Zmluvač. 4884/2018/5400/025zverejnené 1. 2. 2019Suma uvedená
Zdroje:Centrálny register zmlúv stav z exportu 4. 2. 2019
Zmluva nie je platba. Suma neznamená, že sa celá vyplatila, a register neuvádza, ktorá strana platí.
Prílohy sú uložené v Centrálnom registri zmlúv, odkazy vedú priamo tam.
Záznam v Centrálnom registri zmlúv · ID 3872646 · posledná zmena v registri 4. 2. 2019, 15:27
| Denný export registra | Zmena v registri | Suma v tom čase | Príloh |
|---|---|---|---|
| 4. 2. 2019 | 4. 2. 2019, 15:27 | 12 991 570,00 € | 2 |
| 1. 2. 2019 | 1. 2. 2019, 13:10 | 12 991 570,00 € | 2 |
Každý riadok je deň, keď sa záznam objavil v dennom exporte registra (nový alebo zmenený). Kódy z exportu, ktorých význam register nedokumentuje: stav 2, typ 1.
Zmena sa zverejní až po kontrole redaktorom. Bez odkazu na zdroj ju nemôžeme prijať.
Dodávateľom je združenie (skupina dodávateľov), ktoré register uvádza len názvom. Členov s IČO preberáme z výsledku verejného obstarávania alebo z textu zmluvy. Suma zmluvy je za celé združenie, podiel jednotlivých členov z otvorených dát nepoznáme.
Ako sme členov určili: IČO členov uvedené v texte zmluvy (PDF v registri), bez objednávateľa. Ak je to omyl, nahláste nám ho.
Štatutárny orgán objednávateľa a dodávateľa platný 31. 1. 2019 podľa Registra právnických osôb. Zmluvu mohol podpísať aj niekto iný na základe plnej moci; kto ju naozaj podpísal, je v texte zmluvy.
Strojovo vytiahnutý z PDF v registri, môže obsahovať chyby. Rodné čísla, dátumy narodenia a čísla dokladov sú vynechané. Záväzné je PDF v registri. Hľadať v textoch zmlúv
ZMLUVA O DIELO č. 4884/2018/5400/025
uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
1.1. Objednávateľ: Článok I.
Sídlo: Zmluvné strany
Právna forma:
Registrácia: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme ”ŽSR”
Štatutárny orgán: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Osoby oprávnené rokovať: Iná právnická osoba
-vo veciach zmluvných: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 312/B
-vo veciach technických: Ing. Juraj Tkáč, generálny riaditeľ
IČO:
DIČ: xxxxxxxxxxxxxxxxx, riaditeľ Centra logistiky a obstarávania
IČ DPH: xxxxxxxxxxxxxxxxx, riaditeľ Odboru investorského
Bankové spojenie: 31 364 501
SWIFT/BIC: 2020480121
IBAN: SK 2020480121
Adresa pre doručovanie xxxxxxxxx
písomností a email: xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(ďalej len „objednávateľ“)
Železnice Slovenskej republiky, v skrátenej forme "ŽSR", Odbor investorský
GR ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
xxxxxxxxxxx
1.2. Zhotoviteľ: „Združenie Rimavská Sobota"
založené na základe Zmluvy o združení zo dňa 13.06.2018 podľa § 829 a nasl.
Vedúci člen združenia: zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Sídlo: STRABAG s.r.o.
Právna forma: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Registrácia: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 911/B
Ing. Jakub Svoboda, konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené rokovať: Ing. Luboš Tomášek , konateľ spoločnosti
-vo veciach zmluvných:
-vo veciach technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, obchodný vedúci
IČO: xxxxxxxxxxxxxx, technický vedúci
DIČ: 17 317 282
IČ DPH: xxxxxxxxxxxx
Bankové spojenie: xxxxxxxxxxxxxxx
SWIFT/BIC: xxxxxxxxxxxxx
IBAN: xxxxxxxxxxx
Adresa pre doručovanie xxxxxxxxxxxxxxxx
písomností a email:
STRABAG, s.r.o. Železničná 4/299, 914 01 Trenčianska Teplá
xxxxxxxxxxxxx
1
Člen združenia: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Sídlo: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 307/B
Štatutárny orgán: Dipl. Ing. Harald Ramsbacher, prokurista
Mgr. Viliam Perknovský, prokurista
IČO: 00 896 225
DIČ: xxxxxxxxxxxx
IČ DPH: xxxxxxxxxxxx
Bankové spojenie: xxxxxxxxxxxxxx
SWIFT/BIC: xxxxxxxxxxxx
IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Adresa pre doručovanie
písomností a email: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
xxxxxxxxxxxxxxx
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej spoločne ako „zmluvné strany“)
Článok II.
Predmet zmluvy
2.1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania zákazky s názvom „ŽST
Rimavská Sobota, rekonštrukcia výhybiek“, obstaranej postupom verejná súťaž podľa § 91 zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo
zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 91/2018 zo dňa 09.05.2018 pod značkou 6657-MSP
a v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 08.05.2018 pod značkou č. 2018/S 088-198435.
2.2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce spočívajúce
v rekonštrukcii železničného spodku a zvršku, výhybiek v ŽST Rimavská Sobota a súvisiace stavebné práce
a iné činnosti, zabezpečenie inžinierskej činnosti, ktorej výsledkom bude právoplatné kolaudačné rozhodnutie
resp. rozhodnutia a vypracovanie a odovzdanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby
(ďalej len „dielo“). Dielo je podrobne špecifikované v Prílohe č. 1 – Špecifikácia diela (ďalej len „príloha č.
1“), v Prílohe č. 2 – Ocenený výkaz výmer (ďalej len „príloha č. 2“) a v nasledovných dokumentoch:
2.2.1. Súťažné podklady k zákazke ŽST Rimavská Sobota, rekonštrukcia výhybiek vrátane odpovedí
objednávateľa ako obstarávateľa na žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov,
2.2.2. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, spracovaná spoločnosťou
PRODEX spol. s r.o., Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava, IČO: 17 314 569,
2.2.3. Právoplatné stavebné povolenie, ktoré objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pred odovzdaním
staveniska.
2.3. V prípade výskytu rozporných ustanovení medzi touto zmluvou a dokumentmi podľa bodu 2.2.1. a 2.2.2.
majú ustanovenia tejto zmluvy prednosť pred ustanoveniami týchto dokumentov. V prípade rozporu medzi
ustanoveniami textu zmluvy a jej prílohami, majú ustanovenia textu zmluvy prednosť.
2.4. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu v zmysle
článku IV. tejto zmluvy.
2.5. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že obdržal od objednávateľa všetky podklady a dokumenty
potrebné na riadne vykonanie diela. Podklady, ktoré netvoria súčasť tejto zmluvy a ktoré zhotoviteľ obdrží po
2
jej podpise, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu preskúmať a oznámiť ich nevhodnosť
objednávateľovi a to najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa ich prevzatia. V prípade, ak sa počas
realizácie diela preukáže, že objednávateľ neodovzdal zhotoviteľovi všetky potrebné podklady pre realizáciu
diela, zhotoviteľ je oprávnený dodatočne vyžiadať od objednávateľa chýbajúce podklady a objednávateľ sa
zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi dodatočne vyžiadané podklady najneskôr do desiatich dní odo dňa
doručenia výzvy zo strany zhotoviteľa, ktorou zhotoviteľ požiadal o doplnenie podkladov.
2.6. V prípade, ak zhotoviteľovi nebude odovzdané stavenisko do dvoch mesiacov pred uplynutím platnosti
stavebného povolenia, zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť predĺženie platnosti stavebného povolenia na vlastné
náklady.
2.7. Vedúci člen združenia a člen združenia sú zo všetkých záväzkov zo zmluvy, vrátane záväzku nahradiť škodu,
zaviazaní voči objednávateľovi spoločne a nerozdielne. Ak združenie zanikne, objednávateľ bude oprávnený
uplatniť si akékoľvek práva a nároky vyplývajúce z tejto zmluvy u ktoréhokoľvek subjektu uvedeného v bode
1.2. tejto zmluvy.
Článok III.
Miesto a lehota plnenia
3.1. Miestom vykonania diela je TÚ 3121 Jesenské – Tisovec, DÚ 03 ŽST Rimavská Sobota.
3.2. Zhotoviteľ začne dielo vykonávať až po odovzdaní staveniska zo strany objednávateľa. Zhotoviteľ sa
zaväzuje dielo vykonať najneskôr do štrnástich (14) mesiacov odo dňa odovzdania staveniska.
V prípade ak sa bude odovzdávať viac ako jedno stavenisko, lehota plnenia sa začne počítať odo dňa
odovzdania prvého staveniska. Dielo sa považuje za vykonané nadobudnutím právoplatnosti kolaudačného
rozhodnutia resp. posledného kolaudačného rozhodnutia, ak bude potrebné zabezpečiť kolaudačných
rozhodnutí viac.
3.3. Lehota na vykonanie diela podľa bodu 3.2. sa môže predĺžiť len v nasledovných prípadoch:
3.3.1. potreba vykonania naviacprác – v prípade potreby vykonania naviacprác návrh na predĺženie lehoty
plnenia podľa bodu 3.2. uvedie zhotoviteľ v návrhu dodatku v zmysle 4.7.,
3.3.2. neposkytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa – v prípade neposkytnutia súčinnosti zo strany
objednávateľa sa lehota plnenia podľa bodu 3.2. automaticky (bez potreby uzatvárania dodatku)
predĺži o dobu, po ktorú je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím súčinnosti zhotoviteľovi,
3.3.3. okolnosti vyššej moci podľa bodu 3.4.
3.4. Zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty plnenia uvedenej v bode 3.2. aj v prípade vzniku okolnosti vyššej
moci, t.j. v prípade výskytu prekážky, ktorá nastala nezávisle od vôle zhotoviteľa a bráni mu v splnení jeho
povinnosti, pokiaľ nemožno rozumne predpokladať, že by zhotoviteľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil
alebo prekonal a taktiež, že by v čase podpisu tejto zmluvy túto prekážku predvídal. Za vyššiu moc sa
nepokladajú spoločenské zmeny ekonomického, politického, finančného alebo menového rázu, ako ani zmena
hospodárskych pomerov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa ani oneskorená dodávka zo strany
subdodávateľa. Lehota plnenia sa posunie o dobu, po ktorú zhotoviteľ nemôže plniť svoje povinnosti a ktorej
dĺžka bude preukázateľne schválená a písomne oznámená objednávateľom zhotoviteľovi.
3.5. Zhotoviteľ je bez zbytočného odkladu povinný informovať objednávateľa o vzniku okolnosti vyššej moci
podľa bodu 3.4., o dĺžke jej predpokladaného trvania a povinnostiach, ktorých plnenie v dôsledku výskytu
tejto prekážky nebude možné, a následne aj o zániku tejto skutočnosti. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyvinúť všetko
potrebné úsilie na obmedzenie doby omeškania s plnením povinností podľa tejto zmluvy v dôsledku výskytu
prekážky vyššej moci.
3
3.6. Právo na posunutie lehoty plnenia z dôvodu výskytu vyššej moci zhotoviteľovi zaniká, pokiaľ zhotoviteľ
najneskôr do 5 dní po vzniku prekážky túto skutočnosť neoznámi objednávateľovi a nepodá žiadosť
o predĺženie lehoty plnenia.
3.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo v termínoch podľa harmonogramu postupu prác, ktorý zhotoviteľ
najneskôr do 10 dní odo dňa odovzdania staveniska predloží objednávateľovi na schválenie. Objednávateľ
predloží zhotoviteľovi odsúhlasený harmonogram postupu prác, resp. stanovisko k predloženému
harmonogramu postupu prác, do 10 dní od jeho obdržania od zhotoviteľa. Po schválení bude harmonogram
postupu prác záväznou súčasťou tejto zmluvy. Za správnosť a úplnosť harmonogramu postupu prác
zodpovedá zhotoviteľ.
3.8. Zhotoviteľ je povinný v harmonograme postupu prác podľa bodu 3.7. zreteľne vyznačiť aspoň tri čiastkové
termíny plnenia, ktoré budú považované za sankcionovateľné míľniky. Sankcionovateľný míľnik sa považuje
za splnený, ak budú dokončené všetky práce, ktoré majú predchádzať harmonogramu sankcionovateľného
míľnika a bezprostredne s ním súvisia. Splnenie sankcionovateľného míľnika potvrdí stavebný dozor
objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.
3.9. Pokiaľ sa stane zrejmým, že postup zhotoviteľa pri vykonávaní diela je pomalý alebo zhotoviteľ
z akýchkoľvek dôvodov nesplní niektorý z termínov stanovených v harmonograme postupu prác, je
zhotoviteľ povinný vykonať najneskôr na pokyn objednávateľa dodatočné opatrenia na urýchlenie vykonania
diela tak, aby bola príslušná lehota plnenia uvedená v bode 3.2. dodržaná. Tieto opatrenia je zhotoviteľ
povinný vykonať na vlastný účet bez nároku na zvýšenie ceny za dielo. Pokiaľ zhotoviteľ neuskutoční
opatrenia podľa tohto bodu najneskôr v lehote troch pracovných dní od vyzvania zo strany objednávateľa
alebo sa tieto opatrenia ukážu ako nedostatočne účinné, má objednávateľ právo uskutočniť opatrenia na
urýchlenie zhotovovania diela sám alebo prostredníctvom tretej osoby, pričom náklady v súvislosti s týmito
opatreniami znáša zhotoviteľ. Objednávateľ má právo uplatniť si tieto náklady osobitnou faktúrou doručenou
zhotoviteľovi alebo si tieto náklady započítať s pohľadávkou zhotoviteľa vzniknutou na základe tejto zmluvy.
Článok IV.
Cena diela a zádržné
4.1. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané dielo zaplatiť zhotoviteľovi cenu vo výške:
4.1.1. Cena diela bez DPH 12 991 570,00 EUR
4.1.2. DPH 2 598 314,00 EUR
4.1.3. Cena diela s DPH 15 589 884,00 EUR
4.2. Zmluvné strany sa dohodli na cene bez DPH. DPH bude fakturovaná v zmysle platných právnych predpisov.
4.3. V odmene podľa bodu 4.1.1. sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú pri a/alebo
v súvislosti s realizáciou diela. Zhotoviteľ nemá nárok na uhradenie ďalších nákladov s výnimkou naviacprác
v zmysle bodu 4.5. a nasl.
4.4. Zmluvné strany sa dohodli na cene položiek ceny za dielo podľa prílohy č. 2. Zhotoviteľ podpisom tejto
zmluvy potvrdzuje, že príloha č. 2 obsahuje všetky položky, ktoré sú potrebné pre úplné, riadne, funkčné,
termínovo a vecne primerané vykonanie diela a zhotoviteľ ocenil všetky náklady, ktoré v zmysle
technologických postupov, projektu, platných STN a legislatívy s jednotlivými položkami bezprostredne
súvisia, aj keď nie sú v popise položky bezprostredne uvedené, a to najmä, nie však výlučne:
4.4.1. všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje
4.4.2. a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác,
všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady, dane, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné
vedľajšie výdavky,
4
4.4.3. náklady na vyloženie, skladovanie a rozdelenie všetkých pre realizáciu diela potrebných materiálov
a dodávok,
4.4.4. náklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie, pomocné náradie, lešenia, skladovacie plochy,
4.4.5. náklady na všetky ochranné opatrenia do doby prevzatia celého diela objednávateľom,
4.4.6. náklady na vypratanie staveniska, odvoz odpadu a sute,
4.4.7. náklady súvisiace s vytýčením podzemných vedení,
4.4.8. náklady súvisiace s výlukovou činnosťou
4.4.9. náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, vrátane colných a iných poplatkov
spojených s dovozom, dopravnými nákladmi, certifikáciou výrobkov a materiálov,
4.4.10. licencie na živnostenské, priemyselné, autorské a ochranné práva,
4.4.11. skúšky, atesty, osvedčenia a certifikáty v súlade s príslušnými právnymi predpismi a internými
predpismi objednávateľa vrátane nákladov na vydanie revíznych správ, úradných skúšok,
4.4.12. prípadné náklady, ktoré je potrebné vynaložiť na vykonanie školenia, resp. poučenia a následného
overenia predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu (najmä zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci a predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR) v príslušnom poverenom
vzdelávacom zariadení ŽSR a prípadné náklady, ktoré je potrebné vynaložiť na to, aby osoby
vykonávajúce dielo spĺňali predpísanú odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť, náklady na
lekárske prehliadky,
4.4.13. všetky vedľajšie pomocné a režijné práce a výkony, ktoré sú potrebné pre riadne plnenie predmetu
zmluvy,
4.4.14. náklady vzniknuté v súvislosti s nakladaním s odpadom vzniknutým pri realizácii diela,
4.4.15. náklady v súvislosti so zabezpečením právoplatného kolaudačného rozhodnutia resp. rozhodnutí,
4.4.16. náklady, ktoré zhotoviteľ vynaložil na vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného
vyhotovenia,
4.4.17. náklady, ktoré zhotoviteľ vynaložil v súvislosti s plnením povinností podľa tejto zmluvy vrátane
prílohy č. 1.,
4.5. K zvýšeniu ceny za dielo môže dôjsť len v prípade vzniku naviacprác (pri zmene rozsahu prác voči
ocenenému výkazu výmer podľa prílohy č. 2, t.j. pri zvýšení množstva jednotlivých položiek, ako aj pri
doplnení nových položiek do výkazu výmer), ktoré nie sú objektívne, technicky alebo ekonomicky
oddeliteľné od pôvodného plnenia predmetu zmluvy bez toho, aby to objednávateľovi nespôsobilo
neprimerané ťažkosti a súčasne sú nevyhnutné pre splnenie pôvodného predmetu tejto zmluvy. Hodnota
naviacprác, ktoré bolo možné pri uzatvorení zmluvy predvídať, nesmie prekročiť 15 % z ceny podľa bodu
4.1.1.
4.6. Za naviacpráce sa nepovažujú žiadne dodatočné požiadavky zhotoviteľa na vykonanie prác, ktoré vyplynuli
z nedostatočného preštudovania podkladov, ktoré zhotoviteľ obdržal v rámci verejného obstarávania, z
nepresností a chýb pri spracovávaní cenovej ponuky, ako aj z formálnych chýb. Všetky takto vzniknuté
náklady znáša v plnom rozsahu zhotoviteľ.
4.7. Zhotoviteľ je oprávnený a povinný bezodkladne vykonať naviacpráce po doručení písomného pokynu zo
strany stavebného dozora objednávateľa. Zhotoviteľ ihneď po vecnom a finančnom vyjadrení naviacprác
predloží objednávateľovi návrh dodatku k tejto zmluve, predmetom ktorého bude najmä rozsah vykonaných
naviacprác, odsúhlasených zo strany stavebného dozoru objednávateľa a cena za naviacpráce určená podľa
bodu 4.8., a návrh o akú dobu sa má lehota na vykonanie diela predĺžiť z dôvodu vykonania naviacprác
s odôvodnením vrátane presného výpočtu na dni. V prípade vecnej správnosti návrhu dodatku, je
objednávateľ povinný návrh dodatku oprávnenou osobou podpísať najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia
návrhu dodatku. Právo zhotoviteľa na zaplatenie naviacprác vznikne momentom nadobudnutia účinnosti
dodatku a nárok na úhradu ceny naviacprác vzniká v zmysle podmienok uvedených v článku V. nižšie.
4.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v návrhu dodatku podľa bodu 4.7. bude jednotková cena jednotlivých položiek
5
naviacprác rovnaká ako jednotková cena položiek uvedených v prílohe č. 2, najviac však vo výške ceny na
trhu obvyklej za tieto položky. V prípade, ak návrh dodatku bude obsahovať nové položky, ktoré nie sú
ocenené v prílohe č. 2, jednotkovú cenu týchto položiek je zhotoviteľ povinný určiť ako cenu na trhu obvyklú,
t.j. cenu za ktorú sa rovnaký príp. porovnateľný materiál v danom čase a na danom mieste na trhu predáva
resp. za ktorú sa rovnaké príp. porovnateľné práce v danom čase a na danom mieste na trhu uskutočňujú.
Zhotoviteľ je povinný obvyklosť cien v zmysle tohto bodu objednávateľovi preukázať. V prípade, že
zhotoviteľ obvyklosť cien v cenovom návrhu dostatočným spôsobom nepreukáže, cena naviacprác sa určí
o 10 % nižšia ako cena podľa cenníka Cenekon platného v čase zisťovania obvyklosti cien.
Článok V.
Platobné podmienky
5.1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi zálohy ani preddavky na vykonanie diela.
5.2. Cenu za dielo uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe riadne vystavených mesačných faktúr. Za riadne
vystavenú faktúru sa považuje faktúra s náležitosťami podľa bodu 5.6., vystavená za skutočne vykonané práce
v príslušnom mesiaci, ktorej prílohou bude súpis vykonaných prác potvrdený stavebným dozorom
objednávateľa. Faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť najskôr v posledný deň príslušného mesiaca.
5.3. Zmluvné strany sa dohodli, že z každej mesačnej faktúry podľa bodu 5.2. objednávateľ uplatní zádržné vo
výške 5 % z hodnoty faktúry bez DPH. Zádržné bude slúžiť na úhradu nákladov na odstránenie vád, ktoré
zhotoviteľ včas neodstránil, na náhradu škody spôsobenú konaním alebo nekonaním zhotoviteľa v rozpore
s touto zmluvou alebo úhradu akýchkoľvek peňažných nárokov objednávateľa voči zhotoviteľovi v súvislosti
s touto zmluvou ako napríklad zmluvných pokút. Právo na uvoľnenie zádržného vznikne zhotoviteľovi na
základe osobitnej písomnej žiadosti, ktorú je zhotoviteľ oprávnený doručiť objednávateľovi uplynutím 6
mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia resp. posledného kolaudačného
rozhodnutia, ak sa kolaudačných rozhodnutí bude vyžadovať viac. Objednávateľ je povinný zádržné uvoľniť
do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti zhotoviteľa o uvoľnenie zádržného v súlade s podmienkami podľa tohto
bodu.
5.4. Zhotoviteľ zašle riadne vystavenú faktúru buď v elektronickej podobe na e-mailovú adresu xxxxxxxxxxxxxxx
pričom informácie o možnosti elektronického zasielania faktúr zhotoviteľ získa na stránke www.zsr.sk, alebo
v listinnej podobe nasledovne:
Ako objednávateľa uvedie:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Klemensova 8
813 61 Bratislava
Konečný príjemca objednávateľa:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“
Účelové stredisko prípravy a realizácie Košice
Jesenského 11
040 01 Košice
Adresa na doručovanie faktúr:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“
Účelové stredisko prípravy a realizácie Košice
Jesenského 11
040 01 Košice
5.5. Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa uvedený v bode 1.2.
Akákoľvek zmena účtu zhotoviteľa sa považuje za zmenu tejto zmluvy, ktorú je možné vykonať len na
základe dodatku uzatvoreného v súlade s touto zmluvou.
6
5.6. Faktúra musí spĺňať náležitosti v zmysle zákona číslo 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov
a nasledovné náležitosti:
- označenie zmluvných strán, obchodné meno, sídlo, IČO, IČ DPH
- identifikáciu konečného príjemcu objednávateľa (názov a adresa),
- číslo faktúry,
- deň vyhotovenia, odoslania a deň splatnosti,
- označenie peňažného ústavu a IBAN podľa bodu 1.2.,
- číslo objednávky podľa evidencie kupujúceho pre účely zúčtovania faktúry,
- číslo tejto zmluvy,
- fakturovaná suma s rozčlenením DPH,
- výšku zádržného
- označenie osoby, ktorá faktúru vystavila,
- odtlačok pečiatky a podpis zodpovedného zástupcu poskytovateľ (v prípade elektronickej faktúry sa
nevyžaduje)“
Konečná faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších
predpisov a výrazné označenie „KONEČNÁ FAKTÚRA“.
5.7. Objednávateľ je oprávnený neúplnú faktúru a/alebo faktúru bez povinnej prílohy vrátiť, pričom lehota
splatnosti opravenej faktúry začína plynúť od začiatku v deň vrátenia opravenej faktúry objednávateľovi.
5.8. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. V prípade faktúry zaslanej
elektronickou formou sa za deň doručenia považuje deň prijatia elektronickej faktúry na e-mailovej adrese:
xxxxxxxxxxxxxx. V prípade, ak splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného
pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať nasledujúci pracovný deň. Objednávateľ nie je v omeškaní
s úhradou faktúry, ak v posledný deň lehoty splatnosti zadá príkaz na jej úhradu svojmu peňažnému ústavu.
5.9. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania tejto zmluvy nie je subjektom s personálnym, ekonomickým alebo
iným prepojením voči objednávateľovi v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi písomne oznámiť
každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči objednávateľovi
v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny.
5.10. Zmluvná strana sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči druhej zmluvnej strane nepostúpi (ani s nimi nebude
inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Pre vylúčenie akýchkoľvek
pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu a právo dotknutej zmluvnej strany na náhradu
škody.
5.11. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akékoľvek jeho pohľadávky vyplývajúce
z tejto zmluvy voči objednávateľovi.
Článok VI.
Práva a povinnosti zmluvných strán
6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo, na vlastnú
zodpovednosť a svoje náklady v čase a kvalite podľa tejto zmluvy.
6.2. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že má všetky potrebné oprávnenia, ktoré vyžadujú na vykonanie
diela platné všeobecne záväzné právne predpisy a vykonávacie predpisy a že je oboznámený so všetkými
internými predpismi objednávateľa, ktorých dodržanie je potrebné na riadne vykonanie diela.
