Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Valaliky, zriadenie vecného bremena za účelom realizácie skupinového vodovodu a kanalizácie, LV č. 2232

ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA

                         (ďalej ako „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare)

uzatvorená podľa § 151n a nasl. ust. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej
                                 ako „Občiansky zákonník“ v príslušnom gramatickom tvare)

medzi zmluvnými stranami:

1/ SLOVENSKÁ REPUBLIKA, v mene ktorej koná:

Správca:

Obchodné meno: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Sídlo:              Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica

Štatutárny orgán: Ing. Stanislav Gáborík – generálny riaditeľ

IČO:                36 022 047

DIČ:                2020066213

IČ DPH :            SK 2020066213

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT KÓD:

Zapísaný:           Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,

                    oddiel: Pš, vložka číslo: 713/S

Názov a adresa organizačnej zložky podniku, ktorej sa právny úkon týka a adresa na doručovanie

písomností:

                    SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

                    Odštepný závod Košice

                    Ďumbierska 14, 041 59 Košice

(ďalej ako „povinný z vecného bremena“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

2/ Obchodné meno: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.,

Sídlo spoločnosti : Komenského č. 50, 042 48 Košice

Zastúpená :         Ing. Stanislav Hreha, PhD. – predseda predstavenstva

                    Ing. Rudolf Kočiško – člen predstavenstva

IČO :               36 570 460

IČ DPH :            SK 2020063518

DIČ :               2020063518

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

IBAN:

Zapísaný:           Obchodný register Okresného súdu Košice I.,

                    oddiel: Sa, vložka číslo : 1243/V

(ďalej ako „oprávnený z vecného bremena“ a spolu s povinným z vecného bremena ďalej ako

„zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare).

                                                        Článok I.
                                                 Úvodné ustanovenia

1. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, vykonáva v zmysle zákona č.
     111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a zákona č. 364/2004 Z. z.
     o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení

Zmluva o zriadení vecného bremena                                             1/7

     neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, správu majetku štátu –
     nasledovných nehnuteľností, ktorých výlučným vlastníkom je Slovenská republika:
     - parcely registra KN-E 65/1 s výmerou 2 219 m2, druh pozemku vodné plochy,

           spoluvlastnícky podiel 1/1, katastrálne územie Valaliky, obec Valaliky, okres Košice - okolie,
     - parcely registra KN-E 70 s výmerou 382 m2, druh pozemku vodné plochy, spoluvlastnícky

           podiel 1/1, katastrálne územie Valaliky, obec Valaliky, okres Košice – okolie
     - parcely registra KN-E 83/1 s výmerou 805 m2, druh pozemku vodné plochy, spoluvlastnícky

           podiel 1/1, katastrálne územie Valaliky, obec Valaliky, okres Košice - okolie,
     - parcely registra KN-E 90/1 s výmerou 1 755 m2, druh pozemku vodné plochy,

           spoluvlastnícky podiel 1/1, katastrálne územie Valaliky, obec Valaliky, okres Košice - okolie,
     - parcely registra KN-E 90/2 s výmerou 25 m2, druh pozemku vodné plochy, spoluvlastnícky

           podiel 1/1, katastrálne územie Valaliky, obec Valaliky, okres Košice - okolie,
     - parcely registra KN-E 91/2 s výmerou 986 m2, druh pozemku vodné plochy, spoluvlastnícky

           podiel 1/1, katastrálne územie Valaliky, obec Valaliky, okres Košice - okolie,
     - parcely registra KN-E 136 s výmerou 282 m2, druh pozemku vodné plochy, spoluvlastnícky

           podiel 1/1, katastrálne územie Valaliky, obec Valaliky, okres Košice - okolie,
     - parcely registra KN-E 152 s výmerou 715 m2, druh pozemku vodné plochy, spoluvlastnícky

           podiel 1/1, katastrálne územie Valaliky, obec Valaliky, okres Košice - okolie,
     zapísaných na LV 2232, vedenom Okresným úradom Košice - okolie, katastrálnym odborom
     (ďalej ako „zaťažené nehnuteľnosti“ v príslušnom gramatickom tvare).

2. Oprávnený z vecného bremena je stavebníkom nasledovnej stavby:
     - „Valaliky – Geča – skupinový vodovod a kanalizácia“
     (ďalej ako „oprávnená stavba“ v príslušnom gramatickom tvare).

