Zmluva o zriadení VB č. 01167/2019-PKZO-B40072/19.00 - Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. / Železnice SR , k. ú. Záblatie

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 01167/2019-PKZO-B40072/19.00
                                          č. 25/2019/SŽG

      uzatvorená v zmysle § 51 v spojení s § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka
                                       (ďalej len „zmluva“)

                                     Čl. I

                             Zmluvné strany

1. Názov:        Slovenský pozemkový fond

Sídlo:           Búdková 36, 817 15 Bratislava

Štatutárny orgán: JUDr. Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka

                 Ing. Boris Brunner, námestník generálnej riaditeľky

IČO:             17 335 345

DIČ:             2021007021

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu:      SK3581800000007000001638

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: PO, vloţka 35/B

(ďalej len „povinný z vecného bremena“)

2. Názov:        Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.

                 v skrátenej forme „TVK a.s. Trenčín“

Sídlo:           Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

Štatutárny orgán: Mgr. Richard Rybníček, predseda predstavenstva

                 Ing. Jozef Trstenský, podpredseda predstavenstva

IČO:             36 302 724

DIČ:             2020175751

IČ DPH:          SK2020175751

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vloţka číslo: 10100/R

(ďalej len „oprávnený z vecného bremena“)

3. Názov:        Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

                 v skrátenej forme „ŽSR“

Sídlo:           Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Štatutárny orgán: Ing. Juraj Tkáč – generálny riaditeľ ŢSR

oprávnený konať

v mene spoločnosti: Ing. Jozef Veselka, námestník generálneho riaditeľa ŢSR

                 pre rozvoj a informatiku

IČO:                    31 364 501

IČ DPH:                 SK2020480121

Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava

IBAN:                   SK11 0200 0000 3500 0470 0012

SWIFT:                  SUBASKBX

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vloţka 312/B

(ďalej len „platiteľ“)

                                           Čl. II
                                    Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je zriadenie vecného bremena na pozemkoch nachádzajúcich sa v k. ú.

Záblatie, obec Trenčín, okres Trenčín, a to:
    a) pozemok KN E parcela č. 285/3, druh pozemku orná pôda o výmere 1650 m2,

       zapísanom na liste vlastníctva č. 1563

       Nezistený vlastník: Muráriková Agneša           podiel 1/1,

b) pozemok KN E parcela č. 306, druh pozemku orná pôda o výmere 888 m2,

       zapísanom na liste vlastníctva č. 1569

       Nezistený vlastník: Vavrušová Anna              podiel 1/1,

podľa geometrického plánu č. ZB 29-37-09/2016 zo dňa 10.03.2016, overeného okresným

úradom Trenčín, katastrálnym odborom pod č. 468/16 dňa 20.04.2016.

(ďalej aj ako „pozemky povinného z vecného bremena“).

2. Zmluvné strany sa dohodli na zriadení vecného bremena na pozemky uvedené v bode 1.
       tohto článku v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto zmluve

                                                        Čl. III
                                 Povinný a oprávnený z vecného bremena

1. Povinný z vecného bremena má v správe pozemky uvedené v Čl. II ods. 1 tejto zmluvy podľa
       § 16 ods. 1 písm. b) zákona č. 180/1995 Z.z. a v zmysle § 19 ods. 5 zákona č. 180/1995 Z.z.
       o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších
       predpisov je oprávnený k nemu zmluvou zriadiť vecné bremeno z dôvodu usporiadania
       vlastníctva k pozemkom zastavaným stavbami vo verejnom záujme.

2. Oprávnený z vecného bremena je drţiteľom povolenia na podnikanie vo vodohospodárstve
       v rozsahu distribúcia vody vydaného uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 621 zo dňa
       22. augusta 1995 a uznesením Národnej rady SR č. 192 zo dňa 13. septembra 1995 (ďalej len

       „povolenie“) a zabezpečuje prevádzkovanie distribučnej sústavy na vymedzenom území, na
       ktorom sa nachádzajú aj pozemky povinného z vecného bremena.

