Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Rudňany, záväzok zmluvných strán uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena za účelom umiestnenia stavby "Rekonštrukcia vodovodnej siete Rudňany - Stupy"

č. akcie :                                                           číslo zmluvy:

        ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA

                                  (ďalej ako „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare)

   uzatvorená podľa § 50a a § 151n a nasl. ust. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších
                   predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“ v príslušnom gramatickom tvare)

1/ SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Správca

Obchodné meno: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Sídlo:              Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
Štatutárny orgán:   Ing. Stanislav Gáborík – generálny riaditeľ
IČO:                36 022 047
DIČ:                2020066213
IČ DPH :            SK 2020066213
Bankové spojenie:

IBAN:               Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,
SWIFT KÓD:          Oddiel: Pš, Vložka číslo: 713/S
Zapísaný:

Názov a adresa organizačnej zložky podniku, ktorej sa právny úkon týka a adresa
na doručovanie písomností:

                          SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
                          Odštepný závod Košice
                          Ďumbierska 14, 041 59 Košice

(ďalej ako „budúci povinný z vecného bremena“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

2/ Budúci oprávnený z vecného bremena:

Obchodné meno: Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s.

Sídlo spoločnosti : Hraničná 662/17, 058 89 Poprad

Zastúpená :         Ing. Vladimír Pastorek, predseda predstavenstva

                    Ing. Jolana Handzušová, členka predstavenstva

IČO :               36 485 250

IČ DPH :            2020020706

DIČ :               SK 2020020706

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

IBAN:

Zapísaný:           Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10263/P

(ďalej ako „budúci oprávnený z vecného bremena“ a spolu s budúcim povinným z vecného
bremena ďalej ako „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare).

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena                                  1/8

č. akcie :                                          číslo zmluvy:

                   Článok I.
            Úvodné ustanovenia

1. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, vykonáva v zmysle
     zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a zákona
     č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
     o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov,
     správu majetku štátu – nasledovnej pozemkovej nehnuteľnosti, ktorej výlučným
     vlastníkom je Slovenská republika:
     - parcela registra KN-C č. 840 s výmerou 11 853 m2, druh pozemku vodné plochy,
        spoluvlastnícky podiel 1/1, katastrálne územie Rudňany, obec RUDŇANY, okres
        Spišská Nová Ves, zapísaná na LV č. 379 vedenom Okresným úradom Spišská Nová
        Ves, katastrálny odbor
     (ďalej ako „budúca zaťažená nehnuteľnosť“ v príslušnom gramatickom tvare).

2. Budúci oprávnený z vecného bremena je stavebníkom/investorom nasledovnej stavby:
     - „Rekonštrukcia vodovodnej siete Rudňany - Stupy“.
     (ďalej ako „budúca stavba“ v príslušnom gramatickom tvare).

                Článok II.
            Predmet zmluvy

1. Vzhľadom na skutočnosť, že budúca stavba sa bude realizovať na budúcej zaťaženej
     nehnuteľnosti, predmetom tejto zmluvy je záväzok zmluvných strán uzatvoriť za
     podmienok stanovených v tejto zmluve, zmluvu o zriadení vecného bremena, s obsahom
     dohodnutým v článku IV. tejto zmluvy.

2. Touto zmluvou sa zmluvné strany zaväzujú, že do deväťdesiatich (90) kalendárnych dní
     od doručenia písomnej výzvy budúceho oprávneného z vecného bremena budúcemu
     povinnému z vecného bremena uzavrú spolu zmluvu o zriadení vecného bremena
     v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena, predmetom ktorej bude zriadenie
     vecného bremena na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti v znení určenom podľa článku IV.
     tejto zmluvy (ďalej ako „budúca zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare).

3. Táto zmluva je pre budúceho oprávneného z vecného bremena dokladom k pozemkovej
     nehnuteľnosti uvedenej v článku I. bod. 1. tejto zmluvy, podľa § 58 ods. 2 v nadväznosti
     na § 139 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
     (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ako iné právo k pozemku.

4. Pokiaľ ktorákoľvek zo zmluvných strán bezdôvodne odmietne uzatvorenie zmluvy
     o zriadení vecného bremena, je druhá zmluvná strana oprávnená domáhať sa na súde,
     aby vyhlásenie vôle bolo nahradené súdnym rozhodnutím.

