Zmluvač. DZM/1176/2010/0011zverejnené 8. 12. 2011Suma uvedená
Zdroje:Centrálny register zmlúv stav z exportu 8. 12. 2011
Zmluva nie je platba. Suma neznamená, že sa celá vyplatila, a register neuvádza, ktorá strana platí.
Prílohy sú uložené v Centrálnom registri zmlúv, odkazy vedú priamo tam.
Záznam v Centrálnom registri zmlúv · ID 333814 · posledná zmena v registri 8. 12. 2011, 15:51
| Denný export registra | Zmena v registri | Suma v tom čase | Príloh |
|---|---|---|---|
| 8. 12. 2011 | 8. 12. 2011, 15:51 | 123 038,92 € | 1 |
Každý riadok je deň, keď sa záznam objavil v dennom exporte registra (nový alebo zmenený). Kódy z exportu, ktorých význam register nedokumentuje: stav 2, typ 1.
Zmena sa zverejní až po kontrole redaktorom. Bez odkazu na zdroj ju nemôžeme prijať.
Dodávateľom je združenie (skupina dodávateľov), ktoré register uvádza len názvom. Členov s IČO preberáme z výsledku verejného obstarávania alebo z textu zmluvy. Suma zmluvy je za celé združenie, podiel jednotlivých členov z otvorených dát nepoznáme.
Ako sme členov určili: IČO členov uvedené v texte zmluvy (PDF v registri), bez objednávateľa. Ak je to omyl, nahláste nám ho.
Strojovo vytiahnutý z PDF v registri, môže obsahovať chyby. Rodné čísla, dátumy narodenia a čísla dokladov sú vynechané. Záväzné je PDF v registri. Hľadať v textoch zmlúv
D o d a t o k č. 11
k zmluve o dielo
evidenčné číslo objednávateľa: 362-13/08
evidenčné číslo zhotoviteľa: VHS-2008/0143
uzavretej dňa [vynechané]
na predmet zhotovenia „Rýchlostná cesta R3 Trstená - obchvat“
medzi zmluvnými stranami
Objednávateľ:
Obchodné meno: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vloţka číslo: 3518/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Ján Kotuľa, predseda predstavenstva
Ing. Viktória Chomová, členka predstavenstva
Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
- vo veciach výrobných:
- vo veciach cenových:
- vo veciach kontroly a kvality:
Bankové spojenie: 35 919 001
Číslo účtu: SK 202 193 7775
IČO:
IČ DPH:
Tel./Fax:
(ďalej len „objednávateľ“)
a
Zhotoviteľ:
VÁHOSTAV-SK, a.s.
Hlinská 40, 011 18 Ţilina
IČO: 31 356 648
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Ţilina, oddiel Sa, vloţka č. 10274/L
a
INŽINIERSKE STAVBY, a.s.
Priemyselná 7, 042 45 Košice
IČO: 31 651 402
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vloţka č. 240/V
ako zdruţenie právnických osôb, zaloţené zmluvou o zdruţení č. 63-992/2007 zo dňa [vynechané],
uzavretou podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka, vystupujúce pod názvom
„Združenie Trstená R3“
1
zastúpené na základe plnej moci spoločnosťou:
Obchodné meno: VÁHOSTAV-SK, a.s.
Sídlo: Hlinská 40, 011 18 Ţilina
Právna forma: akciová spoločnosť
Štatutárny orgán: predstavenstvo
Bankové spojenie:
Číslo účtu: 31 356 648
IČO: SK2020333216
IČ DPH:
Tel./Fax:
(ďalej len „zhotoviteľ“)
Objednávateľ a zhotoviteľ uzavierajú k zmluve o dielo č. 362-13/08 zo dňa [vynechané]
dodatok č. 11
v tomto znení:
1. V súlade s ust, podčl. 13.1 Všeobecných zmluvných podmienok a na základe schválenia
doplnkov rozpočtu stavebným dozorom dojednávajú zmluvné strany zmeny rozsahu stavebných
prác a úpravu ceny na nasledovných objektoch.
SO 040-00 Zemník na začiatku úseku
Zníţenie finančných prostriedkov z dôvodu zníţenia stavebných prác v ZoD oproti DRS.
1. Zostatok ceny diela k fakturácii od 1.1.2009 bez DPH 212 670,0538 €
v zmysle dodatku č.4
2. Predloţený doplnok č.2 bez DPH: - 44 948,2469 €
3. Cena spolu bez DPH: 167 721,8069 €
SO 101 - 00 R3
Z dôvodu odvedenia povrchových vôd bolo nutné zrealizovať dláţdenú priekopu s prídlaţbou, v km
2,960 zrealizovať priepust DN 400 aj s hĺbkovou drenáţou. Ďalej bolo potrebné doplniť dopravné
značenie v zmysle poţiadaviek PPZ MVSR.
