Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Krompachy, zriadenie vecného bremena za účelom realizácie stavby "Predajňa potravín Lidl Krompachy", LV č. 512

ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA

                        (ďalej ako „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare)

uzatvorená podľa § 151n a nasl. ust. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov
       (ďalej ako „Občiansky zákonník“ v príslušnom gramatickom tvare) medzi zmluvnými stranami:

1/ Povinný z vecného bremena:

Slovenská republika, v mene ktorej koná správca:

Obchodné meno:              SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,

                            štátny podnik

Sídlo:                      Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica

Právna forma:               štátny podnik

IČO:                        36 022 047

DIČ:                        2020066213

IČ DPH:                     SK 2020066213

Bankové spojenie:

IBAN:

Názov a adresa organizačnej zložky podniku, ktorej sa právny úkon týka a súčasne adresa

na doručovanie písomností:

                            SLOVENSKÝ VODOHODPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

                            Odštepný závod Košice

                            Ďumbierska 14, 041 59 Košice

Konajúci prostredníctvom: Ing. Roman Ivančo, PhD., riaditeľ odštepného závodu

                            Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,

                            Oddiel Po, vložka č. 266/V

(ďalej ako „povinný z vecného bremena“ v príslušnom gramatickom tvare)
a

2/ Oprávnený z vecného bremena:

Obchodné meno:              Lidl Slovenská republika, v.o.s.

Sídlo:                      Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava

Právna forma:               verejná obchodná spoločnosť

IČO:                        35 793 783

DIČ:                        2020279415

IČ DPH:                     SK2020279415

Zapísaný:                   Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,

                            Oddiel Sr, vložka č. 1160/B

Štatutárny orgán:           Lidl Holding Slovenská republika, s.r.o.
                            Sídlo: Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava
                            Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
                            IČO: 35 790 563
                            DIČ: 2021489712
                            IČ DPH: SK 2021489712

                   Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
                   Oddiel Sro, vložka č. 81548/B
                   Zastúpený: Matúš Gála – konateľ
                   Karol Michal Krasowski – konateľ

Bankové spojenie:
IBAN:

(ďalej ako “oprávnený z vecného bremena“ a spolu s povinným z vecného bremena ďalej
ako „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare).

                                                    Článok I.
                                             Úvodné ustanovenia

1. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, vykonáva v zmysle
     zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a zákona
     č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
     o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov,
     správu majetku štátu – nasledovnej pozemkovej nehnuteľnosti, ktorej výlučným vlastníkom
     je Slovenská republika:
     - parcela registra KN C číslo 3078/1 o výmere 55 945 m2, druh pozemku vodné plochy,
          spoluvlastnícky podiel 1/1, katastrálne územie Krompachy, obec Krompachy, okres
          Spišská Nová Ves,
     zapísaná na LV č. 512, vedenom Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálnym
     odborom (ďalej ako „zaťažená nehnuteľnosť“ v príslušnom gramatickom tvare).

2. Oprávnený z vecného bremena je investorom/stavebníkom nasledovnej stavby:
     - „Predajňa potravín Lidl Krompachy“, v rámci ktorej bol zrealizovaný stavebný
        objekt: „SO 06.02 Kanalizácia dažďová“
     (ďalej ako „oprávnená stavba“ v príslušnom gramatickom tvare).

                                                   Článok II.
                                           Predmet a účel zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zriadenie vecného bremena „in rem“ v prospech každodobého
     vlastníka oprávnenej stavby a to z dôvodu, že na časti zaťaženej nehnuteľnosti sa nachádza
     výustný objekt dažďovej kanalizácie. Oprávnený z vecného bremena je vlastníkom
     oprávnenej stavby.

2. Vecné bremeno sa viaže na časť zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu, ako je vyznačené
     v Geometrickom pláne č. 44820208-41/2019, vyhotovenom dňa 10.09.2019 zhotoviteľom
     Ing. František Olejár – G3, Belanská 550/13, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 44820208,
     autorizačne overeným Ing. Jozefom Glutom dňa 10.09.2019, úradne overenom pod číslom
     501/19 dňa 19.09.2019 Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálnym odborom

     (ďalej ako „geometrický plán“ v príslušnom gramatickom tvare).
3. Geometrický plán vyhotovený vo forme farebnej fotokópie podľa originálu tvorí

     neoddeliteľnú prílohu všetkých rovnopisov tejto zmluvy.

