Zmluvač. ZM/2020/0290zverejnené 28. 9. 2020Suma 0 € alebo neuvedená
Zdroje:Centrálny register zmlúv stav z exportu 28. 9. 2020
Nula môže znamenať bezodplatnú zmluvu, rámcovú dohodu alebo neuvedenú sumu. Do súčtov ju nezapočítavame.
Prílohy sú uložené v Centrálnom registri zmlúv, odkazy vedú priamo tam.
Záznam v Centrálnom registri zmlúv · ID 4986798 · posledná zmena v registri 28. 9. 2020, 07:26
| Denný export registra | Zmena v registri | Suma v tom čase | Príloh |
|---|---|---|---|
| 28. 9. 2020 | 28. 9. 2020, 07:26 | 0 € | 1 |
Každý riadok je deň, keď sa záznam objavil v dennom exporte registra (nový alebo zmenený). Kódy z exportu, ktorých význam register nedokumentuje: stav 2, typ 1.
Zmena sa zverejní až po kontrole redaktorom. Bez odkazu na zdroj ju nemôžeme prijať.
Štatutárny orgán objednávateľa a dodávateľa platný 25. 9. 2020 podľa Registra právnických osôb. Zmluvu mohol podpísať aj niekto iný na základe plnej moci; kto ju naozaj podpísal, je v texte zmluvy.
Strojovo vytiahnutý z PDF v registri, môže obsahovať chyby. Rodné čísla, dátumy narodenia a čísla dokladov sú vynechané. Záväzné je PDF v registri. Hľadať v textoch zmlúv
Príloha je naskenovaný obrázok, text sme prečítali strojovo (OCR). Môžu v ňom byť chybne prečítané písmená a čísla.
Ú /% “ZÚ/&/%? D Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzaťvorená podľa $ 289 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“ medzi: Budúci povinný z vecného bremena: Obchodné meno: Právna forma: Sídlo: Statutárny orgán: Bankové spojenie: IBAN: SVWIFT kód: IČO: DIČ: IČ DPH: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3518/B Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava predstavensívo zastúpené: Ing. Juraj Tlapa - predseda predstavenstva Mgr. Jaroslav Ivanco - podpredseda predstavenstva 35 919 001 202193/775 SK 2021937775 (ďalej ako „budúci povinný“ v príslušnom gramatickom tvare) Budúci oprávnený z vecného bremena: Obchodné meno: Právna forma: Sídlo: SŠtatutárny orgán: Bankové spojenie: IBÁN: SWIFT kód: IčO: DIČ: IČ DPH: (ďalej ako „budúci oprávnený“ v príslušnom gramatickom tvare a spolu s budúcim povinným MANOL, s.r.o. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 61047/L M. R. Štefánika 34, 010 01 Žilina Miloš Botek, konateľ 47 559 349 2023945748 SK2023945748 spoločne ako „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare) sa dohodli na tejto zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (ďalej len „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare) 1. Budúci pownny je výlučným vlastníkom nehnuteľností — pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Považský Chlmec, obec Žilina, okres Žilina, vedených Okresným úradom „ Článokl. Uvodné ustanovenia Žilina, katastrálnym odborom na ||ste vlastníctva č. a) pozemok registra „C“ KN par. č b) pozemok registra „C“ KN par. c) pozemok registra „C“ KN par. d) pozemok registra „C“ KN par. e) pozemok registra „C“ KN par. f) pozemok registra „©“ KN par. vymera 247 m2, druh pozemku ostatná plocha: výmera 166 m?, druh pozemku ostatná plocha: - výmera 171 m?, druh pozemku ostatná plocha: výmera 65 m?, druh pozemku ostatná plocha, výmera 114 m?, druh pozemku ostatná plocha, výmera 119 m2?, druh pozemku ostatná plocha Ok OK O (ďalej len „budúce zaťažené nehnuteľnosti“). Strana 1z 5 | I ll u "0106 1995 I 2. Budúci oprávnený je vlastníkom nehnuteľností — pozermkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Považský Chlmec, obec Žilina, okres Žilina, vedených Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. a to pozemku registra „C“ KN p. č. o výmere 4615 m, druh orná pôda a pozemku registra „C“ KN p. č. o výmere 300 m, druh zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „pozemky“). 3. Budúci oprávnený je investorom stavby „Skladová hala s administratívou“ (ďalej len „stavba“), ktorej umiestnenie je navrhnuté na pozemkoch uvedených v bode 2 tohto článku zmluvy, a ktorej súčasťou je aj vybudovanie inžinierskych sietí — elektrickej prípojky, vodovodnej prípojky a plynovej prípojky (ďalej len „inžínierske siete“). 