                                                       Článok II.
                                               Predmet a účel zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zriadenie vecného bremena in personam v prospech oprávneného
     z vecného bremena a to z dôvodu, že na zaťažených nehnuteľnostiach sa nachádza stavba
     „Valaliky – Geča – skupinový vodovod a kanalizácia“.

2. Vecné bremeno sa viaže na časť zaťažených nehnuteľností v rozsahu, ako je vyznačené
    v geometrických plánoch:
     a) č. 23/2016 vyhotovenom dňa 19.02.2016 vyhotoviteľom: GEOTEAM M.Z., Lofflerova 2,
          040 01 Košice, autorizačne overenom dňa 22.02.2016 Ing. Mariánom Zemenom, PhD.
          a úradne overenom dňa 03.03.2016 Okresným úradom Košice - okolie, katastrálny odbor pod
          č. 251/2016. Na základe technického podkladu ku GP č. 23/2016 záber vecného bremena pre
          parcelu č. KN-E 65/1 je 40 m2,
     b) č. 24/2016 vyhotovenom dňa 24.03.2016 vyhotoviteľom: GEOTEAM M.Z., Lofflerova 2,
          040 01 Košice, autorizačne overenom dňa 29.03.2016 Ing. Mariánom Zemenom, PhD.
          a úradne overenom dňa 04.04.2016 Okresným úradom Košice - okolie, katastrálny odbor pod
          č. 412/2016. Na základe technického podkladu ku GP č. 24/2016 záber vecného bremena z
          parcely č. KN-E 152 je 29 m2, z p. č. KN-E 90/1 je 60 m2, z p. č. KN-E 90/2 je 11 m2, z p. č.
          KN-E 91/2 sú 3 m2, z p. č. KN-E 136 je 15 m2, z p. č. KN-E 70 je 15 m2,
     c) č. VA 1/2015 vyhotovenom dňa 23.09.2015 vyhotoviteľom: Tucon, a. s. Žilina, K cintorínu
          63, autorizačne overenom dňa 23.09.2015 Ing. Ľuboslavom Čičkánom, a úradne overenom
          dňa 23.10.2015 Okresným úradom Košice - okolie, katastrálny odbor pod č. 1227/2015. Na
          základe stanovenia záberu vecného bremena ku GP č. VA 1/2005 záber vecného bremena z
          parcely č. KN-E 152 je 16 m2,
     d) č. VA 3/2015 vyhotovenom dňa 30.09.2015 vyhotoviteľom: Tucon, a. s. Žilina, K cintorínu
          63, autorizačne overenom dňa 30.09.2015 Ing. Ľuboslavom Čičkánom, a úradne overenom
          dňa 24.11.2015 Okresným úradom Košice - okolie, katastrálny odbor pod č. 1365/2015. Na

Zmluva o zriadení vecného bremena  2/7

          základe stanovenia záberu vecného bremena ku GP č. VA 3/2005 záber vecného bremena z
          parcely č. KN-E 83/1 je 20 m2
     (ďalej ako „geometrické plány“ v príslušnom gramatickom tvare).
     Spolu záber vecného bremena pre zaťažené nehnuteľnosti v zmysle vyššie citovaných
     geometrických plánov je 209 m2.
2. Geometrické plány vyhotovené vo forme farebnej fotokópie podľa originálu tvoria neoddeliteľnú
     prílohu rovnopisov zmlúv určených pre povinného z vecného bremena a rovnopisov zmlúv

     určených pre oprávneného z vecného bremena. Originály geometrických plánov sú určené pre
     Okresný úrad Košice - okolie, katastrálny odbor pre potreby katastrálneho konania.

                                                       Článok III.
                                              Obsah vecného bremena

1. Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena:
     a) strpieť na zaťažených nehnuteľnostiach umiestnenie, uloženie, užívanie a prevádzkovanie
           stavby „Valaliky – Geča – skupinový vodovod a kanalizácia“ v rozsahu vyznačených
           v geometrických plánoch,
     b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup a prechod peši, vjazd, prejazd, výjazd vozidlami,
           mechanizmami oprávneného z vecného bremena na zaťažené nehnuteľnosti, v súvislosti
           s projektovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, resp. inými stavebnými úpravami,
           terénnymi úpravami, prevádzkovaním stavby alebo na účely opráv, údržby, kontroly stavby;
           oprávnený z vecného bremena môže na výkon všetkých uvedených činností poveriť aj tretie
           osoby,
     c) vstup a prechod peši, vjazd, prejazd, výjazd vozidlami k oprávnenej stavbe
     (ďalej ako „vecné bremeno“ v príslušnom gramatickom tvare).