5. Budúci povinný z vecného bremena nie je povinný uzavrieť zmluvu o zriadení vecného
     bremena, ak budúca stavba nebude realizovaná na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti.
     Budúci povinný z vecného bremena nie je povinný uzavrieť zmluvu o zriadení vecného
     bremena, ak budúca stavba bude realizovaná v rozpore podmienkami dohodnutými
     v tejto zmluve, v rozpore s odsúhlaseným projektom alebo všeobecne záväznými
     právnymi predpismi, prípadne v rozpore s podmienkami a oprávnenými požiadavkami
     danými budúcim povinným z vecného bremena v priebehu výstavby.

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena                 2/8

č. akcie :                                           číslo zmluvy:

                                               Článok III.
            Výzva na uzatvorenie budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena

1. Budúci oprávnený z vecného bremena je oprávnený vyzvať budúceho povinného
     z vecného bremena na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena písomnou výzvou
     po vyhotovení geometrického plánu na zameranie rozsahu vecného bremena
     (porealizačné zameranie), najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní
     po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia povoľujúceho užívanie budúcej oprávnenej
     stavby (ďalej len „kolaudačné rozhodnutie“ v príslušnom gramatickom tvare).

2. Súčasťou výzvy, ako jej príloha, musí byť geometrický plán na zameranie rozsahu
     vecného bremena (ďalej len „geometrický plán“ v príslušnom gramatickom tvare), ktoré
     má byť budúcou zmluvou zriadené. Budúci oprávnený z vecného bremena zabezpečí
     na vlastné náklady vypracovanie geometrického plánu na zameranie rozsahu vecného
     bremena po zrealizovaní budúcej stavby. Prílohou výzvy musí byť tiež návrh znenia
     zmluvy o zriadení vecného bremena vyhotovený v súlade s článkom IV. tejto zmluvy.

3. Výzva na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena a akákoľvek korešpondencia
     s ňou spojená musí byť zaslaná doporučenou zásielkou na adresu organizačnej zložky
     budúceho povinného z vecného bremena, ktorou je SLOVENSKÝ
     VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice,
     Ďumbierska 14, 041 59 Košice, alebo na inú adresu, ktorú budúci povinný z vecného
     bremena budúcemu oprávnenému z vecného bremena písomne na tento účel oznámi.

4. V prípade, že budúci oprávnený z vecného bremena nevyzve v lehote určenej v článku
     III. ods. 1 tejto zmluvy budúceho povinného z vecného bremena na uzatvorenie zmluvy
     o zriadení vecného bremena, je budúci povinný z vecného bremena oprávnený písomne
     vyzvať budúceho oprávneného z vecného bremena na uzatvorenie zmluvy o zradení
     vecného bremena.

                                Článok IV.
            Obsah zmluvy o zriadení vecného bremena

1. Povinný z vecného bremena uzatvára s oprávneným z vecného bremena zmluvu
     o zriadení vecného bremena in personam v prospech oprávneného z vecného bremena,
     predmetom ktorej je zriadenie vecného bremena spočívajúce v povinnosti povinného
     z vecného bremena:
     a) strpieť na zaťaženej nehnuteľnosti umiestnenie stavby „Rekonštrukcia vodovodnej
        siete Rudňany - Stupy“, v súlade s projektovou dokumentáciou, uloženie, užívanie
        a prevádzkovanie inžinierskych sieti,
     b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup a prechod peši, vjazd, prejazd, výjazd vozidlami,
        mechanizmami oprávneného z vecného bremena na zaťaženú nehnuteľnosť,
        v súvislosti s projektovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, resp. inými stavebnými
        úpravami, terénnymi úpravami, prevádzkovaním stavby alebo na účely opráv, údržby,
        kontroly stavby; oprávnený z vecného bremena môže na výkon všetkých uvedených
        činností poveriť aj tretie osoby,
     c) vstup a prechod peši, vjazd, prejazd, výjazd vozidlami k oprávnenej stavbe
     (ďalej ako „vecné bremeno“ v príslušnom gramatickom tvare).

2. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú, t.j. bez časového obmedzenia.

