konaním resp. nekonaním zhotoviteľa. Za vyššiu moc sa však nepokladajú okolnosti, ktoré vyplývajú z osobných, najmä hospodárskych pomerov zmluvných strán a ďalej prekážky plnenia, ktoré boli zmluvné strany povinné prekonať alebo odstrániť podľa tejto zmluvy, obchodných zvyklostí alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, zmena meny štátu, kde sa zhotovuje stavba, alebo pokiaľ môže dôsledky svojej zodpovednosti zmluvne previesť na tretiu osobu. 3.10 Táto zmluva zaniká riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán, najmä odovzdaním a prevzatím diela, odstránením prípadných vád a vyrovnaním všetkých finančných záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy. | ČlánokIv — ZMLUVNÁ CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY 4.] Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a je spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v projektovej dokumentácii a vo Výzve na predkladanie ponúk objednávateľa, premietnutých v ponuke zhotoviteľa zo dňa 13.8.2026 vrátane oceneného výkazu výmer, so zaokrúhľovaním na dve desatinné miesta, ktorý tvorí prílohu č. B tejto zmluvy a bol súčasťou predloženej ponuky vo verejnom obstarávaní. Je to celková cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy vo výške: Cena za dielo celkom: Cena v euro bez DPH 148 965S,11 Eur bez DPH Sadzba DPH v % 23% Výška DPH v euro 34 261,98 Eur Cena s DPH v euro 183 227,09 Eur s DPH 4.2 K cene diela bude účtovaná DPH v súlade s platnými právnymi predpismi. 4.3 K zvýšeniu takto dohodnutej ceny môže dôjsť len na základe zmeny zákona upravujúceho výšku DPH. 4.4 Akékoľvek zmeny predmetu diela, zmeny použitých materiálov, naviac práce alebo menej práce je možné vykonať len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa a formou písomného dodatku k tejto zmluve. Navrhované zmeny nesmú mať negatívny vplyv na kvalitu diela. Zhotoviteľ je povinný pred realizáciou zmien predložiť objednávateľovi ich technické a cenové vyhodnotenie. Objednávateľ sa k návrhu zmien vyjadrí najneskôr do 4 pracovných dní od jeho doručenia. Zhotoviteľ nemá nárok na úhradu zmien alebo na viac prác vykonaných bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Ak zhotoviteľ vykoná na viac práce alebo zmení materiály bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, nemá právo požadovať za tieto práce zaplatenie. 4.5 V cene diela sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa potrebné na riadne a úplné vykonanie predmetu zmluvy, najmä náklady na zriadenie, zabezpečenie, údržbu a odstránenie zariadenia staveniska, dopravné náklady, náklady na zabezpečenie dopravného značenia a organizácie dopravy, bezpečnostné opatrenia, náklady na energie a ostatné médiá potrebné na realizáciu diela, náklady na triedenie, nakladanie, odvoz a zákonnú likvidáciu všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii diela vrátane vedenia evidencie odpadov a predloženia príslušných dokladov, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace s vykonaním predmetu zmluvy. V cene diela sú zahrnuté aj náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pri odvracaní hroziacich škôd alebo odstraňovaní škôd spôsobených jeho činnosťou. Ďalej sú v cene diela zahrnuté náklady na vyhotovenie potrebnej výrobnej dokumentácie, technologických postupov a dokumentácie nevyhnutných detailov, pokiaľ budú potrebné na riadne vykonanie diela. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že cenu diela nie je možné navýšiť z dôvodu chýb alebo nedostatkov na strane zhotoviteľa, najmä z dôvodu nesprávneho ocenenia diela, chyby v sčítaní, nezaradenia položky do cenovej ponuky, neúplného ocenenia požadovaných prác, nedostatočného ocenenia nákladov, nepochopenia súťažných podkladov alebo nedostatkov v riadení a koordinácii činnosti pri príprave a realizácii diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred predložením ponuky oboznámil s projektovou dokumentáciou, výkazom výmer, miestom realizácie diela a všetkými dostupnými podkladmi potrebnými na vypracovanie ponuky a nezistil žiadne zjavné nezrovnalosti, ktoré by mali vplyv na cenu diela. Skutočnosti vyplývajúce z nesprávneho ocenenia alebo neúplného posúdenia podkladov zo strany zhotoviteľa nemôžu byť dôvodom na navýšenie ceny diela. Uvedené sa nevzťahuje na skutočnosti, ktoré nebolo možné zistiť z projektovej dokumentácie, výkazu výmer ani pri obhliadke miesta realizácie a ktoré boli preukázateľne zistené až počas vykonávania diela. Takéto skutočnosti budú riešené v súlade s touto zmluvou a platnými právnymi predpismi. 4.6 Objednávateľ uhradí cenu diela na základe riadne vystavených čiastkových a konečnej faktúry y súlade s bodom 4.10 tejto zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných prác a dodávok (zisťovací protokol) vypracovaný zhotoviteľom podľa výkazu výmer tvoriaceho Prílohu č. B tejto zmluvy a odsúhlasený oprávnenou osobou objednávateľa. Objednávateľom poverená osoba vykoná kontrolu predloženého zisťovacieho protokolu do 10 pracovných dní odo dňa jeho doručenia. Odsúhlasený a oboma zmluvnými stranami podpísaný zisťovací protokol bude podkladom pre vystavenie príslušnej faktúry. 4.7 V prípade zistenia rozporu medzi súpisom vykonaných prác a dodávok a skutočne vykonanými prácami a dodávkami je zhotoviteľ povinný prepracovať súpis prác a dodávok a dať ho do súladu so skutočnosťou a takto upravený zisťovací protokol bude podkladom pre vystavenie faktúry. 4.8 Objednávateľ si vyhradzuje právo nenaplniť celý rozsah diela podľa Výkazu — výmer. Zhotoviteľ má právo fakturovať iba skutočne zrealizované práce a dodávky. 4.9 Nad rámec zmluvných prác môže zhotoviteľ zrealizovať práce len so súhlasom objednávateľa a to po podpise Zmeny zmluvy (Dodatku k Zmluve), v jednotkových cenách v súlade s ponukou. 4.10 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť dve čiastkové faktúry na základe skutočne vykonaných prác potvrdených súpisom vykonaných prác odsúhlaseným oprávnenou osobou objednávateľa nasledovne: 1. prvá čiastková faktúra vo výške maximálne 50 % z ceny diela po vykonaní a odsúhlasení najmenej 50 % rozsahu prác, 2. druhá čiastková faktúra vo výške maximálne 25 % z ceny diela po vykonaní a odsúhlasení najmenej 75 % rozsahu prác, 3. konečná faktúra vo výške zostávajúcich 25 % z ceny diela po úplnom dokončení a odovzdaní diela bez vád a nedorobkov. Podkladom pre vystavenie konečnej faktúry bude preberací protokol podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán, súpis skutočne vykonaných prác a doklady o riadnom zneškodnení a odovzdaní odpadu vrátane nebezpečného odpadu obsahujúceho azbest, ak sa pri realizácii diela vyskytuje. 