Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Strážov, Žilina, Mojš, Varín - - záväzok uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena na stavebné objekty v rámci realizácie stavby "ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina

ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
                                           č.1-1205-ZBZVB/2018

                                   (ďalej ako „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare)

   uzatvorená podľa § 50a a § 151n a nasl. ust. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších
                    predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“ v príslušnom gramatickom tvare)

1/ Budúci povinný z vecného bremena:

SLOVENSKÁ REPUBLIKA, v mene ktorej koná správca:

Obchodné meno: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Sídlo:             Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica

Právna forma:      štátny podnik

IČO:               36 022 047

DIČ:

IČ DPH :

Bankové spojenie:

IBAN:

Názov a adresa organizačnej zložky podniku, ktorej sa právny úkon týka a súčasne
adresa na doručovanie písomností:

                                   SLOVENSKÝ VODOHODPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
                                   Odštepný závod Piešťany
                                   Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 01 Piešťany
Konajúci prostredníctvom: Ing. Jozefína Slezáková, riaditeľka odštepného závodu
                                   Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel
                                   Po, vložka č. 10013/T
(ďalej ako „budúci povinný z vecného bremena“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

2/ Budúci oprávnený z vecného bremena:

                   Slovenská republika

Obchodné meno:     Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme

                   „ŽSR“

Sídlo:             Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Právna forma:      iná právnická osoba

IČO:               31 364 501

IČ DPH:

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Po, vložka číslo: 312/B

konajúci prostredníctvom: Mgr. Martin Erdӧssy, generálny riaditeľ ŽSR

osoba oprávnená k podpisu zmluvy: Ing. Štefan Sedláček, riaditeľ odboru investorského na

                   základe splnomocnenia č. 2018/O130/47 zo dňa 23.03.2018

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT/BIC:

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena                          1/9

(ďalej ako „budúci oprávnený z vecného bremena“ a spolu s budúcim povinným z vecného
bremena ďalej ako „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare).

                                                   Článok I.
                                            Úvodné ustanovenia

1. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, vykonáva v zmysle
     zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a zákona č.
     364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o
     priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov,
     správu majetku štátu – nasledovných pozemkových nehnuteľností, ktorých výlučným
     vlastníkom je Slovenská republika:
     - parcela registra C KN číslo 928/1 s výmerou 741792 m2, druh pozemku vodné plochy,
        spoluvlastnícky podiel 1/1, katastrálne územie Strážov, obec Žilina, okres Žilina,
        zapísaná na LV č. 6 vedenom Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom
     - parcela registra C KN číslo 6013/1 s výmerou 186847 m2, druh pozemku vodné
        plochy, spoluvlastnícky podiel 1/1, katastrálne územie Žilina, obec Žilina, okres
        Žilina,
        zapísaná na LV č. 908 vedenom Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom
     - parcela registra E KN číslo 3023/501 s výmerou 595573 m2, druh pozemku vodné
        plochy, spoluvlastnícky podiel 1/1, katastrálne územie Žilina, obec Žilina, okres
        Žilina,
     - parcela registra C KN číslo 6027/97 s výmerou 3541 m2, druh pozemku vodné plochy,
        spoluvlastnícky podiel 1/1, katastrálne územie Žilina, obec Žilina, okres Žilina,
        zapísané na LV č. 9129 vedenom Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom
     - parcela registra E KN číslo 411/2 s výmerou 151 m2, druh pozemku ostatné plochy,
        spoluvlastnícky podiel 1/1, katastrálne územie Mojš, obec Mojš, okres Žilina,
        zapísaná na LV č. 685 vedenom Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom
     - parcela registra E KN číslo 3335 s výmerou 262062 m2, druh pozemku vodné plochy,
        spoluvlastnícky podiel 1/1, katastrálne územie Varín, obec Varín, okres Žilina,
        zapísaná na LV č. 4245 vedenom Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom
        (ďalej ako „budúce zaťažené nehnuteľnosti“ v príslušnom gramatickom tvare).