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena                          3/8

č. akcie :                                          číslo zmluvy:

3. Vecné bremeno sa zriaďuje za odplatu - jednorazovú náhradu. Jednorazová náhrada
     za zriadenie vecného bremena bude zmluvnými stranami dohodnutá v súlade s § 3 zákona
     č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov s prihliadnutím na typ vecného
     bremena, výmeru zaťaženej nehnuteľnosti, rozsah núteného obmedzenia užívania
     zaťaženej nehnuteľnosti a miestne pomery. V prípade, že nedôjde k dohode zmluvných
     strán o výške odplaty za zriadenie vecného bremena, bude náhrada za zriadenie vecného
     bremena určená podľa znaleckého posudku vyhotoveného na náklady oprávneného
     z vecného bremena po porealizačnom zameraní geometrickým plánom na stanovenie
     rozsahu vecného bremena, pričom znalca určí budúci povinný z vecného bremena.

4. Oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje takto stanovenú jednorazovú odplatu uhradiť
     na základe faktúry, ktorú vystaví povinný z vecného bremena do tridsiatich (30)
     kalendárnych dní od účinnosti zmluvy o zriadení vecného bremena.

5. Lehota splatnosti faktúry je tridsať (30) kalendárnych dní od dátumu jej doručenia
     oprávnenému z vecného bremena. Za deň úhrady sa považuje deň, kedy sú finančné
     prostriedky pripísané na účet povinného z vecného bremena uvedený v záhlaví budúcej
     zmluvy vo formáte IBAN. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného
     voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší budúci
     pracovný deň.

6. V prípade, že sa oprávnený z vecného bremena dostane do omeškania so zaplatením
     odplaty – jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena, a to i v dodatočne
     písomne určenej lehote zo strany povinného z vecného bremena, nie dlhšej ako 10
     kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy na dodatočné uhradenie, považuje sa to
     za podstatné porušenie zmluvy o zriadení vecného bremena, a oprávnenému z vecného
     bremena tým vzniká povinnosť zaplatiť povinnému z vecného bremena zmluvnú pokutu
     vo výške dvojnásobku výšky jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena, tým
     nie je dotknuté právo na náhradu škody. Zmluvné strany prehlasujú, že výšku zmluvnej
     pokuty považujú za primeranú, pretože pri rokovaniach o dohode o výške zmluvnej
     pokuty prihliadali na hodnotu a význam touto zmluvnou pokutou zabezpečovanej
     zmluvnej povinnosti.

7. Práva zodpovedajúce vecnému bremenu nadobudne oprávnený z vecného bremena
     právoplatnosťou rozhodnutia o povolení vkladu vecného bremena do katastra
     nehnuteľností, správny poplatok spojený s vkladom vecného bremena do katastra
     nehnuteľností uhradí na vlastné náklady oprávnený z vecného bremena.

                                                  Článok V.
                                      Vyhlásenia zmluvných strán

1. Budúci povinný z vecného bremena vyhlasuje, že súhlasí s realizáciou budúcej stavby
     na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti, a to za podmienok ďalej dohodnutých v tejto
     zmluve.

2. Budúci povinný z vecného bremena vyhlasuje, že:
     a) je oprávnený samostatne nakladať s budúcou zaťaženou nehnuteľnosťou v celom
        rozsahu potrebnom pre platné uzavretie tejto zmluvy,
     b) nie sú podané žiadne návrhy na vklad akýchkoľvek práv k budúcej zaťaženej
        nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností a neexistujú žiadne faktické alebo právne
        prekážky, ktoré by bránili uzavrieť túto zmluvu,

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena                 4/8

č. akcie :                                          číslo zmluvy:

     c) budúcu zaťaženú nehnuteľnosť nadobudol v súlade s platnými právnymi predpismi
        Slovenskej republiky a žiadna tretia osoba si neuplatňuje akékoľvek nároky k budúcej
        zaťaženej nehnuteľnosti,

     d) nie je účastníkom žiadneho súdneho alebo iného sporu týkajúceho sa resp. súvisiaceho
        s budúcou zaťaženou nehnuteľnosťou.