4.11 Zhotoviteľ je povinný vyúčtovať vykonané práce preukázateľným, overiteľným a prehľadným spôsobom. Súčasťou každej faktúry musí byť obojstranne potvrdený zisťovací protokol obsahujúci súpis skutočne vykonaných prác a dodávok v členení podľa jednotlivých stavebných objektov a položiek rozpočtu, v súlade s ponukou zhotoviteľa. K faktúre je zhotoviteľ povinný priložiť aj všetky doklady potrebné na preukázanie druhu, rozsahu a riadneho vykonania fakturovaných prác a dodávok. 4.]2 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení. 4.13 Objednávateľ vykoná pred prevodom finančných prostriedkov vecnú a formálnu kontrolu faktúry. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi a náležitosti deklarované v tejto zmluve, objednávateľ vráti faktúru zhotoviteľovi na jej doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti — začne — plynúť — doručením riadnej — faktúry - objednávateľovi. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhbrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy zúčtu objednávateľa na účet zhotoviteľa. 4.14 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi dve originály faktúry s povinnými prílohami a zároveň predloží faktúru aj v elektronickej podobe. 4.15 Lehota splatnosti všetkých faktúr vystavených podľa tejto zmluvy je 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Faktúra musí byť vystavená v súlade s touto zmluvou a jej prílohami. Prílohou faktúry bude odsúhlasený a oboma zmluvnými stranami podpísaný zisťovací protokol. Pri konečnej faktúre je zhotoviteľ povinný predložiť aj fotodokumentáciu podľa čl. 7.8.4 tejto zmluvy. Článok V PODMIENKY VYKONANIA DIFLA 5.1 Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo. 5.2 Zhotoviteľ je povinný pred začatím realizácie diela prerokovať a odsúhlasiť harmonogram postupu prác. 5.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich pracovníkov na preverení svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva technický dozor objednávateľa a bez meškánia robiť opatrenia na odstránenie vytknutých vád a odchýlok od projektu. 5.4 Zhotoviteľ je povinný v zmluve o dielo, najneskôr v čase jej uzavretia uviesť údaje o všetkých subdodávateľoch, o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zároveň je zhotoviteľ povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi a to písomne, vopred, najneskôr 5 pracovných dní pred začatím prác novým subdodávateľom. Subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak sa naňho táto povinnosť v zmysle zákona vzťahuje. 5.5 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie diela v súlade s podmienkami projektovej dokumentácie najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti Zmluvy o dielo. 5.6 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi aj všetky v tom čase dostupné dokumenty a doklady (ako napr. rozhodnutie o odstránení stavby a pod.). 5.7 Zhotoviteľ zriadi cesty na príchod a príjazd na stavenisko a prípojky elektro a iných médií na stavenisko, pričom náklady budú znášané zhotoviteľom a sú súčasťou ceny diela, ak si to charakter realizácie diela vyžaduje, 5.8 Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará zhotoviteľ na vlastné náklady. Náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela. Ustanovenie bodu 5.1 tejto zmluvy tým nie je dotknuté. 53.9 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri prácach, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov a protipožiarnu ochranu na stavbe, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany životného prostredia. 5.10 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené znečistenie verejnej komunikácie. 5.11 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa umožniť kontrolu vykonávaných prác a predložiť doklady preukazujúce riadne vykonávanie diela v súlade s touto zmluvou a platnými právnymi predpismi. V prípade nakladania s odpadmi je zhotoviteľ povinný predložiť doklady o ich evidencií, preprave, zhodnotení alebo zneškodnení v súlade s platnými právnymi predpismi. Objednávateľ je oprávnený vykonávať kontrolu realizácie diela počas celej doby jeho vykonávania. 5.12Ák bude zhotoviteľ požadovať napojenie na zdroje energií (elektrickú energiu a vodné, stočné), bude si musieť zabezpečiť podružné merače a skutočná spotreba energií mu bude zo strany objednávateľa refakturovaná. , Článok VI — OSTATNÉ PODMIENKY VYKONÁVANIA DIELA 6.1 Zhotoviteľ a objednávateľ budú priebežne konzultovať postup realizácie diela a v prípade potreby si poskytnú potrebnú súčinnosť pri riešení skutočností, ktoré môžu mať vplyv na riadne a včasné vykonanie diela. 6.2 Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že minimálne raz za 15 kalendárnych dní sa uskutoční kontrolný deň za účelom vyhodnotenia postupu realizácie diela podľa tejto zmluvy a jej príloh. Kontrolného dňa sa zúčastnia zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa oprávnení konať vo veciach realizácie diela. 6.3 O priebehu kontrolného dňa bude vyhotovený písomný záznam obsahujúci prijaté úlohy, termíny ich plnenia a zodpovedné osoby. Zhotoviteľ je povinný plniť prijaté úlohy a opatrenia v dohodnutých termínoch. 6.4 Organizovanie kontrolných dní zabezpečí objednávateľ prostredníctvom poverenej osoby. Opakované alebo závažné neplnenie povinností vyplývajúcich zo zápisov z kontrolných dní môže byť považované za porušenie zmluvných povinností a môže byť dôvodom na uplatnenie práv objednávateľa podľa tejto zmluvy. 6.5 Podstatným porušením tejto zmluvy Je predovšetkým: 6.5.]1 Nedodržanie termínov dokončenia jednotlivých prác v zmysle časového harmonogramu postupu prác — príloha č. C o viac ako 5 pracovných dní. 6.5.2 Zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné kvalitatívne parametre podľa príslušných STN. 6.6 V prípade podstatného porušenia zmluvy má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade ak je zrejmé, že dielo nebude včas hotové, alebo nebude vykonané riadne alebo ak zhotoviteľ nezačne vykonávať dielo do 5 dní v zmysle bodu 3.1. zmluvy. 6.7 Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú v okamihu doručenia písomného prejavu druhej strane. V prípade, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, zaplatí zhotoviteľovi cenu podľa rozpočtu za práce vykonané do okamihu doručenia odstúpenia od zmluvy zhotoviteľovi. 6.8 Ak dôjde k zániku záväzku z dôvodov, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, objednávateľ nie Je povinný uhradiť mu náklady, ktoré vznikli s prípravou a vykonaním diela. 6.9 V prípade hroziaceho alebo začatého konkurzného konania proti zhotoviteľovi, alebo v prípade podaného návrhu na reštrukturalizáciu. je zhotoviteľ povinný o týchto skutočnostiach písomne upovedomiť objednávateľa bez zbytočného odkladu. Zároveň je povinný písomne upovedomiť objednávateľa © zmenách vo svojich vlastníckych pomeroch alebo o iných dôležitých organizačných zmenách ako napr. zlúčenie, splynutie, dobrovoľný zánik, inak zodpovedá objednávateľovi za vzniknutú škodu. Zhotoviteľ zároveň čestne prehlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že nie je v likvidácii, nie je na neho vyhlásený konkurz, nemá vedomosť ani o tom, že by na neho bol na príslušnom súde podaný návrh na vyhlásenie konkurzu. 