Zmluva o poskytnutí služieb - Činnosť stavebného dozoru pre D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné

Príloha je naskenovaný obrázok, text sme prečítali strojovo (OCR). Môžu v ňom byť chybne prečítané písmená a čísla.

uzavretá podľa $ 269 ods.2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znenií
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

É'/%ZO/ E kboo

Ú

na predmet obstarávania

Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre projekt

„Diaľnica DI Senec-Blatné, križovatka Blatné“

Objednávateľ:

Názov:
Síidlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

1ČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:
SWIFT:

(ďalej tiež len „ZMLUVA“)

medzi zmluvnými stranami

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava 1. oddiel: Sa. vložka číslo: 3518/B
predstavenstvo zastúpené:

Ing. Milan Gajdoš — predseda predstavenstva a generálny
riaditeľ

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA — podpredseda
predstavenstva

35919 001

2021937775

SK2021937775

(ďalej len „Objednávateľ“) na jednej strane a

Skupina dodávateľov INFRAÁM SK s.r.o., INFRAM a.s., založená Zmluvou o združení zo

dňa 11.09.2015:

Názov združenia: IZ SENEC

Člen 1 „vedúci člen združenia“:

Názov:
Sídlo:
Právna forma:

Šľatutárny organ
ICoO:
1Č DPH:

Bankové spojenie:

INFRAM SK s.r.o.

Gallayova 11, 841 02 Bratislava, Slovenská republika
Spolačnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sro.. vložka
číslo: 49733/B

Ing. Zdenčk Jeťábek. CSc, Ing. Eva Jichová, PhD.

43 864 350

SK2022 512 239

"OOBD18117"

l

Ciíslo účtu:

SVWIFT kód:

Člen 2:

Názov: INFRAM a.s. i

Sídlo: Peluškova 1407, 198 00 Praha 9 — Kyje, Ceská republika
Právna forma: Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom
! Mestským súdom v Prahe. oddiel: B, vložka číslo: 4235
Statulárny orgán Inp. Zdenčk Jefábek, CSc.

ICO: 25 070 282

1Č DPH: C225070282

Bankové spojcnie:
Cislo účtu:
SWIFT kód:

(ďalej len „Dodávateľ“ alebo „Stavebnotechnický dozor alebo len „STD““) na strane druhej.

boa

Článok 1
Predmet ZMLUVY

Dodávateľ sa zaväzuje pre Objednávateľa za podmienok uvedených v tejto ZMLUVE
avsúlade s povinnosťami a právomocami uvedenými v podčlánku 3 Zmluvných
podmienok Zmluvy na uskutočnenie stavebných prác stavby „Diaľnica D1 Senec-Blatné,
križovatka Blatné“ (ďalej len „Zmluva o Dielo“) poskytovať služby: výkon činnosti
stavebnotechnického dozoru (ďalej len „poskytnutie služby ) na predmetnom Diele.
Dodávateľ je povinný poskytovať služby v rámci zmluvnej ceny podľa článku 3 tejto
ZMLUVY (ďalej len „zmluvná cena“) aj v prípade, ak počas trvania Lehoty výstavby
Diela uvedenej v článku 4 bod 4 tejto ZMLUVY dôjde k Zmenám v súlade s článkom 13
Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo a k nárokom Zhotoviteľa v súlade s podčil. 20.1
FIDIC, s výnimkou nových stavebných objektov/prevádzkových súborov, ktoré neboli
súčasťou Zmluvy o Dielo podľa Prílohy č. 3 tejto ZMLUVÝ a ktoré majú byť realizované
Zhotoviteľom na základe Zmeny podľa článku 13 Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo
požadovanej Objednávateľom (ďalej len „nové objekty“).

Zmluva o Dielo uvedená vbode 1 tohto článku sa riadi Všeobecnými zmluvnými
podmienkami FIDIC „Zmluvné podmienky na výstavbu“ — pre stavebné a inžinierske
diela projektované Objednávateľom. prvé vydanie 1999. vydané Medzinárodnou
federáciou konzultačných inžinicrov („Červená kniha“), slovenský preklad SACE 2008
(ďalej len „Zmluvné podmienky“). Kdekoľvek sa v tejto ZMLUVE nachádza odkaz na
článok zmluvných podmienok FIDIC, myslí sa tým ich znenie podľa Zmluvných
podmienok (ďalej len „FIDIC“). Zmluvné podmienky sú vzmysle ustanovení Zmluvy
o Dielo upravené Osobitnými zmluvnými podmienkami,

Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať služby podľa ustanovení tejto ZMLUVY v plnom
rozsahu práv a povinností, ktoré mu ako stavebnotechnickému dozoru vyplývajú
z jednotlivých ustanovení tejto ZMLUVY a Zmluvy o Dielo. Dodávateľ podpisom tejto
ZMLUVY výslovne vyhlasuje, že Zmluva o Dielo (resp. návrh Zmluvy o Dielo v prípade,
ak ku dňu podpisu tejto ZMLUVY nebola Žimluva o Dielo uzavretá ) mu bola predložená

„-

Objednávateľom pred podpisom tejto ZMLUVY a že sa so znením Zmluvy o Dielo riadne
oboznámil v plnom rozsahu.

4. Objednávateľ sa zaväzuje Dodávateľovi za poskytnutie služieb zaplatiť zmluvnú cenu,
resp. len jej časť v súlade s ustanovenými podmienkami tejto ZMLUVY.

Článok 2
Obsah, rozsah a podmienky poskytnutia služieb

1. Podmienky poskytnutia služieb. obsah a rozsah povinností, ktoré je STD povinný
vykonávať v rámci tejto ZMLUVY. vyplývajú z nasledovných príloh ako aj z ostatných
ustanovení ZMLUVY:

Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky vrátane všetkých príloh (Zväzok 3 súťažných
podkladov)

Príloha č. 2: Cenová časť (Zväzok 4 súťažných podkladov)l

Príloha č. 3: Podklady pre výber Zhotoviteľa na uskutočnenie stavebných prác „Diaľnica
DI Senec-Blatné, križovatka Blatné“

Príloha č. 4: Vysvetlenie súťažných podkladov pre výber dodávateľa na poskytnutic
služieb „Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre projekt „Diaľnica DI
Senec-Blatné, križovatka Blatné“

Príloha č. 5: Referenčný list odborníka a Životopis kľúčového odborníka č. - 1 Vedúci
tímu STD

Príloha č. 6: Ponuka Dodávateľa. vrátane jej vysvetlení

Príloha č. 7 Vzorové tlačivá:

7.] Mesačný harmonogram predpokladaného nasadenia odborníkov
7.2 Výkaz nasadenia odborníkov v mesiaci
7.3 Mesačný harmonopram predpokladaného nasadenia odborníkov počas
naviac služieb
7.4 Výkaz osobodní odborníka
7.5 Výkaz nasadenia odborníkov v mesiaci počas naviac služieb
7.6 Mesačný harmonogram predpokladaného nasadenia odborníkov počas
predĺženia Lehoty výstavby
7.7 Výkaz nasadenia odborníkov v mesiaci počas predíženia Lehoty
výstavby
7.8 Rekapitulácia nasadenia počas naviac služieb alebo predíženia Lehoty
výstavby
7.9 Vzor Dochádzkovej knihy
Príloha č. 8 Overená fotokópia Zmluvy o združení uzatvorenej medzi účastníkmi
ZMLUVÝ na strane Dodávateľa
Príloha č. 9 Organizácia Dodávateľa (Zväzok 1. časť VIL, bod 28.3 písm. e). ktorej
súčasťou je - prehľadná Organizačná schéma - štruktúry — tímu
stavebnotechnických dozorov (ďalej len „Organizačná schéma“ podľa písm.
e) resp.podľa písm. f))
Príloha č. 10 Vzor Poverenia
Príloha č. 11 Banková záruka Dodávateľa (Zväzok 1, časť VIL. bod 28.3 písm. c))

" Cenová časť (Zväzok 4 súťažných podkladov) - Spôsob určenia ceny a ocenený Formulár cenovej ponuky (Priloha č.1 a jej
hárky: Hárok č. 2 Výpočet ceny a Hárok č. 3 Fakturačné etapy) budú súčasťou ZMLUVY v podobe, v akej ich ocenené predložil
Dodávateľ vo svojej ponuke.

edm

?

a
3.

Príloha č. 12 Overená kópia poistnej zmluvy Dodávateľa (Zväzok 1, časť VIL. bod 28.3
písm. b)).

V prípade vzniku akéhokoľvek rozporu pri slovnom alebo logickom výklade a aplikácií
tejto ZMLUVY sa použije nasledovné zostupné poradie prednosti a dôležitosti týchto
písomností alebo právnych úkonov:

1. Zmluva o poskytnutí služieb

2. Prílohač.l:
3. Príloha č.2:
4. Príloha č.3:

5, Prílohač.d:

6. Príloha č.35:

7. Príloha č.6:
8. Prílohač.?:

9. Príloha č. 8:

10. Priloha č.9:

11. Príloha č.10:
12. Príloha č.11:
13. Príloha č.12:

Opis predmetu zákazky vrátane všetkých príloh

Cenová časť

Podklady pre výber Zhotoviteľa na uskutočnenie stavebných prác

„Diaľnica DI Senec-Blatné, križovatka Blatné“

Vysvetlenie súťažných podkladov pre výber dodávateľa na poskytnutie

služieb „Činnosť stavebnotechnického dozoru pre prejekt „Diaľnica DI

Senec-Blatné, križovatka Blatné“. V prípade, ak vysvetlenia súťažných

podkladov menia alebo dopíňajú prílohu ZMLUVY, (okrem Prílohy

č.3). v takom prípade majú pred týmito prílohami tvoriacimi ZMLUVU

prednosť a platia vysvetlenia súťažných podkladov.

Referenčný list odborníka a Životopis kľúčového odborníka č. 1 -

Vedúci tímu STD

Ponuka Dodávateľa vrátane jej vysvetlení

Vzorové tlačivá:

7.] Mesačný harmonogram predpokladaného nasadenia odborníkov

7.2 Výkaz nasadenia odborníkov v mesiaci

7.3 Mesačný harmonogram predpokladaného nasadenia odborníkov

počas naviac služieb

7.4 Výkaz osobodní odborníka

7.5 Výkaz nasadenia odborníkov v mesiaci počas naviac služieb

7.6 Mesačný harmonogram predpokladaného nasadenia odborníkov
počas predíženia Lehoty výstavby

7.7 Výkaz nasadenia odborníkov v mesiaci počas predlženia Lehoty
výstavby

7.8 Rekapitulácia nasadenia počas naviac služieb alebo predíženia
Lehoty Výstavby

7.9 Vzor Dochádzkovej knihy

Overená fotokópia Zmluvy © združení uzatvorenej medzi účastníkmi

ZMLUVÝY na strane Dodávateľa

Organizácia Dodávateľa (Zväzok 1, časť VII., bod 28.3 písm. e). ktorej

súčasťou je prehľadná Organizačná schéma štruktúry - tímu

stavebnotechnických dozorov (ďalej len „Organizačná schéma“ podľa

písm. e) resp.podľa písm. 1))

Vzor Poverenia

Banková záruka Dodávateľa (Zväzok 1, časť VIL. bod 28.3 písm. c))

Overená kópia poistnej zmluvy Dodávateľa (Zväzok 1, časť VÍL, bod

28.3 písm. b)).

V prípade zmeny uvedených dokumentov formou dodatku k ZMLUVEÉ sa poradie
dôležitosti plbOlTlľlOStl alebo právnych úkonov uvedených v predchádzajúcom bode
nemeni. Toto platí aj v prípade, ak dodatok k ZMLUVE mení alebo doplňa súčasne viacej
písomností alebo právnych úkonov uvedených v predchádzajúcom bode.

LJ

DI

Clánok 3
Zmluvná cena

Zmluvná cena je určená v eur na základe navrhovanej zmluvnej ceny uvedenej vo zväzku
4 „Cenová časť“ Príloha č. 2 ZMLUVY a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhláškou Ministerstva
financií Slovenskej republiky č. $7/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách (ďalej
len „vyhláška“) a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby
nevyhnutné za účelom riadneho vykonania ZMLUVY nasledovne:

Zmluvná cena bez DPH: 328 250.00,- eur
Sadzba 20% DPH vo výške: 65 650,00,- eur
Zmluvná cena vrátane DPH celkom: 393 900.00,- eur

(slovom: tristodeväť desiattritisícdeväťsto,.- eur)

Dodávateľovi bude zmluvná cena uvedená v bode 1 tohto článku uhradená za podmienok,
v čase a spôsobom uvedeným v ostatných ustanoveniach tejto ZMLUVY.

Na požiadanie Objednávateľa je Dodávateľ povinný predložiť podrobné kalkulácie
denných sadzieb každého odborníka Dodávateľa (zamestnanca ailebo subdodávateľa).

„Článok 4
Cas plnenia

Dodávateľ sa zaväzuje začať poskytovať služby odo dňa uvedeného v písomnej výzve
Objednávateľa na začatie poskytovania služieb (ďalej len „písomná výzva“).

Objednávateľ sa zaväzuje doporučene doručiť Dodávateľovi do jeho sídla písomnú výzvu
najmenej 14 dní pred dňom, od ktorého má podľa bodu 1 tohto článku STD začať
s poskytovaním služieb.

Dodávateľ je povinný poskytovať služby v zmysle tejto ZMLUVY až do kumulatívneho
splnenia nasledovných podmienok:

a) vydanie Záverečného platobného potvrdenia v súlade s podčl. 14.13 FIDIC Vedúcim
tímu STD, týkajúceho sa vyhotovenia Diela, a zároveň

c) splnenie si všetkých povinností STD podľa tejto ZMLUVY, súvisiacich s výkonom
činnosti Stavebnotechnického dozoru, a zároveň

d) vyhotovenie návrhu Záverečného technického a ekonomického hodnotenia stavby, a
zároveň

e) schválenie Záverečnej správy vypracovanej Vedúcim tímu STD zo strany
Objednávateľa.

L

Predpokladaná doba trvania ZMLUVY je 1166 dní za predpokladu, že Dodávateľ splní
všetky podmienky uvedené vbode 3 tohto článku, pričom predpokladaná doba
poskytovania služieb pred začatím realizácie Diela podľa bodu 6.2.1. a) prílohy č.l
ZMLUVY Opis predmetu zákazky je 14 dní, prípadné Prechodné obdobice v prípade
začatia poskytovania služby po začatí stavebných prác trvá maximálne 30 dní, Lehota
výstavby Diela, na ktorom má Dodávateľ poskytovať služby je 607 dní. Lehota na
oznámenie vád je 365 dní. Predpokladaná doba na prípravu a odsúhlasenie Záverečnej
správy STD je 150 dní (odo dňa vydania Protokolu o vyhotovení Diela Vedúcim tímu
STID vsúlade s podčl. 11.9 FIDIC do dňa odsúhlasenia Záverečnej správy STD
Objednávateľom).

V prípade, ak začne Dodávateľ poskytovať služby po uplynutí Dátumu začatia prác
vzmysle podčl. 8.1 FIDIC, tak odo dňa uvedeného v písomnej výzve na začatie
poskytovania služieb podľa bodu | tohto článku začína Dodávateľovi plynúť Prechodné
obdobie v trvaní maximálne 30 kalendárnych dní (ďalej len „Prechodné obdobie“). Počas
trvania Prechodného obdobia je Dodávateľ povinný vykonávať činnosti uvedené
v prílohe č. 1 ZMLUVY Opis predmetu zákazky, článok 6. Rozsah služieb. bod 6.2
Špecifické činnosti. podbod 6.2.1 Etapa 1b): Služby poskytované počas Prechodného
obdobia. Prechodné obdobie sa končí dňom vydania písomného Prehlásenia Dodávateľa,
v ktorom Dodávateľ potvrdí, že sa oboznámil so Zmluvou o Dielo, protokolárne prevzal
dokumentáciu, podklady a všetky informácie súvistace s Dielom od dočasného interného
stavebnotechnického dozoru Objednávateľa a oboznámil sa so všetkými rozhodnutiami
vydanými dočasným interným stavebnotechnickým dozorom Objednávateľa (ďalej len
„Prehlásenie“). V prípade, ak Dodávateľ zistí počas trvania Prechodného obdobia, že
dočasný interný staveonotechnický dozor Objednávateľa vydal rozhodnutie v rozpore so
Zmluvou o Dielo. je povinný na toto rozhodnutie Objednávateľa písomne upozorniť.
Počas trvania Prechodného obdobia bude výkon činností stavebnotechnického dozoru
zabezpečovať dočasný interný stavebnotechnický dozor Objednávateľa. Objednávateľ sa
zaväzuje počas trvania Prechodného obdobia poskytovať Dodávateľovi potrebnú
súčinnosť.

Dodávateľ je povinný najmenej dva pracovné dni preď zamýšľaným dátumom vydania
Prehlásenia piísomne informovať Objednávateľa o zámere vydať toto Prehlásenie.
Dodávateľ je povinný vydať Prehlásenie najneskôr v posledný deň Prechodného obdobia.
Prehlásením zároveň Dodávateľ potvrdzuje skutočnosť, že neexistujú skutočnosti. ktoré
by mu bránili v riadnom poskytovaní služieb na stavbe a v splnení si povinnosti predložiť
správu STD o činnosti počas Prechodného obdobia.

Prvý deň po uplynutí posledného dňa Prechodného obdobia a vydania Prehlásenia, je
Dodávateľ povinný začať poskytovať služby na stavbe „Diaľnica DI Senec-Blatné,
križovatka Blatné“ v plnom rozsahu jeho kompetencií stanovených v tejto ZMLUVE.
Zároveň nasledujúci deň po vydaní Prehlásenia Dodávateľom je Objednávateľ povinný
odvolať menovanie dočasného interného stavebnotechnického dozoru Objednávateľa.

Článok 5
Fakturačné a platobné podmienky

Dodávateľ sa zaväzuje v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto

hJ

3

ZMLUVY doporučene doručiť príslušnou bankou. pobočkou zahraničnej banky alebo
zahraničnou bankou (ďalej len „banka“) potvrdenú finančnú identifikáciu, ktorá bude
obsahovať údaje o majiteľovi účtu (názov, adresa, krajina, IČO, IČ DPH) ako aj údaje
o banke (názov, adresa. krajina. kód banky, číslo účtu, IBAN a SWIFT káód). Ak sa
Dodávateľ rozhodne zmeniť tento účet, identifikáciu nového účtu, v prospech ktorého sa
budú pripisovať všetky platby, ktoré je Objednávateľ podľa ZMLUVY alebo v súvislosti
sjej plnením povinný hradiť Dodávateľovi. je povinný oznámiť Objednávateľovi
bezodkladne primerane rovnakým spôsobom, ako je uvedené v prvej vete tohto bodu.

Všetky platby medzi Objednávateľom a Dodávateľom sa budú uskutočňovať v eur.

Objednávateľ sa zaväzuje zmluvnú cenu uhrádzať na základe faktúr vyhotovených
Dodávateľom a doporučene doťručených do sídla Objednávateľa.

Dodávateľ je povinný vyhotoviť každú faktúru v písomnej forme v6 rovnopisoch
a taktiež v elektronickej forme v 6 rovnopisoch vo formáte +.xls/.xIsx na CD/DVD nosiči.

Dodávateľ je povinný vyhotoviť faktúru do 15 kalendárnych dní po uplynutí príslušnej
fakturačnej etapy uvedenej nižšie a podrobne špecifikovanej v článku 6 Prílohy č. 1
ZMLUVY (Opis predmetu zákazky) v:

53.1 Fakturačná etapa 1:
Etapa la) Služby poskytované pred začatím realizácie Diela, resp.
Etapa 1b) Služby poskytované počas Prechodného obdobia
t.J. od dátumu uvedeného v písomnej výzve Objednávateľa v súlade s článkom 4
bod 1| tejto ZMLUVÝY na začatie plnenia ZMLUVY do Dátumu začatia prác
vzmysle podči. 8.1 FIDIC, resp. do dátumu vydania Prehlásenia Dodávateľom
podľa článku 4 tejto ZMLUVY.

5.2 Fakturačná etapa 2: Služby poskytované počas realizácie Diela, t.j. od Dátumu
začatia prác v zmysle podčl. 8.1 FIDIC, resp. od dátumu vydania Prehlásenia
Dodávateľom podľa článku 4 tejto ZMLUVY, po dátum vydania Preberacieho
protokolu na Dielo Vedúcim tímu ŠSTD v zmysle podčlánku 10.1 FIDIC,

Počas fakturačnej etapy 2 má Dodávateľ nárok vystaviť vždy po uplynutí úplných
3 kalendárnych mesiacov čiastkovú faktúru za fakturačnú etapu 2, ktorej výška
bude zodpovedať parciálnej časti ceny za fakturačnú etapu 2 vzťahujúcu sa
k Lehote výstavby (t.j. parciálna fakturácia — cena fakt. etapy 2 / Lehota výstavby
v mesiacoch x 3 mesiace). Poslednú faktúru za fakturačnú etapu 2. ktorou sa
dofakturuje zvyšná časť ceny za fakturačnú etapu 2, vystaví Dodávateľ až po
vydaní Preberacieho protokolu na Dielo Vedúcim tímu STD v zmysle podčlánku
10.1 FIDILC.

V prípade začatia poskytovania služieb až po Dátume začatia prác sa výška
čiastkových faktúr za 3 mesačné obdobie stanoví na základe zníženej ceny za
fakturačnú etapu 2 v zmysle bodu 12 tohto článku a skrátenej lehoty poskytovania
služieb (1.].Lehota výstavby minus počet dní od Dátumu začatia prác do dňa začalia
poskytovania služieb Dodávateľa).

53.3 Fakturačná etapa 3: Služby poskytované po ukončení realizácie Diela, t.j. od
dátumu vydania Preberacieho protokolu na Dielo v zmysle podčl. 10.1 FIDIC po
dátum vydania Protokolu o vyhotovení Dicela Vedúcim tímu STD v zmysle podčl.
11.9 FIDIC,

5.4 Fakturačná etapa 4: Služby poskytované počas prípravy Záverečnej správy

úp

STD, t.j. od dátumu vyďania Protokolu o vyhotovení Diela Vedúcim tímu STD

vzmysle podčl. 11.9 FIDIC po dátum odsúhlasenia Záverečnej správy STD
Objednávateľom.
Fakturačné etapy % z ceny Éumz\l
Fakturačná etapa 1 5% 16 412,50
Fakturačná etapa 2 75% 246 187.50
Fakturačná etapa 3 10% 32 825.00
Fakturačná etapa 4 10% 32 825,00
Zmluvná cena bez DPH 323 250,00
DPH 20% 65 650.00
Zmluvná cena vrátane DPH 393 900,00

6. Zadeň dodania služieb sa na účely fakturácie považujú nasledovné dátumy:

6.1 Dátum začatia prác v zmysle podči. 8.]1 FIDIC. resp. dátum vydania Prehlásenia
Dodávateľa podľa článku 4 tejto ZMLUVY.

6.2 Dátum vydania Preberacieho protokolu na Dielo Vedúcim tímu STD v zmysle podčl
10.1 FIDIC: resp. aj každý posledný deň kalendárneho 3 mesačného cyklu
v priebehu plynutia fakturačnej ctapy 2.

6.3 Dátum vydania Protokolu o vyhotovení Diela Vedúcim tímu STD v zmysle podči.
11.9 FIDIC.

6.4 Dátum písomného súhlasu Objednávateľa so Záverečnou správou STD.

Faktúry musia obsahovať náležitosti podľa $ 74 zákona č. 222/2004 Z. z o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dani z pridanej hodnoty“)
a prílohy uvedené v bode 8 tohto článku. Faktúry musia obsahovať aj nasledovné údaje:
odvolávku na číslo ZMLUVY, dodatku, referenčné číslo u Objednávateľa, číslo stavby DI
1243, špecifikáciu verejnej práce súčtovacím znakom „V]1 4 náklady na inžiniersku
činnosť“, identifikáciu priebežnej faktúry (ľaktúra vystavená po ukončení Fakturačnej
etapy 1| až 3) a záverečnej faktúry (faktúra vystavená po ukončení Fakturačnej etapy 4),
bankové spojenie vzmysle ZMLUVY. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené
údaje alebo ak faktúra bude obsahovať neúplné. nesprávne alebo nepravdivé údaje alebo
k nej nebudú priložené prílohy, Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť spolu
s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty
splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom
nasledujúcim po dni doporučeného doručenia faktúry, ktorá obsahuje úplné. správne
a pravdivé údaje, a ktorej údaje sa zhodujú s údajmi uvedenými v príslušných prílohách,
do sidla Objednávateľa. Nárok Objednávateľa na postup podľa tohto bodu nie je dotknutý
ani po schválení mesačnej správy STD alebo Záverečnej správy STD. Suma za príslušnú
fakturačnú etapu je uvedená v bode 5 tohto článku.

Prílohou každého rovnopisu ľfaktúry fakturačných etáp | - 3 bude Objednávateľom
odsúhlasená posledná mesačná správa STD predchádzajúca dátumu vystavenia príslušnej
faktúry, ktorá bude spracovaná v štruktúre uvedenej v Prílohe č.l ZMLUVY (príloha
CIA aCiB Zväzku 3 Opis predmetu zákazky) ďalej doklady, ktoré preukazujú

Ú

a

10.

11.

12.

13.

ukončenie jednotlivých fakturačných ctáp:

- k Fakturačnej etape 1 - oznámenie o Dátume začatia prác predložené v zmysle
podčlánku 8.1, FIDIC, ak v Zmluve o Dielo nie je ustanovené tinak, resp. Prehlásenie
Dodávateľa podľa článku 4 tejto ZMLUVY, správu o činnosti STD počas
Prechodného obdobia a Preberací protokol © odovzdaní a prevzatí dokumentácie.
podkladov a všetkých informácií súvisiacich s Dielom,

- k Fakturačnej etape 2 - Preberací protokol na Dielo v zmysle podčlánku 10.1 FIDIC,

- k Fakturačnej etape 3 - Protokol o vyhotovení Diela v zmysle podčlánku 11.9 FIDIC,

Prílohou každého rovnopisu faktúry vo fakturačnej etape 4 bude Objednávateľom
odsúhlasená Záverečná správa STD, Záverečné platobné potvrdenie STD v súlade s
podči. 14.13 FIDIC, návrh vyhotovenia Záverečného technického a ekonomického
hodnotenia stavby a písomné potvrdenie o prevzatí originálov všetkej dokumentácie,
dokumentov a ostatných písomností Objednávateľom (HIS), odovzdanie, ktorých je
podmienkou schválenia záverečnej faktúry Dodávateľa v súlade s čl. 12 tejto ZMLUVY,

Peňažný záväzok sa na účely tejto ŽZMLUVY považuje za splnený dňom, v ktorom bola
príslušná suma odpisaná z bankového účtu povinnej zmluvnej strany.

Lehota splatnosti faktúry je 60 kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia do
sidla Objednávateľa.

Ak Dodávateľ začne poskytovať služby po uplynutí Dátumu začatia prác v zmysle podčl.
š.1 FIDIC. v takom prípade Fakturačná etapa 1b) začína plynúť dňom nadobudnutia
účinnosti tejto ZMLUVY (článok 23 bod 7 ZMLUVY) a končí dňom vydania Prehlásenia
Dodávateľom podľa článku 4 tejto ZMLUVY, pričom cena zodpovedajúca Fakturačnej
etape č. | nebude Dodávateľovi znížená.

12.1 Cena zodpovedajúca fakturačnej etape 2 bude znížená podľa nižšie uvedeného
vzorca

Výpočet zníženia fakturácie za 2. Fakturačnú etapu » ZCŤ 075 +n
LY
kde:

„ZC“ je Zmluvná cena bez DPH

„LVY“ je celkový počet dní Lehoty výstavby

„n“ je celkový počet dní oneskorenia so začatím poskytovania služieb počítaného od
Dátumu začatia prác (podčl.8.l FIDIC) do začatia poskytovania služieb v zmysle
písomnej výzvy Objednávateľa

V prípade krátenia fakturačnej etapy. Dodávateľovi nevzniká nárok na doplatenie krátenej
čiastky. Nárok Dodávateľa na zaplatenie fakturačnej ctapy č. 1, 3 a 4 vzmysle tabuľky
uvedenej v bode 5 článku 5 tejto ZMLUVY nie je týmto postupom dotknutý.

V prípade, že fakturačná etapa podľa čl. 5 bod 5 bude trvať dlhšie ako 12 kalendárnych
mesiacov a Dodávateľ nemá v zmysle Zmluvy nárok na priebežnú fakturáciu, Dodávateľ
vyhotoví faktúru v zmysle $ 19 ods. 3 písm. a) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov, t.j. vyhotoví samostatnú faktúru za každých 12
kalendárnych mesiacov vo výške 10% zo sumy za príslušnú fakturačnú etapu, pričom deň
dodania bude posledný deň každého 12. kalendárneho mesiaca a samostatnú faktúru na

zostatkové obdobie fakturačnej etapy vo výške nevyfakturovanej čiastky pripadajúcej na
príslušnú fakturačnú etapu, pričom deň dodania bude stanovený v súlade s čl. 5 bodom 6.1
až 6.4. Faktúry vystavené v zmysle $ 19 ods. 3 písm. a) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov nebudú obsahovať prílohy podľa bodu 8
tohto článku.

Clánok 6
Vlastnícke právo, práva duševného a priemyselného vlastníctva

Ku všetkým predmetom práv duševného vlastníctva nadobudnutým pri plnení ZMLUVY
má príslušné práva duševného vlastníctva v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike Objednávateľ.