                                                  Článok III.
                                          Obsah vecného bremena

1. Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena:
     a) strpieť na zaťaženej nehnuteľnosti umiestnenie, uloženie, užívanie a prevádzkovanie
          oprávnenej stavby, v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom,
     b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup a prechod peši, vjazd, prejazd, výjazd vozidlami,
          mechanizmami oprávneného z vecného bremena na zaťaženú nehnuteľnosť,
          v súvislosti s projektovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, resp. inými stavebnými
          úpravami, terénnymi úpravami, prevádzkovaním stavby alebo na účely opráv, údržby,
          kontroly oprávnenej stavby
     (ďalej ako „vecné bremeno“ v príslušnom gramatickom tvare).

2. Vecné bremeno sa zriaďuje „in rem“, t.j. vecné bremeno je spojené s vlastníctvom
     oprávnenej stavby a prechádza s vlastníctvom oprávnenej stavby na jej nadobúdateľa.

3. Oprávnený z vecného bremena práva vyplývajúce z vecného bremena prijíma a povinný
     z vecného bremena sa zaväzuje výkon práv vyplývajúcich z vecného bremena strpieť
     spôsobom uvedeným v tejto zmluve v celom rozsahu.

4. Povinný z vecného bremena vyhlasuje, že:
     a) je oprávnený samostatne nakladať so zaťaženou nehnuteľnosťou v celom rozsahu
          potrebnom pre platné uzavretie tejto zmluvy,
     b) zaťaženú nehnuteľnosť nadobudol v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej
          republiky a žiadna tretia osoba si neuplatňuje akékoľvek nároky k zaťaženej
          nehnuteľnosti,
     c) ako správca zaťaženej nehnuteľnosti nie je účastníkom žiadneho súdneho alebo iného
          sporu, týkajúceho sa resp. súvisiaceho so zaťaženou nehnuteľnosťou, rovnako, ako
          Slovenská republika, ktorá je výlučným vlastníkom zaťaženej nehnuteľnosti,
     d) zaťažená nehnuteľnosť, ani žiadna jej časť, nie je zaťažená žiadnymi právami tretích
          osôb, najmä záložným právom alebo inými zabezpečovacími záväzkami, reštitučnými
          nárokmi, okrem vecného bremena zapísaného na LV č. 512, k.ú. Krompachy
          v časti: C Ťarchy, a to: zákonné vecné bremeno v zmysle §151o Občianskeho zákonníka
          a §10 ods. 1) a 5) Zákona NR SR č.656/2004 Z. z. v prospech Východoslovenská
          distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361 spočívajúce v práve
          vstupu na pozemok parc. CKN 3078/1 za účelom umiestnenia, prevádzky, údržby a
          opráv energetických zariadení v rozsahu podľa geometrického plánu č. 61/2009
          spoločnosti KODENA s.r.o. Spišská Nová Ves. Z972/2010 zo dňa 7.4.2010 -
          243/2010,116/2011.

                                                        Článok IV.
                             Zriadenie, trvanie a zánik vecného bremena

1. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú, t.j. bez časového obmedzenia.
2. Vecné bremeno, ktoré je zriaďované podľa tejto zmluvy, vzniká právoplatným rozhodnutím

