Zmluvač. 117/2019-KEzverejnené 13. 2. 2019Suma uvedená
Zdroje:Centrálny register zmlúv stav z exportu 13. 2. 2019
Zmluva nie je platba. Suma neznamená, že sa celá vyplatila, a register neuvádza, ktorá strana platí.
Prílohy sú uložené v Centrálnom registri zmlúv, odkazy vedú priamo tam.
Záznam v Centrálnom registri zmlúv · ID 3886600 · posledná zmena v registri 13. 2. 2019, 00:05
| Denný export registra | Zmena v registri | Suma v tom čase | Príloh |
|---|---|---|---|
| 13. 2. 2019 | 13. 2. 2019, 00:05 | 597 414,17 € | 1 |
Každý riadok je deň, keď sa záznam objavil v dennom exporte registra (nový alebo zmenený). Kódy z exportu, ktorých význam register nedokumentuje: stav 2, typ 1.
Zmena sa zverejní až po kontrole redaktorom. Bez odkazu na zdroj ju nemôžeme prijať.
Dodávateľom je združenie (skupina dodávateľov), ktoré register uvádza len názvom. Členov s IČO preberáme z výsledku verejného obstarávania alebo z textu zmluvy. Suma zmluvy je za celé združenie, podiel jednotlivých členov z otvorených dát nepoznáme.
Ako sme členov určili: IČO členov uvedené v texte zmluvy (PDF v registri), bez objednávateľa. Ak je to omyl, nahláste nám ho.
Štatutárny orgán objednávateľa a dodávateľa platný 12. 2. 2019 podľa Registra právnických osôb. Zmluvu mohol podpísať aj niekto iný na základe plnej moci; kto ju naozaj podpísal, je v texte zmluvy.
Strojovo vytiahnutý z PDF v registri, môže obsahovať chyby. Rodné čísla, dátumy narodenia a čísla dokladov sú vynechané. Záväzné je PDF v registri. Hľadať v textoch zmlúv
ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“)
(ďalej len ako „Zmluva“)
Číslo zmluvy Objednávateľa: Al/44/16/18
Číslo zmluvy Zhotoviteľa:
L ZMLUVNÉ STRANY
1.1 Objednávateľ:
Obchodné meno : SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Sídlo: Radničné námestie 8
969 55 Banská Štiavnica, Slovenská republika
Právna forma: štátny podnik
Registrácia: zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
IČO: oddiel Pš, vložka číslo 713/S
IČ DPH: 36 022 047
DIČ: SK2020066213
2020066213
Bankové spojenie
IBAN:
BIC:
Kontaktná adresa a
organizačná zložka podniku,
ktorej sa právny úkon týka: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik,
Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
Konajúci prostredníctvom: Ing. Roman Ivančo, PhD., riaditeľ odštepného závodu
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
oddiel Po, vložka číslo 266/V
(ďalej len „Objednávatel"')
1.2 Zhotovitel’:
Názov združenia: Združenie BETPRES - BUDOKOP
Sídlo združenia: Boženy Nemcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou
Vedúci účastník združenia: BETPRES, s.r.o.
Obchodné meno: BETPRES, s.r.o.
Sídlo: Boženy Nemcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán: p. Matúš Barkóci, konateľ spoločnosti
Registrácia: zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel
Sro, vložka číslo 1502/P
IČO: 31 684 343
IČ DPH: SK2020527861
DIČ: 2020527861
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC:
Účastník združenia: BUDOKOP Wojciech Sukow
Obchodné meno: BUDOKOP Wojciech Sukow
Sídlo: ul. Pasáčka 9,82-300 Elbl^g, Poľská republika
Právna forma: Fyzická osoba podnikateľ
Zastúpený: p. Wojciech Sukow
Registrácia: Centrálna Ewidencja o Dzialalnošci Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej (CEIDG Poľská republika)
IČO/ REGON: 170969918
IČ DPH: PL5781950347
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC:
(ďalej len „Zhotoviteľ1, a spolu s Objednávateľom ako „Zmluvné strany“)
II. PREDMET ZMLUVY
2.1 Zhotoviteľ sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje pre Objednávateľa vykonať dielo -
„Oprava hrádze Latorica - oprava telesa ľavobrešnej ochrannej hrádze hkm 7,200-
10,000“, spočívajúce v rozsahu prác a špecifikácii uvedenej v Cenovej ponuke
Zhotoviteľa zo dňa 20.11.2018, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy ako jej
príloha č. 1 (ďalej len „ Cenová ponuka “), ako aj v rozsahu a za podmienok definovaných
v súťažných podkladoch k predmetnej zákazke a podmienok dohodnutých v tejto Zmluve
(ďalej len „ Dielo
Zaradenie v klasifikácii CPV: 45247230-1 - Stavebné práce na ochranných hrádzach
a.
2.2 Záväzok Zhotoviteľa vykonať Dielo zahŕňa utesnenie podzákladia ľavobrežnej latorickej
hrádze v úsekoch s priepustným podložím, v ktorých sa počas povodne vyskytujú priesaky.
Jedná sa o realizáciu podzemnej tesniacej steny (PTS) metódou prúdovej injektáže
v týchto 4 úsekoch:
- hkm 7,200 - 7,300 v dĺžke 100 m realizovanej z koruny hrádze do hĺbky 10,0 m v šírke
lamely 0,5 m;
- hkm 8,188 - 8,450 v dĺžke 262 m s napojením na už realizovanú PTS z návodnej päty
hrádze do hĺbky 10,0 m v šírke lamely 0,5 m;
- hkm 8,650 - 8,800 v dĺžke 150 m realizovanej z koruny hrádze do hĺbky 10,0 m v šírke
lamely 0,5 m;
- hkm 9,950 - 10,000 v dĺžke 50 m realizovanej z koruny hrádze do hĺbky 15,0 m v šírke
lamely 0,5 m.
2.3 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané Dielo prevziať a zaplatiť za jeho
vykonanie Cenu Diela v zmysle článku IV. tejto Zmluvy.
2.4 Poverení zástupcovia za:
a) Objednávateľa -
b) Zhotoviteľa -
III. TERMÍN A MIESTO PLNENIA
3.1 Miestom vykonania Diela je Oprava hrádze Latorica - oprava telesa ľavobrežnej
ochrannej hrádze hkm 7,200-7,300, 8,188-8,450, 8,650-8,800, 9,950- 10,000 v k.ú.
Zatín, okres Trebišov (ďalej len „ Stavenisko ‘j.
3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo vykonať v lehote šesť (6) mesiacov odo dňa odovzdania
Staveniska Objednávateľom podľa tohto článku Zmluvy.
3.3 Stavenisko bude Zhotoviteľovi odovzdané formou písomného Protokolu o odovzdaní a
prevzatí Staveniska podpísaného poverenými zástupcami oboch Zmluvných strán
uvedených v článku II. bod 2.4 Zmluvy. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť
Zhotoviteľovi, najneskôr tri (3) pracovné dni vopred termín odovzdania a prevzatia
Staveniska. Zhotoviteľ Objednávateľovi písomne /e-mailom najneskôr v lehote dvoch (2)
pracovných dní od doručenia oznámenia potvrdí navrhnutý termín odovzdania a prevzatia
Staveniska, prípadne v tejto lehote navrhne iný neskorší deň v rozmedzí najneskôr tri (3)
pracovné dni od termínu navrhnutého Objednávateľom, ktorý však musí Objednávateľ
odsúhlasiť. V prípade ak sa Zhotoviteľ v uvedenej lehote nevyjadrí, má sa za to, že
s termínom navrhnutým Objednávateľom súhlasí.
3.4 Zmluvné strany sú povinné zúčastniť sa na odovzdaní a prevzatí Staveniska v dohodnutý
deň a podpísať Protokol o odovzdám a prevzatí Staveniska.