3. Platiteľ je investorom inţinierskej stavby s názvom „ŢSR, Modernizácia ţelezničnej trate
       Nové Mesto nad Váhom – Púchov, ţel. km 100,500 – 159,100, pre traťovú rýchlosť do 160
       km/h, III. etapa, (úsek Zlatovce – Trenčianska Teplá), č. stavby A41688, stavebný objekt SO
       29-37-09 Ţst. Zlatovce, kanalizačný zberač LD a L“ (ďalej len „vodná stavba“), ktorej
       súčasťou sú vodné stavby a zariadenia distribučnej sústavy. Výstavba vodnej stavby bola
       povolená stavebným povolením č. OÚŢP/2013/1729/11014 TNI vydaným Obvodným
       úradom ţivotného prostredia v Trenčíne dňa 04.07.2013. Stavba bude po vybudovaní
       odovzdaná oprávnenému z vecného bremena.

                                                        Čl. IV
                                          Zriadenie vecného bremena

1. Povinný z vecného bremena zriaďuje na pozemkoch uvedených v Čl. II bod 1. tejto zmluvy
       vecné bremeno v prospech oprávneného z vecného bremena spočívajúce v práve
       oprávneného z vecného bremena
       a) zriadiť a uloţiť vodnú stavbu,
       b) uţívať, prevádzkovať údrţbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a
              akékoľvek iné stavebné úpravy vodnej stavby a jej odstránenie,
       c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami,
              strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti a činností
              uvedených v bode a) a b),
       tak ako je zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena č. ZB 29-37-
       09/2016 zo dňa 10.03.2016 overeného okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom
       pod č. 468/16 dňa 20.04.2016.

2. Povinný z vecného bremena je povinný strpieť na svojich pozemkoch uvedených v Čl. II bod
       1. tejto zmluvy
       a) zriadenie a uloţenie vodnej stavby;
       b) uţívanie, prevádzkovanie, údrţbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a
              akékoľvek iné stavebné úpravy vodnej stavby a jej odstránenie,
       c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami,
              strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti a činností
              uvedených v bode a) a b);

3. Vecné bremeno sa na pozemkoch uvedených v Čl. II bod 1. tejto zmluvy zriaďuje časovo
       neobmedzene a za jednorazovú odplatu uvedenú v Čl. V tejto zmluvy.

4. Oprávnený z vecného bremena prijíma právo zodpovedajúce vecnému bremenu opísanému
       v bode 1. tohto článku zmluvy a povinný z vecného bremena ako vlastník pozemkov
       uvedených v Čl. II bod 1. tejto zmluvy je povinný toto právo strpieť.

5. Povinný berie na vedomie, ţe v súvislosti so zriadením a uloţením vodnej stavby vzniká
       ochranné pásmo podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných
       kanalizáciách.

                                 Čl. V
Odplata za vecné bremeno, úhrada správnych poplatkov

    a náklady spojené so zriadením vecného bremena

1. Všeobecná hodnota vecného bremena bola stanovená v zmysle znaleckého posudku č.
       149/2016, zo dňa 22.10.2016, vyhotoveného znalcom v odbore stavebníctvo a odvetvia
       odhad hodnoty nehnuteľností Ing. Františkom Nekorancom, J. Halašu 2711/12, 911 08
       Trenčín, vo výške 560,00 €, slovom päťstošesťdesiat EUR.
       28,00 m2 x 20,00 € / m2 = 560,00 €, slovom päťstošesťdesiat EUR.

2. Jednorazová odplata za vecné bremeno je medzi zmluvnými stranami dohodnutá vo výške
       560,00 €, slovom päťstošesťdesiat EUR, (výmera pozemku 28,00 m2, cena za jeden (1) m2

       je 20,00 EUR).

3. Náklady spojené s úhradou správnych poplatkov potrebných na vklad vecného bremena do
       katastra nehnuteľností znáša platiteľ.

4. Z dohodnutej odplaty za zriadenie vecného bremena prináleţí nezistenému vlastníkovi

uvedeného v Čl. II bod 1. zmluvy:

5. a) Murárikovej Agneše           odplata 520,00 EUR,

b ) Vavrušovej Anne                odplata 40,00 EUR.

                                                        Čl. VI
                                 Spôsob úhrady odplaty za vecné bremeno
                         a nákladov spojených so zriadeným vecného bremena

1. Platiteľ sa zaväzuje zaplatiť za zriadenie vecného bremena za oprávneného z vecného
       bremena jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena podľa Čl. V zmluvy, spolu vo

       výške 560,00 EUR na účet povinného z vecného bremena číslo SK34 8180 0000 0070 0019
       4492, vedený v Štátnej pokladnici, variabilný symbol 4564007219 do 60 kalendárnych dní
       od podpísania tejto zmluvy zmluvnými stranami.

