Zmluvač. ZM/2015/0088zverejnené 27. 2. 2015Suma uvedená
Zdroje:Centrálny register zmlúv stav z exportu 27. 2. 2015
Zmluva nie je platba. Suma neznamená, že sa celá vyplatila, a register neuvádza, ktorá strana platí.
Prílohy sú uložené v Centrálnom registri zmlúv, odkazy vedú priamo tam.
Záznam v Centrálnom registri zmlúv · ID 1760479 · posledná zmena v registri 27. 2. 2015, 16:03
| Denný export registra | Zmena v registri | Suma v tom čase | Príloh |
|---|---|---|---|
| 27. 2. 2015 | 27. 2. 2015, 16:03 | 100 076,40 € | 1 |
Každý riadok je deň, keď sa záznam objavil v dennom exporte registra (nový alebo zmenený). Kódy z exportu, ktorých význam register nedokumentuje: stav 2, typ 1.
Zmena sa zverejní až po kontrole redaktorom. Bez odkazu na zdroj ju nemôžeme prijať.
Dodávateľom je združenie (skupina dodávateľov), ktoré register uvádza len názvom. Členov s IČO preberáme z výsledku verejného obstarávania alebo z textu zmluvy. Suma zmluvy je za celé združenie, podiel jednotlivých členov z otvorených dát nepoznáme.
Ako sme členov určili: vedúci člen je uvedený priamo v názve združenia; ostatných členov nepoznáme. Ak je to omyl, nahláste nám ho.
Strojovo vytiahnutý z PDF v registri, môže obsahovať chyby. Rodné čísla, dátumy narodenia a čísla dokladov sú vynechané. Záväzné je PDF v registri. Hľadať v textoch zmlúv
Príloha je naskenovaný obrázok, text sme prečítali strojovo (OCR). Môžu v ňom byť chybne prečítané písmená a čísla.
MN Zmluva na vypracovanie technickej štúdie pre stavbu: R2 Privádzač Ludvikov Dvor — ČCervený Rak Čislo objednávateľa: zl'/;%ga/_,/ bepp Čiíslo zhotoviteľa: uzatvorená podľa $ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) Objednávateľ Obchodné meno Sídlo Právna forma Štatutárny orgán Osoby oprávnené na rokovanie - vo veciach zmluvných - vo veciach technických - vo veciach cenových Bankové spojenie Číslo účtu SVYIFT kód IČO DIČ IČ DPH Tel. Zhotoviteľ Vedúci člen združenia: Obchodné meno: Sídlo: Právna forma: V zastúpení: Osoby oprávnené konať - vo veciach zmluvných: - vo veciach cenových: - vo veciach technických: Bankové spojenie: Číslo účtu: SVIFT kód: IČO: medzi zmluvnými stranami : Národná diaľničná spoločnosť, a.s. : Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava |, Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B : predstavenstvo zastúpené : Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA, podpredseda predstavenstva :35 919 U1 - 2021937775 - SK2021937775 (ďalej len „objednávateľ“) e Združenie „R2 Privádzač Ludvikov Dvor — Červený Rak“ vytvorené na základe Zmluvy o združení zo dňa 12.12.2014 Alfa 04 a. s. Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3355/B Ing. Juraj Fúrst, predseda predstavenstva ing. Vladimír Daško, člen predstavenstva 35 889 853 DIČ: 2021835013 IČ pre DPH: SK2021835013 Tel/Fax: v postavení splnomocnenej osoby a hlavného člena skupiny dodávateľov podľa splnomocnenia zo dňa 22.8.2014, ktoré je súčasťou ponuky a člen združenia: Obchodné meno: Terraprojekt a. s. Sídla: Podunajská 24, 821 06 Bratislava, Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 877/6 V zastúpení: Ing. Milostav Frankovský, predseda predstavenstva Osoby oprávnené konať - vo veciach zmluvných: - vo veciach cenových: - vo veciach technických: Bankové spojenie: Číslo účtu: SWIFT kód: IČO: 31398 570 DIČ: 2020330587 IČ pre DPH: SK2020330587 Tel/Fax: (ďalej len „zhotoviteľ“) ČI.1 PREDMET ZMLUVY 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo uvedené v článku 2 zmluvy. 2.1 2.2 3.1 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie diela cenu uvedenú v článku 6 zmluvy. ČI.2 PREDMET DIELA Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vypracuje a odovzdá : Technickú štúdiu stavby R2 Privádzač Ludvikov Dvor — Červený Rak v 10 vyhotoveniach v tlačenej forme a 2x v digitálnej forme na CD, resp. DVD (ďalej len „dielo“). Textovú a tabuľkovú časť diela je zhotoviteľ povinný vypracovať vo formáte doc., xIs., grafickú časť vo formáte dwg., dan., + kompletnú dokumentáciu vo formáte pdf. na formátoch A4 a jeho násobkoch. ČI.3 ROZSAH A OBSAH PREDMETU DIELA Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu predmetu diela podľa článku 2 je uvedená v súťažných podkladoch aich prílohách objednávateľa pre verejnú súťaž vyhlásenú objednávateľom vo Vestníku verejného obstarávania č. 148/2014 dňa 31.7.2014 pod číslom 16674/MSS 4.1 41.1 42 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.S 5.6 S.