     Okresného úradu Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, o povolení jeho vkladu do katastra
     nehnuteľností. Náklady spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností znáša
     oprávnený z vecného bremena.
3. Návrh na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností podľa tejto zmluvy podá
     na Okresnom úrade Spišská Nová Ves, katastrálnom odbore povinný z vecného bremena
     (spolu s dokumentáciou a všetkými prílohami, ktoré vyžadujú príslušné právne predpisy) do
     dvadsiatich (20) kalendárnych dní po uhradení jednorazovej náhrady podľa článku V. tejto
     zmluvy.
4. Oprávnený z vecného bremena zároveň týmto splnomocňuje povinného z vecného bremena
     na všetky úkony súvisiace s katastrálnym konaním týkajúcim sa vkladu vecného bremena
     podľa tejto zmluvy do katastra nehnuteľností, vrátane opravy zrejmých nesprávností v písaní
     a počítaní uvedených v tejto zmluve alebo v návrhu na vklad vecného bremena do katastra
     nehnuteľností a vrátane zabezpečenia zápisu geometrického plánu do katastra nehnuteľností,
     ako aj na prípadné dopĺňanie návrhu na vklad, nahliadanie do spisu, podávanie informácií
     a úradom požadovaných podkladov. Ak táto zmluva po podaní návrhu na vklad obsahuje
     chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti, zmluvné strany môžu vykonať opravu
     len dodatkom k tejto zmluve. Povinný z vecného bremena toto splnomocnenie v plnom
     rozsahu svojim podpisom tejto zmluvy prijíma.
5. Oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje poskytnúť povinnému z vecného bremena
     potrebnú súčinnosť pri realizácii všetkých úkonov súvisiacich s katastrálnym konaním
     týkajúcim sa vkladu vecného bremena podľa tejto zmluvy do katastra nehnuteľností.
6. Zmluvné strany sú svojimi zmluvnými prejavmi viazané až do právoplatného rozhodnutia
     o návrhu na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností. Ak Okresný úrad Spišská
     Nová Ves, katastrálny odbor rozhodne o zamietnutí vkladu, sú zmluvné strany povinné
     vrátiť si navzájom všetko, čo na základe tejto zmluvy od seba prijali.
7. Vecné bremeno zriadené na základe tejto zmluvy zanikne, ak nastanú také trvalé zmeny,
     že vec už nemôže slúžiť potrebám oprávneného z vecného bremena alebo prospešnejšiemu
     užívaniu jeho nehnuteľnosti; prechodnou nemožnosťou výkonu práva vecné bremeno
     nezaniká.
8. V prípade, že povinný z vecného bremena využije svoje právo odstúpiť od tejto zmluvy, táto
     zmluva sa od počiatku zrušuje, pričom zmluvné strany sú povinné vrátiť si navzájom všetko,
     čo na základe tejto zmluvy od seba prijali a oprávnený z vecného bremena
     je povinný uviesť zaťaženú nehnuteľnosť do pôvodného stavu a na vlastné náklady odstrániť
     zrealizovanú stavbu. Odstúpením od tejto zmluvy nezaniká právo povinného z vecného
     bremena na náhradu vzniknutých škôd a nezanikajú ani iné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré
     podľa prejavenej vôle zmluvných strán majú trvať aj po jej zániku.

                                                   Článok V.
                                Náhrada za zriadenie vecného bremena

1. Vecné bremeno sa zriaďuje za odplatu - jednorazovú náhradu. Vzhľadom na typ vecného
     bremena, výmeru zaťaženej nehnuteľnosti, rozsah núteného obmedzenia užívania zaťaženej
     nehnuteľnosti a miestne pomery, zmluvné strany sa v súlade s § 3 zákona NR SR
     č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodli na jednorazovej odplate
     za zriadenie vecného bremena vo výške 1 900,00 € bez DPH (slovom: jedentisícdeväťsto
     eur).

2. Okrem jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena uvedenej v odseku 1. tohto
     článku tejto zmluvy, oprávnený z vecného bremena uhradí aj náklady spojené s návrhom
     na vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66,00 eur.

3. Jednorazová odplata dohodnutá v odseku 1. tohto článku tejto zmluvy je bez DPH.
     K jednorazovej odplate bude v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
     v znení neskorších predpisov pripočítaná sadzba DPH vo výške podľa právnej úpravy platnej
     v čase uzavretia zmluvy.

4. Oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje takto stanovenú odplatu - jednorazovú náhradu
     za zriadenie vecného bremena spolu so správnym poplatkom za návrh na vklad do katastra
     nehnuteľností, uhradiť na základe faktúry, ktorú vystaví povinný z vecného bremena
     do tridsiatich (30) kalendárnych dní od účinnosti tejto zmluvy o zriadení vecného bremena.