6.10Všetky ustanovenia tejto zmluvy týkajúce sa povinností zhotoviteľa sa považujú za podstatné. 6.11Nevykonanie kontroly realizácie diela zo strany objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za vady diela. 6.12Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi a oprávneným kontrolným orgánom všetku potrebnú súčinnosť pri výkone kontroly súvisiacej s plnením tejto zmluvy, najmä pri výkone finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Zhotoviteľ je povinný predložiť požadované doklady a umožniť kontrolu skutočností súvisiacich s realizáciou diela počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy. 6.13 Stavebný denník: 6.13.1 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva stavebný denník: do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. 6.13.2 Stavebný denník vedie stavbyvedúci odo dňa prevzatia staveniska. 6.13.3 Vedenie stavebného denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela. 6.1 3.4 Stavebný denník je súčasťou dokumentácie vedenia stavby uloženej na stavenisku. 6.13.5 Stavebný denník sa vedie za celé dielo tak, že práce pre každý stavebný objekt budú označené číslom objektu, ak nebude dohodnuté inak. 6.14 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti, rozhodné pre plnenie tejto zmluvy: 6.14.1 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v súlade s ó6.1 6.1 66.1 platnými právnymi predpismi. 4.2 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre realizáciu diela, najmä: dátum a priebeh vykonávaných prác, poveternostné podmienky, ak majú vplyv na realizáciu diela, počet pracovníkov a nasadených mechanizmov, údaje o vykonaných prácach, prípadné prerušenie prác a dôvody prerušenia, pokyny a stanoviská objednávateľa, technického dozoru a koordinátora BOZP, záznamy o vykonaných kontrolách, skúškach a zistených nedostatkoch. Stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo ním poverená osoba aje povinný zabezpečiť jeho priebežné a pravdivé vedenie. 4.4 Technický dozor objednávateľa je oprávnený vykonávať zápisy do stavebného denníka a vyjadrovať sa k vykonávaným prácam. 4.5 Ak technický dozor zistí nedostatky pri realizácii diela alebo porušovanie právnych predpisov, technických noriem alebo predpisov BOZP, je oprávnený požadovať odstránenie zistených nedostatkov a v nevyhnutných prípadoch nariadiť prerušenie prác do ich odstránenia. KG L 6.14.6 Stavebný denník musí byť počas pracovného času dostupný na stavenisku oprávneným 6.1 osobám. 477 Stavebný denník je súčasťou dokumentácie odovzdávanej objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela. Článok VII ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 7 Odovzdanie a prevzatie diela sa bude vykonávať ako celok. 7.]1 Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoční po úplnom vykonaní všetkých prác tvoriacich predmet zmluvy podľa článku II tejto zmluvy. 7.2 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najmenej 5 pracovných dní vopred termín, v ktorom bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. 7.3 Objednávateľ prevezme dielo po preverení, že bolo vykonané v súlade so zmluvou, projektovou dokumentáciou, rozhodnutím o odstránení stavby a príslušnými právnymi predpismi. Z4 Ak dielo vykazuje vady alebo nedorobky brániace jeho riadnemu prevzatiu, objednávateľ nie je povinný dielo prevziať. O zistených vadách a nedorobkoch sa spíše zápis s určením lehoty na ich odstránenie. 7.5 K preberaciemu konaniu je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi doklady uvedené v bode 7.8 tejto zmluvy. 7.60 odovzdaní a prevzatí diela bude vyhotovený písomný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 7.7 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úplné vypratanie staveniska, odstránenie všetkých dočasných zariadení staveniska, stavebných odpadov a zvyšného materiálu vzniknutého pri realizácii diela. Stavenisko musí byť ku dňu odovzdania diela uvedené do riadneho, bezpečného a vyčisteného stavu. 7.8 K preberaciemu konaniu je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najmä tieto doklady: 7.8.1 stavebný denník, 7.8.2 doklady o prevzati, preprave, zhodnotení alebo zneškodnení všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii diela v súlade s platnými právnymi predpismi, 7.8.3 vážne lístky, evidenčné listy odpadov a ďalšie doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi, 7.8.4 fotodokumentáciu priebehu realizácie diela a jeho ukončenia v rozsahu minimálne 50 farebných fotografií dokumentujúcich jednotlivé etapy odstraňovania stavieb, predloženú v tlačenej formé a zároveň v elektronickej forme na USB nosiči vo formáte JPG alebo PDF, 7.8.5 ďalšie doklady vyžadované touto zmluvou alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi. , Článok VIII VLASTNÍCKE PRÁVO K PREDMETU DIELA 8 Pozemky a stavby, ktoré sú uvedené podľa tejto zmluvy, sú vo vlastníctve objednávateľa. S.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vykonávané práce a za všetky škody vzniknuté pri realizácii diela až do jeho riadneho odovzdania a prevyzatia objednávateľom. 8.2 Prevzatím vecí poskytnutých objednávateľom na vykonanie diela prechádza nebezpečenstvo škody na zhotoviteľa až do doby prevzatia diela. 10 8.3 Za porušenie práv tretej osoby k veciam obstarávaným zhotoviteľom na vykonanie diela, ktoré vyplýva z priemyselného alebo duševného vlastníctva, v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ. - ČlánokIX ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A NEDOROBKY DIELA 9 Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky diela zistené pri jeho odovzdaní a prevzatí, ako aj za vady spôsobené porušením povinností podľa tejto zmluvy alebo všeobecne záväzných právnych predpisov. 29.1 Ak budú pri odovzdaní a prevzatí diela zistené vady alebo nedorobky, objednávateľ nie je povinný dielo prevziať. O zistených vadách a nedorobkoch sa spíše písomný záznam S určením lehoty na ich odstránenie. 9.2 Zhotoviteľ je povinný odstrániť zistené vady a nedorobky na vlastné náklady v lehote určenej objednávateľom. 9.3 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád alebo nedorobkov bez zbytočného odkladu alebo ich neodstráni v určenej lehote, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť ich odstránenie sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa. ?.4 Náklady vynaložené objednávateľom na odstránenie vád alebo nedorobkov podľa bodu 2.3 je zhotoviteľ povinný uhradiť do 10 dní odo dňa doručenia faktúry. 9.5 Náhradu nákladov podľa bodu 9.4 je objednávateľ oprávnený uplatniť najmä: 8 započítaním voči neuhradenej časti ceny diela, % vystavením faktúry zhotoviteľovi. 