3.5 Pokiaľ sa Zhotoviteľ nedostaví v dohodnutý deň na odovzdanie Staveniska, resp. pokiaľ sa
Zhotoviteľ zúčastní odovzdávania Staveniska, ale bez relevantného dôvodu odmietne
Stavenisko prevziať, Objednávateľ je oprávnený, podpísať Protokol o odovzdaní a prevzatí
Staveniska sám, pričom v tomto protokole vyznačí skutočnosť, že Zhotoviteľ sa na
odovzdaní Staveniska nezúčastnil alebo ho bez relevantného dôvodu odmietol prevziať. Za
relevantný dôvod sa považuje dôvod, ktorý objektívne bez zavinenia Zhotoviteľa bráni
Zhotoviteľovi v realizácii Diela. Objednávateľ Protokol o odovzdaní a prevzatí Staveniska
podpíše a následne jeden jeho originál doručí Zhotoviteľovi.
3.6 Dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Staveniska sa považuje Stavenisko za
odovzdané a prevzaté. Týmto dňom prechádza z Objednávateľa na Zhotoviteľa
nebezpečenstvo škody na Diele, a to až do momentu Protokolárneho odovzdania
a prevzatia Diela Objednávateľom, t. j. do momentu podpísania akceptačeného protokolu
Objednávateľom, resp. do momentu, kedy nastanú účinky akceptácie Diela.
IV. CENA A FAKTURÁCIA
4.1 Cena za vykonanie Diela je dohodnutá v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z.
o cenách v znení neskorších predpisov na základe Cenovej ponuky Zhotoviteľa zo dňa
20.11.2018 predloženej Objednávateľovi v rámci zadávania podlimitnej zákazky bez
využitia elektronického trhoviska podľa § 113 a nasl. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o verejnom obstarávaní“), vo výške:
zmluvná cena bez DPH 497 845,14 EUR
sadzba DPH - 20% 99 569,03 EUR
zmluvná cena vrátane DPH 597 414,17 EUR
(slovom: Päťstodeväťdesiatsedemtisícštyristoštmásť eur a 17 centov vrátane DPH)
(ďalej len „Cena Diela“)
4.2 Cena Diela uvedená v tejto Zmluve je nemenná a je možné ju navyšovat’ a dodatkami
upravovať počas trvania Zmluvy iba v prípadoch zákonnej zmeny DPH a v súlade a za
podmienok definovaných v zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, ako aj ostatných všeobecne záväzných právnych
predpisov SR.
4.3 V Cene Diela sú obsiahnuté aj všetky ostatné náklady, ktoré môžu mať vplyv na výšku
celkovej Ceny Diela, najmä stráženie, parkovanie, prevoz mechanizmov na Stavenisko a zo
Staveniska, náklady na zriadenie, prevádzku a odstránenie zariadenia Staveniska, náklady
na prípravu Staveniska, nakladanie s odpadmi, likvidácia odpadov, ktoré sú výsledkom
činnosti Zhotoviteľa, náklady na zabezpečenie elektrickej energie, pitnej, úžitkovej a
prímesovej vody atď.
4.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí Zhotoviteľovi za riadne a včas vykonané, dodané
a prevzaté Dielo Cenu Diela, a to na základe preukázateľne doručenej faktúry Zhotoviteľa.
Za deň úhrady bude považovaný deň odpisu finančných prostriedkov z bankového účtu
Objednávateľa.
4.5 Lehota splatnosti faktúry je do tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
4.6 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu a musí povinne obsahovať:
odvolanie sa na túto Zmluvu s uvedením čísla Zmluvy Objednávateľa, obchodné meno
Objednávateľa a Zhotoviteľa, IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo, číslo faktúry, deň jej vystavenia a
splatnosti, označenie banky a číslo účtu / IBAN, fakturovanú sumu, názov Diela, pečiatku
a podpis oprávnenej osoby, potvrdenie Povereného zástupcu Objednávateľa. Prílohou
k faktúre musí byť akceptačný protokol, potvrdený podpismi oprávnených zástupcov
Zmluvných strán.
4.7 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť Objednávateľovi faktúru až po prevzatí riadne a včas
vykonaného Diela bez vád a nedorobkov Objednávateľom podľa tejto Zmluvy, t.j. až po
podpísaní akceptačného protokolu, resp. až po tom, ako nastali účinky akceptácie Diela,
v zmysle článku VI. tejto Zmluvy.
4.8 Ak faktúra bude obsahovať nesprávne cenové a iné údaje alebo faktúra nebude obsahovať
všetky údaje a náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, najmä podľa § 74 zákona
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, resp. nebude
obsahovať uvedené údaje a doklady alebo bude obsahovať nesprávne, či neúplné údaje a
doklady, je Objednávateľ oprávnený ju vrátiť na doplnenie Zhotoviteľovi, čím sa preruší
splatnosť faktúry a nová splatnosť začína plynúť od doručenia novej faktúry.
4.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľovi nebude poskytnutý preddavok
od Objednávateľa.
V. ZÁKLADNÉ PODMIENKY PLNENIA
5.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať činnosti uvedené v predmete Zmluvy
a je plne kvalifikovaný na zhotovenie Diela. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že Dielo
vykoná úplne, správne, s využitím všetkých dostupných technických a technologických
poznatkov a vedomostí a s odbornou starostlivosťou.
5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo riadne a včas v súlade s touto Zmluvou,
s vlastnosťami dohodnutými v tejto Zmluve, v Cenovej ponuke Zhotoviteľa, v súťažných
podkladoch a v súlade s pokynmi Objednávateľa.
5.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas vykonané Dielo prevezme, o čom bude
vyhotovený Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela podpísaný poverenými zástupcami
oboch Zmluvných strán.
5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na
vlastné náklady, pri dodržaní projektových parametrov, platných technických noriem,
technologických postupov, všeobecných technických požiadaviek a platných všeobecne
záväzných právnych predpisov.
5.5 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný dermík odo dňa prevzatia Staveniska o prácach, ktoré
vykonáva. V priebehu pracovného času musí byť denník na Stavenisku trvalo prístupný.
Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú
Zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený zamestnanec Zhotoviteľa.
5.6 Zhotoviteľ je povinný pred zhotovovaním Diela podľa tejto Zmluvy oboznámiť sa so
všetkými podkladmi potrebnými na poskytnutie riadneho plnenia podľa tejto Zmluvy, so
Staveniskom a miestnymi podmienkami, ktoré môžu mať vplyv na predmet plnenia podľa
tejto Zmluvy. V prípade, ak Zhotoviteľ zistí akékoľvek nedostatky, je povinný ich
bezodkladne oznámiť Objednávateľovi. Nedostatočná informovanosť alebo mylné
chápanie technického zadania neoprávňujú Zhotoviteľa požadovať dodatočnú úhradu
nákladov od Objednávateľa alebo zmenu tejto Zmluvy.
5.7 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne informovať Objednávateľa o vzniku
akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie Diela, príp. vykonanie Diela
znemožňuje.
5.8 Stavebný dozor nad vykonávaním Diela zabezpečí Objednávateľ.
5.9 Stavebný dozor je povinný potvrdiť súpis vykonaných prác (ďalej len „Súpis“) najneskôr
do troch pracovných dní odo dňa predloženia Súpisu. Ak sa Súpis nezhoduje so
skutočnosťou, stavebný dozor tento Súpis vráti k upraveniu a informuje o tom Zmluvné
strany. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak stavebný dozor bez vážneho
písomného dôvodu do troch dní neodsúhlasí Súpis alebo ho v tomto termíne nevráti
a Súpis nie je v rozpore s touto Zmluvou, platí, že so Súpisom súhlasí.
5.10 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti súvisiace s plnením podľa tejto Zmluvy na svoje
náklady a na svoje nebezpečenstvo a zaistiť vo vzťahu k vlastným zamestnancom aj
k tretím osobám bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi na
Stavenisku, dodržiavanie protipožiarnych opatrení v zmysle platnej právnej úpravy,
dodržiavanie opatrení proti vzniku škôd a pod. Zhotoviteľ je pri tom povinný postupovať
v súlade s platnými právnymi predpismi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi, najmä:
• na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi,
(zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Nariadením vlády
Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných
a zdravotných požiadavkách na stavenisko (ďalej len „Nariadenie č. 396/2006“)
a Vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností
v znení neskorších predpisov),
• predpismi upravujúcimi bezpečnosť na cestných úsekoch,
• hygienickými predpismi,
• predpismi o bezpečnosti technických zariadení, predpismi o ochrane životného
prostredia a všetky ostatné súvisiace právne predpisy.