3. Budúci povinný z vecného bremena sa zaväzuje, že sa až do okamihu splnenia alebo
     zániku všetkých povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy zdrží akéhokoľvek konania,
     ktoré by bránilo alebo znemožnilo uzatvoreniu budúcej zmluvy o zriadení vecného
     bremena v zmysle tejto zmluvy. Budúci povinný z vecného bremena sa najmä zaväzuje,
     že budúcu zaťaženú nehnuteľnosť ani jej časť, ktorá ma byť zaťažená vecným
     bremenom:
     a) neprevedie do vlastníctva inej osoby bez súhlasu budúceho oprávneného z vecného
        bremena a ani
     b) ju nezaťaží právom tretích osôb, ktoré by znemožnilo vykonávať práva
        zodpovedajúce vecnému bremenu budúcemu oprávnenému z vecného bremena.

4. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje:
     a) budúcu zaťaženú nehnuteľnosť užívať výlučne na účely podľa tejto zmluvy, v rozsahu
        a spôsobom vyplývajúcim z tejto zmluvy,
     b) udržiavať poriadok a čistotu počas a po každom vykonanom zásahu na budúcej
        zaťaženej nehnuteľnosti, uviesť budúcu zaťaženú nehnuteľnosť do rovnakého stavu
        v akom bola pred vykonaním zásahu, pričom náklady na zachovanie, údržbu a úpravu
        budúcej zaťaženej nehnuteľnosti bude znášať budúci oprávnený z vecného bremena
        v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na prinavrátenie budúcej zaťaženej nehnuteľnosti do
        pôvodného stavu po vykonaní práv vyplývajúcich mu z tejto zmluvy,
     c) na vlastné náklady odstrániť škody na majetku budúceho povinného z vecného
        bremena, pokiaľ takéto budú spôsobené v súvislosti s vykonávaním činnosti budúceho
        oprávneného z vecného bremena na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti.

5. Budúci povinný z vecného bremena si vyhradzuje právo vstupu na budúcu zaťaženú
     nehnuteľnosť, a to kedykoľvek, v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene
     zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch znení neskorších
     predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

6. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje rešpektovať § 47 zákona č. 364/2004
     Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
     o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
     a ustanovenia zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších
     predpisov.

7. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje vykonávať na budúcej zaťaženej
     nehnuteľnosti činnosti súvisiace s realizáciou budúcej stavby /terénne úpravy a stavebné
     práce/, výlučne v súlade s predchádzajúcimi písomnými stanoviskami budúceho
     povinného z vecného bremena, v súlade s právoplatnými povoleniami a s právnymi
     predpismi Slovenskej republiky. Počas výstavby sa budúci oprávnený z vecného bremena
     zaväzuje manipulovať so stavebným materiálom a odpadom tak, aby nedošlo
     k znečisteniu okolitých povrchových vôd a podzemných vôd.

8. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje vykonávať na budúcej zaťaženej
     nehnuteľnosti len také terénne úpravy a stavebné úpravy, resp. iné činnosti vyplývajúce
     z tejto zmluvy, ktoré umožnia vstup mobilnej technike budúceho povinného z vecného
     bremena v prípade nepredvídateľných okolností a živelných pohrôm.

9. Budúci povinný z vecného bremena nenesie žiadnu zodpovednosť a nie je povinný
     uhrádzať akúkoľvek škodu na zdraví ani na majetku, ktorá sa stane budúcemu
     oprávnenému z vecného bremena v súvislosti s jeho činnosťou vykonávanou na budúcej

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena                 5/8

č. akcie :                                          číslo zmluvy:

     zaťaženej nehnuteľnosti. Budúci povinný z vecného bremena nezodpovedá za škody
     spôsobené na majetku budúceho oprávneného z vecného bremena, ktoré boli spôsobené
     živelnou pohromou, zvýšenými prietokmi vody alebo mimoriadnou udalosťou.
10. Budúci oprávnený z vecného bremena má nárok previesť práva a povinnosti budúceho
     oprávneného z vecného bremena vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu len
     s predchádzajúcim písomným súhlasom budúceho povinného z vecného bremena.
11. Zmluvné strany sa zaväzujú riadne a bez zbytočných odkladov plniť si povinnosti podľa
     tejto zmluvy. Porušenie povinností podľa bodov 4., 6., 7. a 8. tohto článku tejto zmluvy
     budúcim oprávneným z vecného bremena sa považuje za podstatné porušenie tejto
     zmluvy a zakladá právo budúceho povinného z vecného bremena neuzavrieť budúcu
     zmluvu o zriadení vecného bremena a od tejto zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
     vecného bremena odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné
     oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy doručené budúcemu oprávnenému z vecného
     bremena. V prípade, že budúci povinný z vecného bremena využije svoje právo odstúpiť
     od tejto zmluvy, táto zmluva sa od počiatku zrušuje, pričom zmluvné strany sú povinné
     vrátiť si navzájom všetko, čo na základe tejto zmluvy od seba prijali a budúci oprávnený
     z vecného bremena je povinný uviesť budúcu zaťaženú nehnuteľnosť do pôvodného
     stavu a na vlastné náklady odstrániť zrealizovanú stavbu. Odstúpením od tejto zmluvy
     nezaniká právo budúceho povinného z vecného bremena na zmluvnú pokutu, na náhradu
     vzniknutých škôd a nezanikajú ani iné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré podľa prejavenej
     vôle zmluvných strán majú trvať aj po jej zániku.

                                   Článok VI.
            Umožnenie dočasného užívania (dočasný záber)

1. Budúci povinný z vecného bremena týmto prenecháva budúcu zaťaženú nehnuteľnosť
     budúcemu oprávnenému z vecného bremena, aby ju budúci oprávnený z vecného
     bremena dočasne po dobu odo dňa zahájenia stavebných prác do dňa vzniku vecného
     bremena podľa zmluvy o zriadení vecného bremena, užíval na umiestnenie, výstavbu
     a užívanie budúcej stavby, a udeľuje svoj výslovný súhlas s takýmto užívaním a zmenami
     na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti pre účely územného konania a stavebného konania,
     za podmienky, že počas výstavby budú dodržané všetky podmienky dané budúcim
     povinným z vecného bremena k projektovej dokumentácii budúcej oprávnenej stavby,
     budú dodržané všetky stanoviská a vyjadrenia budúceho povinného z vecného bremena
     v priebehu stavebného konania a samotnej výstavby budúcej stavby a všetky podmienky
     dohodnuté v tejto zmluve.

2. Dočasne užívaná časť budúcej zaťaženej nehnuteľnosti bude zmluvnými stranami
     dohodnutá pri zahájení budúcej stavby, ku ktorému je budúci oprávnený z vecného
     bremena povinný preukázateľne prizvať budúceho povinného z vecného bremena.
     Pozvánku k začatiu stavby a zameraniu dočasne užívanej plochy doručí budúci
     oprávnený z vecného bremena budúcemu povinnému z vecného bremena na adresu
     organizačnej zložky budúceho povinného z vecného bremena, ktorou je SLOVENSKÝ
     VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice, Správa
     povodia Hornádu a Bodvy, Medzi mostami 2, 041 59 Košice.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že budúci oprávnený je oprávnený užívať časť budúcich
     zaťažených nehnuteľností za nájomné v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách
     v znení neskorších predpisov stanovenú dohodou vo výške 0,40 € ročne za 1 m2 /slovom:
     štyridsať eurocentov./ užívanej plochy bez DPH.

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena                 6/8

č. akcie :                                          číslo zmluvy:

4. Nájomné podľa bodu 3. tohto článku za príslušný kalendárny rok uhradí budúci
     oprávnený z vecného bremena na základe faktúry vystavenej budúcim povinným
     z vecného bremena, ktorá bude vystavená každoročne k termínu 31.03. príslušného
     kalendárneho roka. Lehota splatnosti faktúry bude tridsať (30) kalendárnych dní
     od dátumu jej doručenia budúcemu oprávnenému z vecného bremena. Za deň úhrady sa
     považuje deň, kedy sú finančné prostriedky pripísané na účet budúceho povinného
     z vecného bremena uvedený v záhlaví tejto zmluvy vo formáte IBAN. V prípade, že
     splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa
     za deň splatnosti považovať najbližší budúci pracovný deň. Faktúru za posledný
     kalendárny rok užívania vystaví budúci povinný z vecného bremena tak, aby odplata
     podľa bodu 3. tohto článku bola uhradená ešte pred uzatvorením zmluvy o zriadení
     vecného bremena.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že výška nájmu podľa bodu 3. tohto článku bude každoročne
     zvyšovaná o % inflácie oznámené Štatistickým úradom Slovenskej republiky, merané
     indexom spotrebiteľských cien. Prvá úprava výšky nájmu bude za nasledujúci rok
     po zahájení budúcej oprávnenej stavby uzavretí. O mieru inflácie bude prepočítaná výška
     nájmu vypočítaná za predchádzajúci kalendárny rok.