Dodávateľ nakladá so všetkými dokumentmi a informáciami, ktoré nadobudne v súvislosti
s plnením ZMLUVÝY ako s dokumentmi a informáciami osobnými a dôvernými a bez
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nesmie zverejňovať žiadne
podrobnosti ZMLUVY. pokiaľ to nie je nevyhnutné na účely plnenia tejto ZMLUVY
(alebo podrobností jej plnenia). V prípade sporu ohľadom potreby akéhokoľvek
zverejnenia ZMLUVY na účely jej plnenia je rozhodnutie Objednávateľa záväzné.

Článok 7
Povinnosti Objednávateľa

Objednávateľ po nadobudnutí účinnosti tejto ZMLUVY poskytne Dodávateľovi všetky
informácie a dokumenty, ktoré sú potrebné pre plnenie ZMLUVY a ktoré má
Objednávateľ k dispozícii.

Objednávateľ sa zaväzuje, že počas plnenia predmetu ZMLUVY poskytne Dodávateľovi
v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie spočívajúce najmä v odovzdaní
informácií o Diele, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto
ZMLUVY.

Článok 8
Povinnosti Dodávateľa

Dodávateľ je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy platné a
účinné v ôSlovenskej republike. Dodávateľ je zodpovedný za všetky nároky na
odškodnenie a súdne konania vyplývajúce z porušenia takýchto predpisov zo strany
Dodávateľa.

Dodávateľ sa pri poskytovaní služieb zaväzuje postupovať s maximálnou odbornou
starostlivosťou, čestne a nestranne, zachovávať obchodné tajomstvo, zdržať sa všetkých
verejných vyhlásení týkajúcich sa poskytovania služieb bez predchádzajúceho pisomného
súhlasu Objednávateľa. nevykonávať žiadnu činnosť alebo prijímať akúkoľvek výhodu

alebo inú formu zainteresovanosti, ktorá by bola nezlučiteľná so záväzkami vyplývajúcimi
mu z tejto ZMLUVY.

3. Dodávateľ je povinný poskytovať služby podľa ZMLUVY s náležitou odbornou
starostlivosťou a efektívnosťou v súlade s najlepšími profesionálnymi zvyklosťami.
Podrobnejší rozsah služieb poskytovaných Dodávateľom a povinnosti Dodávateľa sú
uvedené v Prílohe č. 1 ZMLUVY (Zväzok 3 Opis predmetu zákazky) ako aj v ostatných
ustanoveniach tejto ZMLUVY,

4. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať služby podľa ZMLUVY prostredníctvom kľúčového
odborníka č.1, prostredníctvom ktorého preukazoval splnenie podmienok účasti podľ $ 28
ods.l zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „ZVO“), ktorého výsledkom je
uzatvorenie tejto ZMLUVY. Náhrada kľúčového odborníka č.l je možná len spôsobom
uvedeným v článku 15 ZMLUVY. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať služby podľa
ZMLUVY aj prostredníctvom požadovaných nekľúčových odborníkov. Návrh
nekľúčového odborníka (ďalej len „nekľúčový odborník“ alebo „NO“) a jeho plánovaný
nástup je Dodávateľ povinný písomne predložiť na schválenie Objednávateľovi najmenej
15 dní pred plánovaným nástupom odďborníka s výmimkou nekľúčového odborníka
v pozícii koordinátora bezpečnosti a NO č. 1, č.2,.č. 5 ač. 6 podľa bodu 13 tohto článku
ZMLUVY. Navrhované osoby neklúčových odborníkov musia splňať podmienky uvedené
včl. 5.3 Prílohy č. 1 ZMLUVY. Dodávateľ súčasne s predložením návrhu na schválenie
NO je povinný predložiť aj plán jeho nasadenia na jednotlivé objekty alebo časti stavby
s definovaním jeho právomocí vrozsahu práv a povinností podľa jeho funkčného
zaradenia vtíme Stavebnotechnického dozoru. Objednávateľ je oprávnený aj bez
uvedenia dôvodu odmietnuť návrh NO. V takom prípade je Dodávateľ  povinný
bezodkladne navrhnúť iného odborníka. NO môže svoju činnosť začať vykonávať až po
písomnom odsúhlasení Objednávateľom. Dodávateľ sa zaväzuje do 3 dní odo dňa
doručenia písomného odsúhlasenia NO Objednávateľom doručiť Objednávateľovi doklad
preukazujúci zmluvný vzťah odsúhlaseného NO (pracovnoprávny vzťah, resp.
obchodnoprávny) s Dodávateľom (v prípade združenia, s niektorým členom združenia).
Akékoľvek schválenie NO Objednávateľom nadobúda účinnosť až dňom doručenia
všetkých požadovaných dokladov Objednávateľovi podľa tohto bodu ZMLUVY, tj.
predpokladaného plánu nasadenia tohto odborníka a jeho pridelenia na jednotlivé objekty
alebo časti stavby a taktiež dokladu preukazujúceho zmluvný vzťah odborníka
s Dodávateľom. Náhrada NO je možná len spôsobom uvedeným v článku 15 ZMLUVY.
Za porušenie povinnosti Dodávateľa predložiť Objednávateľovi na schválenie návrh NO
podľa tohto bodu ZMLUVY splňajúccho požiadavky vzmysle čl. 5.3 Prílohy č. 1
ZMLUVY, vrátane jeho plánovaného nástupu, zaväzuje sa Dodávateľ zaplatiť
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške: 300,- Eur (slovom: tristo eur):, a to za každý
jednotlivý deň, v ktorom došlo k porušeniu povinností podľa tohto bodu vo vzťahu ku
každému jednotlivému NO. Za porušenie povinnosti Dodávateľa predložiť
Objednávateľovi všetky požadované doklady týkajúce sa NO podľa tohto bodu ZMLUVY
Lj. predpokladaného plánu rasadenia tohto odborníka ajeho pridelenia na jednotlivé
objekty alebo časti stavby a taktiež dokladu preukazujúceho zmluvný vzťah odborníka
s Dodávateľom, zaväzuje sa Dodávateľ zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo
výške: 100.- Eur (slovom: sto eur), ato za každý jednotlivý deň, v ktorom došlo
k porušeniu povinností podľa tohto bodu vo vzťahu ku každému jednotlivému NO.

5. Účastníci ZMLUVY na strane Dodávateľa (v prípade. že Dodávateľom je „skupina

dodávateľov“) sa nemôžu meniť bez predchádzajúceho písomného súhlasu
Objednávateľa. V opačnom prípade ide o podstatné porušenie ZMLUVY a Objednávateľ
je oprávnený od ZMLUVY odstúpiť.

Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť alebo previesť žiadne pohľadávky (práva)
vyplývajúce z tejto ZMLUVYÝ na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na
prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto ZMLUVY. V prípade. ak
Dodávateľ postúpi alebo prevedie pohľadávky (práva) v zmysle prvej vety tohto bodu na
tretiu osobu  považuje sa to za podstatné porušenie ZMLUVY, ktoré oprávňuje
Objednávateľa okamžite odstúpiť od ZMLUVY. Tým však nie je dotknutý nárok
Objednávateľa na náhradu škody.

Dodávateľ je povinný najneskôr do 28 dní po nadobudnutí účinnosti ZMLUVY písomne
predložiť Objednávateľovi Metodiku Dodávateľa. ktorou sa budú riadiť odborníci
Dodávateľa pri kontrole a monitorovaní výkonu stavebných prác v rámci výkonu činností
odborníkov tímu STD (vrátane popisu činností, interakcie úloh., časovej postupnosti
a povinností medzi členmi tímu STD) a pri mesačnom spracovávaní zmluvnej hodnoty
vykonaných prác. resp. množstiev zrealizovaných prác pri stanovení výšky čiastky
splatnej Zhotoviteľovi (fakturovanej čiastky zmluvnej hodnoty vykonaných prác), vrátane
popisu činnosti, interakcie úloh, časovej postupnosti a povinností jednotlivých odborníkov
tímu STD a popisu ich podporných dokumentov, podrobností predkladaných pre účely
kontroly. monitorovania a fakturácie vsúlade so Žmluvou o DBielo a ZMLUVOU.,
Dodávateľ je povinný na požiadanie Objednávateľa - (Dohľadu nad stavebným dozorom
(ďalej len „DSTD“) podať písomné vysvetlenie. resp.predložiť písomné doplnenie
Metodiky Dodávateľa o ďalšie požadované popisy podporných dokumentov, podrobností
a popisu činností všetlkých odborníkov Dodávateľa podľa ich profesijnej odbornostia to
najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia písomej výzvy Objednávateľa.

V prípade ak sa zistia nezrovnalosti medzi ustanoveniami ZMLUVÝ a Metodikou
Dodávateľa, Dodávateľ je povinný túto Metodiku Dodávateľa dať do súladu so
ZMLUVOU a následne ju zaslať Objednávateľovi najneskôr do 15 dní odo dňa kedy táto
skutočnosť nastala.

Dodávateľ je povinný aktualizovať alebo doplniť Metodiku Dodávateľa aj na základe
požiadavky Objednávateľa a následne ju zaslať Objednávateľovi najneskôr do 15 dní odo
dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa.

Dodávateľ je povinný na žiadosť Objednávateľa, prípadne akéhokoľvek orgánu kontroly
alebo auditu predložiť podporné dokumenty slúžiace pri mesačnom spracovávaní
zmluvnej hodnoty vykonaných prác, resp. množstiev zrealizovaných prác pri stanovení
výšky čiastky splatnej Zhotoviteľovi (fakturovanej čiastky zmluvnej hodnoty vykonaných
prác) za ktorékoľvek uplynulé obdobie.

Pokiaľ konanie Dodávateľa je v zmysle ustanovení tejto ZMLUVY viazané pokynom,
rozhodnutím alebo súhlasom Objednávateľa, Dodávateľ je povinný bezodkladne písomne
upozorniť Objednávateľa na jeho povinnosť toto rozhodnutie, pokyn alebo súhlas udceliť.
Dodávateľ. v prípade neobdržania požadovaného pokynu, rozhodnutia alebo súhlasu
Objednávateľa ani po uplynutí 30 dní od zaslania žiadosti Objednávateľovi, je povinný na
túto povinnosť Objednávateľa opätovne písomne upozorniť.

Na požiadanie Objednávateľa - DSTD je Dodávateľ povinný poskytnuť
k nahliadnutiu/kontrole akékoľvek doklady, dokumentáciu, korešpondenciu týkajúcu sa
plnenia Zmluvy o Dielo a podmienok tejto ZMLUVY: v prípade požiadavky DSTĎ je

„A

10.

1l.

13

14.

Dodávateľ povinný zúčastniť sa obhliadky stavby.

Na požiadanie Objednávateľa — DSTD je Dodávateľ povinný predkladať
Objednávateľovi-DSTD doplňujúce podklady o priebehu výstavby a ďalšie podrobnosti
o plnení Zmluvy o Dielo, tejto ZMLUVY a pod. vo forme požadovanej DSTD.

V prípade písomnej požiadavky Objednávateľa - DSTD je Dodávateľ povinný pripraviť
ku kontrole špecifickú časť dokumentácie vrátane všetkých dokladov. korešpondencie
a projektovej dokumentácie týkajúcej sa predmetu kontroly. Ďalej je povinný byť
prítomný pri kontrole. prípadne zabezpečiť prítomnosť ostatných členov tímu STD.
O kontrole spíšu zúčastnené strany zápis, ktorý bude okrem zistených nedostatkov
obsahovať aj návrh prijatých opatrení a lehoty na odstránenie nedostatkov.

. Dodávateľ je oprávnený zmeniť subdodávateľov iba po písomnom schválení uvedenej

zmeny Objednávateľom a zároveň subdodávateľ ktorého sa návrh na zmenu týka musí
splňať podmienky podľa $ 26 ods.l. zákona č.25/2006 o verejnom obstáravaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

Dodávateľ sa zaväzuje do 10 dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa podľa článku 4
bod 1. ZMLUVÝ doručiť Objednávateľovi písomný návrh nekľúčového odborníka č. 7
v pozícii koordinátora bezpečnosti, nekľúčového odborníka č. 1. č. 2 ač.5Sač. 6 aich
plánovaný nástup. Navrhované osoby neklúčových odborníkov musia spíňať podmienky
uvedené v čl. 5.3 Prílohy č. | ZMLUVY. Dodávateľ súčasne s predložením návrhu na
schválenie NO je povinný predložiť aj plán jeho nasadenia na jednotlivé objekty alebo
časti stavby s definovaním jeho právomocí v rozsahu práv a povinností podľa jeho
funkčného zaradenia v tíme Stavebnotechnického dozoru. Objednávateľ je oprávnený aj
bez uvedenia dôvodu odmietnuť návrh NO. V takom prípade je Dodávateľ povinný
bezodkladne navrhnúť iného oďborníka. NO môže svoju činnosť začať vykonávať až po
písomnom  odsúhlasení  Objednávateľom. Súčasťou písomného  odsúhlasenia
Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bude v prípade NO č. 7 Objednávateľom
podpísané Poverenie nekľúčového odborníka v pozícii koordinátora bezpečnosti podľa 83
ods. 1 nariadenia vlády č.396/2006 Z.z. (ďalej len „Poverenie“). Vzor Poverenia tvorí
Prílohu č. 10 ZMLUVY. Dodávateľ sa zaväzuje do 3 dní odo dňa doručenia písomného
odsúhlasenia NO Objednávateľom doručiť Objednávateľovi doklad preukazujúci
zmluvný vzťah odsúhlaseného NO (pracovnoprávny vzťah, resp. obchodnoprávny)
s Dodávateľom (v prípade združenia, sniektorým členom združenia) a v prípade
nekľúčového odborníka č. 7 aj Poverenie podpísané nekľúčovým odborníkom č. 7.
Akékoľvek schválenie NO Objednávateľom nadobúda účinnosť až dňom doručenia
všetkých požadovaných dokladov Objednávateľovi podľa tohto bodu ZMLUVY, t.j.
predpokladaného plánu nasadenia tohto odborníka a jeho pridelenia na jednotlivé objekty
alebo časti stavby, doklad preukazujúci zmluvný vzťah odborníka s Dodávateľom
a taktiež podpísané Poverenie v prípade schvaľovania NO č. 7. Náhrada NO je možná len
spôsobom uvedeným v článku 15 ZMLUVY,

Za porušenie povinnosti Dodávateľa predložiť Objednávateľovi na schválenie návrh NO
podľa bodu 13 tohto článku ZMLUVY, splňajúceho požiadavky v zmysle čl. 5$.3 Prílohy

č. | ZMLUVY, vrátane jeho plánovaného nástupu, zaväzuje sa Dodávateľ zaplatiť
Objednávateľovi zmluvnú pokutu nasledovne:

15.

16.

17.

- vo výške: 500.- Eur (slovom: päťsto eur) za každý jednotlivý deň omeškania so
splnením uvedenej zmluvnej povinnosti Dodávateľa vo vzťahu k NO č.7,

- vo výške: 300,- Eur (slovom: tristo eur) za každý jednotlivý deň omeškania so
splnením uvedenej zmluvnej povinnosti Dodávateľa vo vzťahuk NO č.1, č2 č.Sač6ó
ato vo vzťahu ku každému jednotlivému NO zvlášť.

Za porušenie povinnosti Dodávateľa predložiť Objednávateľovi všetky požadované
doklady týkajúce sa NO podľa bodu 13 tohto článku ZMLUVY t.j. predpokladaného
plánu nasadenia NO a jeho pridelenia na jednotlivé objekty alebo časti stavby. dokladu
preukazujúceho zmluvný vzľah NO s Dodávateľom a v prípade NO č. 7 aj Povercnia
podpísaného NO č. 7, zaväzuje sa Dodávateľ zaplatiť Objednávateľovi zmiuvnú pokutu
vo výške: 100,- Eur (slovom: sto eur) ato za každý jednotlivý deň, v ktorom došlo
k porušeniu povinnosti podľa tohto bodu vo vzťahu ku každému jednotlivému NO,

Dodávateľ je povinný priebežne písomne informovať Zhotoviteľa o personálnom zložení
časti tímu STD - nasadených NO, prostredníctvom ktorých Dodávateľ poskytuje služby
podľa ZMLUVY, ato bez zbytočného odkladu po písomnom odsúhlasení každého
jednotlivého NO Objednávateľom podľa tohto článku ZMLUVY.

Poverením koordinátora bezpečnosti zo strany Objednávateľa podľa ust. $3 ods. 1
nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. nie je dotknutá zodpovednosť Dodávateľa za výkon
činnosti koordinátora bezpečnosti nekľúčovým odborníkom č. 7 v plnom rozsahu výkonu
činností koordinátora bezpečnosti podľa ustanovení ZMLUVY.

Dodávateľ je povinný do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti ZMLUVY
písomne predložiť Objednávateľovi nasledovné doklady týkajúce sa kľúčového
odborníka:

Vedúci tímu STD: Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané Slovenskou komorou
stavebných inžinierov (ďalej len , Osvedčenie SKSÍ“) — stavebný
dozor na dopravné stavby alebo Osvedčenie SKSI — stavebný dozor
na mosty

V prípade. že vuvedenom termine Dodávateľ požadované osvedčenie nezíska, je
Dodávateľ povinný v rovnakom termíne prediožiť Objednávateľovi potvrdenú prihlášku na
skúšku odbornej spôsobilosti (ďalej len „skúška“) spolu s termínom jej konania. ktorý bude
najneskôr prvým termínom skúšky vyhláseným SŠlovenskou komorou stavebných
inžinierov po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti ZMLUVY.
V prípade, že v danom termíne skúšky odborník osvedčenie neziska, Dodávateľ je povinný
predložiť Objednávateľovi prihlášku na opakovaný termín skúšky a to v lehote najneskôr
do 30 dní odo dňa konania predchádzajúcej skúšky. Ak ani v opakovanom termíne skúšky
odborník osvedčenie nezíska, Dodávateľ je povinný do 30 dní odo dňa opakovaného
termínu skúšky podľa predchádzajúcej vety predložiť Objednávateľovi návrh na schválenie
nového kľúčového odborníka.

Za porušenie povinnosti Dodávateľa predložiť Objednávateľovi doklady podľa tohto bodu
ZMLUVY, zaväzuje sa Dodávateľ zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške:
1000.- Ľur (slovom: tisíc eur), ato za každý jednotlivý deň, v ktorom došlo k porušeniu
povinností podľa tohto bodu ZMLUVYÝ vo vzťahu ku kľúčovému odborníkovi.

L3

n

LI

Clánok 9
Písomná komunikácia medzi zmluvnými stranami

Akákoľvek písomná komunikácia medzi Objednávateľom a Ďodávateľom sa bude
uskutočňovať v slovenskom jazyku (s výnimkou vypracovania Mesačnej správy STD,
ktorá bude spracovaná aj v anglickom jazyku).

Akákoľvek písomná komunikácia medzi Objednávateľom a Dodávateľom týkajúca sa
tejto ZMLUVY musí obsahovať označenie „Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre
projekt .. Diaľnica D1 Senec-Blatné. križovatka Blatné“ a musí sa uskutočňovať
prostredníctvom pošty atebo kuriéra.

Zároveň je Dodávateľ povinný každú doručenú písomnosť (vrátane príloh) týkajúcu sa
projektu „Diaľnica DI Senec-Blatné, križovatka Blatné“ naskenovať a bez zbytočného
odkladu zaslať Objednávateľovi elektronicky na nasledovnú e-mailovú adresu:

alebo na určené úložisko dát vo formáte pdf. Dodávateľ je taktiež
povinný každú písomnosť (vrátane príloh) určenú na odoslanie týkajúcu sa projektu
„Diaľnica DI Senec-Blatné, križovatka Blatné“ pred jej odoslaním naskenovať a zaslať
Objednávateľovi na nasledovnú e-mailovú adresu alebo na určené
úložisko dát vo formáte pdf.

Na účely tejto ZMLUVYÝY platí, že ak sa písomný právny úkon bude druhej zmluvnej
strane zasielať doporučenou zásielkou prostredníctvom pošty alebo kuriéra, považuje sa
tento písomný právny úkon za doručený druhej zmluvnej strane aj v prípade, ak bude
doporučená zásiclka vrátená zmluvnej strane, ktorá ju odoslala. ako nedoručiteľná.
V takomto prípade práva a povinnosti z právneho úkonu začínajú plynúť dňom. v ktorom
sa doporučená zásielka vrátila zmluvnej strane, ktorá ju odoslala. ako nedoručiteľná,

Každá správa, súhlas, schválenie. návrh, podklady. osvedčenie a pod. alebo rozhodnutie
akejkoľvek osoby požadované na základe tejto ZMLUVYÝ musia byť vyhotovené v
písomnej forme.

Článok 10
Zmena ZMLUVY

ZMLUVU je možné meniť a doplňať len formou písomného dodatku podpísaného
obidvoma zmluvnými stranami spôsobom uvedeným v bode 1 článku 23 ZMLUVY.

Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k ZMLUVE, ktorým sa mení rozsah alebo
obsah poskytovaných služieb vyplývajúci z článku | a 2 ako aj z ostatných ustanovení
tejto ZMLUVY, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu poskytovaných služiceb
(ďalej len „naviac služby“).

Za naviac služby sa nebudú považovať činnosti Dodávateľa vykonávané v súvislosti
s výkonom činností STD v rozsahu, ktorý bol predmetom verejnej súťaže medzi

dem

Objednávateľom a Zhotoviteľom. Pod rozsahom činností STD sa myslí výkon všetkých
činností STD vzmysle článku 1| tejto ZMLUVY, súvisiacich s Dielom v rozsahu
definovanom v Prílohe č. 3 tejto ZMLUVY vrátane Zmien v súlade s článkom 13 FIDIC a
nárokov Zhotoviteľa v súlade s podčl. 20.1 FIDIC (s výnimkou Zmien uvedených v bode
4 tohto článku). ku ktorým dôjde počas trvania Lehoty výstavby Diela uvedenej v článku
4 bod 4 tejto ZMLUVY, a to aj v prípade úpravy (zníženia alebo zvýšenia) Akceptovanej
zmluvnej hodnoty Diela bez DPH (vrátane Rezervy. ak Rezerva je zahrnutá
v Akceptovanej zmluvnej hodnote bez DPH) v dôsledku týchto Zmien alebo nárokov.

V prípade. ak počas trvania Lehoty výstavby Diela vznikne potreba naviac služieb -
uskutočnenia nových objektov, zaväzuje sa Dodávateľ na základe písomného pokynu
Objednávateľa poskytovať služby aj na týchto nových objektoch. Dodávateľ je povinný
do 10 pracovných dní po obdržaní tohto pokynu predložiť Objednávateľovi návrh dodatku
k ZMLUVE, ktorý bude obsahovať predpokladaný maximálny navrhovaný počet dní,
resp. hodín nasadenia nekľúčových odborníkov v jednotlivých kategóriách potrebných na
výkon činnosti STD na nových objektoch, a návrh predpokladanej celkovej ceny naviac
služieb vytvorenej postupom a spôsobom podľa bodu 6 tohto článku. Nasadenie
kľúčových odborníkov v súvislosti s naviac službami sa nemení a zostáva v pôvodnom
rozsahu. V prípade vrátenia dodatku na dopracovanie je Dodávateľ povinný zapracovať
pripomienky Objednávateľa v čo najkratšom čase, najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia
pripomienok. Konečná cena naviac služieb bude závislá od počtu skutočne odpracovaných
dní, resp. hodín odborníkmi Dodávateľa odsúhlasenými Objednávateľom - DSTD vo
Výkaze osobodní odborníka (viď. Príloha č. 7.4 ZMLUVÝY) a uvedenými vo Výkaze
nasadenia odborníkov v mesiaci počas naviac služieb (viď. Príloha č. 7.5 ZMLUVY).

V prípade predlženia Lehoty výstavby Diela, ktoré bude mať vplyv na dobu trvania tejto
ZMLUVY. zaväzuje sa Dodávateľ na základe písomného pokynu Objednávateľa
poskytovať služby aj počas predÍženia Lehoty výstavby. Dodávateľ je povinný do 10
pracovných dní po obdržaní tohto pokynu predložiť Objednávateľovi návrh dodatku
k ZMLUVE, ktorý bude obsahovať maximálny navrhovaný počet dní, resp. hodín
mesačného nasadenia odborníkov v jednotlivých katepóriách vrátane predpokladaného
návrhu celkovej ceny za služby poskytované počas predlženia Lehoty výstavby. Doba
poskytovania služieb sa týmto dodatkom predlžuje o dobu predíženia Lehoty výstavby.
V prípade vrátenia dodatku na dopracovanie je Dodávateľ povinný zapracovať
pripomienky Objednávateľa v čo najkratšom čase, najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia
pripomienok. Konečná cena služieb podľa tohto bodu bude závislá od počtu skutočne
odpracovaných dní odborníkmi Dodávateľa odsúhlasenými Objednávateľom - (DSTD)
vo Výkaze nasadenia odborníkov v mesiaci počas predlženia Lehoty výstavby., viď.
Príloha č. 7.7 ZMLUVY. V prípade, ak je Lehota výstavby predlžená z viny Zhotoviteľa,
Dodávateľ je povinný pripraviť pre Objednávateľa oznámenie s podrobnosťami o Nároku
Objednávateľa v súlade a podľa podčl. 2.5 FIDIC na čiastku nákladov/fakturovaných
naviac služieb spojených s výkonom činnosti STD podľa tejto ZMLUVY do ukončenia
výstavby počas doby predlženia Lehoty výstavby.

. Naviac služby a služby v prípade predĺženia Lehoty výstavby budú ocenené na základe
denných sadzicb uvedených v Prílohe č. 2 ZMLUVY (Zväzok 4 Cenová časť) bez nároku
na akúkoľvek valorizáciu (zvýšenie) denných sadzieb z akýchkoľvek dôvodov. Dodávateľ
je oprávnený v prípade naviac služby a služby v prípade predlženia Lehoty výstavby
fakturovať Objednávateľovi za jedného odborníka za jeden kalendárny deň maximálne
sumu zodpovedajúcu príslušnej dennej sadzbe.

V prípade potreby bude použitá denná sadzba aj na činnosti, ktoré si nevyžadujú
celodennú prítomnosť odborníka (tzn. 8 hodín) po nižšie uvedenej úprave. Denná sadzba
bude uhradená len v alikvotnej výške zodpovedajúcej odpracovanému podielu dennej
sadzby vztiahnutej k 8 hodinovému pracovnému času.Odpracované hodiny za
pracovné výkony odborníka môžu byť odsúhlasené Objednávateľom (DSTD) vo Výkaze
osobodní odborníka max. do výšky 8 hodín za deň. teda maximálne | osobodeň za deň.
Hodinová sadzba pre poskytovanie týchto služieb predstavuje teda 1/8 dennej sadzby na
jedného odborníka za jeden deň matematicky zaokrúhlená na centy. Táto hodinová sadzba
nemôže byť uhrádzaná počas dní účtovaných dennou sadzbou.

V prípade, ak postupom podľa bodu 4 tohto článku už došlo k oceneniu naviac služieb
formou uzavretia dodatku k tejto ZMLUVE a zároveň nastala skutočnosť uvedená v bode
5 tohto článku, Dodávateľ nie je oprávnený zahrnúť do ocenenia služieb podľa bodu 5
tohto článku naviac služby, ktoré už boli ocenené v rámci dodatku uzavretého postupom
podľa bodu 4 tohto článku.

7. Dodávateľ je oprávnený fakturovať naviac služby a služby v prípade prcdĺženia Lehoty
výstavby štvrťročne, ale až po nadobudnutí účinnosti dodatku k ZMLUVE v zmyste tohto
článku. Faktúry za naviac služby a služby v prípade predlženia Lehoty výstavby musia
obsahovať náležitosti podľa $ 74 zákona o dani z pridanej hodnoty. číslo dodatku a ďalej
Objednávateľom (DSTD):

a) odsúhlasené Výkazy osobodní odborníkov - odpracovaných dní, resp. hodín
jednotlivými odborníkmi, viď Príloha č. 7.4 ZMLUVY,

b) Výkaz nasadenia odborníkov v mesiaci počas naviac služieb (Príloha č. 7.5
ZMLUVYÝY). resp. počas predÍženia Lehoty výstavby (Príloha č. 7.7 ZMLUVY)
(Výkaz musí byť originál), podpísaný vedúcim tímu STD za dané fakturačné obdobie,
sumár musí obsahovať minimálne nasledovné údaje: meno, priezvisko, kategóriu
odborníka, počet odpracovaných dní za dané fakturačné obdobie,)

c) Rekapituláciu nasadenia počas naviac služieb alebo počas predíženia Lehoty výstavby
(Príloha č. 7.8 ZMLUVY) (Rekapitulácia musí byť originál), podpisanú vedúcim
timu STD,

d) Lehota splatnosti faktúry za naviac služby je 60 kalendárnych dní odo dňa jej
doporučeného doručenia do sídla Objednávateľa.

8. Na účely tejto ZMLUVY sa za deň dodania naviac služieb a služieb v prípade predlženia
Lehoty výstavby považuje posledný deň obdobia. na ktoré sa služby vzťahujú.

9. Za účelom vylúčenia pochybností zmluvné strany majú za to. že práva a povinnosti
zmluvných strán v prípade predlženia Lehoty výstavby Diela predstavujú aj práva
a povinnosti zmluvných strán pre prípad neukončenia Diela v Lehote výstavby Diela.

