Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Chorvátsky Grob, z dôvodu realizácie oprávnenej stavby "Prepojenie diaľničnej križovatky "Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvátsky Grob - Čierna

ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
                                             č. BA/2020/330/63

                                  (ďalej ako „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare)

   uzatvorená podľa § 50a a § 151n a nasl. ust. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších
                   predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“ v príslušnom gramatickom tvare)

1/Budúci povinný z vecného bremena:

Slovenská republika, v mene ktorej koná správca:

Obchodné meno: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Sídlo:             Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica

Právna forma:      štátny podnik

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Pš, vložka č.713/S

Štatutárny zástupca: Ing. Róbert Hok, generálny riaditeľ

IČO:               36 022 047

DIČ:               2020066213

IČ DPH:            SK2020066213

Bankové spojenie:

IBAN:

Názov a adresa organizačnej zložky podniku, ktorej sa právny úkon týka a súčasne

adresa na doručovanie písomností:

                   SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

                   Odštepný závod Bratislava

                   Karloveská 2, 842 17 Bratislava

(ďalej ako „budúci povinný z vecného bremena“ alebo aj „SVP, š.p.“ v príslušnom
gramatickom tvare)

a

2/ Budúci oprávnený z vecného bremena:

Názov:             Bratislavský samosprávny kraj

Sídlo:             Sabinovská 16254/16, 820 05 Bratislava – mestská časť Ružinov

Právna forma:      samosprávny kraj

Zriadený podľa zákona č. 302/2001 Z.z. zákon o samospráve vyšších územných celkov v

znení neskorších predpisov („zákon o samosprávnych krajoch“)

IČO:               36063606

DIČ:               2021608369

IČ DPH:            SK2021608369

Zastúpený:         Mgr. Juraj Droba, MBA, MA - predseda

Bankové spojenie:

IBAN:

(ďalej ako “budúci oprávnený z vecného bremena“ a spolu s budúcim povinným
z vecného bremena ďalej ako „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare).

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena               1/8

                                                   Článok I.
                                            Úvodné ustanovenia

1. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, vykonáva v zmysle
     zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a zákona č.
     364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o
     priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov,
     správu majetku štátu – nasledovného pozemku, ktorého výlučným vlastníkom je
     Slovenská republika:
     - parcela registra E KN číslo 1042 s výmerou 11672 m2, druh pozemku trvalé trávne
          porasty, spoluvlastnícky podiel 1/1, katastrálne územie Chorvátsky Grob, obec
          Chorvátsky Grob, okres Senec,
     zapísaná na LV č. 4742 vedenom Okresným úradom Senec, katastrálny odbor,
     (ďalej ako „budúca zaťažená nehnuteľnosť SVP, š.p.“ v príslušnom gramatickom
     tvare).

2. Budúci oprávnený z vecného bremena zabezpečuje majetkovoprávnu prípravu k vydaniu
     stavebného povolenia a následnému majetkovoprávnemu vysporiadaniu stavby
     „Prepojenie diaľničnej križovatky „Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvátsky
     Grob – Čierna Voda“. Na stavbu bolo obcou Chorvátsky Grob vydané rozhodnutie
     o umiestnení stavby č. 2460/2019 zo dňa 26.4.2019.

3. V rámci stavby uvedenej v odseku 2. tohto článku tejto zmluvy bude na budúcej
     zaťaženej nehnuteľnosti realizovaná výstavba nasledovných stavebných objektov:
       - 601-00 preložka VN 22 kV vzdušného vedenia v km 1,536 MZK
       - 201-00 Most ponad Dávidov kanál v km 1,129 MZK
    (ďalej ako „budúca oprávnená stavba 1“ v príslušnom gramatickom tvare).

4. Slovenský pozemkový fond, so sídlom Búdkova 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345
     (ďalej len „SPF“), je ku dňu podpisu tejto zmluvy evidovaný na liste vlastníctva ako
     správca nehnuteľnosti vo vlastníctve Slovenskej republiky, a to pozemku:
     - parcela registra E KN číslo 1345 s výmerou 2338 m2, druh pozemku vodné plochy,
        spoluvlastnícky podiel 1/1, katastrálne územie Chorvátsky Grob, obec Chorvátsky
        Grob, okres Senec,
     ku dňu podpisu tejto zmluvy zapísaného na LV č. 4624 vedenom Okresným úradom
     Senec, katastrálny odbor (ďalej ako „budúca delimitovaná zaťažená nehnuteľnosť“
     v príslušnom gramatickom tvare).

5. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, vykonáva v zmysle
     zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a zákona č.
     364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o
     priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
     (ďalej aj „zákony o správe“), správu majetku štátu, pričom v čase podpisu tejto zmluvy
     mu bola doručená výzva zo SPF č. SPFZ086532/2020, SPFS75132/2020/RO-1 zo dňa
     29.06.2020, ktorou SPF vyzvalo SVP, š.p. ako budúceho povinného z vecného bremena
     v zmysle zákonov o správe na prevod správy budúcej delimitovanej zaťaženej
     nehnuteľnosti SVP, š.p. z SPF na budúceho povinného z vecného bremena. Uvedeným
     dňom začalo konanie o prevode správy z SPF na budúceho povinného z vecného bremena
     v zmysle zákonov o správe a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

6. V rámci stavby uvedenej v odseku 2. tohto článku tejto zmluvy bude na budúcej
     delimitovanej zaťaženej nehnuteľnosti realizovaná výstavba nasledovných stavebných
     objektov:
       - 041-00 : Vegetačné úpravy MZK
       - 051-00 : Spätná rekultivácia v k.ú. Chorvátsky Grob
       - 202-00: Most ponad Mlynský potok v km 1,325 MZK

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  2/8

       (ďalej ako „budúca oprávnená stavba 2“ v príslušnom gramatickom tvare).
Budúca oprávnená stavba 1 a budúca oprávnená stavba 2 sa na účely tejto zmluvy spolu
označujú aj ako „budúca oprávnená stavba“. Budúca zaťažená nehnuteľnosť SVP, š.p.
a budúca delimitovaná zaťažená nehnuteľnosť sa na účely tejto zmluvy spolu označujú aj ako
„budúca zaťažená nehnuteľnosť“.

                                                  Článok II.
                                              Predmet zmluvy

1. Vzhľadom na skutočnosť, že budúca oprávnená stavba sa bude realizovať na budúcej
     zaťaženej nehnuteľnosti, predmetom tejto zmluvy je záväzok zmluvných strán uzatvoriť
     za podmienok stanovených v tejto zmluve, zmluvu o zriadení vecného bremena,
     s obsahom dohodnutým v Článku IV. tejto zmluvy.

2. Touto zmluvou sa zmluvné strany zaväzujú, že do deväťdesiatich (90) kalendárnych dní
     od doručenia písomnej výzvy budúceho oprávneného z vecného bremena budúcemu
     povinnému z vecného bremena uzatvoria spolu zmluvu o zriadení vecného bremena
     v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena, predmetom ktorej bude zriadenie
     vecného bremena na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti v znení určenom podľa Článku IV.
     tejto zmluvy (ďalej aj ako „budúca zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare).

3. Táto zmluva je pre budúceho oprávneného z vecného bremena dokladom k pozemku
     uvedenom v Článku I. odsek. 1. tejto zmluvy, podľa § 58 ods. 2 v nadväznosti na § 139
     ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
     zákon) v znení neskorších predpisov, ako iné právo k pozemku.

4. Pokiaľ ktorákoľvek zo zmluvných strán bezdôvodne odmietne uzatvorenie zmluvy o
     zriadení vecného bremena, je druhá zmluvná strana oprávnená domáhať sa na súde, aby
     vyhlásenie vôle bolo nahradené súdnym rozhodnutím.

5. Budúci povinný z vecného bremena nie je povinný uzavrieť zmluvu o zriadení vecného
     bremena, ak budúca oprávnená stavba nebude realizovaná na budúcej zaťaženej
     nehnuteľnosti. Budúci povinný z vecného bremena nie je povinný uzavrieť zmluvu
     o zriadení vecného bremena, ak budúca oprávnená stavba bude realizovaná v rozpore s
     podmienkami dohodnutými v tejto zmluve, v rozpore s odsúhlaseným projektom alebo
     všeobecne záväznými právnymi predpismi, prípadne v rozpore s podmienkami
     a oprávnenými požiadavkami danými budúcim povinným z vecného bremena v priebehu
     výstavby.

6. Budúci povinný z vecného bremena nie je povinný uzavrieť zmluvu o zriadení vecného
     bremena vo vzťahu k budúcej delimitovanej zaťaženej nehnuteľnosti, ak najneskôr
     v lehote do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy nebude zapísaný
     ako správca budúcej delimitovanej zaťaženej nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností.

