Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Kežmarok, zriadenie vecného bremena za účelom uloženia optickej siete, LV č. 3618

ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA

                                    (ďalej ako „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare)

   uzatvorená podľa § 151n a nasl. ust. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov
                           (ďalej ako „Občiansky zákonník“ v príslušnom gramatickom tvare)

medzi zmluvnými stranami:
1/ Povinný z vecného bremena:

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

v mene ktorej koná správca:

Obchodné meno: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Sídlo:             Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica

Právna forma:      štátny podnik

IČO:               36 022 047

DIČ:               2020066213

IČ DPH:            SK2020066213

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Pš, vložka č. 713/S

konajúci prostredníctvom: Ing. Stanislav Gáborík, generálny riaditeľ

Bankové spojenie:

IBAN:

Názov a adresa organizačnej zložky podniku, ktorej sa právny úkon týka a adresa na

doručovanie písomností:

                   SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
                   Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice

(ďalej ako „povinný z vecného bremena“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

2/ Oprávnený z vecného bremena:

Obchodné meno: HGdata s.r.o.

Sídlo:             Ždiar 473, 059 55 Ždiar

Právna forma:      spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO:               36 852 252

DIČ:               2022475477

IČ DPH:            SK2022475477

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, vložka č. 19295/P

konajúci prostredníctvom: Štefan Budzák - konateľ

Bankové spojenie:

IBAN:

(ďalej ako „oprávnený z vecného bremena“ a spolu s povinným z vecného bremena ďalej
ako „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare).

Zmluva o zriadení vecného bremena                                                   1/7

                                                   Článok I.
                                            Úvodné ustanovenia

1. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, vykonáva v zmysle
     zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a zákona
     č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
     o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov,
     správu majetku štátu – nasledovnej pozemkovej nehnuteľnosti, ktorej výlučným
     vlastníkom je Slovenská republika:
     - parcela registra “E“ KN číslo 6774/4 o výmere 38 063 m2, druh pozemku vodné
          plochy, spoluvlastnícky podiel 1/1, katastrálne územie Kežmarok., obec Kežmarok,
          okres Kežmarok, zapísaná na LV č. 3618, vedenom Okresným úradom Kežmarok,
          katastrálny odbor
     (ďalej ako „zaťažená nehnuteľnosť“ v príslušnom gramatickom tvare).

2. Oprávnený z vecného bremena je stavebníkom/investorom nasledovnej stavby:
     - „Optická sieť HGDATA Kežmarok – prepojenie sídlisk SEVER-JUH“
     (ďalej ako „oprávnená stavba“ v príslušnom gramatickom tvare).

                                                  Článok II.
                                          Predmet a účel zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zriadenie vecného bremena in rem v prospech oprávnenej
     stavby, ktorá bola zrealizovaná na zaťaženej nehnuteľnosti.

2. Vecné bremeno sa viaže na časť zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu, ako je vyznačené
     v Geometrickom pláne č. 03/2017, vyhotovenom dňa 07.02.2017 vyhotoviteľom Renew
     Energy, Šándorova 8, 821 03 Bratislava, autorizačne overenom Ing. Mariannou Stanovou
     a úradne overenom dňa 06.03.2017 Okresným úradom Kežmarok, katastrálnym odborom
     (ďalej ako „geometrický plán“ v príslušnom gramatickom tvare).

3. Geometrický plán vyhotovený vo forme farebnej fotokópie podľa originálu tvorí
     neoddeliteľnú prílohu rovnopisov zmlúv určených pre povinného z vecného bremena
     a rovnopisov zmlúv určených pre oprávneného z vecného bremena. Originál
     geometrického plánu je určený pre Okresný úrad Kežmarok, katastrálny odbor,
     pre potreby katastrálneho konania.

                                                  Článok III.
                                         Obsah vecného bremena

1. Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena:
     a) strpieť na zaťaženej nehnuteľnosti umiestnenie, uloženie, užívanie a prevádzkovania
        oprávnenej stavby,
     b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup a prechod peši, vjazd, prejazd, výjazd vozidlami,
        mechanizmami oprávneného z vecného bremena na zaťaženú nehnuteľnosť,
        v súvislosti s projektovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, resp. inými stavebnými
        úpravami, terénnymi úpravami, prevádzkovaním stavby alebo na účely opráv, údržby,
        kontroly stavby
     (ďalej ako „vecné bremeno“ v príslušnom gramatickom tvare).