6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní diela dodržať všetky stanovené platné technické, bezpečnostné a
právne normy týkajúce sa vykonávania diela, ktoré sú stanovené v príslušných právnych predpisoch,
interných predpisoch objednávateľa a v tejto zmluve. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s
7
príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä v súlade so zákonom č. 513/2009 Z. z.
o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o dráhach“) a vyhláškou Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z.
o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických
zariadeniach v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška o určených technických zariadeniach
a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach“), technickými normami platnými
na území Slovenskej republiky a technickými normami železníc vzťahujúcimi sa na predmet tejto zmluvy.
6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe,
že je škodlivý, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že pri realizácii diela
nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je po záručnej dobe (resp. po dobe jeho
použiteľnosti) alebo zo záručnej doby (resp. z doby jeho odporúčanej použiteľnosti) uplynulo viac ako 20 %.
Zhotoviteľ zodpovedá za súlad stavebných výrobkov so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
podkladmi, stavebným povolením a touto zmluvou.
6.5. Zhotoviteľ je povinný vykonávať dielo resp. príslušnú časť diela prostredníctvom osôb, ktoré sú odborne
spôsobilé na vykonávanie diela v zmysle platných právnych predpisov.
6.6. Zhotoviteľ je povinný počas celej doby vykonávania diela disponovať platným oprávnením na vykonávanie
určených činností podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o dráhach a vyhlášky o určených technických
zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach na vykonávanie
určených činností: montáž, opravy, rekonštrukcie a skúšky pre určené technické zariadenia elektrické v
rozsahu:
E2: Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1000 V AC a 1500 V DC vrátane
E7: Elektrické dráhové zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia
6.7. Zhotoviteľ je povinný počas celej doby vykonávania diela disponovať platným oprávnením na vykonávanie
určených činností podľa § 17 ods. 1 písm. b) zákona o dráhach na vykonávanie určených činností:
nedeštruktívne skúšanie koľajníc, metóda: vizuálna (VT), ultrazvuková (UT).
6.8. Zhotoviteľ je povinný počas celej doby vykonávania diela disponovať platným oprávnením na vykonávanie
určených činností podľa § 17 ods. 1 písm. b) zákona o dráhach na vykonávanie určených činností: zváranie
koľajníc, metóda: aluminotermické zváranie koľajníc, zváranie koľajníc elektrickým oblúkom,
6.9. Ak zhotoviteľ plní príslušnú časť diela, pre vykonávanie ktorej sa vyžaduje (i) oprávnenie v zmysle bodu 6.6.,
(ii) oprávnenie v zmysle bodu 6.7. alebo (iii) oprávnenie v zmysle bodu 6.8. prostredníctvom subdodávateľa,
ustanovenie bodu 6.6., ustanovenie bodu 6.7. a ustanovenie bodu 6.8. sa vzťahuje na tohto subdodávateľa.
6.10. Zhotoviteľ nesmie ďalej dielo vykonávať, ak oprávnenie podľa bodov 6.6., 6.7. a 6.8. stratil (resp. oprávnenie
stratil subdodávateľ), a to až do získania nového platného oprávnenia (resp. nového subdodávateľa
s oprávnením) pričom nesplnenie dohodnutej lehoty plnenia z dôvodu straty platnosti oprávnenia nemá vplyv
na omeškanie zhotoviteľa s plnením. Zhotoviteľ je povinný stratu platnosti oprávnení objednávateľovi
bezodkladne písomne oznámiť.
6.11. Zhotoviteľ je povinný plniť dielo resp. príslušnú pracovnú činnosť na diele takou osobou, ktorá spĺňa
nasledovné minimálne požiadavky odbornej kvalifikácie:
6.11.1. Osoba v pozícii stavbyvedúceho
6.11.1.1. minimálne stredoškolské vzdelanie,
6.11.1.2. minimálne sedem rokov profesionálnych praktických skúseností v oblasti realizácie
stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zmluvy,
8
6.11.1.3. účasť na realizácii minimálne jedného projektu výstavby, rekonštrukcie alebo opravy
(modernizácie) koľajového zvršku a spodku, výstavby, rekonštrukcie, alebo opravy
(modernizácie) železničných výhybiek, výstavby, rekonštrukcie alebo opravy
(modernizácie) zabezpečovacieho zariadenia železničnej infraštruktúry v pozícii vedúceho
zamestnanca (stavbyvedúci, zástupca stavbyvedúceho, alebo ekvivalentná pozícia), ktorého
finančný objem bol v minimálnej výške 5.000.000 EUR bez DPH (slovom: päť miliónov
eur bez DPH), pričom účasť na realizácii tohto projektu musí byť v minimálnej dobe
trvania zodpovedajúcej 50 % lehoty uskutočňovania projektu (lehota odo dňa odovzdania a
prevzatia staveniska po vydanie preberacieho protokolu, alebo ekvivalentné udalosti),
6.11.1.4. platné osvedčenie o vykonanej skúške odbornej spôsobilosti vydané Slovenskou komorou
stavebných inžinierov v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.
138/1992 Zb.) pre výkon činnosti (kategórie):
20 – inžinierske stavby s odborným zameraním na (21) dopravné stavby;
30 – technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s odborným zameraním na
(33) elektrotechnické zariadenia;
alebo ekvivalentný doklad vydaný podľa právneho predpisu krajiny sídla stavbyvedúceho.
6.11.2. Kľúčový odborník pre koľajový zvršok a spodok
6.11.2.1. minimálne stredoškolské vzdelanie,
6.11.2.2. minimálne 5 rokov profesionálnych praktických skúseností v oblasti výstavby,
rekonštrukcie alebo opravy (modernizácie) koľajového zvršku a spodku,
6.11.2.3. účasť na realizácii minimálne jedného projektu výstavby, rekonštrukcie alebo opravy
(modernizácie) koľajového zvršku a spodku v pozícii vedúceho zamestnanca
(stavbyvedúci, zástupca stavbyvedúceho, alebo ekvivalentná pozícia), ktorého finančný
objem bol v minimálnej výške 2 000.000 EUR bez DPH (slovom: dva milióny eur bez
DPH), pričom účasť na realizácii tohto projektu musí byť v minimálnej dobe trvania
zodpovedajúcej 50 % lehoty uskutočňovania projektu (lehota odo dňa odovzdania a
prevzatia staveniska po vydanie preberacieho protokolu, alebo ekvivalentné udalosti),
6.11.2.4. platné osvedčenie o vykonanej skúške odbornej spôsobilosti vydané Slovenskou komorou
stavebných inžinierov v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.
138/1992 Zb.) pre výkon činnosti (kategórie):
20 – inžinierske stavby s odborným zameraním na (21) dopravné stavby;
alebo ekvivalentný doklad vydaný podľa právneho predpisu krajiny sídla stavbyvedúceho.
6.11.3. Kľúčový odborník pre zabezpečovacie zariadenia
6.11.3.1. minimálne stredoškolské vzdelanie,
6.11.3.2. minimálne 5 rokov profesionálnych praktických skúseností v oblasti výstavby,
rekonštrukcie alebo opravy (modernizácie) zabezpečovacieho zariadenia železničnej
infraštruktúry,
6.11.3.3. účasť na realizácii minimálne jedného projektu výstavby, rekonštrukcie alebo opravy
(modernizácie) staničného zabezpečovacieho zariadenia v pozícii vedúceho zamestnanca
(stavbyvedúci, zástupca stavbyvedúceho, alebo ekvivalentná pozícia), ktorého finančný
objem bol v minimálnej výške 1 500.000 EUR bez DPH (slovom: jeden milión päťstotisíc
eur bez DPH), pričom účasť na realizácii tohto projektu musí byť v minimálnej dobe
trvania zodpovedajúcej 50 % lehoty uskutočňovania projektu (lehota odo dňa odovzdania a
prevzatia staveniska po vydanie preberacieho protokolu, alebo ekvivalentné udalosti),
9
6.11.3.4. platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti udelené bezpečnostným orgánom fyzickým
osobám podľa § 26 vyhlášky o určených technických zariadeniach a určených činnostiach
a činnostiach na určených technických zariadeniach na vykonávanie činností na UTZ
elektrických podľa Prílohy č. 1, časť 5, označenie zariadenia:
E2: Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1000 V AC a 1500 V DC vrátane
E7: Elektrické dráhové zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia
alebo ekvivalentný doklad vydaný podľa právneho predpisu krajiny sídla kľúčového
odborníka pre zabezpečovacie zariadenia.
6.11.4. Výkonný pracovník pre nedeštruktívne skúšanie koľajníc
6.11.4.1. platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti udelené bezpečnostným orgánom, alebo ním
poverenou právnickou osobou, fyzickým osobám podľa § 18 zákona o dráhach na
vykonávanie určených činností: nedeštruktívne skúšanie koľajníc, metóda: vizuálna (VT),
ultrazvuková (UT)
alebo ekvivalentný doklad vydaný podľa právneho predpisu krajiny sídla kľúčového
odborníka pre zabezpečovacie zariadenia.
6.11.5. Osoba vykonávajúca činnosť na určených technických zariadeniach zdvíhacích musí spĺňať odbornú
spôsobilosť podľa § 30 ods. 1 písm. a) vyhlášky o určených technických zariadeniach a určených
činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach.
6.12. Na požiadanie objednávateľa je zhotoviteľ povinný bezodkladne predložiť objednávateľovi vo vzťahu ku
konkrétnej osobe:
6.12.1. oprávnenia resp. osvedčenia podľa bodu 6.11.,
6.12.2. doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
6.12.3. podpísaný pracovný životopis alebo ekvivalentný doklad, v ktorom bude uvedený popis
preukázateľnej odbornej praxe, a to opisom pracovnej náplne, miesto, mesiac a rok
plnenia/zamestnania, zamestnávateľ/objednávateľ, pričom v rámci pracovného životopisu alebo
ekvivalentného dokladu bude uvedený aj konkrétny popis požadovanej praktickej skúsenosti
s popisom finančného objemu projektu/projektov, popisom pozície kľúčového odborníka v projekte,
lehotu uskutočňovania projektu, meno a priezvisko aspoň jednej kontaktnej osoby a číslo telefónu
a e-mailový kontakt objednávateľa, kde si bude môcť objednávateľ overiť uvedené informácie.
6.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje pred použitím každého železničného vozidla pri vykonávaní diela, predložiť
objednávateľovi pri každom železničnom vozidle povolenie bezpečnostného orgánu na uvedenie železničného
vozidla do prevádzky v zmysle § 76 zákona o dráhach (bezpečnostného orgánu v Slovenskej republike alebo
bezpečnostného orgánu v inom členskom štáte za podmienok ustanovených zákonom o dráhach), prípadne
dodatočné povolenie bezpečnostného orgánu na uvedenie železničného vozidla do prevádzky, ak je to
v danom prípade uplatniteľné, taktiež protokol o technickej kontrole príslušného železničného vozidla
a technický preukaz, ak bol pre dané železničné vozidlo vydaný. Bez predloženia dokladov podľa tohto bodu,
zhotoviteľ nie je oprávnený vykonávať dielo s použitím železničného vozidla v prípade ktorého doklady
nepredložil.
6.14. Osobu, ktoré bude vykonávať činnosť stavebného dozora za objednávateľa, je objednávateľ povinný
zhotoviteľovi oznámiť v súlade s bodom 16.1..
6.15. Osobu, ktorá bude vykonávať činnosť stavbyvedúceho za zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi
oznámiť v súlade s bodom 16.2. Osoba stavbyvedúceho musí spĺňať požiadavky na minimálnu odbornú
kvalifikáciu v zmysle bodu 6.11.1. V prípade zmeny osoby stavbyvedúceho je zhotoviteľ povinný požiadať
objednávateľa o odsúhlasenie zmeny. V žiadosti zhotoviteľ predloží doklady, ktorými preukazuje splnenie
odbornej kvalifikácie podľa bodu 6.11.1. navrhovaného stavbyvedúceho. Objednávateľ je povinný
bezodkladne sa k návrhu vyjadriť s tým, že návrh na zmenu v osobe stavbyvedúceho je oprávnený neschváliť
10
len v prípade, ak podľa predložených dokladov navrhovaná osoba nespĺňa požiadavky na odbornú
kvalifikáciu v zmysle bodu 6.11.1.
6.16. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať od objednávateľa stavenisko na základe pozvánky objednávateľa, v ktorej
objednávateľ určí deň a hodinu začatia odovzdávania staveniska. Objednávateľ je povinný zaslať
zhotoviteľovi pozvánku na prevzatie staveniska v dostatočnom časovom predstihu, minimálne desať (10)
pracovných dní pred plánovaným začatím odovzdávania staveniska. Zhotoviteľ vytýči obvod staveniska,
stavenisko riadne označí (primerane v súlade s ustanoveniami stavebného zákona) a tiež v oblasti staveniska
vytýči polohy inžinierskych sietí pred zahájením stavebných prác. Prípadné náklady na opravy spojené
s poškodením vytýčených inžinierskych sietí znáša v plnej miere zhotoviteľ.
6.17. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol. Prevzatím staveniska podpisom oprávnenej
osoby zhotoviteľa na Protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska prechádza na zhotoviteľa nebezpečenstvo
vzniku škody na stavenisku. Osoba oprávnená za zhotoviteľa stavenisko prevziať musí disponovať platným
oprávnením na vstup do koľajiska, ktoré pred prevzatím staveniska predloží objednávateľovi. Pred samotným
úkonom prevzatia staveniska, osoba preberajúca stavenisko v mene zhotoviteľa predloží zástupcovi
objednávateľa odovzdávajúcemu stavenisko jedno originálne vyhotovenie (alebo overenú fotokópiu) Dohody
o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v priestoroch ŽSR, ktorú zmluvné strany uzatvoria v súlade
s článkom VII. tejto zmluvy. Dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v priestoroch ŽSR
bude povinnou prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska.
6.18. Na stavenisku sa počas vykonávania diela môžu pohybovať a/alebo dielo vykonávať len osoby majúce
oprávnenie na vstup do koľajiska, ktoré zabezpečí zhotoviteľ na vlastné náklady. Uvedené oprávnenie sú tieto
osoby povinné mať vždy pri sebe a na požiadanie objednávateľa resp. osoby konajúcej v jeho mene,
oprávnenie kedykoľvek predložiť. Objednávateľ je oprávnený preveriť si túto skutočnosť kedykoľvek počas
vykonávania diela, a to aj opakovane.
6.19. Každý pracovník zhotoviteľa musí disponovať v čase vykonávania pracovnej činnosti platnými nasledovnými
dokladmi a tieto doklady kedykoľvek na požiadanie objednávateľa predložiť:
6.19.1. Doklad pracovníkov zhotoviteľa o absolvovaní školenia v rozsahu znalostí určených pre
zamestnancov iných zamestnávateľov, ktorí budú vykonávať pracovnú činnosť na pracoviskách ŽSR
a v jej priestoroch za podmienok stanovených v článkoch 452-459 v predpise ŽSR Z2 – Bezpečnosť
zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky (ďalej len „Z2“).
6.19.2. Doklad pracovníkov zhotoviteľa o vykonaní lekárskej prehliadky podľa bodu 453 predpisu ŽSR Z 2.
6.20. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v zmysle § 46d zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v jazyku
slovenskom a to ako originál a dve kópie originálu. Originál ostáva v stavebnom denníku, prvú kópiu odoberá
stavebný dozor, druhú kópiu je zhotoviteľ povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v
prípade straty alebo zničenia originálu.
6.21. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca s dennými zápismi.
Okrem týchto osôb sú oprávnení robiť záznam stavebný dozor objednávateľa a ostatné osoby v súlade
s ustanovením § 46d ods. 3 stavebného zákona obvyklým spôsobom. Stavebný denník musí byť na stavbe
prístupný počas celého výkonu diela. Objednávateľ je povinný svojim podpisom odsúhlasovať priebeh prác
a sledovanie uskutočnených záznamov. Zápismi do stavebného denníka nie je možné meniť alebo dopĺňať
žiadne ustanovenie tejto zmluvy.
6.22. Ak stavebný dozor objednávateľa do 5 pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným
zápisom v stavebnom denníku, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom. Na dôležité záznamy v stavebnom
denníku zhotoviteľ upozorní stavebný dozor telefonicky alebo zašle kópiu záznamu elektronicky. Za dôležité
záznamy sa pre účely tejto zmluvy považujú najmä ale nielen: pracovný úraz na stavenisku, vznik škody,
11
kontrola zo strany orgánov štátnej správy. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností si zmluvné strany
navzájom potvrdzujú, že prvá veta tohto bodu sa nevzťahuje na zápisy naviacprác do stavebného denníka.
6.23. V prípade potreby majú obe zmluvné strany právo iniciovať mimoriadny kontrolný deň. Zhotoviteľ musí bez
meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje postup
prác na diele.
6.24. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku pri vykonávaní diela a v okolí miesta výkonu diela dodržiavať
všetky platné normy a predpisy, udržiavať poriadok a čistotu.
6.25. Zhotoviteľ umožní kontrolu dodržiavania ustanovení bezpečnostných predpisov bezpečnostnému technikovi
objednávateľa a zabezpečí odstránenie ním zistených závad v stanovenej forme a čase.
6.26. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas vykonávania diela uskutočniť kontrolu vykonávania diela.
Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá (napr. zásypom zeminou) bez predchádzajúceho súhlasu stavebného
dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá.
Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni pred zakrytím preukázateľne vyzve objednávateľa na kontrolu zakrývaných
častí diela.
6.27. Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre objednávateľa a túto osobu
oznámi objednávateľovi v súlade s bodom 16.2 Objednávateľ túto osobu poverí funkciou koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
6.28. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetok demontovaný materiál (demontované celky a diely), ktorý na základe súpisu
vyzískaného materiálu a odhadnutého množstva odpadu nebol označený za odpad a ktorý vznikol v rámci
realizácie diela a po vykonaní diela, odovzdá objednávateľovi. Odovzdanie a prevzatie týchto demontovaných
celkov a dielov potvrdia zmluvné strany svojimi podpismi oprávnených osôb oboch zmluvných strán, na
zozname demontovaného materiálu, ktorý vypracuje zhotoviteľ. Odovzdanie demontovaných celkov a dielov
sa uskutoční v preberacom konaní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. S ostatným demontovaným
materiálom, nakladá zhotoviteľ v súlade s článkom VIII. tejto zmluvy.
6.29. Zhotoviteľ je povinný do 30 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu zo strany stavebného dozora
objednávateľa (bod 9.3.) odstrániť zo staveniska všetky zostávajúce zariadenia, prebytočný materiál a odpad.
Ak uvedené veci zo staveniska v dohodnutej lehote zhotoviteľ neodstráni je objednávateľ oprávnený odstrániť
ich sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa. Za účelom odstránenia uvedených vecí je
objednávateľ oprávnený tieto veci predať. Objednávateľ bude mať nárok na zaplatenie nákladov, ktoré mu
vzniknú v súvislosti s odstránením, skladovaním alebo predajom týchto vecí. Zostatok z predaja vecí bude po
odpočítaní nákladov podľa predchádzajúcej vety určený na vyplatenie zhotoviteľovi. Ak tento zostatok bude
menší ako náklady objednávateľa, zhotoviteľ rozdiel uhradí objednávateľovi do 30 dní odo dňa doručenia
písomnej výzvy na úhradu.
6.30. Zmenu oprávnených osôb v zmysle bodov 6.14. a 6.27. si zmluvné strany budú oznamovať písomným
oznámením na emailové adresy uvedené v článku I.
6.31. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť si u objednávateľa vydanie Rozkazu o výluke v zmysle Predpisu SR 1004
(D) Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky v dostatočnom predstihu pred realizáciou diela.
Článok VII.
Bezpečnosť zamestnancov
7.1. Zmluvné strany pred začatím plnenia predmetu zmluvy zatvoria „Dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane
zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR“ v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 452 predpisu ŽSR Z 2
„Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“. Podklady na uzatvorenie „Dohody o zaistení bezpečnosti
a ochrany zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR“ tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 3.
12
7.2. Zhotoviteľ je povinný podpísať „Dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch
ŽSR“ najneskôr do začatia vykonávania diela. Bez uzatvorenia tejto dohody zhotoviteľ nie je oprávnený
začať vykonávať dielo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s podkladom pre vypracovanie Dohody o zaistení
bezpečnosti a ochrany zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR sa riadne oboznámil a podmienky v ňom
uvedené v plnom rozsahu akceptuje.
7.3. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa pred začiatkom prác poučenia o miestnych pomeroch z hľadiska
podmienok prevádzky a BOZP, ktoré vykoná určený zástupca objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný následne
poučiť všetkých svojich zamestnancov ako aj iné osoby vykonávajúce práce na diele za zhotoviteľa
o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky a BOZP.
7.4. Za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za zhotoviteľa a dodržiavanie ustanovení
bezpečnostných predpisov zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých
zamestnancov ako aj iné osoby pracujúce na čiastkových dielach o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci. Zhotoviteľ sa zaväzuje a je povinný dodržať pokyny a ustanovenia interného predpisu objednávateľa
Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“.
Článok VIII.
Nakladanie s odpadom
8.1. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodca je
objednávateľ v súlade s nasledovnými ustanoveniami tohto článku. Zhotoviteľ je povinný nakladať
s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je zhotoviteľ (najmä ale nielen
odpady, ktoré vznikli zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do miesta plnenia predmetu zmluvy
zhotoviteľom, odpad komunálneho charakteru, ktorý vyprodukovali zamestnanci resp. pracovníci
zhotoviteľa), v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
8.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania tejto zmluvy má uzatvorenú zmluvu (resp. zmluvy) na odobratie
odpadu, s odberateľom majúcim oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi,
ktoré vzniknú pri realizácii diela. V prípade zániku takejto zmluvy (resp. zmlúv) je zhotoviteľ povinný
bezodkladne zabezpečiť a predložiť objednávateľovi novú zmluvu spĺňajúcu podmienky podľa prvej vety
tohto bodu. Nepredloženie zmlúv podľa tohto bodu sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti
s možnosťou objednávateľa od zmluvy odstúpiť.
8.3. Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ, (i) triediť podľa druhov, správne
zaradiť podľa Katalógu odpadov (vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z.), (ii) zabezpečiť ich pred
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom a nebezpečné odpady aj označiť ustanoveným
spôsobom.
8.4. Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ, vzniknuté pri realizácii diela len
osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa bodu
8.2.
8.5. Zhotoviteľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých pôvodcom je
objednávateľ, a o nakladaní s nimi v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. Evidencia sa vedie
v mene objednávateľa. Za spisovanie a vedenie evidencie v súlade so zákonom o odpadoch a vykonávacími
predpismi zodpovedá zhotoviteľ.
8.6. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi evidenciu odpadov podľa bodu 8.5. pri preberacom konaní.
Ak dôjde k preberaciemu konaniu v druhom kalendárnom roku od začatia realizácie diela, tak evidenciu
odpadov za prvý kalendárny rok zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr ku koncu kalendárneho roka,
v ktorom odpady vznikli a evidenciu odpadov za druhý kalendárny rok pri preberacom konaní. Spolu s
evidenciou je povinný zhotoviteľ objednávateľovi odovzdať:
13
8.6.1. protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané (s uvedením čitateľného
mena a priezviska, podpisu, pečiatkou, dátumom) poverenou osobou zhotoviteľa a zároveň poverenou
osobou objednávateľa a na strane preberajúceho poverenou osobou oprávnenej osoby,
8.6.2. vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou,
8.6.3. kópie listov č. 1 a č. 4 Sprievodných listov nebezpečného odpadu (ďalej len „SLNO“).
8.7. V prípade vzniku a prepravy nebezpečných odpadov, ktorých pôvodcom je objednávateľ, je zhotoviteľ
povinný zabezpečiť tlačivá Sprievodný list nebezpečného odpadu, ich riadne vyplnenie a potvrdenie.
Zhotoviteľ súčasne zabezpečí, že na Sprievodných listoch nebezpečného odpadu nebude v žiadnom prípade
ako odosielateľ uvedený objednávateľ.
8.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je objednávateľ, bezodkladne po jeho vzniku odovzdať
osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa bodu
8.2. Zhotoviteľ zabezpečuje u odpadov, ktorých pôvodcom je objednávateľ, prednostne ich prípravu na
opätovné použitie, ich recykláciu, prípadne iné zhodnocovanie; ak to nie je možné alebo účelné zabezpečuje
ich zneškodňovanie.
8.9. V prípade ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa pri plnení tejto zmluvy uvedených v tomto článku
bude zo strany orgánov štátnej správy objednávateľovi uložená sankcia, je zhotoviteľ povinný túto
objednávateľovi nahradiť najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na úhradu
uloženej sankcie. Objednávateľ je oprávnený jednostranným právnym úkonom pohľadávku podľa tohto bodu
zmluvy vzniknutú voči zhotoviteľovi započítať. V prípade výkonu kontroly orgánom štátnej správy poskytne
zhotoviteľ objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú dokumentáciu. Zhotoviteľ je
povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve.
8.10. Ak pri realizácii stavby nebezpečný odpad nevznikne, ustanovenia tohto článku upravujúce povinnosti
zhotoviteľa v súvislosti s nebezpečným odpadom sa neuplatnia.
Článok IX.
Odovzdanie a prevzatie diela
9.1. Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoční v preberacom konaní.
