Zmluva na vypracovanie Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, DSP, DP a AD -D1 Bratislava - Senec

Príloha je naskenovaný obrázok, text sme prečítali strojovo (OCR). Môžu v ňom byť chybne prečítané písmená a čísla.

U

Zmluva na vypracovanie Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (8a),

dokumentácie

na stavebné povolenie (DS\P), dokumentácie pre ponuku (DP), výkon autorského

dozoru (AD), pre stavbu:

Diaľnica D1 Bratislava - Senec, rozšírenie na 6-pruh

Číslo objednávateľa: — ZM ").O'ĺ'-t' 0275

Číslo zhotoviteľa: AP-2014/141/01

uzatvorená podľa $ 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších

Objednávateľ

Obchodné meno
Sídlo
Právna forma

Štatutárny orgán

Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných
- vo veciach technických

vo veciach cenových
Bankové spojenie

Číslo účtu
IČO

DIČ

IČ DPH
Tel/Fax

Zhotoviteľ

predpisov (ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 35168/B

: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a generálny
riaditeľ
Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA, podpredseda predstavenstva

:35 919 001
: 2021937775
- SK2021937775
(ďalej len „objednávateľ“)

Združenie s názvom: „D1 Bratislava — Senec“

VEDÚCI ČLEN:
Obchodné meno:
Sídlo:

Právna forma:

Osoby oprávnené na rokovanie:
- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

- vo veciach cenových:
Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ

IČ DPH:

Tel./Fax:

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Sormmolického 1/B, 811 06 Bratislava

spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v OR Okresného
súdu Bratislava |, oddiel Sro, vložka č. 29057/B

35 860 073
2020289953
SK2020289953

ČLEN Č. 2:
Obchodné meno:
Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

Čiíslo účtu:
IČO:

IČ DPH:
DIČ:

Tel, fax:

ČLEN Č. 3:
Obchodné meno:
Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:
IČO:

IČ DPH:
DIČ:

Tel, fax:

ČLEN Č . 4:
Obchodné meno:
Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:
IČO:

IČ DPH:
DIČ:

Tel, fax:

Alfa 04 a.s.

Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava |, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3355/B

Ing. Juraj Fúrst - predseda predstavenstva

Ing. Vladimír Daško - člen predstavenstva

Ing. Marek Svoboda - člen predstavenstva

35 889 853
SK2021835013
2021835013

Valbek s.r.o.

Kutuzovova 11, Bratislava 831 03

Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v OR Okresného
súdu Bratislava |, Oddiel: Sro, vložka číslo: 41175/B

Ing. Eduard Manco — konateľ a riaditeľ

ing. František Benč - konateľ

36 612 642
SK2022209288
2022209288

GEOCONSULT, spol. s r.o

Miletičova 21, P.O.BOX 34, Bratislava 820 05

Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v OR Okresného
súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo15188/B

Ing. Peter Štefko , CSc. — konateľ

Ing. Ľuboš Rojko , PhD. — konateľ

31 422 969
SK2020357009
2020357009

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluva sa rozdeľuje na nasledovné samostatné časti:

- Časť 1., predmetom ktorej je úprava zmluvných podmienok na vypracovanie dokumentácie
Oznámenle o zmene navrhovanej činnosti podľa prílohy 8a zákona č. 24/2006 Z. z. 0
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon č.24/2006 Z. z.“), dokumentácia na stavebné povolenie a dokumentácia na ponuku,

- Časť 2., predmetom ktorej je úprava zmluvných podmienok výkonu autorského dozoru,

- Časť 3., predmetom ktorej sú ustanovenia, ktoré sú spoločné pre všetky časti tejto zmluvy.

ČASŤ1

Č.1
PREDMET ZMLUVY

1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo uvedené v článku 2 časti 1 (ďalej len
„dielo“). Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie diela cenu uvedenú v článku 6 časti 1.

ČI. 2
PREDMET DIELA

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto
zmiuve vypracuje a odovzdá dielo, ktoré pozostáva z nasledovných častí:
2.1.1 Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa prílohy 8a zákona č. 24/2006 Z. z.
(ďalej len „Oznámenie 8a“),
2.1.2 Dokumentáciu na stavebné povolenie (ďalej len ,„DSP“),
2.1.3 Dokumentáciu na ponuku (ďalej ien „DP“)
(ďalej len „dielo“)
2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dohodnutým v tejto zmluve každú časť diela
dokončenú riadne a včas prevezme, zaplatí za jej zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne
zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

2.3. Na predmet diela v zmysle tejto časti zmluvy sa primerane použijú ustanovenia $ 536 a nasl.
Obchodného zákonníka.

ČI.3
ROZSAH A OBSAH DIELA

3.1. Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu diela podľa článku 2 časti 1 je uvedená v časti B.1
súťažných podkladov objednávateľa pre verejnú súťaž „Vypracovanie Oznámenia o zmene
navrhovanej činnosti (8a), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie pre ponuku
(DP), výkon autorského dozoru (AD), pre stavbu : Diaľnica D1 Bratislava - Senec, rozšírenie na
6-pruh“ vyhlásenú objednávateľom vo Vestníku verejného obstarávania (ďalej len „Súťažné
podklady“).
3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo podľa bodu 2.1 tejto časti zmluvy
v rámci dohodnutej ceny takto:

3.2.1  Oznámenie 8a v 6 súpravách v tlačenej forme a 2 x v digitálnej forme na CD, resp.

DVD,

3.2.2  DSP v 15 súpravách v tlačenej forme a 2x v digitálnej forme na CD, resp. DVD,

3.2.3  DSP skrátená dokumentácia v 20 súpravách

3.2.4 — DP v 10 súpravách v tlačenej forme a 2 x v digitálnej forme na CD, resp. DVD.

3.2.5  Výtlačky naviac DSP:

- prehľadná situácia M 1:50 000 20x
- situácia stavby M 1:10 0600 35x
- ortofotomapa M 1:10 000 35x
- koordinačné výkresy 20x
- informačný materiál v slovenskom jazyku (časť B.7) 50x

3.3. Výkresovú časť diela je zhotoviteľ povinný dodať vo formáte dwg alebo dgn, textovú
a tabuľkovú časť vo formáte .doc .xis, obrázkovú časť vo formáte .pdf a jpg a kompletné dielo vo
formáte .pdf.

ČI.4
PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA

4.1. Objednávateľ poskytol zhotoviteľovi v rámci Súťažných podkladov nasledovné podklady:
e« ideová štúdia Diaľnice D1, Bratislava-Trnava, križovatka Blatné,
Diaľnica D1 Bratislava — Trnava, rozšírenie na 6-pruh a kolektory,

e Orientačný inžiniersko — geologický prieskum vykonaný v rámci prípravy stavby Diaľnica D1
Bratislava-Trnava, rozšírenie na 6-pruh a kolektory, vybrané časti,

Diaľnica D1, Bratislava- Trnava, Krátke núdzové pruhy TS,

Porealizačné zameranie diaľnice D1v úseku Bratislava-Trnava , 2009
Diaľnica D4 Bratislava Jarovce — Rača, križovatka Ivanka sever (DÚR 2013)
Diaľnica D1 Bratislava-Trnava, križovatka Triblavina (DSP 2012)

4.2. V priebehu vykonávania diela sa uskutočnia pracovné rokovania medzi zhotoviteľom
a objednávateľom (ďalej len „pracovné rokovanie“) podľa požiadaviek objednávateľa, resp. podľa
potreby zhotoviteľa. Z pracovného rokovania sa vyhotoví zápis (ďalej len „zápis z pracovného
rokovania“), ktorého rovnopis obdrží každá zmluvná strana a ktorý je podkladom v zmysle bodu 4.,3
tohto článku. Zhotoviteľ je povinný počas pracovných rokovaní objednávateľa informovať o stave
rozpracovanosti diela v súlade s časovým harmonogramom prác. Zoznam účastníkov pracovného
rokovania dohodne zhotoviteľ s objednávateľom spravidla 14 dní vopred pred jeho konaním.

4.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom
rozsahu spolupôsobenie, ato najmä poskytovaním upresňujúcich alebo doplňujúcich údajov
alebo nevyhnutných podkladov potrebných na vykonanie diela v súlade s touto zmiuvou.

4.4. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie uvedené vbode 4.3 tohto článku
v lehote a spôsobom dohodnutým obidvoma zmluvnými stranami.

ČI.5
TERMÍN PLNENIA DIELA

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť Oznámenie 8a po zapracovaní pripomienok zo záverečného
prerokovania v troch vyhotoveniach do sídla objednávateľa do 6 týždňov odo dňa splnenia
povinnosti v zmysle bodu 5.2 tohto článku zhotoviteľom.

S.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť DŠP po zapracovaní pripomienok zo záverečného
prerokovania v troch vyhotoveniach do sídla objednávateľa do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia
účinnosti zmluvy.

9.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť DP po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania
v troch vyhotoveniach do sídla objednávateľa do 2 mesiacov odo dňa doručenia písomného
vyzvania objednávateľa.

S.4. Dňom doručenia diela (resp. jeho časti) do sídla objednávateľa začína preberacie konanie.
Pre každú časť diela (Oznámenie 8a, DSP, DP) sa uskutoční samostatné preberacie konanie.
Účelom preberacieho konania je zistenie skutočnosti, či časť diela spíňa kvantitatívne a kvalitatívne
vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch. Na účely tejto zmluvy časť diela
nesplňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve, ak má vady, ktoré sú
objednávateľom zistiteľné pri vynaložení náležitej starostlívosti počas preberacieho konania,
alebo nespíňa aj ďalšie požiadavky uvedené v tejto zmluve (ďalej len „zjavné vady“).

©.5. Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a
zhotoviteľom. V preberacom protokole deklaruje objednávateľ skutočnosť, že časť diela nemá v deň
podpisania preberacieho protokolu zjavné vady.

5.6. Objednávateľ sa zaväzuje podpísať preberací protokol samostatne pre Oznámenie 8a, DSP
a DP v lehote do dvoch mesiacov odo dňa ich doručenia do sídla objednávateľa. Preberací protokol
sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a druhý zhotoviteľ.

S5./. Ak objednávateľ počas preberacieho konania zistí skutočnosť, že časť diela má zjavné vady,
oznámi písomne túto skutočnosť zhotoviteľovi odoslaním doporučenej zásielky adresovanej do sídla
zhotoviteľa vlehote uvedenej v bode 5.6 tohto článku (ďalej len „oznámenie o zjavných vadách“).
V oznámení o zjavných vadách určí objednávateľ súčasne lehotu na odstránenie zjavných vád,

5.8. Odo dňa odoslania oznámenia o zjavných vadách lehota uvedená v bode 5.6 tohto článku
neplynie. Odo dňa doručenia diela spolu s písomným vyhlásením zhotoviteľa, že zjavné vady
uvedené voznámení o zjavných vadách boli odstránené, do sídla objednávateľa, plynie lehota
uvedená v článku 5.6 ďalej, pričom sa jej dížka súčasne predlžuje o 14 kalendárnych dní (ďalej len
„predížené preberacie konanie“).

5.9. Ak objednávateľ počas predíženého preberacieho konania zistí, že zjavné vady uvedené
v oznámení o zjavných vadách boli skutočne odstránené, a časť dieľa už nemá iné zjavné vady,
zhotoviteľ vyhotoví preberací protoko! a následne ho podpíšu obe zmluvné strany podľa bodu 5.6
tohto článku.

S5.10. V prípade ak objednávateľ v rámci preberacieho konania nezistí žiadne zjavné vady, prípadne
zjavné vady boli odstránené postupom podľa tohto článku, objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa
k dodaniu kompletných zmluvne dohodnutých počtov vyhotovení Oznámenia 8a, DSP a DP a to ku
dňu podpísania preberacieho protokolu oborna zmluvnými stranami.

ČI. 6
CENA DIELA, PLATOBNE A FAKTURAČNE PODMIENKY

6.1. ČCena diela je stanovená vzmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách vznení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č.
8//1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon cenách (ďalej len „vyhláška“) a sú v nej zahrnuté všetky
náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela.

6.2. a) Cena Oznrámenia 8a bez DPH v EUR: 10 700,00 EUR
Sadzba DPH 20% v EUR: 2 140,00 EUR
Cena Oznámenia 8a vrátane DPH v EUR: 12 840,00 EUR

(slovom: dvanásťtisícosemstoštyridsať eur s dph),
b) Cena DSP bez DPH v EUR: 2 135 695,80 EUR
Sadzba DPH 20% v EUR: 427 139,16 EUR
Cena DSP vrátane DPH v EUR: 2 562 834,96 EUR

(slovom: dva milióny päťstošesťdesiatdvatisícosemstotridsaťštyri eur a deväťdesiatšesť
centov s dph),

c) Cena DP bez DPH v EUR: 1237 810,00 EUR
Sadzba DPH 20% v EUR: 247 562,00 EUR
Cena DP vrátane DPH v EUR: 1485 372,00 EUR
(slovom: jeden milión štyristoosemdesiatpäťtisíctristosedemdesiatdva eur s dph),
d) Cena diela celkom bez DPH v EUR: 3 384 205,80 EUR
Sadzba DPH 20%: 676 841,16 EUR
Cena diela celkom vrátane DPH v EUR: 4 061 046,95$ EUR
(slovom: štyri milióny šesťdesiatjedentisícštyridsaťšesť eur a deväťdesiatšesť centov s
dph ),

Cena je vytvorená rozpočtom ako súčet súčinov jednotkových cien a počtu merných jednotiek.
Špecifikácia ceny tvorí ako príloha č. 5 neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

6.3. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle bodu 8.2 písm. a) tohto článku za Oznárnenie 8a na
základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa bodov 5.4 až 5.10
článku 5 časti 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle bodu 6.2 písm. b) tohto článku za
DSP na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa bodov 5.4
až 5.10 článku 5 časti 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle bodu 6.2 písm. c) tohto
článku za DP na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa
bodov 5.4 až 5.10 článku 5 časti 1 tejto zmluvy.

6.4. Splatnosť faktúry je tridsať kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla
objednávateľa.

6.5. Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa $74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje:
odvolávku na číslo zmluvy, dodatku, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy, bankové spojenie
v zmysle zmluvy, číslo stavby 1512. Fakturovaná suma bude členená podľa špecifikácie verejnej
práce na náklady na Oznámenie 8a /V3 2/, náklady na DSP N3 5/ náklady na DP /V3 6/. Ak
faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje, alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje,
objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre
ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová
lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo
doplnenej faktúry do sídla objednávateľa.

6.6. Na účely fakturácie sa za deň dodania diela považuje deň podpísania preberacieho protokolu
oboma zmluvnými stranami podľa článku S časti 1 tejto zmluvy.

6.7. Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorým sa mení rozsah alebo obsah
diela vyplývajúci z časti 1 tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktorá
nebola predvidateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy (ďalej len „naviac práce“). Podkladom na
uzatvorenie tohto dodatku bude písomný súhlas objednávateľa s naviac prácami alebo písomná
požiadavka objednávateľa na naviac práce. Cenu diela uvedenú v tomto článku je prípustné v tomto
prípade zmeniť, ak naviac práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv.

6.8. V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 6.7 tohto článku naviac práce budú ocenené podľa
jednotkových cien uvedených v ponuke zhotoviteľa.

6.9. V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 6.7 tohto článku a nemožnosti ocenenia naviac prác
podľa bodu 6.8 tohto článku, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa
zákona o cenách.

ČI. 7
SANKCIE

7T.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením Oznámenia 8a, resp. jeho časti v súlade
s článkom 5 časti 1 tejto zmluvy vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 %
z ceny za Oznámenia 8a uvedenej v bode 6.2 písm. a) časti 1 tejto zmluvy za každý deň omeškania.
72. V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením DSP, resp. jej časti v súlade s článkom 5
časti 1 tejto zmluvy vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny
za DSP uvedenej v bode 6.2 písm. b) časti 1 tejto zmluvy za každý deň omeškania.