Ť ČL.4 PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy nasledujúce podklady: Dokumentácia pre územné rozhodnutie stavby „Rýchlostná cesta R2 Šaca — Košické Oľšany“, spracovateľ Dopravoprojekt, a.s. Bratislava, divízia Prešov, 09/2015. V priebehu vykonávania diela sa minimálne raz za mesiac uskutoční pracovné rokovanie medzi zhotoviteľom a objednávateľom (ďalej len „pracovné rokovanie“) podľa požiadaviek objednávateľa alebo zhotoviteľa. Z pracovného rokovania sa vyhotoví zápis (ďalej len „zápis z pracovného rokovania“), ktorého rovnopis obdrži každá zmluvná strana a ktorý je podkladom vzmysie bodu 4.3 tohto článku. Zhotoviteľ je povinný počas pracovných rokovaní objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela v súlade s časovým harmonogramom prác. Zoznam účastníkov pracovného rokovania dohodne zhotoviteľ s objednávateľom spravidla 14 dní vopred pred jeho konaním. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie, a to najmä poskytovaním upresňujúcich alebo doplňujúcich údajov alebo nevyhnutných podkladov potrebných na vykonanie diela v súlade s touto zmluvou. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie uvedené v bode 4.3 tohto článku v lehote a spôsobom dohodnutým obidvorna zmluvnými stranami. ČI.5 TERMÍN PLNENIA DIELA Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme do sídla objednávateľa do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Dňom doručenia diela podľa bodu 5.1 tohto článku do sídla objednávateľa sa začína preberacie konanie. Účelom preberacieho konania je zistenie skutočnosti, či dielo splňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch. Na účely tejto zmluvy dielo nesplňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve, ak má vady, ktoré sú objednávateľom zistiteľné pri vynaložení náležitej starostlivosti počas preberacieho konania, alebo nesplňa aj ďalšie požiadavky uvedené vtejto zmluve (ďalej len „zjavné vady“). Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a zhotoviteľom. V preberacom protokole deklaruje objednávateľ skutočnosť, že dielo nemá v deň podpisania preberacieho protokolu zjavné vady alebo skutočnosť uvedenú v bode 5.? tohto článku. . Objednávateľ sa zaväzuje podpísať preberací protokol v lehote do jedného mesiaca odo dňa doručenia diela podľa bodu 5.1 tohto článku, ak nenastanú skutočnosti uvedené v bode ©.S tohto článku. Preberací protokol sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a druhý zhotoviteľ. Preberací protokol za zmluvné strany podpíšu osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických za každú zo zmluvných strán. Ak objednávateľ počas preberacieho konania zistí skutočnosť, že dielo má zjavné vady, oznámi písomne túto skutočnosť zhotoviteľovi odoslaním doporučenej zásielky adresovanej do sídla zhotoviteľa vlehote uvedenej vbode 5.4 tohto článku (ďalej len „oznámenie o zjavných vadách“). V oznámení o zjavných vadách určí objednávateľ súčasne lehotu na odstránenie zjavných vád. Odo dňa odoslania oznámenia o zjavných vadách lehota uvedená v bode 5.4 tohto článku neplynie. Odo dňa doručenia diela spolu s piísomným vyhlásením zhotoviteľa, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli odstránené, do sídia objednávateľa, plynie lehota uvedená v bode 5.4 ďalej, pričom sa jej dlžka súčasne predlžuje o 14 kalendárnych dní (ďalej len „predížené preberacie konanie“). Ak objednávateľ počas predlženého preberacieho konania zistí, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli skutočne odstránené, a dielo už nemá iné zjavné vady, zhotoviteľ vyhotoví preberací protokol a následne ho podpíšu obe zmluvné strany podľa bodu 5.4 tohto článku. Inak objednávateľ postupuje podľa ustanovení bodov 5.5 a 5.6 tohto článku za ich primeraného použitia. 5.8 5.9 6.1 5.