2. Budúci oprávnený z vecného bremena je stavebníkom/investorom nasledovnej stavby:
     „ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej železničnej
     infraštruktúry v uzle Žilina“ č. stavby A 12084, ktorej súčasťou sú nasledovné
     stavebné objekty:

     - SO 53-32-01 Žilina Strážov - Žilina os. stanica, železničný zvršok
     - SO 53-32-02 Žilina Strážov - Žilina os. stanica, železničný spodok
     - SO 53-33-02 Rekonštrukcia železničných mostov cez Rajčianku
     - SO 53-33-03 Prestavba železničného mosta cez Rajčianku na cestný most
     - SO 53-33-07 Rekonštrukcia železničných mostov cez Váh
     - SO 53-34-09 Žilina Strážov - Váh, káblovody a káblové trasy

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  2/9

     - SO 53-35-08 Žilina Strážov - Váh, úprava rozvodov 6kV
     - SO 53-35-18 Žilina Strážov - Váh, verejné osvetlenie
     - SO 53-37-01 Žilina Strážov - Váh, dažďová kanalizácia
     - SO 53-37-02 Žilina Strážov - Váh, preložky vodovodov
     - SO 53-37-03 Žilina Strážov - Váh, preložky kanalizácie
     - SO 53-37-04 Žilina Strážov - Váh, preložky plynovodov
     - SO 53-38-02 komunikácia cestného nadjazdu pri zastávke Žilina odbočka
     - SO 53-38-11 Železničný most cez Váh v Budatíne, komunikácia pre chodcov

         a cyklistov
     - SO 53-38-12 Úprava prístupovej komunikácie k opravovni nákladných vozňov
     - SO 53-38-13 Komunikácia nadjazdu na ulici 1. Mája
     - SO 53-38-15 Úpravy cesty I/60 – Ľavobrežná
     - SO 53-38-19 Pokračovanie vetvy 3 okružnej križovatky ul. Kysucká s cestou I/60
     - SO 54-33-05 Traťový úsek Váh - odb. a ZAST Varín, rekonštrukcia železničného

         mosta
     - SO 55-34-02 Traťový úsek odb. a ZAST Varín (vrátane) - Strečno, protihlukové

         steny a konštrukcie
     - SO 55-35-05 Traťový úsek odb. a ZAST Varín (vrátane) - Strečno, rozvody NN a

         osvetlenie
     - SO 55-35-08 Traťový úsek odb. a ZAST Varín (vrátane) - Strečno, dočasné úpravy

         rozvodov NN a osvetlenia
     - SO 99-635-01 TNS Žilina, dočasné pripojenie napájacieho vedenia na trakčné vedenie
     - SO 99-635-02 TNS Žilina, dočasné pripojenie spätného vedenia,

        a ich súvisiace stavebné objekty
        (uvedené stavebné objekty spolu ďalej aj ako „budúce oprávnené stavby“
        v príslušnom gramatickom tvare).

                                                  Článok II.
                                              Predmet zmluvy

1. Vzhľadom na skutočnosť, že budúce oprávnené stavby sa budú realizovať na častiach
     budúcich zaťažených nehnuteľností, predmetom tejto zmluvy je záväzok zmluvných strán
     uzatvoriť za podmienok stanovených v tejto zmluve, zmluvu o zriadení vecného bremena
     s obsahom dohodnutým v článku IV. tejto zmluvy.

2. Touto zmluvou sa zmluvne strany zaväzujú, že do deväťdesiatich (90) kalendárnych dní
     od doručenia písomnej výzvy budúceho oprávneného z vecného bremena budúcemu
     povinnému z vecného bremena uzavrú spolu zmluvu o zriadení vecného bremena
     v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena, predmetom ktorej bude zriadenie
     vecného bremena na budúcich zaťažených nehnuteľnostiach v znení určenom podľa
     článku IV. tejto zmluvy (ďalej aj ako „budúca zmluva“ v príslušnom gramatickom
     tvare).