9.6 Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody ani na uplatnenie zmluvných pokút podľa tejto zmluvy. Í Článok X i ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROK Z OMEŠKANIA 10 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania so začatím, dokončením alebo splnením celého diela alebo jeho časti, ktorá je predmetom samostatného odovzdania a prevzatia po termíne uvedenom v bode 3.1 tejto zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0.5 % z ceny z takto nedokončenej časti za každý deň omeškania až do dňa riadneho dokončenia a splnenia v zmysle tejto zmluvy. 10.1 Ak zhotoviteľ neodstráni vady alebo nedorobky v lehote určenej objednávateľom, zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000 EUR za každý aj začatý kalendárny deň omeškania. 10.2 Ak zhotoviteľ nesplní povinnosť podľa čl. 7.7 tejto zmluvy a neodovzdá stavenisko riadne vypratané, vyčistené a uvedené do bezpečného stavu ku dňu odovzdania a prevzatia diela, zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000 EUR za každý aj začatý deň omeškania. 10.3 Ak objednávateľ nezaplatí riadne vystavené a prevzaté faktúry od zhotoviteľa, zhotoviteľ je oprávnený požadovať zaplatenie 0,05 % úroku z omeškania za každý deň ormeškania, a to podľa lehoty splatnosti príslušnej faktúry. 11 11 10.4 Zmluvná pokuta je splatná v plnom rožsahu do 15 dní od prvej písomnej výzvy objednávateľa a bude splnená pripísaním peňažných prostriedkov vo výške zmluvnej pokuty na účet objednávateľa. Zmluvnú pokutu má objednávateľ právo započítať proti akejkoľvek časti ceny diela, resp. nasledujúcej platbe. 10.5 Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia diela, zabezpečeného zmluvnou pokutou. 10.6 Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody spôsobenej omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo nesplnením technických a technologických garantovaných parametrov podľa projektovej dokumentácie a právo na náhradu škody spôsobenej na majetku objednávateľa, ktoré spôsobí zhotoviteľ pri zhotovovaní diela. 10.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa nebude postupovať ani inak obchodovať s nárokmi vyplývajúcimi z tejto zmluvy podľa Občianskeho zákonníka a iných platných právnych predpisov pod sankciou zaplatenia zmluvnej pokuty až do výšky hodnoty takto prevedeného práva alebo záväzku. 10.8 Vznikom povinnosti uhradiť zmluvnú pokutu alebo jej zaplatením nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody. 10.9 Ak sa pri dňoch neuvádza, či sa jedná o deň pracovný alebo kalendárny, zmluvné strany sa dohodli, že ide o deň kalendárny. i ČlánokX] — UKONČENIE ZMLUVY O DIELO, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY Zmluva sa považuje za riadne ukončenú splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy. 11.1 Zmluvu je možné ukončiť: a) písomnou dohodou zmluvných strán, b) odstúpením od zmluvy za podmienok uvedených v tejto zmluve alebo v príslušných právnych predpisoch 11.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy najmä v prípade, ak: a) zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, konkurzu, reštrukturalizácie alebo je voči nemu vedené exekučné konanie, b) zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so zmluvou alebo právnymi predpismi, c) zhotoviteľ vykoná zmeny diela bez súhlasu objednávateľa, d) zhotoviteľ bezdôvodne preruší alebo omešká realizáciu diela o viac ako 10 pracovných dní, e) zhotoviteľ poskytol nepravdivé alebo zavádzajúce informácie. 11.3 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy najmä v prípade, ak: a) objednávateľ vstúpi do likvidácie, konkurzu, reštrukturalizácie alebo je voči nemu vedené exekučné konanie, b) objednávateľ neposkytne potrebnú súčinnosť, čím znemožní realizáciu diela, c) objednávateľ je v omeškaní s úhradou riadne vystavenej faktúry viac ako 30 dní. 11.4Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané písornne a doručené druhej zmluvnej strane. 11.5Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky na zaplatenie zmluvných pokút, náhradu škody ani iné práva, ktoré vznikli do dňa odstúpenia od zmluvy. 12 Článok XII RIEŠENIE SPOROV 12 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy o dielo prednostne formou dohody (zmieru) prostredníctvom svojich zástupcov. 12.1V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, je hociktorá zmluvná strana oprávnená požiadať o rozhodnutie súd. 12.2Ak vznikne spor rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia obecne záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno- technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá Spor prehrala. 12.3Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy. , Článok XIII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 13 Práva a záväzky z tejto zmluvy prechádzajú na právnych zástupcov zmluvných strán. 13.]Zmluva je platná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a je účinná nasledujúcim dňom po jej zverejnení objednávateľom, v súlade s predpismi o zverejňovaní zmlúv. 13.20kamihom podpisu tejto zmluvy obidvomi zmluvnými stranami je prejavený súhlas s celým jej obsahom. 13.3 Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú datované, číslované a podpísané oprávnenými osobami za obidve zmluvné strany. Dodatky — Zmena zmluvy - nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich podpísania obidvomi zmluvnými stranami. 13.4Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia súvisiaca s plnením tejto zmluvy bude prebiehať písomne, a to prostredníctvom poštových zásielok alebo elektronickej pošty (e-mailu). Kontaktné údaje a oprávnené osoby zmluvných strán sú uvedené v článku I tejto zmluvy. 13.5Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskeho spoločenstva, nespôsobí to neplatnosť celej zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby bol zachovaný pôvodný účel zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení zmluvy. 13.6Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. S13/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov Slovenskej republiky. 13./Zmluvné strany potvrdzujú, že konali na základe slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, pod nátlakom a že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, súhlasia s ním, a na znak súhlasu ju podpisujú. 13 13.8 Táto zmluva sa vyhotovuje v písomnej forme v 4 originálnych exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dva rovnopisy. 14. PRÍLOHY ZMLUVY O DIELO Príloha č. A Návrh na plnenie kritérií (z ponuky) zo dňa 13.8.2026 Príloha č. B Ponuka zhotoviteľa (ocenený výkaz výmer) zo dňa 13.8.2026 Príloha č. C Časový hbarmonopgpram Príloha č. D Kontaktné adresy (e-mail, poštová adresa, tf — mobil kontakt) oprávnených osôb Príloha č. E Zoznam subdodávateľov s údajmi podľa $ 41 ods. 3 ZVO Príloha č. F Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania ním Vo Veľkom Mederi, dňa 1.19, %ž V Bratislave, dňa ZZ ó - Éo2 © Objednávateľ Zhotoviteľ PaedDr. Marňán Soóky, primátor Ing. František Očkaják, riaditeľ mesta Závodu Veľký Meder Bratislava Doprastav, a.s. Ing. Peter-Farko, zástupca riaditeľa Závodu Bratislava Doprastav, a.s. 14