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 5.8 56.9 V prípade, ak objednávateľ v rámci preberacieho konania nezistí žiadne zlavné vady, prípadne zjavné vady boli odstránené postupom podľa tohto článku, objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa k dodaniu kompletných zmluvne dohodnutých počtov vyhotovení diela, a to ku dňu podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. Na účely tejto zmluvy sa deň podpísania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami považuje za deň odovzdania diela zhotoviteľom objednávateľovi a súčasne aj za deň prevzatia diela objednávateľom od zhotoviteľa. ČI. 6 CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY Cena diela je stanovená vzmysle zákona č. 18/1998 Z. z. o cenách vznení neskorších predpisov (ďalej len „zákon © cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách (ďalej len „vyhláška“) a sú v nej zahrnuté všetky náklady, čínnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela. Cena diela bez DPH v EUR: 83 397,00 € Sadzba DPH 20% v EUR: 16 679,40 € Cena diela vrátane DPH v EUR: 100 076,40 € (slovom: stotisicsedemdesiatšesť eur a štyridsať centov), Cena je vytvorená špecifikáciou ceny prác ako súčet súčinov hodinových sadzieb a počtu hodín. Špecifikácia ceny prác tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č.1. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru za dielo na základe preberacieho protokolu podpísaného obomá zmluvnými stranami podľa článku S tejto zmluvy. Splatnosť faktúry je tridsať kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sidla objednávateľa. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v písomnej forme, jej tabuľkové prílohy však súčasne predloží aj v elektronickej forme vo formáte Microsoft Excel. Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa $ 74 zákona č. 222/2004 Z. z. 0 dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo zmluvy a dodatku, referenčné číslo objednávateľa, popis plnenia vzmysle predmetu zmluvy, bankové spojenie vzmysle zmluvy, číslo stavby 1895 podľa číselníka stavieb objednávateľa, fakturovanú sumu rozčleniť / priradiť podľa špecifikácie verejnej práce na VÔ3 2 — náklady na technické a environmentálne štúdie. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tormto prípade pilynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry. Na účely fakturácie sa za deň dodania diela považuje deň podpísania preberacieho protokolu oborna zmluvnými stranami podľa článku S tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorým sa mení rozsah alebo obsah diela vyplývajúci z tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmiuvy (ďalej len „naviac práce“). Podkladom na uzatvorenie tohto dodatku bude písomný súhlas objednávateľa s naviac prácami alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac práce. Cenu diela uvedenú v tomto článku je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv. V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 6.7 tohto článku naviac práce budú ocenené podľa hodinových sadzieb uvedených v ponuke zhotoviteľa. V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 6.7 tohto článku a nemožnosti ocenenia navliac prác podľa bodu 6.8 tohto článku, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách. T.1 T7.2 13 TA FÁs .6 Tď 7.8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 ČI.7 SANKCIE V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením diela vsúlade s bodom 5.1 tejto zmluvy, zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela vrátane DPH uvedenej v bode 8.2 tejto zmluvy za každý deň omeškania. V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť odstrániť zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách v lehote uvedenej v druhej vete bodu 5.5 tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30 Eur (slovom tridsať eur) za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá. V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa čl.10.6. tejto zmluvy zabezpečiť platnosť a účinnosť poistnej zmluvy po celú dobu trvania tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške SÚ Eur (slovom päťdesiat eur) za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá. V prípade, ak zhotoviteľ poruší akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto zmluve, inú ako povinnosť uvedenú v bode 7.1, 7.2, 7.3 tohto článku, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20 Eur (slovom dvadsať eur) za každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá a to za každé takéto porušenie samostatne. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry podľa článku 6 zaväzuje sa objednávateľ zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikné zmluvnej strane porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou, tým nie je dotknuté ustanovenie $ 369b zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. O použití ktorejkoľvek zo sankcií uvedených v tomto článku majú zmluvné strany povinnosť navzájom sa bezodkladne písomne informovať. V prípade vzájomných nárokov, budú tieto nároky vzájomne započítané v súlade ustanoveniami $ 358 a nasi. Obchodného zákonníka. ČI. 8 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, príslušné technické normy vzťahujúce sa na dielo. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná podľa podmienok uvedených v tejto zmluve avsúťažných podkladoch,že bude mať vlastnosti určené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch a že bude bez vád. Ak pri vykonávaní diela zhotoviteľom vzniknú nejasnosti týkajúce sa vlastností diela alebo spôsobu jeho vykonávania, ktoré nemožno odstrániť výkladom tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje pri ich riešení riadiť sa príslušnými písomnými pokynmi objednávateľa, písomnýrmi dohodami zmluvných strán týkajúcich sa týchto nejasností a zápismi z pracovných stretnutí (bod 4.2 článku 4). Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu diela, ktorá sa stane zjavnou v záručnej dobe, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcom po dni, vktorom bol preberací protoko! podpísaný zmluvnými stranami podľa článku S tejto zmiuvy, a trvá po dobu piatich rokov. Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť vadu diela zhotoviteľovi bezodkladne po jej zistení písomnou formou (ďalej len „oznámenie © vade“). V písomnom oznámení o vade objednávateľ súčasne určí aj lehotu na odstránenie vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote štrnástich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia ovade do jeho sídla, doručiť do sídla objednávateľa písomné vyhlásenie, v ktorom uzná alebo neuzná nárok objednávateľa na odstránenie vady v súlade stýmto bodom. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi písomne potvrdiť skutočnosť, že vada diela bola odstránená, až po jej skutočnom odstránení. 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 10.1 10.2 — ČLS ZÁNIK ZMLUVY Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmiuvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa. V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo zich porušenia druhkou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila. Za podstatné porušenie zmluvných povinností zhotoviteľom sa považuje najmä: - neodstránenie zjavných vád diela uvedených v oznámení o zjavných vadách v lehote uvedenej v druhej vete bodu 5.5 článku 5 tejto zmluvy, - nesplnenie povinnosti zhotoviteľa uvedenej v bode 10.6 článku 10 tejto zmluvy - postúpenie akejkoľvek pohľadávky (právaj vyplývajúcej z tejto zmluvy na tretiu osobu podľa bodu 12.3 článku 12 tejte zmluvy, - ak zhotoviteľ v ponuke predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje, - ak zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela ziných dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať. V prípade nepodstatného porušenia zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty, stanovenej v písomnej výzve druhej zmluvnej strany na odstránenie konania vrozpore so zmluvou, prílohami a právnymi predpismi ako aj následkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany písomné nedohodnú inak, primeranou lehotou v zmysle predchádzajúcej vety je 10 dní. Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia $ 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v zneni neskorších predpisov. Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená do sídla zhotoviteľa. V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 9.6 tohto článku má objednávateľ nárok, aby mu zhotoviteľ viehote dvoch týždňov odo dňa uplynutia výpovednej lehoty odovzdal dielo doručením do jeho sídla, resp. tie časti diela, z ktorých povahy vyplýva iný spôsob dodania, týmto iným spôsobom dodania, v stave zodpovedajúcemu rozpracovaniu diela ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 9.6 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ zaplatil časť ceny diela uvedenú v článku 6 tejto zmluvy zodpovedajúcu vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky primerane platia ustanovenia článku 6 tejto zmluvy. „ČI.10 OSTATNÉ USTANOVENIA Pre vstup na nehnuteľnosti vo vlastníctve tretích osôb, ktorý je potrebný na vykonanie diela, zhotoviteľ zabezpečí s ich vlastníkmi poskytnutie príslušných súhlasov a uzatvorenie dohôd za podmienok uvedených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch platných a účinných v Slovenskej republike a podľa súťažných podkladov. Finančné nároky s týmto súvisiace znáša zhotoviteľ. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo, ani niektorú z jeho častí nepoužiť bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitných všeobecne 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 záväzných právnych predpísov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté. Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že vykonal dielo na propagáciu svojej činnosti na verejnosti. Musí však pritom chrániť oprávnené záujmy objednávateľa. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté. zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi všetky podklady, ktoré mu objednávateľ poskytol na vykonanie diela podľa bodu 4.1 článku 4 teito zmluvy, vlehote dvoch týždňov odo dňa, v ktorom bola Technická štúdia alebo niektorá z jej častí, ktorej vykonania sa týkali, odovzdaná a prevzatá podľa článku 5 tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní všetkých rokovaní, prípadne stretnutí s verejnosťou a pod., ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplynú v rozsahu predmetu tejto zmluvy. Zhotoviteľ ku dňu podpisu tejto zmluvy predložil objednávateľovi osvedčenú fotokópiu poistnej zmluvy, ktorú zhotoviteľ ako poistený uzatvoril pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s vykonávaním jeho činnosti (profesijná zodpovednosť) na poistnú sumu 25 000,-- EUR, slovom dvadsaťpäťtisíc EUR (ďalej len „poistná zmluva“). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby bola zachovaná platnosť a účinnosť poistnej zmluvy po celú dobu trvania tejto zmluvy za pôvodne dojednaných poistných podmienok a v tej súvislosti sa zaväzuje v prípade poistnej zmluvy dojednanej na kratšiu poistnú dobu ako je doba trvania tejto zmluvy, predložiť objednávateľovi novú poistnú zmluvu, v lehote najneskôr ku dňu ukončenia platnosti predchádzajúcej poistnej zmluvy. Zhotoviteľ nesrmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu podzhotoviteľovi uvedenému v zozname podzhotoviteľov predloženom v ponuke v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto zmluvy, pokiaľ objednávateľ písomne nepožiada! o zmenu podzhotoviteľa uvedeného v predmetnom zozname. V prípade zmeny podzhotoviteľa počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť podzhotoviteľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Podzhotoviteľ, ktorého sáa návrh na zmenu týka, musí spíňať podmienky podľa S 26 ods.1 zákona č. 25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Súhlas objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa. Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu (podzhotoviteľa), vybratého zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované práce konkrétnym podzhotoviteľom a pod.). Zhotoviteľ sa zaväzuje žiadosti objednávateľa o zmenu podzhotoviteľa vyhovieť a zmeniť podzhotoviteľa, pričom nový podzhotoviteľ musí splňať podrmienky podľa $26 ods.1 ZVO amusí byť objednávateľom odsúhlasený v súlade s týmto bodom. V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v zmysle ust. $ 28 ods.1 zákona č. 25/2006 Z.z, o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov treťou osobou, zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať len sám alebo prostredníctvom takejto osoby. ČI 11 VLASTNÍCKE PRÁVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA DIELE Nebezpečenstvo škody na diele a vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa dňom podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa článku 5 tejto zmluvy. V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy spíňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“), zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi bezodplatne dňom prevzatia diela v zmysle článku 5 tejto zmluvy licenciu podľa $ 40 autorského zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v $18 ods. 2 autorského zákona, tak aby dielo mohol používať na vlastnú potrebu, a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím osobám, ako podklady pre plnenie úloh objed návateľa na úseku rozvoja, výstavby a údržby pozemných komunikácií, resp. výkon svojej podnikateľskej činnosti. Objednávateľ je tiež oprávnený tieto predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej správy a územnej samosprávy pre plnenie ich úloh vo všeobecnom verejnom záujme. 