3. Táto zmluva je pre budúceho oprávneného z vecného bremena dokladom k pozemkovým
     nehnuteľnostiam uvedeným v článku I. odsek 1. tejto zmluvy, podľa § 58 ods. 2

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  3/9

     v nadväznosti na § 139 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
     poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ako iné právo k pozemku.
4. Pokiaľ ktorákoľvek zo zmluvných strán bezdôvodne odmietne uzatvorenie zmluvy o
     zriadení vecného bremena, je druhá zmluvná strana oprávnená domáhať sa na súde, aby
     vyhlásenie vôle bolo nahradené súdnym rozhodnutím.
5. Budúci povinný z vecného bremena nie je povinný uzavrieť zmluvu o zriadení vecného
     bremena, ak budúce oprávnené stavby nebudú realizované na budúcich zaťažených
     nehnuteľnostiach. Budúci povinný z vecného bremena nie je povinný uzavrieť zmluvu
     o zriadení vecného bremena, ak budúce oprávnené stavby budú realizované v rozpore s
     podmienkami dohodnutými v tejto zmluve, v rozpore s odsúhlaseným projektom alebo
     všeobecne záväznými právnymi predpismi, prípadne v rozpore s podmienkami
     a oprávnenými požiadavkami danými budúcim povinným z vecného bremena v priebehu
     výstavby.

                                                  Článok III.
              Výzva na uzatvorenie budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena

1. Budúci oprávnený z vecného bremena je povinný vyzvať budúceho povinného z vecného
     bremena na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena písomnou výzvou po
     vyhotovení geometrického plánu na zameranie rozsahu vecného bremena (porealizačné
     zameranie), najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní po nadobudnutí
     právoplatnosti rozhodnutia povoľujúceho užívanie budúcich oprávnených stavieb (ďalej
     len „kolaudačné rozhodnutie“ v príslušnom gramatickom tvare).

2. Súčasťou výzvy, ako jej príloha, musí byť geometrický plán na zameranie rozsahu
     vecného bremena (ďalej len „geometrický plán“ v príslušnom gramatickom tvare), ktoré
     má byť budúcou zmluvou zriadené a znalecký posudok na vecné bremeno. Budúci
     oprávnený z vecného bremena zabezpečí na vlastné náklady vypracovanie geometrického
     plánu na zameranie rozsahu vecného bremena po zrealizovaní budúcich oprávnených
     stavieb. Prílohou výzvy musí byť tiež návrh znenia zmluvy o zriadení vecného bremena
     vyhotovený v súlade s článkom IV. tejto zmluvy.

3. Výzva na uzatvorenie budúcej zmluvy a akákoľvek korešpondencia s ňou spojená musí
     byť zaslaná doporučenou zásielkou na adresu organizačnej zložky budúceho povinného
     z vecného bremena, ktorou je SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny
     podnik, Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany alebo
     na inú adresu, ktorú budúci povinný z vecného bremena budúcemu oprávnenému
     z vecného bremena písomne na tento účel oznámi.

4. V prípade, že budúci oprávnený z vecného bremena nevyzve v lehote určenej v odseku 1.
     tohto článku tejto zmluvy budúceho povinného z vecného bremena na uzatvorenie
     zmluvy o zriadení vecného bremena, je budúci povinný z vecného bremena oprávnený
     písomne vyzvať budúceho oprávneného z vecného bremena na uzatvorenie zmluvy
     o zriadení vecného bremena.

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  4/9

                                                  Článok IV.
                             Obsah zmluvy o zriadení vecného bremena

1. Povinný z vecného bremena uzatvára s oprávneným z vecného bremena zmluvu
     o zriadení vecného bremena „in personam“ v prospech oprávneného z vecného
     bremena, predmetom ktorej je zriadenie vecného bremena k častiam zaťažených
     nehnuteľností v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne, ktorý je prílohou zmluvy
     o zriadení vecného bremena, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena:
     a) strpieť na zaťažených nehnuteľnostiach umiestnenie stavebných objektov uvedených
        v článku I. odsek 2. tejto zmluvy,
     b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup a prechod peši, vjazd, prejazd, výjazd vozidlami,
        mechanizmami oprávneného z vecného bremena na zaťažené nehnuteľnosti,
        v súvislosti s projektovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, resp. inými stavebnými
        úpravami, terénnymi úpravami, prevádzkovaním budúcich oprávnených stavieb alebo
        na účely opráv, údržby, kontroly budúcich oprávnených stavieb; oprávnený z vecného
        bremena môže na výkon všetkých uvedených činností poveriť aj tretie osoby
     (ďalej ako „vecné bremeno“ v príslušnom gramatickom tvare).

2. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú. t.j. bez časového obmedzenia.
3. Vecné bremeno sa zriaďuje za odplatu - jednorazovú náhradu. Jednorazová náhrada za

     zriadenie vecného bremena bude zmluvnými stranami dohodnutá v súlade s § 3 zákona č.
     18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov s prihliadnutím na typ vecného
     bremena, výmeru zaťažených nehnuteľností, rozsah núteného obmedzenia užívania
     zaťažených nehnuteľností a miestne pomery. V prípade, že nedôjde k dohode zmluvných
     strán o výške odplaty za zriadenie vecného bremena, bude náhrada za zriadenie vecného
     bremena určená podľa znaleckého posudku vyhotoveného na náklady oprávneného
     z vecného bremena po porealizačnom zameraní geometrickým plánom na stanovenie
     rozsahu vecného bremena, pričom znalca určí povinný z vecného bremena.
4. Oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje takto stanovenú jednorazovú odplatu uhradiť
     na základe faktúry, ktorú vystaví povinný z vecného bremena do tridsiatich (30)
     kalendárnych dní od účinnosti zmluvy o zriadení vecného bremena.
5. Lehota splatnosti faktúry je dvadsať (20) kalendárnych dní od dátumu jej vystavenia. Za
     deň úhrady sa považuje deň, kedy sú finančné prostriedky pripísané na účet povinného
     z vecného bremena uvedený v záhlaví budúcej zmluvy vo formáte IBAN. V prípade, že
     splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za
     deň splatnosti považovať najbližší budúci pracovný deň.
6. V prípade, že sa oprávnený z vecného bremena dostane do omeškania so zaplatením
     odplaty – jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena, a to i v dodatočne
     písomne určenej lehote zo strany povinného z vecného bremena, nie dlhšej ako desať
     (10) kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy na dodatočné uhradenie, považuje sa
     to za podstatné porušenie zmluvy o zriadení vecného bremena, a oprávnenému z vecného
     bremena tým vzniká povinnosť zaplatiť povinnému z vecného bremena zmluvnú pokutu
     vo výške dvojnásobku výšky jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena, tým
     nie je dotknuté právo na náhradu škody. Zmluvné strany prehlasujú, že výšku zmluvnej
     pokuty považujú za primeranú, pretože pri rokovaniach o dohode o výške zmluvnej

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  5/9

     pokuty prihliadali na hodnotu a význam touto zmluvnou pokutou zabezpečovanej
     zmluvnej povinnosti.
7. Práva zodpovedajúce vecnému bremenu nadobudne oprávnený z vecného bremena
     právoplatnosťou rozhodnutia o povolení vkladu vecného bremena do katastra
     nehnuteľností, správny poplatok spojený s vkladom vecného bremena do katastra
     nehnuteľností uhradí na vlastné náklady oprávnený z vecného bremena.

                                                  Článok V.
                                      Vyhlásenia zmluvných strán

1. Budúci povinný z vecného bremena vyhlasuje, že súhlasí s realizáciou budúcich
     oprávnených stavieb na budúcich zaťažených nehnuteľnostiach, a to za podmienok ďalej
     dohodnutých v tejto zmluve.

2. Budúci povinný z vecného bremena vyhlasuje, že:
     a) je oprávnený samostatne nakladať s budúcimi zaťaženými nehnuteľnosťami v celom
        rozsahu potrebnom pre platné uzavretie tejto zmluvy,
     b) nie sú podané žiadne návrhy na vklad akýchkoľvek práv k budúcim zaťaženým
        nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností a neexistujú žiadne faktické alebo právne
        prekážky, ktoré by bránili uzavrieť túto zmluvu,
     c) budúce zaťažené nehnuteľnosti nadobudli v súlade s platnými právnymi predpismi
        Slovenskej republiky a žiadna tretia osoba si neuplatňuje akékoľvek nároky k budúcim
        zaťaženým nehnuteľnostiam,
     d) nie je účastníkom žiadneho súdneho alebo iného sporu týkajúceho sa resp. súvisiaceho
        s budúcimi zaťaženými nehnuteľnosťami.