                                                  Článok III.
              Výzva na uzatvorenie budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena

1. Budúci oprávnený z vecného bremena je oprávnený vyzvať budúceho povinného
     z vecného bremena na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena písomnou výzvou
     po vyhotovení geometrického plánu na zameranie rozsahu vecného bremena
     (porealizačné zameranie), najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní po
     nadobudnutí právoplatnosti posledného rozhodnutia povoľujúceho užívanie budúcej
     oprávnenej stavby (ďalej len „kolaudačné rozhodnutie“ v príslušnom gramatickom
     tvare).

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  3/8

2. Súčasťou výzvy, ako jej príloha, musí byť geometrický plán na zameranie rozsahu
     vecného bremena (ďalej len „geometrický plán“ v príslušnom gramatickom tvare), ktoré
     má byť budúcou zmluvou zriadené. Budúci oprávnený z vecného bremena zabezpečí na
     vlastné náklady vypracovanie geometrického plánu na zameranie rozsahu vecného
     bremena po zrealizovaní budúcej oprávnenej stavby. Prílohou výzvy musí byť tiež návrh
     znenia zmluvy o zriadení vecného bremena vyhotovený v súlade s Článkom IV. tejto
     zmluvy.

3. Výzva na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena a akákoľvek korešpondencia
     s ňou spojená musí byť zaslaná doporučenou zásielkou alebo kuriérom na adresu
     organizačnej zložky budúceho povinného z vecného bremena, ktorou je SLOVENSKÝ
     VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava,
     Karloveská 2, 842 17 Bratislava 4 alebo na inú adresu, ktorú budúci povinný z vecného
     bremena budúcemu oprávnenému z vecného bremena písomne na tento účel vopred
     oznámi.

4. V prípade, že budúci oprávnený z vecného bremena nevyzve v lehote určenej v odseku 1.
     tohto článku tejto zmluvy budúceho povinného z vecného bremena na uzatvorenie
     zmluvy o zriadení vecného bremena, je budúci povinný z vecného bremena oprávnený
     písomne vyzvať budúceho oprávneného z vecného bremena na uzatvorenie zmluvy
     o zriadení vecného bremena.

                                                  Článok IV.
                             Obsah zmluvy o zriadení vecného bremena

1. Povinný z vecného bremena uzatvára s oprávneným z vecného bremena zmluvu
     o zriadení vecného bremena in rem v prospech oprávnenej stavby, predmetom ktorej je
     zriadenie vecného bremena spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena:
     a) strpieť na zaťaženej nehnuteľnosti zriadenie, rozšírenie, uloženie, opravy, úpravy,
        revízie, modernizácie, rekonštrukcie a údržbu a akékoľvek iné stavebné úpravy
        oprávnenej stavby
     b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup a prechod peši, vjazd, prejazd a výjazd vozidlami a
        mechanizmami oprávneného z vecného bremena alebo ním určených osôb na
        zaťaženú nehnuteľnosť, za účelom užívania, vykonávania opráv, úprav, rekonštrukcie,
        modernizácie, revízie a údržby a akýkoľvek iných stavebných úprav oprávnenej
        stavby
     (ďalej ako „vecné bremeno“ v príslušnom gramatickom tvare).

2. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú. t.j. bez časového obmedzenia.
3. Vecné bremeno sa zriaďuje za odplatu - jednorazovú náhradu. Vzhľadom na typ vecného

     bremena, výmeru zaťaženej nehnuteľnosti, rozsah núteného obmedzenia užívania
     zaťaženej nehnuteľnosti a miestne pomery, zmluvné strany sa v súlade s § 3 zákona NR
     SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodli na jednorazovej
     náhrade za zriadenie vecného bremena, ktorej výška bude určená na základe dohody
     zmluvných strán v zmysle platnej internej smernice SVP, š.p.
4. Oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje takto stanovenú jednorazovú náhradu uhradiť
     na základe faktúry, ktorú vystaví povinný z vecného bremena do tridsiatich (30)
     kalendárnych dní od účinnosti zmluvy o zriadení vecného bremena.
5. Lehota splatnosti faktúry je dvadsaťjeden (21) kalendárnych dní od dátumu jej
     vystavenia. Za deň úhrady sa považuje deň, kedy sú finančné prostriedky pripísané na
     účet povinného z vecného bremena uvedený v záhlaví budúcej zmluvy vo formáte IBAN.
     V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného
     pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší budúci pracovný deň.