7.3. V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením DP, resp. jej časti v súlade s článkom 5 časti 1
tejto zmluvy vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 01 % z ceny za DP
uvedenej v bode 6.2 písm. c) časti 1 tejto zmiluvy za každý deň omeškania.

7.4. V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť odstrániť zjavné vady uvedené v oznámení
o zjavných vadách v lehote podľa druhej vety bodu 5.7, článku 5 časti 1 tejto zmluvy, vzniká
objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50 EUR (slovom päťdesiat EUR)
za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá.

7.56. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry podľa článku 6 časti 1 vzniká
zhotoviteľov: nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň
omeškania.

f.6. Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne
zmluvnej strane porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.

7.7. © použití ktorejkoľvek zo sankcií uvedených v tomto článku majú zmluvné strany povinnosť
navzájom sa bezodkladne písomne informovať.

ČI.8
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

8.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela bude postupovať s odbornou starostlivosťou,
bude dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných
v Slovenskej republike, príslušné technické normy vzťahujúce sa na dielo.

8.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná podľa podmienok uvedených v tejto zmluve
a v Súťažných podkladoch, že bude mať vlastnosti určené v tejto zmluve a v Súťažných podkladoch
a že bude bez vád.

8.3.  Ak pri vykonávaní diela zhotoviteľom vzniknú nejasnosti týkajúce sa vlastností diela alebo
spôsobu jeho vykonávania, ktoré nemožno odstrániť výkladom tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje
pri ich riešení riadiť sa príslušnými písomnými pokynmi objednávateľa, písomnými dohodami
zmluvných strán týkajúcich sa týchto nejasností a zápismi z pracovných rokovaní (bod 4.2 článku 4
časti 1).

8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu diela resp. jeho časti, ktorá sa stane zjavnou v záručnej
dobe, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcom po dni, v ktorom bol preberací protokol podpísaný
zmluvnými stranami podľa článku 5 časti 1 tejto zmluvy, a skončí uplynutím piatich rokov odo dňa,
v ktorom nadobudne právopiatnosť posledné kolaudačné rozhodnutie pre stavbu Diaľnica D1
Bratislava — Senec, rozšírenie na 6-pruh, a to bezodplatne a vlehote určenej objednávateľom
(ďalej len „lehota na odstránenie vady“).

8.5. Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť vadu diela resp. jeho časti zhotoviteľovi bezodkladne po
jej zistení písomnou formou (ďalej len „oznámenie o vade“). V písomnom oznármení o vade
objednávateľ súčasne určí aj lehotu na odstránenie vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote štrnástich
kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia ovade do jeho sídla, doručiť do sídla
objednávateľa písomné vyhlásenie, v ktorom uzná alebo neuzná nárok objednávateľa na
odstránenie vady v súlade s týmto bodom. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi písomne potvrdiť
skutočnosť, že vada diela bola odstránená, až po jej skutočnom odstránení.

ČI. 9
VLASTNÍCKE PRÁVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA DIELE

9.1. Nebezpečenstvo škody na časti diela a vlastnícke právo k časti diela prechádza na
objednávateľa dňom podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami bodu 5.5
článku 5 časti 1 tejto zmluvy.

9.2. V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto časti
zmluvy, splňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve
a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len
„autorský zákon“), zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi dňom prevzatia diela v zmysle článku 5 časti 1
tejto zmluvy licenciu podľa $ 40 autorského zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového
a teritoriálneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v $18 ods. 2 autorského zákona, tak aby dielo
mohol používať na vlastnú potrebu a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím osobám ako podklady
pre plnenie úloh objednávateľa na úseku rozvoja, výstavby a údržby pozemných komunikácií resp.
výkon svojej podnikateľskej činnosti. Objednávateľ je tiež oprávnený tieto predmety duševného
vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej správy a územnej samosprávy pre plnenie ich
úloh vo všeobecnom verejnom záujme.

9.3. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že odmena zhotoviteľa v zmysle bodu 9.2 tohto článku je
zahrnutá v celom rozsahu v cene diela uvedenej v článku 6 časti 1 tejto zmluvy.

ČI. 10
OSOBITNÉ USTANOVENIA

10.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo, ani niektorú z jeho častí nepoužiť bez súhlasu objednávateľa
na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných
právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že vykonal dielo, na propagáciu svojej činnosti
na verejnosti. Musí však pritom chrániť oprávnené záujmy objednávateľa. Ustanovenia osobitných
všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú
dotknuté.

10.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi všetky podklady, ktoré mu objednávateľ poskytol
na vykonanie diela podľa bodu 4.1 článku 4 časti 1 tejto zmluvy, v lehote dvoch týždňov odo dňa,
v ktorom bolo dielo alebo niektorá z jeho častí, ktorej vykonania sa týkali, odovzdaná a prevzatá
podľa článku 5 časti 1 tejto zmluvy.

10.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní všetkých rokovaní, prípadne stretnutí s verejnosťou
a pod., ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti,
ktoré z nich vyplynú v rozsahu predmetu tejto zmluvy.

10.5. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi asistenciu pri vysvetľovaní súťažných
podkladov a inej sprievodnej dokumentácie v súlade s $ 38 zákona o verejnom obstarávaní pre
výber zhotoviteľa stavebných prác pre stavbu diaľnica D1 Bratislava-Senec, rozšírenie na 6-pruh.
Zhotoviteľ je povinný v tejto súvislosti pripraviť odpovede pre objednávateľa na otázky uchádzačov
týkajúce sa technických špecifikácií (Zväzok 3 súťažných podkladov pre výber zhotoviteľa
stavebných prác) cenovej časti (Zväzok 4 uvedených súťažných podkladov) a projektovej
dokumentácie (Zväzok 5 uvedených súťažných podkladov).

10.6. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi súčinnosť pri zostavovaní súťažných
podkladov pre výber dodávateľa na poskytovanie služieb činnosti Stavebného dozora. Zhotoviteľ je
povínný vypracovať pre objednávateľa technické časti „Opisu predmetu zákazky“ (Zväzok 3
súťažných podkladov pre výber dodávateľa) týkajúce sa opísu projektu, v rozsahu av zmysle
požiadaviek objednávateľa. Zhotoviteľ je ďalej povinný poskytnúť objednávateľovi asistenciu
vysvetľovaní súťažných podkladov a inej sprievodnej dokumentácie v súlade s 8 38 zákona
o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný v tejto súvislosti pripraviť odpovede pre objednávateľa
na otázky uchádzačov týkajúcich sa Opisu predmetu zákazky.

ČASŤ 2

ČI.1
PREDMET ZMLUVY

1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vrozsahu aza podmienok dohodnutých v tejto zmluve bude
pre objednávateľa vykonávať autorský dozor (ďalej aj „AD“) počas trvania stavby Diaľnica D1
Bratislava — Senec, rozšírenie na 6-pruh.

1.2. Predmetom výkonu autorského dozoru je dohľad nad dodržiavaním dokumentácie
na stavebné povolenie a dokumentácie na ponuku počas realizácie stavby, a to najmä, no nie
výlučne :

- dohľad nad dodržiavaním celkovej koncepcie diela a jeho podrobných riešení

- dohľad nad dodržiavaním predpokladaných a stanovených technológií

- dohľad nad dodržiavaním stanovísk výstavbou dotknutých subjektov

- prijímanie stanovísk k prípadným zmenám riešenia diela

1.3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za výkon činnosti autorského dozoru cenu uvedenú
v článku 4 časti 2 spôsobom dohodnutým v časti 2 tejto zmluvy.

1.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať činnosť autorského dozoru počas trvania stavby Diaľnica
D1 Bratislava — Senec, rozšírenie na 6-pruh v predpokladanej lehote 24 mesiacov (ďalej len
„stavebné práce“).

1.9. Predpokladaný počet hodín výkonu činností autorského dozoru je 2400 hodín.

1.6. Zhotoviteľ je povinný začať vykonávať činnosť autorského dozoru odo dňa uvedeného
v písomnom oznámení objednávateľa o začatí stavebných prác.

1.7. Objednávateľ sa zaväzuje zaslať písomné oznámenie uvedené v bode 1.6 tohto článku
doporučenou zásiekkou adresovanou do sídla zhotoviteľa najneskôr dvadsať dní pred začatím
stavebných prác.

1.8. Stavebné práce sa na účely tejto zmluvy považujú za skončené dňom nadobudnutia
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia pre stavbu Diaľnica D1 Bratislava — Senec, rozšírenie
na 6-pruh.

ČI. 2
OBSAH A ROZSAH VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU

2.1. Obsahom výkonu autorského dozoru budú tieto činnosti:

a) sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska, sledovať dodržiavanie
podmienok stanovených v dokumentácii na ponuku (DP), v stavebných povoleniach, vo všeobecne
záväzných právnych predpisoch a technických normách,

b) na základe písomnej požiadavky objednávateľa vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa stavby na
zmeny dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) z technického a technologického hľadiska,

c) na základe písomnej požiadavky objednávateľa vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa stavby k
tzv. „naviac prácam“, t.j. prácam nad rozsah dokumentácie na ponuku (DP),

d) účasť na kontrolných dňoch stavby a pracovných rokovaniach zvolaných objednávateľom,

e) účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane účasti na kolaudácii v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi,

f) na písomné požiadanie objednávateľa, prípadne stavebného dozoru, alebo z podmienok
vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej PD zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných
vrstiev, stavebných konštrukcií, resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii
jednotlivých objektov stavby,

g) vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zístenou pri zemných prácach
av prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre geotechniku navrhovať doplnkové
riešenia,

h) vprípade potreby predkladať stanoviská a vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami
vyplývajúcimi z vyhotovenej projektovej dokumentácií,

i) na piísomné požiadanie objednávateľa vyjadrovať sa k prípadným zmenám v stavebných
a technologických postupoch,

)) v prípade potreby, na písomné požiadanie objednávateľa, vysvetľovať problémy spojené
s nejasnosťami vyplývajúcimi z projektovej dokumentácie (DSP, DP, DRS),

k) vprípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom uvádzaným
v projektovej dokumentácii, na požiadanie objednávateľa v spolupráci so zhotoviteľom stavby
navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny,

) na základe písomnej výzvy stavebného dozoru sa autorský dozor dostaví v prípade problémov na
stavbu do 3-och pracovných dní. V mimoriadnych prípadoch je možné termín výkonu autorského
dozoru vzájomne dohodnúť,

m) v prípade zložitých technických riešení a v prípade potreby účasti špecialistov, resp. ich
stanoviska, autorský dozor dodá svoje stanovisko v termíne, ktorý bude dohodnutý podľa rozsahu a
zložitosti riešeného problému,

n) na požiadanie objednávateľa zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov verejnej
práce v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov,

o) odsúhlasovať dokumentáciu skutočného realizovania stavby v termínoch podľa vzájomnej
dohody. Podkladom pre odsúhlasenie je dokumentácia podľa článku 3 bod 3.1 časti 2.

p) vypracovať záverečnú správu z výkonu autorského dozoru a priebenu stavby, a to 21 dní odo dňa
podpísania preberacieho protokolu na stavbu.

2.2. Súčasťou výkonu autorského dozoru je aj príprava na výkon autorského dozoru, potrebné
konzultácie a preštudovanie poskytnutých podkladov od objednávateľa, ku ktorým sa má zhotoviteľ
vyjadriť.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje po skončení stavebných prác spolupracovať na záverečnom technicko
-ekonomickom vyhodnotení stavby (TEV) na požiadanie objednávateľa.

ČI. 3
PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

3.1.  Záväzným podkladom pre výkon autorského dozoru je :

- dokumentácia na ponuku

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že bude zhotoviteľa pravidelne, včas a bez odkladov informovať
o všetkých skutočnostiach a okolnostiach, ktoré môžu mať vplyv na výkon autorského dozoru.

ČI.4
CENA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

4.1. Cena za výkon autorského dozoru podľa článku 2 časti 2 je stanovená v súlade so zákonom
o cenách a vyhlášky a sú vnej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby
nevyhnutné za účelom riadneho vykonania autorského dozoru.

4.2. Cena AD bez DPH v EUR: 96 000,00 EUR
Sadzba DPH 20% v EUR: 19 200,00 EUR
Cena AD vrátane DPH v EUR: 115 200,00 EUR

( slovom: stopätnásťtisícdvesto eur s dph)

Cena je vytvorená rozpočtom ako súčet súčinov hodinových sadzieb a počtu hodín. Špecifikácia
ceny tvorí ako príloha č. 5 neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

4.3. Zhotoviteľ vyhotoví mesačné faktúry za výkon autorského dozoru na základe objednávateľom
podpísaného súpisu skutočne vykonaných prác autorského dozoru (ďalej len „súpis“). Zhotoviteľ je
povinný vyhotoviť súpis do 10 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca. Na účely
fakturácie sa za deň dodania služby považuje posledný deň obdobia, na ktoré sa platba podľa
predmetu časti 2 tejto zmluvy vzťahuje.

4.4. Faktúra a príslušný súpis, podpísaný objednávateľom musia byť do sídla objednávateľa
doručené súčasne, v opačnom prípade platí, že neboli doručené.

4.5. Súpis musí byť podpísaný osobou, ktorá vykonáva za objednávateľa činnosť hlavného
inžiniera stavby pre stavbu Diaľnica D1 Bratislava — Senec, rozšírenie na 6-pruh a musí
obsahovať meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá vykonávala činnosť autorského dozoru v mene
zhotoviteľa, jej podpis, ktorým potvrdzuje výkon činnosti autorského dozoru, obdobie, za ktorý je
súpis vyhotovený, a počet odpracovaných hodín výkonu činnosti autorského dozoru podľa
hodinových sadzieb uvedených v ponuke zhotoviteľa.

4.6. Splatnosť faktúry je tridsať kalendárnych dní od jej doporučeného doručenia do sídla
objednávateľa podľa bodu 4.4 tohto článku.

4.7. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v písomnej forme v zmysle bodu 4.3 tohto článku do 15 dní odo
dňa dodania služby, jej tabuľkové prílohy však súčasne predloží aj v elektronickej forme vo formáte
Microsoft Excel.

4.8. Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa $74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Na faktúre bude uvedené číslo zmluvy a predmet
fakturácie v zmysle článku 2 časti 2. Súčasne v textovej časti bude uvedené číslo stavby pridelené
objednávateľom 1512. Fakturovaná suma bude členená podľa špecifikácie verejnej práce na VO5 0
— Autorský dozor. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo ak bude obsahovať

nesprávne údaje, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením
nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa
prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia
opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa.

4.9. Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorým sa mení rozsah alebo obsah
činnosti: autorského dozoru vyplývajúci z časti 2 tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu
alebo rozsahu činnosti autorského dozoru, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto
zmluvy (ďalej len „naviac činnosť“). Podkladom na uzatvorenie tohto dodatku bude písomný súhlas
objednávateľa s naviac činnosťou alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac činnosť.

4.10. Cenu činnosti autorského dozoru uvedenú vtomto článku je prípustné v tomto prípade
zmeniť, ak naviac činnosť bude mať na ňu preukázateľný vplyv.

4.11. V prípade zmeny ceny činnosti autorského dozoru podľa bodu 4.10 tohto článku naviac
činnosť bude ocenená podľa hodinových sadzieb uvedených v ponuke zhotoviteľa.

4.12. V prípade zmeny ceny činnosti autorského dozoru podľa bodu 4.10 tohto článku a nemožnosti
ocenenia naviac činnosti podľa bodu 4.11 tohto článku, bude táto ocenená v režime ekonomicky
oprávnených nákladov podľa zákona o cenách.