9.2. Preberacie konanie po vykonaní diela podľa tejto zmluvy sa uskutoční na základe písomnej výzvy zhotoviteľa
na prevzatie diela, ktorú zhotoviteľ zašle aspoň 10 dní vopred na adresu: Železnice Slovenskej republiky,
Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Účelové stredisko prípravy a realizácie Košice, Jesenského 11, 040 01
Košice. Zhotoviteľ vo výzve na prevzatie diela vyhlási, že dielo je podľa podmienok tejto zmluvy ukončené
a je pripravené na odovzdanie. Objednávateľ na základe výzvy zhotoviteľa písomne oznámi zhotoviteľovi deň
a hodinu začatia preberacieho konania.
9.3. Preberacie konanie bude spočívať z komplexnej prehliadky diela kde sa zhodnotí kvalita, rozsah a parametre
diela a z kontroly výskytu možných vád a nedorobkov časti diela. O výsledku preberacieho konania sa
vyhotoví Protokol o odovzdaní a prevzatí diela v znení bez vád a nedorobkov alebo Protokol o odovzdaní
a prevzatí podľa bodu 9.6., ktorého súčasťou bude zoznam vád a nedorobkov odovzdávaného diela spolu s
určením termínu pre ich odstránenie.
9.4. Oprávnenou osobou na prevzatie diela za objednávateľa je stavebný dozor objednávateľa alebo ním poverený
zamestnanec objednávateľa.
9.5. Podmienkou prevzatia diela je odovzdanie nasledovných dokladov:
PD skutočného vyhotovenia stavby v 6 vyhotoveniach v tlačenej podobe (čistopis) opatrené odtlačkom
pečiatky autorizovaného inžiniera (projektanta), 1 x CD v elektronickej editovateľnej a nezamknutej forme
(dwg/dxf), 1 x CD v elektronickom formáte PDF a vyhodnotené merania v zmysle právnych predpisov,
technických noriem, ako aj interných predpisov objednávateľa a ostatné doklady vydané v priebehu stavby -
14
(revízne správy, úradné skúšky, certifikáty, vyhlásenia o zhode, vyhlásenia o parametroch, elaboráty kvality a
iné).
9.6. Objednávateľ je oprávnený, nie však povinný prevziať dielo aj s vadami a/alebo nedorobkami, ktoré sami o
sebe ani v spojení s inými nebránia a nesťažujú bezpečné užívanie diela a neznižujú jeho hodnotu. V takomto
prípade je povinný zhotoviteľ odstrániť vady a/alebo nedorobky v termíne a za podmienok, ktoré budú
dohodnuté písomne v protokole o odovzdaní a prevzatí diela podpísanom oprávnenými osobami obidvoch
zmluvných strán. Odstránenie vád a/alebo nedorobkov zhotoviteľom nemá vplyv na cenu stanovenú touto
zmluvou a počas tejto doby nie je zhotoviteľ v omeškaní. Ak zhotoviteľ tieto vady a/alebo nedorobky
neodstráni, má objednávateľ právo odstrániť vady a/alebo nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou
osobou pričom na účel odstránenia uvedených vád a nedorobkov podľa tohto bodu je objednávateľ oprávnený
použiť finančné prostriedky predstavujúce zádržné v zmysle bodu 5.3. Ak zadržaná suma nebude postačovať
na odstránenie týchto vád, všetky náklady spojené s odstránením vád a/alebo nedorobkov podľa tohto bodu
hradí zhotoviteľ, a to bez ohľadu na skutočnosť, či ich odstránenie zabezpečí zhotoviteľ alebo bude
zabezpečené objednávateľom alebo treťou osobou určenou objednávateľom. Po vykonaní kontroly
odstránenia vád a/alebo nedorobkov sa vyhotoví zápis o ich odstránení, za účasti oprávnených osôb
zhotoviteľa a objednávateľa.
9.7. Ak objednávateľ vyhlási, že dielo nepreberá, uvedie dôvody neprebratia diela so súpisom zistených vád a
nedorobkov a súpisom termínov/lehôt na ich odstránenie. Po odstránení vád a nedorobkov sa uskutoční
opätovné preberacie konanie spôsobom a podľa podmienok uvedených v tomto článku. Ak zhotoviteľ tieto
vady a nedorobky neodstráni v určenej lehote, má objednávateľ právo odstrániť vady a/alebo nedorobky sám
alebo ich nechať odstrániť treťou osobou pričom na účel odstránenia uvedených vád a nedorobkov podľa
tohto bodu je objednávateľ oprávnený použiť finančné prostriedky predstavujúce zádržné v zmysle bodu 5.3.
Ak zadržaná suma nebude postačovať na odstránenie týchto vád, všetky náklady spojené s odstránením vád
a/alebo nedorobkov podľa tohto bodu hradí zhotoviteľ, a to bez ohľadu na skutočnosť, či ich odstránenie
zabezpečí zhotoviteľ alebo bude zabezpečené objednávateľom alebo treťou osobou určenou objednávateľom.
9.8. Ak sa bude dielo odovzdávať a preberať po častiach, ustanovenia tohto článku sa budú primerane vzťahovať
na preberacie konania jednotlivých častí diela samostatne.
Článok X.
Zodpovednosť za vady
10.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, podľa
technických noriem, interných predpisov objednávateľa a všeobecne záväzných právnych predpisov, že bude
spôsobilé k zmluvnému účelu a že bude mať vlastnosti dohodnuté v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ dáva na
dielo záruku v dĺžke trvania 60 mesiacov. Na technológie, zariadenia a iné komponenty dáva zhotoviteľ takú
záruku akú dáva výrobca zariadenia, najmenej však 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom
podpísania preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela stavebným dozorom objednávateľa. Pre
vylúčenie pochybností platí, že v prípade prevzatia diela s vadami a nedorobkami v zmysle bodu 9.6., plynie
záručná doba na časti diela dotknuté predmetnými vadami a nedorobkami až vyhotovením a podpísaním
zápisu potvrdzujúcom ich odstránenie v zmysle bodu 9.6. posledná veta.
10.2. Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe a ktorých odstránenie neznesie odklad, musí objednávateľ bez
zbytočného odkladu reklamovať písomne s tým, že v písomnej reklamácii uvedie, že ide o vadu, ktorej
odstránenie neznesie odklad, a popíše ako sa vada prejavuje. Písomnú reklamáciu zašle objednávateľ na
kontaktnú emailovú adresu xxxxxxxxx. Zhotoviteľ je povinný najneskôr na druhý pracovný deň potvrdiť
doručenie reklamácie zaslaním emailovej správy na adresu, z ktorej bola emailová správa objednávateľa
odoslaná. Ak zhotoviteľ doručenie reklamácie v lehote podľa predchádzajúcej vety nepotvrdí objednávateľ
mu odoslanie reklamácie oznámi telefonicky na číslo +421 948 50 32 65 s následným písomným potvrdením
emailom. Reklamovanú vadu je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne najneskôr však do 10 dní odo dňa
doručenia reklamácie objednávateľom za predpokladu, že si oprava nevyžaduje zabezpečenie novej dodávky,
15
ktorej dodacia lehota presahuje 10 dní alebo zabezpečenie výluk. V prípade, ak si oprava vady bude
vyžadovať zabezpečenie novej dodávky, ktorej dodacia lehota je dlhšia ako 10 dní alebo si oprava bude
vyžadovať zabezpečenie výluk, bude lehota na odstránenie vady vzájomne písomne dohodnutá medzi
objednávateľom a zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný odstrániť každú reklamovanú vadu, tzn. aj takú pri
ktorej nie je možné s istotou určiť kto za vadu zodpovedá. Ak sa v priebehu odstraňovania vady alebo po
odstránení vady preukáže, že za ňu zhotoviteľ nezodpovedá, zhotoviteľ má nárok na úhradu účelne
vynaložených nákladov v súvislosti s odstránením vady. V prípade, že zhotoviteľ vady v dohodnutej lehote
neodstráni, má objednávateľ právo odstrániť vadu sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady
zhotoviteľa. Objednávateľ je oprávnený na účel odstránenia vád použiť finančné prostriedky predstavujúce
zádržné v zmysle bodu 5.3. Ak zadržaná suma nebude postačovať na odstránenie týchto vád, všetky náklady
spojené s odstránením vád a/alebo nedorobkov podľa tohto bodu hradí zhotoviteľ, a to bez ohľadu na
skutočnosť, či ich odstránenie zabezpečí zhotoviteľ alebo bude zabezpečené objednávateľom alebo treťou
osobou určenou objednávateľom. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo
náhradu škody.
10.3. Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe a nejde o vady, ktorých odstránenie neznesie odklad, bude
objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať písomne, s uvedením popisu ako sa prejavujú. Za písomnú
reklamáciu sa považuje aj zaslanie emailovej správy na kontaktnú emailovú adresu xxxxxxxxxx. Zhotoviteľ
je povinný najneskôr na druhý pracovný deň potvrdiť doručenie reklamácie zaslaním emailovej správy na
adresu, z ktorej bola emailová správa objednávateľa odoslaná. Ak zhotoviteľ doručenie reklamácie v lehote
podľa predchádzajúcej vety nepotvrdí objednávateľ mu odoslanie reklamácie oznámi telefonicky na číslo
uvedené v bode 10.2., s následným písomným potvrdením. Zhotoviteľ je povinný písomne sa vyjadriť k
reklamácii do 7 dní odo dňa jej doručenia. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude sa táto skutočnosť považovať
za uznanie reklamácie zhotoviteľom. Vady je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne najneskôr však do 30
dní odo dňa uplatnenia reklamácie objednávateľom. V prípade, že zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni,
má objednávateľ právo odstrániť vadu sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady zhotoviteľa.
Objednávateľ je oprávnený na účel odstránenia vád použiť finančné prostriedky predstavujúce zádržné
v zmysle bodu 5.3. Ak zadržaná suma nebude postačovať na odstránenie týchto vád, všetky náklady spojené s
odstránením vád a/alebo nedorobkov podľa tohto bodu hradí zhotoviteľ, a to bez ohľadu na skutočnosť, či ich
odstránenie zabezpečí zhotoviteľ alebo bude zabezpečené objednávateľom alebo treťou osobou určenou
objednávateľom. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody.
10.4. Záručná doba bude predĺžená vždy o časové obdobie odo dňa uplatnenia reklamácie do odstránenia
reklamovanej vady. V prípade výmeny veci, ktorá je súčasťou diela, alebo jej časti za novú, začína plynúť
nová záručná doba ohľadom vymenenej veci v trvaní 60 mesiacov, prípadne v prípade technológií, zariadení
a iných komponentov diela, v trvaní záruky akú dáva výrobca zariadenia, najmenej však 24 mesiacov.
Článok XI.
Povinnosti zhotoviteľa v súvislosti s priamymi subdodávateľmi
11.1. Pre účely tohto článku sa pod pojmom subdodávateľ rozumie subdodávateľ v zmysle § 2 ods. 5 zákona
o verejnom obstarávaní a k tomu príslušných metodických usmernení a výkladových stanovísk Úradu pre
verejné obstarávanie. Zmluva medzi zhotoviteľom a subdodávateľom nesmie byť v rozpore s touto zmluvou.
11.2. Časť plnenia (okrem iného to znamená, že nesmie ísť o celý rozsah v akom bolo plnenie zverené
subdodávateľovi), ktorou dodaním poveril zhotoviteľ na základe zmluvného vzťahu subdodávateľa, môže byť
zverená subdodávateľom tretej osobe. Táto skutočnosť však nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za konanie,
neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností všetkých osôb, ktoré sa podieľajú na plnení tejto zmluvy, ako
by išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas
samotného zhotoviteľa.
11.3. Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania
riadne a včas svojich subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie
16
povinností alebo potrebného konania riadne a včas samotného zhotoviteľa. Súhlas objednávateľa s novým
subdodávateľom nezbavuje zhotoviteľa žiadneho z jeho záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.
11.4. Zhotoviteľ je počas trvania tejto zmluvy povinný plniť predmet tejto zmluvy sám alebo prostredníctvom
subdodávateľov uvedených v Prílohe č. 5 – Zoznam priamych subdodávateľov (ďalej len „príloha č. 5“).
Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v zozname priamych subdodávateľov, len s
predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. V písomnej žiadosti o udelenie súhlasu je zhotoviteľ
povinný uviesť všetky údaje uvedené v zozname priamych subdodávateľov. Objednávateľ písomne
upovedomí zhotoviteľa o svojom rozhodnutí v lehote do 10 kalendárnych dní odo dňa prijatia úplnej žiadosti
o súhlas, v ktorom v prípade neudelenia súhlasu uvedie príslušné dôvody.
11.5. V prípade, že subdodávateľ v čase plnenia predmetu tejto zmluvy prestane spĺňať podmienky účasti týkajúce
sa osobného postavenia, objednávateľ si vyhradzuje právo písomne požiadať zhotoviteľa, aby mu do 30
kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky predložil doklady, že subdodávateľ už opätovne
spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia. Ak pôvodný subdodávateľ do tejto doby opätovne
nespĺňa tieto podmienky, zhotoviteľ predloží objednávateľovi návrh na odsúhlasenie nového subdodávateľa
spôsobom podľa predchádzajúceho bodu.
11.6. Ak objednávateľ zistí, že subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo nevykonáva príslušnú časť
plnenia riadne, môže od zhotoviteľa okamžite požadovať náhradu za subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný
spôsobom podľa bodu 11.4. žiadosti o náhradu vyhovieť najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia
žiadosti objednávateľa alebo v tejto lehote objednávateľovi oznámiť, že príslušný predmet plnenia bude plniť
sám. Požiadavka objednávateľa na zmenu subdodávateľa podľa tohto bodu, nemá vplyv na povinnosť
zhotoviteľa plniť predmet tejto zmluvy riadne a včas.
11.7. Každý nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až
h) a ods. 7. zákona o verejnom obstarávaní. Za účelom overenia splnenie podmienok podľa predchádzajúcej
vety:
11.7.1. si objednávateľ preverí splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia subdodávateľa
v zozname hospodárskych subjektov. Ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v zozname
hospodárskych subjektov, zhotoviteľ je povinný v žiadosti o súhlas podľa bodu 11.4. predložiť
originály alebo úradne osvedčené kópie originálov dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom
obstarávaní.
11.7.2. zhotoviteľ predloží v žiadosti o súhlas podľa bodu 11.4. čestné vyhlásenie o tom, že u nového
subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. zákona
o verejnom obstarávaní
11.8. Ak počas plnenia tejto zmluvy dôjde k zmene v subdodávateľoch, zhotoviteľ je povinný predložiť
objednávateľovi aktuálny zoznam priamych subdodávateľov do piatich (5) pracovných dní odo dňa
uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom (doplnenie subdodávateľa do zoznamu) alebo odo dňa
skončenia zmluvy so subdodávateľom (vynechanie subdodávateľa zo zoznamu bez náhrady). Aktuálny
zoznam bude predložený v rozsahu podľa prílohy č. 5. Na požiadanie objednávateľa je zhotoviteľ povinný
objednávateľovi preukázať deň uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom alebo deň skončenia zmluvy so
subdodávateľom, predložením originálu príslušnej zmluvy alebo dokumentu o ukončení zmluvy, do piatich
(5) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.
11.9. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, a to
najneskôr do desať (10) kalendárnych dní od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom „údaje
o subdodávateľovi“ sa rozumie údaje uvedené v prílohe č. 5, zmena právnej formy subdodávateľa, zmena
základného imania subdodávateľa, začatie konkurzného konania, reštrukturalizačného konania alebo
likvidácie subdodávateľa.
17
Článok XII.
Oznamovanie zmien v registri partnerov verejného sektora
12.1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je ku dňu podpísania tejto zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora
v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon o RPVS“) a tiež
každý jemu známy subdodávateľ v ktoromkoľvek rade, ktorý je partnerom verejného sektora je zapísaný
v registri partnerov verejného sektora. Ďalej zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania tejto zmluvy má ako
partner verejného sektora alebo má osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre zhotoviteľa v zmysle
zákona o RPVS (ďalej len „oprávnená osoba“), splnené všetky povinnosti, ktoré pre zhotoviteľa ako partnera
verejného sektora alebo pre oprávnenú osobu vyplývajú zo zákona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, že ak
sa vyhlásenia podľa tohto bodu ukážu ako nepravdivé, objednávateľ nie je v omeškaní s plnením podľa tejto
zmluvy až do splnenia povinnosti zhotoviteľa resp. oprávnenej osoby.
12.2. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznamovať každú zmenu zapísaných údajov o jeho osobe
v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz z registra partnerov verejného sektora najneskôr do 5
pracovných dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu v registri partnerov verejného
sektora.
12.3. Po dobu omeškania zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo oprávnenej osoby s plnením niektorej
povinnosti podľa zákona o RPVS, objednávateľ nie je v omeškaní s plnením podľa tejto zmluvy až do
splnenia povinnosti zhotoviteľa resp. oprávnenej osoby.
12.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa na plnení predmetu tejto zmluvy nepodieľal subdodávateľ
v ktoromkoľvek rade (i) ktorý je partnerom verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného
sektora alebo (ii) ktorý, ak je partnerom verejného sektora alebo osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej
osoby pre subdodávateľa ako partnera verejného sektora v zmysle zákona o RPVS, si neplní povinnosti podľa
zákona o RPVS.
Článok XIII.
Prechod vlastníckeho práva, nebezpečenstva škody a zodpovednosť za škodu
13.1. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ. Na objednávateľa prechádza okamihom
podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podľa bodu 9.3.
13.2. Vlastnícke právo k dielu alebo k jeho zhotovenej časti má objednávateľ; vlastnícke právo k materiálom,
zariadeniam alebo inému hmotnému majetku zabudovaného do diela a zaobstaraného zhotoviteľom prechádza
v momente ich zabudovania do diela na objednávateľa.
13.3. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí objednávateľovi alebo tretím osobám v súvislosti s vykonaním
diela podľa tejto zmluvy.
13.4. Ak vznikne objednávateľovi škoda na veciach, právach alebo iných majetkových hodnotách v dôsledku
porušenia povinností uvedených v tejto zmluve zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ za tieto škody zodpovedný
a je povinný objednávateľovi uhradiť tieto vzniknuté škody. Formou úhrady vzniknutej škody je peňažná
náhrada vzniknutej škody. Škoda sa nahrádza v plnej výške.
13.5. Ak vznikne škoda spôsobená neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb, alebo ich
poškodením spôsobeným zhotoviteľom pri vykonaní diela alebo ak dôjde k poškodeniu majetku tretích osôb
spôsobeného zhotoviteľom v súvislosti s vykonaním diela zodpovedá za ne zhotoviteľ.
13.6. Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu zodpovedá
zhotoviteľ.
18
Článok XIV.
Zmluvné pokuty
14.1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úroky
z omeškania v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
14.2. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením sankcionovateľného míľnika vyznačeného
v harmonograme postupu prác podľa bodu 3.8., zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- Eur
za každý, aj začatý deň omeškania.
14.3. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s vykonaním diela v lehote podľa bodu 3.2., zaplatí objednávateľovi
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny uvedenej v bode 4.1.1., za každý aj začatý deň omeškania.
14.4. Ak zhotoviteľ neprevzal stavenisko (resp. niektoré zo stavenísk ak sa bude odovzdávať stavenísk viac) ani
v dodatočne písomne stanovenom termíne zo strany objednávateľa, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu
vo výške 1 % z ceny uvedenej v bode 4.1.1.
14.5. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád a/alebo nedorobkov v termíne uvedenom v
protokole o odovzdaní a prevzatí diela (bod 9.6.), zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z
ceny podľa bodu 4.1.1. za každý aj začatý deň omeškania.
14.6. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vady v lehote v zmysle bodov 10.2. alebo 10.3., zaplatí
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny vadnej dodávky, za každý aj začatý deň omeškania,
minimálne však sumu 500 Eur denne.
14.7. Ak zhotoviteľ nepodal návrh na kolaudáciu ani po dodatočnej písomnej výzve objednávateľa zaplatí
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny podľa bodu 4.1.1 za každý aj začatý deň omeškania.
14.8. Ak zhotoviteľ neposkytne bezpečnostnému technikovi objednávateľa súčinnosť pri kontrole dodržiavania
ustanovení bezpečnostných predpisov, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 Eur, za každý
jednotlivý prípad a to aj opakovane.
14.9. Ak zhotoviteľ nezabezpečí v stanovenej forme a čase odstránenie nedostatkov zistených bezpečnostným
technikom objednávateľa, ktoré sú následkom porušenia bezpečnostných predpisov, zhotoviteľ zaplatí
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 Eur za každý jednotlivý prípad.
14.10. V prípade, že zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre
a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, internými predpismi objednávateľa,
platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi má objednávateľ právo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 Eur za každé takéto porušenie.
14.11. V prípade ak v dôsledku činnosti zhotoviteľa v rozpore s touto zmluvou došlo k ohrozeniu alebo narušeniu
bezpečnosti a/alebo plynulosti prevádzky železničnej dráhy alebo k ohrozeniu alebo narušeniu bezpečnosti
a/alebo plynulosti dopravy na dráhe má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 000
Eur za každé takéto ohrozenie alebo narušenie.
14.12. V prípade ak zhotoviteľ vykonával dielo bez platného oprávnenia v zmysle bodu 6.6., 6.7. a/alebo 6.8.,
zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny podľa bodu 4.1.1.
14.13. V prípade ak zhotoviteľ plní príslušnú činnosť na diele prostredníctvom osoby, ktorá nedisponuje v čase
vykonávania tejto činnosti platným oprávnením v zmysle bodu 6.11. alebo nemá požadované kvalifikačné
predpoklady podľa bodu 6.11. alebo ak zhotoviteľ nepredloží takéto oprávnenie alebo doklady preukazujúce
kvalifikačné predpoklady na žiadosť objednávateľa v zmysle bodu 6.11., zhotoviteľ je povinný zaplatiť
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000 Eur.
19
14.14. V prípade ak zmluvná strana postúpi pohľadávku (alebo s ňou bude inak obchodovať) voči druhej zmluvnej
strane bez jej písomného súhlasu, má dotknutá zmluvná strana nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 20
% z hodnoty dotknutej pohľadávky..
14.15. Ak zhotoviteľ vykonáva dielo prostredníctvom pracovníkov, ktorým neboli vydané doklady podľa bodov
6.19.1. alebo 6.19.2. alebo ktorým platnosť vydaných dokladov uplynula a nový platný doklad vydaný nebol,
zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny uvedenej v bode 4.1.1. za každého jedného
pracovníka, pri ktorom došlo k porušeniu povinnosti zhotoviteľa uvedenej v bode 6.19.
14.16. V prípade straty stavebného denníka je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo
výške 5 000 Eur, v prípade nevedenia stavebného denníka zmluvnú pokutu vo výške 300 Eur za každý
chýbajúci denný záznam a v prípade bezdôvodnej neprítomnosti stavbyvedúceho resp. jeho zástupcu,
zmluvnú pokutu vo výške 3 000 Eur za každý jednotlivý prípad (deň kedy bude zistené porušenie zmluvnej
povinnosti zhotoviteľa).
14.17. Ak zhotoviteľ, z dôvodov nie na strane objednávateľa, nevykoná potrebné práce v rámci prvotne schváleného
počtu výluk (určený podľa dní/ resp. hodín) a bude mu schválená dodatočná výluka, je povinný zaplatiť
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- Eur za každú ďalšiu hodinu trvania výluky nad pôvodný
povolený rámec navyše, najviac však do hodnoty 5 % z celkovej zmluvne dohodnutej ceny plnenia bez
zohľadnenia sadzby DPH.
14.18. Ak zhotoviteľ odriekne výluku zaradenú do schváleného týždenného plánu výluk, je zhotoviteľ povinný
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- Eur bez ohľadu na počet dní výluky a uhradí
objednávateľovi všetky preukázateľne vynaložené náklady spojené s odrieknutím výluky.
14.19. V prípade, že zhotoviteľ nepodpísal s objednávateľom Dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia osôb
pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle bodu 7.2., má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
výške 0,25 % z ceny uvedenej v bode 4.1.1.
14.20. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 250 Eur za každý jednotlivý prípad
porušenia niektorej povinnosti podľa bodov 8.3. písm. (i) a/alebo 8.5.
14.21. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000 Eur za porušenie niektorej
z povinností podľa bodu 8.2., 8.3. písm. (ii), 8.4., a/alebo 8.7.
14.22. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 Eur za každý aj začatý deň
omeškania so splnením povinnosti podľa bodu 8.6.
14.23. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 000 Eur za porušenie povinnosti
podľa bodu 8.8.
14.24. Ak sa na plnení predmetu tejto zmluvy podieľa subdodávateľ neuvedený v prílohe č. 5 alebo neodsúhlasený
objednávateľom v zmysle bodu 11.6., zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo
výške 5 000 Eur, za každého takéhoto subdodávateľa.
14.25. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 250 Eur za každý aj začatý deň
omeškania, ak zhotoviteľ poruší niektorú povinnosť v súvislosti s priamymi subdodávateľmi podľa bodov
11.5., 11.6., 11.7., 11.8 a/alebo 11.9.
14.26. Ak zhotoviteľ poruší povinnosť písomne oznámiť objednávateľovi každú zmenu zapísaných údajov o jeho
osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz z registra partnerov verejného sektora
najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu, je zhotoviteľ
povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 250 Eur za každý, aj začatý deň omeškania.
14.27. Ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 12.4., je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi
zmluvnú pokutu vo výške 5 000 Eur za každý jednotlivý prípad. Zmluvnú pokutu možno za porušenie
20
povinnosti podľa bodu 12.4. vo vzťahu k tomu istému subdodávateľovi udeliť aj opakovane, maximálne však
1x za kalendárny mesiac.