Článok 11
Nasadenie a pracovná doba odborníkov

1. Dodávateľ podpísom tejto ZMLUVY berie na vedomie, že pracovná doba Zhotoviteľa nie
je obmedzená a práce na stavbe budú vykonávané aj počas víkendov a dní pracovného
pokoja. Dodávateľ, v súlade s uvedeným, je povinný zabezpečiť dostatočný počet svojich
odborníkov s odbornosťou komplexne pokrývajúcou poskytovanie služieb podľa
ZMLUVY na výkon všetkých potrebných odborných činností počas celej doby trvania

b

tejto ZMLUVY. Na Stavenisku musí byť vždy prítomný kľúčový odborník a nevyhnutný
počet nekľúčových odborníkov v súlade s požiadavkami ZMLUVY. Dodávateľ nemá
povinnosť zabezpečiť prítomnosť odborníkov na Stavenisku počas dní plánovaného
prerušenia činnosti Zhotoviteľa na Stavenisku (na základe písomného oznámenia
Zhotoviteľa Objednávateľovi). Dočasná neprítomnosť kľúčového alebo akéhokoľvek
nekľúčového odborníka na Stavenisku v nevyhnutnom rozsahu a z výnimočných dôvodov
pre chorobu, úraz, resp. z dôvodu iných dôležitých prekážok v práci na strane odborníka
ako aj zdôvodu čerpania dovolenky í(ďalej len „dočasná neprítomnosť“) nesmie
nepriaznivo ovplyvniť služby poskytnuté Dodávateľom podľa ustanovení tejto ZMLUVY.
V prípade dočasnej neprítomnosti Vedúceho tímu STD sa Dodávateľ zaväzuje zabezpečiť
jeho zastupovanie počas celej doby jeho neprítomnosti v súlade s bodom 6.3,1 Prílohy č. 1
ZMLUVY (Opis predmetu zákazky). Y prípade dočasnej neprítomnosti nekľúčového
odborníka sa Dodávateľ zaväzuje zabezpečiť jeho zastupovanie počas celej doby jeho
neprítomnosti iným nekľúčovým odborníkom tej istej kategórie (profesie). Dodávateľ sa
zaväzuje zabezpečť, aby ustanovený zástupca podľa tohto bodu ZMLUVYÝ bol oprávnený
konať v plnom rozsahu oprávnení zastupovaného odborníka.

Dodávateľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní pred začatím nasledujúceho mesiaca
písomne na formulári „Mesačný harmonogram predpokladaného nasadenia odborníkov“
(viď Príloha č. 7.1] ZMLUVY) predložiť Objednávateľovi (DSTD):

a) mesačný harmonogram nasadenia kľúčového odborníka vypracovaný podľa bodu 5.2
Prílohy č.l ZMLUVY (Opis predmetu zákazky) a zároveň

b) mesačný harmonogram predpokladaného nasadenia všetkých  nekľúčových
odborníkov na nasledujúci mesiac s uvedením ich mien vypracovaný podľa bodu 3.j
Prílohy č.1 ZMLUVY (Opis predmetu zákazky)

pričom nasadenie odborníkov musi korešpondovať s potrebami vyplývajúcimi z platného
Harmonogramu prác (ďalej aj „HMG“) Zhotoviteľa na stavbe a musia obsahovať údaje o
plánovanej dočasnej neprítomnosti kľúčového/ každého jednotlivého nekľúčového
odborníka.

Za porušenie povinnosti uvedenej v písm. a) a/alebo v písm. b) tohto bodu sa Dodávateľ
zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000,- Eur (slovom: tisíc
eur). a to za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti,

Dodávateľ je povinný zabezpečiť. aby skutočné nasadenie kľúčového a nekľúčových
odborníkov zodpovedalo požiadavkám Objednávateľa definovaným v bodoch 5.2 a 5.3
Prílohy č.1 ZMLUVY (Opis predmetu zákazky).

Za porušenie tejto povinnosti sa Dodávateľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú
pokutu vo výške: 300.- Eur (slovom: tristo eur), ato za každý jednotlivý deň. v ktorom
došlo k porušeniu povinností podľa tohto bodu vo vzťahu ku kľúčovému alebo každému
jednotlivému nekľúčovému odborníkovi.

Dodávateľ je povinný:

a) počas celej doby poskytovania služieb viesť na dennej báze pravdivú evidenciu
dochádzky (prítomnosti na stavbe) všetkých svojich odborníkov, pričom každý
odborník je povinný vypísaním času a svojim podpisom potvrdiť svoj príchod a aj
odchod z pracoviska v momente, keď daná skutočnosť nastala. Dochádzku odborníkov

eviduje Dodávateľ v Dochádzkovej knihe, ktorá musí byť kedykoľvek k dispozícii
pre kontrolu Objednávateľom (DSTD) v prevádzke Stavebnotechnického dozoru na
Stavenisku. Vzor listu Dochádzkovej knihy sa nachádza v Prílohe č. 7.9 ZMLUVY.
Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za úplnosť a pravdivosť údajov uvedených
v Dochádzkovej knihe..

b) do 5. dňa nasledujúceho mesiaca je povinný predložiť kópiu Dochádzkovej knihy za
uplynulý mesiac (viď. Príloha č. 7.9 ZMLUVY) a „Výkaz nasadenia odborníkov
v mesiaci“ (viď. Príloha č. 72 ZMLUVY) s presnou evidenciou dočasnej
neprítomnosti kľúčového odborníka č. 1, vrátane písomného odôvodnenia každej
jednotlivej dočasnej neprítomnosti.

Objednávateľ má  právo  kedykoľvek  počas  trvania — tejtoe — ZMLUVY
kontrolovať/skontrolovať dochádzku a výkon predmetu činností všetkých odborníkov
Dodávateľa v zmysle platnej legislatívy.

Za porušenie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v písm. a) a/alebo v písm. b) tohto bodu sa
Dodávateľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3500,- eur
(slovom: tritisícpäťsto eur), a to za každé takéto porušenie, ak vtomto bode ZMLUVY
nie je uvedené inak.

Dodávateľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom nasledujúceho mesiaca
písomne predložiť Objednávateľovi (DSTD) návrh harmonogramu nasadenia odborníkov
(kľúčového aj nekľúčových) podieľajúcich sa na naviac službách na formulári „Mesačný
harmonogram predpokladaného nasadenia odborníkov počas naviac služieb“, viď Príloha
č.7.3 ZMLUVY a službách v prípade predlženia Lehoty výstavby na formulári „Mesačný
harmonogram predpokladaného nasadenia odborníkov počas predlženia Lehoty
výstavby“, viď Príloha č.7.6 ZMLUVY (vrátane dátumu nasadenia, miesta výkonu ich
činnost/objekt a popisu navrhovaných činností) na odsúhlasenie, pričom povinnou
prílohou je Zhotoviteľov HMG prác na aktuálne obdobie potvrdený Predstaviteľom
Zhotoviteľa — riaditeľom stavby,

Za porušenie povinnosti rtadne a včas predložiť uvedený návrh harmonogramu na
odsúhlasenie sa Dodávateľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške:
1000.- Eur (slovom: tisíc eur): a to za každý deň omeškania so splnením tefto povinnosti.

Objednávateľ (DSTD) návrh schváli alebo vráti s pripomienkami do 5 pracovných dní od
dátumu obdržania tohto návrhu. Dodávateľ je povinný rešpektovať pripomienky alebo
požiadavky Objednávateľa (DSTD) zapracované do návrhu Dodávateľa.

Počas vykonávania naviac služieb a služieb v prípade predlženia Lehoty výstavby platia
v plnom rozsahu ustanovenia bodov 3 4 a 7 tohto článku ZMLUVY.,

Dodávateľ sa zaväzuje vopred (emailom) oznámiť DSTD prípadnú zmenu osoby
nekľúčového odborníka uvedenej v mesačnom harmonograme podľa bodu 2 písm. b)
tohto článku. V prípade porušenia tejto povinnosti Dodávateľa sa Dodávateľ zaväzuje
zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške: 1000,- Eur (slovom: tisíc eur): a to
za každé jednotlivé porušenie tejto povinnosti.

V prípade — akýchkoľvek  zmien - vôOrganizačnej  schéme - štruktúry — tímu
Stavebnotechníického dozoru, ktorá predstavuje súčasť Prílohy č. 9 ZMLUVY (ďalej len

1.

n

„Organizačná schéma“) je Dodávateľ povinný Organizačnú schému aktualizovať, resp.
aj na základe požiadavky Objednávateľa doplniť a následne ju zaslať Objednávateľovi
najneskôr do 15 dní odo dňa kedy zmena nastala. V prípade, ak Dodávateľ nepredloží
Organizačnú schému v súlade s týmto bodom, vzniká Objednávateľovi nárok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- eur. (slovom päťsto eur). za za každé takéto
porušenie. Pokiaľ Objednávateľ vyzve Dodávateľa na zjednanie nápravy v určitom
termíne a tento uvedený termín nedodrží, Objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo výške 100 EUR za každý deň omeškania so zjednaním nápravy.

Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť nasadzovanie odborníkov podľa ustanovení ZMLUVY
v súlade s pracovnoprávnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. najmä
zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v platnom znení.

Článok 12
Záznamy a dokumenty

Dodávateľ je povinný viesť registratúrne záznamy v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o
archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Dodávateľ je povinný uchovávať jednu kópiu zo všetkých záznamov, odsúhlasenej
projektovej dokumentácie a ostatných písomností týkajúcich sa realizácie projektu počas
celej doby trvania ZMLUVY na Stavenisku. Dodávateľ je povinný pred predložením
Záverečnej správy — STD odovzdať originály všetkej dokumentácie. dokumentov
a ostatných písomností Objednávateľovi (HIS), ktorý ich prevzatie písomne potvrdí.
Odovzdanie originálov všetkej dokumentácie, dokumentov a ostatných písomnosti je
podmienkou schválenia záverečnej faktúry Dodávateľa.

Dodávateľ umožní Objednávateľovi (DSTD). Európskej komisii. Riadiacemu orgánu
OPD a ostatným kontrolným orgánom, aby prostredníctvom kontroly dokumentov alebo
kontroly na mieste preverili realizáciu projektu a poskytovanie služieb a aby v prípade
potreby na základe podporných dokumentov vykonali úplnú kontrolu dokumentov
vzťahujúcich sa na financovanie projektu a poskytovanie služieb. Za týmto účelom sa
Dodávateľ zaväzuje, že zástupcom Fkurópskej komisie, Európskemu úradu pre boj proti
korupcii. Európskeho dvora audítorov. Riadiacemu orgánu OPD ako aj iným kontrolným
orgánom umožní prístup na miesta. na ktorých sa uskutočňuje plnenie ZMLUVY a
poskytne všetky dokumenty týkajúce sa technického a finančného riadenia projektu.
Dokumenty musia byť ľahko dostupné a usporiadané tak, aby sa uľahčila ich kontrola,
pričom Dodávateľ je povinný informovať Objednávateľa (DSTD) o ich presnom
umiestnení. Dodávateľ je pritom povinný poskytnúť maximálnu súčinnosť pre
Objednávateľa, Európskej komisii, Riadiacemu orgánu OPD a ostatným kontrolným
orgánom počas vykonávania kontroly dokumentácie a dokumentov. Dodávateľ je povinný
na požiadanie Objednávateľa (DSTD) predložiť Objednávateľovi (DSTD) v požadovanom
termíne kópie materiálov potrebných pre výkon kontroly Objednávateľa (DSTD).

Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s uskutočňovanými
stavebnými prácami podľa Zmluvy o Dielo kedykoľvek počas platnosti a účinnosti
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalep len „NEP“), ato
oprávnenými osobami (Zhotoviteľ NEP. Útvar následnej kontroly, NKÚ SR. príslušná
Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán. Orgán auditu ajeho spolupracujúce

orgány, ako aj nimi poverené osoby a prizvané osoby v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a EÚ. splnomocnení zástupcovia EK a Európskeho dvora audítorov)
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Článok 13
Správy STD

Dodávateľ je povinný počas doby poskytovania služieb vyhotovovať mesačné správy
STD, správu o činnosti STD počas Prechodného obdobia a Záverečnú správu STD.
Formát a požadovaný obsah mesačnej správy je uvedený v Prílohách CIA a C1B Zväzku
3 Opis predmetu zákazky (Príloha č. | ZMLUVY) pričom Objednávateľ (DSTD) je tento
ľormát a požadovaný obsah oprávnený jednostranne zmeniť alebo doplniť. Prípadné
zmeny formátu a požadovaného obsahu správ Objednávateľ (DSTD) písomne oznámi
Dodávateľov: najmenej 10 pracovných dní pred lehotou doručenia príslušnej správy
Objednávateľovi. Povinnou súčasťou správy je podrobné vyhodnotenie postupu prác aj vo
vecnom vyjadrení v aktuálnom porovnaní s HMG výstavby.

Správu o činnosti STD počas Prechodného obdobia je Dodávateľ povinný predložiť
Objednávateľovi (DSTD) na písomné schválenie najneskôr do 10 dní od vydania
Prehlásenia Dodávateľa podľa článku 4 tejto ZMLUVY.

Najneskôr 10 dní po uplynutí mesiaca. je Dodávateľ je povinný doručiť Objednávateľovi
mesačnú správu STD v4 vyhotoveniach v slovenskom jazyku av2 vyhotoveniach
v anglickom jazyku vrátane elektronickej formy na CD/DVD nosiči. V prípade. že do 14
dní zašle Objednávateľ Dodávateľovi výhrady s predloženou Mesačnou správou STD, je
tento povinný túto správu doplniť resp. upraviť alebo predložiť písomné stanovisko
k výhradám Objednávateľa.

Najneskôr 20 pracovných dní pred dátumom ukončenia trvania ZMLUVY Dodávateľ je
povinný predložiť Objednávateľovi (DSTD) na písomné schválenie Záverečnú správu
STD. Dodávateľ je povinný vyhotoviť Záverečnú správu STD. ktorej obsah a formát
a požadovaný obsah bude totožný s mesačnými správami STD, pričom bude obsahovať
kumulatívne údaje za celú dobu poskytovania služieb. Objednávateľ je prítom oprávnený
formát a obsah Záverečnej správy STD skonkretizovať počas doby poskytovania služieb.
Prípadné zmeny formátu Záverečnej správy STD Objednávateľ (DSTD) písomne oznámi
Dodávateľovi najmenej 30 pracovných dní pred lehotou doručenia tejto správy.
Objednávateľ sa zaväzuje schváliť Záverečnú správu  STD do 10 pracovných dní od
dátumu doporučeného doručenia do sídla Objednávateľa alebo ju v tejto lehote vrátiť
Dodávateľovi s požiadavkou na doplnenie. Dodávateľ doručí do sídla Objednávateľa
odsúhlasenú Záverečnú správu STD spolu so záverečnou fľaktúrou po predložení
písomného potvrdenia Objednávateľa o prevzatí originálov všetkej dokumentácie,
dokumentov a ostatných písomností podľa čl. 12 tejto ZMLUVY.

Záverečná správa STD v zmysle bodu 4 tohto článku ZMLUVY je prílohou dokumentov
požadovaných Európskou komisiou. Dodávateľ je povinný spolupracovať na základe
požiadaviek  Objednávateľa pri  vypracovávaní formulárov  akýchkoľvek správ
a dokumentov vyplývajúcich najmä z požiadaviek Európskej komisie, pričom Dodávateľ
Je vtejto súvislosti povinný písomne oznámiť kontaktnú spolupracujúcu osobu do 10

pracovných dní od vznesenia písomnej požiadavky Objednávateľa.

Článok 14
Technické vybavenie Dodávateľa a zdravotná spôsobilosť odborníkov tímu STD

Dodávateľ zodpovedá za kvalifikáciu, zdravotnú — spôsobilosť odborníkov tímu
stavebnotechnického dozoru vyplývajúcu z platných predpisov o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) a ochrane pred požiarmi vrátane ich riadneho
preškolenia a preskúšania a za inú spôsobilosť potrebnú pre plnenie tejto ZMLUVY.

Dodávateľ a jeho personál je povinný:

a) dodržiavať všeobecne záväzné právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP súvisiace
s poskytnulím služby na Stavenisku, dodržiavať určené technologické predpisy
a pracovné postupy.

b) poskytovať službu tak, aby neohrozoval sám seba a ostatných účastníkov stavby,

c) zabezpečiť zákaz požívania alkoholických nápojov ainých omamných. resp.
psychotropných látok na Stavenisku /pracovisku a zabezpečiť také opatrenia, ktoré
vedú k ich zamedzeniu,

d) dodržiavať zásady bezpečného správania sa na Stavenisku/pracovisku a v rámci
možností udržiavať tam poriadok a čistotu

e) zabezpečiť viditeľné jednotné označenie tímu STD vo vrchnej časti odevu

Dodávateľ je povinný do 30 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto ZMLUVY
poskytnúť svojmu personálu potrebné priestory, zariadenie a také technické vybavenie,
ktoré im umožní efektívne poskytovanie služieb počas doby poskytovania služieb.

Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby počas celej doby poskytovania služieb bol jeho
personál vybavený osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (ďalej len „OOPP“)
a prostriedkami pre splnenie podmienok dodržiavania bezpečnosti a zdravia pri práci
(ďalej len „BOZP“), a tento personál je povinný tieto OOPP a prostriedky pre splnenie
podmienok dodržiavania bezpečnosti a zdravia pri práci používať určeným spôsobom
ana určené účely po celý čas trvania rizika a nebezpečenstva počas celej doby
poskytovania služieb.

Dodávateľ je povinný zabezpečiť . aby všetci odborníci tímu STD boli počas doby
poskytovania služieb zdravotne spôsobilí na výkon činností podľa ZMLUVY.,

Objednávateľ (DSTD) má právo požadovať lekársku kontrolu zdravotného stavu
odborníkov tímu STD, ktorej sa je v dohodnutej lehote príslušný odborník povinný
podrobiť. resp. v prípade nepreukázania zdravotnej spôsobilosti príslušného odborníka je
Objednávateľ (DSTD) oprávnený vykázať príslušného odborníka zo Staveniska.

Článok 15
Náhrada odborníkov

1. Spôsob náhrady kľúčového odborníka (ďalej aj len „KO“) uvedený v bodoch 2 až S

" 9

bn

LJ

a v bodoch 7 až 8 tohto článku je možné použiť len v tom prípade, ak kľúčový odborník je
zamestnancom Dodávateľa alebo zamestnancom/zmluvným partnerom subdodávateľa
aide o subdodávateľa. ktorý je v zmysle ZVO inou osobou podľa $ 28 ods. 2 ZVO, ktorou
Dodávateľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa $ 28 ods. 1 ZVO. V prípade
kľúčového odborníka, ktorý vykonáva činnosť v postavení samostatne zárobkovo činnej
osoby a bola ňou preukazovaná technická a odborná spôsobilosť v zmysle $ 28 ods. 2
ZVO. je Dodávateľ oprávnený zmeniť tohto kľúčového odborníka iba za dodržania
podmienok uvedených v $ 28 ods. 2 ZVO.

. Dodávateľ je oprávnený navrhnúť nahradenie kľúčového odborníka č. 1 len v nasledovných

prípadoch:

a) v prípade smrti,

b) choroby alebo úrazu odborníka, ktoré sú prekážkou tomu, aby Dodávateľ
prostredníctvom tohto odborníka riadne poskytoval služby,

c) ak sa náhrada odborníka stane nevyhnutnou z akýchkoľvek iných skutočností, ktoré
Dodávateľ nemôže ovplyvniť (napr. výpoveď, vzdanie sa funkcie a pod.).

Dodávateľ je oprávnený vymeniť z dôvodov uvedených v bode ? tohto článku kľúčového
odborníka č. 1, až po nadobudnutí účinnosti dodatku k ZMLUVE, v ktorom je táto zmena
uvedená. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie ZMLUVY
a oprávňuje Objednávateľa od ZMLUVY odstúpiť.

Kľúčový odborník č. 1 Vedúci tímu STD

Dodávateľ sa zaväzuje najneskôr do 14 dní odo dňa keď nastane niektorý z dôvodov
uvedených vbode 2 písm. a) alebo c) tohto článku ZMLUVYÝ doporučene doručiť
Objednávateľovi do jeho sídla návrh na výmenu kľúčového odborníka č.l so všetkými
podpornými dokumentmi preukazujúcimi splnenie požiadaviek na kľúčového odborníka,
ktoré sú uvedené v bode 5.2 v Prílohe č. 1 ZMLUVY (Zväzok 3 Opis predmetu zákazky)
vrátane dokladov podľa čl. 8 bod 17 ZMLUVY a návrk dodatku k tejto ZMLUVE.
Rovnako v prípade, ak dočasná neprítomnosť kľúčového odborníka podľa čl. 11 bod 1
tejto ZMLUVÝY presahuje obdobie 20-tich po sebe nasledujúcich kalendárnych dní,
zaväzuje sa Dodávateľ najneskôr do 14 dní odo dňa uplynutia 20-tich dní dočasnej
neprítomnosti, doporučene doručiť Objednávateľovi do jeho sídla návrh na výmenu
kľúčového odborníka č.1l so všetkými podpornými dokumentmi preukazujúcimi splnenie
požiadaviek na kľúčového odborníka, ktoré sú uvedené v bode 5.2 v Prílohe č. 1
ZMLUVY (Zväzok 3 Opis predmetu zákazky) vrátane dokladov podľa čl. 8# bod 17
ZMLUVY a návrh dodatku. Ak Objednávateľ neschváli návrh na výmenu kľúčového
odborníka, oznámi písomne túto skutočnosť Dodávateľovi s uvedením dôvodov. Následne
je Dodávateľ povinný najneskôr do 14 dní doporučene doručiť Objednávateľovi do jeho
sídla nový návrh na výmenu kľúčového odborníka so všetkými podpornými dokumentmi
preukazujúcimi splnenie požiadaviek na kľúčového odborníka, ktoré sú uvedené v bode
5.2 v Príloheč. 1 ZMLUVY (Zväzok 3 Opis predmetu zákazky) vrátane dokladov podľa
čl. 8 bod 17 ZMLUVY a nový návrh dodatku k tejto ZMLUVE. Za porušenie povinnosti
Dodávateľa predložiť Objednávateľovi v lehote podľa predchádzajúcej vety návrh na
výmenu kľúčového odborníka splňajúceho požiadavky podľa bodu 5.2. Prílohy č. 1
ZMLUVYÝ (Opis predmetu zákazky) vrátane dokladov podľa čl. 8 bod 17 ZMLUVY,
zaväzuje sa Dodávateľ zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3500,- Eur za
každý aj začatý kalendárny mesiac s omeškaním splnenia uvedenej zmluvnej povinnosti.
Zaplatením zmluvnej pokuty podľa predchádzajúcej vety sa Dodávateľ nezbavuje

povinností podľa tohto článku ZMLUVY. Dovtedy. kým Objednávateľ neschváli nového
kľúčového odborníka a zároveň nenadobudne účinnosť dodatok, ktorým sa zmení
kľúčový odborník. je Dodávateľ povinný poveriť/splnomocniť na výkon činností
nahradzovaného kľúčového odborníka dočasného odborníka. V prípade dočasnej
neprítomnosti kľúčového odborníka podľa čl. 11 bod 1 tejto ZMLUVY presahujúcej
obdobie 20-tich po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, po dobu, kým Objednávateľ
neschváli nového kľúčového odborníka a zároveň nenadobudne účinnosť dodatok, ktorým
sa zmení kľúčový odborník, vykonáva funkciu dočasného odborníka zástupca ustanovený
v zmysle čl. 11 bod 1 tejto ZMLUVY.,

5. V prípade. ak kľúčovým odborníkom, ktorý má byť nahradený, je Vedúci tímu STD, je
Dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu potom, čo nastal niektorý z dôvodov
uvedených v bode 2 tohto článku dočasne (do doby. kým Objednávateľ neschváli nového
kľúčového odborníka č.l, nenadobudne účinnosť doďatok, ktorým sa zmení kľúčový
odborník č.l. zabezpečiť výkon činností Vedúceho tímu STD prostredníctvom dočasného
odborníka, ktorým je nekľúčový odborník č.l. V prípade dočasnej neprítomnosti
Vedúceho tímu STD podľa čl. 11 bod i tejto ZMLUVY presahujúcej obdobie 20-tich po
sebe nasledujúcich kalendárnych dní. po dobu. kým Objednávateľ neschváli nového
Vedúceho tímu STD a zároveň nenadobudne účinnosť dodatok, ktorým sa zmení Vedúci
tímu SÍD. vykonáva funkciu dočasného odborníka zástupca ustanovený v zmysle čl. 1
bod 1 tejto ZMLUVY.

6. Dodávateľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi (DSTD) ukončenie činnosti
nekľúčového odborníka a zároveň je povinný zabezpečiť náhradu uvedeného nekľúčového
odborníka spôsobom podľa tohto bodu ZMLUVY. Návrh nekľúčového odborníka (ďalej
len „NO“) a jeho plánovaný nástup je Dodávateľ povinný písomne predložiť na schválenie
Objednávateľovi najmenej 15 dní pred plánovaným nástupom odborníka. Navrhované
osoby nekľúčových odborníkov musia splňať podmienky uvedené v čl. 5.3 Prílohy č. 1
ZMLUVY. Objednávateľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odmietnuť návrh
nekľúčového odborníka, V takom prípade Dodávateľ je povinný bezodkladne navrhnúť
iného odborníka. Dodávateľ súčasne s predložením návrhu na nasadenie odborníka je
povinný predložiť aj plán jeho nasadenia na jednotlivé objekty alebo časti stavby
s definovaním jeho právomocí, Nekľúčový odborník môže svoju činnosť začať vykonávať
až po písomnom odsúhlasení Objednávateľom. Súčasťou písomného odsúhlasenia
Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bude v prípade NO č. 7 Objednávateľom
podpísané Poverenie nekľúčového odborníka v pozícii koordinátora bezpečnosti podľa $3
ods. | nariadenia vlády č.396/2006 Z.z. (ďalej len „Poverenie“). Vzor Poverenia tvorí
Prílohu č. 10 ZMLUVY. Dodávateľ sa zaväzuje do 3 dní odo dňa doručenia písomného
odsúhlasenia NO Objednávateľom doručiť Objednávateľovi doklad preukazujúci zmluvný
vzťah odsúhlaseného NO (pracovnoprávny vzťah. resp. obchodnoprávny) s Dodávateľom
(v prípade združenia, s niektorým členom združenia) a v prípade nekľúčového odbornika č.
7 Poverenie podpísané nekľúčovým odborníkom č. 7. Akékoľvek schválenie NO
Objednávateľom nadobúda účinnosť až dňom doručenia všetkých požadovaných dokladov
Objednávateľovi podľa tohto bodu ZMLUVY, t.j. predpokladaného plánu nasadenia tohto
odborníka a jeho pridelenia na jednotlivé objekty alebo časti stavby, doklad preukazujúci
zmluvný vzťah odborníka s Dodávateľom a taktiež podpísané Poverenie v prípade
schvaľovania NO č. 7. Dodávateľ je povinný požiadať o schválenie ďalšieho nekľúčového
odborníka v tej istej kategórii v prípade. ak dočasná neprítomnosť nekľúčového odborníka
podľa čl. 11 bod 1 tejto ZMLUVY presahuje obdobie 20-tich po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní. Ku žiadosti o schválenie NO je Dodávateľ povinný okrem dokladov

7.

J

n

podľa tohto bodu ZMLUVÝ predložiť Objednávateľovi upravený návrh Organizačnej
schémy Štruktúry tímu stavebnotechnických dozorov, ktorá sa po schválení NO stáva
zaväznou. Dodávateľ je povinný taktiež písomne oznámiť ukončenie činnosti niektorého
z NO stým, že v žiadosti o schválenie ďalšieho NO na túto pozíciu musí byť zreteľne
uvedené, že sa jedná o výmenu pôvodného NO. Dodávateľ je povinný písomne
upovedomiť Zhotoviteľa o každej zmene v osobe akéhokoľvek NO uskutočnenej podľa
tohto bodu ZMLUVY, ako aj podľa bodu ? tohto článku ZMLUVY, a to bez zbytočného
odkladu po písomnom odsúhlasení nového NO Objednávateľom.

V priebehu plnenia ZMLUVY na základe písomnej a odôvodnenej žiadosti môže
Objednávateľ požiadať Dodávateľa o nahradenie akéhokoľvek odborníka. pokiaľ si
preukázateľne neplní svoje povinnosti vyplývajúce za ZMLUVY alebo porušil akúkoľvek
povinnosť ustanovenú v ZMLUVÉE, novým odborníkom. Dodávateľ je tejto žiadosti
povinný vyhovieť v lehote 30 dní od jej doručenia Dodávateľovi. Dodávateľ je povinný
nahradiť odborníka adekvátnou náhradou v zmysle bodu 8 tohto článku, ktorá musí byť
písomne odsúhlasená Objednávateľom. Pokiaľ Dodávateľ žiadosti Objednávateľa
nevyhovie riadne a včas, Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 3 500,-
eur (slovom: tritisícpäťsto eur), zamietnuť ďalšiu faktúru Dodávateľa, ktorú predkladá za
obdobie. v ktorom bol požiadaný © výmenu odborníka.

Náklady. ktoré vzniknú v súvislosti s nahradením odborníka, znáša výlučne Dodávateľ.
Ak odborník nie je nahradený do 30 dní od obdržania žiadosti Objednávateľa
Dodávateľom, môže Objednávateľ požadovať. aby Dodávateľ do príchodu nového
odborníka určil na poskytovanie služieb dočasného odborníka, ktorý musí splňať rovnaké
kvalifikačné predpoklady, ako odborník ktorého nahrádza a svoju činnosť môže začať
vykonávať až po odsúhlasení Objednávateľom alebo aby prijal iné opatrenia na
kompenzáciu dočasnej neprítomnosti chýbajúceho odborníka.