Zmluva o zriadení vecného bremena  2/7

2. Vecné bremeno sa zriaďuje in rem, t.j. vecné bremeno je spojené s vlastníctvom
     oprávnenej stavby a prechádza s vlastníctvom oprávnenej stavby na jej nadobúdateľa.

3. Oprávnený z vecného bremena práva vyplývajúce z vecného bremena prijíma a povinný
     z vecného bremena sa zaväzuje výkon práv vyplývajúcich z vecného bremena strpieť
     spôsobom uvedeným v tejto zmluve v celom rozsahu.

4. Povinný z vecného bremena vyhlasuje, že:
     a) je oprávnený samostatne nakladať so zaťaženou nehnuteľnosťou v celom rozsahu
          potrebnom pre platné uzavretie tejto zmluvy,
     b) zaťaženú nehnuteľnosť nadobudol v súlade s platnými právnymi predpismi
          Slovenskej republiky a žiadna tretia osoba si neuplatňuje akékoľvek nároky
          k zaťaženej nehnuteľnosti,
     c) povinný ako správca zaťaženej nehnuteľnosti nie je účastníkom žiadneho súdneho
          alebo iného sporu týkajúceho sa resp. súvisiaceho so zaťaženou nehnuteľnosťou,
          rovnako, ako Slovenská republika, ktorá je výlučným vlastníkom zaťaženej
          nehnuteľnosti,
     d) zaťažená nehnuteľnosť, ani žiadna jej časť, nie je zaťažená žiadnymi právami tretích
          osôb, najmä záložným právom alebo inými zabezpečovacími záväzkami alebo
          vecnými bremenami, reštitučnými nárokmi.

                                                  Článok IV.
                            Zriadenie, trvanie a zánik vecného bremena

1. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú, t.j. bez časového obmedzenia.
2. Vecné bremeno, ktoré je zriaďované podľa tejto zmluvy, vzniká právoplatným

     rozhodnutím Okresného úradu Kežmarok, katastrálny odbor, o povolení jeho vkladu
     do katastra nehnuteľností. Náklady spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností
     znáša oprávnený z vecného bremena.
3. Návrh na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností podá oprávnený z vecného
     bremena (spolu s dokumentáciou a všetkými prílohami, ktoré vyžadujú príslušné právne
     predpisy) do desiatich (10) kalendárnych dní po uhradení jednorazovej náhrady podľa
     článku V. tejto zmluvy a súčasne po doručení potvrdenia o zverejnení tejto zmluvy zo
     strany povinného z vecného bremena.
4. Povinný z vecného bremena zároveň týmto splnomocňuje oprávneného z vecného
     bremena na všetky úkony súvisiace s katastrálnym konaním týkajúcim sa vkladu vecného
     bremena podľa tejto zmluvy do katastra nehnuteľností, vrátane opravy zrejmých
     nesprávností v písaní a počítaní uvedených v tejto zmluve alebo v návrhu na vklad
     vecného bremena do katastra nehnuteľností a vrátane zabezpečenia zápisu geometrického
     plánu do katastra nehnuteľností, ako aj na prípadné dopĺňanie návrhu na vklad,
     nahliadanie do spisu, podávanie informácií a úradom požadovaných podkladov.
5. Povinný z vecného bremena sa zaväzuje poskytnúť oprávnenému z vecného bremena
     potrebnú súčinnosť pri realizácii všetkých úkonov súvisiacich s katastrálnym konaním
     týkajúcim sa vkladu vecného bremena podľa tejto zmluvy do katastra nehnuteľností.
     Povinný z vecného bremena sa zaväzuje zaslať oprávnenému z vecného bremena
     potvrdenie o zverejnení tejto zmluvy na účel vkladu do katastra nehnuteľnosti
     do pätnástich (15) kalendárnych dní po jej zverejnení.
6. Zmluvné strany sú svojimi zmluvnými prejavmi viazané až do právoplatného rozhodnutia
     o návrhu na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností. Ak Okresný úrad