5. Lehota splatnosti faktúry je tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia. Za deň
     úhrady sa považuje deň, kedy sú finančné prostriedky pripísané na účet povinného z vecného
     bremena uvedený v záhlaví tejto zmluvy vo formáte IBAN. V prípade, že splatnosť faktúry
     pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti
     považovať najbližší budúci pracovný deň.

6. Ak je oprávnený z vecného bremena v omeškaní s platením odplaty – jednorazovej náhrady
     podľa odseku 1. tohto článku tejto zmluvy, povinný z vecného bremena má právo požadovať
     od oprávneného z vecného bremena popri plnení úroky z omeškania podľa § 517 ods. 2
     Občianskeho zákonníka a § 3 nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú
     niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Zaplatením
     úrokov z omeškania nie je dotknuté právo povinného z vecného bremena na náhradu
     prípadne vzniknutej škody.

7. V prípade, že sa oprávnený z vecného bremena dostane do omeškania so zaplatením sankcie
     podľa odseku 6. tohto článku tejto zmluvy, a to i v dodatočne písomne určenej lehote
     zo strany povinného z vecného bremena, nie dlhšej ako desať (10) kalendárnych dní
     od doručenia písomnej výzvy na dodatočné uhradenie, považuje sa to za podstatné porušenie
     zmluvy o zriadení vecného bremena a oprávnenému z vecného bremena tým vzniká
     povinnosť zaplatiť povinnému z vecného bremena zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku
     výšky jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena, tým nie je dotknuté právo
     na náhradu škody. Zmluvné strany prehlasujú, že výšku zmluvnej pokuty považujú
     za primeranú, pretože pri rokovaniach o dohode o výške zmluvnej pokuty prihliadali
     na hodnotu a význam touto zmluvnou pokutou zabezpečovanej zmluvnej povinnosti.

                                                   Článok VI.
                                  Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje:
     a) zaťaženú nehnuteľnosť užívať výlučne na účely podľa tejto zmluvy, v rozsahu
            a spôsobom vyplývajúcim z tejto zmluvy a geometrického plánu,
     b) udržiavať poriadok a čistotu počas a po každom vykonanom zásahu na zaťaženej
            nehnuteľnosti, uviesť zaťaženú nehnuteľnosť do rovnakého stavu, v akom bola
            pred vykonaním zásahu, pričom náklady na zachovanie, údržbu a úpravy zaťaženej
            nehnuteľnosti bude znášať oprávnený z vecného bremena v rozsahu, ktorý
            je nevyhnutný na prinavrátenie zaťaženej nehnuteľnosti do pôvodného stavu
            po vykonaní práv vyplývajúcich mu z vecného bremena,
     c) na vlastné náklady odstrániť škody na majetku povinného z vecného bremena, pokiaľ
            takéto budú spôsobené v súvislosti s vykonávaním činnosti oprávneného z vecného
            bremena na zaťaženej nehnuteľnosti.

2. Povinný z vecného bremena sa zaväzuje, že:
     a) strpí výkon práv vyplývajúcich z vecného bremena oprávneným z vecného bremena
            a obmedzenie vo výkone svojich vlastníckych práv na zaťaženej nehnuteľnosti
            v rozsahu stanovenom touto zmluvou,
     b) umožní oprávnenému z vecného bremena užívanie zaťaženej nehnuteľnosti
            na účely, pre ktoré vzniká toto vecné bremeno a na tieto účely poskytne potrebnú
            súčinnosť.

3. Povinný z vecného bremena si vyhradzuje právo vstupu na zaťaženú nehnuteľnosť,
     a to kedykoľvek, v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej
     národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
     v znení neskorších predpisov.

4. Oprávnený z vecného bremena je povinný rešpektovať § 47 zákona č. 364/2004 Z. z.
     o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
     v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ustanovenia
     zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.