Článok 16
Odstúpenie od ZMLUVY

Odstúpením od ZMLUVY ktoroukoľvek zmluvnou stranou, nie sú dotknuté jej iné práva
vyplývajúce z tejto ZMLUVY.

Odstúpenie nadobudne účinnosť 14 dní po doručení druhej zmluvnej strane.

Odstúpenie od ZMLUVYÝY sa spravuje ustanoveniami $ 344 anasi. Obchodného
zákonníka, ak nie je v ZMLUVE uvedené inak. Odstúpenie od ZMLUVY musí mať
písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť
porušila).

Dodávateľ môže odstúpiť od ZMLUVÝY, ak Objednávateľ nezaplatí Dodávateľovi splatnú
čiastku ani v lehote 90 kalendárnych dní odo dňa uplynutia Ichoty jej splatnosti,

Bez rozporu s doposiaľ uvedeným platí, že odstúpenie od ZMLUVY je platné a účinné
okamihom doručenia písomného odstúpenia od ZMLUVY Dodávateľovi Objednávateľom
v prípadoch podstatného porušenia ZMLUVY, a to najmä ak :

omem
NE S

Ó.

a) Dodávateľ opakovane porušil niektorú zo svojich zmluvných povinností definovaných
alebo vyplývajúcich z článku 1 tejto ZMLUVY,

b) Dodávateľ nezabezpečí počas platnosti tejto ZMLUVY na Stavenisku taký počet
členov tímu STD. aký sa v danom čase pre riadne plnenie tejto ZMLUVY zo strany
Dodávateľa vyžaduje,

c) Dodávateľ v lehote určenej Objednávateľom neodstráni vadu alebo vady
poskytovaných služieb,

d) Dodávateľ postúpi alebo prevedie tretej osobe práva a/alebo povinnosti vyplývajúce
mu z tejto ZMLUVY,

e) Dodávateľ alebo niektorý zjeho odborníkov. prostredníctvom ktorého poskytuje
služby, je právoplatne odsúdený za trestný čin súvisiaci s výkonom jeho povolania:

f) Dodávateľ alebo niektorý z jeho odborníkov. prostredníctvom ktorého poskytuje
služby, bol právoplatne odsúdený za trestný čin,

g) Dodávateľ neposkytne Objednávateľovi zábezpeku za splnenie svojich zmluvných
povinnosti vo forme bankovej záruky podľa ustanovení článku 19 tejto ZMLUVY,

h) av ďalších prípadoch uvedených v tejto ZMLUVE.

Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od ZMLUVY tiež v prípade, ak Dodávateľ
vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, bol podaný návrh na
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok alebo ak sa nachádza v akejkoľvek obdobnej
situácii. ktorá vyplynie z podobného postupu. ktorý ustanovujú všeobecne záväzné
právne predpisy platné a účinné v štáte, ktorého právnym poriadkom sa Dodávateľ
spravuje ako aj vtedy. ak existuje dôvodná obava. že plnenie záväzkov Dodávateľa podľa
tejto ZMLUVY je vážne ohrozené.

V prípade nepodstatného porušenia ZMLUVÝY sú zmluvné strany oprávnené od
ZMLUVYÝ odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve
druhej zmluvnej strany na odstránenie konania v rozpore so zmluvou. prílohami
a právnymi predpismi ako aj následkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany písomne
nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 dní.

Po nadobudnutí účinnosti odstúpenia od ZMLUVYÝ realizuje Dodávateľ bezodkladne
nevyhnutné opatrenia na okamžité a riadne ukončenie poskytovania služby tak, aby
Objednávateľovi nevznikla žiadna škoda.

Článok 17
Zmluvné pokuty a náhrada škody

Ak Dodávateľ neposkytne služby alebo ich časť v čase ustanovenom v tejto ZMLUVE
alebo ak nekoná v lehotách stanovených v Zmluve o Dielo (nevydá pokyn, nevykoná
schválenia, potvrdenia, súhlasy alebo rozhodnutia v súlade s príslušnými ustanoveniami
Zmluvy o Dielo, najmä v súvislosti s povinnosťami Vedúceho tímu STD pri uplatnení
článkov 12.,13 a 20 FIDIC), vzniká Objednávateľovi bez ujmy na jeho iných právach
vyplývajúcich mu z tejto ZMLUVY nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty za nečinnosť
Dodávateľa vo výške 2000,- eur (slovom: dvetisíc eur) za každý deň, ktorý uplynie odo
dňa uplynutia stanoveného času na poskytnutie služieb alebo jej časti ustanovenom v tejto
ZMLUVE alebo v Zmluve o Dielo do dňa skutočného poskytnutia služieb alebo ich časti
podľa ZMLUVY, ato vrátane tohto dňa. Na vydanie pokynu. schválenia, potvrdenia,

súhlasu alebo rozhodnutia sa stanovuje Dodávateľovi maximálna lehota 30 kalendárnych
dní odo dňa. kedy sa Vedúci tímu STD dozvedel alebo sa mohol dozvedieť o vzniku
udalosti. ku ktorej sa predmetný pokyn, schválenie, potvrdenie, súhlas alebo rozhodnutie
vzťahuje. pokiaľ Zmluva o Dielo, resp.táto ZMLUVA neobsahuje iné lehoty. V prípade,
že dodržanie lehoty 30 dní nie je možné, Dodávateľ je povinný o tejto skutočnosti
bezodkladne písomne informovať Objednávateľa a požiadať ho o schválenie inej
odôvodnenej lehoty.

Pokiaľ Dodávateľ do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa nevykoná úkony, o
ktoré ho Objednávateľ požiadal alebo ktoré priamo alebo nepriamo vyplývajú
z požiadavky. pokynu alebo žiadosti Objednávateľa alebo inak zo ZMLUVY, vzniká
Objednávateľovi bez ujmy na jeho iných právach vyplývajúcich mu z tejto ZMLUVY
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty za nečinnosť Dodávateľa vo výške 2 000,- eur
(slovom: dvetisíc eur) za každý deň, ktorý uplynie od uplynutia lehoty na vykonanie
predmetného úkonu stanovenej v tejto ZMLUVE do dňa skutočného vykonania úkonu,
a to vrátane tohto dňa.

Dodávateľ je povinný písomne informovať Objednávateľa (DSTD) o všetkých dôležitých
okolnostiach a vzniknutých problémoch, a to bezodkladne najneskôr však do 3 dní odo
dňa. kedy sa Vedúci tímu STD dozvedel alebo sa mohol dozvedieť o vzniku okolností
alebo problémov. ktoré môžu mať negatívny dopad na Lehotu výstavby, na zvýšenie
zmluvnej ceny alebo ktoré môžu ohroziť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na
stavenisku alebo mať inak vplyv na priebeh Zmluvy o Dielo. V prípade porušenia tejto
povinnosti vzniká Objednávateľovi bez ujmy na jeho iných právach vyplývajúcich mu z
tejto ZMLUVÝY nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 000,- eur (slovom:
päťtisíc eur) za každé porušenie povinnosti podľa tohto bodu.

Dodávateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek
udalosť, ktorá môže byť dôvodom vzniku Nároku Objednávateľa podľa podči. 2.5 FIDIC.
Ak Dodávateľ neupozorní Objednávateľa do 30 dní od dátumu, kedy sa dozvedel alebo sa
mohol dozvedieť o vzniku takejto udalosti, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo výške 2 000,- eur (slovom: dvetisíc eur) za každé porušenie
povinnosti.

V prípade, že sa zistí, že Dodávateľ potvrdil práce a úkony, ktoré Zhotoviteľom neboli
v skutočnosti vykonané v súlade so Zmluvou o Dielo, vzniká Objednávateľovi nárok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 000,- eur (slovom : desaťtisíc eur) za každé
takéto zistenie.

V prípade, ak Vedúci tímu STD poruší svoju povinnosť podľa Zmluvy o Dielo
a ZMLUVY a nezíska pred uplatnením svojich právomocí podľa Zmluvy o Dielo písomný
súhlas Objednávateľa (ak je takýto súhlas vyžadovaný). vzniká Objednávateľovi nárok na
zplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10.000,- eur ( slovom desaťtisíc eur), a to za každé
takéto porušenie povinnosti.

V prípade ak Dodávateľ poruší svoju povinnosť predložiť Objednávateľovi Metodiku
Dodávateľa podľa čl. 8 bod 7 ZMLUVY, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo výške 100,- eur (sto cur) za každý deň porušenia tejto povinnosti, a to
až do jej splnenia. V prípade ak Dodávateľ poruší svoju povinnosť podľa čl. $ bod 7
ZMLUVY podať písomné vysvetlenie alebo predložiť písomné doplnenie Metodiky

10.

11.

14.

15.

Dodávateľa alebo zosúladiť Metodiku Dodávateľa so ZMLUVOU alebo aktualizovať
Metodiku Dodávateľa, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
výške 100.- eur (sto eur) za každý deň porušenia tejto povinnosti, a to až do jej splnenia.

V prípade. ak Dodávateľ poruší akúkoľvek zmluvnú povinnosť vyplývajúcu mu z tejto
ZMLUVY, Objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty za toto porušenie vo
výške 3500,- eur (slovom: tritisícpäťsto eur), ak v tejto zmluve nie je pre porušenie
konkrétnej zmluvnej povinnosti zo strany Dodávateľa ustanovená iná výška zmluvnej
pokuty.

Zmluvné pokuty uvedené v jednotlivých článkoch tejto ZMLUVY je možné uložiť
opakovane. V prípade, ak porušením zmluvnej povinnosti zo strany Dodávateľa vznikla
Objednávateľovi škoda. Objednávateľ má súčasne s nárokom na zaplatenie zmluvnej
pokuty aj nárok na náhradu škody v plnej výške,

Dodávateľ je povinný, na základe písomnej žiadosti Objednávateľa, bezodkladne na
vlastné náklady odstrániť všetky porušenia zmluvných povinností. Pokiaľ nedodržanie
tejto povinnosti vedie ku škodám na strane Objednávateľa, tento bude mať nárok na
náhradu škôd v súlade s ustanoveniami tohto článku.

Čiastky. ktoré sa majú zaplatiť v prospech Objednávateľa, možno započítať s čiastkami
akéhokoľvek druhu, ktoré sú splatné v prospech Dodávateľa.

. V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením faktúry vzniká Dodávateľovi nárok na

zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
y y

. Zmluvné pokuty ustanovené vtejto ZMLUVE sa budú uhrádzať na základe faktúr

vyhotovených a doporučene doručených do sídla druhej zmluvnej strany oprávnenou
zmluvnou stranou. Lehota splatnosti týchto faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa ich
doporučeného doručenia do sídla druhej zmluvnej strany oprávnenou zmluvnou stranou,
pričom pre platobné a fakturačné vzťahy týchto faktúr primerane platia ustanovenia bodu
7? článku 5 tejto ZMLUVY. Oprávnenou zmluvnou stranou sa na účely tohto bodu
rozumie zmluvná strana. ktorá má podľa ZMLUVY nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty.

Vždy, keď má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty alebo na náhradu
škody, môže si uplatniť bankovú záruku v súlade s článkom 19 tejto ZMLUVY.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti Dodávateľa v súlade

s touto ZMLUVOU.

Článok 18
Vymáhanie pohľadávok od Dodávateľa

Dodávateľ je povinný vrátiť (formou dobropisu) Objednávateľovi všetky čiastky, ktoré
mu boli zaplatené v rozpore stouto ZMLUVOU v lehote 30 kalendárnych dní od
doručenia písomnej žiadosti Objednávateľa o vrátenie týchto čiastok.

Každú čiastku, ktorú Objednávateľ uhradil alebo dal podnet na to, aby bola uhradená nad

LL32

rámec nároku Dodávateľa vyplývajúceho zo ZMLUVY, Dodávateľ vráti Objednávateľovi
v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa, kedy bola Dodávateľovi doručená písomná žiadosť
Objednávateľa o vrátenie tejto čiastky.

Ak Dodávateľ čiastku neuhradí vo vyššie uvedenej lehote, Objednávateľovi vzniká nárok
na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Čiastky. ktoré sa majú zaplatiť v prospech Objednávateľa, možno započítať s čiastkami
akéhokoľvek druhu. ktoré sú splatné v prospech Dodávateľa. Toto sa netýka práva
Objednávateľa a Dodávateľa uzatvoriť dohodu o vrátení uvedených čiastok v splátkach.

Bankové poplatky týkajúce sa splácania čiastok splatných v prospech Objednávateľa
znáša výlučne Dodávateľ.

Článok 19
Banková záruka

Dodávateľ pred podpisom tejto ZMLUVÝY predložil Objednávateľovi bankovú záruku,
ktorou Objednávateľovi preukázal poskytnutie zábezpeky na splnenie svojich zmluvných
povinnostií.

Banková záruka musí byť platná počas celého času poskytovania služieb. Ak sa dohodou
zmluvných strán čas poskytovania služieb vsúlade stouto ZMLUVOU predlži,
Dodávateľ je povinný pred uplynutím platnosti bankovej záruky zabezpečiť predlženie jej
platnosti a preukázať túto skutočnosť v písomnej forme Objednávateľovi alebo do
uplynutia platnosti bankovej záruky doporučene doručiť do sídla Objednávateľa novú
bankovú záruku, ktorá bude platná do konca predlženého času plnenia ZMLUVY a bude
splňať všetky podmienky, ktorých splnenie Objednávateľ požadoval pri poskytovaní
bankovej záruky pred podpisom tejto ZMLUVY..

3. Ak Dodávateľ nezabezpečí platnosť bankovej záruky podľa tohto článku počas celého času

poskytovania služieb. vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
výške 1000,- eur (slovom tisíc eur) za každý deň porušenia tejto povinnosti, a to až do jej
splnenia.. V prípade. ak Dodávateľ nedoručí Objednávateľovi bankovú záruku a to ani
v dodatočnej lehote stanovenej Objednávateľom. bude sa to považovať za podstatné
porušenie zmluvných povinností zo strany Dodávateľa, ktoré oprávňuje Objednávateľa
odstúpiť od ZMLUVY. Odstúpením od ZMLUVY však nie je dotknutý nárok
Objednávateľa na náhradu škody. ktorá mu nesplnením povinnosti Dodávateľa vznikla.

Objednávateľ je oprávnený uplatniť si plnú čiastku bankovej záruky v prípade, ak nastanú
okolnosti. ktoré oprávňujú Objednávateľa odstúpiť od tejto ZMLUVÝ podľa bodu 5
článku 16 teto ZMLUVY.

Objednávateľ vráti bankovú záruku Dodávateľovi alebo banke, ktorá ju poskytla, do 30
dní po vydaní Záverečného platobného potvrdenia (v zmysle podči. 14.13 FIDÍC) a po
odsúhlasení Záverečnej správy STD Objednávateľom.

Clánok 20
Riešenie sporov

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzníku sporov zmluvných strán týkajúcich sa
tejto ZMLUVY a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo
zmluvných strán je zahraničný subjekt. je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.

Článok 21
Vyššia moc

1. Žiadna zo zmluvných strán sa nepovažuje za stranu, ktorá porušuje svoje zmluvné
záväzky. ak plneniu takýchto záväzkov bránia akékoľvek skutočnosti vyššej moci, ktoré
vzniknú po nadobudnutí účinnosti tejto ZMLUVY.

2. Pojem „vyššia moc“ v tejto zmluve znamená výnimočnú udalosť alebo okolnosť,
a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
b) proti vzniku ktorej sa strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím
ZMLUVY,
c) ktorej sa po jej vzniku, dotknutá strana nemohla primerane vyhnúť alebo ju prekonať a
d) ktorú nie je možné podstatne pripísať druhej strane.

3. Zmluvná strana postihnutá skutočnosťou vyššej moci bezodkladne prijme všetky
primerané opatrenia na odstránenie svojej neschopnosti plníiť si zmluvné záväzky.
Dodávateľ má pritom povinnosť vyvinúť primerané úsilie na minimalizovanie dôsledkov
vyššej moci.

4. Dodávateľ nezodpovedá za preukázané škody alebo ukončenie ZMLUVY z dôvodu
neplnenia si zmluvných záväzkov. ak a pokiaľ jeho oneskorené plnenie alebo iná
neschopnosť plniť si svoje zmluvné záväzky je spôsobená skutočnosťou vyššej moci.
Rovnako Objednávateľovi nevznikne povinnosť platiť úroky z omeškaných platieb
a Objednávateľ nie je zodpovedný za neplnenie ZMLUVY alebo výpoveď ZMLUVY zo
strany Dodávateľa z dôvodu omeškania sjej plnením zo strany Objednávateľa, ak a
pokiaľ oneskorenie Objednávateľa alebo jeho iná neschopnosť plniť si svoje záväzky
vyplývajúce zo ZMLUVY bolo spôsobené skutočnosťou vyššej moci.

5. Ak sa jedna zo zmluvných strán domnieva, že nastali skutočnosti vyššej moci, ktoré môžu
mať vplyv na plnenie jej záväzkov. okamžite to oznámi druhej zmluvnej strane, pričom
uvedie podrobnosti o povahe daných okolností. predpokladanú dlžku trvania a
pravdepodobný dopad týchto okolností s uvedením rozsahu alternatívnych prostriedkov.

6. Ak nastanú okolnosti vyššej moci a ak pretrvávajú dlhšie ako 180 kalendárnych dní,
nehľadiac na predlženie času poskytnutia služieb. ktoré možno s Dodávateľom z tohto
dôvodu dohodnúť. ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená od ZMLUVÝYÝ písomne
odstúpiť.

Článok 22
Poistenie Dodávateľa

Dodávateľ pred podpisom tejto ZMLUVY predložil Objednávateľovi kópiu poistnej
zmluvy na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s vykonávaním
všetkých jeho činností na predmete tejto ZMLUVÝY a v rozsahu uvedenom v tejto
ZMLUVE (profesijná zodpovednosť). Poistná zmluva je uzatvorená výslovne na predmet
ZMLUVY „Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre projekt .„Diaľnica D1 Senec-
Blatné. križovatka Blatné“ a Dodávateľ je povinný toto poistenie udržiavať v stanovenej
výške počas celej doby trvania tejto ZMLUVY.

Ak Dodávateľ poruší povinnosť udržiavať poistenie podľa bodu 1 tohto článku počas
celej doby trvania tejto ZMLUVY vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo výške 1000,- eur (slovom tisíc eur) za každý deň porušenia uvedenej
povinnosti, a to až do jej splnenia podľa ustanovení tohto článku ZMLUVY, V prípade,
ak Dodávateľ nepredloží Objednávateľovi overenú kópiu novej alebo predlženej poistnej
zmluvy v zmysle tohto článku. a to ani v dodatočnej lehote stanovenej Objednávateľom,
bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvných povinností zo strany
Dodávateľa. ktoré oprávňuje Objednávateľa odstúpiť od ZMLUVÝY. Odstúpením od
ZMLUVY však nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu
nesplnením povinnosti Dodávateľa vznikla.

Clánok 23
Záverečné ustanovenia

, Túto ZMLUVU je možné meniť a doplňať len na základe písomných dodatkov, ktoré
budú číslované a podpísané obidvoma zmluvnými stranami. Dodatok k ZMLUVÉ musí
byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných Strán, pričom podpisy musia byť na
tej istej listine, v opačnom prípadc sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k ZMLUVE
nedošlo. Dodávateľ berie na vedomie, že Objednávateľ je pri uzatváraní dodatkov povinný
postupovať v súlade s $ 10a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa výslovne
dohodli. že na zmenu prílohy č. 9 uvedenej v bode 9 tohto článku ZMLUVÝY nie je
potrebné uzatvoriť dodatok k ZMLUVE. Akákoľvek zmena prílohy č. 9 ZMLUVY musí
byť predložená Objednávateľovi. resp. odsúhlasená Objednávateľom - v súlade
s ustanoveniami tejto ZMLUVY.

. Táto ZMLUVÁ sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto ZMLUVE sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych

predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.

, Účastníci tejto ZMILUVY na strane Dodávateľa sú zaviazaní zo svojich záväzkov
vyplývajúcich im z tejto ZMLUVY a vzniknutých v súvislosti s touto zmluvou spoločne

. ?
a nerozdielne.“

Ak sa v ustanoveniach tejto ZMLUVY vrátane jej príloh používa pojem ZMLUVAÁ a ak to
neodporuje obsahu a účelu príslušného ustanovenia, myslí sa tým ZMLUVA vrátane
všetkých jej príloh. Ak sa v ustanoveniach tejto ZMLUVY vrátane jej príloh používa
pojem uchádzač/záujemca aak to neodporuje obsahu a účelu príslušného ustanovenia,
myslí sa tým Dodávateľ.

Táto ZMLUVA je vyhotovená v slovenskom jazyku v piatich rovnopisoch, pričom tri
rovnopisy obdrží Objednávateľ a dva rovnopisy Dodávateľ.

ZMLUVA nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť
nadobudne dňom uvedeným v písomnej výzve Objednávateľa: nie však skôr ako deň
nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. V prípade ak výzva
Objednávateľa nebude zaslaná Dodávateľovi do 30 mesiacov odo dňa platnosti
ZMLUVY. ZMLUVA stráca platnosť od počiatku bez akéhokoľvek nároku na
odškodnenie zmluvných strán.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si ZMLUVU riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto
plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne,
bez omylu. bez časového tlaku a ZMLUVU neuzatvárajú za jednostranne nápadne
nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpísali.

Neoddeliteľnou súčasťou ZMLUVY sú:

Príloha č.1 Opis predmetu zákazky vrálane všetkých príloh (Zväzok 3 súťažných
podkladov)

Príloha č.2 Cenová časť (Zväzok 4 súťažných podkladov) ?

Príloha č.4 Vysvetlenie súťažných podkladov pre výber dodávateľa na poskytnutie
služieb .„Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt „ Diaľnica DI
Senec-Blatné, križovatka Blatné“

Príloha č.5 Referenčný list odborníka a Životopis kľúčového odborníka č.l
(Dokumenty, prostredníctvom ktorých Dodávateľ podľa zákona č. 25/2006
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov preukazoval splnenie podmienok účasti vo
verejnej súťaži na predmet zákazky „Činnosť Stavebnotechnického dozoru
pre projekt „Diaľnica DI Senec-Blatné, križovatka Blatné“

Príloha č. 6 Ponuka Dodávateľa. vrátane jej vysvetlení

Príloha č. 7 Vzorové tlačivá:

7.] Mesačný harmonogram predpokladaného nasadenia odborníkov

7.2 Výkaz nasadenia odborníkov v mesiaci

7.3 Mesačný harmonogram predpokladaného nasadenia odborníkov počas
naviac služieb

7.4 Výkaz osobodní odborníka

7.5 Výkaz nasadenia odborníkov v mesiaci počas naviac služieb

7.6 Mesačný harmonogram predpokladaného nasadenia odborníkov počas
predĺženia Lehoty výstavby

7.7 Výkaz nasadenia odborníkov v mesiaci počas predíženia Lehoty
výstavby

3

Toto ustanovenie bude súčasťou obsahu ZMLUVY len v prípade, ak sa úspešným uchádzačom stane skupina dodávateľov.
Cenová časť (Zväzok 4 súťažných podkladov - Spôsob určenia ceny a ocenený Formulár cenovej ponuky (Priloha č.2)
budú súčasťou ZMLUVY v podobe, v akej ich ocenené predložil Dodávateľ vo svojej ponuke.

Priloha č. 8

Priloha č. 9

7.8 Rekapitulácia nasadenia počas naviac služieb alebo predlženia Lehoty
výstavby

7.9 Vzor Dochádzkovej knihy

Overená fotokópia ŽZmluvy o združení uzatvorenej medzi účastníkmi

ZMLUVY na strane Dodávateľa

Organizácia Dodávateľa (Zväzok 1, časť VIL, bod 28.3 písm. e). ktorej

súčasťou je  prehľadná  Organizačná schéma  štruktúry - tímu

stavebnotechnických dozorov (ďalej len „Organizačná schéma“ podľa písm.

e) resp. podľa písm. f)).

Príloha č.10 Vzor Poverenia
Príloha č. 11 Banková záruka Dodávateľa (Zväzok 1. časť VII.. bod 28.3 písm. c))
Príloha č. 12 Overená kópia poistnej zmluvy Dodávateľa (Zväzok 1, časť VII., bod 28.3

písm. b))

10.  Súčasťou ZMLUVÝYÝ. ale sa k nej neprikladá, je Príloha č.3: Podklady pre výber
Zhotoviteľa na uskutočnenie stavebných prác „Diaľnica DI Senec-Blatné, križovatka
Blatné“.

V Bratislave dňa: V Bratislave dňa:

Objednávateľ: Dodávateľ:

Odtlačok pečiatky Odtlačok pečiatky

............ IngMulanGa;doř Innga Tiehová RB

predseda predstavenstva korateľka INFRAM SK s.r.o.

a generálny riaditeľ

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA

podpredseda predstavenstva

ENÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

d U

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre projekt „Diaľnica D1

Priloha č.1
Príloha č.2
Príloha č.4

Príloha
Príloha

5
6
Príloha č. 7

Dí p( _(')(

Príloha č. 8

Príloha č. 9

Príloha č.10
Príloha č. 11
Príloha č. 12

Senec — Blatné, križovatka Blatné“

Prítohy

Opis predmetu zákazky vrátane všetkých príloh

Cenová časť

Vysvetlenie súťažných podkladov pre výber dodávateľa na poskytnutie služieb
„Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt „ Diaľnica D1 Senec-Blatné,
križovatka Blatné“

Referenčný list odborníka a Životopis kľúčového odborníka č.1

Ponuka Dodávateľa, vrátane jej vysvetlení

Vzorové tlačivá:

7.1 Mesačný harmonogram predpokladaného nasadenia odborníkov
7.2 Výkaz nasadenia odborníkov v mestaci
7.,3 Mesačný harmonogram predpokladaného nasadenia odborníkov počas naviac

služieb

T.4 Výkaz osobodní odborníka
7.5 Výkaz nasadenia odborníkov v mesiaci počas naviac služieb
7.6 Mesačný harmonogram predpokladaného nasadenia odborníkov počas

predíženia Lehoty výstavby

7.7 Výkaz nasadenia odborníkov v mesiaci počas predíženia Lehoty výstavby
7.8 Rekapitulácia nasadenia počas naviac služieb alebo predlženia Lehoty výstavby
7.9 Vzor Dochádzkovej knihy

Overená fotokópia Zmluvy © združení uzatvorenej medzi účastníkmi ZMLUVY na
strane Dodávateľa

Organizácia Dodávateľa

Vzor Poverenia

Banková záruka Dodávateľa

Overená kópia poistnej zmluvy Dodávateľa

Súťažné podklady:

Činnosť Stavebnotechnického doôzoru pre projekt Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
„Diaľnica D1 Senec - Blatné, krížovatka Blatné“ Mlynské nivy 45, 821 09 Brátislava
Verejná súťaž: Stavebnotechnický dozor

ZVÄZOK 3
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Súťažné podkláady:

Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre projekt Národná diaľničná spotočnosť, a.s.
„Diaľnica D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné“ Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
Verejná súťaž: Stavebnotechnický dozor

1. Všeobecné informácie

1.1  Krajina Príjemcu
Slovenská republika

1.2  Objednávateľ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské nivy 45
821 09 Bratislava

1.3 Základné údaje o príslušnej krajine

Príprava vhodnej stratégie pre dopravnú infraštruktúru a jasný rozhodovací proces pre priority
ako aj pre vytýčenie každého projektu je podstatné pre úspešné použitie fondov daných k dispozícii
Európskyrmi spoločenstvami ako aj pôžičkami poskytnutými Európskou investičnou bankou.

Orgán zodpovedný za výstavbu, údržbu a správu slovenskej diaľničnej siete a siete rýchlostných ciest
na vysokej úrovni je Národná diaľničná spoločnosť, a.s., ktorá je skúseným orgánom s kvalifikovanými
odborníkmi na miestnej, regionálnej a centrálnej úrovni.

1.4 Popis projektu

1.4.1 Účela ciele výstavby

Účelom predmetnej stavby je vybudovať nové dopravné prepojenie cesty //61 v úseku Senec
— Blatné s existujúcou diaľnicou Dt, vo forme novej mimoúrovňovej križovatky MÚK „Blatné“
a zrekonštruovať príslušný úsek diaľnice D1 (km 29,600 - km 31,025 D1) zo súčasného stavu kat,
D26,5/120 na kat.D33,5/120 (6-pruh) vrátane výmeny vozovky. MÚK „Blatné“ sa nachádza v
Bratislavskom samosprávnom kraji, v okrese Senec, v km 30,206 diaľnice Dt. Križovatka je v
súčasnosti neúplná jednovetvová, jednosmerná v smere Blatné - Bratislava.
Obmedzujúcimi faktormi pri návrhu stavby „Diaľnica D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné“ boli:

s Existujúci ropovod vrátane technologického uzla , ktorý je vedený popri diaľnici D1. Nakoľko
preložka ropovodu by bola mimoriadne technicky náročná, ako aj z dôvodu dotyku trasy
ropovodu $ vonkajším pásmom vodného zdroja Boldog, rešpektuje návrh križovatky trasu
ropovodu bez zásahu do jeho jestvujúcej trasy,

# Vzhľadom na rozsah, charakter a dopravné zaťaženie tejto stavby je zachovanie premávky na
diaľnici D1 najviac obmedzujúci prvok pri návrhu a realizácii stavby. Z tohto dôvodu sú stavebné
objekty a etapizácia výstavby navrhnuté tak, aby bolo možné zachovať čo najväčšiu dopravnú
priepustnosť na diaľnici Ď1 a v max. možnej miere skrátiť dopravné obmedzenia na ceste l/61.