12.1 12.2 , — ČI 12 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené vtejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvu je možné meniť a dopíňať len na základe číslovaných, štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán podpísaných, písomných dodatkov. Dodatok k zmluve, ktorý predkladá zhotoviteľ musí obsahovať v preambule dôvod uzavretia tohto dodatku a v prípade zmeny ceny diela aj zdôvodnenie ceny. Dodatok kzmluve musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedošlo. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je pri uzatváraní dodatkov povinný postupovať v súlade s $ 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 12.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu aľlebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinnosti) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. 12.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ, 12.5 Zmiuva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 12.6 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje sich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom. 12.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú: č. 1 — špecifikácia ceny prác, č. 2 — harmonogram prác zhotoviteľa. 12.8 Súčasťou zmluvy sú súťažné podklady objednávateľa, ponuka zhotoviteľa a vysvetlenie súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo doplňajú ustanovenia zmluvy, vtakom prípade majú pred týmito ustanoveniami zmluvy prednosť a platia vysvetlenia súťažných podkladov. V Bratislave dňa V Bratislave, dňa Objednávateľ: Zhotoviteľ: Ing. Milan Gardoš Ing. Juraj Fúrst predseda pretstavenstva predseda predstavenstva a generálny naditeľ Alfa 04 a.s. Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA Ing. Vladimír Daško podpredseda predstavenstva člen predstavenstva Alfa 04 a.s. Ing. Miloslav Frankovsl;ř vredseda predstavenstv IFerraprojekt a.s 3> 0F“920 00L Hdd S ĽU? LULBAOUJABN : 3 07629 9L % 07 Hda 3 00"26€£ £8 Hd Z9 £UJ9 BUBAOILIAĽN GI S g ANILATIAA HI NOVNNOSNIÍ A AGVTYCGOd o 3 O0“Srr Z oL Sc 0£ 0€ JSEJ> FVAOPEDIOCI| A 3 00€€6 LL S SI UMYSLIÁ AONUZIDE woo„moov ..................... m.m : E 09 — p W.N ...... >m_w„._m_.ä>. .nmuoao:wo: o:oc_w_._.m„._b_c_ač "MINY OKI 30000 RVS ONNNNNNNNNNNNNCH 5v SRRNNNNNNNNN ONO PSPONANNNNNNNNNCC S NOA NOAEN ONNNOCU ÁgABIS ÁSOUJIJ w oo.ooo_ ..................... .ů.. NANK 0Z mW ..... p |e S o ----M%..Em eu w.vmin N 30066 cL 09 B 09 NORONNNNCCCOJ vABIdOCI wQOmooo ..................... a — 06 ä .m..F.F.: - .mo_. NRE JE — eipn1s ww_w._mo_oumov_mb_:_w:_. | w oo.OQOM ..................... c N .wv ...... p o.ou-- ............ .mm.vubmo&.w.:_o_,_w 3007969 D — Jst? FADO | G 3 00“S0+ L 00Z 091 StL S1 AsamÁA| 0 3 00820 € 6 Dr 0€ Dr AUIJOUPOUÁA FYJIAUMOVUOJA - CYHAUUDPIL| H 3 00SI1S 7 S 0g 0€ vABAdS BUpoAJLIdS| v . FIGNIS VYDINHOHL (D BA UIpoy 1390d Áudganod LUCYJBÍ) BUDI 00S1 001Z 0097 00€£ Jsouu1g U /ž EgZpes U /3: EdZPeSs u /3 EgZpes u /3 EGZpes PLOČ B EZ -WNIECI ZH8 1SD % 2 EJJNGEL BIPNIŠ BYDIUUDSL ÁUDBI EISPYLIDBd S YJEH ÁUBDAJ8I - JOAC] AOHIApNY JEZPEALIA ZA : BGARIS odd BIDEJUBSLUNYOP SIUBpZACPO-OOO BJDIEABIBJSIOO JOUBILUCANIA BSIUBADYDJBId- dAÁA DIUBAOJOJ DUDBISBABZ-AVYZ IUIEIJEZIUEBIO E ILUUUBBJO NUJÁJNUJIOP $ HUBAOJOJSId- SH DBJd NUBSABIJÁA © B/SJEABIEJSIO BIUBAOUUIJOJU- JN UIOJSIEARIEJSCO S SIUBAOJOI BUÁNISA - DA aoZz sidpod-a0Z ÁHA DASKA 15e9 pAOPeMOO| 3 LUmýsaUd AyoILUuZIaS AOJUBUBA BILIBJOUPOU OUBUJELSUIRIJNU BIDBJUBUINYCCI ÁCIARIS ÁSOULIJ NAABIS BU ÁPEPIEN BABRIdOC EIPNIS PYABOJOBBOYSAUITZUJ H PSRIJSOJÁ UJOAIZ kandnadanaskau AS9 PACUDINJd dľdd TA m aodáku ss d ÁSOIMÁA mlojao BIUDJOUPOLÁR BYDIUJOUOHB - OYDIUUDBL BALIdS BUpoASlUdsí V DA 940 aNI aNI VIONILS VYDINHOBL PUBSZN BIDEYYNUJPI "ÁPeTApOd BAOdeWy NU PIDEZINIdOW O a a T 1 a , , O , H O , O # » ! , P DSšE A O 1 O T , , , . , , R O , O T a O O 1 , O ed d mee de dd J PORURNOKIY VŠ VČ POPRASKAKIY NNN PRORO SA RK m- daácho d9Z sidpod OBISSLU "b OBISSLU E DeISSU Z eIs "L SISEJUBUINYOP ASRI JSOUULH eIPNIS BYDIUUDAL 484 ÁUBAI8O — JOACI AOXHIAPNY DEZPEAUA ZY ÁJABIS SIPNIS [BYDRUUD] AIUBAODEJdÁ RA :BGARBIS JUBAOJOJ UDÁUAOJEJA ÁUIULIS) e 9e4d Ndnysod UreJBOUOUNELU ÁAOSeJ