Zmluva o zriadení vecného bremena  3/7

     Kežmarok, katastrálny odbor rozhodne o zamietnutí vkladu, sú zmluvné strany povinné
     vrátiť si navzájom všetko, čo na základe tejto zmluvy od seba prijali.
7. Vecné bremeno nadobúdané na základe tejto zmluvy zanikne, ak nastanú také trvalé
     zmeny, že vec už nemôže slúžiť potrebám oprávneného z vecného bremena alebo
     prospešnejšiemu užívaniu jeho nehnuteľnosti; prechodnou nemožnosťou výkonu práva
     vecné bremeno nezaniká.
8. V prípade, že povinný z vecného bremena využije svoje právo odstúpiť od tejto zmluvy,
     táto zmluva sa od počiatku zrušuje, pričom zmluvné strany sú povinné vrátiť si navzájom
     všetko, čo na základe tejto zmluvy od seba prijali a oprávnený z vecného bremena
     je povinný uviesť zaťaženú nehnuteľnosť do pôvodného stavu a na vlastné náklady
     odstrániť zrealizovanú stavbu. Odstúpením od tejto zmluvy nezaniká právo povinného
     z vecného bremena na náhradu vzniknutých škôd a nezanikajú ani iné ustanovenia tejto
     zmluvy, ktoré podľa prejavenej vôle zmluvných strán majú trvať aj po jej zániku.

                   Článok V.
Náhrada za zriadenie vecného bremena

1. Vecné bremeno sa zriaďuje za odplatu - jednorazovú náhradu. Vzhľadom na typ vecného
     bremena, výmeru zaťaženej nehnuteľnosti, rozsah núteného obmedzenia užívania
     zaťaženej nehnuteľnosti a miestne pomery, zmluvné strany sa v súlade s § 3 zákona
     č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodli na jednorazovej náhrade
     za zriadenie vecného bremena vo výške 360,00 € vrátane DPH (slovom: tristošesťdesiat
     eur).

2. Oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje takto stanovenú jednorazovú odplatu uhradiť
     na základe faktúry, ktorú vystaví povinný z vecného bremena do tridsiatich (30)
     kalendárnych dní od účinnosti tejto zmluvy o zriadení vecného bremena.

3. Lehota splatnosti faktúry je tridsať (30) kalendárnych dní od dátumu jej vystavenia
     organizačnou zložkou povinného z vecného bremena. Za deň úhrady sa považuje deň,
     kedy sú finančné prostriedky pripísané na účet povinného z vecného bremena uvedený
     v záhlaví tejto zmluvy vo formáte IBAN. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň
     pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať
     najbližší budúci pracovný deň.

4. Ak je oprávnený z vecného bremena v omeškaní s platením odplaty – jednorazovej
     náhrady podľa ods. 1 tohto článku, povinný z vecného bremena má právo požadovať
     od oprávneného z vecného bremena popri plnení úroky z omeškania podľa § 517
     Občianskeho zákonníka a § 3 nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z., ktorým
     sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších
     predpisov. Zaplatením úrokov z omeškania nie je dotknuté právo povinného z vecného
     bremena na náhradu prípadne vzniknutej škody.

5. V prípade, že sa oprávnený z vecného bremena dostane do omeškania so zaplatením
     sankcie podľa ods. 4. tohto článku, a to i v dodatočne písomne určenej lehote zo strany
     povinného z vecného bremena, nie dlhšej ako 10 kalendárnych dní od doručenia písomnej
     výzvy na dodatočné uhradenie, je povinný z vecného bremena oprávnený odstúpiť
     od tejto zmluvy, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie
     o odstúpení od tejto zmluvy doručené oprávnenému z vecného bremena. V prípade,
     že povinný z vecného bremena využije svoje právo odstúpiť od tejto zmluvy, táto zmluva
     sa od počiatku zrušuje pričom zmluvné strany sú povinné vrátiť si navzájom všetko,
     čo na základe tejto zmluvy od seba prijali a oprávnený z vecného bremena je povinný
     uviesť zaťaženú nehnuteľnosť do pôvodného stavu a na vlastné náklady odstrániť

Zmluva o zriadení vecného bremena     4/7

zrealizovanú stavbu. Odstúpením od tejto zmluvy nezaniká právo povinného z vecného
bremena na náhradu vzniknutých škôd a nezanikajú ani iné ustanovenia tejto zmluvy,
ktoré podľa prejavenej vôle zmluvných strán majú trvať aj po jej zániku.