V rámci prestavby križovatky Blatné bude existujúci most nad D1 ev. číslo podcestia D1-043
(ev. číslo mosta na ceste M61 je 61-011) zdemolovaný a v novej smerovej a výškovej polohe bude na
ceste /61 vybudovaný nový most nad diaľnicou D1. MÚK „Blatné“ | most nad D1 sú navrhnuté tak,
aby bolo možné výhľadovo (v budúcnosti) v prípade potreby na diaľnici D1 dobudovať obojstranné
kolektory.

Z výsledkov Dopravno-inžinierskych podkladov vyplýva, že navrhovaná mimoúrovňová
križovatka „Blatné“ priláka viac dopravy na diaľnicu D1 a tým odbremení cestu /61, ale najmä
intravilán mesta Senec, cez ktoré v súčasnosti smeruje doprava do oblasti obce Blatné, či Trnavy.
Križovatka ako celok kapacitne vyhovie do roku 2035 s funkčnou úrovňou C, čo je postačujúca (a
komfortná) funkčná úroveň. Na ceste l/61 sa vytvoria dve nové úrovňové, neriadené stykové
križovatky, ktoré kapacitne postačia na predpokladané výhľadové dopravné zaťaženie.

Súťažné podklady:

Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre projekt Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
„Diaľnica D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné“ Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
Verejná súťaž: Stavebnotechnický dozor

1.4.2 Súčasný stav

Záujmové územie stavby sa nachádza v Bratislavskom kraji v k.ú. Senec, v extraviláne na
ceste [/61 medzi mestom Senec a obcou Blatné. Územie, na ktorom sa navrhuje rekonštrukcia
križovatky „Blatné“, je nezastavané, situované v extraviláne na zastavaných pozemkoch existujúcej
cestnej infraštruktúry a na priľahlých poľnohospodárskych pozemkoch. Najvýraznejším obmedzujúcim
prvkom v území je poloha ropovodu DŇ 500 v správe Transpetrolu, a.s. a produktovod v správe
Slovnatftu, a.s..

Existujúca diaľnica D1 Bratislava — Trnava (úsek Senec — Trnava) bola uvedená do
prevádzky v roku 1978 ako štvorpruhová v kategórii D 26,5/120. Povrch vozovky je z asfaltobetónu. V
roku 2009 bola diaľnica D1 v úseku Bratislava — Trnava prebudovaná na kategóriu D26,5/120 ( 6-pruh
s krátkymi núdzovými zálivmi), s úpravou stredného deliaceho pásu.

Z hľadiska dopravného významu sa jedná o dôležitý diaľničný ťah - diaľnica D1. Je súčasťou
transeurópskej cestnej siete TINA (Transport Infrastructure Needs Assesment), koridor č. V — vetva
„A“ (Terst) — Bratislava — Žilina — Košice — Užhorod — (Ľvov). V úseku MR/SR — Bratislava — Trenčín —
Žilina — hránica SR/Poľská republika tvorí časť európskej cesty E 75, v úseku hranica ČR/SR —
Trenčín - Žilina — Poprad - Košice — hranica SR/Ukrajina tvorí aj časť európskej cesty E 50,
prechádzajúcej pred vstupom na územie SR po trase Brest — Paris — Saadbrúcken — Núrnberg —
Praha — Brno a mimo SR pokračujúcej cez Ukrajinu a Rumunsko ďalej na východ. Diaľnica D1 je v SR
základným diaľničným ťahom v smere západ — východ.

Podľa charakteru premávky sa jedná o cestu s neobmedzeným prístupom. Podľa vlastníctva a
majetkovej správy je diaľnica D1 vo vlastníctve a správe štátu (výkon správy zabezpečuje Národná
diaľničná spoločnosť, a.s.).

Cesta V61 je v súčasnej dobe dvojpruhová, obojsmerná komunikácia, ktorej šírkové
usporiadanie zodpovedá cca šírkovému usporiadaniu kategórie C© 9,5. Povrch vozovky je z
astaltobetónu. Cesta [/61 bola v roku 2010 v úseku Senec — Blatné dopravne zaťažená 9584
voz/24hod/ v obidvoch smeroch (podľa Celoštátneho sčítania dopravy z roku 2010 vykonaného SSC).

Z hľadiska dopravného významu cestnej siete sa jedná o dôležitý cestný ťah, cestu |. triedy, v
smere rozvojovej osi SÚ Bratislava — Senec —Trnava, do vybudovania prvých úsekov diaľnice D1 bola
hlavným dopravným ťahom. V minulosti po jej trase prechádzali európske cesty E50, E58 a E75.
Podľa charakteru premávky sa jedná o cestu s neobmedzeným prístupom. Podľa vlastníctva a
majetkovej správy je cesta [/61 vo vlastníctve a správe štátu (výkon správy zabezpečuje Slovenská
správa ciest ).

Križovatka „Blatné“ je v súčasnosti neúplná - jednovéetvová, jednosmerná v smere Blatné
(c.1/61) — Bratislava (D1).

Po oboch stranách diaľnice D1 i cesty l/61 sa nachádzajú poľnohospodársky využívané
pozemky. V záujmovom území stavby sa nachádza VTL plynovod DN 300, DN 80, produktovod DN
500 Transpetrolu, a.s., produktovod DN 300 Slovnaftu, a.s., závlahy, vzdušné elektrické vedenia 22
kY a podzemné slaboprúdové kábelové vedenia. Navrhovaná stavba prechádza územím, pre ktoré
platí 1. stupeň ochrany v rozsahu ustáanovení $12 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a
krajiny. V lokalite výstavby sa nenachádzajú žiadne legislatívne chránené územia, ktoré by
navrhovaná činnosť mohla ovplyvniť. V blízkosti stavby sa nachádza európsky chránené územie —
chránené vtáčie územie SKCHVUO23 Úľanská mokraď, ktorej hranica sa nachádza cca 140 m
východne od hranice trvalého záberu stavby. Chránené územie nebude stavbou ovplyvnené.

Predmetná stavba zasahuje do ochranné pásma hygienickej ochrany 1. stupňa (vonkajšie)
vodárenského zdroja Senec — Boldog. PHO |l. stupňa (vonkajšia časť) rozlohy 184,05 ha,
rešpektuje
smer prúdenia podzemnej vody k odberným objektom a dosáah depresie, vytvorenej exploatáciou
vodárenského zdroja ( má nepravidelný tvar). Na sledovanie vývoja kvality podzemnej vody prúdiacej
k vodárenskému zdroju a zistenie smeru potenciálneho znečistenia, je vybudovaný systém
monitorovacích vrtov HB-1 až HB-13 (Nádašský, 1988). Prípadný vplyv diaľnice D1 sa monitoruje
vrtmi HB-1, HB-2, HB-4. V súčasnosti je správcom vodárenského zdroja Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. Bratislava.

V južnom „oku“ navrhovanej križovatky „Blatné“ sa nachádza existujúci monitorovací vrt HB t
ochranného pásma vodného zdroja Senec — Boldog, ktorý zóstane zachovaný. V tomto priestore sa
zrealizuje iba odhumusovania a spätné zahumusovanie terénu. V rámci obj. 010-10 vybuduje ochrána
existujúceho monitorovacieho vrtu z betónových skruží. Prístup k monitorovaciemu vrtu bude možný
po existujúcej komunikácii súbežnej s cestou /81 (patriacej NDS) a následne popod mostný objekt na

Súťažné podklady:

Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre projekt Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
„Biaľnica D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné“ Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
Verejná súťaž: Stavebnotechnický dozor

c. /61. Podľa informácií z BVS, a.s. tente vodný zdroj Senec je v súčasnej dobe mimo prevádzky a
pravdepodobne v blízkej budúcnosti požiada BVS, a.s. príslušný orgán štátnej vodnej správy © jeho
zrušenie. BVS a.s. vrt HB-1 nepoužívala na odber podzemnej vody, ani ako monitorovací objekt.
Stavbou budú dotknuté poľnohospodársky využívané pozemky (PPF) v k.ú. Senec, ktoré užíva a
obhospodaruje Poľnohospodárske družstvo Klas v Senci a pán Zdenek Černay.

1.4.3  Opis Diela

Podrobný rozsah Diela, vrátane Technických špecifikácii sa nachádzajú v súťažných
podkiadoch pre výber Zhotoviteľa stavby „Diaľnica D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné“.

1.4.4 Napojenie na doterajšie technické vybavenie územia

Jedná sa o rekonštrukciu mimoúrovňovej križovatky „Blatné“ (diaľnice D1 s cestou /61) do
tvaru osmičkovitej križovatky, ktorá zabezpečí prepojenie všetkých dopravných smerov v križovatke.
Obmedzujúcim prvkom pri návrhu križovatky je trasa ropovodu vrátane technologického uzla, ktorý je
vedený popri diaľnici. Nakoľko preložka ropovodu by bola mimoriadne technicky náročná a tiež z
dôvodu dotyku trasy ropovodu s vonkajším ochranným pásmom vodného zdroja Boldog, rešpektuje
návrh križovatky trasu ropovodu bez zásahu do jeho jestvujúcej trasy.

V rámci prestavby križovatky „Blatné“ bude zrekonštruovaná diaľnica D1 v úseku v úseku od
km 29,600 - 31,025 D1 na 6-pruh ( kat. D 33,5/120 ) vrátane výmeny vozovky so zachovaním
súčasného smerového a výškového vedenia diaľnice, prebudovaný most nad D1 ev.číslo podcestia
D1-043 (ev. číslo mosta na ceste l/61 je 61-011) a zrealizovaná úprava cesty /61. V budúcnosti sa
uvažuje s dostavbou obojstranných kolektorov pozdíž diaľnice D1. Existujúci most nad D1 na ceste
/81 bude v rámci objektu 036-00 zdemolovaný a na upravenej ceste l/61 sa vybuduje nový most nad
diaľnicou D1 fobjekt 214-00), ktorý bude rešpektovať výhľadové rozšírenie D1 o kolektory a existujúci
ropovod.

Rozšírenie diaľnice D1 na 6-pruh, jej kompletná rekonštrukcia a rekonštrukcia križovatky
„Blatné“ sú potrebné z nasledovných dôvodov:

1. Naplnenia kapacity diaľnice po takmer 36-tich rokoch od jej uvedenia do prevádzky, pričom v
ďalšom výhľadovom období sa očakáva ďalší rast dopravného zaťaženia - potreba zvýšenia
výkonnosti diaľnice,

2. Potreba modernizácie technického stavu diaľnice (vozovka, odvodnenie, ISD) a potreba zohľadniť
vysoký počet nákladných vozidiel,

3. Zvýšenie bezpečností dopravy dobudovaním núdzových pruhov na diaľnici,

4. Skompletizovaním križovatky „Blatné“ do definitívneho tvaru sa dosiahne väčšie využitie diaľnice D1
s pozitívnym dopadom na neďaleké mesto Senec a blízke obce, nakoľko by malo dôjsť k zníženiu
dopravného zaťaženia na ceste [/61,

5. Demolácia existujúceho mosta na ceste /61 je nutná, nakoľko nevyhovuje novým požiadavkám na
zabezpečenie podchodnej výšky h - 5,20 m na diaľnici D1, novému šírkovému usporiadaniu
upravenej cesty //61 po dobudovaní kompletnej križovatky „Blatné“ a tiež výhľadovému dobudovaniu
kolektorov pozdíž diaľnice D1.

Vzhľadom na rozsah, charakter a dopravné zaťaženie tejto stavby je zachovanie premávky na
diaľnici D1 najviac obmedzujúci prvok pri návrhu a realizácii stavby. Z tohto dôvodu budú všetky
stavebné objekty navrhnuté tak, aby bolo možné zachovať čo najväčšiu dopravnú priepustnosť na
diaľnici D1 a na ostatnej cestnej sieti.

Stavba si vyžaduje obchádzky, počas výstavby dôjde k odkloneniu automobilovej dopravy z
cesty /61 na obchádzkovú trasu. Rovnako aj na diaľníci D1 dôjde počas výstavby k obmedzeniam
dopravy a dvom celkovým uzávierkam. Etapy / podetapy odklonenia dopravy sú podrobne popísané
v súťažných podkladoch pre výber Zhotoviteľa stavby „Diaľnica D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné“.
na . Bezpečnosť cestnej dopravy počas výstavby bude zabezpečená dočasným zvislým a vodorovným
dopravným značenim.

Výstavba križovatky Blatné na diaľnici D1 a rekonštrukcia priľahlého úseku diaľnice je
rozdelená celkom do 4 hlavných etáp výstavby a niekoľko ďalších podetáp tak, aby takmer počas
celej doby výstavby riešeného úseku bola premávka na diaľnici vedená v 2 jazdných pruhoch v
obidvoch smeroch. Výnimkou je príprava na demontáž mosta a samotná demolácia mosta nad Dt (č.
podcestia D1-043) na ceste /81 (ev. č. mostu 61-011) a taktiež výstavba nosnej konštrukcie nového
mostného objektu (pokládka prefabrikovaných nosníkov).Stavba vyvoláva potrebu úprav, ciest li. a .

Súťažné podklady:

Činnosť Stavebnotechníckého dozoru pre projekt Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
„Hiaľnica D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné“ Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
Verejná súťaž: Stavebnotechnický dozor

triedy, úprav miestnych komunikácií, preložky a úpravy melioračných zariadení, a ďalších so stavbou
súvisiacich úprav, preložiek a ochrany inžinierskych sieti

2. — Ciele ZMLUVY a očakávané výsledky

Dodávateľ  ajeho personál poskytne  Objednávateľovi - služby: výkon - činnosti
Stavebnotechníckého dozoru pre projekt „Diaľnica D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné“,
pričom Zmluva na uskutočnenie stavebných prác na stavbu „Diaľnica D1 Senec - Blatné, križovatka
Blatné“ bude uzavretá s použitím FIDIC — „Zmluvných podmienok na výstavbu“ - pre stavebné
a inžinierske diela projektované Objednávateľom, (,Červená kniha“), prvé vydanie 1999, vydané
Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008 (ďalej
tiež „Zmluva o Dielo“!). Dodávateľ bude Objednávateľovi poskytovať služby: výkon činnosti
Stavebnotechnického dozoru na základe Zmluvy o poskytnutí služieb (ďalej len ,ZMLUVA“,

Cieľom poskytnutia služby podľa ZMLUVY je administratívna, riadiaca a technická správa
Zmluvy o Dielo, priebežná kontrola projektových prác Zhotoviteľa (ak také sú požadované) a realizácie
stavebných prác v mene Objednávateľa počas etapy predchádzajúcej realizácií Diela, etapy počas
realizácie Diela a etapy po ukončení Diela, ďalej vykonávanie povinností a právomocí jemu
ustanovených a definovaných prostredníctvom ZMLUVY a Zmluvy o Dielo na zhotovenie predmetnej
stavby a tak zabezpečiť, že projektové práce a zhotovené Dielo budú v súlade so Zmluvou o Dielo
v požadovanej kvalite, v rámci Akceptovanej zmluvnej hodnoty a bez predíženia Lehoty výstavby.

3. — Predpoklady a riziká

Dodávateľ je povinný pri plánovaní nasadenia odborníkov tímu Stavebnotechnického dozoru a pri
stanovení denných sádzieb jednotlivých odborníkov tímu Stavebnotechnického dozoru zohľadniť
akékoľvek možné riziká vyplývajúce z postupu prác Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo vrátanée
rizikových faktorov majúcich vplyv na nerovnomernú intenzitu postupu prác Zhotoviteľa v priebehu
Lehoty výstavby Diela. Tým nie je dotknutý nárok Dodávateľa na úhradu ceny za služby poskytované
podľa ustanovení ZMLUVY počas predíženia Lehoty výstavby.

Dodávateľ je povinný zabezpečiť dostatočný počet odborníkov odborne komplexne pokrývajúcich
poskytovanie služieb podľa ZMLUVY pre priebežnú kontrolu/dozorovanie projektových (ak také sú) a
stavebných prác v rozsahu vyplývajúcom zo Žmluvy o Dielo uzavretej medzi Objednávateľom
a Zhotoviteľom predmetnej stavby a v zmysle požiadaviek tejto ZMLUVY.

Vyššie uvedené riziká je potrebné zahrnúť do navrhovanej zmluvnej ceny.

4.  Riadenie projektu

4.1 Definícia vzťahov

Stavebný dozor, ako je definovaný v príslušných ustanoveniach Zmluvných podmienok
Zmluvy o Dielo, je Stavebnotechnickým dozorom v zmysle ZMLUVY a koná pri realizácii Zmluvy
o Dielo v mene Objednávateľa a v dôsledku toho nesie plnú a výhradnú zodpovednosť za činnosti
poskytované v rámci činnosti „výkon stavebného dozoru“ a následne za postup a kvalitu projektových
a stavebných prác.

! Zmluva o Dielo vrátane všetkých jej príloh

Súťažné podklady:

Činnosť Stávebnotechnického dozoru pre projekt Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
„Diaľnica D1 Senec - Blatné, krížovatka Blatné“ Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
Verejná súťaž: Stavebnotechnícký dozor

Špecifické povinnosti Stavebnotechnického dozoru sú detailne popísané vrelevantných článkoch
Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo, ktorými sa riadi Zmluva o Dielo a v ZMLUVE.

4.2  Definície pojmov

4.2.1 Objednávateľ

Hlavný inžinier stavby (ďalej len „HIS“):

Personál Objednávateľa vzmysle terminológie FIDIC — zamestnanec Objednávateľa, osoba
vymenovaná a poverená Objednávateľom riadením projektu vmenée Objednávateľa. HIS bude
vykonávať každodenné úlohy spojené s niadením projektu.

Projektový manažér (ďalej len „PNI“):

Personál Objednávateľa vzmysle terminológie FIDIC — zámestnanec Objednávateľa, ktorý
spolupracuje pri zabezpečovaní koordinácie a riadení projektu, predovšetkým z hľadiska plnenia úloh
administratívnej stránky projektu. Zabezpečuje komunikáciu medzi Objednávateľom, Riadiacim
orgánom OPD a orgánmi Európskej únie.

PM je zodpovedný za koordináciu, riadenie projektu a sledovánie súladu projektu so ŽoNFP
z hľadiska verejného obstarávania, posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) a legislatívou
SR a EU. Jeho povinnosťou je podávať pravidelné informácie RO OPD, poskytnúť informácie o
predmete kontroly a poskytnúť súčinnosť na vykonanie kontroly, predložiť RO OPD informáciu o
splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených z kontroly na mieste a o odstránení príčin
ich vzniku, predložiť na vyžiadanie výsledky kontrol, ako aj predložiť v lehote určenej kontrolným
orgánom vyžiadané doklady a vyjadrenia.

Dohľad nad Stavebnotechnickým dozorom (ďalej len „DSTD“):

Personál Objednávateľa v zmysle terminológie FIDIC — zamestnanec Objednávateľa, ktorý vykonáva
kontrolu plnenia podmienok ZMLUVY Dodávateľom a vykonáva dohľad nad odbornou činnosťou
Dodávateľa.

4.2.2 Dodávateľ/Stavebnotechnický dozor/STD

Dodávateľ/Stavebnotechnický dozoríSTD je povinný poskytovať služby vzmysle ZMLUVY.
Dodávateľ je právnická alebo fyzická osoba označená v ZMLUVE, majúca oprávnenie k činnostiam
uvedeným v ZMLUVE, ktorej ponuka bola prijatá verejným  obstarávateľom/Objednávateľom
v príslušnom postupe verejného obstarávania, ktorým sa zadávala zákazka na poskytnutie služby,
ktorej predmetom bola činnosť Stavebnotechnického dozoru pre projekt „Diaľnica D1 Senec - Blatné,
križovatka Blatné“.

Dodávateľ poskytuje služby podľa ZMLUVY prostredníctvom tímu stavebnotechnického dozoru (ďalej
aj len „ tím STD“), tj. odborníkov na čele s kľúčovým odborníkom č.1 - Vedúcim tímu STD.

Odborník je člen tímu STD - fyzická osoba, prostredníctvom ktorej Dodávateľ poskytuje služby podľa
ZMLUVÝY a ktorá koná iba v rozsahu práv a povinností podľa jej funkčného zaradenia a jej postavenia,
resp. odbornosti v tíme STD pri výkone činnosti Stavebnotechnického dozoru podľa ZMLUVY.

Vedúci tímu ŠTD — odborník na čele tímu Dodávateľa, fyzická osoba, prostredníctvom ktorej
Dodávateľ poskytuje služby podľa ZMLUVY, a ktorá koná iba v rozsahu práv a povinnosti najmä podľa
ČI. 6.3 tohto dokumentu a ZMLUVY.

Súťažné podklady:

Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre projekt Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
„Diaľnica D1 Senéc - Blatné, križovatka Blatné“ Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
Verejná súťaž: Stavebnotechnický dozor

Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby Vedúci tímu STD bol oprávnený konať v mene Dodávateľa v
rozsahu povinností a právomocí Stavebného dozoru? vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo a vrozsahu
povinnosti a právomoci, ktoré v zmysle ZMLUVY prislúchajú Vedúcemu tímu STD.

Vedúci tímu STD bude uplatňovať právomoci, ktoré mu prislúchajú, tak ako sú uvedené v Zmluve
obDielo a tejto ZMLUVE, alebo ako to zo Zmluvy © Dielo a tejto ZMLUVÝY nutne vyplýva a vykonávať
povinnosti jemu stanovené v Zmluve o Dielo a tejto ZMLUVE. Vedúci tímu STD je zodpovedný za
administratívnu, riadiacu a technickú správu Zmluvy o Dielo, priebežnú kontrolnú činnosť projektových
a stavebných prác počas plnenia Zmluvy o Dielo a ZMLUVY.

Akékoľvek právne úkony vyhotovené v mene Stavebnotechnického dozoru, na ktoré sa v zmysle
ustanovení Zmluvy © Dielo vyžaduje písomná tforma a ktoré vyplývajú z uplatňovania právomeocíi
Stavebnotechnického dozoru podľa Zmluvy o Dielo, je oprávnený podpisovať v mene
Stavebnotechnického dozoru výlučne Vedúci tímu Stavebnotechnického dozoru.

Vedúci tímu STĽ bude spolupracovať za účelom plynulej realizácie predmetného projektu s HIS, PM,
DSTD a ďalšími zamestnancami Objednávateľa a taktiež bude povinný spolupracovať s príslušnými
pracovníkmi Riadiaceho orgánu OPD a Špeciálneho stavebného úradu za účelom vykonávania
kontroly fyzickej realizácie predmetného projektu v zmysle pravidiel Európskej komisie.

4.2.3 Zhotoviteľ

Zhotoviteľ je právnická alebo fyzická osoba, s ktorou Objednávateľ uzatvoril Zmluvu o Dielo.

4.3 Obmedzenia právomoci Stavebnotechníckého dozoru

Stavebnotechnický dozor je povinný získať písomný súhlas Objednávateľa pred uplatnením svojich
právomoci podľa Zmluvných podmienok FIDIC v prípade:

a) vykonávania akýchkoľvek úkonov, ktoré Stavebnotechnický dozor vykonáva podľa
Zmluvy o Dielo a ktoré majú alebo je predpoklad, že vbudúcnosti by mohli mať vplyv na
Zmluvnú cenu alebo Lehotu výstavby alebo lehotu ukončenia Uzlového bodu: tým nie je
dotknutá povinnosť Stavebnotechnického dozoru získať písomný súhlas Objednávateľa
v zmysle podčlánku 13.1 (Právo na Zmenuj) a 13.3 (Postup pri Zmenách).

b) pred vydaním Preberacieho protokolu podľa podčlánku 10.1 FIDIC a pred vystavením
Protokolu o vyhotovení Diela podľa podčlánku 11.9 FIDIC.

Za účelom získania písomného súhlasu Objednávateľa je Stavebnotechniícký dozor povinný predložiť
Objednávateľovi všetky potrebné doklady, súvisiace dokumenty, vrátane piísomného vyjadrenia
Stavebnotechnického dozoru a taktiež zdôvodnenie vplyvu na Zmluvnú cenu alebo Lehotu výstavby.

Bez ohľadu na povinnosť získať súhlas, ako je to uvedené vyššie, ak podľa názoru Vedúceho tímu
Stavebnotechnického dozoru sa vyskytne naliehavý prípad ohrozujúci život, zdravie  osób alebo
bezpečnosť Diela, prípadne prifahlého majetku (ďalej len „stav ohrozenia“), Vedúci tímu
Stavebnotechnického dozoru môže, ale bez odpustenia akýchkoľvek zmluvných povinností alebo
zodpovednosti Zhotoviteľa, nariadiť Zhotoviteľovi vykonať všetky také práce alebo také činnosti, ktoré
môžu byť podľa názoru Vedúceho tímu SŠtavebnotechnického dozoru nevyhnutné na to, aby
eliminovali alebo znížili takéto riziko. Zhotovíteľ je povinný takýto pokyn Vedúceho tímu
Stavebnotechnického dozoru dodržať napriek absencii súhlasu od Objednávateľa. Ak takýto pokyn
predstavuje Zmenu, Zmena vtomto pokyne nebude ocenená a následne Stavebnotechnický dozor
vydá pokyn podľa podčlánku 3.3 FIDIC „Pokyny Stavebnotechnického dozoru“ Zmluvných podmienok
Zmluvy obDieto, ktorý sa musí posudzovať podľa podčiánku 13.3 FIDIC „Postup pri Zmenách“
Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo. V takom prípade Stavebnotechnický dozor v súlade s
podčiánkom 13.3 FIDIC „Postup pri Zmenách“ Zmluvných podmienok Zmluvy © Dielo odsúhlasí alebo

ZPokiaľ sa vo Všeobecných zmluvných podmienkach FIDIC, resp. v Osobitných zmluvných podmienkach FIDIC, (ďalej en
„ Zmluvných podmienkach Zmluvy o Dielo“) resp. v Zmluve o Dielo uvádza pre účely Zmluvy o Dielo spojenie Stavebný dozor,
rozumie sa ním pre účely tejto ZMLUVY Stavebnotechnický dozor konajúci prostredníctvom Vedúceho tímu STD.

Súťažné podklady:

Činnosť Stavebnotéchnického dozoru pre projekt Národná diaľničná spoločnosť, a.s,
„Diafnica D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné“ Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
Verejná súťaž: Stavebnotechnický dozor

rozhodne aj o úprave Zmluvnej ceny vyplývajúcej z takéhoto pokynu vydaného v stave ohrozenia a
oznámi to Zhotoviteľovi s kópiou zaslanou Objednávateľovi (HIS a DSTD).

5.  Požiadavky

Uchádzač musí vopred zohľadniť skutočnosť, že pracovná doba Zhotoviteľa Diela nie je
obmedzená apráce na stavbe môžu byť vykonávané aj počas dní pracovného voľna
a pracovného pokoja s výnimkou plánovaných prerušení činnosti Zhotoviteľa na Stavenisku
na základe pisomného oznámenia Zhotoviteľa Objednávateľovi. Na Stavenisku musí byť vždy
prítomný kľúčový odborník a nevyhnutný počet nekľúčových odborníkov počas doby trvania
ZMLUVÝY v súlade s požiadavkami ZMLUVY. Dočasná nepritomnosť kľúčového odborníka
alebo nekľúčového odborníka na Stavenisku v nevyhnutnom rozsahu az výnimočných
dôvodov pre chorobu, úraz, resp. z dôvodu iných dôležitých prekážok v práci na strane
odborníka ako aj z dôvodu čerpania dovolenky (ďalej len „dočasná nepritomnosť“) nesmie
nepriaznivo ovplyvniť služby poskytnuté Dodávateľom podľa ustanovení tejto ZMLUVY.

51 Odborníci Dodávateľa

Tím STD sa bude skladať z dvoch kategórií odborníkov, z tzv. „kľúčových“ a „nekľúčových“.
Personálnu zostavu tímu STD bude dopíňať tzv. „Podporný“ technický a administratívny personál.

5.2 Kľúčoví odborníci (ďalej aj len „KO“)

Požadujú sa nasledovní kľúčoví odborníci:

. , . Požadovaný počet
číslo | Kategória/Funkcia odborníkov
i Vedúci tímu STD 1

Účasť kľúčového odborníka sa požaduje za účelom odborného riadenia tímu STD v súlade so
ZMLUVOU a zároveň priebežnej kontroly realizácie stavebných prác na Stavenisku, priebehu
projektovania (ak je Zmluvou o Dielo požadované od Zhotoviteľa) a výkonu iných činnosti STD
v súlade so ZMLUVOU po celú dobu trvania ZMLUVY.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby kľúčový odborník č. 1 bol počas fakturačnej etapy 1a, 1b) a počas
plynutia etapy 2 (Služby poskytované počas realizácie Diela) v danom mesiaci osobne prítomný
priamo na Stavenisku v rozsahu zodpovedajúcom fondu pracovného času počas pracovných dní pre 8
hodinový pracovný čas. Prítomnosť tohto odborníka sa vyžaduje v čáse od 8% do 16% hod. osobne a
priamo na Stavenisku s výnimkou pracovných porád s Objednávateľom alebo so Zhotoviteľom mimo
Staveniska. Ustanovením predchádzajúcej vety nie je dotknutá povinnosť Dodávateľa zabezpečiť
prítomnosť kľúčového odborníka nad rámec pracovného času podľa predchádzajúcej vety, ak je jeho
prítomnosť nevyhnutná vzhľadom na charakter a rozsah stavebných prác vykonávaných Zhotoviteľom
podľa Zmluvy o Dielo.

Dodávateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť kľúčového odborníka č.1 alebo nekľúčového
odborníka č. 1 na Stavenisku aj počas víkendov a dní pracovného pokoja (štátnych sviatkov atď.)
pokiaľ Zhotoviteľ v týchto dňoch realizuje na Stavenisku akékoľvek práce.

Dodávateľ nemá povinnosť zabezpečiť prítomnosť odborníkov na Stavenisku počas dní
plánovaného prerušenia činnosti Zhotoviteľa na Stavenisku (na základe písomného oznámenia
Zhotoviteľa Objednávateľovi). (V prílohe č.1 k zv. 4 Formulár cenovej ponuky, ktorú vypíňa uchádzač
za účelom stanovenia ponukovej ceny však uchádzač túto skutočnosť vzhľadom na Jej
nepredvídateľnosť nezohľadňuje ! )

Súťažné podklady:

Činnosť Stavebnotechníckého dozoru pre projekt Národná diaľničná spôločnosť, a.s.
„Diaľnica D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné“ Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
Verejná súťaž: Stavebnotechnický dozor

Počas dočasnej neprítomnosti kľúčového odborníka (v čase požadovanom Objednávateľom podľa
tohto článku) na stavbe musí byť zabezpečené jeho zastupovanie vzmysle čl. 11 bod 1 ZMLUVY
a jeho dočasná neprítomnosť nebude chápaná ako nesplnenie požiadaviek uvedených v tomto článku
za podmienky, že Dodávateľ predloží písomný doklad o dôvode jeho dočasnej nepriítomnosti
(práceneschopnosť, dovolenka, iné prekážky v práci).

Kľúčový odborník je povinný poskytovať služby podľa ZMLUVY počnúc dňom uvedenom vo výzve na
začatie poskytovania služby.

Požiadavky na kľúčového odborníka č.1 v súlade s Podmienkami účasti uchádzačov uvedených
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, bod 3.2.2. sú nasledovné:

3.2.2.1 Kľúčový odborník č.1 (Vedúci tímu STD) musí mať skúsenosti s výkonom činnosti
stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru na stavbách diaľnic alebo rýchlostných ciest alebo
na stavbách ciest obdobného charakteru, realizovaných“ ako smerovo rozdelenej minimálne 4-
pruhovej komunikácie s celkovou šírkou minimálne 22,5 m (realizovaných prípadne aj len
v polovičnom profile), ktorých súčasťou boli mostné objekty za nasledovných podmienok:

1. účasť na realizácii minimálne 1 projekt, ktorých súčasťou boli mostné objekty, kde zmluvné
podmienky vychádzajú/vychádzali zo zmluvných podmienaok FIDIC:

2. účasť na tomto projekte (uvedenom vbode 1.) musí byť u kľúčového odborníka č. 1 na
vedúcej funkcii t. z. vedúci tímu stavebných dozorov/stavebnotechníických dozorov alebo
zástupca vedúceho tímu stavebných dozorov/stavebnotechnických dozorov, tzn. vykonával
povinnosti a právomoci stavebného  dozoru/stavebnotechnického dozoru stanovené
vzmluvé odielo na stavebné práce z pozície zodpovedného, vedúceho riadiaceho
pracovníka tímu stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru alebo jeho zástupcu:

3. účasť na tomto projekte na danej pozícii musí byť v dobe trvania zodpovedajúcej minimálne
SÚ % Lehoty výstavby Projektu (za Lehotu výstavby sa považuje lehota odo dňa vydania
Oznámenia o začatí prác do dátumu ukončenia Lehoty výstavby, ktorý je uvedený v platnej
Zmiuvé o Dielo v čase predkladania žiadostí o účasť):

4. tento projekt musí byť v celkovej zmluvnej cene projektových a stavebných prác alebo
stavebných prác minimálne 10 000 000,- eur bez DPH (slovom: desať miliónov EUR bez
DPH).

"Poznámka: Realizáciou sa rozumie výstavba novej diaľnice alebo novej rýchlostnej cesty alebo novej
cesty obdobného charakteru.

Uchádzač/Dodávateľ preukazuje splnenie podmienok uvedených vbode 3.2.2.1 predložením
Referenčného listu odborníka, z ktorého obsahu bude vyplývať splnenie vyššie uvedených podmienok
a Životopisu kľúčového odborníka a dokladu o vzdelaní.

5.3 Nekľúčoví odborníci (ďalej aj len „NO“)

Účasť nekľúčových odborníkov sa požaduje za účelom priebežnej kontroly realizácie stavebných prác
na Stavenisku, priebehu projektovania (ak je Zmluvou o Dielo požadované od Zhotoviteľa) a výkonu
iných činnosti STD v súlade so ZMLUVOU po celú dobu trvania ZMLUVY.

Požaduje sa nasledovné profesijné zloženie skupiny nekľúčových odborníkov:

p.č. Kategória/Profesia/odbornosť/Funkcia

odborník na dopravné stavby so zameraním na cestné
stavby (diaľnice a rýchlostné cesty)

odborník na mosty

odborník - geotechnik

odborník - geológ

Inžinier pre zabezpečenie kvality (kvalitár)

o| B ER —

Súťažné podklady:

Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre projekt Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
„Diaľnica D1 Senec - Blatné, križovatka Blatná“ Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
Verejná súťaž: Štavebnotechnický dozor

geodet (Autorizovaný geodet a kartograf)

koordinátor bezpečnosti

odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa
environmentálny dozor STD

iní odborníci potrební na výkon činnosti STD (predstavuje
ďalšie profesie/odbornosti alebo činnosti nezahrnuté
v predchádzajúcom zozname,)

©| BO AO

—>
[e]

Nekľúčový odborník č. 1 (odborník na dopravné stavby so zameraním na cestné stavby (diaľnice
arýchlostné cesty) musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:

- v období posledných 15 rokov vykonával činnosť stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru na
dopravné stavby alebo činnosť stavbyvedúceho na dopravné stavby pri výstavbe komunikácií
minimálne na jednom projekte a má príslušnú odbornú spôsobilosť (stavebný dozor na dopravné
stavby) na výkonr činnosti stavebného dozoru podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

Nekľúčový odborník č. 2 (odborník na mosty) musí spíňať nasledovné minimálne požiadavky:

- vobdobí posledných 15 rokov vykonával na dopravných stavbách činnosť stavebného
dozoru/stavebnotechnického dozoru na mosty alebo činnosť stavbyvedúceho na mosty na stavbe
minimálne S-tich mostov a má príslušnú odbornú spôsobilosť (stavebný dozor na mosty) na výkon
činnosti stavebného dozoru podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

Nekľúčový odborník č.3 (odborník — geotechnik) musi spíňať nasledovné minimálne požiadavky:

- v období posledných 15 rokov vykonával aspoň na jednej dopravnej stavbe činnosť geotechnika
vtíme stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru alebo činnosť geotechníka u zhotoviteľa a má
príslušnú odbornú spôsobilosť pre výkon činnosti geotechnika. (má osvedčenie o odbornej
spôsobilosti pre činnosť stavebný dozor - geotechníka alebo pre činnosť stavbyvedúci — geotechnika,
vydané podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných
inžinieroch v znení neskorších predpisov).

Nekľúčový odborník č. 4 ( odborník — geológ) musí spíňať nasledovné minimálne požiadavky:

- v období posiedných 15 rokov vykonával aspoň na jednej dopravnej stavbe činnosť geológa v tíme
stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru alebo u zhotoviteľa a musí sa preukázať oprávnením
na výkon danej činnosti. (Inžiniersky geológ s odbornou spôsobilosťou na inžinierskogeologický
prieskum zmysle zákona č. 569/2007 Z.z. (geologický zákon) v poslednom znení.

Činnosť geológa a činnosť geotechnika môže po odsúhlasení Objednávateľom vykonávať tá istá
osoba, poktaľ spíňa minimálne požiadavky Objednávateľa na výkon predmetných odbornosti.

Nekľúčový odborník č. 5 (Inžinier pre zabezpečenie kvality (kvalitár) musí splňať nasledovné
minimálne požiadavky:

- v období posledných 15 rokov vykonával aspoň na jednej cestnej stavbe činnosť inžiniera pre
zabezpečenie kvality (kvalitára) vtiíme stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru alebo
u zhotoviteľa.

Nekľúčový odborník č. 6 í(geodet (Autorizovaný geodet a kartografí musí spíňať nasledovné
minimálne požiadavky:

- Autorizovaný geodet a kartograf sa musí preukázať autorizačným oprávnením v rozsahu podľa $6
písm. a) až jj zákona č.215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov. Pokiaľ túto
požiadavku nespíňa jeden odborník, dodávateľ je povinný zabezpečiť jedného AGK s autorizačným
oprávnením v rozsahu podľa $6 písm. a) až e) a druhého AGK s autorizačným oprávnením v rozsahu
podľa $6 písm. d) až j) ( zákona č.215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov)
vydaným v zmysle zákona NR SR č.216/1995 Z. z. o Komore géodetov a kartografov na výkon
vybraných geodetických a kartografických činností. Autorizovaný geodet a kartograf musel v období
posledných 15 rokov vykonávať činnosť AGK aspoň na dvoch dopravných stavbách (stavbách diaľnic
alebo rýchlostných ciest) v tíme stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru alebo u zhotoviteľa.

10

Súťažné podklady:

Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre projakt Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
„Diaľnica D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné“ Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
Verejná súťaž: Stavebnotechnicky dozor

Nekľúčový odborník č. 7 (koordinátor bezpečnosti) musi spíňať nasledovné minirmálne požiadavky:

- v období posiedných $ rokov vykonával na dopravných stavbách činnosť Koordinátora bezpečnosti
na stavenisku aspoň na jednej cestnej stavbe a spíňa podmienky $ 6 ods.1 Nariadenia vlády č
396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Nekľúčový odborník č. 8 (odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa) musi splňať
nasledovné minimálne požiadavky:

Odborníci na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa zodpovední za posudzovanie jednotlivých časti
projektovej dokumentácie. musia mať autorizačné osvedčenie vydané na základe osobitného predpisu
v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1992
Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších
predpisov. Taktiež musia preukázať, že v období posledných 15-tich rokov sa aktívne podieľali na
projekčných prácach (projektovali) vo svojej špecializácii.

Nekľúčový odborník č. $ (environmentálny dozor STD) musí spíňať nasledovné minimálne
požiadavky:

Environmentálny dozor STD musí byť odborne spôsobilá fyzická osoba so spôsobilosťou pre
posudzovanie vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. a Vyhláškou MŽP SR č.
113/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania
vplyvov na životné prostredie v poslednom znení vodbore činnosti ochrana prírody alebo
environmentalistika pre oblasť liniových stavieb.

Nekľúčový odbornik č. 10 (iní odborníci potrební na výkon činnosti STD (predstavuje ďalšie profesie
alebo činnosti nezahrnuté v predchádzajúcom zozname) musí spíňať nasledovné minimálne
požiadavky:

Iní odborníci potrební na výkon činnosti STD na poskytovanie služieb podľa ZMLUVY zodpovední za
kontrolu/dozorovanie stavebných prác a ostatných činností s tým súvisiacich v rozsahu vyplývajúcom
zo Zmluvy o Dielo uzavretej medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom predmetnej stavby. V prípade, že
to z ich činnosti vyplýva, musia sa preukázať preukáazom odbornej spôsobilosti a autorizácie vydaným
na základe osobitných právnych predpisov, týkajúcich sa ich odbornej činnosti. Ťaktiež musia
primerané preukázať skutočný výkon činnosti v dďdanom obore, v ktorom budú poskytovať službu,
v období posledných 15 rokov.

Na preukázanie splnenia vyššie uvedených požiadaviek na nekľúčových odborníkov predloží
Dodávateľ doklady, ktoré hodnoverné potvrdia pravdivosť uvedených údajov a dokladov. Okrem kópiií
dokladov o vzdelaní, odbornej spôsobilosti a pod. predloží Dodávateľ odborný štruktúrovaný životopis
nekľúčového odborníka priamo verifikovaný podpisom daného odborníka a v prípadeé požadovania
odbornej praxe/ overenia pracovných skúseností, taktiež predloží Referenčný list, v ktorom daný
odborník, čo najpodrobnejšie opíše stavbu, na ktorej získal požadovanú prax či odborné skúsenosti.
Vo vlastnoručne podpísanom Referenčnom liste uvedie základné údaje o stavbe, Objednávateľa,
Zhotoviteľa, Stavebný dozor, stručný technický opis stavby, lehoty výstavby, lehoty poskytovania
služby, prípadné dostupné informácie o finančných nákladoch a predovšetkým opis činností, ktoré
daný odborník na predmetnej stavbe vykonával. Napriek tomu, že uvedené doklady budú potvrdené
vlastnoručným podpisom odborníka, Dodávateľ sa nezbavuje zmluvnej zodpovednosti za pravdivosť
poskytnutých údajov.

Verejný obstarávateľ/Objednávateľ požaduje, aby aspoň jeden odborník (pracovník) v každej
z kategórií „nekľúčoví odborníci č. 1 (odborník na dopravné stavby so zameraním na cestné stavby
(diaľnice a rýchlostné cesty))“ bol prítomný na Stavenisku aspoň vrozsahu 50% dní počas plynutia
etapy 2 (Služby poskytované počas realizácie Diela) včase od 8:00 do 16:00 hod. Verejný
obstarávate/Objednávate! požaduje, aby aspoň jeden odborník (pracovník) v kategórii „nekľúčový
odborník Č.5 (Inžinier pre zabezpečenie kvality (kvalitár))“ bol prítomný na SŠtavenisku aspoň
v rozsahu 20% dni počas plynutia etapy 2 (Služby poskytované počas realizácie Diela) v čase od 8:00
do 16:00 hod. Ustanovéením predchádzajúcej vety nie je dotknutá povinnosť Dodávateľa zabezpečiť
prítomnosť nekľúčoavých odborníkov vtýchto kategóriách v dostatočnom počte vzhľadom k rozsahu
poskytovanej služby aj so zohľadnením toho, že pracovná doba Zhotoviteľa nie je obmedzená a môže
byť vykonávaná aj počas dní pracovného voľna a pracovného pokoja s výnimkou plánovaných

11

Suťažné podklady:

Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre projekt Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
„Diaľnica D1 Senec - Blatné, križovátka Blatné“ Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
Verejná súťaž: Stavebnotechnícký dozor

prerušení činnosti Zhotoviteľa na Stavenisku na základe písomného oznámenia Zhotoviteľa
Objednávateľovi.

Verejný obstarávateľ/Objednávateľ požaduje, aby aspoň jeden odborník (pracovník) v kategórií
„nekľúčový odborník č. 6 (geodet (Autorizovaný geodet a kartograťf))“ bol prítomný na Stavenisku
aspoň v rozsahu 10 % dní počas plynutia etapy 2 (Služby poskytované počas realizácie Diela) (vždy
vsledovanom období jedného mesiaca) ato včase od 800 do 16:00 hod. Verejný
obstarávateľ/Objednávateľ požaduje, aby aspoň jeden odborník (pracovník) v kategórii „nekľúčový
odborník č. ? (koordinátor bezpečnosti)“ bol prítomný na Stavenisku aspoň vrozsahu 10 % dní počas
plynutia etapy 2 (Služby poskytované počas realizácie Diela) (vždy v sledovanom období jedného
mesiaca) ato včase od 800 do 158:00 hod. Vyššie uvedenými ustanoveniami Ustanovením
predchádzajúcej vety nie je dotknutá povinnosť Dodávateľa zabezpečiť prítomnosť nekľúčových
odborníkov v týchto kategóriách v dostatočnom počte vzhľadom k rozsahu poskytovanej služby aj so
zohľadnením toho, že pracovná doba Zhotoviteľa Diela nie je obmedzená a môže byť vykonávaná aj
počas dní pracovného voľna a pracovného pokoja s výnimkou plánovaných prerušení činnosti
Zhotoviteľa na Stavenisku na základe písomného oznámenia Zhotoviteľa Objednávateľovi

Dodávateľ je oprávnený nasadiť aj viacerých nekľúčových odkborníkov v tej istej kategórii za
predpokladu, že preukáže, že jeden nekľúčový odborník je už nasadený v plnom rozsahu fondu
štandardnej pracovnej doby alebo mu prekážky v práci nedovoľujú vykonávať činnosť odborníka
priebežne a je potrebné zabezpečiť jeho zastupovanie..

Návrh a nástup všetkých nekľúčových odborníkov podlieha schváleniu v zmysle čl. 8 bod 4, čl.
8 bod 13, resp. čl.15 bod 6 ZMLUVY.

Uchádzač/záujemca/Dodávateľ musí uvažovať so zabezpečením dostatočného počtu
odborníkov s odbornosťou komplexne pokrývajúcou poskytovanie služieb podľa ZMLUVY
Dodávateľ je povinný zabezpečiť dostatočný počet odborníkov s odbornosťou komplexne
pokrývajúcou poskytovanie služieb podľa ZMLUVY pri kontrole/dozorovani projektových a
stavebných prác v rozsahu vyplývajúcom zo Zmluvy o Dielo uzavretej medzi Objednávateľom
a Zhotoviteľom predmetnej stavby a v zmysle požiadaviek ZMLUVY, tak aby bol schopný plniť
všetky záväzky vyplývajúce zo ZMLUVY.

Verejný obstarávateľ požaduje aby funkcie/odbornosti nekľúčových odborníkov boli
vykonávané samostatnými osobami t.j. nie je prípustné aby jedna osoba zastávala viac
funkcii/odborností ako nekľúčový odborník, s výnimkou tých funkcii/odborníkov, ktorých
zlúčenie činnosti je výslovne uvedené vtomto bode (5.3). Zároveň verejný obstarávateľ
požaduje pri príprave ponuky počítať s takým počtom odborníkov aby jednotliví odborníci boli
v prípade neprítomnosti zastupiteľní/zastupovaní so zohľadneným požiadavky uvedenej v prvej
vete tohto odstavca.

5.4 Stanovenie minimálneho požadovaného nasadenia odborníkov pre účely
vypracovania ponuky

Verejný obstarávateľ v rámci predmetu zákazky požaduje, aby pre účely vypracovania ponuky
uvažoval uchádzač s minimálnym nasadením kľúčových odborníkov a nekľúčových odborníkov
v nižšie uvedenom rozsahu počtu dni, tak ako je nižšie uvedené v tabuľke.

Požadované nasadernie jednotlivých odborníkov počas jednotlivých etáp je stanovené
verejným Obstarávateľom ako minimálne pre výpočet ponukovej ceny a uchádzač nesmie
v jednotlivých etapách uvažovať s počtom dní nasadenia menším, ako požaduje verejný Obstarávateľ.

Uchádzač je však povinný pri návrhu nasadenia jednotlivých odborníkov pre účely
vypracovania ponuky uvažovať stakým počtom dní, ktoré budú zodpovedať skutočnej potrebe
uchádzača potrebnej na poskytnutie kompletnej služby STD počas celej doby trvania ZMLUVY
v závislosti od odbornosti a schopnňností svojho personálu a so zohľadnením predpokladanej
organizácie práce.

Objednávateľom stanovené minimálne nasadenie odborníkov nie je podkladom pre účely
fakturácie výkonu Dodávateľa, nakoľko fakturácia sa bude uskutočňovať vzmysle Článku 5
Fakturačné a platobné podmienky ZMLUVY.

12

Súťažné podklady:

Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre projekt
„Diaľnica D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné“
Verejná súťaž: Stavebnotechnický dozor

Objednávateľom stanovené minimálne nasadenie odborníkov pre účely ponuky taktiež nemá
vplyv na požadovanú prítomnosť odborníkov na Stavenisku pôčas trvania ZMLUVY definovanú napr.
včli. 5.2 a 5.3 tohto Zväzku , resp. v iných ustanoveniach ZMLUVY.

Minimálne požadované nasadenie odborníkov pre účely stanovenia

ponukovej ceny:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlyriské nivy 45, 821 09 Bratislava

Kategória/funkcia/odborníci 1. etapa 2.etapa 3.etapa 4. etapa Celkové
Služby Služby Služby Skžby požadované
poskytované pred poskytované poskytované po poskytované minirnálne
začatím realzácie |  počas realizácie ukončení počas prípravy nasodenie
Diela Diela realizácie Diela | Záverečnejsprávy | Odborníkov
STD
dni dni dni dni dni
KO1
vedúci tímu STD 10 433 SÚ 12 515
NG1
odborník na dopravné 303 12 315
stavby
NO?
odborník na mosty 100 12 112
NO3
odborník - geotechník 20 20
NO4
odborník geológ 7 1o
NOS
Inžinier pre zabezpečenie 121 12 133
kvality
NO 6
geodet fautorizovaný 5 [sle] 65
geodet a kartograť)
NO 7
kvordinátor bezpečnosti > SÚ 1 77
NOB
odborník na posudzovanie 20 20
Dokumentácie Zhotoviteľa
NO9
environmentálny dozor STO 30 30
NG 10
Iní odbornici na výkon 200 12 12 224
činnosti STD
5.5 Podporný personál

Dodávateľ zabezpečí dostatočnú podporu odborníkom prostredníctvom asiístencie skúseného
podporného personálu. Podporný personál bude zabezpečovať vybavovanie a organizáciu pracovnej
korešpondencie a pomocné práce pri poskytovaní služieb podľa ZMLUVY. Podporný personál nesmie
vykonávať výkon odborných činnosti KO a NO tímu STD (výkon činnosti STD v jednotlivých
profesiách/kategóriách KO a NO vmene aza KO a NO). Podporný personál! nepodlieha schváleniu
podľa čl. 15 bod 6 ZMLUVY.

Náklady na firemnú podporu a podporný personál budú v ponuke započítané do navrhovanej zmluvnej
ceny.

Celý tím STD, ako aj jeho podporný personál, musia byť schopní komunikovať (písomne aj
ústne) vslovenskom jazyku. Všetky náklady spojené s tlmočením a prekladaním do
slovenského jazyka znáša Dodávateľ.

5.6 Kancelárske priestory

Objednávateľ neposkytne pre Dodávateľa kancelárske priestory. Dodávateľ je povinný
zabezpečiť na svoje vlastné náklady počas doby poskytovania služby adekvátne zariadené kancelárie
to na Stavenisku, resp. vtesnej blízkosti Staveniska umožňujúce plnohodnotnú činnosť celého tímu

13

Súťažné podklady:

Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre projekt Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
„Diaľnica D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné“ Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava

Verejná súťaž: Stavebnotechnický dozor

STD, vrátane rokovacej miestnosti s dostatočnou plochou pre pracovné stretnutia so zástupcarmi
Zhotoviteľa a Objednávateľa.

Ku dňu začatia poskytovania služby musí Dodávateľ určiť (aspoň) dočasné kancelárske
priestory pre svojich odborníkov v blízkosti budúceho Staveniska, s tým, že definitívne kancelárske
priestory si Dodávateľ zabezpečí a následne to písomne oznámi DSTD najneskôr do 2 mesiacov odo
dňa začatia poskytovania služby.

Objednávateľ nebude hradiť Dodávateľovi žiadne náklady spojené s poskytovaním
služieb podľa tohto bodu. (Všetky náklady spojené s prevádzkou týchto priestorov hradí Dodávateľ
napr. náklady na elektrinu, vodné, stočné, kúrenie a upratovanie, ale taktiež aj všetky náklady spojené
stlačou a kopirovaním, s telekomunikačnými nákladmi (miestne a medzinárodné) a spotrebným
materiálom a pod. )

5.7  Firemná podpora

Dodávateľ poskytne počas doby poskytovania služby svojim odborníkom technické vybavenie
(hardware, software, komunikačné prostriedky a pod.), umožňujúce efektívne vykonávanie činností
stavebnotechnického — dozoru. — Komunikačné  prostriedky — pre - všetkých — členov — tímu
stavebnotechniíckého dozoru zabezpečí Dodávateľ od slovenských telekomunikačných operátorov.

Dodávateľ je taktiež povinný zabezpečiť primeranú firemnú podporu (odborné konzultácie,
financovanie, účtovníctvo a pod.) a poskytnúť dostatočné fondy finančných prostriedkov na podporu
činnosti timu stavebnotechníického dozoru a zabezpečenie pravidelných a včasných platieb
odborníkom.

Ak je Dodávateľ konzorcium (skupina dodávateľov), dohoda medzi partnermi konzorcia musí
vytvárať maximálnu flexibilitu v podpore realizácie poskytovaných služieb.

Náklady na firemnú podporu a nákup zariadení potrebných na výkon služieb je nutné započítať
do navrhovanej zmluvnej ceny.

Dodávateľ nie je oprávnený nakúpiť žiadne zariadenie v mene Objednávateľa alebo krajiny
príjemcu ako súčasť tejto ZMLUVY alebo previesť na Objednávateľa alebo krajinu prijemcu po
skončení poskytovania služieb Stavebnotechníckým dozorom.

5.8 Dopravné prostriedky

Dodávateľ poskytne počas doby poskytovania služby svojim odborníkom potrebný počet
vozidiel kategóriou a výkonom primeranými podmienkam stavby. Všetky náklady spojené s údržbou
a používaním vozidiet (palivo, poistenie, cestná daň atď.) bude uhrádzať Dodávateľ a budú zahrnuté
do navrhovanej zmluvnej ceny.

5.9 Dokumentácia zabezpečená Objednávateľom
Objednávateľ po podpise ZMLUVY zabezpečí Dodávateľovi fotokópie nasledovnej dokumentácie:

s 1x Ponuku úspešného uchádzača vo verejnej súťaži na uskutočnenie stavebných prác
projektu „Diaľnica D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné“ po podpísaní Zmluvy o Dielo,
# 1xkópiu Zmluvy o Dielo na uskutočnenie stavebných prác vrátane všetkých jej príloh,

# Iné potrebné dokumenty, správy, rozhodnutia a informácie potrebné pre poskytovanie
služieb, ktoré má Objednávateľ k dispozícii

14

Súťažné podklady:

Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre projekt Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
„Diaľnica D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné“ Mlynské nivy 45, 821 09 Bratistava
Verejná súťaž: Stavebnotechnický dozor

65. Rozsah Služieb

6.1 Všeobecné povinnosti STD

Služby poskytované Dodávateľom budú zahíňať činnosti súvisiace s kontrolou Dokumentácie
Zhotoviteľa (ktorú je Zhotoviteľ povinný vyprojektovať vrozsahu stanovenom vdZmluve o Dielo)
a s priebežným dozorovaním stavebných prác vykonávaných Zhotoviteľom a zabezpečenie výkonu
činnosti koordinátora bezpečnosti. Dodávateľ je povinný plniť úlohy špecifikované vo FIDIC
„Zmluvných podmienkach na výstavbu“ - pre stavebné a inžinierske diela projektované
Objednávateľom, („Červená kniha“), Prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou
konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008 prostredníctvom Vedúceho tímu
STD.“ Kdekoľvek sa v tejto ZMLUVE nachádza odkaz na článok Zmluvných podmienok FIDIC, myslí
sa tým znenie podľa Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo (ďalej len „FIDIC“).

Kontrolu projektovej, technickej Dokumentácie Zhotoviteľa (ktorú je Zhotoviteľ povinný
vyprojektovať v rozsahu stanovenom v Zmluve o Dielo), priebežné dozorovanie a kontrola stavebných
prác! stavebných činností Zhotoviteľa na Stavenisku a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti je
Dodávateľ povinný vykonávať v súlade s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov
Slovenskej republiky a v súlade so ZMLUVOU. Stavebnotechnický dozor je povinný priebežne
kontrolovať projektové práce Zhotoviteľa, aktuálnosť plánu BOZP a priebeh výstavby na Stavenisku a
zabezpečovať v procese zhotovovania stavby dodržiavanie všetkých zmluvných dokumentov,
projektovej dokumentácie, požiadaviek verejnej správy, požiadaviek na kvalitu ana priestorové
umiestnenie Diela, minimalizovanie nákladov, dodržiavanie Lehoty výstavby, dodržiavanie všetkých
príslušných právnych technických predpisov, dodržiavanie technických noriem.

Služby poskytované Dodávateľom, budú zahíňať činnosti súvisiace s kontrolou Dokumentácie
Zhotoviteľa, — aktualizácie plánu BOZP as priebežnou — dozornou — činnosťou/kontrolovaním
a monitorovaním výkonu stavebných prác  vykonávaných Zhotoviteľom aich súladu so
schválenou/platnou - aktuálnou projektovou dokumentáciou Zmluvy o Dielo, Zmluvnými podmienkami
Zmluvy o Dielo a ostatnými požiadavkami Zmluvy o Dielo, súladu s postupmi a schválenými
technológiami pre ktoré platia príslušné technické normy (STN,STN EN) a všeobecne záväzné právne
predpisy, Technické špecifikácie (napr. Technicko — kvalitatívne podmienky (ďalej len „TKP“), Zvláštne
technicko - kvalitatívne podmienky stavby (ďalej len „ZTKP“).Tieto dokumenty zahíňajú skúšobné
a kontrolné podmienky, zásady kontrolných sledovaní, podmienky prevzatia stavebných prác a
ostatné technické a kvalitatívne podmienky a vykonávať ďalšie súvisiace činnosti vyplývajúce mu zo
Zmluvy.