ČI.5
SANKCIE

5.1. Objednávateľovi vzniká nárok na zmluvnú pokutu za :

a) neospravedlnenú neúčasť autorského dozoru na kontrolných dňoch stavby vo výške
300 € (slovom triísto eur) za každý kontrolný deň, na ktorom sa nezúčastnil, ak písomnú
pozvánku obdrža! minimálne 3 pracovné dni pred konaním kontrolného dňa. Ten istý
právny nárok má objednávateľ aj v prípade, ak zhotoviteľ bez náležite odôvodneného
ospravedlnenia nesplní inú svoju povinnosť účastí vyplývajúcej mu z časti 2 tejto
zmluvy, okrem prípadov uvedených v písmene b) a c) tohto bodu,

b) nevyriešenie technického problému stavby, ktorého riešenie patrí do jeho pôsobnosti
podľa tejto zmluvy, alebo ak si nesplní inú povinnosť vyplývajúcu mu z časti 2 tejto
zmluvy vlehote písomne dohodnutej s objednávateľom alebo v lehote vyplývajúcej
z časti 2 tejto zmluvy, a to vo výške 350 € (slovom tristopäťdesiat eur) za každú
nesplnenú povinnosť samostatne,

c) neospravedlnenú neúčasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane
dohodnutých alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovených skúšok
vo výške 350 € (slovom tristopäťdesiat eur) za každú neúčasť samostatne, ak bol
vyrozumený o tom minimálne 3 pracovné dni vopred.

5.2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry podľa článku 4 časti 2 tejto zmluvy sa
objednávateľ zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za
každý deň omeškania.

5.3. © použití ktorejkoľvek zo sankcií uvedených v tomto článku majú zmluvné strany povinnosť
navzájom sa bezodkladne písomne informovať.

5.4. Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne
zmluvnej strane porušením povinnosti vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.

ČL 6
OSOBITNÉ USTANOVENIA

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri výkone AD s odbornou starostlivosťou, zaväzuje sa
dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy, je povinný riadiť sa zápismi
a písomnými dohodami zmluvných strán, potvrdenými ich oprávnenými osobami.

6.2. Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že vykonal AD na propagáciu svojej činnosti na
verejnosti. Musí však pritom chrániť oprávnené záujmy objednávateľa. Ustanovenia osobitných
všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú
dotknuté.

6.3.  Ak pri vykonávaní AD zhotoviteľom vzniknú nejasnosti týkajúce sa spôsobu jeho vykonávania,
ktoré nemožno odstrániť výkladom tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje pri ich riešení riadiť sa
príslušnými písomnými pokynmi objednávateľa, písomnými dohodami zmluvných strán týkajúcich sa
týchto nejasností.

ČASŤ 3

Č.1
DORUČOVANIE

1.1. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti
s touto zmiuvou sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň doručenia
sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň
doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme
písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na
pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty ,„adresát neznámy“ alebo
„adresát sa odsťahovaľ“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa
považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

ČI.2
OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1. Zhotoviteľ ku dňu podpisu tejto zmluvy predložil objednávateľovi osvedčenú fotokópiu poistnej
zmluvy, ktorú zhotoviteľ uzatvoril výslovne pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa pri plnení predmetu tejto zmluvy „Vypracovanie Oznámenia o
zmene navrhovanej činnosti (8a), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie
pre ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD), pre stavbu : Diaľnica D1 Bratislava - Senec,
rozšírenie na 6-pruh na poistnú sumu 800 000 EUR (slovom osemstotisíc EUR), pričom táto
poistná zmluva je uzatvorená na celé obdobie trvania zmluvy.
2.2. Pre vstup na nehnuteľnosti vo vlastníctve tretích osôb, ktorý je potrebný na vykonanie
preámetu tejto zmluvy, zhotoviteľ zabezpečí sich vlastníkmi poskytnutie príslušných súhlasov
a uzatvorenie dohôd za podmienok uvedených v príslušných všeobecne záväzných právnych
predpisov platných a účinných v Slovenskej republike a podľa súťažných podkladov. Finančné
nároky s týmto súvisiace znáša zhotoviteľ.
2.3. Dokumenty, ktoré tvoria túto zmluvu je nutné chápať ako vzájomne sa doplňujúce
a vysvetľujúce. Ak nie je v zmluve uvedené inak, poradie záväznosti dokumentov tvoriacich zmluvu
je nasledovné :

a) zmluva,

b) časť B.1 Súťažných podkladov,

c) časť B.2 Spôsob určenia ceny,

d) ponuka zhotoviteľa.
2.4. Zhotoviteľ nesmie predmet zmluvy ako celok odovzdať na plnenie inému subjektu. Časť
predmetu zmluvy môže odovzdať na plnenie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname
subdodávateľov predloženom v ponuke vrámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je
uzatvorenie tejto zmluvy, pokia“ objednávateľ písomne nepožiadal o zmenu subdodávateľa
uvedeného v predmetnom zozname. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy je
zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom
objednávateľa. Subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka musí spíňať podmienky podľa $ 26
ods.1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZVO“). Súhlas objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a
činnosti subdodávateľa.
2.5. Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu subdodávateľa vybratého zhotoviteľom,
ak má na to závažné dôvody. — Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa vzmysle
predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť subdodávateľa, pričom nový subdodávateľ
musí spíňať podmienky podľa $ 26 ods.1 ZVO a musí byť objednávateľom odsúhlasený v súlade
s bodom 2.4 tohto článku. i
2.6. V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa ust. $ 28 ods.1 ZVO
treťou osobou, zhotoviteľ sa zaväzuje predmety plnenia podľa tejto zmluvy vykonať len sám alebo
prostredníctvom takejto osoby. V prípade, že zhotoviteľ má záujem vykonať predmety plnenia podľa
tejto zmluvy prostredníctvom tretej osoby inej ako je tá, ktorou preukazoval splnenie podmienok
účasti podľa $ 28 ods.1 ZVO, zhotoviteľ je povinný predmety plnenia podľa tejto zmluvy vykonať len
prostredníctvom osoby spíňajúcej totožné podmienky účasti, pričom sa primerane použijú
ustanovenia bodu 2.4. a 2.5 tohto článku.

11

ČI.3
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1. Zmluvné strany sa zavázujú v prípade potreby vykonať všetky potrebné opatrenia podľa
zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Ofertu, či iný
návrh a/alebo podnet je povinný predložiť zhotoviteľ.

- ČL.4
ZÁNIK ZMLUVY

4.1. Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj
písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou
alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.

4.2. V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto
dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky
zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou
stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.

4.3. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane
(ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá
svoju povinnosť porušila. Za podstatné porušenie zmluvných povinností zhotoviteľom sa považuje
najmä :

a) časť 1 - neodstránenie zjavných vád časti diela uvedených v oznámení o zjavných vadách
vlehote podľa druhej vety bodu 5.7 článku 5 časť 1 tejto zmluvy,

b) časť 2 — ak zhotoviteľ porušuje povinnosti uvedené v článku 2 bod 2.1 časť 2 tejto zmluvy

c) časť 3 - nesplnenie povinnosti zhotoviteľa uvedenej v bode 2.1 článku 2 časť 3 tejto zmluvy alebo
ak sa preukáže, že zhotoviteľ v ponuke predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé,
neúplné alebo skreslené údaje alebo ak zhotoviteľ postúpi akejkoľvek pohľadávky (práva)
vyplývajúcej z tejto zmluvy na tretiu osobu podľa bodu 5.2 článku 5 časti 3 tejto zmluvy.

44. V prípade nepodstatného porušenia zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť
po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve druhej zmluvnej strany na
odstránenie konania v rozpore so zmluvou, prílohami a právnymi predpismi ako aj následkov
takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou v zmysle
predchádzajúcej vety je 10 dní.

4.5. Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho
vyplývajúcich primerane platia ustanovenia $ 344 a nas!. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov.

4.6. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak zhotoviteľ nezačne, preruší alebo
zastavi vykonávanie niektorého z predmetov tejto zmluvy (časť 1 článok 2, časť 2 článok 1) z iných
dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré zhotoviteľ
nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno
od neho požadovať.

4.7. NV prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení
zhotoviteľa (napr. zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo
akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný
oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti
nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto
povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj
zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej
banky.

4.8. Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať
písomnú formu. Výpovedná lehota je tri kalendárne mesiace a začína plynúť prvým dňom
kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená
do sídla zhotoviteľa.

4.9. V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 4.8 tohto článku má objednávateľ nárok, aby mu
zhotoviteľ vlehote dvoch týždňov odo dňa uplynutia výpovednej lehoty odovzda!l predmet tejto
zmluvy (časť 1 článok 2, časť 2 článok 1) doručením do jeho sídla, resp. tie časti, z ktorých povahy
vyplýva iný spôsob dodania, týmto iným spôsobom dodania, v stave zodpovedajúcemu ich
rozpracovaniu ku dňu uplynutia výpovednej lehoty.

12

4.10. V prípade výpovede zmiuvy podľa bodu 4.8 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu
objednávateľ zaplatil časť ceny uvedenú v článku 6 bod 6.2 časti 1, a v článku 4 bod 4.2 časti 2 tejto
zmluvy zodpovedajúcu vykonaným prácam ku dňu upilynutia výpovednej lehoty.

ČI.5
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov
platných a účinných v Slovenskej republike.
5.2. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy
na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností)
vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
5.3. Zmluvu je možné meniť a doplňať len čislovanými, štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných
strán podpísanými, písomnými dodatkami. Dodatok k zmluve, ktorý predkladá zhotoviteľ musí
obsahovať v preambule dôvod uzavretia tohto dodatku a v prípade zmeny ceny aj zdôvodnenie
ceny. Dodatok kzmluve musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom
podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku
k zmluve nedošlo.
S5.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva
zhotoviteľ.
5.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
©5.6. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne
avážne, že sa zhoduje sich prejavom vôle a svoj súhlas sjej obsahom potvrdzujú svojím
vlastnoručným podpisom.
S5.7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

Č.1 — harmonogram všetkých prác zhotoviteľa

č.2 — harmonogram prác zhotoviteľa Oznámenia 8a

č.3 — harmonogram prác zhotoviteľa na DSP

Č.4 — harmonogram prác zhotoviteľa na DP

č.5 — špecifikácia ceny všetkých častí zmluvy (tabuľky 1 až 7)

V Bratislave dňa V Bratislave dňa

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

Odtlačok pečiatky: Odtlačok pečiatky:

Ing. Milan Gajdoš ing. Martin Bakoš, PhD.

predseda predstavenstva splnomocnený zástupca

a generáhny riaditeľ za združenie „D1 Bratislava—Senec“

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA
podpredseda predstavenstva

13

AÁujfeJy B ÁApodjd AuesJýoo nueBuo ogy8ujejs cygajnuJjep ŠIUBŽIPEeľÁ n -

S dZIA O4SIAOUBJE JUJBIBABZ -

BdeMO1OJOUMO -

000 0L -) S4J3IU A BIJENIIS BUPEJÚŠId -

S89 PAOUOJUJ

ASe9 PAOIXBL

9 J v |EJčL o UapzÁL
o DBI5OM
09Z ejpod

LSONNI9

JL39OdZOU ANDVLNIAIHO

NU3TIňA

AOd HaAVN

3LAIS FANILSIIJ AINVAVIAOdSN © ILSOGVIZ 4 AO I1UY00Od

ANOTA LSOHd ZNLOAIZ VN ASBAVLS AATdA

dZ AMZO IZ INYdgAA VN AHAVLS MAÁA IdA MNSNIHOLINOMW LY3ľOHd

IDYHd dd VIAVHOZ ANYdHDO V ILSONDJdZI8 NyId

AOJSOUI UdIDNÍNISKA PYNSOUBELI

UMmySaud ÁYRNBOJOaB-OYSIaIUIZUL ÁUTOpOd

AORNNMYSIARd VISYLNIANNYCO

dd 1V dád Z AJ9d BLLYNAA INSYOOO V 3 TVAHL 3d VIDYINIANMYCO

AINGOVIOdSAA INAVHdOHLAP VA Jadd VISVLNINMYCAa

OVdd HOAMSDVAJA VIDYLNINNYOO

AOVIYOG

AOLHAPAO ASIYHAA V LLSONNOSId

000 č:) > A ASBAVLS 1139 IINIDYNZ INAVHdOG

000 LL — W ASIHYAA INOVNICHOOM

VISYZMMVNZIA

000 Z:L - M VdYNOLOJOLHO

000 0L7L — IA VdYWNOLOJOLHO

000 17 L/000 O0L7L - MA TIdOžd ANZ IOZOd

BOD DL:) — M ABAVLS VIDYNIIS VAH1

000 0$7L - M VISVNLIS VNOVIHIAdd

VAVHdS VNOGAJRÝIdS

Od midáadudy aluepzÁAČpO

d SIUBAOJOJBIAd SUJBIBABZ

SON S BIUBAOJOJ SUAODJRIJd

NDNSBAUI UDÁUPJOAÁA IUIEJABICS OS BSIUBACOHOH

AOJJBÍLO UJÁULSOLU NÍJABU IUBSEJUNSPO)

ÁGPEJIS fBAOJYSÍO SUSSEJUNSPO

ÁSERJ] BIUBPBA OUBGAOJSÁA E OUBAOJSLUUB SIUBSEJÚNSPO

ÁSEJ] PIUDPBA OUBADJBÁA B OUJAOJIUIŤ UJABN

BIUIaZN BIUBISUOPp BUSIdOJSÁA e BUSKdOUOJOd

(SOaN Po) Aopejipod UdÁudnisop UJÁXLSSA SIULACPNISEN

(ÁdemoLojouo "Ádeu! gAC4JSeJ) AOPpeJľIpod UJÁROdeU 81UBYSIZ

uopzálL

sers0

eZ JsoUUÍN

LSONNID)

VIdLIAOLOHZ OVdd HOAHLASA NVASONONYVH

DYdd NdNLSOd NVYDONOWAVH AAOSVO
Hľadd 9 "93NAS - VAVISILYVHS LO

|ž lseiszizislaje

: m

Tlalula s —

BIDBLUJOJUI JUJEJSO

EK]

IUBAÓJOJ Z ÁUIBUZEZ

vs

NOBZIUEBIO B AOUBBJO SIUBIPETÁ A |

J

8IUBJOAOd BUJgaABIS

K

AOd HUAYNÍ “

ZLAIS FPINLSIJ ZINVOVIHOdSN O LLSOTVIZ A AGVIHOOd] “

[4$0 Z es aUZBARId) NONIHOLINOW LY3rOHd] |

I0Vdd Hd VIAVHOŽ ANYHHOO Y ULSONS3dZ38 NY1d|"

xizloja

(4S0 Z Bs alUZBAJ) AONNYSIAd VIJ LNAMNYCA] |

(8SO Z B8 #UZDAJUd) SYHd HOAYSOVAJ VIDV LNIMNYCO

"d

AOLHAPRO ASIAHAA V LLSONNOSId

a

000 7: > W AgAVLS 1739 AINIIVNZ JNÁVUdOd

o

000 L:) z M ASIHJMAA JINOVNKOIHOOM

vo

000 Z-L x M VďVHOLOJOLHO

sa

000 OL:L - M VAVNOLOJOLHO

FE

000 L:LH000 0L z M TIJOtid ANZIOZOd

a

000 01:1 » W ASAVLS VIDYNLIS VAOWI39JÍ

z8

000 65:) > A VIDYNLIS VNOVIHIYd

vg

VAVTädS VNOOAZHdS

-

NynuCd Bu PISBjUSLUNYCO

[2E]