14.28. Ak zhotoviteľ nesplnil ktorúkoľvek z povinností podľa bodu 15.5., zhotoviteľ je povinný zaplatiť
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000 Eur za každú nesplnenú povinnosť.
14.29. Základom pre výpočet úrokov z omeškania a zmluvných pokút podľa tohto článku tejto zmluvy sú ceny bez
DPH.
14.30. Sankcie dohodnuté v tejto zmluve hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej
strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať samostatne.
14.31. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbaví splniť dotknutú povinnosť ani povinnosti uhradiť prípadnú
sankciu uloženú objednávateľovi zo strany príslušných orgánov štátnej správy.
14.32. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený zmluvnú pokutu po predchádzajúcom písomnom
vyúčtovaní započítať voči fakturovanej čiastke za vykonané dielo.
14.33. Dlžník sa zaväzuje zmluvnú sankciu uhradiť veriteľovi do 14 pracovných dní odo dňa doručenia faktúry
vystavenej veriteľom. Čiastka zmluvnej sankcie bude uhradená bezhotovostným prevodom na bankové účty
uvedené v článku I.
Článok XV.
Ukončenie zmluvy
15.1. Zmluva môže zaniknúť:
15.1.1. dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je i vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok,
15.1.2. odstúpením od zmluvy v prípadoch uvedených v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka alebo
v prípadoch uvedených v tejto zmluve,
15.2. Za podstatné porušenie zmluvných povinností v zmysle tejto zmluvy, s právom okamžite od zmluvy odstúpiť,
zmluvné strany považujú tieto skutočnosti:
15.2.1. zhotoviteľ sa dostal do omeškania so splnením sankcionovateľného míľniku podľa harmonogramu
postupu prác o viac ako 10 dní,
15.2.2. zhotoviteľ neprevzal stavenisko ani v dodatočne písomne stanovenom termíne zo strany
objednávateľa,
15.2.3. ak v dôsledku prekážky okolnosti vyššej moci dôjde k posunutiu lehoty plnenia o viac ako 60
kalendárnych dní,
15.2.4. zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky
zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi,
platnými technickými normami a internými predpismi objednávateľa,
15.2.5. zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na strane
objednávateľa alebo z dôvodov okolností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia
zmluvy ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať,
15.2.6. zhotoviteľ nepodpísal s objednávateľom dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri
práci v priestoroch ŽSR v zmysle bodu 7.2.,
15.2.7. zhotoviteľ vykonával dielo bez platného oprávnenia v zmysle bodu 6.6., 6.7. a/alebo 6.8.,
15.2.8. pracovník zhotoviteľa nemal v čase vykonávania pracovnej činnosti platný doklad podľa bodu 6.19.1.
a/alebo 6.19.2.,
21
15.2.9. zhotoviteľ plnil príslušnú časť predmetu zmluvy prostredníctvom osoby, ktorá nedisponovala v čase
vykonávania pracovnej činnosti príslušným platným oprávnením v zmysle bodu 6.11. alebo nespĺňala
kvalifikačné predpoklady podľa bodu 6.11.,
15.2.10. zhotoviteľ prestal spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v zmysle zákona
o verejnom obstarávaní v platnom znení,
15.2.11. ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ má nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo
zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola jeho subdodávateľom pri plnení predmetu tejto zmluvy,
15.2.12. vyhlásenie zhotoviteľa podľa bodu 12.1. prvá veta alebo druhá veta sa ukáže ako nepravdivé,
15.2.13. zhotoviteľ alebo oprávnená osoba nemá splnenú niektorú povinnosť podľa zákona o RPVS,
15.2.14. zhotoviteľ vykonáva časť predmetu plnenia, resp. predmet plnenia prostredníctvom subdodávateľa,
ktorý je partnerom verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora,
15.2.15. zhotoviteľ bol právoplatným rozhodnutím súdu vymazaný z registra partnerov verejného sektora
alebo mu bol právoplatným rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní.
15.2.16. objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 dní,
15.2.17. objednávateľ neposkytol zhotoviteľovi súčinnosť ani v dodatočne stanovenej písomnej lehote, čo má
za následok ohrozenie splnenia lehoty plnenia podľa bodu 3.2.
15.3. V prípade, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán poruší niektorú zo svojich povinností, porušenie ktorej
Obchodný zákonník alebo táto zmluva nepovažuje za podstatné, a nesplní takúto povinnosť ani v dodatočnej
primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá, môže druhá zmluvná strana od tejto zmluvy odstúpiť.
15.4. Odstúpením od zmluvy podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy s výnimkou
nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, nárokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp.
zákonné sankcie a úroky z omeškania, nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky
a zodpovednosti za vady za časť predmetu zmluvy, ktorá bola do momentu odstúpenia zrealizovaná, ako aj
s výnimkou povinností súvisiacich s odovzdaním a prevzatím časti predmetu zmluvy vykonanej do momentu
odstúpenia, povinností zhotoviteľa podľa bodu 15.5., zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo
voľby Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa
prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy.
15.5. Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný:
15.5.1. počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej objednávateľovi nedokončením diela
príp. minimalizovali straty a za tým účelom vykonať všetky potrebné opatrenia,
15.5.2. odovzdať objednávateľovi všetky podklady potrebné na dokončenie diela, ako aj podklady, ktoré
zhotoviteľ získal v rozsahu objednávateľom poskytnutej súčinnosti a podklady potrebné pre
prevádzkovanie diela a v súvislosti s ním,
15.5.3. vypratať stavenisko do 30 kalendárnych dní od vykonania opatrení podľa bodu 15.5.1.,
15.5.4. písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie diela.
Článok XVI.
Oznamovanie osôb poverených výkonom činností v zmysle zmluvy a povinnosti v súvislosti s ochranou
osobných údajov
16.1. Objednávateľ sa zaväzuje najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto
zmluvy oznámiť zhotoviteľovi na emailovú adresu uvedenú v bode 1.2. osobu resp. osoby, ktoré budú
vykonávať činnosť stavebného dozora vrátane kontaktných údajov v rozsahu emailová adresa a telefónne
22
číslo. Objednávateľ je oprávnený oznámenú osobu resp. osoby v pozícii stavebného dozora zmeniť a to
zaslaním oznámenia zhotoviteľovi s uvedením údajov a spôsobom podľa predchádzajúcej vety.
16.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy
písomne oznámiť objednávateľovi na emailovú adresu uvedenú v bode 1.1. osobu resp. osoby, ktoré poveril
vykonávaním činnosti stavbyvedúceho a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane
kontaktných údajov v rozsahu emailová adresa a telefónne číslo. Zhotoviteľ je oprávnený oznámenú osobu
resp. osoby v pozícii stavbyvedúceho alebo koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zmeniť a to
zaslaním oznámenia objednávateľovi s uvedením údajov a spôsobom podľa predchádzajúcej vety. Pokiaľ
zhotoviteľ preukazoval v súťaži výsledkom ktorej je táto zmluva odborné predpoklady osôb v pozícii
stavbyvedúceho alebo koordinátora bezpečnosti, zhotoviteľ je povinný tieto predpoklady preukázať aj pri
nových osobách a to predložením relevantných dokladov spolu s oznámením podľa predchádzajúcej vety.
16.3. V prípade, ak sa v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov) a v súlade s Nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“)
vyžaduje na spracúvanie osobných údajov oznámených v zmysle bodu 16.1. alebo bodu 16.2. súhlas dotknutej
osoby na spracúvanie osobných údajov, zmluvné strany sa zaväzujú spolu s oznámením podľa bodu 16.1.
alebo bodu 16.2. doručiť druhej zmluvnej strane súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov,
ktorý bude spĺňať všetky náležitosti súhlasu so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane
osobných údajov a GDPR.
16.4. V prípade, ak niektorá zmluvná strana pri plnení tejto zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením bude
sprístupňovať druhej zmluvnej strane osobné údaje aj inej osoby ako podľa oznámenia v zmysle bodu 16.1.
alebo bodu 16.2., zmluvná strana sprístupňujúca osobné údaje je povinná najneskôr pri prvom sprístupnení
doručiť súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, ktorý bude spĺňať všetky náležitosti súhlasu
so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.
16.5. Ak dotknutá osoba, ktorá vyjadrila súhlas so spracúvaním jej osobných údajov, počas trvania tejto zmluvy
tento súhlas odvolá, príslušná zmluvná strana je povinná zabezpečiť, aby táto osoba ďalej nevykonávala
príslušnú činnosť pri plnení tejto zmluvy a bez zbytočného odkladu oznámi druhej zmluvnej strane novú
osobu v dotknutej pozícii a to spôsobom podľa bodu 16.1. alebo bodu 16.2.
16.6. Ak niektorá zmluvná strana v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR sprístupní druhej
zmluvnej strane osobné údaje dotknutej osoby bez predloženia súhlasu na spracovanie osobných údajov
v zmysle bodu 16.3. alebo poruší zákon o ochrane osobných údajov a GDPR iným spôsobom, porušujúca
zmluvná strana je povinná druhej zmluvnej strane nahradiť všetku škodu, ktorá jej tým vznikne vrátane
nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením si opodstatnených nárokov dotknutej osoby a tiež nákladov
v súvislosti s úhradou sankcií právoplatne uložených zo strany štátnych orgánov.
16.7. Pri plnení tejto zmluvy bude zhotoviteľ spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v mene objednávateľa čím
v zmysle zákona o ochrane osobných údajov nadobudne zhotoviteľ postavenie sprostredkovateľa
a objednávateľ postavenie prevádzkovateľa. Zhotoviteľ ako sprostredkovateľ a objednávateľ ako
prevádzkovateľ sú povinní v zmysle § 34 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov uzavrieť zmluvu, ktorou
sa bude riadiť spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľom (ďalej len „zmluva o spracúvaní osobných
údajov“). Zmluvné strany preto vyhlasujú, že uzavretím tejto zmluvy o dielo sa zároveň uzatvára zmluva
o spracúvaní osobných údajov, podmienky plnenia ktorej sú uvedené v Prílohe č. 4 – Zmluva o spracúvaní
osobných údajov.
23
Článok XVII.
Záverečné ustanovenia
17.1. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky a na riešenie
sporov je príslušný slovenský súd.
17.2. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími príslušnými právnymi
predpismi Slovenskej republiky.
17.3. Táto zmluva môže byť menená a dopĺňaná len písomnými dodatkami podpísanými obidvoma zmluvnými
stranami s výnimkou tých prípadov, ktoré táto zmluva predpokladá.
17.4. Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy doručované poštou na adresu adresáta sa považujú za doručené priamo
do jeho vlastných rúk aj keď táto zásielka bude poštou vrátená ako zásielka adresátom neprevzatá alebo
nedoručiteľná a to dňom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre možné takýto deň
riadne určiť, tak dňom, kedy bude písomnosť vrátená druhej zmluvnej strane ako nedoručiteľná. Ak v zmluve
nie je uvedené inak, písomnosti zmluvné strany doručujú na Adresu pre doručovanie písomností uvedenú
v článku I.
17.5. Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
predpisov ako povinná osoba, túto zmluvu zverejní.
17.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť
v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
17.7. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnocenných exemplároch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 exempláre
a zhotoviteľ obdrží 1 exemplár.
17.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1: Špecifikácia diela
Príloha č. 2: Ocenený výkaz výmer
Príloha č. 3: Písomná dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR,
podklad pre vypracovanie
Príloha č. 4: Zmluva o spracúvaní osobných údajov
Príloha č. 5: Zoznam priamych subdodávateľov
24
17.9. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela,
že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že disponuje takými kapacitami
a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnemu a včasnému zhotoveniu diela potrebné.
17.10. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá slobodne,
vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
V Bratislave, dňa: 31.01.2019 V Bratislave ,dňa: 11.12.2018
V mene objednávateľa: V mene zhotoviteľa:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava „Združenie Rimavská Sobota"
v skrátenej forme “ŽSR“
..................................................... ..........................................................
Ing. Juraj Tkáč, v. r. Ing. Jakub Svoboda, v. r.
generálny riaditeľ konateľ spoločnosti
..........................................................
Ing. Luboš Tomášek, v. r.
konateľ spoločnosti
25
Príloha č. 1 – Špecifikácia diela
Predmetom zmluvy s názvom „ŽST Rimavská Sobota, rekonštrukcia výhybiek“ je uskutočnenie stavebných prác –
rekonštrukcia železničného spodku a zvršku, hlavne výhybiek v ŽST Rimavská Sobota, ktoré sú z prevažnej miery
zastaraného stupňového tvaru prestavované mechanickými prestavníkmi. Požadované stavebné úpravy sú vyvolané
zlým technickým stavom, kde výhybky sú po dobe svojej životnosti a je finančne nákladné ich udržiavať v
prevádzkyschopnom stave. Vzhľadom na rozsah rekonštrukcie výhybiek je navrhovaná zmena dispozície staničných
koľají s vybudovaním jedného krajného nástupišťa a jedného poloostrovného nástupišťa s výškou nástupnej hrany
550 mm nad STKP s úrovňovým prístupom. Pri výmene konštrukcie žel. zvršku je vo výhybkách ležiacich v
dopravných koľajach navrhnutý aj elektrický ohrev týchto výhybiek, ako aj návrh nového osvetlenia celej ŽST. V
rámci realizácie predmetu zmluvy je navrhnuté nové staničné zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie vrátane
zabezpečenia dvoch priecestí (km 11,197 a km 12,196). V rámci stavby je navrhnuté aj nové oznamovacie
zariadenie (informačný systém pre cestujúcich). Vzhľadom na zlý technický stav je navrhnutá prestavba mosta v ev.
km 11,805, na ktorom už v súčasnej dobe nie je normová hrúbka štrkového lôžka pod ložnou plochou podvalu.
Cieľom rekonštrukcie je dosiahnutie normových parametrov dopravnej cesty vo všetkých jej
ukazovateľoch, zaistenie bezpečnej a plynulej železničnej prevádzky a dosiahnutie dohodnutého štandardu stanice.
Obstarávateľ požaduje zabezpečiť realizáciu predmetu zmluvy podľa dokumentácie pre stavebné povolenie a
realizáciu stavby (ďalej len „DSPRS“), spracovanej projektovou organizáciou PRODEX spol. s r.o., so sídlom
Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 17 314 569, právoplatného stavebného povolenia a
v zmysle investičného zadania, až po vydanie kolaudačného rozhodnutia. Právoplatné stavebné povolenie bude
odovzdané úspešnému uchádzačovi pred odovzdaním staveniska.
Po uskutočnení predmetu zmluvy obstarávateľ požaduje zabezpečiť vypracovanie dokumentácie skutočného
vyhotovenia stavby.
INVESTIČNÉ ZADANIE
A. Sprievodná správa
1. Identifikačné údaje
1.1. Stavba
Názov stavby: ŽST Rimavská Sobota, rekonštrukcia výhybiek
Miesto stavby: Ú 3121 Jesenské – Tisovec, DÚ 03 ŽST Rimavská Sobota
Okres: Rimavská Sobota
Kraj: Banskobystrický
Katastrálne územie: Rimavská Sobota
Odvetvie: ŽTS, EE, OZT
Charakter stavby: rekonštrukcia dopravnej cesty
1.2. Stavebník
Názov stavebníka: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova
8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 364 501
Nadriadený orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody č. 6, 810
05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 30 416 094
1.3. Termíny
Termín realizácie: do štrnásť (14) mesiacov odo dňa doručenia písomnej výzvy obstarávateľa –
úspešný uchádzač pristúpi k zahájeniu plnenia predmetu zákazky až na základe
výslovnej písomnej žiadosti obstarávateľa (formou písomnej výzvy, odovzdania
staveniska zo strany obstarávateľa, alebo iného písomného oznámenia)
1.4. Projektant
Generálny projektant: PRODEX spol. s r.o.
Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 17 314 569
Zodpovedný projektant stavby: xxxxxxxxxxxx
1.5. Správca objektu
Správca: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" – Oblastné
riaditeľstvo Zvolen
2. Prehľad použitých podkladov
Projekty a technická dokumentácia správcu infraštruktúry
PD stupňa DSPRS schválená odborom O430 GR ŽSR
26
VTPKS
3. Zdôvodnenie stavby a jej cieľov
V ŽST Rimavská Sobota sa nachádzajú stupňové výhybky z rokov 1957 až 1975, na ktoré sa náhradné diely
už nevyrábajú. Pri ich výmene za pomerové výhybky je potrebná prestavba oboch výhybkových zhlaví. Pri
prestavbe je potrebné odstrániť zaústenie zrušenej trate Poltár – Rimavská Sobota do ŽST Rimavská Sobota
a upraviť nástupištia v zmysle prijatých štandardov staníc.
4. Súvisiace stavby
Nie sú.
5. Členenie stavby v zmysle spracovenej PD
Stavebné objekty:
SO 31–01 Búracie práce
SO 32–01Železničný spodok
SO 32–02Železničný zvršok
SO 32–03Nástupištia
SO 32–04Priecestie v km 11,197
SO 32–05Priecestie v km 12,196
SO 32–06Úprava manipulačnej plochy
SO 32–07Sanácia žel. spodku v km 13,100–13,250
SO 32–08Káblovod
SO 32–11Železničný spodok – vlečka Lesy SR š.p.
SO 32–12Železničný zvršok – vlečka Lesy SR š.p.
SO 32–13Železničný spodok – vlečka Gemernákup a.s.
SO 32–14Železničný zvršok – vlečka Gemernákup a.s.
SO 33–01Prestavba žel. mosta ŽSR v nžkm 11,807
SO 33–02Železničný most na vlečke Lesy SR š.p. v nžkm 0,061
SO 34–01Stavebné úpravy výpravnej budovy
SO 34–01.01 časť Stavebná
SO 34–01.02 časť Elektroinštalácia
SO 34–01.03 časť Klimatizácia
SO 34–02Stavebné úpravy NZE
SO 34–02.01 časť Stavebná
SO 34–01.02 časť Elektroinštalácia
SO 35–01Elektrický ohrev výhybiek
SO 35–02Rekonštrukcia vonkajšieho osvetlenia
SO 35–03Úprava rozvodov nn
SO 36–01Preložky káblov oznamovacieho zariadenia ŽSR
SO 36–02Ochrana káblových vedení Slovak Telekom
SO 36–03Ochrana káblového vedenia DJNET
SO 37–01Preložka vodovodu v žkm 12,190 – Ul. Mikszátha
SO 39–01Úprava koryta Chrenového potoka
Prevádzkové súbory:
PS 21–01 Staničné zab. zar. ŽST Rimavská Sobota
PS 21–02 Priecestné zab. zar v km 11,197
PS 21–03 Priecestné zab. zar v km 12,196
PS 22–01 Miestna kabelizácia
PS 22–02 Rozhlasové zariadenie
PS 22–03 Informačné zariadenie
PS 22–04 Úpravy oznamovacích zariadení
PS 22–05 Úpravy dispozičných zapojovačov
27
PS 22–06 Štruktúrovaná kabeláž
PS 23–01 NZE – technologická časť
PS 25–01 Úpravy rádiového zariadenia
PS 26–01 Elektrická požiarna signalizácia EPS
B. Súhrnné riešenie stavby
1. Technicko – ekonomické hodnotenie
1.1. Východiskový a cieľový stav vrátane širších súvislostí stavby
ŽST Rimavská Sobota leží na neelektrifikovanej trati normálneho rozchodu č.116B Jesenské – Odbočka
Brezno – Halny – Brezno. Km poloha PB je 11,385. Do stanice je zaústená zrušená trať Poltár – Rimavská
Sobota. Stanica má k dispozícií 5 dopravných koľají, 5 manipulačných koľají a 2 koľaje osobitného určenia.
Do ŽST Rimavská Sobota sú zaústené 3 vlečky. Pre nástup a výstup cestujúcich slúžia v stanici 3 –
jednostranné úrovňové nástupištia konštrukcie TISCHER s výškou nástupnej hrany 250 mm nad STKP.
Výhybky sú prestavované ústredne zo stavadiel, resp. miestne.
V ŽST Rimavská Sobota je elektromechanické staničné zabezpečovacie zariadenie so svetelnými
návestidlami s mechanickými prestavníkmi a závorníkmi. Križovatkové výhybky v obvode St. 3 sú ústredne
stavané elektromotorickými prestavníkmi. Vonkajšie prvky SZZ sú dožité, je potrebná ich náhrada
(mechanické prestavníky a závorníky sa nevyrábajú).
KR výhybiek dôjde k zmene konfigurácie koľajiska, jestvujúce drôtovodné vedenia budú nefunkčné. V
obvode stanice sú priecestia v km 11,195 zabezpečené mechanickými závorami s elektrickým pohonom typu
BOBEC 3.6 Žk, v km 12,194 zabezpečené PZZ 1Z typu AŽD 71. V medzistaničnom úseku je telefonické
dorozumievanie. Stávajúce vonkajšie osvetlenie (VO) bolo vybudované v r. 1972 a je značne morálne
a fyzicky opotrebované.
Cieľom rekonštrukcie je dosiahnutie normových parametrov dopravnej cesty vo všetkých jej
ukazovateľoch, zaistenie bezpečnej a plynulej železničnej prevádzky a dosiahnutie dohodnutého štandardu
stanice.
1.2. Hodnotenie technicko – ekonomickej úrovne stavby
Realizácia stavby výrazne prispeje k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti na železničnej dopravnej ceste a
obmedzí neefektívne vynakladanie finančných prostriedkov na udržiavacie práce tak, ako to ukladá zákon č.
513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Stavba sa
zhodnotí do obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku ŽSR.
1.3. Analýza rizík a neistôt
Z hľadiska technického stavba neprináša so sebou žiadne riziká a neistoty. Počas výstavby bude železničná
prevádzka na úseku obmedzená, čo môže mať vplyv na plnenie GVD. Počas rekonštrukcie nástupíšť
a priestoru pre cestujúcu verejnosť bude obmedzený pohyb cestujúcich a musí byť upravená technológia
stanice aj za cenu náhradných dočasných nástupísk. Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať dodržiavaniu
bezpečnostných predpisov a ochrane inžinierskych sietí.
2. Súhrnná technická správa
2.1. Základné údaje o stavbe
2.1.1. Charakter stavby
Reprodukcia a modernizácia výhybiek podľa požiadaviek aktuálnych legislatívnych a technických noriem.
Úprava priestorov pre cestujúcich podľa predpísaných štandardov staníc.
2.1.2. Stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie
Výhybky sú základnou časťou železničnej dopravnej cesty. Nástupištia a priestory pre cestujúcich sú
vyhradené priestory pre pohyb verejnosti v obvode dráhy. Navrhnuté objekty sú súčasťou vedľajšej trate
Jesenské – Tisovec – Brezno Halny, železničná stanica je v okresnom meste Rimavská Sobota.
2.1.3. Charakteristika územia, začlenenie stavby do územia, dotknuté ochranné pásma
Stavba bude realizovaná na existujúcej železničnej infraštruktúre (koľaje, nástupištia, oznamovacie a
zabezpečovacie zariadenia, priecestia, stavadlá, most), avšak z hľadiska majetkovo právneho sa čiastočne
28
nachádza na nevysporiadaných pozemkoch v katastrálnom území Rimavská Sobota. Stavebné úpravy sa
dotknú aj miestneho toku. Predmetná stavba nenaruší žiadne historické pamiatky a nachádza sa v ochrannom
pásme ŽSR. Realizáciou navrhovanej stavby sa nerozšíri jestvujúce ochranné pásmo ŽSR.
Je potrebné rešpektovať ochranné pásma podzemných vedení.
2.1.4. Vplyv stavby na životné prostredie
Predmetná stavba nezasahuje žiadne chránené územia. Dodávateľ stavby zabezpečí likvidáciu vzniknutých
odpadov v rámci stavby v súlade so zákonom o odpadoch, zhodnotenie druhotných surovín zabezpečí ŽSR.
Územia, ktoré by boli predmetom ochrany prírody či inej ochrany sa na riešenom území nenachádzajú.
Nakoľko navrhovaná stavba nemá výrobný charakter, ale jej účelom je rekonštrukcia výhybiek vrátane
súvisiacich objektov a súborov, nemá jej prevádzka vplyv na životné prostredie. Dodávateľ zabezpečí
likvidáciu vzniknutých odpadov v súlade so zákonom o odpadoch. Dodávateľ je povinný vykonávať opatrenia
k zamedzeniu zvýšenej hlučnosti, prašnosti a dodržiavať čistotu komunikácií a tieto počas prác v prípade
znečistenia okamžite čistiť ako aj vylúčiť možnosť znečistenia zemín a vôd únikom ropných látok so
stavebnej mechanizácie.
2.2. Územie výstavby a technická koncepcia stavby
Realizácia stavy bude nepriaznivo zasahovať do organizácie dopravy v ŽST Rimavská Sobota
a v medzistaničných úsekoch Jesenské – Rimavská Sobota a Rimavská Sobota – Rimavská Baňa. Prístup na
stavenisko je možný pozemnými komunikáciami v obvode železničnej stanice a po koľaji. Zariadenie
staveniska a skládky materiálu je možné vybudovať v priestoroch ŽST Rimavská Sobota a ŽST Jesenské.
Dočasné objekty zariadenia staveniska je možné vybudovať na ploche pred nákladovým obvodom stanice pri
nakladacích rampách alebo na spevnenej ploche medzi koľajami 8 a 10.