5.11 Ak sa zistí, že zamestnanec Zhotoviteľa je na Stavenisku pod vplyvom alkoholických
nápojov, alebo iných návykových látok, je Zhotoviteľ povinný dotyčného zamestnanca
okamžite zo Staveniska odvolať. Zamestnanci Zhotoviteľa sú povinní podrobiť sa na
žiadosť Objednávateľa dychovej skúške na prítomnosť alkoholických nápojov, alebo inej
návykovej látky. V prípade, že sa zamestnanec Zhotoviteľa odmietne podrobiť takejto
skúške, má sa za to, že je pod vplyvom alkoholického nápoja alebo inej návykovej látky.
5.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje v zmysle § 3 ods. 1 Nariadenia č. 396/2006 poveriť ním určenú
osobu výkonom funkcie koordinátora projektovej dokumentácie a výkonom funkcie
koordinátora bezpečnosti za účelom plnenia úloh vyplývajúcich z Nariadenia č.
396/2006.
5.13 Koordinácia projektovej dokumentácie zahŕňa najmä nasledovné činnosti:
a) uplatňovanie požiadaviek podľa § 4 Nariadenia č. 396/2006,
b) vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá
na vykonávanie prác na Stavenisku; plán obsahuje aj osobitné opatrenia pre
jednotlivé práce s osobitným nebezpečenstvom uvedené v prílohe č. 2 Nariadenia
č. 396/2006,
c) vypracovanie podkladu, ktorý obsahuje príslušné informácie o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci, ktoré je potrebné zohľadňovať pri všetkých ďalších
prácach.
5.14 Koordinácia bezpečnosti zahŕňa nasledovné činnosti:
a) uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci pri
- technických alebo organizačných riešeniach, na základe ktorých sa plánujú práce,
ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať,
- určovaní času trvania jednotlivých prác alebo ich etáp,
b) plnenie príslušných požiadaviek tak, aby zamestnávateľ a fyzická osoba, ktorá je
podnikateľom a nie je zamestnávateľom,
- uplatňovali zodpovedajúcim spôsobom všeobecné zásady ustanovené v § 7
Nariadenia č. 396/2006,
- dodržiavali plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vypracovaný podľa § 5
ods. 2 písm. b) Nariadenia č. 396/2006,
c) úpravy plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 5 ods. 2 písm.b)
Nariadenia č. 396/2006 a podkladu podľa § 5 ods. 2 písm. c) Nariadenia
č. 396/2006, ktoré budú zohľadňovať postup prác so zreteľom na zmeny v priebehu
prác,
d) spoluprácu medzi zamestnávateľmi na Stavenisku, najmä ak pracujú na spoločnom
pracovisku a ak ich činnosť na pracovisku na seba nadväzuje, usmerňovanie práce
so zreteľom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného
ohrozenia zdravia, na vzájomné informovanie a zapojenie fyzickej osoby, ktorá je
podnikateľom a nie je zamestnávateľom, do tohto procesu, ak je to potrebné,
e) opatrenia na kontrolu správneho uplatňovania pracovných postupov,
f) zabezpečenie vstupu na Stavenisko len osobám, ktoré tam plnia pracovné
povinnosti.
5.15 Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o plnení povinností vyplývajúcich
z požiadaviek ustanovených právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
5.16 Opakované neplnenie alebo porušovanie povinností Zhotoviteľa na úseku BOZP a PO sa
považujú za podstatné porušenie tejto Zmluvy Zhotoviteľom a zakladá právo
Objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy.
5.17 Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi poplatky, pokuty, škody, ako aj iné
prípadné ďalšie vzniknuté náklady, ktoré bol Objednávateľ nútený vynaložiť z dôvodu
nedodržania podmienok právoplatných rozhodnutí alebo záväzných vyjadrem orgánov
štátnej správy, verejnej správy či verejnej moci alebo iných na to oprávnených osôb zo
strany Zhotoviteľa.
5.18 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť a realizovať čistiace práce a odvoz
odpadu zo Staveniska.
5.19 Zhotoviteľ zabezpečí likvidáciu odpadu, ktorý vznikne pri vykonaní Diela v súlade so
zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len „Zákon o odpadoch“) a ostatnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva.
Odovzdanie odpadu vykoná Zhotoviteľ v mene Objednávateľa a originály dokladov
o likvidácii odpadu odovzdá Objednávateľovi.
5.20 V prípade, ak pri vykonám Diela vznikne nebezpečný odpad podľa § 2 ods. 9 Zákona
o odpadoch, doklad o likvidácii nebezpečného odpadu (sprievodný list a potvrdenie
o množstve nebezpečného odpadu) odovzdá Zhotoviteľ do 3 dní odo dňa jeho likvidácie
Obj ednávateľovi.
5.21 Ak Zhotoviteľ nezabezpečí likvidáciu odpadu v súlade so Zákonom o odpadoch, preberá
v plnom rozsahu zodpovednosť za porušenie povinností a zaväzuje sa uhradiť
Objednávateľovi finančnú náhradu v plnej výške uloženej pokuty.
5.22 Objednávateľ je oprávnený vykonávať priebežnú kontrolu kvality prác a materiálov
a kontrolu Diela. Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie priebežných
kontrol kvality prác a materiálu a za týmto účelom mu poskytnúť potrebnú súčinnosť.
5.23 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi riadne vykonané Dielo, najneskôr
v lehote uvedenej v článku III. bod 3.2 tejto Zmluvy.
5.24 Zhotoviteľ nie je v omeškaní so splnem'm svojho záväzku riadne a včas vykonať Dielo, ak
mu v riadnom splnení záväzku bránia objektívne nepredvídateľné alebo neodstrániteľné
prekážky, ktorých prekonanie nie je v možnostiach Zhotoviteľa a o ktorých Objednávateľa
písomne informoval v zmysle bodu 5.7 tohto článku Zmluvy. O dobu trvania týchto
prekážok sa plynutie dodacej lehoty podľa článku III. bod 3.2 tejto Zmluvy predlžuje.
5.25 Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri uzatvorení tejto Zmluvy predložiť Objednávateľovi
originál alebo úradne overenú kópiu poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkovou činnosťou alebo o poistem zodpovednosti za škodu podnikateľa
s platnosťou minimálne do ukončenia trvania tejto Zmluvy.
VI. SUBDODÁVATELIA
6.1 Zhotoviteľ je povinný pred uzatvorením tejto Zmluvy predložiť Objednávateľovi zoznam
subdodávateľov v zmysle a rozsahu podľa § 41 ods. 3 v spojení s § 41 ods. 6 zákona o
verejnom obstarávaní.
6.2 Ak Zhotoviteľ nepredložil v procese verejného obstarávania Objednávateľovi žiadny
zoznam subdodávateľov, prostredníctvom ktorých má v úmysle vykonať aspoň časť Diela,
je povinný vykonať Dielo osobne.
6.3 Ak Zhotoviteľ predložil v procese verejného obstarávania Objednávateľovi zoznam
subdodávateľov, je povinný použiť na vykonanie Diela výlučne subdodávateľov
uvedených v zozname a odsúhlasených Objednávateľom.
6.4 Po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa môže Zhotoviteľ na vykonanie
Diela použiť iných subdodávateľov než subdodávateľov uvedených v zozname
subdodávateľov, ktorí:
- spĺňajú podmienky osobného postavenia a technickej a odbornej spôsobilosti
subdodávateľa určené v súťažných podkladoch pre subdodávateľom predpokladané
vykonanie Diela alebo jeho časti a
- sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o verejnom
obstarávaní.