3. Budúci povinný z vecného bremena sa zaväzuje, že sa až do okamihu splnenia alebo
     zániku všetkých povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy zdrží akéhokoľvek konania,
     ktoré by bránilo alebo znemožnilo uzatvoreniu budúcej zmluvy o zriadení vecného
     bremena v zmysle tejto zmluvy. Budúci povinný z vecného bremena sa najmä zaväzuje,
     že budúce zaťažené nehnuteľnosti ani ich časti, ktoré majú byť zaťažené vecným
     bremenom:
     a) neprevedie do vlastníctva inej osoby bez súhlasu budúceho oprávneného z vecného
        bremena a ani
     b) ich nezaťaží právom tretích osôb, ktoré by znemožnilo vykonávať práva
        zodpovedajúce vecnému bremenu budúcim oprávneným z vecného bremena.

4. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje:
     a) budúce zaťažené nehnuteľnosti užívať výlučne na účely podľa tejto zmluvy, v rozsahu
        a spôsobom vyplývajúcim z tejto zmluvy,
     b) udržiavať poriadok a čistotu počas a po každom vykonanom zásahu na budúcich
        zaťažených nehnuteľnostiach, uviesť budúce zaťažené nehnuteľnosti do rovnakého
        stavu v akom boli pred vykonaním zásahu, pričom náklady na zachovanie, údržbu a
        úpravy budúcich zaťažených nehnuteľností bude znášať budúci oprávnený z vecného
        bremena v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na prinavrátenie budúcich zaťažených
        nehnuteľností do pôvodného stavu po vykonaní práv vyplývajúcich mu z tejto zmluvy,

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  6/9

     c) na vlastné náklady odstrániť škody na majetku budúceho povinného z vecného
        bremena, pokiaľ takéto budú spôsobené v súvislosti s vykonávaním činnosti budúceho
        oprávneného z vecného bremena na budúcich zaťažených nehnuteľnostiach.

5. Budúci povinný z vecného bremena si vyhradzuje právo vstupu na budúce zaťažené
     nehnuteľnosti, a to kedykoľvek, v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene
     zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch znení neskorších
     predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

6. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje rešpektovať § 47 zákona č. 364/2004
     Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o
     priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a
     ustanovenia zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších
     predpisov.

7. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje vykonávať na budúcich zaťažených
     nehnuteľnostiach činnosti súvisiace s realizáciou budúcich oprávnených stavieb /terénne
     úpravy a stavebné práce/, výlučne v súlade s predchádzajúcimi písomnými stanoviskami
     budúceho povinného z vecného bremena, v súlade s právoplatnými povoleniami
     a s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Počas výstavby sa budúci oprávnený
     z vecného bremena zaväzuje manipulovať so stavebným materiálom a odpadom tak, aby
     nedošlo k znečisteniu okolitých povrchových vôd a podzemných vôd.

8. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje vykonávať na budúcich zaťažených
     nehnuteľnostiach len také terénne úpravy a stavebné úpravy, resp. iné činnosti
     vyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré umožnia vstup mobilnej technike budúceho povinného
     z vecného bremena v prípade nepredvídateľných okolností a živelných pohrôm.

9. Budúci povinný z vecného bremena nenesie žiadnu zodpovednosť a nie je povinný
     uhrádzať akúkoľvek škodu na zdraví ani na majetku, ktorá sa stane budúcemu
     oprávnenému z vecného bremena v súvislosti s jeho činnosťou vykonávanou na budúcich
     zaťažených nehnuteľnostiach. Budúci povinný z vecného bremena nezodpovedá za škody
     spôsobené na majetku budúceho oprávneného z vecného bremena, ktoré boli spôsobené
     živelnou pohromou, zvýšenými prietokmi vody alebo mimoriadnou udalosťou.

10. Budúci oprávnený z vecného bremena má nárok previesť práva a povinnosti budúceho
     oprávneného z vecného bremena vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu len
     s predchádzajúcim písomným súhlasom budúceho povinného z vecného bremena.