BLDBJUBUINYCP FAOJJ AOJ d

S YOZRAŽ

4589 FAOU9))

4 HOZBAZ

SPOBYLNDEd$ PYDIUUDOL

£ HOZRAZ

(da NOJSEJNS af a1U) ÁJUs1Lupod gupou2aO

Z 4OZRAZ

[da noJseJNs aľ[ 81U) AODUWBÍNEZ a1 ÁUÁdOod

| MOZRAZ

o

UBPZÁL

LJ

o81s0

SON BAZÁN

LSONNI9

SHNUJUZ FYDIUUY DON -

CAG BU ÁGABIS ŠIUB$8LU PYJIUUDEL -

BIUBAOUEJÚ OLU9 nugBJo o4s1 S-

ÁujľeJ4 e Ápoalud Áueayoo nueBuio oU8eUJBIg OUINUJIOp AIUBIpeľÁ A -

HS dZA OXYSIAOUB]S JUPOJBABT -

BdBLUOLOLOUO -

 NORONEOONNNNNNNENÉ — —p eee m nnn en

SIJNUJUYZ BYDIUUDIJON -

OAG BU ÁgGAPBJS JIUJ$ALI SYDIUUDAL -

PBIUBAOUPJd OUYJUUISZN NUPBBIO OJSIAOUPBJS -

AurfeJy e Ápoduad ÁAuesy9o nueBio oU2UJe1$ OyY3JNnUJ1Op JIUBIpeľÁ n -

HS dZiA OJSIAOUPB]S SUDBIDALZ -

PBdeu1o01010HU0 -

000 0L :| SYISILUI A FIDENIIS FUpPEJÚddd -

„1SEJ FAOUOINUd

JSPBO BAOJXBL

[e]

UOPZÁL

e)

JE1s

GoZ ejpod

ILSONNID

88 - O9Ydd NdňLlSOd NYJDONOWYVH AAOSVO
HMAdd 9 " SINIAS - VAVISILVHS LO

13204204 ANOVLN3IHO

NILA TNg

AOd HHAVYN

dlLAIS FINLSAJ ZINFOVIHOdSN © ILSOOVIZ A AG 1YdÓd

ANIGJYLSOHd ANLCOAIZ VN ASAVLS AA IdA

dZ AM2ZO7Z 3NYHABAA VN ASAVLS NAA TIdA MNSNIJOLINOM LA3rOHdd

Id RAd VIAVHOZ ANVHHOO V 1 SOND3d2Z3a NYTId

AOISOUU UDIDNÍNESIKA PBYHSOUŠELI

UINYSIUd KyRBOJOSB-OYSIBIUIZU ÁUgOJPOd

AOMMYSIZUd VIŠYLNIANYCO

dd V ddd Z AC9Od BLLYNAA INSVOOO V J IVAJL THd VISYLNZIAMNYCO

ZINVYOVIHOdSAA ANAVHdOHLAYM 3Ad VISYLNIANYCA

OYAdd HOANSJVAJM VISYLNZIANYCO

AOV 1400

AOLH3r BO ASIBYAA V ILSONMOSId

DOD ZI z M ASAVLS PA9 IINIJVNZ ZNAVYdOJ

000 1: — M ASITOHAA INOVNIOCHOOM

VISYZITVNZIA

000 č:L — A VdYROLOJOLHO

000 0L1 z W VdYMOLOAJOLAaO

000 L:H/000 01: L > MA TI4Odd ANZIOZOd

000 0L-L — I ABAVLS VIDVNLIS VAOMHI3J

000 95:L — A VIDYNLIIS VNOVIH3IUd

VAYHdŠ VNODAZIAYdS

ť

Od NMda3uU0) sIULBpZACPO

Od SJUBAOJOJ8Jd BUJDBIBABZ

SON S PIUBAOJOJ PUAODBId

NPNSBAU) UDJÁUEJOAÁA ILUBEDARIÁS OS SIUBAOJOJ

AOJYBÍCO UDÁUJŠOU! NUJABU alUBSLJUNSPO

Ágper4s faA04aÍGO SIUJSEJÚNSPO

ÁSYH PIUSPBA OUJAOYSÁM E OUBAOJJUIS BS)UBSLJÚNSPO

ÁSEJ] BJUBPABA OUBAOJSÁA B OUBAGISLUS LJABN

BLUHSZN SIUBISUOPp BUSIdoYSÁA e sUSIdouoJOd

(SAaN po) Aopej4pod UsÁLINISCP UJÁMAIKSA SIUBACPNISEN

(Ádeu1O1OJ0U0 “ÁdeLU BACJJSEJ) AOpeEDipod USÁJOdeLU aJUBYSIZ

SL | PL | EL | ZL

vepzáL

SB89

dsa

LSONNI?

dSO - DYHd NdNLSOd WYHODONOWNHVH AAOSVO
HfYdd 9 " SZ3NAS - VAVISILYHAS La

SIJBULIOJUI SUJEJSO

gg

LUBAOJOJ Z ÁUJBUZBZ

vs

NoeZIUBBIO e AOUBBIO BIUBIpeľÁ n

S

DIUBJOAOd SUGBIAPLIS

oS

AOd HďAYNÍ

ALAI$ PINLSAD AINVOVIAOdSN O LLSOGVIZ 4 AOVTAOOd|

(d$a z es SUZSAJ3Id) NONIHOLINOM LY3rOdd]

I9Ydd ľdd VIAVHOZ ANYAHOO V LLSONOadZAaa NYTId]

<isliola

(d$Sa Z es SUIZBA3Id) AOANMYSIAľUd VIDYLNIINNYOCAÍ

(dSa Z es SUIZaADId) SYHd HOAUSOVHJA VIDYLNAMINYCO

a

AOLHAF“HO ASIYAHAA V ILSONNOSId

a

000 7:L > I ASAVLS P3139 ZIN VNZ INAVHdOGO

o

000 L:L > I ASIHUAA INOVNICHOOM

o

000 7:L > I VďYWNOLOJOLAHO

sa

000 0L:] z N VdVWNOLOAJOLHO

Fg

000 L:L/000 OL:L > A TIdOHid ANZ IGZOd

£g

000 0L:L — IN AHAVLS VIDVNLIS VAOM I9

a

000 0S:L 5 A VISVNLIS VNOVIHIUd

- |

VAVHädS VNOOAZIddS

v

nynuod eu BIDeJUBUINYCCI

EJ

erDeJjUSLUNYOP PAOJYS[O1d

9 4OZBAZ

4s89 PAOUBJ

T 4OZBAZ

ADEYHIDIdS PYDRIUUDOL

£ NOZEAZ

(da nojseJns a s1u) MjusIUpod sgupou2aO

Z 4OZBAZ

(da noJseJns a a1u) AOdWMSÍNEZ a1d ÁUÁyod

L 4OZBAZ

UdpzÁL

2e159W]

SON RBAZÁA

LSONNI9

dd - DYAd NdNLSOd NVADONONAVH AAOSVO

Hd 9 "ANAS - VAVISILYHA LO

P[SI9 |89 BU BABPEZ UIPOU 1890d “B]ISBILU SUUNJESSP Z BU ÁJZPES BABPERZ SDEZPERUDN -
ÁyUNAa BUBIBRUZO NOdJeJ NOUZ BUJdÁR SEZPEUDN -
ÁJUIBUZOJ

3 00 0p8 L PU99 PUPAOUJABN
300 0rP č % 0Z Hda
3 00002 0L Hda Zoa BU89 BUBAOUJABLN
00"008€ 001 0č aJNUJyYZ BYDIUUDAJeNÍ £
00“00L€ 08 0cč ÁuoNud| Z
00"008€ 001 0 BARIdS| |
uIpoy J890d ÁudaHod
JA 000r 00 5€ 000€ 00SL DI DBJUBSUINYOP 1)SEJ AOZEN
UOJ199 PUB9 U /3 eazpes U /3 eagzpes U /3 BaZpes U /3 PgZPpES

L 2 EA4INAE L

: SIDYNPOJÁ BIDEALISEJY
900Z/bZ "9 BUOJEZ Pg ÁUOJId B|SÁLIZ A IJSOUUID Í[SUBAOUJARBU BU8LUZ O BIUBUIBUZO
oe4d Áu89 PrdeYNIDSdS unad-9 BU 3IUBJISZOJ “J9U93S - BALISIJLIH L POIUJELCI ZECALIS

Stavba:
Doklrmentácia na stavabné povolenie
Klasifikácia produkcie : 71.31.12.20-9