3. Popis stavebných objektov a prevádzkových súborov
3.1. SO 31–01: Búracie práce
3.1.1. Jestvujúci stav
Objekty stavadiel 1 a 3 sú dva identické samostatne stojace murované dvojpodlažné objekty. Sú
podpivničené, založené na betónových pásových základoch, s plochou strechou, medzistrop z drevených
trámov na oceľových I–profiloch, so záklopom, zastrešenie z prefabrikátov, krytina plechová, klampiarske
výrobky z pozinkovaného plechu. Okná a dvere sú drevené, vstupné dvere sú plastové, dvere do skladu
oceľové. V suteréne sa nachádzajú oceľové traverzy pre drôtovodné vedenia. Pred vstupom do objektu
sú predsunuté betónové schody.
Drevený sklad je jednoduchý prízemný jednopriestorový drevený objekt rozmerov 3,55 x 4,68, výšky 3,0 m.
Nosná konštrukcia a obvodový plášť je založený na betónových prefabrikovaných prvkoch v tvare hranolov,
priečnych rozmerov cca 250 x 250 mm. Nosná konštrukcia je drevená, opláštenie a strecha je z drevených
dosiek, hydroizolácia strechy z asfaltových pásov, krytina je z pozinkovaného vlnitého plechu. Objekt je bez
pevnej podlahy, tvorí ju len udusená hlina. Steny skladu sú po obvode spriahnuté oceľovými prútmi.
3.1.2. Navrhovaný stav
Asanácia stavadiel 1 a 3 sa vykoná po ich vyprázdnení (demontáž technológie, vypratanie) čiastočne
postupným rozoberaním ručne, s použitím ručných nástrojov, zvislé konštrukcie je možné demolovať strojne.
Je nutné postupovať opatrne z dôvodu blízkosti koľajiska. Pred demoláciou je potrebné odpojiť vodovodné
potrubie, kanalizáciu, elektroinštaláciu – napojenie je podzemným káblom do rozvodnej skrine umiestnenej
na objekte, oznamovacie a zabezpečovacie zariadenie.
Rozsah demolácie je do úrovne 1,0 m pod úrovňou terénu, t.j. základové konštrukcie a vodorovnú
hydroizoláciu objektu bude možné ponechať v zemi. Výkop sa zasype. Vzniknutý terén sa oseje trávnym
semenom.
Asanácia dreveného skladu bude po jeho vyprázdnení čiastočne postupným rozoberaním ručne, s použitím
ručných nástrojov, zvislé konštrukcie je možné demolovať strojne. Je nutné postupovať opatrne z dôvodu
blízkosti koľajiska. Objekt nie je napojený na žiadne inžinierske siete.
29
3.2. SO 32–01: Železničný spodok
3.2.1. Jestvujúci stav
Obvod stanice bol vybudovaný prevažne v úrovni terénu, v mieste cestného nadjazdu v záreze s povrchovým
odvodnením priekopami. Podvalové podložie je bez odvodnenia, typu 1. Výmenou stupňových výhybiek za
pomerové s rozložením križovatkovej výhybky č. 14ab dôjde k zásahu do spevnenej plochy pre nakládku
a vykládku tovaru medzi koľajami č. 8 a 10.
3.2.2. Navrhovaný stav
Sanácia železničného spodku je navrhnutá pre dopravné koľaje č. 1, 1a, 2, 2a, 3, 5, 5a, 5b, 7 ako jednostranne
sklonená pláň v sklone 5 %. Sanácia železničného spodku je navrhnutá pre manipulačné koľaje č. 4 a 6 ako
vodorovná pláň. V oblasti železničných priecestí v km 11,195 a v km 12,194 je navrhnutá zosilnená
konštrukcia železničného spodku – 80 MPa.
Odvodnenie koľají je zabezpečené trativodmi s pozdĺžnymi odvodňovacími rebrami, odvodňovacími a aj
odparovacími priekopami.
Nakoľko v niektorých úsekoch oporných múrov dochádza k zosúvaniu mostného kužeľa cestného nadjazdu
ku samotnej koľaji do oblasti jej voľného schodného priestoru (drážnych chodníkov) sú navrhnuté oporné
múry dĺžky 4 m, 10 m a 13 m. Navrhnuté oporné múry sú riešené ako gravitačné – návrh v schválenej PD.
3.3. SO 32–02: Železničný zvršok
3.3.1. Jestvujúci stav
V ŽST Rimavská Sobota sú v prevažnej miere výhybky stupňového tvaru prestavované drôtovodmi.
Nadväzujúce traťové úseky sú od ŽST Jesenské tv. S49 na betónových podvaloch SB3/SB4, v smere na ŽST
Tisovec tv. S49 na drevených podvaloch. V stanici sú koľaje na betónových podvaloch SB3/SB4/SB5/SB6.
3.3.2. Navrhovaný stav
Obnova staničných koľají pozostáva z kompletnej výmeny novým zvrškovým materiálom v koľajach č. 1, č.
2, č. 3, č. 5 (5a a 5b) a č. 7 (7a), resp. výmena za zánovné koľajové rošty s použitím recyklovaného
koľajového kameniva a to v koľajach č. 4, č. 6 a č. 9. Stavebné úpravy železničného zvršku sú navrhnuté
v zmysle schválenej PD. Koľajový rošt z koľajníc tvaru 49 E1 (zvarených do BK) s pružným podkladnicovým
upevnením Skl 24 na betónových podvaloch SB8. Výhybky č. 1 až 5 a č. 8 až 14 sú 2. generácie, tvaru 49 E1
na betónových výhybkových podvaloch s pružným upevnením koľajníc (KS).Výhybky č. 6 a 7 sú 1.
generácie, tvaru 49 E1 na drevených výhybkových podvaloch s tuhým upevnením koľajníc (K). Upevnenie
elektromotorických prestavníkov bude pomocou PUS.
Zapustené koľajové lôžko je v úseku km 10,875 000 – km 12,192 000. Na zriadenie vrchnej časti zásypu
drážnych chodníkov bude použité drvené kamenivo frakcie 8–16. Hrúbka zásypu bude 150 mm. V staničných
koľajach č. 1, 1a, 2, 2a, 3, 5, 5a a 5b je nové koľajové lôžko z drveného kameniva z vyvretých hornín frakcie
31,5–63 mm. Hrúbka koľajového lôžka pod spodnou plochou podvalov min. 350 mm. V staničných koľajach
č. 4, 6, 7, 7a, 9 a vo výhybkách je nové koľajové lôžko z drveného kameniva z vyvretých hornín frakcie
31,5–63 mm. Hrúbka koľajového lôžka pod spodnou plochou podvalov min. 300 mm.
3.4. SO 32–03: Nástupištia a spevnené plochy
3.4.1. Jestvujúci stav
Sypané nástupištia s pevnou hranou Tischer nespĺňajú podmienky bezpečného nástupu a výstupu cestujúcich.
3.4.2. Navrhovaný stav
Nástupište č. 1 dĺžky 60 m, šírky 3,0 m, pri koľaji č. 7 je krajné so vzdialenosťou nástupnej hrany (1725 + s´).
Nástupište č. 2 dĺžky 150 m, šírky 6,518 m medzi koľajami č. 1 a č. 5 je poloostrovné so vzdialenosťou
nástupnej hrany (1725 + s´).
Konštrukcia nástupnej hrany nástupišťa č. 1 a č. 2 je z prefabrikovanej hrany PRE 100 s absorbérom. Výška
nástupnej hrany 550 mm nad STKP.
Nástupištia budú ukončené na ich začiatku a konci šikmými rampami. Na ploche bude zriadené bezpečnostné
a orientačné značenie aj pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.
Z dôvodu bezpečnosti cestujúcich a zamedzenia vstupu je na rampe nástupišťa č. 1, na nástupišti č. 1 a č. 2
navrhnuté zábradlie výšky 1,1 m so zvislými predelmi. Pre cestujúcu verejnosť bude v nevyhnutnom rozsahu
30
upravený staničný priestor (za výpravnou budovou smerom ku koľajisku), predstaničný priestor (pred
staničnou budovou od centra), a tiež oblasť medzi staničnou a sociálnou budovou.
Konštrukcia spevnených plôch zhotovená na základe schválenej PD.
Pre zabezpečenie bezbariérového prístupu na ostrovné nástupište č. 2 je v žkm 11,365 7 v koľaji č. 5
celogumový úrovňový priechod pede Strail dĺžky 3,6 m. V rámci tohto SO sa umiestnenia jednotlivé
informačné tabule, piktogramy a mobiliár.
3.5. SO 32–04: Priecestie v km 11,197
3.5.1. Jestvujúci stav
Cez koľaj č. 1 a č. 3 v km 11,197 prechádza miestna pozemná komunikácia – dvojkoľajným úrovňovým
križovaním s gumokovovou konštrukciou. Priecestie je zabezpečené elektromechanickými závorami „Bobek“
ovládanými zo St. 1. Cez koľaj č. 10 prechádza účelová komunikácia na nakladacie priestranstvo úrovňovým
priecestím z výdrevy.
3.5.2. Navrhovaný stav
Odstránením zvyšných koľají a výhybiek z trate Poltár – Rimavská Sobota, sa stane z dvojkoľajného
priecestia, priecestie jednokoľajné.
V oblasti priecestia v koľaji č. 1 bude celogumové priecestie ponti Strail pre ťažkú dopravu šírky 10,8 m. Za
poslednými panelmi priecestia ponti Strail (smer ŽST Rim. Sobota) sú v naviazaní dve sekcie (2 x 0,9 m)
panelov pede Strail tvoriace samotnú konštrukciu priechodu pre chodcov. Celková šírka priechodu spolu
s priecestím je 12,6 m. Z dôvodu bezpečnosti chodcov, aby nedochádzalo k obchádzaniu chodcov poza
sklopené závory PZZ sa osadí jednostranné zábradlie s vodorovným predelom výšky 1,1 m.
3.6. SO 32–05: Priecestie v km 12,196
Skrátením tupíka, sa z trojkoľajného priecestia stane priecestie dvojkoľajné.
V oblasti priecestia v koľaji č. 1 bude celogumové priecestie ponti Strail pre ťažkú dopravu šírky 8,4 m. Za
poslednými panelmi priecestia ponti Strail (smer Tisovec) sú v naviazaní dve sekcie (2 x 0,9 m) panelov pede
Strail tvoriace samotnú konštrukciu priechodu pre chodcov. Celková šírka priechodu spolu s priecestím je
10,2 m.
V oblasti pod priecestím vo vlečkovej koľaji, ktorá je v správe Gemernákup, bude asfaltová úprava. Z dôvodu
bezpečnosti chodcov, aby nedochádzalo k obchádzaniu chodcov poza sklopené závory PZZ sa osadí
jednostranné zábradlie s vodorovným predelom výšky 1,1 m.
3.7. SO 32–06: Úprava manipulačnej plochy
Riešenie úpravy tohto SO je podľa schválenej PD.
3.8. SO 32–07: Sanácia žel. spodku v km 13,100 – 13,250
Pre zabezpečenie správnej funkcie koľajového lôžka je nevyhnutná úprava železničného spodku a
existujúceho odvodňovacieho zariadenia. Vzhľadom k tomu, že v podloží je zistený výskyt málo únosných
vrstiev ílovitých zemín s tuhou resp. mäkkou konzistenciou je v úseku medzistaničnej koľaje č. 1 navrhovaná
stabilizácia zeminy spojivom DOROSOL (alebo iným vhodným spojivom) na úrovni zemnej pláne v hrúbke
0,30 m po zhutnení. Odvodnenie medzistaničného úseku koľaje č. 1 je sklonenou zemnou pláňou v sklone 5
% na pravú stranu koľaje č. 1, odkiaľ je voda zo zemnej pláne odvedená do priekopového žľabu.
3.9. SO 32–08: Káblovod
Objekt káblovodu pozostáva zo 7 káblových komôr a káblových trás z plastových chráničiek. Káblové
komory sú číslované postupne od KK01 po KK07.
Prvý úsek káblovodu KK01–KK02–KK03 v nžkm 11,415 začína od miesta medzi výpravnou budovou
a budovou ATU a kolmo križuje koľaje až do priestoru medzi koľajami 1 a 2, kde končí. V rámci úseku je
umiestnená komora KK02 na nástupišti č. 2, do ktorej ústia vedenia oznamovacích zariadení. Realizovaný
bude v otvorenom výkope. Jeho dĺžka je 24 m.
Druhý úsek KK04–KK05 v nžkm 11,453 vedie od budovy ATU, križuje koľaje a končí v priestore medzi
koľajami 4 a 6. Kvôli stavebným postupom, kedy oznamovacie káble majú byť uložené v zemi skôr, ako sa
začnú stavebné práce pomocou ťažkej techniky, sa tento úsek bude realizovať pretlačením chráničiek. Jeho
dĺžka je 37,3 m.
31
Tretí úsek KK06–KK07 v nžkm 11,674 bude slúžiť pre vedenie silnoprúdových káblov kolmo cez koľaje
a končí v priestore medzi koľajami 1a a 2. Realizovaný bude v otvorenom výkope. Jeho dĺžka je 24,2 m.
Káblové trasy všetkých troch úsekov sa budú skladať z určeného počtu plastových chráničiek s tlakovou
pevnosťou SN10, do ktorých budú zatiahnuté káble nn a slaboprúdové káble.
Káblové komory KK01, KK03, KK06, KK07 budú hĺbkové, železobetónové, monolitické, z vodostavebného
betónu, so svetlými rozmermi komory 1600 x 1600 mm, min. svetlej výšky 2100 mm, s hrúbkou stien 150
mm. Vstupy do železobetónových komôr budú o svetlých rozmeroch 600/600 mm, uzavreté uzamykateľnými
poklopmi z kompozitného plastu (trieda zaťažiteľnosti B125). Všetky poklopy budú osadené tak, aby ich
horná hrana bola v úrovni okolitej spevnenej plochy, plochy zelene alebo nástupišťa. Zostup do komôr
umožní pevne osadený oceľový rebrík. V komore budú osadené oceľové rošty pre vedenie káblov. V stenách
komôr budú počas betonáže vynechané otvory pre teleso tvárnicovej trasy, otvory sa po napojení vytesnia
protipožiarnou upchávkou a asfaltovým náterom. Po celej výške komôr je navrhnutá zvislá membránová
hydroizolácia a ako vodorovná izolácia pod komorou je navrhnutá PE fólia uložená na podkladný betón
medzi dve geotextílie. Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať realizácii styku zvislého a vodorovného
hydroizolačného systému.
Káblové komory KK02, KK04, KK05 budú plastové – vonkajší priemer 880 mm, vnútorný priemer otvoru
komory 625 mm, výška cca 1000 mm. Poklopy budú plastové na zaťaženie do 12,5 t (B125).
3.10. SO 32–11: Železničný spodok – vlečka Lesy SR, š.p.
Sanácia železničného spodku pozostáva z uloženia geotextílie, geomreže a štrkodrvy v hr. min. 0,20 m na
zemnú pláň upravenú a zhutnenú. Podrobnejšie riešenie tohto SO podľa schválenej PD.
3.11. SO 32–12: Železničný zvršok – vlečka Lesy SR, š.p.
Koľajový rošt dĺžky 19,972 m tvorený z koľajníc tvaru 49 E1 upevnených pružným podkladnicovým
upevnením Skl 24 na betónových podvaloch SB8 s rozdelením „c“. Pre zabezpečenie prechodu z nového žel.
zvršku tvaru 49 E1 na jestvujúci tvar žel. zvršku T budú použité prechodové koľajové spojky. Podrobnejšie
železničný zvršok vlečky Lesy SR, š.p., je riešený v schválenej PD.
3.12. SO 32–13: Železničný spodok – vlečka Gemernákup, a.s.
SO je podrobnejšie riešený v PD.
3.13. SO 32–13: Železničný zvršok – vlečka Gemernákup, a.s.
SO je podrobnejšie riešený v PD.
3.14. SO 33–01: Prestavba žel. mosta v nžkm 11,807
Po rekonštrukcii bude most trojkoľajný, jednopoľový, s priebežným koľajovým lôžkom. Most pozostáva
z obdĺžnikovej rúry a rovnobežných krídel na výtokovej strane. Nosnou konštrukciou mosta sú
železobetónové prefabrikované rámy, nosnou konštrukciou krídel sú železobetónové prefabrikované
uholníky.
Na rímsach krajného rámu a krídel na výtoku je osadené zábradlie oceľovej konštrukcie. Vzhľadom na malú
voľnú výšku pod mostom a dĺžku rúry je medzi k. č. 1 a k. č. 2 možný vstup do mostného otvoru šachtou.
3.15. SO 33–02: Žel. most na vlečke Lesy, š.p. v nžkm 0,061
Po rekonštrukcii bude most jednokoľajný, jednopoľový, s priebežným koľajovým lôžkom. Most pozostáva
z obdĺžnikovej rúry a rovnobežných krídel na vtokovej strane. Nosnou konštrukciou mosta sú železobetónové
prefabrikované rámy, nosnou konštrukciou krídel sú železobetónové prefabrikované uholníky.
Na rímsach krajného rámu a krídel na vtoku je osadené zábradlie oceľovej konštrukcie. Vzhľadom na malú
voľnú výšku pod mostom a dĺžku rúry je v mieste rímsy na výtokovej strane možný vstup do mostného otvoru
šachtou. Na konci krídla na pravom brehu toku je navrhnutý monolitický betónový múrik na zaistenie svahu
medzi novým krídlom a jestvujúcim oporným múrom.
32
3.16. SO 34–01: Stavebné úpravy výpravnej budovy
3.16.1. SO 34–01.01: časť Stavebná
3.16.1.1. Jestvujúci stav
Výpravná budova v ŽST Rimavská Sobota je samostatne stojaca 4–podlažná podpivničená budova, murovaná
so železobetónovými, resp. drevenými trámovými stropmi a sedlovou strechou. Rok výstavby je 1931.
Budova bola viackrát čiastkovo rekonštruovaná.
3.16.1.2. Navrhovaný stav
Pred začatím stavebných prác je nutné miestnosť bývalej práčovne v 1. PP vypratať od skladovaných
predmetov, podlahu očistiť mechanicky, steny a strop očistiť od pavučín. Vzhľadom na to, že nad touto
miestnosťou sa umiestni nová stavadlová ústredňa, strop v tejto miestnosti projektant staticky posúdil
a navrhol jeho úpravu za účelom zvýšenia jeho únosnosti. Úprava stropu sa zrealizuje na základe statického
posúdenia. V rámci tejto úpravy sa demontuje okno smerom na ulicu a otvor sa zamuruje.
Na strane štítovej steny objektu cez anglický dvorček a ľavé krajné krídlo okna budú privedené
zabezpečovacie a oznamovanie káble.
Nová stavadlová ústredňa bude umiestnená vo výpravnej budove na 1.NP v miestnosti s označením č. 3, ktorá
sa nachádza v blízkosti dopravnej kancelárie.
V dopravnej kancelárii budú umiestnené nové ovládacie zariadenia a pulty pre riadenie dopravy a ďalších
technických zariadení.
SO je podrobnejšie riešený v schválenej PD.
3.16.2. SO 34–01.02: časť Elektroinštalácia
3.16.2.1. Navrhovaný stav
Zariadenia 2. kategórie napájania – nový svetelný a zásuvkový rozvod, zariadenia klimatizácie – sú napájané
z nového rozvádzača R–SM.
Zariadenia 1. kategórie napájania sú – technológia zabezpečovacieho a oznamovacieho zariadenia
a existujúce zariadenia 1. kat. napájania v R1 – sú napájané z nového rozvádzača RHE–1.
Rozvádzače RHE–1 a R–SM sú osadené v chodbe pri dopravnej kancelárii. Sú riešené ako nástenné. Opatrené
sú prepäťovými ochranami 1. a 2. typu pre triedu LPS II a istiacimi prvkami. V RHE–1 sú na výstupoch pre
napojenie technológie osadené podružné elektromery na meranie spotreby elektrickej energie s rádiovým
modulom na diaľkové odčítanie údajov.
Osvetlenie nových vnútorných priestorov budovy je navrhnuté v krytí a prevedení zodpovedajúcom
vonkajším vplyvom prostredia svietidlami s lineárnymi žiarivkami s osadením na strop. V prípade výpadku el.
energie sú svietidlá vybavené batériovým modulom na 3 hodiny.
V nových miestnostiach je riešený zásuvkový rozvod 230 V s dvojitými zásuvkami. Zásuvky s hviezdičkou sú
opatrené prepäťovou ochranou typu 3. Zásuvkové okruhy sú opatrené prúdovými chráničmi s rozdielovým
prúdom 30 mA.
V rámci nových miestností sú riešené silnoprúdové rozvody pre napojenie zariadení klimatizácie – vnútorné
a vonkajšie klimatizačné jednotky a elektrické konvektory, ktoré sú súčasťou dodávky klimatizácie.
Všetky rozvody vedené do vonkajšieho prostredia sú vedené cez SPO – skrine prepäťových ochrán.
Pod rozvádzačom R–SM je osadená hlavná prípojnica ochranného pospájania HEP, ktorá je uzemňovacím
vedením prepojená na nové uzemnenie káblovej skrine KS5.
Na podružnú prípojnicu ochranného pospájania EP3 sú vodičmi typu CYA zž vývody prepäťových ochrán
v skriniach SPO.
Prepojenia samotných zariadení na EP1 a EP2 riešia technológie oznamovacieho a zabezpečovacieho
zariadenia.
Káblové rozvody svetelné a zásuvkové a vodiče ochranného pospájania klimatizácie na 1. NP sú vedené v
stenách pod omietkou.
Napájacie káble pre R–SM, RHE–1 a napojenie zabezpečovacej a oznamovacej technológie a vodiče
ochranného pospájania na prepojenie HEP s EP1 a EP3 sú vedené v 1. PP a sú vedené pevne po povrchu
33
prichytené plastovými káblovými príchytkami o strop alebo stenu alebo vedené na plastových lištách.
Prestupy stenou a stropom rieši stavebná časť.
Káble vedené do vonkajšieho prostredia ku vonkajším klimatizačným jednotkám sú vedené v ohybných
plastových rúrkach vhodných do vonkajšieho prostredia.
Všetky projektované káble sú navrhované ako celoplastové káble s medeným jadrom.
Vonkajšie klimatizačné jednotky sú v ochrannom priestore existujúceho bleskozvodu, ktorý je tvorený
bleskozvodovými tyčami osadenými na vrchole sedlovej strechy.
Novo projektované vnútorné zariadenia sú chránené koordinovanou sústavou prepäťových ochrán typu 1 až 3
a vyrovnaním potenciálom ochranným pospájaním.
3.16.3. SO 34–01.03: časť Klimatizácia
3.16.3.1. Navrhovaný stav
Vetranie priestoru OZ a ŽT je riešené prirodzeným spôsobom cez požiarne stenové uzávery s tepelnou
poistkou.
Prívod a odvod vzduchu do miestnosti je zabezpečený cez požiarny stenový uzáver.
Vetranie priestoru Stavadlová ústredňa na 1. NP je zabezpečené prirodzene cez okná. Na chladenie
vnútorných vybraných priestorov miestností je použitý systém SPLIT s elektrickým tepelným čerpadlom
vzduch/vzduch pre inštaláciu do vonkajšieho prostredia a vnútornými jednotkami systém SPLIT nástennými,
podstropnými.
Chladiaci výkon je navrhnutý 1 x 7,1 kW pre miestnosť OZ a ŽT. Pri inštalácii sa vonkajšie zariadenie napojí
na rozvod chladu a elektrický zdroj. Pri inštalácii sa vnútorné jednotky napájajú na rozvod chladiva a
elektrický zdroj. Jednotky sa musia uzemniť. Vonkajšia chladiaca jednotka bude prepojená s navrhovanou
vnútornou jednotkou chladiacimi potrubiami plynového a kvapalinového okruhu (sanie, výtlak). Použité
potrubia budú medené rúry, izolované izoláciou po celej trase.
Do miestnosti Stavadlová ústredňa. sa navrhuje klimatizácia so 100 % zálohou. V prípade poruchy sa uvedie
do prevádzky záloha klimatizácie.
Chladiaci výkon je navrhnutý 1 x 9,4 kW. Od vnútorných jednotiek je potrebné je nutné odviesť kondenzát
(zabezpečuje stavba).
Pri inštalácii sa vonkajšie zariadenie napojí na rozvod chladu a elektrický zdroj. Pri inštalácii sa vnútorné
jednotky napájajú na rozvod chladiva a elektrický zdroj. Jednotky sa musia uzemniť. Pre riadenie vnútorných
jednotiek je navrhnutý prepínací modul a diaľkové hlásenie poruchy, ktorý umožňuje, že v prípade poruchy sa
zapne druhá jednotka, ktorá slúži ako 100 % záloha. Vonkajšia chladiaca jednotka bude prepojená
s navrhovanou vnútornou jednotkou chladiacimi potrubiami plynového a kvapalinového okruhu (sanie,
výtlak). Použité potrubia budú medené rúry, izolované izoláciou po celej trase.
3.16.3.2. Navrhovaný stav – časť vykurovanie
V miestnosti Stavadlová ústredňa sa inštalujú elektrické priamo vykurovacie nástenné elektrické konvektory
napojené na rozvod ELI 230 V / 50 Hz na pevno na samostatné istené vývody.
Do miestností OZ a ŽT nie je nutné inštalovať elektrické konvektory nakoľko tepelný zisk od technológie je
vyšší ako tepelná strata.