5. Oprávnený z vecného bremena je oprávnený vykonávať na zaťaženej nehnuteľnosti činnosti
     vyplývajúce z práva zodpovedajúceho vecnému bremenu /terénne úpravy a stavebné práce/,
     výlučne v súlade s predchádzajúcimi písomnými stanoviskami povinného z vecného
     bremena, v súlade s právoplatnými povoleniami a s právnymi predpismi Slovenskej
     republiky. Počas výstavby je oprávnený z vecného bremena povinný manipulovať so
     stavebným materiálom a odpadom tak, aby nedošlo k znečisteniu okolitých povrchových
     vôd a podzemných vôd.

6. Oprávnený z vecného bremena je oprávnený vykonávať na zaťaženej nehnuteľnosti len také
     terénne úpravy a stavebné úpravy, resp. iné činnosti vyplývajúce z práva zodpovedajúceho
     vecnému bremenu, ktoré umožnia vstup mobilnej technike povinného
     z vecného bremena v prípade nepredvídateľných okolností a živelných pohrôm.

7. Povinný z vecného bremena nenesie žiadnu zodpovednosť a nie je povinný uhrádzať
     akúkoľvek škodu na zdraví ani na majetku, ktorá sa stane oprávnenému z vecného bremena
     v súvislosti s jeho činnosťou vykonávanou na zaťaženej nehnuteľnosti. Povinný z vecného

     bremena nezodpovedá za škody spôsobené na majetku oprávneného z vecného bremena,
     ktoré boli spôsobené živelnou pohromou, zvýšenými prietokmi vody alebo mimoriadnou
     udalosťou.
8. Oprávnený z vecného bremena vyhlasuje, e v plnej miere rešpektuje a bude rešpektovať
     skutočnosť, že povinný z vecného bremena je oprávnený a bude na zaťaženej nehnuteľnosti
     vykonávať povinnosti vyplývajúce mu z platnej legislatívy a súvisiace so správou majetku
     štátu. Oprávnený z vecného bremena súčasne vyhlasuje, že oprávnenú stavbu realizoval
     v súlade s písomnými stanoviskami a vyjadreniami povinného z vecného bremena
     a v súlade s platnými povoleniami. V prípade, že sa vyhlásenia oprávneného z vecného
     bremena podľa predchádzajúcej vety preukážu ako nepravdivé:
     - oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje v celom rozsahu znášať prípadné škody, ktoré

       vzniknú v dôsledku realizácie oprávnenej stavby v rozpore s písomnými stanoviskami
       a vyjadreniami povinného z vecného bremena a/alebo v rozpore s platnými povoleniami,
     - povinný z vecného bremena nenesie žiadnu zodpovednosť a nie je povinný uhrádzať
       akúkoľvek škodu na majetku oprávneného z vecného bremena, ktorá sa stane oprávnenému
       z vecného bremena v súvislosti s činnosťou povinného z vecného bremena vykonávanou
       na zaťaženej nehnuteľnosti.
9. Zmluvné strany sa zaväzujú riadne a bez zbytočných odkladov plniť si povinnosti podľa
     tejto zmluvy. Porušenie povinností podľa odseku 1. a odsekov 4. – 6. tohto článku tejto
     zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy a zakladá právo povinného
     z vecného bremena od tejto zmluvy odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo
     písomné oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy doručené oprávnenému z vecného bremena.
     V prípade, že povinný z vecného bremena využije svoje právo odstúpiť od tejto zmluvy, táto
     zmluva sa od počiatku zrušuje, pričom zmluvné strany sú povinné vrátiť
     si navzájom všetko, čo na základe tejto zmluvy od seba prijali a oprávnený z vecného
     bremena je povinný uviesť zaťaženú nehnuteľnosť do pôvodného stavu a na vlastné náklady
     odstrániť zrealizovanú stavbu. Odstúpením od tejto zmluvy nezaniká právo povinného
     z vecného bremena na náhradu vzniknutých škôd a nezanikajú ani iné ustanovenia tejto
     zmluvy, ktoré podľa prejavenej vôle zmluvných strán majú trvať aj po jej zániku.

                                                  Článok VII.
                                           Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
     a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia
     § 47a Občianskeho zákonníka a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
     prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
     informácií) v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv.