Príloha je naskenovaný obrázok, text sme prečítali strojovo (OCR). Môžu v ňom byť chybne prečítané písmená a čísla.
Príloha č. 1 NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ Názov predmetu zákazky: „VYBUDOVANIE CYKLOTRASY VEĽKÝ MEDER — IŽOP, ÚSEK 1a« Doprastav, a.s., Drieňová 27. 826 56 Bratislava Poal. Názov položky Ponuková cena v EUR bez DPH Ponuková cena v EUR s DPH CENA CELKOM 148 965,11 EUR bez DPH 183 227,09 EUR s DPH Je uchádzač platiteľom DPH? V ponukovej cene v EUR s DPH uplatníte sadzbu DPH platnú v roku 2026 ÁNO/NIE V Bratislave. dňa 13.08.2026 Ing. Andrej Bujdák, vedúci Útvaru obchodu — Závod Bratislava osoba oprávnená na podpis ponuky na základe Plnomocenstva ZADANIE -Výkaz výmer Kód: 3105 Stavba: Vybudovanie cyklotrasy Veľký Mieder - ižop úsek a JKSO: Čs Miesto: Veľký Meder, m.č. ižop, okres DS, ul. Hiavná Dáturm: 4.6.2026 Objednávateľ: Ičo: 003053332 Mesto Veľký Meder IČ DPH: SK2021002082 Zhotoviteľ: IČo: 31 333 320 Doprastav, a.s. IČ DPH: SK7120000206 Projektant: ICO: 51873052 hatos-design S. r. o. IČ DPH: SK2120815642 Spracovateľ: 1ČO: IČ DPH: Poznámka: Cena bez DPH 148 965,11 Sadzba dane Základ dane Výška dane DPH základná 23,00% 0,00 0,00 znižená 23,00% 148 965,11 34 261,98 Cena s DPH v EUR 183 227,09? Projektant Spracovateľ Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpls: Pečiatka Objednávateľ Zhotoviteľ 13.8.2026 Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka Strana 1 z 13 REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY Kôód: 3105 Stavba: Vybudovanie cyklotrasy Veľký Meder - Ižop úsek la Miesto: Veľký Meder, m.č. Ižop, okres DS, ul. Hlavná Dátum: 04.06.2026 Objednávateľ: Mesto Veľký Meder Projektant: hatos-design s. r. o. Zhotoviteľ: Doprastav, a.s. Spracovateľ: Kód Popls Cena baz DPH [EUR] Cena s DPH [EUR] Náklady z rozpočtov 148 965,11 183 227,09 01 SO 01 — Komunikácia pre cyklistov 138 028,51 169 775,07 02 SO 01 - Trvalé dopravné značenie 8 459,52 10 405,33 03 SO 01 - Ďočasné dopravné značenie 2476,98 3 046,69 Strana 2 z 13 ZADANIE -Výkaz výmer Stavba: Vybudovanie cyklotrasy Veľký Meder - Ižop úsek la Objekt: 01 - $O 01 — Komunikácia pre cyklistov Miesto: Veľký Meder, m.č. Ižop, okres DS, ul. Hlavná Objednávateľ: Mesto Veľký Meder Zhotoviteľ: Doprastav, a.s. Kód dielu - Popis Dátum: 04.06.2026 Projektant: hatos-design S. r. o. Spracovateľ: — Ing. Miroslav Čierny Cena celkom [EUR] Náklady z rozpočtu 138 028,51 HSV - Práce a dodávky HSV 138 028,51 1 - Zemné práce 19 920,86 5 - Komunikácie 81 638,27 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 648,78 21-M - Elktromonážne práce 23 639,85 23-M - Montáže potrubia 8 655,90 99 - Presun hmôt HSV 3 524,85 Strana 3 z 13 ZADANIE -Výkaz výmer Stavba: Vybudovanie cyklotrasy Veľký Meder - Ižop úsek la Objekt: 01 - SO 01 — Komunikácia pre cyklistov Miesto: Veľký Meder, m.č. Ižop, okres DS, ul. Hlavná Dátum: 04.06.2026 Objednávateľ: Mesto Veľký Meder Projektant: hatos-design Ss. r. o. Zhotoviteľ: Doprastav, a.s. Spracovateľ: — Ing. Miroslav Čierny PČ Twp Kôd Popis MI Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Náklady z rozpočtu 138 0238,51 D HSV Práce a dodávky HSV 138 028,51 D 1 Zemné práce 19 820,86 | Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. J 1./ K 112101112.S kmeňa riad 200 do 300 mm ks 1,000 175,00 175,00 2 | K |[122201101.S ?gäc:rťävka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do m3 711,778 3,55 2 526.81 w Konštukcia cyklistickej cestičky - Skladoca V1 v 971,13"0,25 242,783 w ((329,88“0,3)"2)"0.25 49,482 w Konštrukcia cyklistickej cestičky - Skladba V1 vv 971,13"0,25 242,783 w ((329,88"0,3)"2)"0.25 49,482 w Konštrukcia spevnených plôch a chodníkov pre pohyb peších - Skladba CH1 v 1,39%0,25 0,348 vv Odkopávka pre chráničky vv (3"9,5+11,7+22,1+5,1+17,2)1,1,5 126,900 vv Súčet 711778 | 3 | k [122201109.s — |Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k m3 711,778 0.38] 270,48 | (cenám za lepivosť horniny 3 w Konštrukcia cyklistickej cestičky - Skladba V1 vv 971,13"0,25 242,783 w ((329,88"0,3)"2)“0,25 49482 vv Konštrukcia gyklístickej cestičky - Skladba V1 w 971,13"0,25 242,783 vv ((329,88"0,3)"2)"0,25 49,482 w Konštrukcia spevnených plôch a chodníkov pre pohyb pešich - Skladba CHT vv 1,39%0,25 0,348 w Odkopávka pre chráničky vv (3"9,5+11,7+22,1+5,1+17,2)"1,1,5 126,900 w Súčet 711.778 | l i || Vodorovné premiestnenie výkopku po spôvnenej cesie | i | 4 \ K [162501122.S z horriny tr.1—, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do | m3 339,956\ 2,63! 894,08 | | 3000 m | | w Výkop vv 584,878 711778 w Zahumusovanie vv -(799,82“0,1) -206,882 vv Spevnenie krajníc w 1824,7"0,2) -164,940 NA Súčet 339.956 [ Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 5 | K [162501123.S z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene m3 9 178,812| 0,35 3212,58 | za každých ďalších a začatých 1000 m | w Výkop vv 9584,878 711,778 vv Zahumusovanie vv -(799,82"0,1) -206,882 w Spevnenie krajníc vv -(824,7"0,2) -164 940 vv Súčet 339,956 Vv 333,956"27 Frepočitané koeficientom množstva 9 178.812 | | Nakladanie neuľahnutého výkopku z homín tr.1-4 nad i 8 | K /iS7101102.S 400 do 1000 m3 m3 | 339,956 1,95 662,91 | vv Výkop vv 584,878 711,778 v Zahumusovanie w -(799,82“0,1) -206,882 vv Spevnenie krajníc v -(B24,7“0,2) -164,940 vv Súčet 339.956 7 l K [171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 \ m3 l 339,956 2,03 690,11 Strana 4 z 13 W PČ Tp Kód Popis MI Množstvo J.cena [EUR] — Cena celkom [EUR] | L vv Výkop vv 5804,878 711,778 vv Zahumusovanie VW -(T99,82"0,1) -206,882 w Spevnenie krajníc vv -(824.7"0,2) -164,940 vv Súčet 339955 /8 K / 171209112.S PÉ;ÉÉŽVÍZZ';Í;'; Š'Éšeäg_ého odpadu na recykláciu | E 339,956 4,80 1 631.,78] w Výkop vv 584,878 711,778 w Zahumusovanie w -(7T99,82%0.,1) -206,882 vv Spevnenie krajnic v -(824,7"0,2) -164,940 '_W Súčet 339.956 398 : K [181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením l m2 | 2 339,506 1,35 3 158,33 vv Konštrukcia syklistickej cestičky - Skladba V1 w 97113 971,130 w (329,88“0,3)"2 197,928 vv Konštrukcia cyklistickej cestičky - Skladba V1 vv 87113 971,130 vv (329,88“0,3)"2 197.928 V Konštrukcia spevnených plôch a chodníkov pre pohyb peších - Skladba CH1 vv 1,39 1,390 vv Súčet : 2 339.5085 |Rozprestretie omice na svahu so sklonom nad 1:5, \ l 10 \ K |182301131.S plocha nad 500 m2. hr.do 100 mm m2 799,820 2,20 1 758,60 vv zeleň a terénne úpravy vv 799,82 799,820 vv Súčet 799,820 | |Plošná úprava terénu pri nerovnostiach teršnu nad 150- i 11 \ K |182001132.S [200 mm na svahu nad 1:5-1:2 | m2 [ 799,820 1,45 1 159,74 vv zeleň a terénne úpravy vv 799,82 7T99,820 vv Súčet T99,820 ĺ 12/ K \183403213.3 JObrobenie pôdy frézovaním na svahu nad 1:5 do 1:2 | m2 : 799,820 0,23 183,96 vv zeleň a teránne úpravy w 799,82 799,820 vv Súčet 7T99.820 \ 13] K |[183403232.s — jObrobenie pôdy rýľovaním pôdy hlbky do 200 mm v m2 | — 799,820 0,23| 183,96| ihornine 3 na svahu nad 1:5 do 1:2 j j v zeleň a teránne úpravy vv 799,82 799,820 NA Súčet T799.820 , l 14 l K ĺ183403261.