3.17. SO 34–02: Stavebné úpravy NZE
3.17.1. SO 34–02.01: časť Stavebná
3.17.1.1. Jestvujúci stav
Miestnosť NZE sa nachádza v objekte skladu na rampe. Miestnosť má priame napojenie na priestory úseku
elektro a tiež na chodbu s priamym výstupom do exteriéru. Podlaha je betónová, steny omietnuté s maľbou,
drevené okno je zamrežované. V miestnosti sa nachádza existujúci funkčný dieselagregát, ktorý bude nutné
vymeniť za nový s vyšším výkonom. Táto výmena vyvolá stavebné úpravy miestnosti.
3.17.1.2. Navrhovaný stav
Nový náhradný zdroj energie bude umiestnený v miestnosti, v budove skladu na rampe. Existujúci DA sa
demontuje a odovzdá správcovi. Miestnosť je potrebné stavebne upraviť – úprava podlahy a vytvorení alebo
34
úprave prestupov cez obvodové múry na zabezpečenie prívodu a odvodu chladiaceho vzduchu. Rozvádzač
RH ostane na svojom mieste, taktiež v pôvodnom stave ostáva svetelná a zásuvková inštalácia miestnosti
NZE.
Miestnosť NZE sa stavebne upraví – podľa schválenej PD.
3.17.2. SO 34–02.02: časť Elektroinštalácia
V miestnosti NZE budú riešené dva nové rozvádzače RH1 – 1. kategória napájania a RH2 – 2. kategória
napájania.
Rozvádzač RH2 sa napojí priamo z KS5 káblom CYKY–J 4x50. Na vstupe do rozvádzača je osadený istič
s vypínacou cievkou, ktorá reaguje na central–stop vypínač, osadený na dverách rozvádzača. Vstup
rozvádzača je opatrený združenou prepäťovou ochranou SPD 1. a 2. typu pre triedu ochrany LPS II.
Pre odvetrávanie priestoru miestnosti NZE bude slúžiť ventilátor – dodávka technológie NZE. V existujúcom
rozvádzači R–NZE, ktorý je osadený v miestnosti NZE sa urobia úpravy v napojení zariadení 1. a 2.
kategórie.
Meranie spotreby el. energie dieselagregátu je riešený v rozvádzači dieselagregátu.
V miestnosti NZE sa zriadi ochranné pospájanie. Pod rozvádzačom RH2 sa osadí prípojnica ochranného
pospájania (ekvipotenciálová prípojnica) EP–NZE. Pod rozvádzačom RH–2 sa osadí prípojnica ochranného
pospájania (ekvipotencialová prípojnica) Potrubia NZE (výfuk a odvetranie nádrže), ktoré sú vedené nad
strechu objektu sa nachádzajú v menšej vzdialenosti od zberného vedenia bleskozvodu ako je bezpečná
preskoková vzdialenosť, a preto musia byť na ňu vodivo prepojené.
3.18. SO 35–01: Elektrický ohrev výhybiek
Na siedmych nových elektromotoricky prestavovaných výhybkách, je riešený elektrický ohrev výhybiek
(EOV) automatizovaným systémom na základe vyhodnocovania poveternostných vplyvov.
Na Jesenskom a Tisoveckom zhlaví stanice sú osadené rozvádzače R1–EOV a R2–EOV, z ktorých sú
napájané EOV určených výhybiek daného zhlavia. Z R–EOV sú cez svorkovnicové skrine MX osadené pri
výhybkách, napájané výhrevné tyče kĺznych stoličiek a záverov výhybiek.
Napojenie EOV je z káblovej skrine KS 02 cez elektromerový rozvádzač RE–EOV, ktorý je osadený na
Jesenskom zhlaví vedľa rozvádzača R1–EOV. Podružné meranie spotreby elektrickej energie EOV je priame
pomocou elektromera s rádiovým modulom na diaľkový odpočet dát.
Ovládanie EOV je v bežnej prevádzke automatické na základe poveternostných vplyvov. Ovládanie ohrevu
výhybiek je možné aj ručné z ovládacieho panelu MSS EOV+VO, ktorý je osadený v dopravnej kancelárii
výpravnej budovy. Pre potreby údržby je možné ovládať ohrev výhybiek miestne z rozvádzačov R–EOV.
Ovládací panel MSS EOV+VO bude s predprípravou pre budúce diaľkové ovládanie alebo monitorovanie
výhybiek z riadiaceho centra, príp. od správcu mimo ŽST Rimavská Sobota. Celkový príkon projektovaného
EOV je 43,0 kW.
3.19. SO 35–02: Rekonštrukcia vonkajšieho osvetlenia
Projektované vonkajšie osvetlenie je navrhnuté pomocou 6 ks osvetľovacích veží výšky 20,0 m, ktoré sú
vybavené plošinou a rebríkom s protipádovým zabezpečením a 21 ks sklopných osvetľovacích stožiarov
výšky 12 m, pri cestnom nadjazde výšky 10 m. Zo svorkovnicových skríň, ktoré sú osadené na plošinách veží
budú napojené LED svietidlá s príkonom 223W a reflektorové LED svietidlá s príkonom 96 W. Na sklopných
stožiaroch sú osadené LED svietidlá o príkone 74 W.
VO je napájané 2. kategóriou napájania z káblovej skrine KS 5.2, ktorá je osadená pred dopravnou
kanceláriou PB. Z nej sú, vedené dva napájacie okruhy do rozvádzačov osvetľovacích veží ROV1 až ROV6,
ktoré sú osadené pri osvetľovacích vežiach a z ktorých sú okrem napojenia svietidiel na vežiach napájané aj
osvetľovacie stožiare. Rozvody VO v osvetľovacích vežiach a stožiaroch sú riešené káblami typu CYKY.
Ovládanie VO je riešené z ovládacieho panela MSS–EOV+VO, ktorý je osadený v dopravnej kancelárii PB
a ktorý rieši EOV. Ovládanie je možné ručné alebo automatické pomocou fotobunky. Pre potreby údržby je
riešené ovládanie osvetlenia na príslušných vežiach aj z ROV. Ovládací panel MSS EOV+VO je riešený
s predprípravou pre budúce diaľkové ovládanie alebo monitorovanie vonkajšieho osvetlenia z riadiaceho
centra, príp. od správcu mimo ŽST Rimavská Sobota. Celkový príkon projektovaného VO je 7,3 kW.
35
3.20. SO 35–03: Úprava rozvodov nn
Rozvody nn sú v stanici pre 2. kategóriu napájania vedené z navrhovanej káblovej skrine KS 02, ktorá sa
osadí pri existujúcej budove stavadla č. 2. Napojenie skrine je riešené dvojicou existujúcich káblov AYKY–J
4x185 mm2, ktoré sú vedené z rozvádzača RE–KS1 trafostanice TS1 a ktoré budú do novej KS 02
presmerované.
Pre napojenie zariadení z 1. kategórie napájania v stanici bude káblová skriňa KS 5.1.
Káblové skrine KS 02, KS 5.1 a KS 5.2 sú plastové pilierové skrine so zemným dielom, ktoré sú vybavené
poistkovými odpínačmi. Káblová skriňa KS 23 je riešená ako zapustený plastový pilier s káblovým
priestorom, ktorá je vybavená poistkovými odpínačmi. Zásuvkové stojany ZS1 až ZS8 sú riešené ako plastové
piliere so zemným dielom vybavené zásuvkami 32A/400V, 2x16A/400V a 2x16A/230V. Zásuvky sú
chránené prúdovými chráničmi s rozdielovým prúdom 30 mA.
3.21. SO 36–01: Preložky káblov oznamovacieho zariadenia ŽSR
Stavba rekonštrukcie výhybiek, naruší jestvujúcu diaľkovú a miestnu slaboprúdovú kabelizáciu. Táto je
potrebná pre telefónne a dátové spojenia účastníkov v a zo ŽST Rimavská Sobota. Z tohto dôvodu je potrebné
jestvujúcu diaľkovú a miestnu kabelizáciu, v kolíznych miestach ochrániť, prípadne preložiť.
Pre ochranu, proti poškodeniam jestvujúcich káblových vedení oznamovacích zariadení, počas stavby sú
navrhované preložky miestnej metalickej, optickej kabelizácie a diaľkovej kabelizácie novými káblami
v iných zemných trasách.
3.22. SO 36–02: Ochrana káblových vedení Slovak Telekom
Stavba rekonštrukcie výhybiek, naruší jestvujúcu miestnu a diaľkovú slaboprúdovú kabelizáciu Slovak
Telekom, a.s. Jedná sa o križovania sietí S.T. a.s. so železničnou traťou na priecestiach v Rimavskej Sobote
na ul. Železničnej a Kalmana Mikszátha. Siete sú využívané pre miestne telefónne siete a dátové spojenia
účastníkov Slovak Telekom. Z tohto dôvodu je potrebné jestvujúcu miestnu a diaľkovú kabelizáciu,
v kolíznych miestach ochrániť, prípadne preložiť.
3.23. SO 36–03: Ochrana káblového vedenia DJNET
Stavba rekonštrukcie výhybiek, naruší jestvujúcu optickú kabelizáciu firmy DJNET. Táto je uložená
v zemných ryhách miestnej kabelizácie ŽSR. Jedná sa o trasu miestnej kabelizácie v obvode ŽST Rimavská
Sobota a v traťovom úseku smerom na ŽST Tisovec (Nižný Skálnik), do železničnej zastávky Čerenčany.
Z dôvodu predpokladu narušenia miestnej kabelizácie ŽSR je potrebné riešiť aj ochranu, preložku optickej
kabelizácie DJNET.
3.24. SO 37–01: Preložka vodovodu v žkm 12,190 – Ul. Mikszátha
Vodovodné potrubie OC, DN 80 je trasované v krajnici komunikácie a existujúce žel. priecestie križuje v
kolmom smere. Na obidvoch stranách priecestia sú vodovodné šachty s osadenými sekčnými uzávermi. Z
dôvodu výstavby odvodňovacieho kanálu bude potrubie preložené mimo komunikáciu do zeleného pásu a
železničnú trať križuje v mieste, kde už nie je odvodňovací rigol.
Preložka bude z potrubia HDPE PE100 D90 x 5,4 mm, PN10.
V úseku križovania so železničnou traťou je potrubie uložené v OC, DN 200 chráničke, ktorá končí vo
vodovodnej šachte VŠ2. Preložka vodovodu končí napojením na existujúce potrubie OC, DN 80.
Vodovodné potrubie bude mimo koľaje uložené v 1.0 m širokej zapaženej ryhe na pieskovom podsype hr. 10
cm. Na obidvoch koncoch chráničky sú navrhnuté vodovodné šachty VŠ1 a VŠ2. Tieto šachty nahrádzajú
pôvodné šachty osadené na exist. potrubí. Šachta bude typová vodotesná monolitická betónová nádrž. Je
prekrytá pojazdnou stropnou doskou hr. 120 mm a zakrytá poklopom so zaťažením 400 kN.
V každej šachte bude osadený uzatvárací (sekčný) ventil DN 80 a montážna vložka DN 80.
3.25. SO 39–01: Úprava koryta Chrenového potoka
Riešenie úpravy koryta Chrenového potoka podrobnejšie v schválenej PD.
3.26. PS 21–01: Staničné zab. zar. ŽST Rimavská Sobota
V ŽST Rimavská Sobota je navrhnuté nové SZZ 3. kategórie podľa TNŽ 34 2620 typu elektronické stavadlo
s počítačovým ovládacím pracoviskom.
36
Nové elektronické stavadlo bude umiestnené v miestnosti stavadlovej ústredne v budove ŽST Rimavská
Sobota. Pohyb koľajových vozidiel v stanici bude riadený novými svetelnými návestidlami vchodovými,
odchodovými, cestovými a zriaďovacími. Nové výhybky budú zabezpečené podľa TNŽ 34 2620 novými
rozreznými elektromotorickými prestavníkmi s čeľusťovými závermi. Napájanie SZZ bude prostredníctvom
zálohovaného zdroja neprerušovaného napätia UPS. Voľnosť staničných koľají a prislúchajúcich
výhybkových úsekov bude zisťovaná počítačmi osí. V stanici a priľahlých traťových úsekoch nebude zriadené
dodatočné kódovanie. Budú zriadené väzby na PZZ priecestí A (11,197) a B (12,196) a ovládanie týchto
priecestí zo SZZ Rimavská Sobota. Stavy jednotlivých priecestí v km 8,492, 11,197, 12,196 a 18,717 budú
prenášané na obslužné pracovisko výpravcu ŽST Rimavská Sobota pre každé priecestie samostatne. Miestna
kabelizácia k vonkajším prvkom zabezpečovacích zariadení bude nová.
3.27. PS 21–02: Priecestné zab. zar. v km 11,197
Na priecestí vybudované nové PZZ. Priecestie bude rozšírené o chodník pre peších a zároveň sa zmení
z dvojkoľajného na jednokoľajné – z dôvodu zmeny koľajiska na tomto zhlaví.
Nové PZZ bude 3. kategórie podľa STN P 34 2651, t.j. PZZ svetelné s celými dvojitými závorami, bez
aktívnej signalizácie (biele svetlo). Označenie PZZ bude PZS 2Z. Na priecestí budú osadené štyri nové
stojany s výstražníkmi a závorami pre cestnú komunikáciu.
PZZ je automatické zariadenie určené k zabezpečeniu kríženia pozemnej komunikácie so železničnou traťou.
Zariadenie bude umiestnené v novom v reléovom domčeku (RD). RD obsahuje napájaciu časť a otočný rám
umiestnený v reléovej skrini.
Napájanie PZZ bude novým káblom z nových rozvodov ŽSR. Náhradné napájanie bude v zmysle STN P
34 2651 na dobu 8 hodín zaistené z vlastnej bezúdržbovej akumulátorovej batérie.
V čase aktivácie nového PZZ je nutné postupovať v zmysle predpisu Z 12.
3.28. PS 21–03: Priecestné zab. zar. v km 12,196
Na priecestí na tisoveckom zhlaví bude vybudované nové PZZ. Priecestie bude rozšírené o chodník pre peších
a zároveň sa zmení z trojkoľajného na dvojkoľajné – nakoľko výťažná koľaj od vlečky Gemernákup bude po
novom ukončená ešte pred týmto priecestím.
Nové PZZ bude 3. kategórie podľa STN P 34 2651, t.j. PZZ svetelné s celými dvojitými závorami, bez
aktívnej signalizácie (biele svetlo). Označenie PZZ bude PZS 2Z. Na priecestí budú osadené štyri nové
stojany s výstražníkmi a závorami pre cestnú komunikáciu.
PZZ bude automatické zariadenie určené k zabezpečeniu kríženia pozemnej komunikácie so železničnou
traťou. Zariadenie bude umiestnené v novom v reléovom domčeku (RD). RD bude obsahovať napájaciu časť
a otočný rám umiestnený v reléovej skrini. Napájanie PZZ bude novým káblom z nových rozvodov ŽSR.
Náhradné napájanie bude v zmysle STN P 34 2651 na dobu 8 hodín zaistené z vlastnej bezúdržbovej
akumulátorovej batérie.
V čase aktivácie nového PZZ je nutné postupovať v zmysle predpisu Z 12.
3.29. PS 22–01: Miestna kabelizácia
Počas stavby rekonštrukcie výhybiek v ŽST Rimavská Sobota, dôjde k narušeniu jestvujúcich trás miestnej
a rozhlasovej (oznamovacej) kabelizácie.
Je navrhovaná nová miestna optická a metalická kabelizácia v rovnakých dimenziách ako jestvujúca. Bude
slúžiť pre prenos dát a telefónnych spojení medzi jednotlivými budovami. Vo výpravnej budove je
navrhovaná nová miestnosť oznamovacieho zariadenia a ŽT kde navrhujeme samostatnú 19“ skriňu „OZ2“
pre miestnu kabelizáciu.
V budove ATÚ navrhujeme v definitívnom stave úplne zrušiť jestvujúce káblové závery typu ZAU v SH
skriniach. Tieto navrhujeme nahradiť jednou 19“ skriňou „MK“.
V ostatných staničných objektoch sú v definitívnom stave navrhované ukončenia nových káblov na
ranžírovacích rozpojovacích pásikoch 2/10 R s bleskoistkami v plastových telekomunikačných skrinkách.
V rámci tohto PS sú navrhované nove vonkajšie telefónne objekty VTO, ktoré budú slúžiť na spojenie
s dopravnou kanceláriou a výpravcom.
37
3.30. PS 22–02: Rozhlasové zariadenie
Železničná stanica bude riadená miestne. Rozhlasové zariadenie bude mať miestne riadenie s možnosťou
diaľkového riadenia. Miestne ovládanie systému, vyhlasovanie správ do rozhlasu bude z ovládacieho pultu
dispozičného zapojovača. Na záložnom pracovisku výpravcu sa umiestni záložný ovládací pult rozhlasu.
Nová rozhlasová ústredňa s výkonovými zosilňovačmi, bude umiestnená v miestnosti oznamovacieho
zariadenia, v 19“ skrini rozhlasového a informačného zariadenia.. V budove navrhujeme reproduktorové
skrinky do vnútorného prostredia s výkonom 1,5 W. Vo vestibule výpravnej budovy sa umiestnia
reproduktory s regulátorom nastavenia úrovne.
Na zastrešení perónu výpravnej budovy navrhujeme umiestniť reproduktory pre ozvučenie priestoru pred
výpravnou budovou. Reproduktory budú umiestnené na konštrukcii zastrešenia. Na fasáde sociálnej budovy
navrhujeme umiestniť reproduktory pre ozvučenie priestoru pred nástupišťom č.1. Na ostrovnom nástupišti
navrhujeme reproduktory umiestniť na rozhlasové stožiare a spoločné stožiare s informačným systémom.
3.31. PS 22–03: Informačný systém
Nový informačný systém bude slúžiť pre vizuálne informovanie cestujúcich o odjazdoch vlakov. Informácie
budú zobrazované na odchodovej informačnej tabuli vo vestibule, odchodovej tabuli na peróne a na
nástupištných informačných tabuliach.
Riadiaca a komunikačná jednotka, záložný zdroj UPS budú umiestnené v miestnosti oznamovacieho
zariadenia v 19“ skrini RS+IS. V dopravnej kancelárii navrhujeme umiestniť vzdialené ovládacie pracovisko
pre riadiacu počítačovú jednotku, ktoré bude pozostávať z monitora, klávesnice, myši, reproduktorov.
Situovanie informačných tabúľ je navrhované tak, aby boli tabule čitateľné pri príchode cestujúcich na
nástupište, a vo vestibule, čakárni pre cestujúcich, kde je aj predpoklad zdržiavania sa osôb a ich odchod na
nástupište.
Vo vestibule je navrhnutá 4–riadková jednostranná informačná tabuľa s hodinami. Na zastrešení nástupišťa
pred výpravnou budovou sa umiestni ďalšia odchodová tabuľa 4–riadková, obojstranná. Ďalšie informačné
tabule navrhujeme umiestniť na ostrovnom nástupišti, Tieto budú klasické nástupištné informačné tabule,
ktoré zobrazujú plnú informáciu o vlakovej súprave na dvoch riadkoch a digitálnymi hodinami. Tieto budú
vzťahované, číslované ku číslam koľaje 1–1a a 5–5a.
Informačné zariadenie bude doplnené o interaktívne zobrazovacie jednotky (statické tabule) v odchodovej
hale, ktoré budú náhradou papierových vývesiek GVD.
3.32. PS 22–04: Úpravy oznamovacích zariadení
V provizórnom stave, bude premiestnené pracovisko výpravcu do vedľajšej miestnosti kancelárie, dennej
miestnosti. V tomto čase bude potrebný presun počítača s elektronickým dopravným denníkom
s príslušenstvom, tlačiarňou a UPS záložným zdrojom. V definitívnom stave bude počítač s EDD
demontovaný.
V definitívnom stave sa hodinová ústredňa premiestni z budovy ATÚ do novej miestnosti oznamovacieho
zariadenia vo výpravnej budove. V provizórnom stave zostane hodinové zariadenie v prevádzke ako doteraz,
respektíve budú prebiehať prípravy na prepojenie hodinových rozvodov, na nové umiestnenie ústredne.
Hodinovú ústredňu navrhujeme doplniť GPS prijímačom časových značiek, ktorý sa umiestni na fasáde
staničnej budovy. Prijímač DCF bude odpojený.
V rámci úprav oznamovacích zariadení demontovať podružné hodiny vo vestibule, pretože v miestnosti budú
nainštalované informačné tabule pre odchovy vlakových súprav, ktoré majú zabudované digitálne podružné
hodiny. Do novej miestnosti Stavadlovej ústredne sa umiestnia nové podružné hodiny s novým rozvodom.
V miestnostiach dopravná kancelária, pokladne a na peróne sa vykoná výmena jestvujúcich podružných
hodín.
3.33. PS 22–05: Úpravy dispozičných zapojovačov
V provizórnom stave bude presunuté pracovisko, stôl výpravcu do vedľajšej miestnosti – kancelárie, kde
musia byť dočasne premiestnené aj v súčasnosti prevádzkované hlavný a náhradný dispozičný zapojovač.
Pre definitívny stav, je navrhovaný nový hlavný dispozičný zapojovač, ktorý umožní telefonické spojenia
rôznych druhov a náhradný dispozičný zapojovač. Pre záznam hovorov je navrhnutý záznamový systém
38
REVOC. Nainštalovaný bude na samostatnom počítači s príslušenstvom, umiestnenom v spoločnej 19“ skrini
zapojovača.
3.34. PS 22–06: Štruktúrovaná kabeláž
Rieši návrh štruktúrovaného kabelážneho systému, tieneného cat 6A s prenosovou šírkou pásma 1Gbit/s.
Bude slúžiť pre dátové a telefónne spojenia priamo od jednotlivých účastníkov v budove do rozsiahlej dátovej
siete a telekomunikačnej siete ŽSR. V jednotlivých miestnostiach budú dátové účastnícke zásuvky s dvomi
portami pre možnosť pripojenia zariadení s LAN konektivitou a telefónnych prístrojov. Kabeláž bude
hviezdicovej štruktúry, ku každému portu zásuvky bude dovedený a zapojený jeden dátový kábel cat. 6A.
Centrum štruktúrovanej kabeláže bude v miestnosti oznamovacieho zariadenia v samostatnej 19“ skrini. Tu
bude kabeláž ukončená a prepojená na aktívnu časť, prepínače /switche, ktoré budú prostredníctvom
miestnych optických kabeláží zapojené do siete ŽSR. Aktívna časť bude slúžiť aj pripojenie technologických
zariadení. V rámci tohto súboru sú navrhované aj automatické telefónne prístroje, ktoré budú prostredníctvom
miestnej metalickej kabeláže prepojené na automatickú telefónnu ústredňu ŽSR.
3.35. PS 23–01: Náhradný zdroj energie, technologická časť
Nový náhradný prúdový zdroj el. energie s automatickým štartom, zabezpečujúci dodávky el. energie 1.
stupňa dôležitosti podľa STN 34 1610 pri výpadku základného napájania z rozvodov NN.
Existujúci NZE po zdemontovaní bude odovzdaný správcovi OR ZV SEE na ďalšie využitie.
Projektovaný náhradný zdroj elektriny je podľa Zákona 513/2009 Z.z. § 16 určené technické zariadenie a
v zmysle prílohy č.1, časť 5 Vyhlášky č.205/2010 Z.z. zariadenia skupiny E9 – náhradný zdroj elektriny na
prevádzkovanie dráhy.
Projektová dokumentácia aj realizácia podlieha overeniu spôsobilosti na prevádzku podľa Vyhlášky MDPaT
č.205/2010. PD rieši osadenie kapotovaného diesselagregátu NZE, elektro rozvádzača ATS v strojovni NZE
so silovým a signalizačným prepojením, s predprípravou pre budúce diaľkové monitorovanie stavu NZE
z riadiaceho centra RSE Zvolen.
3.36. PS 25–01: Úpravy rádiového zariadenia
V ŽST Rimavská Sobota je nutné pre potreby komunikácie dopravnej obsluhy vybudovať dve základňové
rádiostanice pre miestnu (ďalej MRS) a traťovú rádiovú sieť (ďalej TRS).
Sú to rádiostanice, ktoré môžu byť prevádzkované v súčasnej analógovej, ale aj pre budúcnosť možnej
digitálnej prevádzky.
Rádiostanice sa umiestnia na stojany, na stole výpravcu v dopravnej kancelárii. K rádiostaniciam bude
nainštalovaný nový anténny rozvod zo strechy prijímacej budovy, kde budú nainštalované nové antény pre
MRS, TRS.
3.37. PS 26–01: Elektrická požiarna signalizácia
Z dôvodu ochrany pred požiarmi je nutné vybudovať analógovú adresovateľnú ústredňu EPS, ktorá bude
umiestnená v miestnosti Dopravná kancelária na stene vo výške 1,3 m od podlahy.
Hlásiče požiaru budú káblovým rozvodom zapojené na ústredňu EPS, sú navrhované analógové –
adresovateľné, automatické opticko–dymové a tlačidlové hlásiče. Automatické hlásiče požiaru budú
umiestnené na strope jednotlivých chránených priestorov. Automatické hlásiče budú umiestnené tak, aby bol
zachovaný dobrý prístup k ním počas celej prevádzky systému EPS. Tlačidlové hlásiče sa umiestnia na stene
vo výške 1,5 m nad podlahou, na únikových cestách, pri východoch z objektov.
EPS ústredňa sa pripraví pre zapojenie na pult centrálnej ochrany s nadstavbovým systémom C4, ktoré je
plánované v budúcnosti zriadiť vo Zvolene.
4. Postup výstavby
Pri realizácii stavby postupovať v zmysle projektu organizácie výstavby schválenej PD.
Predpokladaný počet výluk – 150 dní etapizovaná výluka koľají a zhlaví.