6.5 Za účelom zmeny v osobe subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný doručiť Objednávateľovi
žiadosť o zmenu v zozname subdodávateľov, ktorá musí obsahovať:
- identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, ktorý by mal vykonať Dielo alebo jeho
časť alebo iné plnenie podľa Zmluvy,
- podiel plnenia Zmluvy, ktorý má Zhotoviteľ v úmysle zabezpečiť prostredníctvom
subdodávateľa,
- ak sa navrhovaným subdodávateľom nahrádza už schválený subdodávateľ, identifikačné
údaje nahradeného subdodávateľa.
6.6 Zhotoviteľ je povinný priložiť k žiadosti podľa bodu 6.5 Zmluvy potvrdenia preukazujúce
splnenie podmienky podľa bodu 6.4 Zmluvy.
6.7 Každá žiadosť podľa bodu 6.5 Zmluvy musí byť Objednávateľovi odovzdaná včas tak, aby
nezdržiavala postup vykonania Diela, a to najneskôr desiatich (10) kalendárnych dní pred
navrhovanou zmenou subdodávateľa (podpísaním zmluvy so subdodávateľom).
6.8 Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k žiadosti podľa bodu 6.5 Zmluvy s uvedením, či so
zmenou súhlasí alebo nie najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa jej doručenia.
6.9 Ak sa Objednávateľ v lehote podľa bodu 6.8 Zmluvy nevyjadrí, predpokladá sa, že
s navrhovanou zmenou zoznamu subdodávateľov súhlasí. Uvedené ustanovenie Zmluvy
neplatí, ak
- subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona
o verejnom obstarávaní napriek tomu, že má subdodávateľ povinnosť byť v tomto registri
zapísaný alebo
- Zhotoviteľ nepredložil Objednávateľovi spolu so žiadosťou o zmenu v zozname
subdodávateľov doklady podľa bodu 6.4 Zmluvy.
6.10 Objednávateľ je oprávnený odmietnuť najmä tých subdodávateľov,
- v súvislosti s ktorými sú mu známe prípady, keď nedodržali svoje záväzky,
- ktorých finančné a technické postavenie spoľahlivo negarantuje plnenie záväzkov zo
Zmluvy alebo
- ktorí nespĺňajú podmienky osobného postavenia a technickej a odbornej spôsobilosti
subdodávateľa určené v súťažných podkladoch pre subdodávateľom predpokladané
vykonanie Diela alebo jeho časti.
6.11 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi uzatvorenie subdodávateľských
zmlúv so subdodávateľmi najneskôr do 20 kalendárnych dní odo dňa uzavretia príslušnej
subdodávateľskej Zmluvy, ako aj ich prípadných dodatkov.
6.12 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby v subdodávateľských zmluvách bolo dostatočne
ošetrené, aby subdodávateľ mohol vykonať Dielo alebo jeho časť prostredníctvom
ďalšieho subdodávateľa len na základe písomného súhlasu Objednávateľa postupom podľa
tohto článku Zmluvy.
6.13 Na základe písomnej žiadosti Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný najneskôr do 3
pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti odovzdať Objednávateľovi kópiu každej
uzatvorenej subdodávateľskej zmluvy v znení jej prípadných dodatkov. Zhotoviteľ je
v takomto prípade oprávnený nesprístupniť Objednávateľovi údaje o výške odmeny za
vykonanie diela, ktorú je Zhotoviteľ povinný uhradiť subdodávateľovi.
6.14 Zmluvné strany vyhlasujú, že odsúhlasenie výberu subdodávateľov Objednávateľom alebo
vykonanie Diela alebo jeho časti subdodávateľom žiadnym spôsobom nezbavuje
Zhotoviteľa záväzkov a povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy a Zhotoviteľ je
zodpovedný za plnenie subdodávateľov, ako by plnil sám.
6.15 Pre odstránenie pochybností Zmluvné strany vyhlasujú, že Zhotoviteľ je povinný
postupovať podľa tohto článku Zmluvy aj v prípade, ak v priebehu verejného obstarávania
nepredložil Objednávateľovi žiadny zoznam subdodávateľov resp. tvrdil, že Dielo vykoná
osobne a následne vznikla potreba vykonať Dielo alebo jeho časť subdodávateľom.
VIL ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
7.1 Záväzok Zhotoviteľa vykonať Dielo riadne sa považuje za splnený odovzdaním Diela
Zhotoviteľom a prevzatím Diela Objednávateľom t. j. dňom podpísania akceptačného
protokolu, resp. dňom akceptácie Diela. Týmto dňom prechádza na Objednávateľa
nebezpečenstvo škody na Diele a vlastnícke právo k Dielu.
7.2 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi, najneskôr päť (5) pracovných
dní vopred pripravenosť na odovzdanie Diela.
7.3 O odovzdaní a prevzatí Diela Zhotoviteľ vyhotoví písomný protokol o odovzdaní
a prevzatí (ďalej len „Preberací protokol“), ktorý bude obsahovať zhodnotenie
vykonávania Diela, ako aj ďalšie skutočnosti, na ktorých sa Zmluvné strany dohodli.
7.4 Súčasťou dodávky je aj vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia
pre stavbu: „Oprava hrádze Latorica - oprava telesa ľavobrežnej ochrannej hrádze hkm
7,200-10,000“.
7.5 Objednávateľ v termíne do piatich (5) pracovných dní odo dňa podpisu Preberacieho
protokolu, počas ktorých bude testovať Dielo, vyskúša, resp. prezrie odovzdané Dielo,
prípadne zariadi jeho obhliadku, potvrdí akceptáciu Diela v prípade, že nebudú zistené
žiadne zjavné vady anedorobky Diela, formou podpisu akceptačného protokolu, ktorý
bude tvoriť prílohu k faktúre v zmysle článku IV. Zmluvy.
7.6 Ak v lehote uvedenej v bode 7.4 tohto článku Zmluvy Objednávateľ zistí, že Dielo
vykazuje zjavné vady alebo nedorobky, oznámi Objednávateľ tieto skutočnosti písomnou
formou Zhotoviteľovi, pričom v tomto oznámení budú popísané zjavné vady a nedorobky.
Poverení zástupcovia Zmluvných strán podľa článku II. bod 2.4 tejto Zmluvy následne
spoločne stanovia primeranú lehotu na ich odstránenie. Za zjavnú vadu alebo nedorobok
sa v tomto prípade považuje nesúlad zhotoveného a odovzdaného Diela s touto Zmluvou,
ktoré môže Objednávateľ v čase akceptácie zistiť.
7.7 Objednávateľ potvrdí prevzatie opravenej verzie Diela podpisom písomného protokolu
o odovzdám a prevzatí (ďalej len „Preberací protokol opravenej verzie Diela“).
Objednávateľ potvrdí dostatočnosť odstránenia zjavných vád a nedorobkov do piatich (5)
pracovných dní odo dňa podpisu Preberacieho protokolu opravenej verzie Diela písomnou
formou podpisom akceptačného protokolu.
7.8 V prípade, že v lehote podľa bodu 7.4 tohto článku Objednávateľ nepotvrdí akceptáciu
Diela podpisom akceptačného protokolu a zároveň v tejto lehote neoznámi v zmysle bodu
7.5 tohto článku Zmluvy Zhotoviteľovi, že Dielo vykazuje zjavné vady alebo nedorobky,
bude sa Dielo považovať za akceptované aj bez podpisu akceptačného protokolu
Objednávateľom. Za deň akceptácie Diela sa považuje nasledujúci deň po márnom
uplynutí lehoty určenej v bode 7.4 tohto článku Zmluvy.
7.9 V prípade, že v lehote do piatich (5) pracovných dní odo dňa podpisu posledného
Preberacieho protokolu opravenej verzie Diela Objednávateľ nepotvrdí dostatočnosť
odstránenia zjavných vád alebo nedorobkov Diela a zároveň neoznámi v zmysle tohto
článku Zmluvy Zhotoviteľovi, že opravená verzia Diela vykazuje zjavné vady alebo
nedorobky, bude sa Dielo považovať za akceptované aj bez podpisu akceptačného
protokolu Objednávateľom. Za deň akceptácie Diela sa považuje nasledujúci deň po
márnom uplynutí tejto lehoty.