2. Vecné bremeno sa zriaďuje in personam, t. j. v prospech oprávneného z vecného bremena.
3. Oprávnený z vecného bremena práva vyplývajúce z vecného bremena prijíma a povinný

     z vecného bremena sa zaväzuje výkon práv vyplývajúcich z vecného bremena strpieť spôsobom
     uvedeným v tejto zmluve v celom rozsahu.
4. Povinný z vecného bremena vyhlasuje, že:
     a) je oprávnený samostatne nakladať so zaťaženými nehnuteľnosťami v celom rozsahu

           potrebnom pre platné uzavretie tejto zmluvy,
     b) zaťažené nehnuteľnosti nadobudol v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej

           republiky a žiadna tretia osoba si neuplatňuje akékoľvek nároky k zaťaženým
           nehnuteľnostiam,
     c) povinný ako správca zaťažených nehnuteľností nie je účastníkom žiadneho súdneho alebo
           iného sporu týkajúceho sa resp. súvisiaceho so zaťaženou nehnuteľnosťou, rovnako, ako
           Slovenská republika, ktorá je výlučným vlastníkom zaťažených nehnuteľností,
     d) zaťažené nehnuteľnosti, ani žiadna ich časť, nie je zaťažená žiadnymi právami tretích osôb,
           najmä záložným právom alebo inými zabezpečovacími záväzkami alebo vecnými bremenami,
           reštitučnými nárokmi, okrem tých, ktoré sú v čase uzatvárania tejto zmluvy už zapísané na
           liste vlastníctva; oprávnený z vecného bremena je o tomto vecnom bremene upovedomený
           a zaväzuje sa ho rešpektovať v celom rozsahu počas celej platnosti tejto zmluvy.

                                                       Článok IV.
                                  Zriadenie, trvanie a zánik vecného bremena

1. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú, t. j. bez časového obmedzenia.
2. Vecné bremeno, ktoré je zriaďované podľa tejto zmluvy, vzniká právoplatným rozhodnutím

     Okresného úradu Košice - okolie, katastrálny odbor, o povolení jeho vkladu do katastra

Zmluva o zriadení vecného bremena  3/7

     nehnuteľností. Náklady spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností znáša oprávnený
     z vecného bremena.
3. Návrh na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností podá oprávnený z vecného bremena
     (spolu s dokumentáciou a všetkými prílohami, ktoré vyžadujú príslušné právne predpisy) do
     desiatich (10) kalendárnych dní po uhradení jednorazovej náhrady podľa článku V. tejto zmluvy
     a súčasne po doručení potvrdenia o zverejnení tejto zmluvy zo strany povinného z vecného
     bremena.
4. Povinný z vecného bremena zároveň týmto splnomocňuje oprávneného z vecného bremena na
     všetky úkony súvisiace s katastrálnym konaním týkajúcim sa vkladu vecného bremena podľa tejto
     zmluvy do katastra nehnuteľností, vrátane opravy zrejmých nesprávností v písaní a počítaní
     uvedených v tejto zmluve alebo v návrhu na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností
     a vrátane zabezpečenia zápisu geometrického plánu do katastra nehnuteľností, ako aj na prípadné
     dopĺňanie návrhu na vklad, nahliadanie do spisu, podávanie informácií a úradom požadovaných
     podkladov.
5. Povinný z vecného bremena sa zaväzuje poskytnúť oprávnenému z vecného bremena potrebnú
     súčinnosť pri realizácii všetkých úkonov súvisiacich s katastrálnym konaním týkajúcim sa vkladu
     vecného bremena podľa tejto zmluvy do katastra nehnuteľností. Povinný z vecného bremena sa
     zaväzuje zaslať oprávnenému z vecného bremena potvrdenie o zverejnení tejto zmluvy na účel
     vkladu do katastra nehnuteľnosti do pätnástich (15) kalendárnych dní po jej zverejnení.
6. Zmluvné strany sú svojimi zmluvnými prejavmi viazané až do právoplatného rozhodnutia
     o návrhu na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností. Ak Okresný úrad Košice - okolie,
     katastrálny odbor rozhodne o zamietnutí vkladu, sú zmluvné strany povinné vrátiť si navzájom
     všetko, čo na základe tejto zmluvy od seba prijali.
7. Vecné bremeno nadobúdané na základe tejto zmluvy zanikne, ak nastanú také trvalé zmeny, že
     vec už nemôže slúžiť potrebám oprávneného z vecného bremena alebo prospešnejšiemu užívaniu
     jeho nehnuteľnosti; prechodnou nemožnosťou výkonu práva vecné bremeno nezaniká.
8. V prípade, že povinný z vecného bremena využije svoje právo odstúpiť od tejto zmluvy, táto
     zmluva sa od počiatku zrušuje, pričom zmluvné strany sú povinné vrátiť si navzájom všetko, čo na
     základe tejto zmluvy od seba prijali a oprávnený z vecného bremena je povinný uviesť zaťažené
     nehnuteľnosti do pôvodného stavu a na vlastné náklady odstrániť zrealizované stavby.
     Odstúpením od tejto zmluvy nezaniká právo povinného z vecného bremena na zmluvnú pokutu,
     na náhradu vzniknutých škôd a nezanikajú ani iné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré podľa
     prejavenej vôle zmluvných strán majú trvať aj po jej zániku.