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  4/8

6. V prípade, že sa oprávnený z vecného bremena dostane do omeškania so zaplatením
     odplaty – jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena, a to i v dodatočne
     písomne určenej lehote zo strany povinného z vecného bremena, nie dlhšej ako desať
     (10) kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy na dodatočné uhradenie, považuje sa
     to za podstatné porušenie zmluvy o zriadení vecného bremena a oprávnenému z vecného
     bremena tým vzniká povinnosť zaplatiť povinnému z vecného bremena zmluvnú pokutu
     vo výške dvojnásobku výšky jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena, tým
     nie je dotknuté právo na náhradu škody. Zmluvné strany prehlasujú, že výšku zmluvnej
     pokuty považujú za primeranú, pretože pri rokovaniach o dohode o výške zmluvnej
     pokuty prihliadali na hodnotu a význam touto zmluvnou pokutou zabezpečovanej
     zmluvnej povinnosti.

7. Práva zodpovedajúce vecnému bremenu nadobudne oprávnený z vecného bremena
     právoplatnosťou rozhodnutia o povolení vkladu vecného bremena do katastra
     nehnuteľností, správny poplatok spojený s vkladom vecného bremena do katastra
     nehnuteľností uhradí na vlastné náklady oprávnený z vecného bremena.

                                                  Článok V.
                                      Vyhlásenia zmluvných strán

1. Budúci povinný z vecného bremena vyhlasuje, že súhlasí s realizáciou budúcej
     oprávnenej stavby na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti, a to za podmienok ďalej
     dohodnutých v tejto zmluve.

2. Budúci povinný z vecného bremena vyhlasuje vo vzťahu k budúcej zaťaženej
     nehnuteľnosti SVP, š.p., že:
     a) je oprávnený samostatne nakladať s budúcou zaťaženou nehnuteľnosťou SVP, š.p.
        v celom rozsahu potrebnom pre platné uzavretie tejto zmluvy,
     b) nie sú podané žiadne návrhy na vklad akýchkoľvek práv k budúcej zaťaženej
        nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností a neexistujú žiadne faktické alebo právne
        prekážky, ktoré by bránili uzavrieť túto zmluvu,
     c) budúcu zaťaženú nehnuteľnosť nadobudol v súlade s platnými právnymi predpismi
        Slovenskej republiky a žiadna tretia osoba si neuplatňuje a ani nemôže uplatňovať
        akékoľvek nároky k budúcej zaťaženej nehnuteľnosti,
     d) nie je účastníkom žiadneho súdneho alebo iného sporu týkajúceho sa resp. súvisiaceho
        s budúcou zaťaženou nehnuteľnosťou
     e) budúca zaťažená nehnuteľnosť, ani žiadna jej časť, nie je zaťažená žiadnymi právami
        tretích osôb, najmä záložným právom alebo inými zabezpečovacími záväzkami,
        vecnými bremenami alebo reštitučnými nárokmi okrem tiarch uvedených na liste
        vlastníctva č.4742; budúci oprávnený z vecného bremena prehlasuje, že je s týmito
        ťarchami oboznámený a zaväzuje sa ich rešpektovať v celom rozsahu počas celej doby
        platnosti zmluvy.

3. Budúci povinný z vecného bremena vyhlasuje vo vzťahu k budúcej delimitovanej
     zaťaženej nehnuteľnosti, že:
     a) ju nadobudne v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky,
     b) nie je účastníkom žiadneho súdneho alebo iného sporu týkajúceho sa resp. súvisiaceho
        s budúcou delimitovanou zaťaženou nehnuteľnosťou.

4. Budúci povinný z vecného bremena sa zaväzuje, že sa až do okamihu splnenia alebo
     zániku všetkých povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy zdrží akéhokoľvek konania,
     ktoré by bránilo alebo znemožnilo uzatvoreniu budúcej zmluvy o zriadení vecného
     bremena v zmysle tejto zmluvy. Budúci povinný z vecného bremena sa najmä zaväzuje,