7.10 Dielo má vady, ak:
• nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie Diela nezodpovedá predmetu
dohodnutému v tejto Zmluve,
• vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,
• sú vady a nedostatky v predložených dokladoch, alebo
• má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka.
7.11 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a urobiť nápravu v prípade vád a nedorobkov
vytknutých Objednávateľom počas vykonávania Diela.
7.12 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdávaní Diela usporiadať svoje stroje, zariadenia, zvyšný
materiál a odpad na Stavenisku tak, aby mohol Objednávateľ Dielo riadne prevziať
a užívať. Stavenisko je Zhotoviteľ povinný úplne vypratať do piatich (5) dní odo dňa
protokolárneho prevzatia Diela Objednávateľom.
7.13 Zhotoviteľ umožní vstup na miesto plnenia povereným zástupcom Objednávateľa.
VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané podľa tejto Zmluvy v súlade
s príslušnými právnymi predpismi, technickými zadaniami, a že počas záručnej doby bude
mať požadované vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
8.2 Záručná doba Diela je päť (5) rokov. Záručná doba začína plynúť odo dňa akceptácie
Diela, t. j. odo dňa podpísania akceptačného protokolu, resp. odo dňa, keď nastanú účinky
akceptácie Diela.
8.3 Počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť
bezodplatne odstrániť vady Diela.
8.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadné uplatnenie vád Diela uskutoční bezodkladne po ich
zistení, a to písomným oznámením, v ktorom vadu dostatočne a zrozumiteľne špecifikuje.
Plynutie záručnej doby sa predlžuje o dobu uplatnenia vád až do ich odstránenia.
8.5 Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním riadne uplatnenej vady na vlastné náklady,
bezodkladne najneskôr do piatich (5) pracovných dní od jej uplatnenia a odstrániť ju
najneskôr do pätnástich (15) dní od jej uplatnenia, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
Termín odstránenia vád sa musí dohodnúť písomne.
8.6 V prípade, ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vady alebo neodstráni vadu v lehote
podľa bodu 8.5 tohto článku Zmluvy alebo v dohodnutom termíne, je Objednávateľ
oprávnený zabezpečiť odstránenie vady prostredníctvom tretej osoby na náklady
Zhotoviteľa.
8.7 O odstránení vady Diela bude vyhotovená zápisnica, podpísaná poverenými zástupcami
Zmluvných strán uvedenými v článku II. bod 2.4 tejto Zmluvy.
8.8 Porušenie povinnosti Zhotoviteľa začať s odstraňovaním vád Diela v lehote podľa bodu
8.5 tohto článku Zmluvy a/alebo porušenie povinnosti Zhotoviteľa odstrániť uplatnené
vady v lehote do pätnásť (15) dní od ich uplatnenia, resp. v lehote dohodnutej Zmluvnými
stranami, sa Zmluvnými stranami považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
8.9 V prípade, že Zhotoviteľ nevykoná Dielo v požadovanej kvalite, Objednávateľ má právo
uplatniť nároky v súlade s § 560 až § 565 Obchodného zákonníka.
IX. ZMLUVNÉ SANKCIE
9.1 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa vykonať Dielo v dohodnutom čase alebo
riadne, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05%
z Ceny Diela bez DPH za každý čo i len začatý deň porušovania tejto zmluvnej povinnosti.
9.2 Objednávateľ je oprávnený nie však povinný si svoj nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty
uplatniť.
9.3 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa začať s odstraňovaním vád alebo odstrániť
vadu v lehote podľa článku VII. bod 8.5 tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z Ceny Diela bez DPH za každý čo i len
začatý deň porušenia zmluvnej povinnosti.
9.4 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody, ktorá
mu vznikne porušením zabezpečovanej povinnosti zo strany Zhotoviteľa.
9.5 Zmluvná pokuta je splatná najneskôr piaty (5.) pracovný deň odo dňa doručenia sankčnej
faktúry Zhotoviteľovi.
9.6 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi v
dôsledku alebo v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy, a to najmä nie však výlučne za
škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku toho, že Zhotoviteľ
nevykonal Dielo v súlade s touto Zmluvou riadne, včas a s odbornou starostlivosťou.
Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu vrátane škody spôsobenej
osobami, ktoré sa budú podieľať na plnení tejto Zmluvy.
9.7 Oprávnená strana má nárok na náhradu škody v celom jej rozsahu (a teda aj škody
presahujúcej zmluvnú pokutu), ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinnosti povinnej
strany zabezpečenej zmluvnou pokutou.
X. UKONČENIE ZMLUVY
10.1 Túto Zmluvu možno ukončiť:
a) písomnou dohodou Zmluvných strán;
b) písomnou výpoveďou Objednávateľa od tejto Zmluvy aj bez uvedenia dôvodu, pričom
výpovedná lehota je pätnásť (15) kalendárnych dní a začína plynúť nasledujúci deň po
doručem výpovede Zhotoviteľovi;
c) písomným odstúpením od tejto Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán, podľa tejto
Zmluvy alebo podľa ustanovení Obchodného zákonníka, doručeným druhej Zmluvnej
strane.
10.2 Zmluvné strany môžu od Zmluvy odstúpiť v prípade ak:
a) vzhľadom na hospodársku situáciu alebo postup Zhotoviteľa je nepravdepodobné, že si
Zhotoviteľ splní alebo bude plniť svoje záväzky a povinnosti vyplývajúce pre neho z tejto
Zmluvy,
b) bol na majetok Zmluvnej strany vyhlásený konkurz,
c) bolo proti Zmluvnej strane začaté konkurzné konanie,
d) bol proti Zmluvnej strane pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu,
e) Zmluvná strana ako právnická osoba oprávnená podnikať je v likvidácii,
f) Zhotoviteľ postúpi práva a povinnosti zo Zmluvy bez súhlasu Objednávateľa na iný
subjekt,
g) podstatne sa porušili ustanovenia Zmluvy, za ktoré sa považuje predovšetkým neplnenie
podľa Zmluvy riadne a včas, každé porušenie zmluvnej povinnosti, ktoré je
sankcionované zmluvnou pokutou sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy,
h) došlo k porušeniu zákonnej povinnosti Zhotoviteľom, vyplývajúcej pre Zhotoviteľa
z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy,
i) Objednávateľ je v omeškám s úhradou faktúry, v zmysle článku IV. bod 4.5 Zmluvy.
10.3 Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú momentom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane.
10.4 V prípade, že k odstúpeniu od Zmluvy dôjde po začatí plnenia tejto Zmluvy Zhotoviteľom
t.j. vykonaní činností smerujúcich k zhotoveniu Diela Zhotoviteľom po prevzatí
Staveniska, má Zhotoviteľ voči Objednávateľovi nárok na zaplatenie časti Ceny Diela
zodpovedajúcej vzájomne odsúhlasenému rozsahu prác, ktoré Zhotoviteľ riadne podľa
tejto Zmluvy vykonal do dňa jej zániku.
XI. OSOBITNÉ USTANOVENIE
11.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že táto Zmluva vrátane príloh je povinne zverejňovanou
zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a pre nadobudnutie jej účinnosti
je podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v žnem neskorších
predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) nevyhnutné jej zverejnenie v Centrálnom
registri zmlúv. Ak majú povinnosť zverejňovať Zmluvu obe Zmluvné strany, rozhodujúce
je jej prvé zverejnenie.
XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
12.1 Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom v zmysle § 113 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní
na predmet obstarávania „ Oprava hrádze Latorica - oprava telesa ľavobrežnej ochrannej
hrádze hkm 7,200-10,000“.
12.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5a zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri
zmlúv.