                                                        Článok V.
                                     Náhrada za zriadenie vecného bremena

1. Vecné bremeno sa zriaďuje za odplatu - jednorazovú náhradu. Vzhľadom na typ vecného
     bremena, výmeru zaťažených nehnuteľností, rozsah núteného obmedzenia užívania
     zaťažených nehnuteľností a miestne pomery, zmluvné strany sa v súlade s § 3 zákona č.
     18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodli na jednorazovej náhrade za
     zriadenie vecného bremena vo výške 460,00 € bez DPH (slovom: štyristošesťdesiat eur).

2. DPH bude fakturovaná podľa platných právnych predpisov.
3. Oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje takto stanovenú jednorazovú odplatu uhradiť na

     základe faktúry, ktorú vystaví povinný z vecného bremena do tridsiatich (30) kalendárnych dní od
     účinnosti tejto zmluvy o zriadení vecného bremena.
4. Lehota splatnosti faktúry je 30 (tridsať) kalendárnych dní od dátumu jej doručenia oprávnenému
     z vecného bremena. Za deň úhrady sa považuje deň, kedy sú finančné prostriedky pripísané na
     účet povinného z vecného bremena uvedený v záhlaví tejto zmluvy vo formáte IBAN. V prípade,
     že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa deň
     splatnosti považovať najbližší budúci pracovný deň.

Zmluva o zriadení vecného bremena  4/7

5. Ak je oprávnený z vecného bremena v omeškaní s platením odplaty – jednorazovej náhrady podľa
     ods. 1 tohto článku povinný z vecného bremena má právo požadovať od oprávneného z vecného
     bremena popri plnení úroky z omeškania podľa § 517 Občianskeho zákonníka a § 3 nariadenia
     vlády SR č. 87/1995 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka
     v znení neskorších predpisov. Zaplatením úrokov z omeškania nie je dotknuté právo povinného
     z vecného bremena na náhradu prípadne vzniknutej škody.

6. V prípade, že sa oprávnený z vecného bremena dostane do omeškania so zaplatením odplaty –
     jednorazovej náhrady podľa ods. 1 tohto článku alebo sankcie podľa ods. 5 tohto článku, a to
     i v dodatočne písomne určenej lehote zo strany povinného z vecného bremena, nie dlhšej ako 10
     kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy na dodatočné uhradenie, považuje sa to za
     podstatné porušenie tejto zmluvy, a oprávnenému z vecného bremena tým vzniká povinnosť
     zaplatiť povinnému z vecného bremena zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku výšky
     jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena dohodnutej v ods. 1 tohto článku, a to za
     každé takéto porušenie zmluvy, tým nie je dotknuté právo na náhradu škody. Zmluvné strany
     prehlasujú, že výšku zmluvnej pokuty považujú za primeranú, pretože pri rokovaniach o dohode
     o výške zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a význam touto zmluvnou pokutou
     zabezpečovanej zmluvnej povinnosti.