$ |0brobenie pôdy valcovaním na svahu nad 1:5 do 1:2 \ m2 799,820! 0,06/ 47,99 vv zeleň a terénne úpravy vy 799,82 799,820 vv Súčet 759.,820 l 15 | K [183405211.S |[Výsev trávniku hydroosevom na ornicu | m2 799,820 3,85| 3 079,31' vv zeleň a terénne úpravy W 799,82 799,820 Súčet 799820 l 16 M [005720001500. S_[Os:va tráv - výber trávových sermmien | kg 24,714 l 11,50 284,21 l vv 788,82"0,0309 "Prepočitané koeficientom množstva 24,714 D 5 Komunikácie 8163827 \ľ: K |564861111.S Podklad'zo Štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po | m2 1 169,058 8.35 9761.63 zhutnení hr. 200 mm | vv Konštrukcia cyklistickej cestičky - Skladba V1 vv 971,13 971,130 vv (329,88“0,3)"2 197,928 AT Súčet 1 1568,058 Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutneniím, po ĺ | 18 | K [564861111.S zhutnení hr. 200 mm l m2 105,729| 8,35 882,84 N Konštrukcia cyklistickej cestičky v úseku prejazdu a napoj. na MK - Skladba V2 vv 92,34 92,340 vv (1,75+1,75+1,75+1,750,3 2,100 w 37,63%0,3 11,289 vv Súčeat 105,728 : 191 K |564861111.S Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po m2 4,390 8.35| 11.81 zhutnení hr. 200 mm | w Konštrukcia spevnených plôch a chodníkov pre pohyb PE'Š!CH Skladoda CH1 vv 1,39 1,390 vv Súčet 1,390 Strana 5 z 13 \ PČ Typ Kód Popis MI Množstvo J.cena [EUR] — Cena celkom [EUR] l ' |Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím l Í 130 22,50 21 | 20 K \565151 11.8 ĺa zhutneniím v pruhu š. do 3 m, pa zhutnení hr. 70 mm M S | | 850,43 w Konštťukcia cyklistickej cestičky - Skladna V1 vv 971,13 971,130 VvY Súčet 971,130 l Podklad z kameniva stmeleného cermentom s 21 | K [567122111.S rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po m2 971,130 15,15 14 712,62 | | izhubnení hr. 120 mm | vv Konštrukcia cyklistickeaj cestičky - Skladba V1 vv 971,13 971,130 NA Súčet 971,130 Podklad z kameniva stmeleného cementom s | | 22 K [567122111.S rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po m2 1,390 15,15 21,06 zhutnení hr. 120 mm | w Konštrukcia spevnených plôch a chodníkov pre pohyb peších + Skladba CH1 w 1,39 1,390 VY Súčet 1,390 | | Podkľad z kameniva stmeleného cementom s \ 23 K \567132113.8 rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po m2 92,340 2740 2 530,12 zhutnení hr. 180 mm VJ Konštrukcia cyklistickej cestičky v úsaku prejazdu a napoj. na MK - Skladba V2 vv 92,34 92,340 vv Súčet 92,340 š - , | | 24 K |569551111.SR Spevnajle krajníc alebo korqun. pre peších s rozpr. a m2 824,700 9.09 7 496,52 zhutnením, prehodenou zeminou hr. 200 mm | w (329,88"1,25y2 B824,700 Vv Súčet 824,700 |Spevnenie krajníc alebo komun. pre pešich s rozpr. a l 29 | K (Pô90S1111.SR zhutnením, štrkodrvinou hr. 300 mm | mž 5,500 14.05 77,28 Konštrukcia syklistickej cestičky v úseku prejazdu a napoj. na M MK vv (5,5"0,5)2 5.500 Vv Súčet š.500 Postrek asfaltový infiltračný s posypom karmenivom z | i | 26/ K I573131103.8 cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2 m2 971,130| 1,25 1 213,91| Vv Konštrukcia cyklistickej cestičky - Skladba V1 vv 971,13 971,130 vv Súčet 9871,130 | Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenívom z 27 K |573131103.S cestnej emulzie v množstve 1,00 ka/m2 | m2 92,340 1,25 115,43 w Konštrukcia cyklistickej cestičky v úseku prejazdu a napoj. na MK - Sktladba V2 vv 92,34 92,340 AŤ Súčet 92,340 i T | |Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z | \ 28 r K |573231107.S cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2 m2 971,130 0,85| 825,46 w Konštrukcia cyklistickej cestičky - Skladba V1 vv 971,13 971,130 Vv Súčet 971,130 i Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z : 29 ! K \573231107.8 cestnej emulzie v množstvé 0,50 kg/m2 m2 92,340 0,85 78,49 w Konštrukcia cyklistickej cestičky v úseku prejazdu a napoj. na MK - Skladba V2 vv 92,34 92,340 m Súčet 52,340 | Náter jednovrstvový asfaitový s posypom karmenivom z | i \ 30/ K \573431 111.$ emulzie cestnej v množstve 1,20 kg/m2 | m2 34410 1,38 47,49 w Konštrukcia Syklistickej cestičky v ÚSeku prejazdu a napoj. na MK - Rez D-D vv (15,5+2,43+16,48)"1 34410 vv Súčet 34410 l 31 K |599141 111.S ĺVyplnenie škár asfaltovou zálievkou | m 34,410] 3,50| 120,44; w Kounštrukcia cyklistickej cestičky v úseku prejazdu a napoj. na MK - Rez D-D vv 15,5+2,43+16,48 34410 vv Súčet 34.410 | T | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 © v pruhu š. do 3 | 2 K |.577134111'S m z nemodifik, asfaltu tr. l, po zhutnení hr. 40 mm u Sr1130 1709 17 140,44 vv Konštrukcia cyklistickej cestičky - Skladba V1 vv 97113 971,130 vv Súčet 971,130 Strana 6 z 13 PČ Typ Kód Popis MI Množstvo J.cena [EUR] GCena celkom [EUR] | Asfaltový betôn vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v 33| K 577154331.S pruhu š.do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. ll, po zhutneni \ m2 | 92,340 24,30 2 243,86 hr. 60 mm | | vv Konštrukcia cyklistickej cesticky v úseku prejazdu a napoj. na MK - Skladba V2 w 92,34 92,340 vv Súčet 32,340 |Asfaltový betó ž š | | | vý betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m | | j4 K !577174431 - z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 80 mm \ m2 | 923401 20. 2447,01 w Konštrukcia cyklistickej cesticky v úseku prejazdu a napoj. na MK - Skladba V2 vv 92,34 92,340 vv Súčet 92.340 Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre l \ 35 | K |[596911141.S peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so ziadením | m2 ! 1,390 18,20 25,30 | lôžka z kameniva hr. 40 mm | | w Konštrukcia spevnených plôch a chodníkov pre pohyb peších - Skladba CH1 vv 1,39 1,380 Vv Súčet 1,390 \ 36 \ M 592460010600.S | Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná | m2 1,418 22,80 32,33 vv 1.39"1,02 Prepočitané koeficientom množstva 1418 \ 37] K 599432111.S äpel;eý;;e škár dlažby z lomového kameňa kamenivom m2 1,390 288 4.00, L j v Konštrukcia spevnených slôch a chodníkov pre pohyb peších - Skladba CHí w 1,39 1,390 w Súčet 1,390 D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 648,78 Osadenia cestného obrubníka betóncvého stojatého do i 38 | K |916362113.S lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 5 bočnou oporou Ľ \ 13,000 NET 243,49 vv 652 13,000 vv Súčet 13,000 | 39 | M |592170001000.S |Obrubník cestný, kšxv 1000x150x260 mm | ks | 13,650 | 6,84! 