39
Príloha č. 2 – Ocenený výkaz výmer
40
Príloha č. 3 – Písomná dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR
podklad pre vypracovanie
PÍSOMNÁ DOHODA
o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR
v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších právnych úprav a predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť
zamestnancov v podmienkach ŽSR“, čl. 452, medzi
Objednávateľ:
Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme „ŽSR“
Klemensova 8
813 61 Bratislava
(ďalej ako „objednávateľ“)
Zhotoviteľ:
„Združenie Rimavská Sobota"
založené na základe zmluvy o združení zo dňa 13.06.2018 podľa §829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zastúpené vedúcim členom združenia spoločnosťou:
STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava
(ďalej ako „zhotoviteľ“)
1. Predmet Písomnej dohody
je zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov iných zamestnávateľov v priestore ŽSR pri
vykonávaní diela s názvom: „ŽST Rimavská Sobota, rekonštrukcia výhybiek“ (ďalej len „zmluva“) v zmysle
predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR “, čl. 452, medzi
objednávateľom v zastúpení:
a
zhotoviteľom:
2. Predpisy platné pre zhotoviteľa
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce týkajúce sa železničnej trate a priestorov ŽSR počas prevádzky
boli vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ, ako aj v súlade s platnými predpismi ŽSR.
Objednávateľ požaduje, aby pri plnení predmetu zmluvy boli zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi dodržiavané:
41
právne predpisy ES a SR,
vyhlášky UIC,
technické normy železníc,
technické špecifikácie interoperability,
platné predpisy ŽSR,
slovenské technické normy (STN resp. STN EN)
a osobitne uvedené právne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ŽSR na zaistenie BOZP, ktoré sa musia
dodržiavať pri plnení predmetu zmluvy:
Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,
Zákon NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných
pracovných prostriedkov,
NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní
pracovných prostriedkov,
NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,
NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci,
NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej
manipulácii s bremenami,
Vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti
na výkon niektorých pracovných činností,,
Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a
technických zariadení v znení neskorších predpisov,
Vyhláška č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách
vozidiel,
Vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach,
Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov,
predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR,
predpis ŽSR Op 16/41 Smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na železničných oznamovacích
vedeniach, ktoré sú v oblasti nebezpečných vplyvov silových vedení,
predpis ŽSR Z 1 Pravidlá železničnej prevádzky,
predpis ŽSR SR 1004 (D) Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky,
predpis ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR,
predpis ŽSR Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR,
predpis ŽSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.
3. Povinnosti zhotoviteľa
3.1. Odborná, zdravotná a psychologická spôsobilosť
42
a) Zhotoviteľ musí mať príslušné oprávnenia k realizácií stavebných a montážnych prác ako predmet svojej
činnosti alebo podnikania. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby vybrané činnosti vo výstavbe boli
vykonávané osobami, ktoré majú na túto činnosť platné oprávnenie. Zhotoviteľ musí mať aj všetky ostatné
oprávnenia vyžadované pre výkon činnosti spojených s realizovaním prác obecne záväznými predpismi,
internými predpismi ŽSR (objednávateľa).
b) Spôsobilosť zamestnancov zhotoviteľa musí vyhovovať ustanoveniam časti 1, kapitola IX. „Bezpečnosť
a ochrana zdravia pri práci“ (ďalej len „BOZP“), Všeobecných technických požiadaviek kvality stavieb
(VTPKS) a predpisu ŽSR Z 3.
c) Vykonávať pracovné činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania dráhy a dopravy na
dráhe, môžu len zamestnanci, ktorí spĺňajú predpoklady na odbornú spôsobilosť, zdravotnú a psychickú
spôsobilosť v zmysle Zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
platných právnych predpisov SR a interných predpisov ŽSR.
d) Každý zamestnanec, ešte pred tým než má prvýkrát vstúpiť do obvodu železničnej dráhy alebo do
ochranného pásma železničnej dráhy v správe ŽSR, musí byť preukázateľne poučený a overený z predpisov
o BOZP v stanovenom rozsahu podľa predpisu ŽSR Z 3 a predpisu ŽSR Z 2 v príslušnom poverenom
vzdelávacom zariadení ŽSR.
e) Za požadovanú odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť zamestnancov zodpovedá zhotoviteľ.
3.2. Povinnosť zhotoviteľa za zaistenie BOZP
Zhotoviteľ je povinný:
a) dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, určené technologické
a pracovné postupy súvisiace s vykonávaním pracovnej činnosti,
b) požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vstupu pre všetkých zamestnancov Zhotoviteľa, ktorí budú
vykonávať činnosti v obvode dráhy v správe ŽSR v súlade s predpisom ŽSR Z 9 „Povoľovanie vstupu do
obvodu dráhy v správe ŽSR“,
c) požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vjazdu cestných vozidiel s uvedením typu, štátnej poznávacej
značky vozidla a účelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materiálu, organizačná a kontrolná činnosť
a pod.),
d) poskytnúť určenému koordinátorovi výlukových prác a koordinátorovi bezpečnosti na stavenisku súčinnosť
po celú dobu realizácie prác,
e) zabezpečiť, aby plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „plán BOZP“) zodpovedal
skutočnosti,
f) dodržiavať po celú dobu realizácie prác „Plán BOZP“ a vyžadovať jeho plnenie aj od všetkých svojich
subdodávateľov a iných osôb, ktoré s jeho vedomím vstupujú na stavenisko,
g) zohľadňovať usmernenia a odstraňovať nedostatky zistené koordinátorom bezpečnosti,
h) používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inžinierske siete
určené Objednávateľom pred samotným zahájením prác,
i) zabezpečiť na základe hodnotenia rizík pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodávateľov potrebné OOPP v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z., NV SR č. 395/2006 Z. z. a predpisu
ŽSR Z 2. Zároveň dodržiavať používanie OOPP a vykonávať za týmto účelom sústavnú kontrolu ich
predpísaného používania,
j) umožniť Objednávateľovi vykonať zápis do Stavebného denníka o zistených nedostatkoch počas
vykonávania zmluvných činností,
k) zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch,
l) dodržiavať zásady bezpečného správania sa na pracovisku a udržiavať tam poriadok a čistotu,
m) postarať sa o bezpečnosť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa v priestoroch ŽSR pred
ohrozením a nebezpečenstvom vyplývajúcim z jeho vlastnej činnosti ale aj zo železničnej prevádzky,
43
n) postarať sa o bezpečnosť cestujúcej verejnosti ako aj za bezpečnosť ďalších osôb, ktoré môže svojou
činnosťou ohroziť, vhodným spôsobom zabezpečiť ochranu a vytvoriť bezpečné podmienky pre pohyb
cestujúcej verejnosti, zamestnancov ŽSR, polície a železničných podnikov s vyznačením bezpečných trás
pohybu v miestach dotknutých stavebnými úpravami,
o) postarať sa o prístupové cesty na stavenisko a vnútrostaveniskové komunikácie potrebné počas realizácie
prác, o ich zriadenie, udržiavanie a zrušenie,
p) používať správcom určené prístupové komunikácie,
q) vytvárať bezpečnostné podmienky v odovzdaných priestoroch a na pracoviskách zhotoviteľa
nachádzajúcich sa v priestoroch ŽSR,
r) v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc svojim zamestnancom,
s) zabezpečiť preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na poučenie
o miestnych pomeroch sa vzťahuje ustanovenie bodu č. 4.2). Zhotoviteľ požiada písomne objednávateľa
o poučenie jedného zástupcu zhotoviteľa o miestnych podmienkach a tento následne zabezpečí poučenie
svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa,
t) preukázateľné poučenie o traťových a miestnych podmienkach pre posun a rušňovodičov musí byť
vykonané v zmysle predpisu Z 1, čl. 13.
3.3. Koordinácia činností zhotoviteľa s koordinátorom bezpečnosti a železničnou dopravou
Zhotoviteľ sa zaväzuje:
a) k súčinnosti s koordinátorom bezpečnosti objednávateľa t.j. bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej
len „koordinátor bezpečnosti“), a to po celú dobu realizácie Diela, vrátane jeho subdodávateľov,
b) zabezpečiť zamestnanca, ktorý bude poverený riadením sledu posunujúcich dielov alebo pracovných vlakov.
Tento zamestnanec musí mať kvalifikáciu zamestnanca oprávneného riadiť posun na ŽSR.
Vedúci prác zhotoviteľa je povinný :
a) vykonávať koordináciu BOZP vo vzťahu k železničnej doprave, ktorú podľa druhu vykonávanej činnosti
zabezpečuje v zmysle predpisu ŽSR Z 2. Pri výkone prevádzkovej činnosti vyžadovať, dohliadať
a kontrolovať zabezpečenie pracovného miesta v zmysle predpisu ŽSR Z 2,
b) informovať sa na dopravnú situáciu (t. j. jazdu koľajových vozidiel po prevádzkovanej koľaji k pracovnému
miestu, resp. pracovným miestam) u dopravného zamestnanca,
c) zabezpečiť komunikáciu s dopravným zamestnancom,
d) organizovať a riadiť práce vo výluke. Musí mať platnú príslušnú odbornú skúšku podľa interných predpisov
ŽSR,
e) zabezpečiť predpísanú kvalitu zmluvne dohodnutých prác a zodpovedá za včasné ukončenie prác, za
bezpečnú prevádzku na vylúčenej koľaji, zodpovedá za riadenie pracovných vlakov,
f) podľa charakteru vykonávanej práce, použitých traťových strojov a ostatnej mechanizácie a vzdialenosti
pracovného miesta od prevádzkovanej koľaje povinný požadovať od zodpovedného zástupcu objednávateľa
výluky zníženie rýchlosti vlakov po prevádzkovanej koľaji, uvedené je potrebné vykonať z hľadiska
požiadaviek na zaistenie BOZP ako aj v súlade s príslušnými internými predpismi.
3.4. Vymedzenie a príprava staveniska (zaistenie BOZP v prevádzkovom priestore ŽSR)
Stavenisko je priestor určený na uskutočnenie stavby či udržiavacích prác, a uskladňovanie stavebných výrobkov,
dopravných a iných zariadení potrebných na výstavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska. Zahŕňa stavebný
pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky či ich časti. Musí sa zriadiť, usporiadať a vybaviť
prístupovými cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpečne uskutočňovať, upravovať, prípadne
odstraňovať. Nesmie dochádzať k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytočnému obťažovaniu okolia stavieb,
k znečisťovaniu komunikácií, ovzdušia, vôd, k zamedzovaniu prístupu k priľahlým stavbám alebo pozemkom
44
a k porušovaniu podmienok ochranných pásiem alebo chránených území. Musí byť zriadený a prevádzkovaný
tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, musí mať vybavenie na
vykonávanie stavebných prác a pre pobyt osôb zúčastnených na výstavbe.
V prípade, že nie sú inžinierske siete riešené v zmluve o dielo, je potrebné postupovať podľa nižšie uvedených
odsekov a) a b).
a) Objednávateľ (investor) pred začatím prác je povinný písomne odovzdať a zhotoviteľ prevziať vyznačené
inžinierske siete v správe ŽSR a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku. Objednávateľ zabezpečí
vytýčenie trás inžinierskych sietí v správe ŽSR na základe objednávky zhotoviteľa a iných prekážok s hĺbkou
uloženia a zhotoviteľ rešpektuje príslušné ochranné pásma týchto inžinierskych sietí.
b) V prípade, že v rámci odovzdávky staveniska objednávateľ (investor) neodovzdá vyznačené inžinierske siete
externých správcov (SPP, vodárne, energetika, Telekom a pod.) a správcov ŽSR, predmetné vytýčenie si
zabezpečí zhotoviteľ.
c) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia vykonávajúci montážne, opravárenské, stavebné a iné práce sú povinní
dohodnúť s objednávateľom prác zabezpečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný výkon práce. Práce sa
môžu začať až vtedy, keď je pracovisko náležite zabezpečené a vybavené.
d) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť pred zriadením staveniska, aby technické zariadenia
a pomocné konštrukcie vyhovovali platným bezpečnostným a technickým predpisom, najmä (Vyhláška
MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb.). Stavenisko musí umožňovať bezpečný
pohyb účastníkov výstavby.
e) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť, aby stavenisko, prípadne jeho oddelené pracovisko
bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb a vhodným spôsobom oplotené, alebo sa príjmu iné
bezpečnostné opatrenia v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ak si to vyžaduje bezpečnosť
osôb a ochrana majetku.
3.4.1. Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je zhotoviteľ povinný:
a) dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov vzhľadom k železničnej prevádzke,
b) realizovať analýzu a vyhodnotenie rizík vyplývajúcich z nebezpečenstiev na prevádzkovanej koľaji a navrhnúť
zodpovedajúce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovateľnú úroveň v zmysle Zákona NR SR č. 124/2006 Z.
z. a predpisu ŽSR Z 2,
c) určiť pri spracovaní „Rozkazu o výluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno vedúceho prác prípadne jeho
zástupcu, podobne takto postupovať aj pri týždenných „zmocnenkách“,
d) zabezpečiť, aby zamestnanci subdodávateľa boli riadení vedúcim prác (resp. vedúcimi pracovných skupín)
zhotoviteľa. V prípade ak vytvoria zamestnanci subdodávateľa vlastnú pracovnú skupinu podliehajú riadeniu
vedúceho prác zhotoviteľa.
e) zabezpečiť dodržiavanie všetkých podmienok uvedených vo výlukovom rozkaze a dodržiavať pokyny
zodpovedného zamestnanca ŽSR,
f) vykonať všetky organizačné a prevádzkové opatrenia tak, aby bola zaistená bezpečná a nerušená doprava po
susedných prevádzkovaných koľajach a to najmä pri prácach mechanizmov, ktoré by mali z nevyhnutných
dôvodov zasahovať do ich priechodného prierezu.
3.4.2. Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je vedúci práce povinný:
a) zabezpečiť dodržiavanie ustanovení predpisu ŽSR Z 2,
b) oboznámiť sa pred zahájením pracovnej činnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerať)
a informovať podriadených zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivých prác a vyzvať
ich na dodržiavanie zásad BOZP,
c) preukázateľne oboznámiť (zápisom v „Záznamníku BOZP“) podriadených zamestnancov so zistenými
mimoriadnosťami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutými sa prekážkami na pracovisku, ktoré môžu ohroziť ich
bezpečnosť a upozorňovať ich na mimoriadnosti,
45
d) určiť zamestnancom bezpečné miesto odpočinku cez pracovnú prestávku, a nepripustiť, aby zamestnanci
opúšťali určené pracovisko alebo miesto odpočinku bez povolenia a vždy určiť smer cesty tam aj späť,
e) upozorniť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov pokiaľ neboli informovaní o opatreniach na
zaistenie BOZP, aby nevstupovali, či už sami alebo s mechanizmami, do prevádzkového priestoru,
f) zamedziť svojim zamestnancom a zamestnancom subdodávateľov vykonávať akúkoľvek činnosť v blízkosti
prevádzkovanej koľaje, pokiaľ nie sú vykonané dostatočné preventívne opatrenia pre jej bezpečný výkon,
g) zabezpečiť, aby každé začatie, druh a spôsob výkonu pracovnej činnosti jeho zamestnancov ako aj
zamestnancov prípadného subdodávateľa v prevádzkovom priestore ŽSR bolo (v zmysle predpisu ŽSR Z 2)
najprv dohodnuté s príslušným oprávneným zamestnancom ŽSR, zodpovedným za riadenie dopravy na dráhe, v
súlade s príslušnými ustanoveniami predpisu ŽSR Z 2,
h) zabezpečiť, aby zamestnanci nezotrvávali v bezprostrednej blízkosti priechodného prierezu koľaje (tesné
priestory, kde sú po oboch stranách koľají bočné rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy výkopov, priekopy, na
mostoch a v tuneloch a pod.), pokiaľ nie sú vykonané dostatočné bezpečnostné opatrenia (napr. vylúčenie
pohybu každého koľajového vozidla, výluka koľaje a i.),
i) informovať svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov o prijatých opatreniach na zaistenie ich
BOZP,
j) vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnej práce mechanizmov v zmysle predpisu ŽSR Z 2,
k) určiť dostatočný počet vedúcich pracovísk strojov a kontrolovať ich činnosť,
l) určiť dostatočný počet vedúcich pracovných skupín a kontrolovať ich činnosť.
3.5. Zodpovední zamestnanci zhotoviteľa
a) vedúci prác xxxxxxxxxxxxxx
b) zodpovedný zamestnanec za zaistenie BOZP xxxxxxxxxxxxxx
c) zodpovedný za prípravu staveniska xxxxxxxxxxxxxxx.
d) zodpovedný zamestnanec za koordináciu so železničnou dopravou xxxxxxxxxxxxxxx
Tu uvedení jednotliví zamestnanci zhotoviteľa môžu byť uvedení len v jednej osobe zodpovedného zamestnanca
zhotoviteľa (napr. za vedúceho prác – jeden zamestnanec, ktorý je zároveň zodpovedný za zaistenie BOZP, za
prípravu staveniska a koordináciu so železničnou dopravou).
3.6. Dokumentácia
Zhotoviteľ je povinný viesť nasledovnú dokumentáciu k zaisteniu BOZP:
a) „Hodnotenie rizík s návrhom potrebných opatrení“ (technických, organizačných a OOPP),
b) „Záznamník(-y) BOZP“ v zmysle predpisu ŽSR Z 2,
c) „Zoznam zamestnancov zhotoviteľa a subdodávateľov“,
d) „Stavebný denník“
e) Výlukové dokumenty
(pozn.: týmto nie sú dotknuté ostatné povinnosti zhotoviteľa na vedenie dokumentácie, ktorá je požadovaná inými
právnymi predpismi a internými predpismi ŽSR).
3.7. Kontrolná činnosť
Zhotoviteľ je povinný:
a) zabezpečiť, aby vedúci pracovných skupín realizovali okrem kontroly vykonávanej práce, aj kontrolu
dodržiavania opatrení v zmysle predpisu ŽSR Z 2,
b) vykonávať kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných látok
v službe a pred jej nástupom,
c) zabezpečiť kontrolnú činnosť v zmysle § 9 Zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP.
46
4. Povinnosti objednávateľa
4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska
a) Na odovzdané stavenisko majú prístup všetci zamestnanci ŽSR, ktorí vykonávajú dopravné činnosti, kontrolu
a údržbu na prevádzkovaných zariadeniach v zmysle platných zákonov a predpisov ŽSR, technický dozor
správcu železničnej infraštruktúry a kontrolné orgány ŽSR.
b) Pred začiatkom realizácie prác musí byť objednávateľom odovzdané stavenisko zhotoviteľovi. Odovzdanie
staveniska musí byť vykonané zápisom do stavebného denníka alebo inou vhodnou písomnou formou (pozn.:
konkretizovať pri uzatváraní písomnej dohody).
4.2. Preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách
a) riaditelia VOJ musia na požiadanie zhotoviteľa zabezpečiť, cestou prednostov železničných staníc a príslušných
vedúcich pracovísk vykonávanie predmetného poučovania o miestnych podmienkach (prístupové cesty, možné
riziká na pracovisku, traťová rýchlosť, osové vzdialenosti, výška TV, komunikačné možnosti a spojenie
s oprávneným dopravným zamestnancom - staničný rozhlas, telefóny, rádiotelefóny a pod.) zamestnancov
zhotoviteľa a to zrozumiteľným a preukázateľným spôsobom.
b) Objednávateľ prostredníctvom určeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje preukázateľné
poučenie o miestnych podmienkach a rizikách zápisom v jeho záznamníku BOZP na dotknutom pracovisku
s čitateľným a vlastnoručným podpisom zamestnanca poučujúceho a osoby poučenej.
c) Objednávateľ má povinnosť zadokumentovať preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách do
Výkazu o vzdelávaní zamestnanca poučenej osoby resp. inou vhodnou písomnou formou.
4.3. Koordinácia BOZP v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z.
V zmysle § 3 objednávateľ ako stavebník poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých koordinátorov
dokumentácie podľa § 5 a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti podľa § 6
pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická
osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.
4.4. Kontrolná činnosť
Objednávateľ je oprávnený u zhotoviteľa vykonávať kontrolu:
a) dodržiavania opatrení v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Z 2,
b) dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných látok počas prác
v priestoroch ŽSR,
c) zmluvne dohodnutých podmienok.
5. Spolupráca a vzájomná informovanosť na spoločných pracoviskách
a) Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku, sú povinní navzájom sa
informovať najmä o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej
pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov. Tieto informácie
je každý zamestnávateľ povinný poskytnúť svojim zamestnancom a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť.
b) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP
v znení neskorších právnych úprav“ je zhotoviteľ povinný v priestoroch objednávateľa zabezpečiť jeho
bezodkladné ohlásenie aj prostredníctvom koordinátora bezpečnosti dispečerskému aparátu ŽSR.
c) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP
v znení neskorších právnych úprav“ je objednávateľ v priestore staveniska povinný zabezpečiť jeho bezodkladné
ohlásenie aj zhotoviteľovi.
d) Zhotoviteľ aj objednávateľ je povinný vopred podrobne a zrozumiteľne informovať o všetkom čo môže spôsobiť
pri výkone jeho činností nebezpečenstvo alebo ohrozenie osôb, resp. škodu na majetku, prevádzkovateľa dráhy,
47
v osobách príslušných zamestnancov ŽSR (v zmysle predpisu ŽSR Z 2 napr.: vedúci pracoviska, dopravný
zamestnanec a pod.), a s ním preukázateľne dohodnúť príslušné podmienky pre bezpečný výkon takej činnosti.
e) Zhotoviteľ je povinný v rámci kontrolných dní stavby prejednávať plnenia opatrení týkajúcich sa zaistenia
BOZP v úzkej spolupráci s koordinátorom bezpečnosti.
f) Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s ostatnými subdodávateľmi ako aj s objednávateľom prác pri príprave a
vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci.
6. Sankcie
Sankcie za nedodržanie podmienok dohody budú uplatňované v zmysle podpísanej zmluvy, príp. podľa právnych
predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:
V .............................. dňa ................ V .............................. dňa ...............
........................................ ......................................
Podpis za objednávateľa Podpis za zhotoviteľa
48
Príloha č. 4 – Zmluva o spracúvaní osobných údajov
ZMLUVA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
uzavretá podľa ustanovení § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon“) a v súlade s článkom 28 bodom 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov“)
(ďalej len „zmluva“)
medzi:
Prevádzkovateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme ”ŽSR”
Sídlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Právna forma: Iná právnická osoba
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 312/B
Štatutárny orgán: Ing. Juraj Tkáč, generálny riaditeľ
IČO: 31 364 501
DIČ: 2020480121
IČ DPH: SK 2020480121
Bankové spojenie: xxxxxxxxxxx
SWIFT/BIC: xxxxxxxxxxxxxx
IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(ďalej len „prevádzkovateľ“)
Sprostredkovateľ: „Združenie Rimavská Sobota"
založené na základe zmluvy o združení zo dňa 13.06.2018 podľa § 829 a nasl.
Vedúci člen združenia: zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Sídlo: STRABAG s.r.o.
Právna forma: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Registrácia: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 911/B
Ing. Jakub Svoboda , konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené rokovať: Ing. Luboš Tomášek , konateľ spoločnosti
-vo veciach zmluvných:
-vo veciach technických: xxxxxxxxxxxxx, obchodný vedúci
IČO: xxxxxxxxxxxxx, technický vedúci
DIČ: 17 317 282
IČ DPH: xxxxxxxxxxxxxx
Bankové spojenie: xxxxxxxxxxxxxx
SWIFT/BIC: xxxxxxxxxxxxx
IBAN: xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Člen združenia: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Sídlo: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 307/B
49
Štatutárny orgán: Dipl. Ing. Harald Ramsbacher, prokurista
Mgr. Viliam Perknovský, prokurista
IČO: 00 896 225
DIČ: xxxxxxxxxxxx
IČ DPH: xxxxxxxxxxxxxx
Bankové spojenie: xxxxxxxxxxxxx
SWIFT/BIC: xxxxxxxxxxxxx
IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Adresa pre doručovanie
písomností a email: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
xxxxxxxxxxxxxxx
(ďalej len „sprostredkovateľ“)
(ďalej spoločne ako „zmluvné strany“)
Preambula
Pri plnení Zmluvy o dielo č. 4884/2018/5400/025, ktorej neoddeliteľnou prílohou je táto zmluva (ďalej len
„Zmluva“), bude dochádzať k spracúvaniu osobných údajov sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa.
Vzhľadom k tomu, že dňom 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov“), a
zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
o ochrane osobných údajov“) zmluvné strany považujú za potrebné upraviť vzájomné vzťahy dotýkajúce sa ochrany
osobných údajov a zosúladiť ich v súlade s uvedenou právnou úpravou. Pre všeobecné nariadenie o ochrane
osobných údajov a zákon o ochrane osobných údajov môže byť v ďalšom texte podľa povahy veci použitá
legislatívna skratka „legislatíva GDPR“.
Článok I.
Úvodné ustanovenia a predmet zmluvy
1. Sprostredkovateľ poskytne na základe Zmluvy pre prevádzkovateľa stavebné práce spočívajúce
v rekonštrukcii železničného spodku a zvršku, výhybiek v ŽST Rimavská Sobota a súvisiace stavebné práce
a iné činnosti, zabezpečenie inžinierskej činnosti, ktorej výsledkom bude právoplatné kolaudačné rozhodnutie
resp. rozhodnutia a vypracovanie a odovzdanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby.
2. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracúvaní osobných
údajov dotknutých osôb sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa a poverenie sprostredkovateľa zo strany
prevádzkovateľa spracúvaním osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ a sprostredkovateľ spracúvajú vo
svojich informačných systémoch, a to za podmienok a v rozsahu a na účel dohodnutý v tejto zmluve v spojení
so Zmluvou.
Článok II.
Poverenie na spracúvanie osobných údajov
1. Prevádzkovateľ touto zmluvou poveruje sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov na účel
vykonávania stavebných prác spočívajúcich v rekonštrukcii železničného spodku a zvršku, výhybiek v ŽST
Rimavská Sobota a súvisiacich stavebných práce a iných činností, uvedený v Zmluve tak, aby bol naplnený
účel záväzkového vzťahu medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom zo Zmluvy.
2. Deň, od ktorého je sprostredkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje v mene prevádzkovateľa je deň
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
3. Osobné údaje, ktoré sa budú na základe tejto zmluvy spracúvať sú: Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko,
50
trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, vek, stav, štátna
príslušnosť, štátne občianstvo, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, číslo bankového účtu fyzickej osoby,
záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, kontaktné údaje, najmä telefónne číslo a e-mail, pracovné
zaradenie, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných skúškach a vzdelávacích
aktivitách, údaje uvedené v životopise, ako aj všetky ostatné osobné údaje získané z dokladov potrebných pre
vykonávanie stavebných prác spočívajúcich v rekonštrukcii železničného spodku a zvršku, výhybiek v ŽST
Rimavská Sobota a súvisiacich stavebných práce a iných činností, uvedený v Zmluve. Pre účely tejto zmluvy
sa za osobné údaje považujú tie údaje, ktoré sú ako osobné údaje vymedzené v legislatíve GDPR.
4. Dotknutými osobami v zmysle tejto zmluvy sú: zamestnanci, vrátane bývalých zamestnancov
prevádzkovateľa, sprostredkovateľa, dodávateľov, odberateľov, vlastníci nehnuteľností, správcovia
nehnuteľností, zákonní zástupcovia maloletých, opatrovníci, alebo iné osoby poverené súdom, iné osoby,
ktoré majú právo nakladať s dotknutou nehnuteľnosťou, alebo majú iné právo k nehnuteľnosti, okruh dedičov
vyžiadaných súdom, zástupca vlastníka na základe plnej moci udelenej vlastníkom ako aj iné osoby, ktorých
osobné údaje sa nachádzajú v dokladoch a podkladoch pre majetkovoprávne vysporiadanie, inžiniersku
činnosť a projektovú činnosť. Pre účely tejto zmluvy sa za dotknuté osoby považujú tie osoby, ktoré sú ako
dotknuté osoby vymedzené v legislatíve GDPR.
Článok III.
Základné povinnosti sprostredkovateľa
1. Sprostredkovateľ je povinný/oprávnený spracúvať osobné údaje len na základe písomných pokynov
prevádzkovateľa, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej
organizácii okrem prenosu na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská
republika viazaná; sprostredkovateľ je pri takom prenose povinný oznámiť prevádzkovateľovi túto
požiadavku pred spracúvaním osobných údajov, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je
Slovenská republika viazaná, takéto oznámenie nezakazuje z dôvodov verejného záujmu.
2. Sprostredkovateľ je povinný zabezpečiť, aby sa osoby oprávnené spracúvať osobné údaje zaviazali, že
zachovajú mlčanlivosť o informáciách, o ktorých sa dozvedeli, ak nie sú viazané povinnosťou mlčanlivosti
podľa osobitného zákona.
3. Sprostredkovateľ je povinný v záujme bezpečnosti spracúvania osobných údajov vykonať a vykonávať
opatrenia podľa § 39 zákona o ochrane osobných údajov, a to podľa okolností aj v úzkej súčinnosti
s prevádzkovateľom a prijať i prijímať so zreteľom na najnovšie poznatky, na svoje náklady opatrenia s
ohľadom na povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou
pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzických osôb primerané technické a organizačné opatrenia na
zaistenie úrovne bezpečnosti primeranej tomuto riziku, pričom uvedené opatrenia zahŕňajú najmä, ale nielen:
a) pseudonymizáciu a šifrovanie osobných údajov
b) zabezpečenie trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania osobných
údajov
c) proces obnovy dostupnosti osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického incidentu alebo
technického incidentu,
d) proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných
opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov.
4. Sprostredkovateľ nesmie poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa bez
predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu prevádzkovateľa alebo všeobecného písomného súhlasu
prevádzkovateľa. Sprostredkovateľ je povinný vopred informovať prevádzkovateľa o poverení ďalšieho
sprostredkovateľa, ak sa poverenie vykonalo na základe všeobecného písomného súhlasu. Pokiaľ
sprostredkovateľ za účelom plnenia povinností podľa uzavretej Zmluvy alebo inej zmluvy má alebo bude mať
51
oprávnenie uzatvárať príslušné zmluvy so svojimi subdodávateľmi, na základe ktorých dôjde alebo môže
dôjsť i k spracúvaniu osobných údajov, potom je sprostredkovateľ povinný s každým subdodávateľom
uzatvoriť zmluvu obsahujúcu pre subdodávateľa rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov,
ako sú stanovené pre sprostredkovateľa v tejto zmluve alebo inom právnom úkone medzi prevádzkovateľom a
sprostredkovateľom podľa § 34 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov, vrátane ale nielen, poskytnutia
dostatočných záruk na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie
osobných údajov spĺňalo požiadavky zákona o ochrane osobných údajov a aby sa zabezpečila ochrana práv
dotknutej osoby. O poverení subdodávateľa spracúvaním osobných údajov je sprostredkovateľ povinný
vopred informovať prevádzkovateľa.
5. Sprostredkovateľ je povinný, po zohľadnení povahy spracúvania osobných údajov v čo najväčšej miere
poskytnúť súčinnosť prevádzkovateľovi vhodnými technickými a organizačnými opatreniami pri plnení jeho
povinnosti prijímať opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby podľa druhej časti druhej hlavy zákona
o ochrane osobných údajov.
6. Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť súčinnosť prevádzkovateľovi pri zabezpečovaní plnenia povinností
podľa § 39 až 43 s prihliadnutím na povahu spracúvania osobných údajov a informácie dostupné
sprostredkovateľovi.
7. Sprostredkovateľ je povinný vymazať osobné údaje alebo vrátiť prevádzkovateľovi osobné údaje po ukončení
poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania osobných údajov na základe rozhodnutia prevádzkovateľa a
vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva,
ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.
8. Sprostredkovateľ je povinný po ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania osobných údajov na
základe rozhodnutia prevádzkovateľa osobné údaje vymazať alebo vrátiť prevádzkovateľovi a vymazať
existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je
Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.
9. Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi informácie potrebné na preukázanie splnenia
povinností a poskytnúť súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany
prevádzkovateľa alebo audítora, ktorého poveril prevádzkovateľ.
10. Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať prevádzkovateľa, ak má za to, že sa
pokynom prevádzkovateľa porušuje tento zákon, osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je
Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov.
11. Ak sprostredkovateľ zapojí do vykonávania osobitných spracovateľských činností v mene prevádzkovateľa
ďalšieho sprostredkovateľa, tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi v zmluve alebo inom právnom úkone, je
povinný uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú ustanovené v tejto zmluve
alebo v inom právnom úkone medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom podľa odseku 3, a to najmä
poskytnutie dostatočných záruk na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, aby
spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky podľa legislatívy GDPR. Zodpovednosť voči
prevádzkovateľovi nesie pôvodný sprostredkovateľ, ak ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti
týkajúce sa ochrany osobných údajov.
12. Sprostredkovateľ môže preukázať splnenie dostatočných záruk uvedených v odsekoch 1 až 11 schváleným
kódexom správania podľa § 85 alebo certifikátom podľa § 86.
Článok IV.
Podrobnosti k niektorým povinnostiam sprostredkovateľa
1. Sprostredkovateľ je na základe tejto zmluvy oprávnený vykonávať s osobnými údajmi iba operácie potrebné
na splnenie účelu tejto zmluvy a to ich: získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie,
52
usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie,
premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, kopírovanie, likvidácia, ich cezhraničný prenos, poskytovanie,
sprístupňovanie.
2. Sprostredkovateľ sa zaväzuje nevyužívať a nezdružovať osobné údaje získané od prevádzkovateľa alebo pre
prevádzkovateľa na iné resp. rozdielne účely ako na splnenie účelu tejto zmluvy.
3. Sprostredkovateľ je povinný spracúvať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na
spracúvanie osobných údajov a bezpečnosť spracúvaných osobných údajov, najmä zákonom o ochrane
osobných údajov vrátane jeho vykonávacích predpisov, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov
a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
4. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať len tie osobné údaje, ktoré zodpovedajú účelu tejto zmluvy, pričom
má povinnosť, okrem iného:
a) spracúvať osobné údaje len na určené účely;
b) spracúvať len také osobné údaje, ktoré rozsahom a obsahom zodpovedajú určenému účelu a sú
nevyhnutné pre jeho dosiahnutie;
c) udržiavať osobné údaje získané na rozdielne účely oddelene a zabezpečiť, aby osobné údaje boli
spracúvané iba spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, pre ktorý boli zhromaždené;
d) spracúvať iba správne, kompletné a aktuálne osobné údaje vo vzťahu k účelu ich spracúvania a naložiť
s nesprávnymi a nekompletnými údajmi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov;
e) spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý nie je v rozpore so
zákonom o ochrane osobných údajov, všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov ani inými
právnymi predpismi a ani ich neobchádza.
5. Sprostredkovateľ sa zaväzuje spracúvané osobné údaje nepoužiť v rozpore s oprávnenými záujmami
dotknutých osôb, neohrozovať ani nepoškodzovať ich práva a právom chránené záujmy a svojím konaním
neoprávnene zasahovať do práva na ochranu ich osobnosti a súkromia.
6. Osobné údaje dotknutých osôb budú sprostredkovateľom spracúvané výlučne po dobu trvania Zmluvy, resp.
po čas nevyhnutne potrebný na dosiahnutie účelu spracúvania, pričom bezodkladne po dosiahnutí účelu
spracúvania osobných údajov je sprostredkovateľ povinný zabezpečiť likvidáciu osobných údajov dotknutých
osôb v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ je oprávnený žiadať od
sprostredkovateľa potvrdenie o zlikvidovaní osobných údajov a sprostredkovateľ je povinný takejto
požiadavke bezodkladne vyhovieť. Ustanoveniami tohto bodu nie sú dotknuté ustanovenia všeobecne
záväzných právnych predpisov ukladajúcich sprostredkovateľovi povinnosti archivácie.
7. V prípade ak sprostredkovateľ spracúva a zasiela osobné údaje e-mailom, taký e-mail musí byť zaheslovaný
alebo kryptovaný, ak ich zasiela poštou, zásielka musí byť označená „Doporučene“. Sprostredkovateľ sa
zaväzuje rešpektovať právo dotknutej osoby na informácie súvisiace so spracúvaním jej osobných údajov
v informačnom systéme, pokiaľ si ho písomne uplatní. Sprostredkovateľ zodpovedá v plnom rozsahu za
dodržiavanie zákona o ochrane osobných údajov pri získavaní osobných údajov dotknutých osôb a je povinný
informovať dotknutú osobu o tom, že spracúva jej osobné údaje v mene prevádzkovateľa v rozsahu uvedenom
v zákone o ochrane osobných údajov a v tejto zmluve.
8. Sprostredkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch s ktorými príde do styku; tie
nesmie využiť pre inú svoju potrebu než je to nevyhnutné na splnenie povinností podľa tejto zmluvy alebo
Zmluvy, ani ich nesmie zverejniť a nikomu poskytnúť ani sprístupniť bez predchádzajúceho písomného
súhlasu prevádzkovateľa, okrem prípadov, ak poskytnutie a/alebo sprístupnenie je nevyhnutné na
zabezpečenie spracúvania osobných údajov podľa tejto zmluvy alebo Zmluvy alebo povinnosť poskytnutia
a/alebo sprístupnenia osobných údajov vyplýva z osobitných právnych predpisov alebo na základe
53
rozhodnutia orgánu verejnej moci. Túto mlčanlivosť sa zaväzuje zachovávať aj po skončení poverenia.
Sprostredkovateľ je povinný viesť evidenciu o akomkoľvek vykonanom sprístupnení a/alebo poskytnutí
osobných údajov podľa predchádzajúcej vety, a to po celú dobu trvania tejto zmluvy.
9. Sprostredkovateľ sa zaväzuje umožniť prístup k získaným údajom len oprávneným osobám (zamestnancom,
zástupcom alebo inej osobe, ktorá pracuje v mene sprostredkovateľa alebo na základe jeho pokynov alebo pod
jeho dohľadom), a iba v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie spracúvania osobných údajov.
Sprostredkovateľ je povinný poučiť oprávnené osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom, o ich právach
a povinnostiach pri ochrane osobných údajov vyplývajúcich z predpisov, ako aj o zodpovednosti v prípade ich
porušenia, vrátane povinnosti zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch podľa zákona o ochrane osobných
údajov a pravidlách bezpečnosti spracúvania osobných údajov. Sprostredkovateľ je povinný dokumenty
obsahujúce osobné údaje uchovávať v uzamykateľných skriniach, zásuvkách alebo priestoroch bez možnosti
prístupu k nim neoprávneným osobám. Sprostredkovateľ zodpovedá za dodržiavanie mlčanlivosti podľa tejto
zmluvy zo strany oprávnených osôb.
Článok V.
Bezpečnosť spracúvania osobných údajov
1. Sprostredkovateľ je povinný chrániť osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou,
neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými
neprípustnými spôsobmi spracúvania. Na tento účel prijme primerané technické, organizačné a personálne
opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracovania osobných údajov v informačných systémoch a to formou a za
podmienok stanovených legislatívou GDPR. Zároveň sprostredkovateľ vyhlasuje, že už teraz disponuje
takými dostatočnými zárukami bezpečného spracúvania osobných údajov a prijal primerané technické
a organizačné opatrenia za účelom spracúvania osobných údajov podľa legislatívy GDPR a zabezpečenia práv
dotknutých osôb, ktoré mu umožňujú spracúvať osobné údaje v súlade s touto zmluvou. Sprostredkovateľ
berie do úvahy najmä ale nielen použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných
osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť
informačných systémov.
2. Sprostredkovateľ je povinný oznámiť prevádzkovateľovi porušenie ochrany osobných údajov bez zbytočného
odkladu po tom, ako sa o ňom dozvedel.
3. Oznámenie podľa predchádzajúceho odseku musí obsahovať najmä:
a) opis povahy porušenia ochrany osobných údajov vrátane, ak je to možné, kategórií a približného počtu
dotknutých osôb, ktorých sa porušenie týka, a kategórií a približného počtu dotknutých záznamov o
osobných údajoch,
b) kontaktné údaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde možno získať viac
informácií,
c) opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov,
d) opis opatrení prijatých sprostredkovateľom a navrhovaných prevádzkovateľovi na nápravu porušenia
ochrany osobných údajov vrátane opatrení na zmiernenie jeho potenciálnych nepriaznivých dôsledkov,
ak je to potrebné. Primerané nápravné opatrenia je sprostredkovateľ povinný prijať ihneď, ako je to
možné.
4. Sprostredkovateľ je povinný bezodkladne poskytnúť prevádzkovateľovi všetky relevantné informácie, o ktoré
ho prevádzkovateľ v súvislosti s porušením bezpečnosti spracúvania osobných údajov požiada.
Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi všetku potrebnú súčinnosť za účelom odstránenia
následkov porušenia bezpečnosti spracúvania osobných údajov.
54
Článok VI.
Trvanie zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do uplynutia doby, po ktorú je prevádzkovateľ ako obstarávateľ
povinný v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní uchovávať kompletnú dokumentáciu
z verejného obstarávania výsledkom ktorého je uzavretie Zmluvy prípadne v zmysle iných osobitných
právnych predpisov.
2. Pokiaľ zanikne Zmluva alebo táto zmluva, sprostredkovateľ je povinný bezodkladne po ich zániku vrátiť
prevádzkovateľovi všetky dokumenty obsahujúce osobné údaje, ktoré sprostredkovateľovi poskytol, pokiaľ sa
zmluvné strany v súlade s platnou právnou úpravou nedohodnú v konkrétnom prípade inak.
Článok VII.
Náhrada škody
1. Sprostredkovateľ sa zaväzuje nahradiť prevádzkovateľovi škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku porušenia tejto
zmluvy zo strany sprostredkovateľa.
2. Sprostredkovateľ sa zaväzuje nahradiť prevádzkovateľovi škodu, ktorá vznikne dotknutým osobám
v dôsledku porušenia tejto zmluvy alebo zákona o ochrane osobných údajov zo strany sprostredkovateľa,
ktoré si ju budú uplatňovať voči prevádzkovateľovi.
3. Pokiaľ orgán vykonávajúci kontrolu osobných údajov zistí v súvislosti s plnením tejto zmluvy porušenie
povinností sprostredkovateľa, vyplývajúcich mu z tejto zmluvy alebo legislatívy GDPR a v nadväznosti na to
uloží prevádzkovateľovi pokutu, ktorú prevádzkovateľ uhradí, prevádzkovateľ si uplatní jej náhradu voči
sprostredkovateľovi a sprostredkovateľ sa zaväzuje túto pokutu prevádzkovateľovi nahradiť.
Článok VIII.
Osobitné ustanovenia
1. Pokiaľ ktorákoľvek zmluvná strana identifikuje porušenie tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou, je zároveň
oprávnená požiadať druhú zmluvnú stranu o odstránenie predmetného porušenia tejto zmluvy a stanoviť
primeranú lehotu na jej odstránenie a druhá zmluvná strana je povinná v tejto lehote porušenie tejto zmluvy
odstrániť, vrátane následkov porušenia. Primeranosť lehoty sa posudzuje s ohľadom na povahu porušenia
a vzniknutých následkov.
2. Pri podstatnom porušení tejto zmluvy, za ktoré zmluvné strany považujú:
a) presun osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie bez súhlasu
prevádzkovateľa;
b) zapojenie iného ako prevádzkovateľom schváleného subdodávateľa na spracovanie osobných údajov;
c) nezabezpečenie rovnakých podmienok ochrany osobných údajov zo strany schváleného subdodávateľa;
d) neinformovanie prevádzkovateľa o strate alebo zneužití spracúvaných osobných údajov, alebo
neoznámení porušenia ochrany osobných údajov, ktoré je prevádzkovateľ povinný oznámiť Úradu na
ochranu osobných údajov (ďalej len „úrad“) podľa § 40 zákona o ochrane osobných údajov;
je prevádzkovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy, v rámci ktorej ku spracúvaniu osobných údajov došlo.
3. Postupom podľa predchádzajúcich odsekov tohto článku nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán
podľa ostatných článkov tejto zmluvy, najmä nie ustanovenia Čl. VII o náhrade škody.
4. Prevádzkovateľ je oprávnený vykonať u sprostredkovateľa kontrolu, či sprostredkovateľ spracúva osobné
údaje v súlade s touto zmluvou a legislatívou GDPR. Prevádzkovateľ je povinný oznámiť sprostredkovateľovi
termín vykonania kontroly písomne a to najmenej päť pracovných dní pred plánovaným dňom kontroly.
Oznámenie o plánovanej kontrole musí obsahovať okrem termínu vykonania kontroly aj mená osôb, ktoré
55
kontrolu vykonajú a môže obsahovať aj ďalšie informácie, ktoré umožnia riadny výkon kontroly.
Článok IX.
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom nadobudnutia platnosti a účinnosti Zmluvy.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, že táto zmluva nebola dojednaná v tiesni a ani za
inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdzujú svojím podpisom.
3. Pokiaľ akýkoľvek záväzok vyplývajúci z tejto zmluvy avšak netvoriaci jej podstatnú náležitosť je alebo sa
stane neplatným nebo nevymáhateľným ako celok alebo jeho časť, je plne oddeliteľným od ostatných
ustanovení tejto zmluvy a takáto neplatnosť alebo nevymáhateľnosť nebude mať žiadny vplyv na platnosť a
vymáhateľnosť akýchkoľvek ostatných záväzkov z tejto zmluvy, strany sa zaväzujú v rámci tejto zmluvy
nahradiť formou dodatku k tejto zmluve tento neplatný alebo nevymáhateľný oddelený záväzok takým novým
platným a vymáhateľným záväzkom, ktorého predmet bude v najvyššej možnej miere zodpovedať predmetu
pôvodného oddeleného záväzku. Pokiaľ však akýkoľvek záväzok vyplývajúci z tejto zmluvy a tvoriaci jej
podstatnú náležitosť je alebo kedykoľvek sa stane neplatným nebo nevymáhateľným ako celok alebo jeho
časť, zmluvné strany nahradia neplatný nebo nevymáhateľný záväzok v rámci novej zmluvy takým novým
platným a vymáhateľným záväzkom, ktorého predmet bude v najvyššej možnej miere zodpovedať predmetu
pôvodného záväzku obsiahnutého v tejto zmluve. Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť príslušný dodatok
k tejto zmluve aj v prípadoch, ak na základe zmeny právnych predpisov, rozhodnutí súdov, rozhodnutí
a usmernení úradu, či iných príslušných autorít vznikne potreba nanovo, či inak upraviť vzťahy podľa tejto
zmluvy.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú postupovať v súlade s oprávnenými záujmami druhej strany, a že urobia
všetky právne úkony, ktoré sa ukážu byť nevyhnutné pre plnenie tejto zmluvy. Záväzok súčinnosti sa
vzťahuje len na také úkony, ktoré prispejú alebo by mali prispieť k dosiahnutiu účelu tejto zmluvy.
5. Práva a povinnosti výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona o ochrane osobných
údajov, všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným
zákonníkom, v znení neskorších predpisov, subsidiárne zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom
v znení neskorších predpisov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
V mene prevádzkovateľa: V mene sprostredkovateľa:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava „Združenie Rimavská Sobota"
v skrátenej forme “ŽSR“
..................................................... ..........................................................
Ing. Juraj Tkáč Ing. Jakub Svoboda
generálny riaditeľ konateľ spoločnosti
..........................................................
Ing. Luboš Tomášek
konateľ spoločnosti
56
Príloha č. 5 – Zoznam priamych subdodávateľov
P.č. Meno a priezvisko / Adresa pobytu Identifikačné číslo Predmet subdodávky Podiel plnenia Zápis Oprávnená osoba
Obchodné meno alebo sídlo (v %)
alebo názov alebo dátum v Zozname
narodenia (ak nebolo
pridelené identifikačné hospodárskych (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum
číslo) subjektov narodenia)
(ÁNO/NIE)
1. AŽD Praha s.r.o. Žirovnická 2/3146 48 029 483 Práce na oznam. 32,01 ÁNO Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
oprávnený konať 106 17 Praha 10 36 069 442 a zabezpečovacích
prostredníctvom Česká republika 2017/1-PO-
zariadeniach
D2268
AŽD Praha s.r.o., Ružinovská 1G xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
organizačná zložka 821 02 Bratislava
Slovenská 2016/12-PO-
republika
D1968
2. TEMPRA, s.r.o. 29. augusta 53/5535 31 639 607 Zváranie 0,68 ÁNO Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
974 01 Banská 35 922 648 a nedeštruktívne
Bystrica skúšanie koľajníc 2017/3-PO- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
B4496
3. ŽSD Slovakia, s.r.o. Gallayova 11, 841 Spracovanie a odvoz
02 Bratislava odpadov vrátane 2,54 ÁNO Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
nebezpečných
2016/12-PO- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
D1942
57
4.. PRODEX spol. s r.o. Rusovská cesta 16 17 314 569 Vypracovanie DSRS 0,45 ÁNO Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bratislava 851 01
2017/4-PO- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A7658
5. REVOP s.r.o. Bleduľová 6934/44 47 060 671 Práce v oblasti BOZP 0,06 ÁNO Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bratislava 841 08
2018/4-PO- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E7771
6. Skanska SK a.s. Krajná 29, 821 04 31 611 788 Stavebné práce na žel. 7,70 ÁNO Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bratislava 45 274 924 zvršku, spodku, 11,55
nástupištiach
2017/1-PO- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
a spevnených plochách D2258
7. EUROVIA CS, a.s. Národní 138/10 , Stavebné práce na: ÁNO Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
SO 32-01, SO32-02,
oprávnený konať 113 19 Praha 1, SO32-03, SO 32-06 2016/9-PO- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
prostredníctvom Česká republika D1164
EUROVIA CS, a.s. - Osloboditeľov 66
organizačná zložka Košice 040 17
Slovenská
Slovensko republika
58Údaje z iných registrov spojené so zmluvou cez IČO strán, číslo zákazky ÚVO alebo číslo zmluvy. Kde ide len o odvodenie (napríklad faktúry tej istej dvojice v období platnosti zmluvy), je to pri údaji uvedené.
Zápis v registri partnerov verejného sektora podľa snímky registra z 22. 10. 2026. Zapisovať sa musí partner, ktorý od verejného sektora dostane jednorazovo viac ako 100 000,00 € alebo v úhrne viac ako 250 000,00 € ročne (zákon č. 315/2016 Z. z.); zákon má aj výnimky.
Podľa monitorovacích systémov ITMS2014+ (obdobie 2014–2020) a ITMS21+ (2021–2027).
Zdroj: ITMS2014+ Open Data (CC0) a ITMS21+ OpenData (CC BY), Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, posledná zmena v zdroji 22. 10. 2026.