                Článok VI.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje:
     a) zaťaženú nehnuteľnosť užívať výlučne na účely podľa tejto zmluvy, v rozsahu
            a spôsobom vyplývajúcim z tejto zmluvy a geometrického plánu,
     b) udržiavať poriadok a čistotu počas a po každom vykonanom zásahu na zaťaženej
            nehnuteľnosti, uviesť zaťaženú nehnuteľnosť do rovnakého stavu,
            v akom bola pred vykonaním zásahu, pričom náklady na zachovanie, údržbu
            a úpravy zaťaženej nehnuteľnosti bude znášať oprávnený z vecného bremena
            v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na prinavrátenie zaťaženej nehnuteľnosti
            do pôvodného stavu po vykonaní práv vyplývajúcich mu z vecného bremena,
     c) na vlastné náklady odstrániť škody na majetku povinného z vecného bremena,
            pokiaľ takéto budú spôsobené v súvislosti s vykonávaním činnosti oprávneného
            z vecného bremena na zaťaženej nehnuteľnosti.

2. Povinný z vecného bremena sa zaväzuje, že:
     a) strpí výkon práv vyplývajúcich z vecného bremena oprávneným z vecného bremena
            a obmedzenie vo výkone svojich vlastníckych práv na zaťaženej nehnuteľnosti
            v rozsahu stanovenom touto zmluvou,
     b) umožní oprávnenému z vecného bremena užívanie zaťaženej nehnuteľnosti
            na účely, pre ktoré vzniká toto vecné bremeno a na tieto účely poskytne potrebnú
            súčinnosť.

3. Povinný z vecného bremena si vyhradzuje právo vstupu na zaťaženú nehnuteľnosť, a to
     kedykoľvek, v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej
     národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný
     zákon) v znení neskorších predpisov.

4. Oprávnený z vecného bremena je povinný rešpektovať § 47 zákona č. 364/2004 Z. z.
     o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
     v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ustanovenia
     zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.

5. Oprávnený z vecného bremena je oprávnený vykonávať na zaťaženej nehnuteľnosti
     činnosti vyplývajúce z práva zodpovedajúceho vecnému bremenu /terénne úpravy
     a stavebné práce/, výlučne v súlade s predchádzajúcimi písomnými stanoviskami
     povinného z vecného bremena, v súlade s právoplatnými povoleniami a s právnymi
     predpismi Slovenskej republiky. Počas výstavby je oprávnený z vecného bremena
     povinný manipulovať so stavebným materiálom a odpadom tak, aby nedošlo
     k znečisteniu okolitých povrchových vôd a podzemných vôd.

6. Oprávnený z vecného bremena je oprávnený vykonávať na zaťaženej nehnuteľnosti
     len také terénne úpravy a stavebné úpravy, resp. iné činnosti vyplývajúce z práva
     zodpovedajúceho vecnému bremenu, ktoré umožnia vstup mobilnej technike povinného z
     vecného bremena v prípade nepredvídateľných okolností a živelných pohrôm.

7. Povinný z vecného bremena nenesie žiadnu zodpovednosť a nie je povinný uhrádzať
     akúkoľvek škodu na zdraví ani na majetku, ktorá sa stane oprávnenému z vecného
     bremena v súvislosti s jeho činnosťou vykonávanou na zaťaženej nehnuteľnosti. Povinný
     z vecného bremena nezodpovedá za škody spôsobené na majetku oprávneného z vecného