Všetky komunikačné aktivity s laickou, odbornou vernosťou, médiami a inými tretími osobami
(napr.: verejné zhromaždenia s obyvateľstvom, prezentácie pred mestským, resp. obecným
zastupiteľstvo a podobne) zabezpečuje výhradne Objednávateľ.

Dodávateľ je povinný aktívne spolupracovať so zástupcom Objednávateľa na pozícii Dohľadu
nad Stavebnotechnickým dozorom (ďalej len DSTD), ktorého činnosť sa zameriava predovšetkým na
kontrolu plnenia podmienok ZMLUVY a vykonáva dohľad aj nad odbornou činnosťou Dodávateľa
a jednotlivých členov tímu STD. Dodávateľ je preto povinný tomuto zástupcovi Objednávateľa vytvoriť
podmienky pre výkon jeho činnosti, poskytovať mu maximálnu súčinnosť pri požiadavkách týkajúcich
sa informácií o činnosti timu STD, jeho jednotlivých členoch, ich odbornosti a oich pracovnom
nasadení. Dodávateľ je povinný umožniť prístup DSTD do priestorov kancelárií STD, okrem iného aj
za účelom kontroly prítomnosti odborníkov timu STD. Taktiež je povinný poskytovať súčinnosť
v požiadavkách DSTD týkajúcich sa odborných výkonov STD a členov tímu STD. Okrem skutočností
vyslovene uvedených v ZMLUVE sa to týka predovšetkým predkladania akýchkoľvek technických
dokumentov (meraní, skúšok, projektovej dokumentácie, všetkých zápisov z rokovaní, stavebných
dennikov a pod.) týkajúcich sa realizácie predmetného diela a súvisiacich s činnosťou STD. Dodávateľ
je povinný na požiadanie DSTD písomne vypracovať prípadné odborné analýzy, mimoriadne správy,

Š Pokiaľť sa vo Všeobscných zmluvných podmienkach FIDIC, resp. v Osobitných zmluvných podmienkach FIDIC, (ďalej
len „ Zmluvných podmienkach FIDIČ“) resp. v Zmluve o Dielo uvádza pre účely Zmluvy o Dielo spojenie Stavebný
doôzor, rozumie sa ním pre účely tejto ZMLUVY Stavebnotechnický dozor konajúci prostredníctvom Vedúceho tímu
STĽD.

15

Súťažné podklady:

Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre projakt Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
„Diaľnica D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné“ Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava

Verejná súťaž: Stavebnotechnický dozor

akternatívne riešenia očakávaných situáci//problémov na stavbe vroózsahu a odbornosti
zodpovedajúcej činnosti Dodávateľa. Dodávateľ je taktiež povinný prizývať DSTD ku každému
rokovaniu ktoréhokoľvek člena tímu STD so Zhotoviteľom, Objednávateľom alebo s ktoroukoľvek
dotknutou treťou stranou a taktiež mu doručiť písomný záznam z každého takéhoto rokovania.
Neposkytnutie tejto súčinnosti je považované za porušenie všeobecných povinností Dodávateľa.

Dodávateľ je povinný byť na požiadanie Objednávateľa súčinný pri prezentačných aktivitách, pri
obhliadkach a prezentáciách stavby a pri organizovaní verejných hromadných informačných
stretnutiach s obyvateľmi dotknutých obcí.

6.2  Špecifické činnosti

Služby budú poskytované v nasledovných etapách:

«  Etapa 1a) (Fakturačná etapa 1): Služby poskytované pred začatím realizácie Diela, resp.
Etáapa 1b) (Fakturačná etapa 1) Služby poskytované počas Prechodného obdobia, t.j. od
dátumu uvedeného v písomnej výzve Objednávateľa v súlade s článkom 4 bod 1 tejto
ZMLUVY, na začatie plnenia ZMLUVY do Dátumu začatia prác vzmysle podčli. 81 FIDIC
(etapa 1a), resp. do dátumu vydania Prehlásenia Dodávateľom podľa článku 4 ZMLUVY
(etapa 1b),

« Etapa 2 (Fakturačná etapa 2): Služby poskytované počas realizácie Diela, t.j. od Dátumu
začatia prác v zmysle podči. 8.1 FIDIC, resp. od dátumu vydania Prehlásenia Dodávateľom
podľa článku 4 ZMLUVY po dátum vydania Preberacieho protokolu Vedúcim tímu ŠTD na
Dielo v zmysle podči. 10.1 FIDIC,

« Etapa 3 (Fakturačná etapa 3): Služby poskytované po ukončení realizácie Diela, t.j. od
dátumu vydania Preberacieho protokolu na Dielo vzmysle podči. 10.1 FIDIC po dátum
vydania Protokolu o vyhotovení Diela Vedúcim tímu STD v zmysle podči. 11.$ FIDIC:

# Etapa 4 (Fakturačná etapa 4): Služby poskytované počas prípravy Záverečnej správy
STD, t.j. od dátumu vydaria Protokolu o vyhotovení Diela Vedúcim tímu STD v súlade s podči.
11.9 FIDIC po dátum odsúhlasenia Záverečnej správy STD Obijednávateľom.

6.2.1a)  Etapa 1a): Služby poskytované pred začatím realizácie Diela

Služby poskytované pred začatím realizácie Diela predstavujú najmä, nmo nie výlučne nasledujúce

činnosti:

1. Zmobilizovať relevantný personál a prostriedky Dodávateľa v mieste poskytovania služieb.
Úvodná obhliadka na Stavenisku a oboznámenie sa s fyzickými rysmi prác na Štavenisku.

2, Predložiť harmonogram nasadenia nekľúčových odborníkov potrebných na poskytovanie služieb
podľa ZMLUVY nasadených po skončení etapy 1a) v súlade s postupmi uvedenými pre
mesačný harmonogram v článku 11 ZMLUVY. Do skončenia etapy 1a) je povinný Dodávateľ
odsúhlasiť s Objednávateľom v súlade s článkom 8 ZMLUVY nekľúčových odborníkov tímu STD
nasadených podľa harmonogramu nasadenia po skončení etapy 1a).

3. Oboznámiť sa s Prílohou č. 3 Zväzku 2 tejto ZMLUVÝ a všetkými dokumentmi a dokumentáciou
poskytnutou Objednávateľom, preštudovať všetky dokumenty a dokumentácie, ktoré sú
potrebné pre činnosť Dodávateľa, dôsledne si osvojiť princípy Zmluvných podmienok FIDIC
a Zmluvy o Dielo a všetku svoju činnosť a komunikáciu viesť vzmysle týchto Zmluvných
podmienok Zmluvy © Dielo a ZMLUVY. Kľúčový odborník č.1 musí ovládať Zmluvné podmienky
Zmluvy o Dielo v celom rozsahu.

4. — Vydať oznámenie o Dátume začatia prác v zmysle podči. 8.1 FIDIC, ak v Zmluve o Dielo nie je
ustanovené inak.

5. Vypracovať a predložiť Správu o činnosti STD o poskytnutí služieb STD počas etapy 1a).

86. Kontrolovať zabezpečenie zmeny stavebného povolenia a ostatných povolení pre realizáciu
stavby, ešte pred realizáciou prác na stávbe, resp. na stavebných objektoch, v prípade ak
prichádza k zmene, v takom rozsahu, že táto zmena predstavuje rozdiel oproti vydanému
stavebnému povoleniu a táto zmena zasahuje do vlastníckych práv 3. osôb. Zhotoviteľ realizuje
túto zmenu len po zabezpečení predchádzajúcej zmeny stavebného povolenia a ostaných

16

Súťažné podklady:

Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre projekt Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
„Diaľnica D1 Senec - Biatné, križovatka Blatné“ Mlynské nivy 45, 821 09 Bratisiava
Verejná súťaž: Stavebnotechnický dozor

povolení pre realizáciu stavby v súlade so zákonom č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Podrobné sa oboznármiť
s povinnosťami Zhotoviteľa, ktoré je povinný Zhotoviíteľ vykonať pred začatím prác v súlade
s ustanoveniami Zmluvy o Dielo (napr. uvedené vZväzku 3, v Technických špecifikáciách)
a kontrolovať zabezpečenia týchto povinností Zhotoviteľom.

Ť. Predložiť Metodiku Dodávateľa, ktorou sa budú riadiť odborníci Dodávateľa pri kontrole
a monitorovaní výkonu stavebných prác v rámci výkonu činností odborníkov tímu STD v súlade
s článkom 8 ZMLUVY.

8. Prebrať od Objednávateľa podklady na odovzdávanie Staveníska Zhotoviteľovi a poskytnúť
súčinnosť pri príprave odovzdávania Staveniska.

8. Na základe podkladov pripraviť Zápisnice na odovzdďanie a prevzatie Staveniska, zvolať
odovzdanie Staveniska na prebratie Staveniska Zhotoviteľom.

10. Zúčastňovať sa pri odovzdávaní Staveniska Zhotoviteľovi.

11. Počas tejto etapy poskytovania služby je Dodávateľ povinný zabezpečiť každodennú prítomnosť
počas pracovných dní kľúčového odborníka č.1 v dočasných priestoroch Dodávateľa v blízkosti
budúceho Staveniska (zriadeného v súlade s čl. 5.6 tohto Zväzku.). Dodávateľ je taktiež povinný
operatívne zabezpečiť prítomnosť nekľúčových odborníkov v prípade ich špecifickej potreby
počas tejto etapy (napr. koordinátora bezpečnosti — nástup najneskôr jeden deň pred Dátumom
začatia prác (podčlánok 8.1 Obchodných podmienok Zmluvy o Dielo), geodeta v prípade
potreby prípravy a účasti na odovzdávaní Staveniska Zhotoviteľovi alebo odborníka na
posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa, v prípade odovzdávania dokumentácie Objednávateľa
Zhotoviteľovi a pod.).

12.  Pre potreby ponuky sa uvažuje s dobou trvania tejto etapy 2 týždne.

respektíve:

6.2.1b)  Etapa 1b): Služby poskytované počas Prechodného obdobia

Služby poskytované počas Prechodného obdobia predstavujú najmä, no nie výlučne nasiedujúce
činnosti:

13. Zmobilizovať relevantný personál a prostriedky Dodávateľa v mieste poskytovania služieb.
Úvodná obhliadka Staveniska a oboznámenie sa s fyzickými rysmi vykonaných prác na
Stavenisku.

14. Oboznámiť sa so Zmluvou o Dielo, (vrátane jej priloh), preštudovať všetkých dokumentov
a dokumentácií, ktoré sú potrebné pre poskytovanie služieb podľa ZMLUVY: dôsledne si osvojiť
príncipy Zmluvných podmienok FIDIC a Zmluvy o Dielo a všetku svoju činnosť a komunikáciu
viesť v zmysle týchto Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo, Kľúčový odborník č.1 musí ovládať
Zmluvné podmienky Zmluvy o Dielo v celom rozsahu.

18. Oboznámiť sa s dokumentáciou, podkladmi a všetkými informáciami súvisiacimi s Dielom,
priebehom realizácie Diela a výkonom činnosti stavebnotechnického dozoru Objednávateľa a so
všetkými skutočnosťami, ktoré na stavbe nastali od Dátumu začatia prác v zmysle podči. 8.1
FIDIC do vydania Prehlásenia Dodávateľa.

16. Kontrolovať zabezpečenie zmeny stavebného povolenia a ostatných povolení pre realizáciu
stavby, ešte pred realizáciou prác na stavbe, resp. na stavebných objektoch, v prípade ak
prichádza k zmene, v takom rozsahu, že táto zrmena predstavuje rozdiel oproti vydánému
stavebnému povoleniu a táto zmena zasahuje do vlastníckych práv 3. osôb. Zhotoviteľ realizuje
túto zmenu len po zabezpečení predchádzajúcej zmeny stavebného povelenia a ostaných
povolení pre realizáciu stavby v súlade so zákonom č.50/1976 Zb o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Podrobné sa oboznámiť
sa s povinnosťami Zhotoviteľa, ktoré je povinný Zhotoviteľ vykonať pred začatím prác v súlade
s ustanoveniami Zmluvy o Dielo (napr. uvedené v Zväzku 3, Technické špecifikácie, časť 3.1
článok 3) a kontrolovať zabezpečenia týchto povinností Zhotoviteľom.

17. Predložiť harmonogram nasadenia nekľúčových odborníkov potrebných na poskytovanie siužieb
podľa ZMLUVY po Prechodnom období v súlade s postupmi uvedenými pre mesačný
harmonogram v článku 11 ZMLUVY.

18. Do konca Prechodného obdobia je povinný Dodávateľ odsúhlasiť s Objednávateľom v súlade
s článkom 8 ZMLUVY všetkých nekľúčových odborníkov tímu STD nasadených podľa
harmonogramu nasadenia v Prechodnom období a po Prechodnom obdobi.

17

Súťažné podklady:

Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre projekt Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
„Diaľnica D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné“ Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava

Verejná súťaž: Stavebnotechnícky dozor

19. Podpísať Preberací protokol o odovzdaní a prevzati dokumentácie, podkladov a všetkých
informácií súvisiacich s Dielom.

20. Vydať Prehlásenia Dodávateľa v súlade s článkom 4 ZMLUVY.

21. Predložiť Správu o činnosti STD počas Prechodného obdobia.

22. Predložiť Metodiku Dodávateľa, ktorou sa budú riadiť odbornici Dodávateľa pri kontrole
a monitorovaní výkonu stavebných prác v rámci výkonu činností odborníkov tímu STĽD v súlade
s článkom 8 ZMLUVY.,

23. Vprípade potreby prebrať od Objednávateľa podklady na odovzdávanie Staveniska
Zhotoviteľovi a poskytnúť súčinnosť pri príprave odovzdávania Staveniska, na základe
podkladov pripraviť Zápisnice na odovzdanie a prevzatie Staveniska, zvolať odovzdanie
Staveniska na prebratie Staveniska Zhotoviteľom a zúčastniť sa pri odovzdávaní Staveniska
Zhotoviteľovi, ak ešte Staveniská neboli odovzdané a prebraté Zhotoviteľom kompletne.

24. Dodávateľ je povinný operatívne zabezpečiť prítomnosť nekľúčových odborníkov v prípade ich
špecifickej potreby počas tejto etapy (napr. koordinátora bezpečnosti — nástup najneskôr jeden
deň pred Dátumom vydania Prehlásenia Dodávateľa, geodeta v prípade potreby prípravy
a účasti na odovzdávaní Staveniska Zhotoviteľovi, ak mu ešte neboli Staveniská kompletne
odovzdané alebo odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa, v prípade
odovzdávania dokumentácie Objednávateľa Zhotoviteľovi a pod.)

V prípade, že Dodávateľ začne poskytovať služby po Dátume začatia prác v zmysle podčlánku
8.1 FIDIC, zmluvné strany sú povinné postupovať v súlade s článkom 4 ZMLUVY.

Až do skončenia Prechodného obdobia bude výkon činnosti stavebnotechniíckého dozoru
zabezpečovať Objednávateľ (ďalej len „stavebnotechnický dozor Objednávateľa“). Stavebnotechnický
dozor Objednávateľa po začatí plynutia Prechodného obdobia bezodkladne poskytne a odovzdá
vedúcemu tímu STP, prípadne jeho zástupcovi dokumentáciu, podklady a všetky informácie súvisiace
s Dielom a výkonom činnosti stavebnotechníckého dozoru Objednávateľa a zároveň ho oboznámi so
všetkými skutočnosťami, ktoré na stavbe nastali od Dátumu začatia prác v zmysle podči. 8.1 FIDIC.
Dodávateľ je povinný prevziať dokumentáciu, podklady a všetky informácie súvisiace s Dielom v stave
a vo formáte, vakom sa nachádzajú. © odovzdaní a prevzatí dokumentácie, podkladov a všetkých
informácií súvisiacich s Dielom spíšu zmluvné strany Preberácií protokol. Bližšie podrobnosti
o odovzdávaní a preberaní dokumentácie určí Objednávateľ.

Dodávateľ je povinný po skončení Prechodného obdobia predložiť Objednávateľovi správu o činnosti
STD počas Prechodného obdobia,

6.2.2 Etapa 2: Služby poskytované počas realizácie Diela

Služby poskytované počas realizácie Diela predstavujú najmä, no nie výlučne nasledujúce činnosti:

1. Priebežne kontrolovať zabezpečenie zmeny stavebného povolenia a ostatných povolení pre
realizáciu stavby, ešte pred realizáciou prác na stavbe, resp. na stavebných objektoch, v prípade
ak prichádza k zmene, v takom rozsahu, že táto zmena predstavuje rozdiel oproti vydanému
stavebnému povoleniu a táto zmena zasahuje do vlastníckych práv 3. osôb. Zhotoviteľ realizuje
túto zmenu len po zabezpečení predchádzajúcej zmeny stavebného povolenia a ostaných
povolení pre realizáciu stavby v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

2. Kontrolovať zabezpečenie povinností zo strany Zhotoviteľa, ktoré je povinný Zhotoviteľ vykonať
pred začatím prác v súlade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo (napr. uvedené vdZväzku 3:
Technické špecifikácie, časť 3.1 článok 3).

3. Kontrolovať povinnosť Zhotoviteľa predložiť 28 dní pred Dátumom začatia stavebných prác na
konkrétnom objekte Vedúcemu tímu STD Zoznam všetkých fyzických osôb - podnikateľov a
právnických osób, ktoré vykonajú práce na príslušnom objekte v štruktúre podľa jednotlivých
objektov, vrátane rámcového popisu rozsahu ich činnosti a percentuálneho podielu ich prác z
Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH (bez Rezervy, ak Rezerva je zahrnutá v Akceptovanej
zmluvnej hodnote bez DPH).

4. Kontrolovať povinnosť Zhotoviteľa tento zoznam mesačné aktualizovať a predkladať Vedúcemu
timu STD spotlu $s0 Správou o postupe prác vzmysle podčlánku 4.21 Správy o postupé prác
FIDIC.

18

Súťažné podklady:

Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre projekt
„Diaľnica D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné“

Verejná súťaž: Stavebnotechnicky dozor

Poistné zmluvy Zhotoviteľa

>.

Vykonať podrobnú analýzu poistných zmlúv Zhotoviteľa a predložiť písomnú správu o ich
akceptovateľnosti v zmysle čl. 18 FIDIC. V pripade potreby vyžiadať doplnenia poistných zmlúv
a vykonať opakovanú kontrolu až po dosiahnutie súladu poistných zmlúv Zhotoviteľa
s požiadavkami Zmluvy o Dielo.

Schváliť poistné zmluvy a predložiť písomnú správu pre Objednávateľa o akceptovateľnosti
poistných zmlúv v zmysle čl. 18 FIDIC.

BOZP

A

10.

11.

12.

Vykonávať činnosti koordinátora bezpečnosti vcelom rozsahu stanovenom v $ 6 ods. 2
Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. oc minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách na stavenisko a dbať na plnenie požiadaviek vyplývajúcich z vyhlášky MDPTSR č.
S5/2008 o projektovej dokumentácii stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá.

Priebežne kontrolovať Zhotoviteľa pri plnení požiadaviek na zabezpečenie ochrany zdravia
a bezpečnosti pri práci na Stavenisku v súlade s platnými predpismi, Plánom bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „Plán BOZP“) (vrátane jeho zmien a úprav) a požiadaviek
z projektovej dokumentácie a Dokumentácie Zhotoviteľa —v časti ustanovení na ochranu zdravia
a bezpečnosti pri práci na Stavenisku.

Zabezpečiť nasledovné opatrenia prijaté Objednávateľom v oblasti BOZP pre všetky stavby NDS
a.s:

Na pravidelných Kontrolných dňoch stavby vždy vyžadovať od:

a) Predstaviteľa Zhotoviteľa a/resp. od ©Objednávateľa (podľa druhu zabezpečovanej zmeny
projektovej dokumentácie) predloženie písomnej informácie o zmenách v projektovej
dokumentácii ([Ďokumentácií na stavebné povolenie („DSP“), Dokumentácií na realizáciu prác
LDRS“), (ďalej len „PD“) a knej vyhotovenej Dokumentácie Zhotoviteľa (výrobnotechnickej
dokumentácie („VTD“) ,Dokumentácie na vykonanie prác („DVP“) a technologický postup)
s následnou potrebou zmeny Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

b) koordinátora dokumentácie písomnú informáciu o premietnutí deklarovaných zmien PD
a Dokumentácie Zhotoviteľa v zmene Plánu BOZP so zohľadnením časového priebehu prác
aich časovú nadväznosť pri nevyhnutnej potrebe súčasného výkonu viacerých činností,
ktorými sa Zhotoviteľ a jeho podzhotovitelia a ďalší zhotovitelia Objednávateľa na Stavenisku
ohrozujú pri stavebných prácach a pri prácach s osobitným nebezpečenstvom a vykonanú
úpravu pravidiel na vykonávanie prác na Stavenisku a osobitných opatrení pre práce
s osobitným nebezpečenstvom.

c) koordinátora bezpečnosti písomnú informáciu © plnení Plánu BOZP a ostatných opatrení,
doplnenú o uskutočnené zmeny v Pláne BOZP, vyhotovenom na základe zmien PD
a Dokumentácii  Zhotoviteľa pri stavebných prácach  apri prácach s osobitným
nebezpečenstvom a o kontrole stavu informovanosti Zhotoviteľa a zainteresovaných jeho
podzhotoviteľov a ďalších zhotoviteľov Objednávateľa na Stavenisku a celkovej pripravenosti
na bezpečné vykonávanie uvedených a súvistacich prác.
Ďalej v nej doplní informáciu © úpravách v pláne BOZP, ktoré sám vykonal.

Priebežne vykonávať kontrolu aktuálnosti Plánu BOŽZP, spočívajúcu v kontrole prermietnutia
odsúhlasených zmien vPD av Dokumentácii Zhotoviteľa formou zmien PFlánu BOZP
vypracovaných koordinátorom dokumentácie s prioritným zameraním na stavebné práce
s osobitným nebezpečenstvom a v kontrole stavu informovanostií všetkých zainteresovaných na
Stavenisku, celkkovú pripravenosť na bezpečné vykonávanie uvedených a súvisiacich prác
a kontrolu vypracovania zmien Plánu BOZP koordinátorom dokumerntácie:

V prípade, ak príslušný lInšpektorát práce uloží Objednávateľovi vykonanie opatrení na
zamedzenie opakovania zistených nedostatkov v oblasti bezpečnosti ochrany zdravia pri práci na
Stavenisku na základe vykonanej inšpekcie na Stavenisku, koordinátor bezpečnosti je povinný
zabezpečiť, resp. spolupracovať s Objednávateľom pri návrhu opatrení a kontrolovať plnenie
týchto opatrení. Dodávateľ je povinný písomne informovať Objednávateľa o zabezpečení ao
plneni týchto opatrení v požadovaných termínoch.

Vedúci tímu STD je povinný v mimoriadnych prípadoch okamžite (telefonicky alebo mailom)
informovať Objednávateľa (DSTD a HIS) o všetkých mimoriadnych udalostiach (pracovný úraz,
požiar, živelná pohroma (vdôsledku vetra, vodného toku, zosuvu pôdy, ..), havária, únik

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské nívy 45, 821 09 Bratislava

19

Súťažné podklady:

Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre projekt Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
„Diaľnica D1 Senec - Blatné, križovatká Blatné“ Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava

Verejná súťaž: Stavebnotechnický dozor

nebezpečných látok, poškodenie majetku tretích osôb a pod.). Následne do 12 hod je povinný
zaslať Objednávateľovi (DSTD a HIS) predbežnú pisomnú správu o mimoriadnej udalosti.

13. Stavebný denník — Sledovanie vedenia stavebných denríkov v súlade so Zmluvou o Dielo
(Zväzok 2 a Zvázok 3, Technické špecifikáciej a touto ZMLUVOU:

a) Vykonať kontrolu včasného zavedenia stavebných denníkov s potvrdením dňa začatia
stavebných prác na jednotlivých objektoch. Kontrolovať riadne vedenie stavebných
denníkov a ich predpísaných príloh.

b) Zapisovať do stavebného denníka nedostatky zistené v priebehu prác, požiadavky na ich
odstránenie a ďalšie skutočnosti dôležité pre priebeh stavby a bezodkladne písomne
upozorniť na ne Objednávateľa.

c) Priebežne sledovať obsah stavebného dennika a k zápisom pripájať svoje súhlasné alebo
nesúhlasné stanmovisko. Ak Vedúci tímu STĽD alebo ním poverený odborník timu STD
nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, resp. sa má vyjadriť k nejakému
problému, ktorý Zhotoviteľ zapísal do stavebného denníka, musí sa k nemu vyjadriť, a to
v stavebnom denníku do troch pracovných dní s uvedením odôvodnenia. V prípade, že
problém presahuje jeho kompetencie, oznámi to bez zbytočného odkladu Objednávateľovi,
aby sa problém okamžite riešil. Do stavebného denníka zapíše ďalší postup riešenia.
Uvedené nezbavuje Vedúceho tímu STD alebo ním povereného odborníka tímu STD
povinnosti postupovať v súlade s požiadavkami Zmluvy o Dielo.

d) Po priebežnej kontrole a preverení prác, ktoré budú zakryté, alebo sa stanú vizuálne
neprístupné, musí Vedúci timu STD/ alebo ním poverený odborník tímu STD do stavebného
denníka jednoznačne zapísať výsledok kontroly pred ich zakrytím alebo zneprístupnením, či
tieto práce preberá a či dáva súhlas na pokračovanie v ďalších prácach, ktoré prekryjú tieto
konštrukcie. Uvedené nezbavuje Vedúceho tímu STD/ alebo ním povereného odborníka
tímu STD povinnosti postupovať v súlade s požiadavkami Zmluvy o Dielo.

Poznámka: Záznamy v stavebnom denniku nepredstavujú súhlas, potvrdenie, schválenie,
rozhodnutie, oznámenie alebo požiadanie zmluvných Strán vzmysle Zmluvných podmienok
Zmluvy o Bielo, nakoľko takáto komunikácia medzi zmluvnými Stranami musí byť realizovaná
vzmysle ustanovení podčli. 1.3 FIDIC a teda nezakladajú právo Zhotoviteľa na realizáciu
platieb, výkon Zmien alebo uplatňovanie si nárokov.

Dokumentácia Zhotoviteľa

14. Kontrolovať a vyhodnocovať Harmonogram prác a jeho časti (podčlánok 8.3 FIDIC), Mesačný
harmonogram prác (MHMG) Zhotoviteľa (predložený v súlade s podčlánkom 8.3 FIDIC
Zhotoviteľom), či je vypracovaný, predložený a dodržaný v súlade so Zmluvou o Dielo (podčlánok
8.3, resp. 8.7 FIDIC).

15. Korntrolovať zabezpečenie potrebných vyjadrení, stanovísk a povolení/rozhodnutí, oznámení,
súhlasov ako aj ich súladu s platnými predpismi zo strany Zhotoviteľa, ak sú požadované
v súlade so Zmluvou o Dielo pred začiatkom a v priebehu prác.

16. Poskytnúť súčinnosť Objednávateľovi pri potrebe zabezpečiť dodatočné vyjadrenia, stanoviská,
rozhodnutia, povolenia a pod.

17. Technologické postupy predkladané Zhotoviteľom kontrolovať/preskúmať, pripomienkovať
a odsúhlasovať v súlade s postupmi uvedenými v Technických špecifikáciách, Zväzku 3 Zmluvy
o Dielo.

18. Kontrolovať/preskúmať, pripomienkovať a odsúhlasovať Dokumentáciu Zhotoviteľa, vrátane
Dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), (ak jej vypracovanie je požadované v rozsahu
stanovenom vŽZmluve o Dielo), Dokumentácie na vykonanie prác (DVP) ajej súlad
s Dokumentáciou na stavebné povolenie (DSP) a DRS vsúlade s postupmi uvedenými
v Technických špecifikáciách, časť 3.1 Zväzku 3 Zmiluvy o Dielo, Dokumentácie skutoačného
vyhotovenia (DSV) a v rámci nej Dokumentáciu skutočného realizovania stavby (DSRS) a inej
požadovanej dokumentácie vypracovanej Zhotoviteľom v súlade s požiadavkami Objednávateľa
stanovenými v Zmluve o Dielo.

19. Svojím podpisom potvrdzovať preskúmanúrodsúhlasenú Dokumentáciu na realizáciu stavby,
Dokumentácie skutočného vyhotovenia (DSV), DVP aostatnú projektovú Dokumentáciu
Zhotoviteľa. Zabezpečiť evidenciu dokumentácie vykonávaných častí stavby.

20. Projektovú dokumentáciu predloženú Zhotoviteľom na schválenie doručiť do 24 hod.
Objednávateľovi ado 14 dní predložiť Objednávateľovi stanovisko k predloženej PD. Zároveň

20

Súťažné podklady:

Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre projekt Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
„Diaľnica D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné“ Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
Verejná súťaž: Stavebnotechnický dozor

zvolať pracovné rokovanie za účasti Vedúceho tímu STD, Objednávateľa (DSTD a HIS) a jeho
projektanta), Zhotoviteľa ( vrátane jeho projektanta) za účelom prerokovania oprávnených
prípomienck Objednávateľa (DSTD a HlS-a) a Vedúceho tímu STD k predloženej projektovej
dokumentácii.