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  5/8

     že budúcu zaťaženú nehnuteľnosť ani jej časť, ktorá má byť zaťažená vecným
     bremenom:
     a) neprevedie do vlastníctva inej osoby bez súhlasu budúceho oprávneného z vecného

        bremena a ani
     b) ju nezaťaží právom tretích osôb, ktoré by znemožnilo vykonávať práva

        zodpovedajúce vecnému bremenu budúcemu oprávnenému z vecného bremena.
5. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje:

     a) budúcu zaťaženú nehnuteľnosť užívať výlučne na účely podľa tejto zmluvy, v rozsahu
        a spôsobom vyplývajúcim z tejto zmluvy,

     b) udržiavať poriadok a čistotu počas a po každom vykonanom zásahu na budúcej
        zaťaženej nehnuteľnosti, uviesť budúcu zaťaženú nehnuteľnosť do rovnakého stavu v
        akom bola pred vykonaním zásahu, s prihliadnutím na účel nájmu, pričom náklady na
        zachovanie, údržbu a úpravy budúcej zaťaženej nehnuteľnosti bude znášať budúci
        oprávnený z vecného bremena v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na prinavrátenie
        budúcej zaťaženej nehnuteľnosti do pôvodného stavu po vykonaní práv vyplývajúcich
        mu z tejto zmluvy,

     c) na vlastné náklady odstrániť škody na majetku budúceho povinného z vecného
        bremena, pokiaľ takéto budú spôsobené v súvislosti s vykonávaním činnosti budúceho
        oprávneného z vecného bremena na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti,

     d) bezodkladne poskytovať všetku potrebnú súčinnosť budúcemu povinnému z vecného
        bremena pri prevode správy budúcej delimitovanej zaťaženej nehnuteľnosti.

6. Budúci povinný z vecného bremena si vyhradzuje právo vstupu na budúcu zaťaženú
     nehnuteľnosť, a to kedykoľvek, v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene
     zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
     predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

7. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje rešpektovať § 47 zákona č. 364/2004
     Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o
     priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a
     ustanovenia zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších
     predpisov.

8. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje vykonávať na budúcej zaťaženej
     nehnuteľnosti činnosti súvisiace s realizáciou budúcej oprávnenej stavby /terénne úpravy
     a stavebné práce/, výlučne v súlade s predchádzajúcimi písomnými stanoviskami
     budúceho povinného z vecného bremena a podmienkami dohodnutými v tejto zmluve,
     v súlade s odsúhlaseným projektom, v súlade s právoplatnými povoleniami a s právnymi
     predpismi Slovenskej republiky. Počas výstavby sa budúci oprávnený z vecného bremena
     zaväzuje manipulovať so stavebným materiálom a odpadom tak, aby nedošlo k
     znečisteniu okolitých povrchových vôd a podzemných vôd.

9. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje vykonávať na budúcej zaťaženej
     nehnuteľnosti len také terénne úpravy a stavebné úpravy, resp. iné činnosti vyplývajúce
     z tejto zmluvy, ktoré umožnia vstup mobilnej technike budúceho povinného z vecného
     bremena v prípade nepredvídateľných okolností a živelných pohrôm.

10. Budúci povinný z vecného bremena nenesie žiadnu zodpovednosť a nie je povinný
     uhrádzať akúkoľvek škodu na zdraví ani na majetku, ktorá sa stane budúcemu
     oprávnenému z vecného bremena v súvislosti s jeho činnosťou vykonávanou na budúcej
     zaťaženej nehnuteľnosti. Budúci povinný z vecného bremena nezodpovedá za škody
     spôsobené na majetku budúceho oprávneného z vecného bremena, ktoré boli spôsobené
     živelnou pohromou, zvýšenými prietokmi vody alebo mimoriadnou udalosťou. Budúci
     z vecného bremena nezodpovedá za škody spôsobené z dôvodu, že nedošlo k prevodu
     správy z SPF na budúceho povinného z vecného bremena vo vzťahu k budúcej
     delimitovanej zaťaženej nehnuteľnosti.

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  6/8

11. Budúci oprávnený z vecného bremena má nárok previesť práva a povinnosti budúceho
     oprávneného z vecného bremena vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu len
     s predchádzajúcim písomným súhlasom budúceho povinného z vecného bremena.

12. Zmluvné strany sa zaväzujú riadne a bez zbytočných odkladov plniť si povinnosti podľa
     tejto zmluvy. Porušenie povinností podľa odsekov 4., 6., 7. a 8. tohto článku tejto zmluvy
     budúcim oprávneným z vecného bremena sa považuje za podstatné porušenie tejto
     zmluvy a zakladá právo budúceho povinného z vecného bremena neuzavrieť budúcu
     zmluvu a od tejto zmluvy o budúcej zmluve odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku
     dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy doručené budúcemu
     oprávnenému z vecného bremena.