12.3 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, že pokiaľ
Objednávateľ neodovzdá Stavenisko do 24 mesiacov odo dňa podpísania tejto Zmluvy
obidvomi Zmluvnými stranami, táto Zmluva zaniká.
12.4 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám v žnem neskorších predpisov.
12.5 Zmluvu možno meniť alebo zrušiť iba na základe vzájomne odsúhlasených písomných
dodatkov obidvoch Zmluvných strán, pri dodržaní ustanovem príslušných právnych
predpisov.
12.6 Právne vzťahy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, ktoré nie sú upravené v tejto
Zmluve, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v žnem
neskorších predpisov a ostatných príslušných právnych predpisov.
/
12.7 Ak niektoré z ustanovení Zmluvy je alebo sa stane úplne alebo sčasti neplatné a/alebo
neúčinné a/alebo neuplatniteľné, takáto neplatnosť, neúčinnosť a/alebo nevykonateľnosť
nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení Zmluvy (alebo
zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia). V takomto prípade sa obe Zmluvné strany
zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) novým tak, aby
bol zachovaný účel, sledovaný uzavretím Zmluvy a dotknutým ustanovením v čase
uzatvorenia Zmluvy.
12.8 V súlade s ustanovením § 401 Obchodného zákonníka predlžuje Zhotoviteľ premlčaciu
lehotu na všetky záväzky Zhotoviteľa voči Objednávateľovi na desať (10) rokov odo dňa,
kedy začala premlčacia doba plynúť po prvýkrát.
12.9 Písomnosti v zmysle tejto Zmluvy sa doručujú na adresy Zmluvných strán uvedené
v záhlaví tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Zásielka sa považuje za doručenú v deň
jej osobného odovzdania, v deň jej doručenia prostredníctvom poštového podniku alebo
iného doručovateľa alebo v deň odopretia prevzatia zásielky adresátom. Ak si adresát
neprevezme zásielku a táto bude uložená na pošte alebo u iného doručovateľa, zásielka sa
považuje za doručenú na tretí deň od jej uloženia, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom
nedozvie.
12.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú v plnom rozsahu spôsobilé k uvedeným právnym úkonom
a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa
vyjadrená v Zmluve je vážna, slobodná a určitá, že prejavy vôle oboch Zmluvných strán
sú dostatočne zrozumiteľné. Na znak súhlasu Zmluvných strán s celým obsahom Zmluvy
ju obidve Zmluvné strany podpisujú.
12.11 Zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ po jej
podpísaní obdrží tri (3) vyhotovenia a Zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.
12.12 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy ako jej príloha č. 1 je Cenová ponuka Zhotoviteľa
zo dňa 20.11.2018.
V Košiciach, dňa: Vo Vranove nad Topľou, dňa:
Za Objednávateľa:
Za Zhotoviteľa:
Združenie BETPRES - BUDOKOP
BETPRES, s.r.o. - vedúci účastník združenia
Ing. Roman Ivančo, PhD. Matúš Barkóci
riaditeľ odštepného závodu konateľ spoločnosti
BUDOKOP Wojciecji Sukow iirvactmíL"
združenia
Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY
Stavba: 20-1
OH Latorice- Oprava telesa ĽOH hkm 7,200 - 10,000
JKSO: KS: 20.11.2018
Miesto: Dátum:
Objednávateľ: IČO:
SVHP, š.p. Odštěp.závod Košice.Dumbierska 14 IČO DPH:
Zhotoviteľ: IČO:
Združenie BETPRES-BUDOKOP IČO DPH:
IČO:
Projektant: IČO DPH:
Spracovateľ: IČO:
Betpres s.r.o. IČO DPH:
Poznámka:
Náklady z rozpočtov 497 845,14
Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00
Cena bez DPH 497 845,14
DPH základná 20,00% Z 0,00 0,00
znížená 20,00% Z 497 845,14 99 569,03
Cena s DPH v EUR 597 414,17
Projektant Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka Dátum ffioďpis: Pečiatka
Objednávateľ Zhotoviteľ
Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
I Strana 1 z 2
Kód: REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
Stavba: 20-1
Miesto: OH Latorice- Oprava telesa ĽOH hkm 7,200 - 10,000
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: SVHP, š.p. Odštěp.závod Košice,Ďumbierska 14 Dátum: 20.11.2018
Betpres, s.r.o. , B.Nemcovej 1698 Vranov n/Topľou Betpres s.r.o.
Kód Projektant:
Spracovateľ:
Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov 497 845,14 597 414,17
20-1 Podzemná stena -úsek A 3 - km 7,200-7,300 98 428,81 118 114,57
t.j. 100 m (z koruny hrádze) 198 339,35 238 007,22
142 852,16 171 422,59
20-2 Podzemná stena - úsek A5 - km 8,188-8,45
t.j. 262 m(z päty hrádze) 58 224,82 69 869,78
20-3 Podzemná stena - úsek A6 - km 8,650-8,800
t.j. 150 m(z koruny hrádze)
20-4 Podzemná stena - úsek B - km 9,950-10,00
t.j. 50 m(z koruny hrádze)
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00 0,00
497 845,14 597414,17
A
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
I Strana 2 z 14
krycí list rozpočtu
Stavba: OH Latorice- Oprava telesa ĽOH hkm 7,200 - 10,000
Objekt: 20-1 - Podzemná stena -úsek A 3 - km 7,200-7,300 t.j. 100 m (z
JKSO: knmnv hrádypl
Miesto:
KS: 20.11.2018
Dátum:
Objednávateľ: IČO:
SVHP, š.p. Odštěp.závod Košice,Ďumbierska 14 IČO DPH:
Zhotoviteľ: IČO:
Betpres, s.r.o. , B.Nemcovej 1698 Vranovn/Topľou IČO DPH:
Projektant: IČO:
IČO DPH:
Spracovateľ: IČO:
Betpres s.r.o. IČO DPH:
Poznámka:
Náklady z rozpočtu 20,00% Z 0,00 98 428,81
Ostatné náklady 20,00% Z 98 428,81 0,00
Cena bez DPH v EUR 98 428,81
DPH základná 0,00
znížená 19 685,76
Cena s DPH 118 114,57
Projektant Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ Zhotoviteľ
Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
Strana 3 z 14
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: OH Latorice- Oprava telesa ĽOH hkm 7,200 - 10,000
Objekt: 20-1 - Podzemná stena -úsek A 3 - km 7,200-7,300 t.j. 100 m (z
koruny hrádze)
Miesto:
Objednávateľ: Dátum: 20.11.2018
Zhotoviteľ:
SVHP, š.p. Odštěp.závod Košice,Ďumbierska 14 Projektant: Betpres s.r.o.
Betpres, s.r.o. , B.Nemcovej 1698 Vranov n/ToplSpracovateľ:
Kód - Popis Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu 98 428,81
HSV - Práce a dodávky HSV 98 428,81
1 - Zemné práce 4 769,30
2 - Zakladanie 73190,00
5 - Komunikácie 19743,60
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 725,91
2) Ostatné náklady 0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 98 428,81
Strana 4 z 14
ROZPOČET
Stavba: OH Latorice- Oprava telesa ĽOH hkm 7,200 - 10,000
Objekt: 20-1 - Podzemná stena -úsek A 3 - km 7,200-7,300 t.j. 100 m (z
koruny hrádze)
Miesto:
Objednávateľ: Dátum: 20.11.2018
Zhotoviteľ:
SVHP, š.p. Odštěp.závod Košice,Ďumbierska 14 Projektant: Betpres s.r.o.