Zmluva o zriadení vecného bremena   5/7

     bremena, ktoré boli spôsobené živelnou pohromou, zvýšenými prietokmi vody alebo
     mimoriadnou udalosťou.
8. Zmluvné strany sa zaväzujú riadne a bez zbytočných odkladov plniť si povinnosti podľa
     tejto zmluvy. Porušenie povinností podľa ods. 1., 4., 5. a 6. tohto článku sa považuje
     za podstatné porušenie tejto zmluvy a zakladá právo povinného z vecného bremena
     od tejto zmluvy odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné
     oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy doručené oprávnenému z vecného bremena.
     V prípade, že povinný z vecného bremena využije svoje právo odstúpiť od tejto zmluvy,
     táto zmluva sa od počiatku zrušuje, pričom zmluvné strany sú povinné vrátiť si navzájom
     všetko, čo na základe tejto zmluvy od seba prijali a oprávnený z vecného bremena je
     povinný uviesť zaťaženú nehnuteľnosť do pôvodného stavu a na vlastné náklady
     odstrániť zrealizovanú stavbu. Odstúpením od tejto zmluvy nezaniká právo povinného
     z vecného bremena na zmluvnú pokutu, na náhradu vzniknutých škôd a nezanikajú ani
     iné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré podľa prejavenej vôle zmluvných strán majú trvať aj
     po jej zániku.

                                                 Článok VII.
                                          Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
     a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia §
     47a Občianskeho zákonníka a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
     prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
     informácií) v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv.

2. Vecno-právne účinky tejto zmluvy nastanú vkladom vecného bremena do katastra
     nehnuteľností v prospech oprávneného z vecného bremena.

3. Zmluvné strany berú na vedomie, že povinný z vecného bremena je povinnou osobou
     v zmysle § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
     a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
     predpisov a súhlasia so zverejnením a sprístupnením obsahu tejto zmluvy.

4. Všetky práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou,
     sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka o tomto zmluvnom type
     a súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky v ich platnom znení.

5. Písomnosti zmluvných strán sa doručujú na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy
     a považujú sa za doručené, ak boli adresátom prevzaté alebo boli vrátené odosielateľovi
     ako nedoručiteľné a adresát svojim konaním alebo opomenutím zmaril doručenie
     písomnosti, v takomto prípade sa písomnosť považuje za doručenú uplynutím tretieho
     dňa odo dňa jej odoslania. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak adresát doručenie
     písomnosti odmietol.

6. Zmenu adries na doručovanie sú si zmluvné strany povinné neodkladne, najneskôr však
     do desiatich (10) kalendárnych dní písomne oznámiť. Zmluvná strana nenesie
     zodpovednosť za prípadné nedoručenie korešpondencie, ak jej druhá zmluvná strana
     neoznámila zmenu svojej korešpondenčnej adresy

7. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti, oznámenia, resp. informácie podľa ustanovení
     tejto zmluvy (korešpondencia) vyhotovené v písomnej forme, prípadne zachytené
     na inom hmotnom nosiči, si môžu navzájom doručovať aj osobne, v takomto prípade je
     možné ju doručovať aj na inom mieste ako na adrese určenej podľa ods. 5 tohto článku,
     ak sa na tomto mieste oprávnený zástupca zmluvnej strany na preberanie zásielok v čase

Zmluva o zriadení vecného bremena  6/7

     doručenia zdržuje a ak sa na tomto mieste zmluvné strany súčasne dohodli, pričom
     prevzatie korešpondencie musí byť vždy riadne písomne potvrdené.
8. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné
     alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť
     ostatných ustanovení tejto zmluvy. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení
     tejto zmluvy a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá pri uzatváraní tejto
     zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
9. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť
     originálu, dva (2) rovnopisy si ponechá oprávnený z vecného bremena, dva (2) rovnopisy
     si ponechá povinný z vecného bremena a dva (2) rovnopisy sú určené pre potreby
     katastrálneho konania na Okresnom úrade Kežmarok, katastrálny odbor.
10. Obsah tejto zmluvy je možné meniť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán,
     číslovanými dodatkami k tejto zmluve vyhotovenými v písomnej forme a podpísanými
     obomi zmluvnými stranami.
11. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, že zmluva
     nebola uzavretá v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, že si zmluvu riadne
     prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu túto zmluvu vlastnoručne podpisujú.

V Banskej Štiavnici, dňa:                                          V Ždiari, dňa:

Povinný z vecného bremena:                                         Oprávnený z vecného bremena:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY                                          HGdata s.r.o.
PODNIK, štátny podnik

.................................................................  .........................................................
          Ing. Stanislav Gáborík                                                Štefan Budzák
            generálny riaditeľ                                                     konateľ

Zmluva o zriadení vecného bremena                                                                                             7/7