4. Časť inžinierskych sietí bude umiestnená na budúcich zaťažených nehnuteľnostiach v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 146/2019 na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí na pozemkoch p. č. , vyhotovenom SLOVMAP s.r.o., Žilinská Lehota 115, 010 01 ZŽilina dňa 23.10.2019, úradne overenom pod č. GI — 2227/2019 dňa 08.11.2019 (ďalej len „geometrický plárť), ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. Článok li. Predmet zmluvy 1. Budúci oprávnený sa zaväzuje do šesťdesiat (60) dní po vybudovaní inžinierskych sietí na časti budúcich zaťažených nehnuteľností, najneskôr však do začatia kolaudačného konania na plánovanú stavbu, písomne vyzvať budúceho povinného na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena (ďalej len „výzva“. 2. Budúci povinný sa zaväzuje, že do šesťdesiat (60) dní od doručenia písomnej výzvy budúceho oprávneného uzavrie s budúcim oprávneným zmluvu o zriadení vecného bremena, predmetom ktorej bude zriadenie vecného bremena na časti budúcich zaťažených nehnuteľností v prospech budúceho oprávneného, v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom a v súlade s podmienkami dohodnutými v Článku H. tejto zmluvy (ďalej len „zmluva o zriadení vecného bremena“). 3. Výzva a akákoľvek korešpondencia s ňou spojená musí byť zaslaná doporučenou zásielkou na adresu sídla budúceho povinného uvedenú na titulnej strane tejto zmluvy alebo inú adresu, ktorú budúci povinný budúcemu oprávnenému písomne na tento účel oznámi. Ak si budúci povinný zásielku nevyzdvihne počas úložnej doby na pošte, táto sa považuje za doručenú budúcemu povinnému uplynutím posledného dňa úložnej doby. 4. Súčasťou výzvy ako jej príloha bude zmluva o zriadení vecného bremena, ktorá bude v súlade s podmienkami uvedenými v Článku IIl. tejto zmluvy podpísaná oprávnenými osobami budúceho oprávneného spolu s geometrickým plánom podľa Článku Ill. bod 4. tejto zmluvy. 5. Ak budúci oprávnený nezašle najneskôr s výzvou geometrický plán podľa Článku 1ll bod 4 zmluvy (ďalej len „kompletná výzva“), lehota na uzavretie zmiluvy o zriadení vecného bremena podľa Článku 1. bod 2. zmluvy neplynie a nová lehota začína plynúť až po doručení kompletnej výzvy budúcemu povinnému. 6. V prípade, že budúci oprávnený v lehote uvedenej v Článku ll bod 1. zmluvy nevyzve budúceho povinného na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena, výzvu na uzatvorenie zmluvy je oprávnený zaslať budúci povinný, pričom na ďalší postup zmluvných strán sa primerane použijú ustanovenia tohto článku zmluvy ($s výnimkou ustanovenia bodov 4. a 5. tohto článku zmluvy — geometrický plán je povinný predložiť budúci oprávnený v lehote 15 dní od doručenia písomnej výzvy budúceho povinného na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena). Článok !il. Podmienky uzatvorenia a náležitosti budúcej zmiuvy Zmluvné strany sa dohodli na týchto podstatných obsahových náležitostiach zmluvy o zriadení vecného bremena: Strana 2 z 5 10, 11. Budúci povinný ako vlastník budúcich zaťažených nehnuteľností sa zaväzuje zriadiť vecné bremeno v prospech budúceho oprávneného, ktoré bude spočívať v povinnosti budúceho povinného strpieť práva budúceho oprávneného z vecného bremena, a to: a) právo umiestnenia inžinierskych sietí na časti budúcich zaťažených nehnuteľnosti, b) právo vstupu osôb pešo, viazd osobnými motorovými vozidlami, nákladnými motorovými vozidlami, stavebnými strojmi a nemotorovými vozidlami akéhokoľvek druhu budúcim oprávneným na časť budúcich zaťažených nehnuteľností za účelom prevádzkovania, údržby, opravy, úpravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne uvedenom v bode 4 tohto článku zmluvy (ďalej len „práva zodpovedajúce vecnému bremeniť). Budúci oprávnený sa zaväzuje znášať a uhrádzať všetky náklady spojené s prevádzkou, opravou a údržbou inžinierskych sietí. Vecné bremeno bude mať charakter „in rem“ a oprávneným z vecného bremena bude aj každý ďalší vlastník stavby uvedenej v Článku I. bod 3 tejto zmluvy. Vecné