Diaľnica D1 Bratislava - Senec, rozšírenie na #-pruh

Špecifikácia ceny prác

Ťabuľkač 2

sadzba€/h | sadzbze h | sadzbať/h | sadzba€/h
Názov časti dokumentácie swm j » [ se [ % Gera celkom
Potrebný počet hodín Ti
1 A.1 — Šprievodná správa 40 r 380000 €
2 A.J o  Netechnické zhrnutie 20 J 900,00 €
3 Prehľadná situácia M 1:50 000 Ľ EJ 3 1000 |
a Celková aituáčia M 1:10 000 20 ĽJ 2860,00 €
5 Pozdížny rez M 1:10000/1000 F 20 80000 € |
6 E M 1:10 000 F FJ 88000 €
7 as O M 1:2000 F F 95000 €
B Bs 30 j 180, !(
9 B.7 o niormačný meteriál 100 Ľ T00,00 €
10 G.1  Koordinačné výkresy M 1:1 090, M 1 : 2000 20 150 200,00 €
11 Č.ž Dopravné značenie celej stavby E 200 6 30000 €
12 D i a výkresy objektov - - - - 1488 38500 €
| PRÍPRAVA ÚZEMIA - - - - 495000 € |
G10-01 lpnpmvu územia, úsek Bratslava - MÚK Blatné Es 120 E 495000 €
DEMOLÁCIE - ž z z 18 B35.00 €
[Germolácia opusleného úšeku MUK Vájnory 10 18 750,00 €
Demolácia menabordu Akzení meda v km 0 207 ľavého pásu Biatslava — Trnava 19. Ľ] $00.00 €
Demolácia megaboru Gryf v km 0 207 Tavého pášu Bralrsláva « Trnáva 1 10 5S00,00
[Demolácia záhradnej chalky v km 0 240 Favého č Bratslava — Trnava 10 10 300 00
Demolácia dvojice pdou Akzent media » km 0 565 ľavého pôsu Brabsiava — Trnava 10 10 E
Demolácia megábotdu Akzení mecia v km 0 720 lavého u Bratislava - Trnava, v MUK Vajnorý 10 10 50000
Deriolacia megabordu Akzeni media v km 0 $20 ľaváho pásu Bralislava — Trnava 10 10 50000 €
Demolácia megabordu Nubum média v km 1238 ľavého pásu Brálšlava - Trnava 10 10 500,00 € |
Demolácia meggabordu Nubum meacia v km 1 740 lavého pásu Brabstava — T rnava 10 10 00.00 € |
Demoácia mosla na polnej oeste, nad Šúrskym kanálom, v km 2 100 [15 700 D1) daľice D1 Bralslava — Trmava 10 10 So00 € |
Dernolácia megabcedu v km 0 450 114 50 D1) diaľnce Bratislava - Trnava, v MÚK Vajnory 19 10 so000 € |
Dermolacia Polcaméeho zboru SR v km Ô 2168 pravého $sU Bratislava — Trnava 10 Lj 500.00 € |
[Demolácia megabordu v km 0 245 praveho pášu Brálislava — Trnáva 10 10 S00,00
Demolácia mosla D1-034 nad chaľncou D1 Bratislava - Tmava v km 3 279 116 829 DI, 10 25 102500 € |
Dermotácia mosla na uželovej komunkáci, nad Črierna voca 10 20 850.00
[Demolácia oporňého múre bývalého Šlátneho keho maretku Tnblavna v km 3 541 - 3591 17 141 + 17 191 D1) dalnece DI Bralslava - Tmava vlavo 19 25 1025,00
Dermotacia hospodársk bývakéno Šlátneho keho majelku Trblavina v km 3500 favet ého-pôsu Bratislava - Trnava 19 Ľ] 500.00 €
|Dermotácia spovnených pišch bývatého Šlátneho hydnárskaho majelku Teblaviná v km 3 500 lavéno pážu Bralákóváa - Trrava 10 15 67500 €
[Demolácia oplokenia bývalého Štatneho hydinárskeho marelku Trblavna v km 3 440 3 510 10 O 43000
[vegetačné úpravy dialnce D1 Bratislava - Tmava, úsek Brahskrva - MUK Bialné 20 5o 400.00 € |
Vegelačné Úprávy (trvého Brakslava - Tmava, úsek Bratslava - MOK Blalné 20 65 ST5,00
04120 — [vegetačné úpravy pravého ého päsu Bratslava - Tenava, úsek Bralslava - MÚK Blatné 20 85 57500 € |
SPATNÉ REKULTIVÁCIE ftechnická a bioogickáj - - -I - BT0,00
05000 — | Spatná rekulímácia v k ú Trnávka 20 10 45000€ |
05091 — | Spatná rekullácia v kú Vajnory m 28 E
05002 — | Spatná rekutreácia v k ú hránka pri Duraj 0 » 81000 € |
05003 — | Spatná rekutivácia v k ú Chorvátsky Grob L 25 90000
OO - [špatná rakuľvácia vk ú J 20 1050.00
050405 — | Spatná rekuľvácia vk ú Veľký Brel 10 22 B10.00€
O50.06 — | Spalna rekurrvácia vk ú Malý Bral 10 17 66000 € |
05007 — | Spatná rekultvácia v k ú Senec Ľ] 35 20000€ |
HYDROMELIORÁCI - - - + 850.00 €
o7100 — [uprava v hm O 347 .2 175 (13 947 15 775 Dt1] diaľnice D1 Bratslava — Lnava m 100 150.00€ |
0?200 — [Úprava hydromekorácil v km 0 410 - 0 550 preložky cesty HLSO22, v MUK Grob 1D FJ D50,00
07300 rava hydromekorácii v km 11 069 [24 699 D1) oalnce D1 Brabstava — Trnava 10 so 1 65000 € |
DIACNICA, KOLEKTORY, MIMOÚROVŇOVÉ KRIŽOVATKY - - - - 550 550,00 € |
10100 — | Dialnica D1 Brabskova o Trmava, úsek Bralislava - MUK Biatné O 2600 2600 900 208 00000 € |
d3 10 - Ú evý kolektorový ps Braliskrva - Ťrmava, úsek Bratistavá - MK Blatné 200 1 600 1 806 700 135 000.00 € |
103-20 — | Pravý kolektorový pás Bratslava - Trnava, úsek Bratistava - MUK Blatne 20 1400 100 EI 125 000.00 €
105-00 — Ú Napojenie SSUD Vajmory na Diaľncu D1 Bratislava — Trnava so za E 405000
10501 ÚRozšireme cesty M1 5o 40 95000 € |
106.00) — TÚprava dih ňovej kužovalky Vamory za 400 400 E 29 05000 € |
100-00 — Rúprava calmičnej knžovalky Sennc EJ 400 400 100 31 35000
11700 — [kntovalká Čietna Voca 70 250 160 F 16 150.00 € |
CESTY I, 1., Mi. TRIEDY, MIESTNE KOMUNIKÁCIE - ž z - 15 750,00 €
120000 — ÚUprava cesty na ul Primlyne v MUK Vajnory 100 100 450000 €
12300 — JUprava cesty K v MÚK Senac 150 E 11 25000 €
ÚČELOVÉ KOMUNIKÁCIE - - - - 19 950 00 € |
13000 — [Preložka polnej cesty v km 1 105 . 1355 14 705 . 14 955 D1) cialnice D1 Brahslava — Trmava FJ Ľ 1 950.00
13100 — | Prekžka potnej cesty v km 2 100 daľnce D1 Brabslava — Trnáva EJ Ľ 3 150,00 € |
132400 — | Uprava poľnej cesty v km 8 363 (21 963 D 15 ckaľnce D1 Bralislava - Trnava EJ 100 3 75000 € |
13220 | Preložka poíneaj cesty vkm ? 881 -8 149 pravého ého pásu Bratsiava - Trnava so E 2 250,00 € |
13300 — TUpráva poľnej česty v ktn 11 070 [24 670 D1) ckalnice D Bratstava — Tmava EJ a 2 550,00€ ]
13440 ceste v km 16 916 - 12 646 ľaveho Bralrskava - Trnava E 120 435000 € |
1340 j zesty v k 15 31428 414 D 1) daľnice D1 Bratislava - Trnava EJ Ľ 1 950.00
MOSTY - - - z 436 3756,00 € |
20100 — PÚprava mosta D1-030 v k O 662 [14 262 D1] diaľnice D1 Bratrslava - Trnava nad ul Pr.mhyne 200 600 160 24 500,00€ |
201010 IMostna ľavom päse Bratislava - Trnava v km 0 568 nad ul Pri mlyne. 200 200 13 9 525.00€ |
[201-20 — TMost na pravom päse Bralslava - Trnava v km 0 263 nad u Pre mbyne 200 300 10 12 350.00€ |
202400 — JÚprava mosta DO1 v km | 149 (14 749 D1) daľnice D Bratrslava - Trnava nad ŽSR Bralisláva - Galanla 200 400 250 100 27 75000 € |
20210 — |Most na ľavom koieklorovom pôse Bratrslava - Trnava v k 0 984 nad ŽSR Bratslava - Galonla 200 400 120 20 DodDo€ |
207:20 — |Most na pravom kolektorovom páse Bralislava + Trnava v hm 0824 nad ŽSR Brakslava — Galanta o0d 200 120 20 o0000 € |
20300 - JÚprava mosia D1032 v hm 2 100 (15 200 D1 daľnce D1 Bratistava - Trnava nad Šúrskym kanálom 200 400 180 150 300.00 € |
20310 Ú Most ňa ľavom koleklotovom páse Bratslava - Tmava v k 1987 nad Šúrskym kanáloc 200 160 BO s00.00 € |
0220 - [Mosi na pravom páse Bralslava - Trnava v hm 1 719 nad Šúrskym kanálom 200 200 120 200,00 € |
20301 IMoslnaplebžke pôľnej češty v k 2 100 ciaľnice D1 Bratrslava - Ernava nad Šúrskym kanálom 200 Er] 120 16 200,00 € |
20400 — [Oprava mosla 1033 v km 3 157 [16 757 D1 Sratislava - Tenava Čierna voda 200 150 0000 € j
20410 [kastna ľavom páse fratislava - Trnava vkm 3044 Čierna voda EI 190 7 800.00 €
20420 — [Mosl na pravom páse Brabslava » Trnava v km 2 773 nad polokom Čietna voda 100 100 4 500,00 €
20800 — | Uprava mosta D1 035 nad dkalncou D1 Bratislava - Tmava v km 6 858 20 458 D1) na ceste HMO22 v MUK Giob 100 100 4 50000 €
2097460 — |uprava mosta Di-036 nad dalricou D1 Bratislava - Tmava v km 8 363 21 963 D1) na poľnej ceste so 6 3 000,00 €
[208-G0 — 1Uprava mosta D1-037 nad datncou D Brahslava - Tmava v km 11 070 23 670 D1 na oľ ceste J0 EJ] 1 650,00 €
20400 — |Rekonšírukca mosta D1D38 na daľnici 1 Bratslava - Trnava v km 11 72825 328 D1), nád kanákom BO 160 6 D00.00 €
21000 mosta (11 039 na daľnici D1 Brabslava - Trmava vkm 81 986 25 586 D1 100 200 7 500.00 €
ZID 10 — |Mosl na ľavom páse Bralslava - Trnava vkm 11873 nad polnou cestou 100 220 5 100.00
210029 — | Most ná pravom kólektorovom pase Bralstava - Trnavay km 11 606, nadpoľnou ceslou 10G 160 6 300,00 € |
21100 [Úprava mesta D1-040 nad dkaľneoou D Brauslava - Hrmava v km 13 097 25 697 D1), na ceste 603 v MUK Senec 100 400 13 500.00 € |
2110 — | Mosi nad lávým koleklotovým pásom Bxatislava - Trnavav km 12 988 na ceste /803 v MUK Setec 100 300 120 14 700.00
21120 |Most nad pravým pasom Bratislava - Trnava v km 12 713, na cesie 503 v MÚK Senec 400 E 120 14 700,00 € |
21200 — kR. mosia D1D4) na daľnici D1 Bratslava - Trmava vm 15 31428 914 Ď 1) E 20 ST5000€ |
21300 [R mosla 011042 na daľnča D1 Brahálava - Tmava v k 15 619 29 219 01) 5o 180 5 550,00
[232-00 suvisiace s kažovaním DUDA4 200 3200 1200 139 500.00
[OPORNÉ MÚRY, ZÁRUBNÉ MÚRY, VYSTUŽENÉ SVAHY - - - 153 850,00 « |
240:00 — | Zárubný múť v km Ú 024 veľvy B +0 120 vetvy A, napojena SSÚBD Vajnory na daľnicu D 1 Brahislava — Trnava 2o 80 2700.00€ |
24010 |Oporný múr v km ú 02 + 0 275 favého ého pásu Bralstava - Trnava, vlavo 20 BO 2 700.00 € |
24110 | vystuženy syah násypu v km 0 725 - 2 665 lavého pásu Bralslava o Tmava, vľavo 20 300 30 11 750,00€ |
24120 — |Oporny mur v km Ú 050 . 0 250 praveho u Bratislava - Trnava, voravo Ea] E Lj 12 590.00 € |
24220 — | vystuženyý svat násypu v km 0 300 .2 106 pravého Bratistava - Trnava, vpravo EJ 309 so 11 850.00 €
24310 [Oporný mur v km 0 725 - 0 987 ľavého pásu Bralnlava - Trnava, vpravo FJ 150 5 250,00
24320 — |Oporný múr v km U 725 - 0 900 prav ásu Bratislava - Trnava, vfavu J ĽJ 3 450.00
244 10 — |Oparný mur v km 2 655 - 3 025 lavého pášu Bialsláva  Tinava, vlavo E 300 7S0.00 € |
254400 — | Dpormý mar w km 11350 11 550 (24 650 - 25 150 01 daľnice Di Bratrskava o Trnava, vpravo 5o 150 250.00 € |
25410 — | vystužený svah násypu vkm 11 500 - 12075 lavého päsu Brabslava - Tričva, vľávo 5o 250 250.00 € |
25420 — [Vystužený svah násypu v km 11200 11 950 praveho Bratslava - Trrava, vpravo 5o 300 750,00
2950 — Zarubný mur vkm 13 231 . 14 450 iaveno Brabslava - Trráva, vlavo, 100 800 280 34 250.00 € |
25611 [Oporný mur v hm 13 450 - 13 550 ľavého pásu Beatrslava » Trnava, vpravo 20 5o 1 800.00
25>20 — | zárubný mury km 12 850 - 13800 pravebo päsu Bratslava - 1 rnava, vpravo, 100 BDO 250 34 250,00 €
PROTIHLUKOVÉ OPATRENIA - - - - BO 300,00 € |
270:00 — [Prothluková ciona 0 000 - 1 300 (13 600 - 14 900 D1) daľnce DI Brahstava - Trmava, vľavo 10 200 100 3 650.00€ |
27010 | Prothľuková ciona v km 0 000 - 0 680 ľavéto pásu Beatrsláva - Trnava, vlavo v MUK Vajnory a vetvé VH 1, vpravo 10 E 3 7900.00€ |
271.0% — |[Prouhluková cioná vkm 4 100 - 5 900 [17 700 19 500 D1) daľnice Dt Bralislava - Trnava, vprava 10 301 150 14 40000 € |
27200 (Probhluková cianá v km 10 900 . 12 700 (24 500 - 26 300 D1) daľice D1 Bratslava - Trrava, vpravo 10 200 EJ 12 300.00
2?300 - |Protniuková ckma vkm 12000 13 400 [25 800 27 000 D1 daľnice D1 Bratislava - Trnava, #ľavo 10 E 90 12 300.00
27340 J Probhluková ciona v km 12 300 - 13 100 ľavého pasu Bratrslava - Trnava, vlavo 10 150 G] 100.00 €
27400 — ÚProbriuková ckmáa v km 14 500 - 16 0060 (28 100 98 600 D1) daľnce D Srabslava - Trnáva, vľavo 10 200 E] 12 300 00 €
28200 — Nr asácne úupravy budov v km 0 300 - 0 456 [13 900 14 050 01) dálnce 1 Bratislava - Trmava, vľavo 10 s 1 95000 €
28300 F asacne úpravy budov v km 0 600 U 750 [14 200 - 14 350 DH dialnce D | Bratislava - Trnava, vľavo 10 30 1 05000 €
28400 F asácdne úpravy budov v km 4 750 5 300 116 350 - 18 406 O1 dialmce O | Brahslava - Trnava, voravo 10 40 1 35000 €
OPLOTENIA Š - - 378000 €
0101 | Splolenie dalnce O 1 Brahslava - Trerava a pôsov v useku Bratislava - MUK Blatné H AS t SÔ0.00 €
302 10 [Gplctene areálu MCST 3 5, vkm 3 440 - 3 540 faveho bášu Bratislava - Tmava Ľ] 20 T5S0.00 €
304.00 — | plolene parceh 199880 na ul Prembyne v MUK Vajnory i 20 T50,00 €
30504 — | Oplolenia pozemkov ŽSR na ul Primhne v MÚK Vajnory. r] 20 T50.00 €
STAVEBNÉ ÚPRAVY CHRÁNIČIEK INŽINIERSKYCH SIETÍ - - - 60000 €
000 — |Uprava chraničky IS v k 12 775 26 3/5 D1) dalnce Ď | Bratslava - Trnava 10 15 60000 € |
SSÚD Vajnory - - - 6000
32001 — [Rekonštrukcia SSUD Vajrory J I 6900
ŽELEZNIČNÁ TRAŤ — - - 3 300,00 € |
40100 [2ST Bratrslava Vajnory, skratenie koľaje č t/a u km 1 163414 /83 D1 daľnce D1 Bratislava — Tmava 10 40 1 350.00
40200 — [Predženie kaolovodu pre DK ŽSR v ktm 1075 (14 676 D1 daľnice DI Bratslava - Tmava 10 5o 1 5950,00 €
KANALIZÁCIE - - - 44 g50,00 € |
Odvodnerne cialce D1 Bratislava - Truava, úsek Bratslava o MUK Blatne 40 400 200 19 600,00
Ochrana kanalvačneho zberača "E" vkm 1255 [14 855 D1 dalmce O1 Bratsláva - Trnáva, 40 Ľ 3000.00€ |
E m 1 301 [14 901 01) dalmce D1 Bratrslava — Trnava 20 50 1 80000
Prekožka vytačnej kanalizacie DI 600 v km 1 822 - 2 800 praveto pásu Bralslava - Trnava 40 200 20 7 40050 €
Preložka vytlačnej splaškovej kanakzačié DH BOLDH63) v km 2 161 3 414 pravého Bratislava - Irnava a 200 zo LETINII
[Jprava vytlačnej splaškovej kanahzacie DN 20 9 km 3 413 117 013 D1) daľnce D | Bratslava — Trnava 10 25 S00.00 €
[Preložka daždovej kanalizácie v km 3 $32 [17 132 01) dalnice 1 Bratiskava — Trnava 10 o 1 650.00 €
|Preložka daždovej kanalzacie vkm 12 775 - 13 075 [26 375 - 26 675 D1] dkalnice D1 Bratislava — Trnava, v MK Senec 19 5o 1 650,08.€
Preložka splaškovej kanakzácie vm 12 776 - 13 075 [26 375 - 26 679 D1) daluce D1 Brabsláva — Truava, v MUK Senec 19 E 1 650_%
VODOVODY - Š - 26 100,00 €
IŠLGQU ÚPretožka vodovodu DH 150 v s 2 945 3 400 pravene Bratslava — Tmava 20 o 3 150.00 €