2. Zaplatením jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena platiteľom sa rozumie deň
       pripísania na účet povinného z vecného bremena uvedený v bode 1. tohto článku.

3. Ak sa platiteľ dostane do omeškania s úhradou jednorazovej odplaty za zriadenie vecného
       bremena, je povinný z vecného bremena oprávnený od platiteľa poţadovať zo sumy, s
       úhradou ktorej je v omeškaní, zaplatenie úrokov z omeškania za obdobie omeškania. Výška
       úrokov z omeškania sa spravuje ustanoveniami § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka a § 3
       Nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia
       Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Platobná povinnosť platiteľa sa
       povaţuje za splnenú v deň, kedy je príslušná platba pripísaná v prospech bankového účtu
       povinného z vecného bremena uvedeného v bode 1. tohto článku.

                                                       Čl. VII
                                     Návrh na vklad do katastra nehnuteľností

1. Návrh na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností predkladajú spoločne povinný
       z vecného bremena a platiteľ. Do 60 kalendárnych dní po úhrade jednorazovej odplaty za
       zriadenie vecného bremena zašle povinný z vecného bremena platiteľovi návrh na vklad
       podpísaný povinným z vecného bremena spolu s príslušným počtom rovnopisov zmluvy
       pripadajúcich pre okresný úrad a pre platiteľa a oprávneného z vecného bremena spolu
       s prílohami k návrhu na vklad. Platiteľ sa zaväzuje bezodkladne, najviac však do 30 dní od
       prevzatia v predchádzajúcej vete uvedených dokumentov, podpísať návrh na vklad a doručiť
       okresnému úradu príslušný počet rovnopisov zmluvy spolu s prílohami. V súlade
       s ustanovením bodu 3 článku V zmluvy platiteľ hradí správne poplatky za vklad práv podľa
       tejto zmluvy do katastra nehnuteľností.

2. Oprávnený z vecného bremena nadobudne právo zodpovedajúce vecnému bremenu
       právoplatným rozhodnutím okresného úradu o povolení vkladu.

                                                       Čl. VIII
                                 Odstúpenie od zmluvy a zmluvná pokuta

1. Povinný z vecného bremena je oprávnený odstúpiť od zmluvy, a to aj bez predchádzajúcej
       písomnej výzvy na nápravu doručenej oprávnenému z vecného bremena, ak nebude jednorazová
       odplata za zriadenie vecného bremena podľa Čl. V bod 2. a 4. a Čl. VI zmluvy poukázané na
       účet povinného z vecného bremena v dohodnutom termíne a v dohodnutej výške.

2. Platiteľ je v prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu uvedenom v bode 1. tohto článku zmluvy
       povinný zaplatiť povinnému z vecného bremena zmluvnú pokutu vo výške 10% z jednorazovej
       odplaty a nákladov spojených so zriadením vecného bremena. Zmluvná pokuta je splatná do
       30 kalendárnych dní od doručenia výzvy na jej zaplatenie platiteľovi, a to na účet povinného z
       vecného bremena uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Zmluvné strany zhodne potvrdzujú v súlade s
       ustanovením bodu 7 tohto článku zmluvy, ţe záväzok platiteľa uhradiť povinnému z vecného
       bremena zmluvnú pokutu podľa podmienok uvedených v tomto bode zmluvy trvá aj po zániku
       účinnosti tejto zmluvy.

3. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od zmluvy v prípade, ak bude vydané právoplatné
       rozhodnutie okresného úradu o zastavení konania o návrhu na vklad vecného bremena podľa
       tejto zmluvy alebo bude návrh na vklad vecného bremena právoplatne zamietnutý.