bremená budú zriadené na dobu určitú, ktorou je doba životnosti inžinierskych sietí, najdlhšie však na 20 rokov. Budúci povinný bude oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy o zriadení vecného bremena v prípade, ak výkonom práv zodpovedajúcich vecným bremenám bude vznikať budúcemu povinnému neprimeraná škoda. Budúci oprávnený po vybudovaní inžinierskych sietí na časti budúcich zaťažených nehnuteľností zabezpečí na vlastné náklady vypracovanie porealizačného zamerania inžinierskych sietí. V prípade, že medzi porealizačným zameraním a zameraním v geometrickom pláne uvedenom v Článku | bod 4 zmluvy vznikne rozdiel, budúci oprávnený doručí budúcemu povinnému jedno vyhotovenie geometrického plánu vyhotoveného v súlade s porealizačným zameraním najneskôr s výzvou podľa Článku II. bod 1 tejto zmluvy. Výška odplaty za zriadenie vecného bremena bude určená znaleckým posudkom vypracovaným znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností zabezpečeným budúcim oprávneným na jeho náklady (ďalej len „odplata“. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že budúci oprávnený uhradí na účet budúceho povinného uvedený v záhlaví zmluvy o zriadení vecného bremena po nadobudnutí účinnosti zmluvy o zriadení vecného bremena, a to na základe preddavkovej faktúry, ktorú budúci povinný vyhotoví v príslušnej výške a v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) a doporučene doručí budúcemu oprávnenému na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy do pätnásť (15) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o zriadení vecného bremena. Budúci oprávnený sa zaväzuje uhradiť odplatu do pätnásť (15) dní odo dňa doporučeného doručenia preddavkovej faktúry na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy o zriadení vecného bremena. Do pätnásť (15) dní od pripísania sumy odplaty na účet budúceho povinného budúci povinný vyhotoví daňový doklad k prijatej platbe. V prípade, ak preddavková faktúra nebude obsahovať náležitosti v zmysle zákona o DPH alebo bude obsahovať nesprávne a/alebo neúplné údďaje, stavebník je oprávnený vyhotovenú a doporučene doručenú faktúru vrátiť budúcemu povinnému na opravu alebo inú zmenu. Vtakomto prípade sa pozastaví plynutie lehoty splatnosti preddávkovej faktúry podľa predchádzajúceho bodu tohto článku a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasiedujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej, doplnenej alebo inak zmenenej preddavkovej faktúry budúcemu oprávnenému. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru (ďalej len „okresný úraď) o povolení vkladu práv zodpovedajúcich vecnému bremenu do katastra nehnuteľností budúci povinný vyhotoví a doporučene doručí budúcemu oprávnenému vyúčtovaciu Strana 3 z 5 12. 18. faktúru, a to do pätnásť (15) dní odo dňa doručenia právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu práv zodpovedajúcich vecnému bremenu do katastra nehnuteľností zo strany príslušného okresného úradu budúcemu povinnému. Vyúčtovaciu faktúru budúci povinný vyhotoví v súlade so zákonom o DPH, pričom ustanovenia bodu 10. tohto článku zmluvy platia primerane. Za deň dodania služby sa bude považovať deň, kedy rozhodnutie príslušného okresného úradu 0 povolení vkladu práv zodpovedajúcich vecnému bremenu do katastra nehnuteľností nadobudlo právoplatnosť. V prípade omeškania budúceho oprávneného s úhradou faktúry v lehote splatnosti, môže budúci povinný požadovať od budúceho oprávneného zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. Ak budúci povinný nesplní záväzok uzavrieť zmluvu o zriadení vecného bremena podľa tejto zmluvy na základe výzvy budúceho oprávneného vykonanej v súlade s Článkom II. tejto zmluvy, môže budúci oprávnený požadovať uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena podľa tejto zmluvy súdom. Článok IV. Doplňujúce ustanovenia Zmluvné strany sa dohodli, že náklady na vyhotovenie znaleckého posudku na účely určenia výšky odplaty, náklady na vyhotovenie geometrického plánu, ako aj náklady na vklad práv