Fretožka vodovodu DN 300 v km 3411 19 011 01) dialnice D Bralislava — Trnava 10 100 3 150,00 €
Preložka k ČS2 - Trblavina v km 3 402 3 421 (47002. 17 0210 1) cdalnece D1 Brahisláva — Trnáva J EJ 650,00 €
Preložka vodovodu D1 500 v km 5 276 favého ás Brabslava — Trnava 20 Ľ1 700,00 €
Pretažka vodovodu DM 50D v km 10 733 - 12 831 pravého pôsu Bratsiava — Tinava 20 150 EJ 550.00 €
Presožká vodávoču DH 225 v km 12 775 o13 075 [26 375 26 675 D1) drálnice ČH Brabislava - Trmava, v MUK Sanec 20 100 300.00 €
SSÚD pracovisko Vajory 20 80 200,00 €
Preložká vodovodnéj pripojky v km 3 641 — 4 804 [17 281 — 18 404 0 1) dáľrace D1 Bralslava - Trrmava z 6 2 100,00 €
[Úprava vodov: vkm 3 B81 (17 281 D1) daľnice D 1 Bratrslava - Trnava 20 40 1 50000 €
VODOHOSPODÁRSKE OBJEKTY : ž ž 2 «00,00 €
55000 — [Úprava potoka Čierna voca v km 2629 . 3 087 ľavého ásu Bratislava — Traava 20 150 4 800,00 €
FE i loka vm B 752 Faveho ás Braislava — Trnava 20 LJ 2 400.00 €
58200 — [Uprava odvodňovacieho kanála v km 11 728 [25 328 D1] daľruče D1 Bratášktvá — Tináva 20 70 2 400.00 €
OBJEKTY ELEKTRICKÝCH VEDENÍ N, VN, VYN ž Ä - ž 16 995,90 €
ME vedenie daľnica D1 Brabslava - Tmava, usek Bratislava - MÚK Blatné 15 EJ 1 725.00€ |
VN vedenia v km 0 321 (13 921 01) diaľnice D1 Bralislava - Trnava 15 EJ 1 125,00
MN vederia v km Č 321 [13:921 O1) ciaľnice D1 Bratskova - Trnava 15 FJ] 625.00€ |
Prekožka MN vadania v km Ú 4Ži (14 021 D1) diaľnice D1 Bratislava — Trmava, 10 20 750.00
Preložka ného MN vederia v km Ú 421 14021 D1) dalnce O1 Bralislava - Trráva, KI C] 450,00 €
Prekažka 2 x MN vedenia v km £ 272 0 576 lavého Bralslava — 1 rmgva 10 EJ 1 650.00
Prekožka al sknnek v km Ú 560 ľavého u Brahslava — Trnava 10 O 390.00 € |
251 Bratrslava Vanory, dočasná úprava Irakčného vederia v žkm 65 318 v km i 149 14 748 1) calnece Ď Bralslava - Trnava 10 E] 2 55000 € |
ŽST Bratistava Vajnory, defvulivna úpráva rákčiého vedétiá v žkm 65 318 v k 1 149 [14 749 D1) dáľnece DÍ Bralolava - Trnava 10 15 63000 |
Pretožka 6KY kabla ŽSR v žkm 69 156 —65 462v km 1 149 (14 749 D1) daľnuce D Branslava — Trnava 10 35 1 200.00
Preložka vzdušného VN vederia v kin 2 211 - 2 403 (15 B11 16 003 D1) dáľnece D1 Bratslva — Tmava 10 r 450.00 €
Preložka vzdušného VN 22 kV vedena č 153 v km 10 993 ľavého pásu Bralislava — Trnava 19 LJ 600 00 €
Preložka podzemného VN vedenia v km 12 609 ľavšho päsu Bratslava - Tenava, v MÚK Senec 10 13 54000 €
Preložka vzdušného VN Ž kV vedenia č 155 v km 12 797 (26 387 D1 ) cuľrce Di Bratslava — Trnava 0 LJ 450.00 €
Preložka vzdučného VN 22 kV vodenia č 137 v km 12 980 - 14 691 (25 580 - 28 281 01 daľníce D1 Bratslava - Trnava, v MÚK Senec I E 1 050.00 €
[Ochrana N vedenia v km 15 819 (29 219 D 1) dialnice D1 Brahislava — Trnava J z 300,00 €
Praložka NN vedenia vkm 21 346 - 21 418 pravého Bratislava - Trnava, m 10 450,00 €
Preložka N vedenia v km 3 770 ľavého pásu Braislava — Trnava J 20 750,00 € |
M vedersa pre ÚS výtačnej splaškovej kanakzácie v km 2 161 - 3 414 pravého pásu Brateslava - Trnava, I 30 1 050.00 € |
OZNAMOVACIE VEDENIA ž - - - 18 480,00 € |
650-10 — | Proložká miešiného kábla v km O 144 - 0 574 ľsvšho Bratrslava — Tmava 10 30 1 0s0.00€ |
65101 - [2ST Eratrslrva Vajnory, preložka kablov zanadena v km 1 149 (14 748 D1) dalmce DÍ Brabsiava — Trrava j 20 ?50,00 € |
ŽST Brálrslává Vájnory | úprava 3lanečného zanacenia v km 1 149 114 749 D1) daľnice D1 Bratislava - Trnava 1a FJ 750.00<€ |
Preložka DOK ŽSR v žkm 65 20065 500. v km 1075 14 675 01) diaľnce D1 Bralislava — Trnava 10 20 750.00 €
Preložka DOK ŽSR v žkm 55 230-65 400 vkm 1 137 [14 737 01) dralnice D Bratrslava - Trnava 10 20 750.00 €
ŽSTŤ Bratrslava Vamnory, preložká kábkav DOO v km 1 148 (14 749 Di) dalnice D1 Brauslava — Trnava 10 20 750.00 €
Preložka MK v km 1 835 < ? BO pravčt čho páša Bialrlénva — Tinava 10 30 1 050.00 €
Praložka 2 x MK v km 3224 16 828 O1) dalnce Ú | Braislava - Tínava 10 30 1 050.00 €
Preložka MOK v kr 6 781 ľrého pásu BA - TI, v MUK Grob 10 40
Preložka DK v hm 12 775 [26 385 Di) diaľnce D Bratslava - Frnava v MUK Sanac 10 a
[Preložka MK v km 12 775 - 83 075 (25 375 26 675 D1) čalnece O1 Bratišlava - Tirava v MK Senec 10 30
Pretožka MK v km 12 775 - 13 079 (26 375 26 675 D1) daľnce DI Brabslava . Trnava v MUK. Senec 19 20
Preložka MK v km 12 775 - 13 075 (26 375 26 6750 1 cdrafnice DÍ Bratsláva - Trnáva v MUK. Senec 10 25
Pretožka DK v km 13 106 . 14 922 pravého Eralrslava — Trnava 10 45
[Oehrána DK v km 15 332 (28 932 D1 dalnica D1 Bratislava — Trmava 10 10
Preložka kábla pre ČS v km pásy Bratiskava - Trnava 1o S —
T kôllá v km 0 705 úprávy česky HOG v MUK Senec a0 10 a450.00€ |
INFORMAČNÝ SYSTÉM DIALNICE - - - p TOBI000 €
Informačný systém ciaľnice D1 Bratislava » Tmava, úsek Bratislava - MUM. Blalné - Stavebná časí 20 40 300 22 800.00 €
Informačný systém cialnice Ď Braislava - Tinava, úsek Bratislava - MK Blalné, čast J o 1 $S0.00 €
lnformačný syslém diaľnce D Bralslava - Tmava, operálorské pracovisko v SSÚD Domkárska - Stavebna časť zo 400 300 22 800,00 € |
krfoemačný systém dalrice Ď Bralislava - Trmava, oparálorské grácovisko v SSÚD Domkárska časť 20 ETJ 400 2330000 € |
VEREJNÉ OSVETLENIE - - - - 3 900,00 € |
prava Verejného csvellna diaľnce D1 Bratslava - Ernava v kar O 000 - 0 900 [13 600 - 14 500 D1 L a 1 05000 € |
prava Osvetlenia lavšho koleklorového päsu Bratislava - Trnava « km 0 000 « 0 340 vľavo 10 15 600.00 €
[prava Verepebo osvelena pravéto kolektorového pásu Sratslava - Trnava v km 0 000 - 0 496 vpravo 10 10 450 00 €
Uprava Verejného ošvetlénia ná ulči Prmbyné v km O 658 (14 258 D1) caľnece D1 Bratslava - Tmava 10 10 450.00 €
Prelotka Verejného osvetenia v MK "Vajnory“ 10 10 45000 €
Preložka Verajného osvetkenia na ukci Senecká cesla, v MUK "Vajnory" 10 10 45000 €
ŽST Brabslava Vajnory, úprava vonkajšeho osvelkya 25R v k 1 149 (14 749 d1] calnce DÍ Brahslava - Trnava 10 10 45000 €
PLYNOVODY - - - - BETD00 €
0100 — |Preložka VT príporky v km 9 Báč (14 446 D1) dalnce D1 Bratislava - Trnava, v knižovatke "Vajrory" 1D 32 111000 €
TOč00 — Úpretotka VT plynovodu DN OG y km 8 111 (21 711 D1) diatnice DA Bealislava — Trnáva 10 180 5 55000 €
P0400 — | Pretožka STL plynovodu DN 225 v.km 12 775 - 13075 [26 375 26673 D 1) daľmee D1 Bratislava — Trrava v MK Senec 10 37 1 26000 €
F11-20 — Ú Skrálenie STL plrnovodu DN 90 v km 2 585 právého pšsu Bralolava - Trnava 10 20 750,00 €
ROPOVODY, PRODUKTOVODY - z - s 1050,00 € j
75000 — [Upráva ochrány produklavocu DN 300 % km 0689 úpravy cesty 1503 v MUK Senec 19 15 60000 € |
751.00 — TÚprava ochrany ropovodu DN 5OD v km D 1I upravy cesty 1503v MUK Senec d0 18 49000 € |
31 E Doklady 500 15000 €
14 F Dokumentácia meračských prác - - - - 1139 250,00 € |
SŤ G Ľ pre MP - - - 134 č74,00 € |
16 H De pre trvalé a dočasné vyňatie pódy o 150 150 3 90080 €
17 1 Dx - - - 312 90780 €
D ý priaskum, inventarizacia a spoločenské ohodnobenie drevka F s 240000 €
| Podologický priaskum 20 za 2 75000 €
Dx prieskum 20 180 6 80000 €
Emisná #túdia C] 35 1375.00 €
ý prieskum ĽJ j 1 550.00 €
Hluková #túdia 20 Ľ 3 100.00 €
Podrobný nžinmrsko- a prieskum: - Š ž 278 48280 € |
Diapnostka existujúcich mostov 10 200 EJ] 16 650.00 € |
18. K Pián a ochrany zdravia pri práci 10 6 85000 €
19 LI Projakt monitocinau volyvu stavby na vybrané zložky ŽP 20 za TERNO €
20 L Projekt r E n sae00 |
21 M Vplyv stavby na životné prostradie 20 ĽJ 45090 €
Ez] LI Podkiady k žiadosti o cestnej siete 20 100 89040 €
23 [] MNávrh projektu organizácie výstavby 20 150 ú0 € |
24 P laumn EJ J 376404 |
Fri R Orientačný rozpočet 20 4D 70090 €
Navrhovaná cena bez DPH 2 136 89890 €
DPH 20 % 427 13914 €
Navrbovaní cerna 256203494 €
Poznámky

- Učhádzač vyplňa žtou farbou označené butky
— Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta. počet hodin zadáva na celé čísla

Blavba :

Diaľničá D1 Brátišlava - Senec, rozširenie na 6-pruh

Dokumentácia na ponuku (DP)
Klasifikácia produkcie : 71.31.12.20-8

Špecifikácia ceny prác

Tabuľka č.3

sadzdať/h o | sadzbaé h o | sadzbaťch o | sadzba / b Cená celkom
Názov časti dokumentácie 15,00 L 3000 1 35,0 [ 40,00
Potrabný počet hodkn vE
| Dokumenitácia na ponaku

2 |Zväzok 3 Technické špecifikácie - - 3 4650,00 €
3 | Všeobecné wuuu\cteapuzudam 2o 15 20 15 2 050,00 €
al technicke (TKP) 20 5 500,00 €
3 | Zvtášine technicko-kvalitativne podmienky (2TKP) 2 15 900,00 €
+ Zväzok 4 Cenovi časť - - - 3 650,00 €
4J Prearnbuta 10 20 T750,00 €
41 Celkový výkaz výmer 10 20 20 1 450,00 €
411 Teoratická ocanenie stavby 10 20 2 1 45000 €
5 Zväzok 5 Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) 1 230 710,00 €
A zpráva 40 $00,00 €
LE] Prehľadná situácia M 1:50 000 a 5600,00 €
B.2 Celková situácia stavby M 1:10 000 40 500 00 €
B.3 Pozdížny rez M 1:10000/1000 40 8600.00 €
B4 M 1:10 000 ] 600,00 €
BA M 1:2000 40 50000 €
c.1 Koordinačné výkresy M 1:1000, M 1: 2000 E T50,00 €
c.2 inačenie celej stavby E2] 75000 €
LJ Pisomnosti a výkresy objektov - 1 223 660,00 €
PRÍPRAVA UZEMIA - 3 800,00 €
lPňě!ava úzermia, úsek Bratislava - MÚK Blatné 20 100 3 800,00 €
DEMOLÁCIE - - 7 600,00 €
Dermalácia opusteného úseku MÚK Vajnory 10 5 325.00 €
Dernolácia megabordu Akzent media v km 0.207 favého kotleklorového pásu Bratislava — Trnava 10 5 325 .00 €
Demolácia megabordu Gryt v km 0207 Ľavého kolektorového pásu Bralislava — Trnáva so 5 325,00 €
Demolácia záhradnej chatky v km 0240 [avého kolektorového pásu Bratislava — Trmava +0 5 32500 €
Demolácia dvojice megabordou Akzent media v km 0.565 ľavého kolaktorového päsu Bratislava — Tmava +0 5 325,00 €
Demolácia megabordu Akzent media v km 0.720 ľavého kolektorového pásu Bratislava - Trmava, v MÚK Vajnory 10 5 325 00 €
Demelácia megabordu Akzent media v km U.920 ľavého kolektorového Easu Bratislava — Trnava 19 d 325.00 €
Demalácia Nubium media v km 1.238 ľavého kolektorového Bratislava — Trnava 10 5 325,00 €
Demolácia Nubium meadia « km 1.740 ľavého kolektorového pásu Bratislava — Tmava 10 5 325,00 €
Demolácia mosta na poľnej cesle, nad Šúrskym kanálom, v km 2100 [15.700 D1) diaľnice D1 Bratislava — Trmava 19 5 32500 €
Demolácia megabordu v km 0450 (14 050 D1) daľnice Bratislava - Trmava, v MUK Vajnory 10 J 325.0D €
Dernotácia budovy Policajnáho zboru SR v km 0.218 pravého kolektorového pásu Bralislava — Trnava 19 S 325,00 €
Demotácia y km Ú 245 pravôho kolaktorového pásu Bratislava - Tmava 10 5 325,00 €
Dermolácia rmosta D1-034 nad diaľnicou D1 Bratislava - Trnava vkm 3229 (16 829 D1) 19 S 325 00 €
Dernolácia mosta na účelovaj komunikácii, nad potokom Čiema voda 10 5 32500 €
Dermgolácia oporného múru bývalého Štátneho hydinárskeho majetku Triblavina v km 3.541 - 3591 7141 - 17191 D1) diaľnice D1 Bratislava - Trnáva vľavo 19 5 32500 €
Dermalácia hospodárskej budovy bývalého Štátneho hydinárskeho majetku Triblavina v km 3.500 ľavého kolektorového pásu Bratislava — Tmava 10 s 325.00 €
Dermolácia spevnených plách bývalého Štátnaho hydinárskeho majetku Triblavina v km 3500 ľavého kolektorového pásu Bratislava — Trnava 19 S 325.00 €
Dermclácia optotenia bývalého Štátneho hydinárskaho majetku Toblavina vkm 3440 - 3.510 10 5 325,00 €
Vagetačné upravy diaľnice D1 Bratislava - Trmava, úsek Bratislava - MUK Blatné: 20 5 475,00 €
Vagetačné úpravy ľaväho kolektorového pásu Bratislava - Trnava, úsek Bratislava - MÚK Blatné 20 5 475,00 €
D41-20 |vegelačné úpravy pravšho lmlsklorwshn pásu Bratislava - Trava, úsek Bratistava - MÚK Blatné 20 5 475,00 €
SPATNÉ REKULTIVÁCIE fte 3 600,00 €
10 10 450,00 €
10 10 45000 €
10 10 450.00 €
10 10 450,00 €
10 10 450,00 €
10 10 450,00 €
10 10 450,00 €
ä 10 10 450,00 €
HYDROMELIORÁCIE - - - 1 350,00 €
07100 JÚprava hydromatiorácií v km 0347 - 2 1?5 (13.947 - 15775 01) diaľnice D ! Bratislava — Trnáva 10 10 450.00 €
07200 JÚprava hydromekiorácii v km ©.410 - 0.550 praložky casty H5022, v MÚK Grob 10 10 450,00 €
07300 |Úprava iorácií v km 11.099 [24.699 D1) diaľnice D1 Bratisiava — Trnava 10 10 45000 €
DIAĽNICA, KOLEKTORY, MIMOUROVŇOVÉ KRIŽOVATKY 374 550,00 €
101-00 IDiaľnica D1 Bratislava - Tmava, úsek Bratislava - MÚK Biatné 200 1 000 1000 900 104 000.00 €
103-10 ÚLavý kolektorový pás Bratislavá - Tmáva, úsek Bratislava - MUK Biatné 200 1 000 1 000 700 96 000.00 €
16320 IPravý kolsktorový pás Bratisláva - Tmava, úsek Bratislava - MUK Blatné 200 1 000 10900 600 92 000.00 €
105-00 INapojenia SSÚD Majnory na Diaľnicu D1 Bratislava — Tmava sÚ ĽU] 30 4 950,00 €
10501 IRozšírenie cesty 461 so 40 1 950,00 €
106-00 JÚprava diaľničnej mimour: križovatky Vé 70 400 400 o 29 050,00 €
109.00 [Úprava diaľničnej mimaoúro križovatky Senec 90 400 400 100 31 350,00 €
117-00 |Križovatka Čiarna voda 70 250 160 so 16 150,00 €
CESTY ., 1., HI. TRIEDY, MIESTNE KDMUNIKAC E - 4 950,00 €
100 20 2 100.00 €
+150 20 2 850.00 €
ÚČELOVÉ KOMUNIKÁCIE - - 9 450,00 €
130-00 IPreložka poľnej cesty v km 1.105 + 1.355 (14 705 - 14. 955 D1) diaľnice D1 Bratislava — Tmava so 20 1 350,.00 €
131400 [Preložka poľnej cesty v km 2. 100 diaľnice D1 Bratislava — Trnava so 20 1 350.00 €
13200 JÚprava poľnej cesty v km 8.363 (21.963 D1) diaľnice D1 Bratislava — Tmava E 20 1 350,00 €
132-20 |Praložka poľnej cesty v km 7.881 - 8.149 pravšého kolektorového pásu Bratislava — Trmava o 20 1 350.00 €
13300 JÚprava poľnej casty vkm 11.079 [24.670 D1) diaľnice D1 Brátisláva — Tmava so 20 1 350.00 €
13310 [Pretožka poľnej ceste vm 10.916 - 12.646 ľavôho kolaktorováho päsu Bratisiava — Tmava so 20 t 350,00 €
134400 Úgrava poľnej cesty v km 15.314 (28.914 D1) diaľnice D1 Bratislava — Tmava so 20 1 350,00 €
- 435 975,00 €
200 600 100 24 500.00 €
200 200 15 9 525.00 €
200 300 10 12 350,00 €
|Úprava mosta D1-031 v km 1.149 (14.749 Dt) diaľnice D1 Bratislava - Trnava nad ŽSR Bralislava — Galanta 200 400 250 100 27 750,00 €
Most na lavm'n kolektorovom páse Bratislava - Trnava v km 0.984 nad ŽSR Bratislava — Galanla 200 400 120 20 20 000.00 €
202-20 |Most na pravom kolektorovom páse Bratisláva - Trnava v km 0 824 nad ŽSR Bratisiava — Galanta 200 400 120 20 20 000.00 €
Úprava mosta 01032 v km 2 100 (15 700 D1) diaľnice Ď1 Brabslava - Tnava nad Šúrskym kanálorm 200 400 180 150 27 300.00 €
|Most na ľavom kolaktorovom páse Bratislava - Trnava v km 1987 nad Šúrske a 200 160 80 10 600,00 €
200 300 120 16 200,00 €
200 300 120 16 200.00 €
200 150 7 500.00 €
200 160 7 80000 €
ä , 100 100 4 500,00 €
208-00 FÚprava mosla D1-035 nad diaľnicou D? Bratislava - Tmava v km 6.858 (20 458 Di) na cesle 125022 v MUK Grob 100 +00 4 500,00 €
207-00 JÚprava mosta D1-036 nad diaľnicou D 1 Bratislava - Trnava v km 8.383 (21.963 D1), na j ceste 80 5O 3 000,00 €
208-00 JÚpráva mosta D1-037 nad diaľnicou D? Bratislava - Trnava v km 11070 (23.670 D1), na poľnej ceste 10 so 1 650.00 €
209-00 IRekonštrukcia mosla D1-038 na diaľnici D1 Bratislava - Trmava vkm 11728 [25.328 D1) nad odvodňovacím kanálom BO 160 6 000,00 €
21000 |Rekonštrukcia mosta D1-039 na diaľnýci D1 Bratislava - Trnava v km 11.988 (25.586 D1) 100 200 7 50009 €
210-10 IMost na ľavom koleklorovom: páse Bralislava - Trnava vkm 11.873, nad poľnou cestou 100 220 8 100,00 €
Mostť na pravom koleklorovom páse Bratistava - Tmava v km 11.506, nad poľnou cestou 100 160 6 300,00 €
Upráva mosla D1-040 nád dvaľmcou D1 Bratislava - Trnava v km 13.097 (26 897 D1), na cesta 1l/503 v MUK Sengc 100 400 13 500.00 €
ásom Bratislava - Tmáva v km 12 988, na caste 12503 v MUK Senec 100 300 120 14 700,00 €