21. Zúčastňovať sa pracovných stretnutí a prerokovaní projektovej Dokumentácie Zhotoviteľa
v štádiu projektovania Dokumentácie Zhotoviteľa,

22. Do 21 dní (resp. vlehote uvedenej v Zmluve o Dielo) od obdržania akejkoľvek Dokumeritácie
Zhotoviteľa, ktorú má Vedúci tímu STD schváliť v zmysle Zmluvy o Dielo (napr. v zmysle Zväzok
$ -Technické špecifikácie) je Vedúci tímu STD povinný vydať oznámenie Zhotoviteľovi
o schválení bez pripomienok, schválení s pripomienkami alebo o neschválení (nespíňa v
stanovenom rozsahu požiadavky Zmluvy o Dielo). Vedúci timu STD je povinný pred schválením
Dokumentácie Zhotoviteľa obdížať písomné stanovisko Objednávateľa..

23. Pred začiatkom prác na vodohospodárskych objektoch v súlade so Zmluvou o Dielo preveriť u
Zhotoviteľa zabezpečenie Kategorizácie vodných stavieb, ako aj odborného dohľadu u poverenej
štátnej organizácie vrozsahu požiadaviek na výkon odborného technicko — bezpečnostného
dohľadu vzmysle vodného zákona 364/2004 Z.z o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a vyhlášky MŽP SR č. 458/2005 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad
vodnými stavbami a o výkone technicko - bezpečnostného dozoru (ak je taký požadovaný
v súlade so Zmluvou o Dielo). Preveriť u Zhotoviteľa zabezpečenie ostatných Zmluvou o Dielo
požadovaných odborných dohľadov.

Realizácia Diela

24. Kontrolovať činnosť Zhotoviteľa v zmysle Zmluvy o Dielo Zv. 3, časť 1 článok 6 Zabezpečenie
informovania verejnosti. Dodávateľ a jeho odbornici a personál nie je oprávnený podávať
akékoľvek informácie týkajúce sa ZMLUVY alebo Zmluvy o Dielo tretím stranám a sú povinní
poskytovať súčinnosť podľa požiadaviek Objednávateľa.

25. Zúčastňovať sa Protokolárneho odovzdania bodov vytyčovacej siete Zhotoviteľovi, zúčastňovať
sa odovzdania Staveniska, resp. Staveniísk časti stavby/objektov.

26. Priebežne kontrolovať dodržiavanie hranic dočasných a trvalých záberov.

27. Priebežne sledovať, kontrolovať a zabezpečiť dodržiavanie podmienok stavebného povolenia ako
aj ostatných rozhodnutí a povolení, opatrení štátneho stavebného dohľadu počas realizácie
stavby a pod.

28. Priebežne  monitorovať, mesačne kontrolovať a - vyhodnocovať súlad postupu prác

s Harmonogramom prác ajeho časti (podčlánok 8.3 FIDIC, Mesačný harmonogram prác
(MHMG) predloženým v súlade s podči. 8.3 FIDIC „Harmonogram prác“ s dôrazom na kontrolu
dodržania vecného a fakturačného plnenia Zhotoviteľa v príslušnom mesiaci (podčlánok 8.3
„Harmonogram prác, resp. aj 8.7 „Odškodnenie za oneskorenie“ FIDIC) a podľa Zmluvy o Dielo.
Vedúci tímu STD je povinný prípraviť/zabezpečiť podklady k a na vyhodnotenie vecného a
fakturačného plnenia (v súlade s podčlánkom 8.3 FIDIC), vrátane ich vyhodnotenia a potvrdenia
príslušných podkladov. Vedúci tímu STD je povinný v prípade zistenia narastajúceho mesačného
skizu prác v porovnaní s HMG pripraviť podklady na možný postup Objednávateľa v súlade s
podčlánkom 8.7 „Odškodnenie za oneskorenie“, 15.1 FIDIC „Výzva k náprave“ alebo s
podčlánkom 15.2 FIDIC „Odstúpenie od zmluvy zo strany Objednávateľa“.
Priebežne monitorovať a kontrolovať súlad postupu projektových prác (ak také sú Zmluvou o
Lielo požadované), priebeh, rozsah a náklady vykonaných prác, stavebné činností pomocou
ZHGM, resp. aktualizovaného ZHMG Zhotoviteľa, ktorý musí obsahovať všetky potrebné údaje
na zodpovedanie nasledovných otázok:

a. postupuje projekt podľa predpokladaného časového plánu alebo odchýlky
ohrozujú dodržanie termínov?

b. vprípade, že celkový termín dokončenia ohrozí nejaká udalosť, áké opatrenia je
možné prijať na zvrátenie projektu do pôvodného plánu (prípadne na analýzu
projektu)?

c. ak dôjde k oneskoreniu pri činnosti, ktorá je súčasťou kritickej cesty , je možné
ušetriť čas zvýšením zdrojov(napr. nasadzovaním väčšieho počtu pracovníkov,
strojov atď.), prehodnotením stavebnej metódy, pridaním pracovných smien atď.
(prispôsobiť údaje © výkonoch)?

d. aký pokrok sa podarilo dosiahnuť vo vzťahu k času a nákladom?

e. aký majú odchylky vplyv na časový rozvrh a konečné náklady?

21

Súťažné podklady:

Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre projekt
„Diaľnica D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné“

Verejná súťaž: Stavebnotechnický dozor

28.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.
38.

40.

41.

42.

f aké sú skutočné náklady a aké sa predpokladajú prekročenia či úspory na
nákladoch?

g. aká je výška predpokladaných mesačných platieb (Cash Flow)?
Písomné upozorňovať Objednávateľa na prípadné fakturačné neplnenie z dôvodov pripísateľných
Zhotoviteľovi, pripravovať a predložiť Objednávateľovi podklady na uplatnenie odškodnenia za
oneskorenie podľa Zrmluvy o Dieto,
Zvolávať a viesť pravidelné pracovné rokovania („kontrolné dni“) v pravidelných intervaloch,
najmenej raz do mesiaca a tzv. „koordinačné porady stavby" najmenej raz do týždňa. Zmyslom
pracovných rokovaní je monitorovanie postupu projektových a stavebných prác vrátane
vyhodnotenia postupu prác oproti Harmonogramu prác, preskúmanie prípravy následných
projektových a stavebných prác, inžinierskych činností, plánovanie, koordinácia prác
a operatívne riešenie a zabezpečenie aktuálnych problematík vzniknutých počas realizácie prác
Zmluvy o Dielo.
Vykonávať pravidelné denné obhliadky Staveniska na všetkých stavebných objektoch, kde sú
práce realizované a o tejto obhliadke vykonať záznam do stavebného denníka. Počas realizácie
stavebných prác priebežne kontrolovať Materiály a Technologické zariadenia (stavebné výrobky)
a práce súvisiace s Dielom a priebežne zabezpečiť aby boli v súlade so špecifikáciami
posledných vydaní slovenských technických noriem (STN), európskych noriem (EN), ISO noriem,
TKP (pokiaľ nie sú vrozpore s poslednými vydaniami STN alebo s Technickými špecifikáciami
Zväzku 3 Zmluvy o Dielo, ZTKP-O, Katalógových listov, Technických predpisov, (TP), VL,
nariadení alebo iných všeobecne záväzných predpisov.
Priebežne viesť evkdenciu upozornení Zhotoviteľa na revízie noriem a predpisov, ku ktorým došlo
po Základnom dátume Zmluvy o Dielo v priebehu projektovania a počas výstavby, ktoré je
Zhotoviteľ povinný predkladať prostredníctvom Vedúceho tímu STD Objednávateľovi v súlade so
Zmluvou o Dielo.
Spolupracovať s orgánmi štátneho stavebného dohľadu a ostatnými orgánmi verejnej správy
v priebehu výstavby, predkladať stanoviská na základe ich požiadaviek v priebehu ich výkonu na
stavbe. V prípade, že štátny stavebný dohľad uloží vykonanie určitých opatrení, Dodávateľ je
povinný informovať Objednávateľa a zabezpečiť, resp. spolupracovať s Objednávateľom pri
návrhu opatrení, kontrolovať plnenie týchto opatrení. Dodávateľ je povinný informovať štátny
stavebný dohľad a Objednávateľa o plnení opatrení v požadovaných termínoch,
Predkladať Objednávateľovi (DSTD a HIS) na základe jeho/ich žiadosti stanoviská/podklady
k sťažnostiam, týkajúcim sa realizácie Diela.
Priebežne kontrolovať postup realizácie archeologického výskumu v súlade s podmienkami
uvedenými v Technických špecifikáciách a v Dokumentácií poskytnutej Objednávateľom.
V prípade, ak pred začatím realizácie stavebných prác na Diele nebude určený odberateľ
vyzískaného materiálu (vyfrézovaný živičný materiál, kmene stromov, štiepky z vetiev stromov
a kríkov a pod.), Vedúci tímu STD upozorní Objednávateľa (Hlš-a ) aten rozhodne
o nasledujúcom postupe.
Odsúhlasovať mesačnú inventarizáciu vyťaženého materiálu v rozsahu celej stavby, ktorú je
Zhotoviteľ povinný predkladať Vedúcemu tímu STD na odsúhlasenie v súlade so Zmluvou o
Dielo.
Vykonať kontrolu zrealizovaných prác na časti Diela pred vydaním Preberacieho protokolu na
časť Diela podľa podčlánku. 10.2 FIDIC.
Vykonať záverečnú kontrolu Diela pred vydaním Preberacieho protokolu na Dielo vzmysle
podčlánku. 10.1 FIDIC.
Vyhotoviť zoznam drobných nedokončených prác avád a nedorobkov, ktoré podstatné
neovplyvnia užívanie Diela pre ich zamýšľaný účel s určením termínov Vedúcim tímu STD na ich
odstránenie a odstránenia vád skontrotovať a vyhotoviť záznam o odstránení týchto vád.
Požadovať od Zhotoviteľa v súlade so Zmluvou © Dielo predloženie Správy o audite bezpečnosti
pozemnej komunikácie vyhotovenej v súlade so zákonom č.249/2011 Z.z ($ 3), ďalej Vyhlášky
MDVRR SR č. 251/2011 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti riadenia bezpečnosti pozemných
komunikácií a Vyhlášky MDVRR SR č. 135/2012 Z.z., ktorou $a ustanovujú podrobnosti o
odbornej príprave, o odbornej skúške a o výkone činnosti audítora bezpečnosti pozemnej
komunikácie, o zápise do zoznamu audítorov bezpečnosti pozemných komunikácií a o zápise do
zoznamu vzdelávacích inštitúcií akreditovaných v odbore riadenia bezpečnosti pozemných
komunikácií od etapy jej plánovania až po etapu začatia jej užívania.
Vyhotoviť zoznam drobných nedokončených prác a vád a nedorobkov, ktoré podstatne
neovplyvnia užívanie Diela pre ich zamýšľaný účel s určenými termínmi na ich odstránenie.

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava

22

Súťažné podklady:

Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre projekt Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
„Diaľnica D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné“ Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
Verejná súťaž: Stavebnotechnický dozor

43. Vydať Preberací protokol na Dielo alebo na časti Diela v zmysle čl. 10 FIDIC.

44. Odborníci tímu stavebnotechnického dozoru sú povinní viesť podrobný mesačný digitálny archív
fotodokumentácie všetkých stavebných objektov, v členení podľa objektov a prác na
všeobecných položkách Zväzku 4 Zmluvy o Dielo. Digitálny archív — fotodokumentácia musí
predovšetkým dokumentovať postup stavebných prác: kontrolu preverenia vykonaných prác
(ktoré budú zakryté, alebo sa stanú vizuálne neprístupné) pred ich zakrytím alebo
zneprístupnením: vzniknuté nepredvídané, mimoriadne udalosti: detaily a technologické postupy
vrozpore s Projektovou dokumentáciou a Technologickými postupmi. Vedúci tímu STD po
uplynutí mesiaca podrobný mesačný digitálny archív odovzdá Objednávateľovi (DSTD) na
digitálnom nosičí v lehote 10 dni po skončení mesiaca. Fotografie v archíve musia byť nasnímané
tak, aby bol priámo v obraze zachytený dátum a čas ich vyhotovenia.

Skúšky

45. Dohodnúť so Zhotoviteľom pracovný harmonogram preberania dodávok alebo ich ucelených
Častí, tak, aby bola splnená Lehota výstavby.

46. Priebežne zúčastňovať sa pri vykonávaní a kontrolovať vykonávanie požadovaných
laboratórnych skúšok Materiálov trvale zabudovaných do Diela ako aj prác realizovaných
Zhotoviteľom.

47. Priebežne kontrolovať predpísané a vhodné uskladňovanie Materiálov a Technologických
zariadení, ktoré majú byť súčasťou Diela.

48. Kontrolovať vybavenosť laboratórií Zhotoviteľa, staveniskových laboratórií, ktoré sa podieľajú na
výkone skúšok.

49. Preberať a posudzovať Zhotoviteľom predkladané výsledky skúšok, porovnávať ich
s požiadavkami uvedenými v Kontrolnom a skúšobnom pláne (početnosť a vyhodnotenie a iné
(napr. kontrolovať, či deň odberu vzorky je totožný s dňom realizácie konštrukcie (betón)).

50. Zúčastňovať sa pri preberaní a kontrolovať úplnosť, nepoškodenosť dodávky a úplnosť
dokumentácie k dodávke (napr. certifikáty, preukázanie zhody, manuál údržby a obsluhy - všetky
v úradnom jazyku).

51. Zabezpečiť prvé hlavné prehliadky mostných objektov. Vedúceho prvej hlavnej prehliadky dať na
schválenie Objednávateľovi. Prvé hlavné prehliadky musia byť vykonané v zmysle TP 08/2012
„Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Mosty“ a TP 09/2012 „Katalóg porúch
mostných objektov na diaľniciach, rýchlostným cestách a cestách 1., 1. a 11. triedy",, vydaných
MDVRR SR. Stavebnotechnický dozor je povinný pozvať na výkon hlavných prehliadok mostov aj
Objednávateľa a to elektronickou poštou min. 5 pracovných dni vopred.

52. Zúčastňovať sa prípravy a vykonávania Preberacích skúšok Technologických zariadení
findividuálnych, komplexných a pod.) v súlade s požiadavkami Zmluvy o Dielo.

93. Priebežné kontrolovať a posudzovať vhodnosť jednotlivých Materiálov a zmesi zabudovávaných
do jednotlivých konštrukčných vrstiev budovaného objektu — Diela, v zmysle platnej legislatívy,
dodržiavanie zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov as nimi súvisiacich predpisov, kontrolovať Vyhlásenie © parametroch a aktuálnosť
a platnosť dokumentov, ktoré dokumentujú kvalitu a vhodnosť jednotlivých výrobkov, zmesi,
vrátane vstupných meateriálov, odsúhlasovať Technické a Technologické predpisy, sleduje
dodržiavanie platných STN, STN EN, TKP, Katalógových listov a pod.

54. Zúčastňovať sa skúšok, ktoré vykonáva Zhotoviteľ, vykonávať a overovať jednoduché
skúšky, skúšky zhutnenia násypov, granulometrický rozbor kameniva, dodržiavanie technológií
a teplotných režimov, odber kameniva, odber vzoriek pre ich ďalšie spracovanie, zúčastňovať sa
zhutňovacích pokusov, spoločných odberov, zaťažovacích skúšok mostov, atď.

S5. Priebežne viesť evidenciu o skúškach Zhotoviteľa na jednotlivých konštrukčných vrstvách
a častiach, ktoré boli Zhotoviteľom odskúšané a na ktoré boli predložené protokoly o skúškach.

56. Viesť Kontrolné dni kvality.

57. Na požiadanie predkladať potrebné podklady o priebehu výstavby Objednávateľovi (HiS-ovi
stavby, Dohľadu nad stavebnotechnickým dozorom, resp. iným zástupcom Objednávateľaj).

58. Pokiaľ nemá svoje akreditované pracovisko, skúšky vykonávať na zariadeniach a v laboratóriách
Zhotoviteľa alebo v inom akreditovanom laboratóriu.

Zmeny
59. Všetky Zmeny počas realizácie Diela sa uskutočňujú v súlade so Zmluvou © Dielo, a to najmä
podľa článku 13 (Zmeny a úpravy), ktorý bližšie vymedzuje práva, povinnosti a zodpovednosť

23

Súťažné podklady:

Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre projekt Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
„Diaľnica D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné“ Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
Verejná súťaž: Stavebnotechnický dozor

Vedúceho tímu STD a Zhotoviteľa pri iniciovaní Zmeny, viazanosti Zhotoviteľa Zmenou
navrhnutou Vedúcim tímu STD.

Postup pri Zmenách
Osoby oprávnené iniciovať Zmenu sú:
a) NDS ako Objednávateľ,
b) Vedúci tímu STD — pisomne na Objednávateľa,
c) Zhotoviteľ (v zmysle Zmluvy o Dielo),
ďalej tiež , iniciátor Zmeny“.

60. Po predložení Podkladov na Zmenu , iniciátorom Zmeny“, predkladá spracovaný Návrh - pokynu
na Zmenu Veďúci tímu STD prostredníctvom HlS-a na schválenie Objednávateľovi.

81. Iniciátor Zmeny predloží Vedúcemu tímu STD a DST písomne v papierovej a elektronickej forme
Podklady na Zmenu v 5-tich vyhotoveniach.

Podklady na Zmenu:

a) zdôvodnenie Zmeny,

b) zadefinovanie predmetu a vecnosti Zmeny (krátka Technická správa) spolu s príslušnou
projektovou dokumentáciou,

c) technické zdôvodnenie, prípadne výkresy a fotodokumentácia,

d) podklady pre návrh na ocenenie Zmeny a jej cenový dopad na Zmluvnú cenu,

e) súvisiace písomnosti, podkladové dokumenty a iné (napr. geodetické zameranie,
písomné vyjadrenie budúceho správcu, užívateľa alebo prevádzkovateľa k
navrhovaným Zmenám).

62. Návrh - pokynu na Zmenu (viď . príloha č. C2A) bude pripravený Vedúcim tímu STD v súlade
s podči. 13.3 FIDIC,.

93. Vedúci tímu STD čo najskôr ako je to možné po obdížaní Podkladov na Zmenu vypracuje Návrh -
pokynu na Zmenu spolu s prílohami a predloží ho Objednávateľovi (HiS-ovi) v 4x vyhotoveniach
a Dohľadu nad Stavebnotechníckým dozorom 1x .

Neoddeliteľnou súčasťou každého Návrhu - pokyn na Zmenu sú:

a) zadefinovanie predmetu a vecnosti zmeny (krátka Technická správa) spolu s
príslušnou projektovou dokumentáciou,

b) technícké zdôvodnenie, prípadné výkresy a fotodokumentácia,

€c) ocenenie Zmeny v zmysle Zmluvy o dielo: v prípade nových cien „Zápis o
prerokovaní a odsúhlasení jednotkovej ceny“ - zabezpečený prostredníctvom Hlš-a
(HIS vykoná v súlade so smernicou Objednávateľa „Nové jednotkové ceny prác počas
výstavby v NDS“) s prílohou „Rozbor spotreby“ a jej popisu množstva práce,
materiálov, druhovosti a nasadenia strojov a dopravy ako podklad pre kalkuláciu
ekonomicky oprávnených nákladov (viď priloha č. C2G) odsúhlasený Vedúcim timu
STD (bez cien), ktorú Vedúci tímu STD podpísal ako podklad pre kalkuláciu
ekonomických oprávnených nákladov a s prílohou „Prehľad nákladov“(viď príloha č.
C2D),

d) písomné vyjadrenie budúceho správcu, užívateľa alebo prevádzkovateľa k
navrhovaným Zmenám,

e) písomné vyjadrenie Vedúci tímu STD k navrhovaným Zmenám,

Ť) písomné vyjadrenie Dohľadu nad Stavebnotechnickým dozorom k navrhovaným
Zmenám,

g) súvisiace písomnosti, podkladové dokumenty a iné.

64. Vedúci tímu STD dozor berie na vedomie, že Objednávateľ je povinný pri schvaľovaní Návrhu
pokynu na Zmenu postupovať v súlade s $ 10a zákona č. 25/2006 Z. z o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

65. Návrh - pokynu na Zmenu za Objednávateľa schvaľuje generálny riaditeľ a investičný riaditeľ
Objednávateľa Protokolom o prerokovaní Návrhu- pokynu na Zmenu(viď príloha č.C2B).

24

Súťažné podklady:

innosť Stavebnotechnického dozoru pre projekt Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
„Diaľnica D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné“ Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
Verejná súťaž: Stavebnotechnický dozor

66. Na základe Objednávateľom schváleného Protokolu © prerokovaní Návrhu pokynu na zmenu je
Vedúci tímu STD oprávnený vydať Pokyn na Zmenu, ktorým nariadi Zhotoviteľovi vykonať
stavebné práce obsiahnuté v Zmene. Protokol o prerokovaní Návrhu pokynu na zmenu
Objednávateľ doručí Vedúcemu tímu STD písomnou formou v zmysle čl. 9 ZMLUVY.

Objednávateľ (HIS) je povinný bezodkladne písomne informovať Vedúceho tímu STD o rozhodnutí
Rady ÚUVO a o zverejnení Návrhu — pokynu na Zmenu v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády (ďalej
fen „CRZ ÚV SR“) v súlade so zákonom č 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o

nadobúda účinnosť dňom jeho vydania Vedúcim tímu STD) a vyzvať Vedúceho timu na vydanie

Pokynu na Zmenu postupom podľa článku 13 (Zmeny a úpravy) FIDIC.

$7. Vedúci tímu STD je povinný viesť evidenciu Návrhov -pokynňov na Zmenu a schválených Zmien,
ktorá bude definovať dôvod/príčinu vzníku Nárokov a schválených Zmien.
68. Vedúci tímu STD je povinný viesť evidenciu návrhov dodatkov a uzatvorených dodatkov,

Platby

69. Kontrolovať množstvá Jednotlivých položiek a kvalitu vykonaných prác. Pri merani množstva prác,
spôsobe alebo metóde merania a oceňovaní prác v súlade s postupmi prijatými v Zmluve o Dielo
a ZMLUVE. Viesť samostatnú evidenciu o zistených a odsúhlasených rozdieloch. medzi
projektovanými a skutočne nameranými výmerami, vrátane podporných dokumentov,

/0. Kontrolovať a odsúhlasiť vecnú a cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov pre účely
fakturácie predložených Zhotoviteľom a ich súlad so Zmluvou oDielo a s prerokovanými
a odsúhlasenými cenami.

71. Krokovaniu o novej Jednotkovej cene stavebnej práce:

a) Vedúci timu STD odsúhlasuje zadefinovanie vecnosti príslušnou projektovou
dokumentáciou cez popisovník prác agregovaných položiek:

b) Vedúci tímu STD odsúhlasuje Rozbor spotreby (viď príloha č.C2C) -potrebu množstva
práce, druhovosti a nasadenia strojov, spotrebu materiálov uvedených v kalkulácií
prípadne v rozbore ceny.

C) Vyjadruje sa k cenovému dopadu naviac a nových prác.

72. Určovať čiastky splatné Zhotoviteľovi v súlade so Zmluvou o Dielo a touto ZMLUVOU (na základe
napr. Preambuly, Výkazu výmer , Zmluvných podmienok, Technických špecifikácií a platnej
projektovej dokumentácie). Dodávateľ je povinný pri určovaní čiastok splatných Zhotoviteľovi
postupovať podľa Metodiky Dodávateľa predloženej Objednávateľovi v zmysle článku 8 bod 7
ZMLUVY.

73. Kontrolovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť plátobných dokladov Zhotoviteľa a ich súlad
s podmienkami Zmluvy o Dielo.

r4. Vydať Priebežné platobné potvrdenia v súlade s článkom 14 FIDIC.

75. Zabezpečíť spôsob podpisovania dokumentov tj. faktúr (,daňový doklad“ od Zhotoviteľa),
Priebežných platobných potvrdení vyhotovených Vedúcim tímu STD. Faktúra (daňový doklad“ od
Zhotoviteľa Diela) je podpisovaná len Zhotoviteľom.

76. Priebežné platobné potvrdenie vyhotovené Vedúcim tímu STD je podpisované len Vedúcim tímu
STD.

77. V prípade, ak projekt „Diaľnica DÍ Senec - Blatné, križovatka Blatné“ bude fázovaný, tzn., že
bude financovaný z dvoch programových období, Zhotoviteľ bude pracovať paralelne na oboch
fázach v určitom časovom období a v danom období bude mesačne fakturovať každú fázu zvlášť
a zároveň bude predkladať mesačné správy osobitne pre každú fázu, Dodávateľ uvedenú
skutočnosť zohľadní pri výkone činnosti STD, napr. pri vypracovaní mesačných správ a pod.

Preberanie Diela/časti Diela

78. Včas vyžiadať od Zhotoviteľa a skontrolovať dokumentáciu a doklady potrebné pre odovzdanie
a prevzatie časti Diela/Diela (vsúlade s podmienkami Zmluvy o Dielo (ktoré sú uvedené
najmä Zväzku 3: Technické špecifikácie)) a zabezpečiť ich súlad s podmienkami právoplatného

25

Súťažné podklady:

Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre projeki Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
„Diaľnica D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné“ Mlynské nívy 45, 821 09 Bratislava
Verejná súťaž: Stavebnotechnický dozor

stavebného povolenia a projektovou dokumentáciou, schválenou úradom v stavebnom konaní, so
Zmluvou o Dielo a Zmluvou.

T9. Preveriť pred samotným odovzdaním/prebratím kompletnosť, úplnosť a kvalitu odovzdávaného
Diela alebo jeho časti do užívania.

80. Vyhodnotiť vykonané skúšky počas výstavby a navrhnúť kontrolné, prípadne nové skúšky, ktoré
je potrebné uskutočniť k preberaciemu konaniu časti Diela/ Diela, resp. ku kolaudačnému
konaniu, ak prepisané skúšky nevyhovejú predpísaným parametrom, resp. pri podozrení na
nekvalitu niektorých prác nariadiť nové, kontrolné skúšky Materiáľov, resp. ukončených prác
a v prípade nevyhovujúcich výsledkov nariadiť výmenu konštrukcie.

81. Kontrolovať/odsúhlasovať a evidovať všetku dokumentáciu a doklady, ktoré Zhotoviteľ odovzdáva
Vedúcemu timu STD/Objednávateľovi v priebehu výstavby av procese odovzdávania
a prevzatia stavby v súlade s podmienkami Zmluvy o Dielo (ktoré sú uvedené najmä Zväzku 3:
Technické špecifikácie).

82. Zabezpečiť, aby pri preberacom konaní bol prítomný Objednávateľ, projektant Objednávateľa,
resp. projektant Zhotoviteľa, Zhotoviteľ, budúci užívateľ, prípadne príslušný orgán verejnej
správy.

83. Vyhotoviť zápis o prevzatí a odovzdaní Diela, resp. jeho častí použitím formulára Preberacieho
protokolu, ktorý je prílohou ZMLUVY. V prípade neprevzatia Diela alebo jeho časti zabezpečiť
zápis, v ktorom sa vyjadria účastníci preberacieho konania, uvedú sa dôvody neprevzatia Diela
S uvedením prác, ktoré má Zhotoviteľ vykonať v termínoch stanovených Vedúcim timu STD alebo
Objednávateľom. V takomto prípade Vedúci tímu STD určí náhradný termín odovzdania
a preberania, sankcie a pod.

84. Priebežne kontrolovať Zhotoviteľa, aby do vydania Protokolu o vyhotoveni Diela odstránil/napravil
akékoľvek vady Diela spôsobené v dôsledku porušenia Zhotoviteľových povinností, ktoré vzniknú
počas trvania Záručnej doby, resp. Lehoty na oznámenie vád.

85. Kontrolovať a zabezpečiť k termínom uvedeným v Preberacích protokoloch časti Diela (podľa
podčlánku 10.2 FIDIC) odstránenie vád a dokončenie všetkých prác, ktoré neboli dokončené

86. Po prevzatí častí stavby Objednávateľom/správcom Preberacím protokolom vydaným podľa
podčlánku 10.2 FIDIC bude Vedúci tímu STD v súlade postupmi a termínmi Uvedenými v
podčlánku 11.1 FIDIC a srím Súvisiacimi podčlánkami FIDIC prijímať  oznámenia
Objednávateľa/správcov o vadách, podnety na reklamácie vád a uplatňovať ich odstránenie
u Zhotoviteľa. Uznanie reklamácie s termínom odstránenia vady, resp. neuznánie reklamácie
oznámi Vedúci tímu STD Objednávateľovi/správcovi. Postup odstránenia reklamovanej vady
bude Vedúci tímu STD schvaľovať na základe stanoviska Objednávateľa/správcu. Po odstránení

8/. Zabezpečiť podklady, doklady a projektovú dokumentáciu pre Objednávateľa v súlade so
Zmluvou o Dielo (ktoré sú uvedené najmä Zväzku 3: Technické špecifikácie) a ZMLUVOU,
potrebné k podaniu žiadosti o začatie kolaudačného konania dokončenej stavby (alebo časti
stavby spôsobilej na samostatné užívanie). Zúčastňovať sa procesu kolaudačného konania a
dávania stavby alebo časti stavby do užívania (predčasného užívania, skúšobnej prevádzky ťak
taká je požadovaná), resp. do trvalého užívania) v čase do vydania Protokolu o vyhotovení Diela.

88. Dohliadať na splnenie podmienok rozhodnutia na predčasné užívanie, skúšobné prevádzky ťak

Poskytovanie služieb podľa ZMLUVY ohľadom účasti na kolaudačných konaniách súvisiacich
s uvedením dokončenej stavby, prípadne jej časti spôsobilej na samostatné užívanie do užívania a
dohľadu nad odstraňovaním „kolaudačných vád Zhotoviteľom“ končí vydaním Protokolu o vyhotovení
Diela podľa podčlánku 11.9 FIDIC.

26