zodpovedajúcich vecnému bremenu podľa zmluvy o zriadení vecného bremena do príslušného katastra nehnuteľností uhradí v plnom rozsahu budúci oprávnený. Budúci povinný dňom účinnosti tejto zmluvy dáva budúcemu oprávnenému súhlas so vstupom na časť budúcich zaťažených nehnuteľností vrozsahu vyznačenom v prílohe č. 1 tejto zmluvy, so stavebnými prácami a s vykonaním opatrení súvisiacich so stavebnými prácami, ako aj s uskutočnením iných úkonov, ktoré možno dôvodne predpokladať za účelom výstavby inžinierskych sietí na časti budúcich zaťažených nehnuteľností. Budúci oprávnený je oprávnený začať so stavebnými prácami až po vydaní právoplatného stavebného povolenia. Zmluvné strany sa dohodli, že budúci oprávnený najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní po uložení inžinierskych sietí uvedie povrch časti zaťažených nehnuteľností do pôvodného stavu. V prípade, že nepríde k splneniu tejto povinnosti zo strany budúceho oprávneného je budúci povinný oprávnený uviesť povrch nehnuteľností do pôvodného stavu na náklady budúceho oprávneného. Za nesplnenie povinnosti budúceho oprávneného uviesť povrch nehnuteľností do pôvodného stavu má budúci povinný právo požadovať od budúceho oprávneného zmluvnú pokutu vo výške 30,- EUR (slovom: tridsať eur) za každý deň omeškania. Uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo budúceho povinného na náhradu škody popri zmluvnej pokute. Budúci oprávnený nemôže postúpiť svoje práva alebo previesť svoje záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu budúceho povinného. Zmluvné strany sa dohodli, že budúci povinný ako aj budúci oprávnený sú oprávnení jednostranne odstúpiť od tejto zmluvy, ak budúci oprávnený nezíska právoplatné roznhodnutie o stavebnom povolení na inžinierske siete do 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Článok V. Záverečné ustanovenia Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len na základe dohody zmiuvných strán písomným číslovaným dodatkom k zmluve, ktorý musí byť podpísaný obidvoma zmluvnými stranami. Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu s určením dvoch (2) vyhotovení pre budúceho povinného a dvoch (2) vyhotovení pre budúceho oprávneného. Strana4z 5 3. Táto zmluva sa spravuje slovenským právnym poriadkom. Na práva a povinnosti explicitne neupravené vtejto zmluve sa vzťahujú príslušné ustanovenia platných právnych predpisov Slovenskej republiky, predovšetkým Obchodného zákonníka. 4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvorma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Gentrálnom registri zmlúv vedenom Uradom vlády Slovenskej republiky v súlade s $ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a $ 5a ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a © zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon © slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že bola uzavretá na základe ich slobodnej vôle, ich prejavy sú dostatočne určité, vážne a zrozumiteľné, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak svojho súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. 6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: Príloha č. 1 — geometrický plán V Bratislave, dňa: 1 % -09- 2020 V Bratislave, dňa: 25. ŠEF 2020 Za budúceho oprávneného: Za budúceho povinného: ee e InaJuerapa .............................. konateľ predseua predstavenstra ..................................... drrnrnnka podpredseda predstavenstva Strana 5 z 5
Údaje z iných registrov spojené so zmluvou cez IČO strán, číslo zákazky ÚVO alebo číslo zmluvy. Kde ide len o odvodenie (napríklad faktúry tej istej dvojice v období platnosti zmluvy), je to pri údaji uvedené.
Vecné bremeno (zmluva o budúcej zmluve). Parcely sme vyčítali z predmetu alebo textu zmluvy; katastrálne územie priraďujeme podľa názvu. Vlastníkov z katastra neuvádzame.
Na mape katastra: k. ú. Považský Chlmec · pozemky zo zmlúv verejnej strany. * Register (C alebo E) zmluva neuvádza, odkaz vedie na parcelu registra C. Zdroj mapy: ÚGKK SR (INSPIRE, CC BY 4.0).