13. Budúci povinný z vecného bremena sa zároveň zaväzuje poskytnúť budúcemu
     oprávnenému z vecného bremena všetku potrebnú súčinnosť na účely
     územného/stavebného konania v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o
     územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a o zmene niektorých
     zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré sa bude týkať budúcej zaťaženej
     nehnuteľnosti a plánovanej stavebnej činnosti budúceho oprávneného z vecného bremena
     na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti.

14. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak budúci povinný z vecného bremena nebude
     evidovaný na liste vlastníctva ako správca budúcej delimitovanej zaťaženej nehnuteľnosti
     najneskôr do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
     kolaudačného rozhodnutia na budúcu oprávnenú stavbu, uplynutím tejto lehoty zmluva
     zaniká v rozsahu práv a povinnosti k budúcej delimitovanej zaťaženej nehnuteľnosti.
     Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy vo vzťahu
     k budúcej zaťaženej nehnuteľnosti SVP, š.p. ostávajú zachované.

                                                  Článok VI.
                                          Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a
     účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v zmysle
     ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o
     slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
     o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv.
     Zmluvné strany zabezpečia zverejnenie tejto zmluvy v súlade s §5a zákona č. 211/2000
     Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
     (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, a to budúci povinný
     z vecného bremena v Centrálnom registri zmlúv a budúci oprávnený z vecného bremena
     na svojom webovom sídle.

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že budúci povinný z vecného bremena je povinnou
     osobou v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
     a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
     neskorších predpisov a súhlasia so zverejnením a sprístupnením obsahu tejto zmluvy.

3. Všetky práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa
     riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka o tomto zmluvnom type a
     súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky v ich platnom znení.

4. Písomnosti zmluvných strán sa doručujú na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy
     a považujú sa za doručené, ak boli adresátom prevzaté alebo boli vrátené odosielateľovi
     ako nedoručiteľné a adresát svojim konaním alebo opomenutím zmaril doručenie
     písomnosti, v takomto prípade sa písomnosť považuje za doručenú uplynutím tretieho

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  7/8

     dňa odo dňa jej odoslania. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak adresát doručenie
     písomnosti odmietol, a to dňom odmietnutia.
5. Zmenu adries na doručovanie sú si zmluvné strany povinné neodkladne, najneskôr však
     do desiatich (10) kalendárnych dní písomne oznámiť. Zmluvná strana nenesie
     zodpovednosť za prípadné nedoručenie korešpondencie, ak jej druhá zmluvná strana
     neoznámila zmenu svojej korešpondenčnej adresy.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti, oznámenia, resp. informácie podľa ustanovení
     tejto zmluvy (korešpondencia) vyhotovené v písomnej forme, prípadne zachytené na
     inom hmotnom nosiči, si budú navzájom doručovať aj osobne, v takomto prípade je
     možné ju doručovať aj na inom mieste ako na adrese určenej podľa odseku 4. tohto
     článku, ak sa na tomto mieste oprávnený zástupca zmluvnej strany v čase doručenia
     zdržuje a ak sa na tomto mieste zmluvné strany súčasne dohodli, pričom prevzatie
     korešpondencie musí byť vždy riadne potvrdené.
7. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné
     alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť
     ostatných ustanovení tejto zmluvy. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení
     tejto zmluvy a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne
     možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto
     zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
8. Táto zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť
     originálu, dva (2) rovnopisy si ponechá budúci oprávnený z vecného bremena a jeden (1)
     rovnopis si ponechá budúci povinný z vecného bremena.
9. Obsah tejto zmluvy je možné meniť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán,
     číslovanými dodatkami k tejto zmluve vyhotovenými v písomnej forme a podpísanými
     obomi zmluvnými stranami.
10. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú v plnom rozsahu spôsobilé k uvedeným právnym
     úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. Zmluvné strany vyhlasujú, že
     ich vôľa vyjadrená v tejto zmluve je vážna, slobodná a určitá, že prejavy vôle oboch
     zmluvných strán sú dostatočne zrozumiteľné. Na znak súhlasu zmluvných strán s celým
     obsahom zmluvy ju obidve zmluvné strany podpisujú.

V Banskej Štiavnici dňa:                                           V Bratislave dňa:

Budúci povinný z vecného bremena:                                  Budúci oprávnený z vecného bremena:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY                                          Bratislavský samosprávny kraj
PODNIK, štátny podnik

.................................................................  ...............................................................
            Ing. Róbert Hok                                              Mgr. Juraj Droba, MBA, MA
           generálny riaditeľ                                                       predseda

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena                 8/8