2. Vecno-právne účinky tejto zmluvy nastanú vkladom vecného bremena do katastra
     nehnuteľností v prospech oprávneného z vecného bremena.

3. Zmluvné strany berú na vedomie, že povinný z vecného bremena je povinnou osobou
     v zmysle § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene

     a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
     a súhlasia so zverejnením a sprístupnením obsahu tejto zmluvy.
4. Všetky práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia
     príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka o tomto zmluvnom type a súvisiacimi
     právnymi predpismi Slovenskej republiky v ich platnom znení.
5. Písomnosti zmluvných strán sa doručujú na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy
     a považujú sa za doručené, ak boli adresátom prevzaté alebo boli vrátené odosielateľovi ako
     nedoručiteľné a adresát svojim konaním alebo opomenutím zmaril doručenie písomnosti,
     v takomto prípade sa písomnosť považuje za doručenú uplynutím tretieho dňa odo dňa jej
     odoslania. Účinky doručenia nastanú aj vtedy ak adresát doručenie písomnosti odmietol, a to
     dňom odmietnutia.
6. Zmenu adries na doručovanie sú si zmluvné strany povinné neodkladne, najneskôr však
     do desiatich (10) kalendárnych dní písomne oznámiť. Zmluvná strana nenesie zodpovednosť
     za prípadné nedoručenie korešpondencie, ak jej druhá zmluvná strana neoznámila zmenu
     svojej korešpondenčnej adresy.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti, oznámenia, resp. informácie podľa ustanovení
     tejto zmluvy (korešpondencia) vyhotovené v písomnej forme, prípadne zachytené na inom
     hmotnom nosiči, si môžu navzájom doručovať aj osobne, v takomto prípade je možné
     ju doručovať aj na inom mieste ako na adrese určenej podľa odseku 5. tohto článku tejto
     zmluvy, ak sa na tomto mieste oprávnený zástupca zmluvnej strany na preberanie zásielok
     v čase doručenia zdržuje a ak sa na tomto mieste zmluvné strany súčasne dohodli, pričom
     prevzatie korešpondencie musí byť vždy riadne písomne potvrdené.
8. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo
     neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných
     ustanovení tejto zmluvy. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení tejto zmluvy a
     na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo
     najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto zmluvy zmluvné
     strany túto otázku brali do úvahy.
9. Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu,
     dva (2) rovnopisy si ponechá oprávnený z vecného bremena, jeden (1) rovnopis si ponechá
     povinný z vecného bremena a dva (2) rovnopisy sú určené pre potreby katastrálneho konania
     na Okresnom úrade Spišská Nová Ves, katastrálny odbor.
10. Obsah tejto zmluvy je možné meniť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán,
     číslovanými dodatkami k tejto zmluve vyhotovenými v písomnej forme a podpísanými
     obomi zmluvnými stranami.

11. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú v plnom rozsahu spôsobilé k uvedeným právnym úkonom
     a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa
     vyjadrená v tejto zmluve je vážna, slobodná a určitá, že prejavy vôle oboch zmluvných strán
     sú dostatočne zrozumiteľné. Na znak súhlasu zmluvných strán sú dostatočne zrozumiteľné
     zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, že zmluva nebola uzavretá
     v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu
     rozumejú a na znak súhlasu túto zmluvu vlastnoručne podpisujú.

Príloha – Geometrický plán č. 44820208-41/2019 zo dňa 10.09.2019

V Košiciach, dňa:                                           V Bratislave, dňa:

Povinný z vecného bremena:                                  Oprávnený z vecného bremena:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY                                   Lidl Slovenská republika, v.o.s.
PODNIK, štátny podnik

..........................................................  ...................................................................
      Ing. Roman Ivančo, PhD.                                    Matúš Gála - konateľ spoločníka
     riaditeľ odštepného závodu
                                                            Lidl Holding Slovenská republika, s.r.o.

                                                              .........................................................................
                                                            Karol Michal Krasowski - konateľ spoločníka

                                                               Lidl Holding Slovenská republika, s.r.o.