                                                       Článok VI.
                                       Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje:
     a) zaťažené nehnuteľnosti užívať výlučne na účely podľa tejto zmluvy, v rozsahu a spôsobom
             vyplývajúcim z tejto zmluvy a geometrického plánu,
     b) udržiavať poriadok a čistotu počas a po každom vykonanom zásahu na zaťažených
             nehnuteľnostiach, uviesť zaťažené nehnuteľnosti do rovnakého stavu, v akom boli pred
             vykonaním zásahu, pričom náklady na zachovanie, údržbu a úpravy zaťažených
             nehnuteľností bude znášať oprávnený z vecného bremena v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na
             prinavrátenie zaťažených nehnuteľností do pôvodného stavu po vykonaní práv
             vyplývajúcich mu z vecného bremena,
     c) na vlastné náklady odstrániť škody na majetku povinného z vecného bremena, pokiaľ takéto
             budú spôsobené v súvislosti s vykonávaním činnosti oprávneného z vecného bremena na
             zaťažených nehnuteľnostiach.

2. Povinný z vecného bremena sa zaväzuje, že:
     a) strpí výkon práv vyplývajúcich z vecného bremena oprávneným z vecného bremena
             a obmedzenie vo výkone svojich vlastníckych práv na zaťažených nehnuteľnostiach
             v rozsahu stanovenom touto zmluvou,
     b) umožní oprávnenému z vecného bremena užívanie zaťažených nehnuteľností na účely, pre
             ktoré vzniká toto vecné bremeno a na tieto účely poskytne potrebnú súčinnosť.

3. Povinný z vecného bremena si vyhradzuje právo vstupu na zaťažené nehnuteľnosti, a to
     kedykoľvek, v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej
     rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení
     neskorších predpisov.

4. Oprávnený z vecného bremena je povinný rešpektovať § 47 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o
     zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
     predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ustanovenia zákona č. 7/2010 Z. z. o
     ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.

5. Oprávnený z vecného bremena je oprávnený vykonávať na zaťažených nehnuteľnostiach činnosti
     vyplývajúce z práva zodpovedajúceho vecnému bremenu /terénne úpravy a stavebné práce/,
     výlučne v súlade s predchádzajúcimi písomnými stanoviskami povinného z vecného bremena,
     v súlade s právoplatnými povoleniami a s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Počas
     výstavby je oprávnený z vecného bremena povinný manipulovať so stavebným materiálom

Zmluva o zriadení vecného bremena  5/7

     a odpadom tak, aby nedošlo k znečisteniu okolitých povrchových vôd a podzemných vôd.
6. Oprávnený z vecného bremena je oprávnený vykonávať na zaťažených nehnuteľnostiach len také

     terénne úpravy a stavebné úpravy, resp. iné činnosti vyplývajúce z práva zodpovedajúceho
     vecnému bremenu, ktoré umožnia vstup mobilnej technike povinného z vecného bremena
     v prípade nepredvídateľných okolností a živelných pohrôm.
7. Povinný z vecného bremena nenesie žiadnu zodpovednosť a nie je povinný uhrádzať akúkoľvek
     škodu na zdraví ani na majetku, ktorá sa stane oprávnenému z vecného bremena v súvislosti s jeho
     činnosťou vykonávanou na zaťažených nehnuteľnostiach. Povinný z vecného bremena
     nezodpovedá za škody spôsobené na majetku oprávneného z vecného bremena, ktoré boli
     spôsobené živelnou pohromou, zvýšenými prietokmi vody alebo mimoriadnou udalosťou.
8. Zmluvné strany sa zaväzujú riadne a bez zbytočných odkladov plniť si povinnosti podľa tejto
     zmluvy. V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z ods. 1., 4., 5. a 6. tohto článku sa tejto
     zmluvy vzniká oprávnenému z vecného bremena povinnosť zaplatiť povinnému z vecného
     bremena zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku výšky jednorazovej náhrady za zriadenie
     vecného bremena dohodnutej v článku V. ods. 1 tejto zmluvy, a to za každé takéto porušenie
     zmluvy, tým nie je dotknuté právo na náhradu škody. Zmluvné strany prehlasujú, že výšku
     zmluvnej pokuty považujú za primeranú, pretože pri rokovaniach o dohode o výške zmluvnej
     pokuty prihliadali na hodnotu a význam touto zmluvnou pokutou zabezpečovanej zmluvnej
     povinnosti.
9. V prípade, že povinný z vecného bremena využije svoje právo odstúpiť od tejto zmluvy, táto
     zmluva sa od počiatku zrušuje, pričom zmluvné strany sú povinné vrátiť si navzájom všetko, čo na
     základe tejto zmluvy od seba prijali a oprávnený z vecného bremena je povinný uviesť zaťaženú
     nehnuteľnosť do pôvodného stavu a na vlastné náklady odstrániť zrealizované stavby. Odstúpením
     od tejto zmluvy nezaniká právo povinného z vecného bremena na zmluvnú pokutu, na náhradu
     vzniknutých škôd a nezanikajú ani iné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré podľa prejavenej vôle
     zmluvných strán majú trvať aj po jej zániku.