11. Zmluvné strany sa zaväzujú riadne a bez zbytočných odkladov plniť si povinnosti podľa
    tejto zmluvy. Porušenie povinností uvedených v odseku 4. a odsekoch 6. - 8. tohto článku
    tejto zmluvy budúcim oprávneným z vecného bremena sa považuje za podstatné porušenie
    tejto zmluvy a zakladá právo budúceho povinného z vecného bremena neuzavrieť budúcu
    zmluvu a od tejto zmluvy o budúcej zmluve odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku
    dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy doručené budúcemu
    oprávnenému z vecného bremena.

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  7/9

                                                  Článok VI.
                                          Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a
     účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a
     Občianskeho zákonníka a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
     prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
     informácií) v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv.

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že budúci povinný z vecného bremena je povinnou
     osobou v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
     a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
     neskorších predpisov a súhlasia so zverejnením a sprístupnením obsahu tejto zmluvy.

3. Všetky práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa
     riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka o tomto zmluvnom type a
     súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky v ich platnom znení.

4. Písomnosti zmluvných strán sa doručujú na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy
     a považujú sa za doručené, ak boli adresátom prevzaté alebo boli vrátené odosielateľovi
     ako nedoručiteľné a adresát svojim konaním alebo opomenutím zmaril doručenie
     písomnosti, v takomto prípade sa písomnosť považuje za doručenú uplynutím tretieho
     dňa odo dňa jej odoslania. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak adresát doručenie
     písomnosti odmietol, a to dňom odmietnutia.

5. Zmenu adries na doručovanie sú si zmluvné strany povinné neodkladne, najneskôr však
     do desiatich (10) kalendárnych dní písomne oznámiť. Zmluvná strana nenesie
     zodpovednosť za prípadné nedoručenie korešpondencie, ak jej druhá zmluvná strana
     neoznámila zmenu svojej korešpondenčnej adresy.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti, oznámenia, resp. informácie podľa ustanovení
     tejto zmluvy (korešpondencia) vyhotovené v písomnej forme, prípadne zachytené na
     inom hmotnom nosiči, si môžu navzájom doručovať aj osobne, v takomto prípade je
     možné ju doručovať aj na inom mieste ako na adrese určenej podľa odseku 4. tohto
     článku tejto zmluvy, ak sa na tomto mieste oprávnený zástupca zmluvnej strany na
     preberanie zásielok v čase doručenia zdržuje a ak sa na tomto mieste zmluvné strany
     súčasne dohodli, pričom prevzatie korešpondencie musí byť vždy riadne písomne
     potvrdené.

7. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné
     alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť
     ostatných ustanovení tejto zmluvy. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení
     tejto zmluvy a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne
     možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto
     zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.

8. Táto zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť
     originálu, dva (2) rovnopisy si ponechá budúci oprávnený z vecného bremena a jeden (1)
     rovnopis si ponechá budúci povinný z vecného bremena.

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  8/9

9. Obsah tejto zmluvy je možné meniť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán,
     číslovanými dodatkami k tejto zmluve vyhotovenými v písomnej forme a podpísanými
     obomi zmluvnými stranami.

10. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú v plnom rozsahu spôsobilé k uvedeným právnym
     úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. Zmluvné strany vyhlasujú, že
     ich vôľa vyjadrená v tejto zmluve je vážna, slobodná a určitá, že prejavy vôle oboch
     zmluvných strán sú dostatočne zrozumiteľné. Na znak súhlasu zmluvných strán s celým
     obsahom tejto zmluvy ju obidve zmluvné strany podpisujú.

V Piešťanoch, dňa:                                                 V Bratislave, dňa:

Budúci povinný z vecného bremena:                                  Budúci oprávnený z vecného bremena:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY                                          SR, Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
PODNIK, štátny podnik                                               v skrátenej forme „ŽSR“

.................................................................  .........................................................
           Ing. Jozefína Slezáková                                         Ing. Štefan Sedláček,

riaditeľka Odštepného závodu Piešťany                                 riaditeľ odboru investorského

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena                                                                            9/9