6. Ak je budúci oprávnený z vecného bremena v omeškaní s platením nájomného podľa
     bodu 3. tohto článku, povinný z vecného bremena má právo požadovať od oprávneného
     z vecného bremena popri plnení úroky z omeškania podľa § 517 Občianskeho zákonníka
     a § 3 nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zaplatením
     úrokov z omeškania nie je dotknuté právo povinného z vecného bremena na náhradu
     prípadne vzniknutej škody.

                                                 Článok VII.
                                          Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a
     účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a
     Občianskeho zákonníka a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
     prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
     informácií) v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv.

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že budúci povinný z vecného bremena je povinnou
     osobou v zmysle § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
     a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
     neskorších predpisov a súhlasia so zverejnením a sprístupnením obsahu tejto zmluvy.

3. Všetky práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa
     riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka o tomto zmluvnom type a
     súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky v ich platnom znení.

4. Písomnosti zmluvných strán sa doručujú na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy
     a považujú sa za doručené, ak boli adresátom prevzaté alebo boli vrátené odosielateľovi
     ako nedoručiteľné a adresát svojim konaním alebo opomenutím zmaril doručenie
     písomnosti, v takomto prípade sa písomnosť považuje za doručenú uplynutím tretieho
     dňa odo dňa jej odoslania. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak adresát doručenie
     písomnosti odmietol.

5. Zmenu adries na doručovanie sú si zmluvné strany povinné neodkladne, najneskôr však
     do desiatich (10) kalendárnych dní písomne oznámiť. Zmluvná strana nenesie
     zodpovednosť za prípadné nedoručenie korešpondencie, ak jej druhá zmluvná strana
     neoznámila zmenu svojej korešpondenčnej adresy.

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena                 7/8

č. akcie :                                                                         číslo zmluvy:

6. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti, oznámenia, resp. informácie podľa ustanovení
     tejto zmluvy (korešpondencia) vyhotovené v písomnej forme, prípadne zachytené
     na inom hmotnom nosiči, si môžu navzájom doručovať aj osobne, v takomto prípade je
     možné ju doručovať aj na inom mieste ako na adrese určenej podľa bodu 4. tohto článku,
     ak sa na tomto mieste oprávnený zástupca zmluvnej strany v čase doručenia zdržuje a ak
     sa na tomto mieste zmluvné strany súčasne dohodli, pričom prevzatie korešpondencie
     musí byť vždy riadne písomne potvrdené.

7. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné
     alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť
     ostatných ustanovení tejto zmluvy. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení
     tejto Zmluvy a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne
     možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto
     zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.

8. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť
     originálu, dva (2) rovnopisy si ponechá budúci oprávnený z vecného bremena a dva (2)
     rovnopisy si ponechá budúci povinný z vecného bremena.

9. Obsah tejto zmluvy je možné meniť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán,
     dodatkami k tejto zmluve vyhotovenými v písomnej forme a podpísanými obomi
     zmluvnými stranami.

10. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, že zmluva
     nebola uzavretá v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, že si zmluvu riadne
     prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu túto zmluvu vlastnoručne podpisujú.

V Banskej Štiavnici dňa:                                           V Poprade dňa:

Budúci povinný z vecného bremena:                                  Budúci oprávnený z vecného bremena:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,                                  Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s.
štátny podnik

.................................................................  .........................................................
      Ing. Stanislav Gáborík                                               Ing. Vladimír Pastorek,
        generálny riaditeľ                                                predseda predstavenstva

                                                                   ........................................................
                                                                         Ing. Jolana Handzušová,
                                                                         členka predstavenstva

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena                                                                            8/8