100 300 120 14 700.00 €
sÚ 200 56 750,00 €
21300 IRekonštrukcia mosta D1-D42 na diaľnici D1 Bratislava - Trmava v km 15.519 [29.219 D1) a 160 5 550,00 €
232-00 |Mostné objekty súvisiace s križovaním D1/D4 100 3200 + 200 139 500,00 €
OPORNÉ MÚRY, ZÁRUBNÉ MÚRY, VYSTUŽENÉ SVAHY - 1$3 550,00 €
240-00 [7a ý múr v km 0.024 B - D.120 vetvy A. jenia SSÚD Vaj! na diačnícu D1 Bratislava — Trnava 20 30 2 700,00 €
240-10 JOporný múr v km 0025 - 0275 ľavého kolektorováho pasu Bralislava - Tmava, vľavo 2a BO 2 700,00 €
241-10 Úvystužený svah násypu v km 0725 - 2.669 ľaveho kolektorového pásu Bratislava - Tmava, vľavo 20 300 70 11 750,00 €
241-20 [Oporný múr v km 0.050 - 0.250 právého kolektorového päsu Bratislava - Trnava, vpravo 5 300 5o 12 550,00 €
242-20 ený svah násypu v km 0.300 - 2100 pravého kolektorového pášu Bratislává - Trmava, vpravo so 300 B 11 850.00 €
243-10 [Oporný múr v km 0.725 - 0.987 faváho kolektorového pásu Bratislava - Trnava, vpravo s 150 5 250,00 €
24320 |Oporný múr vkm 0.725 - 0800 praváho kolektorového päsu Bratislava - Trnava, vlavo So ĽJ 3 450,00 €
244-10 [Oporný múr v km 2.665 - 3.025 favšho kolaktorového pásu Bralistava - Trnava, vľavo J 200 9 750.00 €
25400 LOporný múr v km 11390 - 11550 (24.950 - 25.150 D1) diaľnice D1 Bratislava - Trnava, vpravo a 150 5 250,00 €
254-10 1 vystužený svah násypu v km 11.500 - 12.075 ľavého kolektorového pásu Bratislavá - Trnava, vťavo So 250 8 250,00 €
25420 Pvystužený svah násypu v km 11.200 - t1.950 pravého kolsktorového pásu Bratislava - Trmava, 5o 300 9 750,00 €
255-10 1Zárubný múr v km 13.231 - 14.450 ľaváho kolektorového päsu Bratislava - Tmava, vľavo 100 800 250 34 250,00 €
255-11 JOporný múr v km 13.450 - 13.550 ľavého kotektorováho pásu Bratislava - Trmava, vpravo 20 so 1 800.00 €
25520 [Zárubný múr vkm 12.850 - 13800 pravého kolaktorového pásu Bralislava - Trrava, vpravo 100 800 250 34 250,00 €
PROTIHLUKOVÉ OPATRENIA 80 300,00 €
270400 IProtihluková ciona 0 000 - 1300 (13.600 - 14.900 D1) diaľnice D1 Bratislava - Tmava, vľavo +0 200 100 9 650,00 €
270-10 I|Protihluková clena v km 0000 - 0 680 ľavšho kolaktorového pásu Bratislava - Tmava, vľavo, v MUK Vajnory na vetve VN 1, vpravo 10 200 o 7 900,00 €
27100 IProtihluková ciona v km 4100 - 5.900 (47 700 - 19.500 D1) diaľnice D Bratislava - Trmava, vpravo 10 300 150 14 400,00 €
27200 IProtihluková clona v km 19.900 - 12700 (24 500 - 26.300 D1) diaľnice D Bratislava - Trnava, vpravo 10 300 9a 12 300,00 €
27304 ÚProtihluková ckona v km 12.000 - 13.400 (25.500 - 27.000 D1) diaľnice D1 Bratislava - Trnáva, Vavo 10 300 90 182 300.00 €
27310 |Protihluková ciona v km 12300 + 13. 100 ľaváho kolaktorováho pásu Bratislava - Trnáva, vavo 10 150 ĽI T 100,00 €
27400 |Probhluková ciona v km 14500 - 16.000 (28.100 - 29 600 D1) diaľnice D1 Bratistava - Trnava, vavo 10 300 0 12 300,00 €
[282-00 | Fasádne úpravy budov v km 0300 - 0 450 [13.900 - 14.050 D1) diaľnice D1 Bratislava - Tmava, vľavo 10 60 1 950,00 €
28300 |Fasádne úpravy budov v km 0600 - 0750 [(14.200 - 14.350 D1) diaľnice D1 Sratislava - Trnava, vľavo 10 30 1 050,00 €
28400 |Fasádne úpravy budov v km 4?50 - 5.300 (18 350 - 18.900 D1) diaľníce D1 Bratislava - Trmáva, vprávo 10 4J 1 350,00 €
OPLOTENIA 1 800,00 €
30101 JOplotenia diaľnice D1 Bratistava - Trnava a kolaktorových pásov v úseku Bratislava - MUK Blatná 10 10 450.00 €
302-10 |Oplotenia argálu MCST a.s. v km 3.440 - 3.540 ľavôho kolektorového pásu Bratislava - Tmava 10 10 450,00 €
3400 lotenia 1998/80 na ul. Pri mtyne v MÚK Vajnory 10 10 450,00 €
[305-00. LOptotenia pozemkov ŽSR na ul. Pri mtyne v MÚK Vajnory 10 10 450,00 €
STAVEBNÉ ÚPRAVY CHRÁNIČIEK INŽINIERSKYCH SIETÍ 450,00 €
310-00 Iěrava chráničky 1S vkm 12 775 (26.375 Dt) diaľnice D1 Bratisláva - Trnáva 10 10 450.0D €
SSÚD Vajnory - - 450,00 €
320-01 IRamrušlnl(cia ssÚD Najnory 10 10 450,00 €
ŽELEZNIČNÁ TRAŤ - - 900,00 €
401-00 IZST Bratislava Vajnory, skrátenia koľaje č. 12a v km 1183 (14.763 O1) diaľnice D1 Bratislava - Trnava so 10 450,00 €
402-00 | Predíženie káblovodu pre DK ŽSR v km 1.075 (14.675 D1) daľnice D1 Bratislava — Trnava 10 10 450,00 €
KANALIZÁCIE 44 850,00 €
50101 [Odvodnenie diáľnice D1 Bratislava - Tmava, úsek Bratislava - MUK Blatné 4 400 200 19 600 00 €
Ochrana kanalizačného zberača "E" v km 1255 (14.855 D1) diaľnice 01 Bratislava — Tmava a 3 60000 €
Úerava kanalizácie v km 1.301 f14.901 D1) diaľnica D1 Bratislava — Trmava 20 so + 800,00 €
ýtlačnej kanalizácie DN 600 v km 1822 - 2.800 pravého kolaktorového pásu Bratislava - Tmava 40 200 20 7 30000 €
Pretožka výtlačnej splaškovej kanalizácie DN 80/DNEG3) « km 2161 - 3.414 pravého kotektorového pásu Bralislava — Trmava 40 200 20 7 300,00 €
Úprava výtlačnej splaškovej kanalizácie DN 100 v km 3.413 (17.013 D1) ďaľnice D1 Bralislava — Tmava 10 25 200,00 €
Preložka dažďovej kanalizácie v ktm 3.532 (17 132 D1) diaľnice D1 Bralislava — Tmava 10 5o 1 650.00 €
Praložka dažďovej kanalizácie v km 12.775 - 13.075 (26.375 - 26 675 D1) diaľnice D1 Brátislava — Trmava, v MÚK Senec 10 so 1 5ú00 €
Preložka splaškovaj kanalizácie v km 12775 - 13075 [26.375 - 26.675 D1) dialnica D1 Bratislava — Trnava, v MUK Senec 10 5o 1 8650.00 €
VODY 4 950,00 €
Preložka vodovodu DN 150 v km 2.545-3.400 pravého kolaktorového pásu Bralislava — Tmava 10 10 450.00 €
PrdozknvodovoduDNwkamHH (17.011 D1) diaľrice D1 Bratisláva - Trnáva 10 10 45000 €
Prekožka ipojky K ČS2 - Triblavina v km 3 402 - 3421 (17.002 - 17.021 D1) diaľníce D1 Bratislava - Trnava 10 30 450,00 €
Preložka vodovodu DN 500 v km 5.276 ľavého kolektorového pásu Bratislava — Trnava 20 10 60000 €
Preložka vodovodu DN 5OO v km 10.733 - 12 431 pravého kotektorového pásu Bratislava — Tmava 2 10 B00,00 €
Praložka vodovodu DN 225 v km 12.775 - 13.075 (26.375 - 26 675 D1) ciaľnice D1 Bratislava — Trnava, v MÚK Senec 20 10 500.00 €
Vodovodná pripojka pre SSÚD pracovisko Vajnory 20 10 500,00 €
Prekožka vodovodnej prípojky v km 3681 — 4 804 (17.281 — 19 404 O1) diaľnice D1 Bratislava - Tmava 20 10 500,00 €
Ul;_urava vodovodnej pripojky v km 3.681 (17 .281 D1) diaľnice D1 Bratislava - Trnava 20 10 600.00 €
VODOHOSPODÁRSKE OBJEKTY - 1 800,00 €
Ú či 20 1a 600,00 €
ä 20 10 B600,00 €
Úprava odvodňovacieho kanála v km 11.728 (25.328 D1) diaľnice D1 Bratislava — Tmava 20 10 600,00 €
OBJEKTY ELEKTRICKÝCH VEDENÍ NN, VN, VYN - 8 565,00 €
601-01 ÍNN vedanie diaľnice D1 Bratislava - Tmava, úsek Bralislava - MÚK Blatné 15 10 5250 €
502-01 |Preložka podzemného VN vedania v km 0321 (13.921 D1) diaľníce D1 Bratislava — Tmava 15 19 52500 €
602-02 [Preložka podzemného NN vedenia v km 0321 (13.921 D1) diaľnice D1 Bratislava — Trmava 15 8 455 Ď0 €
60301 |Praložka podzemnáho VN vedenia v km 0 421 (14.021 D1) diaľrice D1 Bratisláva — Trnava 10 19 450 00 €
50302 |Preložka podzemného NN vedenia v km 0421 (14.021 D1) diaľnica D1 Bratistava — Trnava 10 19 45000 €
503-10 ÚPreložka 2 x NN vedenia v km 0.272 - 0.576 ľavého kolektorového pásu Bratislava — Trnava 10 19 450.00 €
603-11 [Preložka el skrniek v km 0.560 ľaveho kolsklorového pásu Bratislava — Trmava 10 8 39000 €
j604.01 [žST Bratislava Vajnory, dočasná úprava trakčného vedenia vžkm 65.318, v km 1.149 (14.749 D1) diaľnice Dt Bratislava — Trnáva 10 19 450,00 €
60402 [2ST Bratislava Vajnory, definitivna úprava trakčnáho vedenia v žkm 65318 v km 1149 (14 749 D1) diaľnica DI Bratislava — Trmava 10 19 450,00 €
60403 |Preložka 6kV kábla ŽSR v žkm 65.156 — 65.462 v km 1149 (14.749 D1) diaľnice D1 Bratislava — Trmava 10 10 450.00 €
505-00 | Preložka vzdušného VN vedenia v km 2.211 - 2.403 (15.811 - 18.003 D1) diaľnice D+ Bratislava — Tmava 10 19 450,00 €
608-10 ÚPreložka vzdušného VN 22 kV vedenia č.193 v km 10.993 ľavého kolektorového pásu Bratislava — Trnava 10 10 450,00 €
609-00 |Preložka podzemného VN vedenia v km 12.609 ľaváto kolektorováho pásu Bratisláva - Trnavä, v MUK Senec 10 10 450,00 €
610-00 IPreložka vzdušného VN 22 kV vedania č. 155 v km 1279? (26.397 D1) diaľnice D1 Bratislava — Trnava 9 10 450,00 €
51100 [|Praložka vzdušného VN 22 kV vedenia č.137 v km 12.980 - 14 681 (26.580 - 28281 D1) diaľnica D1 Bratislava « Trmava, v MUK Senac IL] 10 450,00 €
612-00 |Ochrana NN vedenia v km 15.619 (29.219 D1) diaťnice D1 Bratslava — Trnava 10 7 360.00 €
633-00 |Preložka NN vedenia v km 21346 - 21418 pravého kolektorového pásu Bratislava — Trnava 10 10 450,00 €
634-10 |Preložka NN vedenia v km 3.770 ľavého kolektorového pášu Bratislavá — Tmavá 10 10 45000 €
638-20 |Preložka podzemného NN vedenia pre ČS výtlačnej splaškovaj kanalizácie v km 2.161 - 3414 práváho kolektorováho pásu Bratisláva — Tmava 10 10 450,00 €
OZNAMOVACIE VEDENIA - 7 170,00 €
650-10 IPreložka miestneho kabla v km O. 144 - 0574 Ľavého kolektorového pásu Bratislava — Trnava J 10 450,00 €
ŽST Bratislava Vajnory, prsložka káblov zabezpečovacieho zariadenia v km 1149 (14.749 D1) diaľnice D1 Bralislava — Tmava 10 10 45000 €
ŽST Bratisiava Vajnory , úprava staničného. zabezpečovacieho zariadenia v km 1149 (14.749 D1) diaľnice D1 Bratislavá — Trmavá 10 5 330,00 €
Preložka DOK ŽSR v žkm 65.200-65.500, vkm 1075 (14.575 D1) diaľníca D1 Bratisiava — Trnava 10 6 330 00 €
Preložka DOK ŽSR v žkm 65.230-65.400, v km 1.137 (14.737 D1) diaľnice D1 Bratistava — Trnava 10 Li 330.00 €
ŽST Brabslava Vajnory, preložka káblov DOO, v km 1149 (14.749 D1) diaľnice D1 8ratislava — Tmava 10 5 330,00 €
Preložka MK v km 1.635 - 2806 práveho kolektorového pása Bratislava — Trmava 10 10 450,00 €
Pralažka 2 x MK v km 3229 (16.829 D1) diaľnice D1 Bratislava — Trmava 10 10 450,00 €
Pralažka MOK v km 6.781 ľavôho kolektorového pásu BÁ - TT, v MUK Grob 10 10 450,00 €
Preložka DK v km 12.775 (26.375 D1) diaľnica D1 Bralislava - Trnava v MUK Sanec 10 10 450,00 €
657-00 PFreložka MK v km 12.775 - 13.075 (26.375 - 26.575 D1) diaľnice D1 Bratislava - Trnava v MÚK Sensc 10 10 450,00 €
65701 IPreložka MK v km 12.775 - 13.075 (26.375 - 26.675 Dt) diaľnice D1 Bratislava - Trnava v MÚK Sensc 10 10 450.00 €
657-02 IPreložka MK v km 12.775 - 13.075 (26.375 - 26.675 D1) diaľnice D1 Bratislava - Trnava v MUK Sensc 10 10 450 00 €
658-20 IPraležka DK v km 13106 - 14.922 pravého kolaktorového pásu Bratislava — Tmava 10 10 45000 €
658-00 JOchrana DK v km 15 332 (28.532 D1) diaľnica Dt Bratislava — Trmava 10 10 A5000 €
670-20 ÚPraložka oznamovacieho kábla pre ČS vkm pravôho kolaktorového pásu Bralislava - Trmava 10 10 450,00 €
67200 |Uprava ochrany talemetrického kábla v km 0.705 úpravy cesty I/503 v MÚK Senec 10 10 450,00 €
INFORMAČNÝ SYSTEM DIAĽNICE TO 850,00 €
20 400 300 22 800,00 €
10 BO j 950.00 €
20 400 300 22 800,00 €