4. Odstúpenie od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou musí byť písomné a zaslané
       doporučene na adresu druhej zmluvnej strany. V odstúpení musí byť uvedený dôvod
       odstúpenia. Zmluvné strany vyhlasujú, ţe účinným dôvodom odstúpenia môţu byť len
       dôvody odstúpenia uvedené v zákone alebo dohodnuté v tejto zmluve (ďalej len
       „kvalifikované odstúpenie“). Na odstúpenie od zmluvy z iných dôvodov ako je uvedené v
       predchádzajúcej vete tohto bodu sa neprihliada a nemá voči druhej zmluvnej strane nijaké
       účinky. Odstúpenie od zmluvy sa doručuje na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy a
       povaţuje sa za doručené, ak bolo adresátom prevzaté alebo bolo vrátené odosielateľovi ako
       nedoručiteľné a adresát svojim konaním alebo opomenutím zmaril doručenie písomnosti; v
       takomto prípade sa odstúpenie od zmluvy povaţuje za doručené uplynutím tretieho dňa odo
       dňa jeho odoslania. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak adresát doručenie odstúpenia od
       zmluvy odmietol. Ustanovenia tohto bodu zmluvy o doručovaní sa primerane pouţijú aj na
       doručovanie iných písomností vyplývajúcich z tejto zmluvy, ak nie je v zmluve dohodnuté
       inak.

5. Dňom doručenia kvalifikovaného odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane sa zmluva
       od začiatku zrušuje.

6. V prípade kvalifikovaného odstúpenia od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť uţ
       poskytnuté plnenia. Povinný z vecného bremena je oprávnený započítať finančné plnenie
       poskytnuté mu platiteľom a/alebo oprávneným z vecného bremena z akéhokoľvek dôvodu so
       zmluvnou pokutou a/alebo náhradou škody, vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo spôsobených
       skutočnosťami a právnymi vzťahmi súvisiacimi s touto zmluvou.

7. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nárokov zmluvných strán na náhradu škody a zmluvnú
       pokutu vzniknutých porušením zmluvy.

8. Vecné bremeno môţe zaniknúť, ak nastanú také trvalé zmeny, za ktorých právo
       zodpovedajúce vecnému bremenu stratí svoju opodstatnenosť.

                                                        Čl. IX
                                             Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je vyhotovená v 8 rovnopisoch, z ktorých 2 rovnopisy doručí platiteľ
       okresnému úradu, 2 rovnopisy si povinný z vecného bremena ponechá pre administratívne
       účely, 1 rovnopis pre oprávneného z vecného bremena a 3 rovnopisy pre platiteľa.

2. Oprávnený z vecného bremena a platiteľ splnomocňujú povinného z vecného bremena na
       podpísanie dodatku ku zmluve za oprávneného z vecného bremena a platiteľa, obsahom
       ktorého bude oprava chýb v písaní, počítaní a iných zrejmých nesprávností v texte zmluvy.
       Zmluvné strany sa taktieţ dohodli, ţe doplňujúci návrh na vklad k dodatku podľa prvej vety
       tohto bodu zmluvy predloţí do katastra nehnuteľností povinný z vecného bremena.

3. Podmienky spracúvania osobných údajov, ako aj informácie v zmysle čl. 13 a nasl.
       všeobecného nariadenia o ochrane údajov sa nachádzajú na webovom sídle povinného
       z vecného bremena https://www.pozfond.sk v sekcii ochrana osobných údajov.

4. Zároveň týmto zmluvné strany vyhlasujú, ţe táto zmluva bola uzatvorená váţne, dobrovoľne
       a za zrozumiteľných podmienok, na znak čoho ju vlastnoručne podpísali.

5. Oprávnený a povinný z vecného bremena berú na vedomie, ţe platiteľ má povinnosť
       zverejniť túto zmluvu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v spojení so
       zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
       niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť po zverejnení v súlade s § 47a ods. 2
       Občianskeho zákonníka desiaty deň po nadobudnutí platnosti.

V Bratislave, dňa ......................
Povinný z vecného bremena:

................................................  ................................................
JUDr. Adriana Šklíbová                            Ing. Boris Brunner
generálna riaditeľka                              námestník generálnej riaditeľky

V Trenčíne, dňa.................

Oprávnený z vecného bremena:

…………………………....….                                  ................................................
Mgr. Richard Rybníček                             Ing. Jozef Trstenský
predseda predstavenstva                           podpredseda predstavenstva

V Bratislave, dňa ......................

Platiteľ:

................................................
Ing. Jozef Veselka
námestník generálneho riaditeľa
ŢSR pre rozvoj a informatiku