93,37 | vv 13"1,05 Prepočítané kosficientom množstva 13.650 | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka l | 40/|/ K [916561112.S Ibetón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bačnou m 56,200 15,48 95,98 | Oporou 41 M |592170001800.S |Obrubník parkový, [xšxv 1000x50x200 mm, prirodný | ks 6,510 3,42 22,26 vv 5.2“1,05 Prepočítané koseficientom množstva 8.510 Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z | 42 K [918101121.S dlažobných kociek zo suchého betónu tr. G 12/15 l M l 1412 19417 193,68 vv Cestný obrubník vv 13%0,2"0,4 1,040 vv Záhonový obrubník vv 6,2"0,2%,3 0372 w Súčet 1,412 D 21-M Elktromonážne práce 23 639,85 43 K Zemné práce ručný výop základu stožiara ks 27,000| 102,00] 2 754,00 44| K Zhotovenie základu stožiara z bet .prostého tr.C20ú25 Ks 27,000] 123,05 3 322,35 45/ K Stožiar VO 5m D114/76 ks 27,000] 362,50 9 787,50 46/ K Ukotvenie a zapojenie solámeho svitidla 40W svietidla | ks 27,000',_ 288,00 7 rr6,00 w 13"1,05 "Prepočítané koeficientom množstva 13,650 D 23-M Montáže potrubia 8 655,890 l 47] k ĺMOľjllá'ž potrubia z plastických rúr PE D 125 - m 65.800 32,50 2 138,50! I chránička | | ] vv 9,56+11,7+22,1+5,14+17 .2 B5.800 vv Súčet en r 85,800 "48 K ŽJ[ŠÉ:ŠPE PET110 D 125x6,6 mm, d. 100 m PN 10 ] i 72,000 32,10| 2311.20 | iUtesnenie rúra HDPE PE110 D 125x6,6 mm, dl. 100 m | \ 48/ K i |PN10/SDR17) ks 10,000/ 145,00 1 450,00 l so| K l Montáž poťrubia z plastických rúr PE D 110 - chránička — m 19.00()| 32,80 623,20 vv 9,5+ 85 19,000 vv Súčet m | 19,000 51| K ŽIŠ?I;GD)PE PETOO D 110x6,6 mm, di. 100 m PN 10 m i 24,000 27,00 648,00 Utesnenie rúra HHDPE PE100 D 110x6,6 mm, di. 100 | 52 K m PN 10 (SDR17] ks | 10,000 148,50 1 485.00 D 99 Presun hmôt HSY 3 524,85 Strana 7 z 13 \ PČ Typ Kód Popis MI Množstvo J.cena [EUR] — Cena celkom [EUR] Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu s krytom !asfaltovým akeikoľvek dlžky objektu \ 53 K l998225111.$ | t \ 1236,788' 2,85 3 524,85 | Strana 8 z 13 ZADANIE -Výkaz výmer Stavba: Vybudovanie cyklotrasy Veľký Meder - Ižop úsek la Objekt: 02 - SO 01 - Trvalé dopravné značenie Miesto: Veľký Meder, m.č. I2žop, okres DS, ul. Hlavná Dátum: 04.06.2026 Objednávateľ: Mesto Veľký Meder Projektanť hatos-design s.r.o. Zhotoviteľ: Doprastav, a.s. Spracovateľ: - Ing. Miroslav Čierny Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR] Náklady z rozpočtu 8 459,62 HSV - Práce a dodávky HSV 8 459,62 1 - Zemné práce 83,18 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 8 289,79 99 - Presun hmôt HSV 86,65 Strana 9 z 13 ZADANIE -Výkaz výmer Stavba: Vybudovanie cyklotrasy Veľký Meder - Ižop úsek la Objekt: 02 - SO 01 - Trvalé dopravné značenie Miesto: Veľký Meder, m,č, Ižop, okres DS, ul, Hlavná 04.06.2026 Objednávateľ: Mesto Veľký Meder Projektant: hatos-design s. r. o. Zhotoviteľ: Doprastav, a.s. Spracovateľ: — Ing. Miroslav Čiemy ĺíČ Typ Kód Popis MI Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] l Náklady z rozpočtu 8 459,62 p HSV Práce a dodávky HSY 8 459,62 D I Zemné práce 83,18 |' 1|K |13121 1101.S Híbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím| m3 0.768' 86,65 66.55: vv Výkop pre dopravné znacký w (0,4"0,4"0,6)"8 0,768 vy Súčet 0.768 2|kK |13121 1119.S Pripl?tok za lepivosť pri hlbení jám ručným náradím v m3 0,768| 21,66 16.63| | hormmine tr. 3 | v Výkop pre dopravné znacky VW (0,4"0,4"0,6)“8 0,768 w Súčet 0,768 D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 8 289,79 Í 3 ! K |914001111.S Osa_deme a montáž cestnej gvuslej dopravnej značky na ks 8,000\ 55.63 445,04 I stlpik. stíp. konzolu alebo objekt vv 2+1+1+1+1+1+1 8,000 V Súčet 8,000 ĺŠpecía'Ina dodaťková tabuľa ZDZ 513 V1RA?2 "Priečna 4 | M |404410182390 ljazda cyklistov", rozmer 315x420 mm, Zn lisovaná, P3, | ks 2,000 30,20 60,40 E2, SP1 | Regulačná značka ZDZ 225 "Koniec špeciál.cestičky 5 | M 4044100346844 |alebo pruhu (cyklisti+chodci)", Zn lisovaná, V1 - kruh | ks 1,000 30,20 30,20 | 420 mm, RA2, P3, E2, SPT | | Regulačná značka ZDZ 221 "Cyklistická komunikácia", | | | 8 | M 4044100348097 12 lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA2, P3, E2, SP1 ks 1.000 MKE 30,20| Návesť ZDZ 326-10 "Priechod pre cyklistov | Z | M |404410175774 — |(umiestnenie vpravo)", Zn lisovaná, V1-420x420 mm, ks 1,000 35,51 35,51 | RA?2, P3, E2. SP1 i Návesť ZDZ 326-20 "Priechod pre cyklistov 8 | M | 404410175776 — |(umiestnenie vťavo)", Zn lisovaná, V1-420x420 mm, ks 1,000 35,91 35,51 RA2, P3. E2. SP1 Výstražná značka ZDZ 143-10 "Cyklisti (urmiestnenie | 9 | M 4O4010001249 eoravo)“ Znlisovaná, V1-630 mm, RA2, P3, E2, SP1 | M 1000 Nkáč 42,70 | Výstražná značka ZDZ 143-20 "Cyklisti (urniestnenie 10 | M | 4044100013600 0vo)" Znlisovaná, V1-630 mm, RA2, P3, E2, SP1 ks 7,000 4270 +2,70 [41] K |e14501121.s —— |Montáž stlpika zvislej dopravnej značky dlžky do 3,5m |s 8,000 45.63 365,04 | |do betónového základu | | | Stnii f. ň, < 12 | M |404490008500.s ŠEPÍK Zn, rozmer 40x40 mm, dika 2 m, (červeno ks 8,000 39,63 317,04 | biely reflexný polep), pre dopravné značky i 13 | M |404490008700.S |Krytka stlpika, 40x40 mm ks 8,000 1,15 9,20 | 14 | M |404440000200.S |Úchyt na stpik, d 40x40 mm, A! ks 16,000 2,30 36,80 vv 8“2 Prepočítané koeficientom množstva 15.000 [ Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar 15/ K |915716121.5 tenkých súvislých, farba biela retrorefliexná šírky 100 m 75,000 1,20 90,00 | mm | vv 15+30+30 75000 vv Súčet 75.000 | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar —| 16 / K |915716141.S tenkých prerušovaných, farba biela retroreflexná šírky m 254,880 1,20 305,86 | 100 mm l | w 329,88-15-30-30 254,880 w Súčeat 254 880 | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou EI 17 K |915721212.S prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela —— m2 19,500 28,50 555,75 retroreflexná Í w Šípky a symboly vv 4,511 16,500 Strana 10 z 13 l PČ Typ Kód Popis MI Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] — w Prechod w 31 3,000 Vv Súčet 189,560 | Bezpečnostný farebný povrch vozoviek červený pre \ | 18 | K \915910001 .s podklad asfaltový m2 | 225,000 25,80 5 805,00 vv 15% á45,000 w 30%3 90,000 w 303 90,000 vv Súčet 225,000 Í Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so 19 K 9660001929 —— slpikmi s bet. pätkami. -0.08200t | s eAO 11,50 34,50 20 / K |979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládkudo 1km | t 0,246 22,13 5,44 21 K 979081121.S g;*š'fí suny a vybäraných hmôt na skládku zakaždý 7194 17 12,63 vv _0.245'29 Prepočitanée koeficientom množstva T, 134 2 l K | 979082111.S l:jlgl;tgo;tavenlskova doprava sutiny a vybúraných hmôt : 0.2 46' 17.67 435 | i Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt | 23 K :979082121.5 za každých ďalších 5m t | 1,368 177 3.48_| T 0,246"8 Prepočitané koseficiantom množsítva 1,968 | Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a | ] 24| K |979089612.S demaolácií (17 09). ostatné t 0,246 91 ,22| 22,44 D 88 Presun hmôt HSV 86,65 Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu s krytom | 25 | K [998225111.S asfaltovým akelkoľvak dlžky objektu t 5,352 16,19 86,65 Strana 11 2 13 ZADANIE -Výkaz výmer Stavba: Vybudovanie cyklotrasy Veľký Meder - Iižop úsek la Objekt: 03 - SO 01 - Dočasné dopravné značenie Miesto: Veľký Meder, m.