Betpres, s.r.o. , B.Nemcovej 1698 Vranov n/Topí Spracovateľ:
PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu 98 428,81
HSV - Práce a dodávky HSV 98 428,81
1 - Zemné práce 4 769,30
Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so 2 568,00
i K 113106241 škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou m2 600,000 4,28 714,00
600,000 1,19 357,00
maltou, -0,408001 17,85
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z 20,000 9,07 90,70
10,000
2 K 113107211 kameniva ťaženého, hr. vrstvy do 100 mm, - m2 1,83 36,60
20,000 7,63 152,60
0,160001 20,000 0,83
20,000 3,74 16,60
3 K 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 20,000 0,46 74,80
600,000 0,46 276,00
Príplatok k cene za lepivost' pri hĺbení rýh šírky 1 050,000 483,00
73,19
4 K 132201109 do 600 mm zapažených i nezapažených s m3 73 190,00
2,49
5 K 162301101 urovnaním dna v hornine 3 2,68 73 190,00
6 K 167101101 0,44
7 K 171201201 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 129,00 19 743,60
8 K 174101001
9 K 181101102 ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na m3 1,76 1 494,00
10 K 181201102 0,37
vzdialenosť do 500 m 1 608,00
Nakladanie neutáhnutého výkopku z hornín tr. 1 - 1 161,60
m3 15 480,00
4 do 100 m3 725,91
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 599,81
126,10
Zásyp sypaninou so zhutněním jám, šachiet,
m3
rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
Úprava pláne v zárezoch v hornine 1 -4 so
m2
zhutněním
Úprava pláne v násypoch v hornine 1 -4 so
m2
zhutněním
2 - Zakladanie _______________________
11 K 212711001a Zavesená podzemná tesniaca stena hl. 10 m š. 1 000,000
m2
0,5 m
5 - Komunikácie
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s
12 K 564231111 rozprestretím, vlhčením a zhutněním, po m2 600,000
600,000
zhutnění hr. 100 mm 2 640,000
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého 120,000
13 K 564731111 drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a m2
zhutn.hr. 100 mm
Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom
14 K 571905111 drveným alebo ťaženým v množstve nad 20 do m2
25 kg/m2
15 M 593810000100 Cestný panel IZD 2001100115 JP 6 ton, Ixšxv
2000x 10OOx 150 mm ks
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
16 K 979082213 Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 340,800
17 K 979082219 t 340,800
urovnaním na vzdialenosť do 1 km
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km
t
nad 1 km
I Strana 5 z 14
krycí list rozpočtu
Stavba: OH Latorice- Oprava telesa ĽOH hkm 7,200 - 10,000
Objekt: 20-2 - Podzemná stena - úsek A5 - km 8,188-8,45 t.j. 262 m(z päty
JKSO: KS: 20.11.2018
Miesto: Dátum:
Objednávateľ: IČO:
SVHP, š.p. Odštěp.závod Košice,Ďumbierska 14 IČO DPH:
Zhotoviteľ: IČO:
Betpres, s.r.o. , B.Nemcovej 1698 Vranov n/Topľou IČO DPH:
Projektant: IČO:
IČO DPH:
Spracovateľ:
Betpres s.r.o. IČO:
IČO DPH:
Poznámka:
Náklady z rozpočtu 20,00% Z 0,00 198 339,35
Ostatné náklady 20,00% Z 198 339,35 0,00
Cena bez DPH v EUR 198 339,35
DPH základná 0,00
znížená 39 667,87
Cena s DPH 238 007,22
Projektant Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ Zhotoviteľ
Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
I Strana 6 z 14
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: OH Latorice- Oprava telesa ĽOH hkm 7,200 - 10,000
UDjekt: 20-2 - Podzemná stena - úsek A5 - km 8,188-8,45 t.j. 262 m (z päty
hrádze)
Miesto: Dátum: 20.11.2018
Betpres s.r.o.
Objednávateľ: SVHP, š.p. Odštěp.závod Košice,Ďumbierska 14 Projektant:
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o. , B.Nemcovej 1698 Vranov n/Topí Spracovateľ:
Kód - Popis Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu 198 339,35
HSV - Práce a dodávky HSV 198 339,35
1 - Zemné práce 6 581,55
2 - Zakladanie 191 757,80
2) Ostatné náklady 0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 198 339,35
Strana 7 z 14
ROZPOČET
Stavba: OH Latorice- Oprava telesa ĽOH hkm 7,200 - 10,000
Objekt: 20-2 - Podzemná stena - úsek A5 - km 8,188-8,45 t.j. 262 m(z päty
hrádze)
Miesto:
Objednávateľ: Dátum: 20.11.2018
Zhotoviteľ:
SVHP, š.p. Odštěp.závod Košice,Ďumbierska 14 Projektant: Betpres s.r.o.
Betpres, s.r.o. , B.Nemcovej 1698 Vranov n/Topl Spracovateľ:
PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu 198 339,35
HSV - Práce a dodávky HSV 198 339,35
1 - Zemné práce 6 581,55
1 K 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 52,400 17,85 935,34
26,200 9,07
Poplatok k cene za lepivost pri hĺbení rýh šírky 237,63
52,400 1,83
2 K 132201109 do 600 mm zapažených i nezapažených s m3 52,400 7,63 95,89
52,400 0,83
3 K 162301101 urovnaním dna v hornine 3 52,400 3,74 399,81
4 K 167101101 3 372,000 0,33 43,49
5 K 171201201 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 104,195 8,47
6 K 174101001 5 822,000 0,46 195,98
7 K 180401211 ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na m3
8 M 005720001300 2 620,000 73,19 1 112,76
9 K 181201102 vzdialenosť do 500 m 882,53
Nakladanie neutáhnutého výkopku z hornín tr.1- 2 678,12
m3
191 757,80
4 do 100 m3
191 757,80
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3
Zásyp sypaninou so zhutněním jám, šachiet,
m3
rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
Založenie trávnika lúčneho výsevom v rovine
m2
alebo na svahu do 1:5
Osivá tráv - trávové semeno kg
Úprava pláne v násypoch v hornine 1 -4 so
m2
zhutněním
2 - Zakladanie___________________________
10 K 212711001a Závesná podzemná tesniaca stena hl.10 m š.0,5
m2
m
I Strana 8 z 14
krycí list rozpočtu
Stavba: OH Latorice- Oprava telesa ĽOH hkm 7,200 - 10,000
Objekt 20-3 - Podzemná stena - úsek A6 - km 8,650-8,800 t.j. 150 m(z koruny
hrádypl
JKSO:
Miesto: KS:
Dátum: 20.11.2018
Objednávateľ: IČO:
SVHP, š.p. Odštěp.závod Košice,Ďumbierska 14 IČO DPH:
Zhotoviteľ: IČO:
Betpres, s.r.o. , B.Nemcovej 1698 Vranov n/Topľou IČO DPH:
Projektant: IČO:
IČO DPH:
Spracovateľ: IČO:
Betpres s.r.o. IČO DPH:
Poznámka:
Náklady z rozpočtu 20,00% Z 0,00 142 852,16
Ostatné náklady 20,00% Z 142 852,16 0,00
Cena bez DPH v EUR 142 852,16
DPH základná 0,00
znížená 28 570,43
Cena s DPH 171 422,59
Projektant Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ Zhotoviteľ
Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
I Strana 9 z 14
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: OH Latorice- Oprava telesa ĽOH hkm 7,200 - 10,000
Objekt: 20-3 - Podzemná stena - úsek A6 - km 8,650-8,800 t.j. 150 m(z koruny
hrádze)
Miesto:
Objednávateľ: Dátum: 20.11.2018
Zhotoviteľ:
SVHP, š.p. Odštep.závod Košice,Ďumbierska 14 Projektant: Betpres s.r.o.
Betpres, s.r.o. , B.Nemcovej 1698 Vranov n/Topl Spracovateľ:
Kód - Popis Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu 142 852,16
HSV - Práce a dodávky HSV 142 852,16
1 - Zemné práce 7 640,45
2-Zakladanie 109785,00
5 - Komunikácie 24700,80
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 725,91
2) Ostatné náklady 0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 142 852,16
vi
Strana 10 z 14
ROZPOČET
Stavba: OH Latorice- Oprava telesa ĽOH hkm 7,200 - 10,000
Objekt: 20-3 - Podzemná stena - úsek A6 - km 8,650-8,800 t.j. 150 m(z koruny
hrádze)
Miesto:
Objednávateľ: Dátum: 20.11.2018
Zhotoviteľ:
SVHP, š.p. Odštep.závod Košice,Ďumbierska 14 Projektant: Betpres s.r.o.