1. Cena ZoD bez DPH v zmysle dodatku č.10: 10 362 157,1116 €
2. Predloţený doplnok č.6 bez DPH: 122 984,7134 €
3. Cena spolu bez DPH:
10 485 141,8250 €
SO 103-00 Križovatka na začiatku úseku
V zmysle poţiadaviek ODI ORPZ Dolný Kubín, Kraj. Úradu – odboru dopravy bolo potrebné doplniť
dopravné značenie a vybudovať bezpečnostný ostrovček v blízkosti prechodu pre chodcov.
1. Cena ZoD bez DPH v zmysle dodatku č.8: 505 066,6050 €
2. Predloţený doplnok č.5 bez DPH: 827,7780 €
3. Cena spolu bez DPH:
505 894,3830 €
2
SO 107-00 Úprava cesty III/05942
Z dôvodu zmeny na mostnom objekte SO 208-00, ktoré vyplynula z nariadenia MDPaT zohľadniť trasu
v plnom profile rýchlostnej cesty, bolo potrebné upraviť dĺţku záchytných zvodidiel a úpravu ţivičných
vrstiev na ceste SO 107.
1. Zostatok ceny diela k fakturácii od 1.1.2009 bez DPH 133 217,9700 €
v zmysle dodatku č.4 11 437,1547 €
2. Predloţený doplnok č.1 bez DPH: 144 655,1247 €
3. Cena spolu bez DPH:
SO 311-00 Oplotenie rýchlostnej cesty
Z dôvodu, ţe skutočná morfológia terénu bola iná ako bola v PD, bolo potrebné doplniť oplotenie.
1. Zostatok ceny diela k fakturácii od 1.1.2009 bez DPH 939 610,6998 €
v zmysle dodatku č.4
2. Predloţený doplnok č.1 bez DPH: 12 231,0282 €
3. Cena spolu bez DPH: 951 841,7280 €
K uvedeným cenám bude vyčíslená a účtovaná DPH v zmysle Zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH, v
znení platnom v čase účtovania.
Zvýšenie ceny diela podľa dodatku č. 11 spolu činí:
bez DPH 102 532,43 € ( 3 088 891,99 Sk)
DPH 20% 20 506,49 € ( 617 778,52 Sk)
spolu s DPH ( 3 706 670,51 Sk)
123 038,92 €
Zmluvná cena diela sa upravuje nasledovne:
Cena bez DPH Cena dohodnutá Zmena ceny Cena po uzavretí
v zmluve a jej doposiaľ dohodnutá v dodatku č.11
uzavretých dodatkoch dodatku č.11
(posledná úprava 45 469 737,52 €
dodatok č.10) + 102 532,43 €
45 367 205,09 €
DPH 19% 8 087 271,67 € 0€ 8 087 271,67 €
zo základu (k 31.12.2010) 42 564 587,74 € 0€ 42 564 587,74 €
DPH 20% + 20 506,49 €
zo základu (od 1.1.2011) 560 523,47 € + 102 532,43 € 581 029,96 €
DPH spolu 2 802 617,35 € + 20 506,49 € 2 905 149,78 €
zo základu 8 647 795,14 € + 102 532,43 € 8 668 301,63 €
Celková aktuálna cena 45 367 205,09 € 45 469 737,52 €
diela včítane DPH: + 123 038,92 €
54 015 000,23 € 54 138 039,15 €
Podrobná špecifikácia, výmery a ocenenie zmien stavby je uvedené v rozpočte, ktorý tvorí prílohu
tohto dodatku č. 11.
3
Dodatkom č. 11 sa mení zmluva o dielo č. 362/13/08 len v hore uvedenom rozsahu, ostatné
ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou
zmluvy o dielo č. 362/13/08, je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých po dva exempláre obdrţí
kaţdá zmluvná strana. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
V Bratislave dňa: V Ţiline dňa: 3.11.2011
Objednávateľ: Zhotoviteľ:
Ing. Ján Kotuľa Ing. Martin Buňák
predseda predstavenstva člen predstavenstva
a generálny riaditeľ
Ing. Ján Štetiar
Ing. Viktória Chomová člen predstavenstva
členka predstavenstva
4Údaje z iných registrov spojené so zmluvou cez IČO strán, číslo zákazky ÚVO alebo číslo zmluvy. Kde ide len o odvodenie (napríklad faktúry tej istej dvojice v období platnosti zmluvy), je to pri údaji uvedené.
Zápis v registri partnerov verejného sektora podľa snímky registra z 22. 10. 2026. Zapisovať sa musí partner, ktorý od verejného sektora dostane jednorazovo viac ako 100 000,00 € alebo v úhrne viac ako 250 000,00 € ročne (zákon č. 315/2016 Z. z.); zákon má aj výnimky.
Podľa monitorovacích systémov ITMS2014+ (obdobie 2014–2020) a ITMS21+ (2021–2027).
Zdroj: ITMS2014+ Open Data (CC0) a ITMS21+ OpenData (CC BY), Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, posledná zmena v zdroji 22. 10. 2026.