č. Ižop, okres DS, ul. Hlavná Dátum: 04.06.2026 Objednávateľ: Mesto Veľký Meder Projektant hatos-design s. r. o. Zhotoviteľ: Doprastav, a.s. Spracovateľ: — ing. Miroslav Čierny Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR] Náklady z rozpočtu 2 476,98 HSV - Práce a dodávky HSV 2 476,98 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 190,70 99 - Presun hmôt HSV 286,28 Strana 12 z 13 ZADANIE -Výkaz výmer Stavba: Vybudovanie cyklotrasy Veľký Meder - Ižop úsek la Objekt: 03 - SO 01 - Dočasné dopravné značenie Miesto: Veľký Meder, m.č, Ižop, okres DS, ul. Hlavná Dátum: 04.06.2026 Objednávateľ: Mesto Veľký Meder Projektant: hatos-design s. r. o. Zhotoviteľ: Doprastav, a.s. Spracovateľ: — ing. Miroslav Čierny PČ Twp Kód Popis MI Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Náklady z rozpočtu 2 476,98 D HSV Práce a dodávky HSV 2476,98 D $ Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 190.70 1 K |914811111.S Ľä'ä plastového podstavca dočasnej dopravnej ks 12.,000 10,35 124,20 2 | M |404490009000.s | odsťavec plastový PVC, dxškv 8S0x410x100 mm, pre 12,000 16,10 193,20 stlpiky dopravného značenia | 38 9D14811113.S Montáž stípika dlžky do 2 m dočasnej dopravnej značky | ks 12,000 10,35 124,20 Stípik Zn, rozmer 40x40 mm, dížka 2 m, (červeno - 4 | M |404490008500.S biely refexný polep), pre dopravné značky ks 12,000 18,40 220,80 5 | K |914812111.S M'ontaz dpcasnej dopravnej značky samostatnej ks 18,000 3,00 54.00 základnej i 6 M |404440000200.S Úchyt na stpik, d 40x40 mm, At ks 36,000 2,30 82,80 VV 1872 Prepočítané koaficientom množstva 36.000 : Regulačná značka ZDZ 267 "Koniec viacerých | | 7 | M |404410035750 — zákazov“, Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RAT1, P3,E2, | ks | 2,000 42,55 85,10 | (SP1 | | ns RE z FO | | Výstražná značka ZDZ 114-10 "Zúžená vozovka | 8 M 40441000019 o |(sprava)", Zn lisovaná, V1-630 mm, RAT, P3, E2, SP1 | “ 1.000| 1 4719 | Výstražná značka ZDZ 114-20 "Zúžená vozovka 9/ M ;404410000230 (zľava)", Zn lísovaná, V1-630 mm, RA1, P3, E2, SP1 ks 1,000_ 4715 47,15 Regulačná značka ZDZ 253 -xx "Najvyššia dovolená 10 | M 404410035615 |rýchlosť (xx km/h)", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 rmm, ks 4,000 42,55 170,20 | | RATt, P3, E2, SP1 Í | Výstražná značka ZDZ 131 "Práca", Zn lisovaná, V1- | 117 M |4044100004205 630 mm. RA1. P3. E2 SP1 ks 2,000 4715 94,30_ Regulačná značka ZDZ 254 "Zákaz predchádzania", | 12 M AO4210033030 z lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RAT, P3, E2, SPT M 1,000 42,53 4299 Regulačná značka ZDZ 231 "Zákaz vjazdu v oboch 13 | M 4044100355295 |smeroch, Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA 1, P3, ks 3,000 42,55 127.,65 E2, SP1 | Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 507-121 V1RA1 14 | M 4004410178988 | Neplatí pre (vozidiá stavby)", rozmer 315x420 mm, Zn ks 3,000 41,40 12420 l ( lisovaná,P3, E2, SP1 | | Regulačná značka ZDZ 212-10 "FPrikázaný smer l 15 | M 404410034305 |obchádzania (vľavo)", Zn lisovaná, VT - kruh 420 mm, ks 1,000 42,55 42,55 l RAT, P3, E2, SP1 | 46 K \915911112.8 Montáž docasng dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky ks 3,000 10.35 31.05| 1 m s2 svetlami | | Zariadenie dopravné Z2 (Zábrana na označenie ] 17 | M |404450003500.S |uzávierky) s 2 svetlami, rozmer 1000x2000 mm, pre ks 3,000 92,00 276,00 | | |dočasné dopravné značenie 18/ K |915912211.S 'Ž?ntáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej ks 8,000 10,35. 82.80 Zariadenie dopravné - Smerová alebo vodiaca doska | 19 M |404450006000.S \24, rozmer 300x1225 mm, obojstranná, plastová ks 8,000 27'60: 220,80 D 88 Presun hrmôt HSV 286.28 Presun hmôt pre pozermnú komuníkáciu s krytom | ĺ 20 \ K \998225111.8 asfaltovým akejkoľvek dlžky objektu t 0,421 580,00 28628 Strana 13 z 13 2AEISNEIHG S TBABISENdOC /|PAODRICÁ RA L EYUBS 9oLrRLIA © UJUns Áujpnuejy UegnId ÁjnuyBZ BYDNUY nn SIUBAJ ea] Hruhrua Ainuryez e 104014 © #BUDJN BUjPNUBJ J09 ÁHN Ájnuryez uegnId PH UJÚYNS ÁUAJIJESN j04n Sinurvez E TE Wuzpaw Kuraxg MUJuzZpew ÁUAJDEON ÁuuJynos © ÁVO SUSKI — oeh NUJUNOS S|pod 1dmiseg HIUHIAJ P —————— S dPUDJOP RA é A npíelosd u1ynos 1040 ADNUY P HoOlePez edp K AJO4D JSÍRUA 1041 o :._c__._w>c_w::w_\,_ ARA AANNA AAA ANN NO NAAM JUSIRPZOH TAZA RAIE R KETAKCKÉA IUSJSP201 PYDNINY | [SIPRBIAS USÁUJEJOS | F ! lup oL SIUBAOJUOUJEU "BYIUABIL ABSÁA "SIUBJBUZ BUABIdOP - S0BUd 8SI0BAOJUOYJOPp m 9I "lup £ 991U10 SNDNSDIdZOJ te| sL x jup g Bojuľely gudUADdS m b EZA jp z BAZEJP BAOJUEZ ÁJBJSE "AOAD SIDYNILSUOCY PUSJOUNS . sL __ 1Up g AyJUgNAO “0 - ADYNASUOY EUSJSUNSOU ..„l.lup O USP ÁJRIUBIUD SIUSpeso k H | , f1up £ MAČIZ01S IIUSpeso OA NIEIZOIS pePeZz B doyá n Ť oL „lup z PIZO|pod SIUBAOSdEjZ "S9BIA BULUISZ "NUOJIS ANIÁR m 6 A £ "p 1g ZOPLÁN O Bu alusľodeu m 8 z ._v #kup o1 MejSe IADHO - aDYNIISU0Y BUBJOUNS m MEU / jup g AyrugnIgo “O$ - SIDYNHSUCY SUSJBUHSOU 5m 8 ! Ox ax_ " lup o NIEIZOIS SIUSPESO “OA NIEIZOJS pepjez B doyáA J NE H u. __ 1UPp 9 BIZO|pod SlUBAOSdejz “SoBd suwsz m v a ep ZA IUSUSINLUZOJ e g f a "|up L£ AOISIIHÁD 1d BIDBYNUNUIOY LO OS m- c m A _ 1UP čb ej asn dozi - J3PaIAJ ÁLIDA ÁSeJ1O0p1ÁJ dIUPBAOpNAÁR a L 0g | 6t | 96 | 670 | 7 | S | 87 ZAP S | c 9EISOM | L 9BISŠIU | Áuom — i m | SIUBAIL |81 NIOXN AdZeN| UHZSHPDEJHNUS UJBJBOUOUUJEH Príloha č. D k ZoD KONTAKTNÉ ADRESY Stavbyvedúci: Ing. Peter Majerík Drieňová 31, 821 01 Bratislava e-mail: | tel.: - Príloha č. E k ZoD ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV r Údaje o osobe Podiel_] Obchodné meno a - oprávnenej konať za Predmet a sidlo/miesto IcCo Subdodávateľa (meno, subdodávky zákazke podnikania priezvisko, trvalý pobyt, (%) dátum narodenia) Ť TSM Veľký Meder, 46 456201 | Ina. Robert Lenče Príprava územia 40,26 % s.r.o. Fučíkova 939/44 Zemné práce — [vynechané osobné údaje]
Údaje z iných registrov spojené so zmluvou cez IČO strán, číslo zákazky ÚVO alebo číslo zmluvy. Kde ide len o odvodenie (napríklad faktúry tej istej dvojice v období platnosti zmluvy), je to pri údaji uvedené.
Zápis v registri partnerov verejného sektora podľa snímky registra z 22. 10. 2026. Zapisovať sa musí partner, ktorý od verejného sektora dostane jednorazovo viac ako 100 000,00 € alebo v úhrne viac ako 250 000,00 € ročne (zákon č. 315/2016 Z. z.); zákon má aj výnimky.