                                                      Článok VII.
                                               Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
     nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho
     zákonníka a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
     a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
     predpisov v Centrálnom registri zmlúv.

2. Vecno-právne účinky tejto zmluvy nastanú vkladom vecného bremena do katastra nehnuteľností v
     prospech oprávneného z vecného bremena.

3. Zmluvné strany berú na vedomie, že povinný z vecného bremena je povinnou osobou v zmysle §
     2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
     zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a súhlasia so zverejnením
     a sprístupnením obsahu tejto zmluvy.

4. Všetky práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia
     príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka o tomto zmluvnom type a súvisiacimi
     právnymi predpismi Slovenskej republiky v ich platnom znení.

5. Písomnosti zmluvných strán sa doručujú na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy a považujú sa
     za doručené, ak boli adresátom prevzaté alebo boli vrátené odosielateľovi ako nedoručiteľné
     a adresát svojim konaním alebo opomenutím zmaril doručenie písomnosti, v takomto prípade sa
     písomnosť považuje za doručenú uplynutím tretieho dňa odo dňa jej odoslania. Účinky doručenia
     nastanú aj vtedy, ak adresát doručenie písomnosti odmietol.

6. Zmenu adries na doručovanie sú si zmluvné strany povinné neodkladne, najneskôr však do
     desiatich (10) kalendárnych dní písomne oznámiť. Zmluvná strana nenesie zodpovednosť za

Zmluva o zriadení vecného bremena  6/7

     prípadné nedoručenie korešpondencie, ak jej druhá zmluvná strana neoznámila zmenu svojej
     korešpondenčnej adresy.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti, oznámenia, resp. informácie podľa ustanovení tejto
     zmluvy (korešpondencia) vyhotovené v písomnej forme, prípadne zachytené na inom hmotnom
     nosiči, si môžu navzájom doručovať aj osobne, v takomto prípade je možné ju doručovať aj na
     inom mieste ako na adrese určenej podľa ods. 5 tohto článku, ak sa na tomto mieste oprávnený
     zástupca zmluvnej strany v čase doručenia zdržuje a ak sa na tomto mieste zmluvné strany
     súčasne dohodli, pričom prevzatie korešpondencie musí byť vždy riadne písomne potvrdené.
8. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo neskôr
     stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení
     tejto zmluvy. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení tejto zmluvy a na vyplnenie
     medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje
     zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto zmluvy zmluvné strany túto otázku brali
     do úvahy.
9. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, dva
     (2) rovnopisy si ponechá oprávnený z vecného bremena, dva (2) rovnopisy si ponechá povinný
     z vecného bremena a dva (2) rovnopisy sú určené pre potreby katastrálneho konania na Okresnom
     úrade Košice - okolie, katastrálny odbor.
10. Obsah tejto zmluvy je možné meniť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán,
     číslovanými dodatkami k tejto zmluve vyhotovenými v písomnej forme a podpísanými obomi
     zmluvnými stranami.
11. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, že zmluva nebola
     uzavretá v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu
     rozumejú a na znak súhlasu túto zmluvu vlastnoručne podpisujú.

V Banskej Štiavnici, dňa:                                          V Košiciach, dňa:

Povinný z vecného bremena:                                         Oprávnený z vecného bremena:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY                                          Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
PODNIK, štátny podnik

.................................................................  .........................................................
     Ing. Stanislav Gáborík                                               Ing. Stanislav Hreha, PhD.
                                                                            predseda predstavenstva
      generálny riaditeľ
                                                                   ....................................................
                                                                            Ing. Rudolf Kočiško
                                                                            člen predstavenstva

Zmluva o zriadení vecného bremena                                                                                             7/7