20 300 Ľ]

23 SqO\CID €

i
i
j

VEREJNÉ OSVETLENIE

3 900,00 €
681-00 [úprava Verejného osvetenia diaľnice D Bratislava - Trnáva v km 0.000 - 0.900 113 600 - 14.500 D1) 10 30 1 050.00 €
681-t0 [Úprava Varajného osvatlenia ľaváho kolektorového päsu Bratislava - Trnava v km 0000 - 0340 vťavo 10 15 50000 €
681-20 [Úprava Varajného osvetienia pravého kolektorového pásu Bratislava - Trnava v km 0000 - 0 495 vpravo 10 19 45000 €
68200 TÚprava Varejného osvetienia na ulíci Pri mlyne v km 0.658 (14.258 D1) daľnice D1 Bratislava - Tmava 10 10 45000 €
682-10 ÚPrelažka Verejného osvetleria v MUK "Vajnor“ 30 10 450,00 €
5682-20 |Praložka Verejnáho osvetlenia na ulici Senecká casta, v MUK "Vajnory“ 10 10 450 00 €
$8300 [2ST Bratislava Vajnory, úpráva vonkajšieho osvetlenia ŽSR v km 1 149 (14.749 dt) diaľníce D1 Bratislava — Trnava 10 10 450,00 €
PLYNOVODY - 1 800,00 €
701400 |Preložka VTL pripojky v km 0.846 [14.445 D1) diaľnice D1 Bratislava - Tmava, v križovatke "Vajnory" 20 10 45000 €
70300 Ú Preložka VTL ptynovodu DN 700 vkm 8111 (21.711 D1) diaľrice D1 Bratišlava - Trnava 10 10 45000 €
70400 PPraložka STL plynovodu DN 225 v km 12 775 - 13.075 (26 375 - 26.675 D1) diaľnice D1 Bratislava — Trmava v MÚK Sanec 10 10 45000 €
711-20 | Skrátenie STL DN 90 v km 2.585 pravého kolaktorového pásu Bratislava — Trnáva 10 10 45000 €
ROPOVODY, PRODUKTOVODY 1 050,00 €
75000 JÚprava ochrany produktovodu DN 300 v km 0669 úpravy cesty 1503 v MÚK Ssnec 1D 15 500,00 €
75100 PÚprava ochrany ropovodu DN 500 v km 0.711 úp ravy cesty 1903 v MÚK Senec 10 10 45000 €
F ých prác pr zaz DSP -
1 sa z DSP - -
K Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 10 2 T50,00 €
M Projekt sa r DSP -
J y k žiadosti o de cestnaj sieto-pi sa 2 DSP - -
p Návrh projektu organizácie výstavby 2 2 1 200,00 «
Navrhovaná cena bez DPH 1 237 810,00
DPH 20 % 247 5562 00
Navrhovaná cena 1 485 372,00
V ZVAZKU 5 BUDE OCENENÉ DOPLNENIE DSP O NOVÉ PODROBNOSTI NA ÚROVNÍ DRS A UCHÁDZAČ OCENÍ REPROGARFICKÉ PRÁCE POŽADOVANÉHO POČTU PARÉ PREVZATÝCH Z DSP
Paznámky

- Uchádzač vyplňa žitou farbou označené bunky
- Uchádzač zadáva sadzby na 2 desatinné miesta. počet hodír zadáva na celé čísla

BISSKU SUUHBSSP Z BU ÁGZPES BABPEZ JEZPERUDN -
ÁJUNA SUDBREBUZO NOJJBY NOJZ BUjdÁR JeZPEUDN -

ÁHLUBUZOJ
3 00002 SLI HdG S BEU89 BUBAOLJABN
3 00002 6 % 0č Hdd
3 00000 96 HdaO Zôg BUB9 BUBAOUJACN
3 00"000 96 00pc OV HsouUUI UOJÁA L
3A UIPoU J890d ÁUgaod
WO18 BUe9 000v HDBJUBLUNYOP 11SEJ AOZEN
U /3 egZpes
G-O0TZVLETLL : SIDYNPOJA BPOBYLISELY
(cv) Jozop Á4sJoJnY
F9 BMYINAOBL 9e1d ÁUBo BIDPYHIDOdS UNM4d-g PU BIUBHSZOJ “JRUAS - PALISILEJH L EDIUJEKO : POABIS

"aINUPOUOP PSIdOA UOJSJEARUPSÍTO S 1|04 SIC1Y "SDBIA BUBUDOJÁA BUJOJNYS USJ JBAGINIYBL SZOLU JSHAOIOUYZ "SZeJNS [BUľaIBA Ádaod 831d PIZNIS B BUJBJUBSIJO U NS YDNOUPSÍ USÁUJSU ÁJROd SUBPBAN

AINANHOZOd“

UOX[89 PUB9 - SIUBPELHOAGSÁA SUABIdOHIJlELU 34d PIDBJUBLUNYCC "H

00 8/Svc
00 B8TLE 00č T98L ejDoJed [er9Jed USÁJNUJ1OPp WeUŽOZ 4H
00006€ O0OL 0S€ u 001 AOJLUSZOÁ UDÁJNUJIOP BPENNIS SH
00 0S8+F 00 Sčlrc MHIUJSEJA ÁJEJOGE |8 SÚUÁdNYÁA FO
00 000€9 00 Gť 00FL u 00L Č491$ BYSIBIUIZUÍ) BUSUJSIÁG CUYFUDBA SIUSITEUZÁAM BU dD ČH
00"00SL€ 00 Sť 004 u 00L BYSI L 0p AlagpZ B ÁJo9gBZ aUSEDOPp BId dD TD
00"0008Z 0008 13 U 001 JSdEZ ÁJEMU] 310 d9 L9
SIUBpPELOdSÁA auABIdoySleLU 1d BIDBJUBSLUNYCCI H
00 0SZ6LL UOJI899 BUB2 - JBId UJÁJYSIBJBUU BHDRJUSBUNYCA "J
O0"00SZ 00“S€ 005 U 001 d© ÁUrup AA 31d AOpPej4POd JIUBADIOUÁA pJ
00"000Z 0001 00Z pod ÁgABIS ÁUOJOd BACJOJSSUJ BUBPÁJVÁA EA
00"009L7 O00%09€ 09 poda NOJUZEÁ NOADIDO $ NPOA AGJJBSLUBJEJ BIUBDN B BIUBAOPNAaÁA ZA
00"009S9L OOOOLI S podg (18SH1ďd) NOIDENUBI NO[SIARZ OS NPOA ACJjBLEJEJ BIUB9N e SBIUBAOPNAÁA Zd
00"00P0S 00%9€ 00PL u1 00 11918 UDÁJSIIUJZUJ NYBGBLÁ SIUBIBAD B BIUBISUJEZ "BIUBDÁJÁA LJ
OG OSTLI 00977 0S BU | (BIUEJSUJOP) BIUISZN SIUBJSLUIEZ L
9BId USÁJYSIRJSLU BIDBJUBLUNYC "A

- "Tur OASZOULU mi BYZOJOd

3 A HdO Z3ag UOdj80 BUBD | ŽA Hda Z8g Ť BZ BUB9 auepepjodpasd fu

G 3 EXINaEL

oe4d ÁU8o B1DBYHIDEdS

BS-OTTL LEL : SIDYNPOJd PISBYHISEJY
BdeU BAOJ8DN - JEJOGEJB ÁJIIJSpOBH

unad-9 Bu 8IUB1ISZOJ "JBUaS - BAPBISIJELA LO BDIUJELC "BCABIS

Stavba: Diaľnica D1 Bratislava-Senec, rozšírenie na 6-pruh Tabuľka č. 6
Podrobný inžiniersk logický priesk — Špecifikácia ceny predpokladaného rozsahu geologických prác
Cena zamij. |Celková cena
Časť |Druh prác m.. početm. j. |v € bez DPH [v€ bez DPH
A1 |[TERENNE PRACE 124706,00
jadrové inžinierskogeologické vrty do 10 m vrátane pripravných prác, zriadenia staveniska, odobratia
vzoriek a dopravy, spätnej úpravy vrtu m 950 34,80 33060,00
jadrové inžinierskogeologické vrty do 20 m vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, odobratia
vzoriek a dopravy, spätnej úpravy vrtu m 300 37 40 11220,00
jadrové inžinierskogeologické vrty do 30 m vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, odobratia
vzoriek a dopravy, spätnej úpravy vrtu m 240 41,40 9936,00
presiometrické inžiniarskogeologické vrty vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, odobratia
vzoriek a dopravy, spätnej úpravy vrtu m 220 49,00 10780,00
presiometrické skúšky - priemerný náklad s vyhodnotením ks so 170,00 8500,00
dynamické penetračné sondy s vyhodnotením, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska a dopravy m 500 25,50 12750,00
statické penetračné sondy s vyhodnotením, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska a dopravy m 120 42,00 5040,00,
statická zaťažovacia skúška ks 20 131,00 2620,00)
piezometrické jadrové vrty so zabudovaním (© 110 mm), vrátane príprav. prác, zriadenia staveniska,
odobratia vzoriek a dopravy m 210 80,00 16800 00
priepustnosť norninového prostredia - nalievacia skúška ks 14 1000,00 14000,00
AZ GEOFYZIKÁLNE PRÁCE 16800,00
geoelektrická odporová tomografia s multikáblom - priemerný náklad s vyhodnotením |m | 5000 2,80 16800,00
B1 LABORATORNÉ PRAÁCE — mechaniíka zemín a skalných hornín 61854,80
porušené vzorky - klasifikačný rozbor pre zatriedenie podľa STN 72 1001 ks 400 45,40 18160,00
neporušené vzorky - klasifikačný rozbor pre zatriedenie podľa STN 72 1001 + merná hmotnosť + objemová:
hmotnosť ks 240 58,90 14136 ,00
technotogické vzorky - klasifikačný rozbor pre zetriedenie podľa STN 72 1001 + merná hmotnosť ks 80 45,40 3632,00
zeminy - krabicová šmyková skúška (vrcholová šmyková pevnosť) ks 63 118.80 T484,40
zeminy - krabicová šmyková skúška (vrcholová a reziduálna šmyková pevnosť) ks 15 217,80 3267 00
zeminy - traxiálna šmyková skúška UU ks 40 99,00 3960,00
zeminy - stiačiteľnosť s rekonsolidáciou ks 40 4500 1800,00
zeminy - stanovenie časového súčiniteľa konsolidácie, cv [ks 32 9,90 316,80
zeminy - stanovenie pomeru únosnosti CBR zemin, bez sýtenia Iks 40 47,70 190800
zeminy - zhutniteľnosť súdržných zemín Proctor standard Iks 40 49,50 198000
zeminy - zhutniteľnosť nesúdržných zemin (ID) - skúška min. a max. objemovej hmotnosti Iks 40 4200 168000
zeminy - stanovenie obsahu organických látok Iks 21 13,00 27/3,00
zeminy - bobtnavosť Iks 24 17,10 41040
zeminy - priepustnosť Iks 24 75,00 1800,00
zeminy - presadavosť ks 32 17,10 54720
Point load test (PLT) (1 vorkaz15ks, resp. úlomkov horniny) ks 25 20,00 500,00
'FBz —chémia vôd a zemin 6162,00
základný fyzikálno-chemický rozbor vody + agresivita (tab.2 STN EN-206-1 voda) a STN 03 8375 ks 40 150,00 5000,00
rozbor zeminy - agresivita (tab. 2 ŠTN EN-206-1 zeminy) ks 9 18,00 162,00
c JMERATCSKÉ PRACE 8160,00
vytýčenie vrtov, penetračných sond, profilov GF ks 300 15,00 4500,00
polohové a výškové zameranie vrtov, penetračných sond a bodov geofyzikálnych profilov s vyhodnotením 1ks 200 15,00 3000,00
polohové a výškové zameranie stabilitných (zosuvných) profilov s vyhodnotením lks 12 55,00 660,00
D Y 560800,00
projekt geclogických prác lks 2 400,00 800,00
návrh podrobnej špecifikácie 1G prác pre ďalšiu etapu IG a HG prieskumu lks 1 500,00 500,00
kontrolné meranie hladiny podzemnej vody ks 150 10,00 1500,00
záverečné spracovanie: grafické prílohy (prehľadná situácia, situápia všetkých prieskumných -t.j.
archivnych i realizovaných- diel a profilov, účelová (G mapa, pozdližne a priečne 1G rezy, IG profily
Zosuvov, vysvetlivky, stabilitné výpočty, sledovanie hladiny podzemnej vody so zhodnotením, geotechnické
zhodnotenie trasy, zakladania, mostných objektov, horninového masívu) a textové prílahy (geologická
písomná dokumentácia vrtov - archívnych i realizovaných, pasportizácia všetkých prieskumných diel,
Jotodokumentácia prieskumných diel po odvítaní, fotodokumentácia prieskumných diel po spätnom
zásype, výsledky laboratórnych skúšok, výsledky terénnych skúšok, výsledky geofyzikálnych prác,
stabilitné výpočty, meračská správa všetkých prieskumných diel, geofyz. a zosuvných profilov, technická
správa) + CD, ktoré obsahuje všetky grafické a textové prílohy (nezabezpečené proti tlačeniu a
kopirovaniu) + počet výtlačkov záverečnej správy je uvedený v časti B.1 príloha 1 súprava 1 58000,00 58000,00
Cena bez DPH(A1T + A2 + B1 + B2 + C + D) 278482,80
A  [terénne práce 141 5056,00 €
B  [laboratórne práce 68 016,580 €
c meračské práce 8 160,00 €
D  Ipráce geclogickej služby 80 800,00 €

3 96 9R7 9LL ť 3 9V/LrO 969 + 08“S0Z 08t £ niods
3 00007 SLI 3 0000Z 6L 3 00000 96 40zop ÁysioJnYy
3 007L£ S8r L 3 00"79S 1b 300018 1€7 L (da) NynUOd BUu BISRJUBLUNÝOCI
3 96 p€8 7967 39L,6£L 1Zr 3 08"G69 S€ L Z (d$SO) AIUJJOAOd SUJIARIS BU EIDEJUDLUINYOC
3 000F8 Z 3 000r1 Z 3 00002 01 eg dIUBUNBUZO
Hda s Hda zaa
3 A BUD0 % 0Z Hdá 3 A BU8J

279 EINgBL

oe4d AU9 PISBYUIOdS

"G-OOPE LEL S-O0000L 62 BO ZV LEL » SIDANPpOM BIDBYHISEJ
niods 9e4d Áua9 BIDBYHIDSdS

ynad-g BU AIUBJISZOJ “J83U9g - PAEJSOLIKH LO POIUJEICLBGALIS