Betpres, s.r.o. , B.Nemcovej 1698 Vranov n/Topl Spracovateľ:
PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu 142 852,16
HSV - Práce a dodávky HSV 142 852,16
1 - Zemné práce 7 640,45
Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so 2 568,00
i K 113106241 škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou m2 600,000 4,28 714,00
600,000 1,19 535,50
maltou, -0,40800t 17,85
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z 30,000 9,07 136,05
15,000
2 K 113107211 kameniva taženého, hr. vrstvy do 100 mm, - m2 1,83 54,90
30,000 7,63 228,90
0,16000t 30,000 0,83
30,000 3,74 24,90
3 K 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 30,000 0,46 112,20
2 600,000 0,46 1 196,00
Príplatok k cene za lepivost’ pri hĺbení rýh šírky 4 500,000 2 070,00
73,19
4 K 132201109 do 600 mm zapažených i nezapažených s m3 109 785,00
2,49
5 K 162301101 urovnaním dna v hornine 3 2,68 109 785,00
6 K 167101101 0,44
7 K 171201201 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 8,00 24 700,80
8 K 174101001 89,25
9 K 181101102 ceste z horniny tr. 1 -4, do 100 m3 na m3 6 474,00
10 K 181201102 1,76
vzdialenosť do 500 m 0,37 1 608,00
Nakladanie neutáhnutého výkopku z hornin tr. 1 - 1 108,80
m3
4 800,00
4 do 100 m3 10 710,00
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 725,91
Zásyp sypaninou so zhutněním jám, šachiet, 599,81
m3 126,10
rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so
m2
zhutněním
Úprava pláne v násypoch v hornine 1 -4 so
m2
zhutněním
2 - Zakladanie__________________________ ___________ ____
11 K 212711001a Závesná podzemná tesniaca stena hl.10 m š.0,5 1 500,000
m2
m
5 - Komunikácie
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s
12 K 564231111 rozprestretím, vlhčením a zhutněním, po m2 2 600,000
600,000
zhutnění hr. 100 mm
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého 2 520,000
600,000
13 K 564731111 drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretim a m2 120,000
zhutn.hr. 100 mm
Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom
14 K 571905111 drveným alebo ťaženým v množstve nad 20 do m2
25 k£|/m2
Osadenie cestných panelov zo železového
15 K 584121111 betónu, so zhotovením podkladu z kam. m2
16 M 593810000700 ťaženého do hr. 40 mm
Cestný panel IZD 300/200/15 JP 20 ton, Ixšxv
ks
3000x2000x150 mm
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
17 K 979082213 Vodorovná doprava sutiny so zloženim a hrubým 340,800
t 340,800
urovnaním na vzdialenosť do 1 km
18 K 979082219 Príplatok k cene za každý ďalši aj začatý 1 km
t
nad 1 km
I Strana 11 z 14
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba: OH Latorice- Oprava telesa ĽOH hkm 7,200 - 10,000
Objekt: 20-4 - Podzemná stena - úsek B - km 9,950-10,00 t.j. 50 m(z koruny
hráH7p\
JKSO:
Miesto: KS:
Dátum: 20.11.2018
Objednávateľ: IČO:
SVHP, š.p. Odštep.závodKošice,Ďumbierska 14 IČO DPH:
Zhotoviteľ: IČO:
Betpres, s.r.o. , B.Nemcovej 1698Vranov n/Topľou IČO DPH:
Projektant: IČO:
IČO DPH:
Spracovateľ: IČO:
Betpres s.r.o. IČO DPH:
Poznámka:
Náklady z rozpočtu 20,00% Z 0,00 58 224,82
Ostatné náklady 20,00% Z 58 224,82 0,00
Cena bez DPH v EUR 58 224,82
DPH základná 0,00
znížená 11 644,96
Cena s DPH 69 869,78
Projektant Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: ________ Pečiatka
Objednávateľ Zhotoviteľ
Dátum a podpisy Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
Strana 12 z 14
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: OH Latorice- Oprava telesa 110H hkm 7,200 - 10,000
0,. . 20-4 - Podzemná stena - úsek B - km 9,950-10,00 t.j. 50 m(z koruny
hrádze)
1 '
Miesto: Dátum: 20.11.2018
Betpres s.r.o.
Objednávateľ: SVHP, š.p. Odštěp.závod Košice,Ďumbierska 14 Projektant:
Zhotovitel’: Betpres, s.r.o. , B.Nemcovej 1698 Vranov n/TopI Spracovateľ:
Kód - Popis Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu 58 224,82
HSV - Práce a dodávky HSV
58 224,82
1 - Zemné práce
3 332,32
2 - Zakladanie 54 892,50
2) Ostatné náklady 0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 58 224,82
I Strana 13 z 14
ROZPOČET
Stavba: OH Latorice- Oprava telesa ĽOH hkm 7,200 - 10,000
Objekt 20-4 - Podzemná stena - úsek B - km 9,950-10,00 t.j. 50 m(z koruny
hrádze)
Miesto:
Objednávateľ: Dátum: 20.11.2018
Zhotovitel':
SVHP, š.p. Odštep.závod Košice,Ďumbierska 14 Projektant: Betpres s.r.o.
Betpres, s.r.o. , B.Nemcovej 1698 Vranov n/Top'Spracovateľ:
PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu 58 224,82
HSV - Práce a dodávky HSV 58 224,82
__1 - Zemné práce _____________ __ ___ 3 332,32
1 K 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 10,200 17,85 182,07
5,000 9,07
Príplatok k cene za lepivost' pri hĺbení rýh šírky 45,35
10,200 1,83
2 K 132201109 do 600 mm zapažených i nezapažených s m3 1,83 18,67
1 580,000 7,63
3 K 162301101 urovnaním dna v hornine 3 10,200 0,83 2 891,40
10,200 3,74
4 K 162301142 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 10,200 0,46 77,83
5 K 167101101 8,47
6 K 171201201 ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na m3 153,000 73,19
7 K 174101001 38,15
8 K 181201102 vzdialenosť do 500 m 70,38
Vodorovné premiestnenie výkopku po 54 892,50
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do m3 54 892,50
10000 m3 na vzdialenosť do 1000 m
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr. 1 -
m3
4 do 100 m3
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3
Zásyp sypaninou so zhutněním jám, šachiet,
rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3
Úprava pláne v násypoch v hornine 1 -4 so
m2
zhutněním
2 - Zakladanie________________________________ ________________
9 K 212711001a Závesná pnodzemná tesniaca stena hhll.1ín0 m š.0,5h 750,000
m2
m
I Strana 14 z 14
Tabuľka subdodávateľov stavby „OH Latorice - oprava telesa ľavobrežnej ochrannej hrádze hkm 7,200-10,000"
P.č. Názov časti Názov spoločnosti ur—4-..* Usoba oprávnená Konať za kontaktná osoba RPVS Poznámka Podiel
38,00%
BUDOKOP s.r.o., Štúrova 27, subodoávateľa - konateľ
040 01 Košice; IČO: 52 004 spoločnosti
503
1. Podzemné tesniace steny 3lo vložky doklady preukazujúce
osobné postavenie sú
25153
prílohou tohto zoznamuÚdaje z iných registrov spojené so zmluvou cez IČO strán, číslo zákazky ÚVO alebo číslo zmluvy. Kde ide len o odvodenie (napríklad faktúry tej istej dvojice v období platnosti zmluvy), je to pri údaji uvedené.
Zoznamy dlžníkov sú aktuálny stav zoznamu, nie stav v deň zverejnenia zmluvy. Zápis v registri partnerov verejného sektora podľa snímky registra z 22. 10. 2026. Zapisovať sa musí partner, ktorý od verejného sektora dostane jednorazovo viac ako 100 000,00 € alebo v úhrne viac ako 250 000,00 € ročne (zákon č. 315/2016 Z. z.); zákon má aj výnimky.