Zmluva na vypracovanie Zámeru EIA s podrobnosťou správy o hodnotení na vplyvov na životné prostredie pre stavbu D1 Beharovce - Branisko, 2. profil

Príloha je naskenovaný obrázok, text sme prečítali strojovo (OCR). Môžu v ňom byť chybne prečítané písmená a čísla.

ŠOR or6x

M GEOCONSULT, spol. s r.o.
Ú inžiniersko — projektová a konzultačná spoločnosť, Miletičova 21, P.O. Box 34, 820 05 Bratislava 25

Zmluva na vypracovanie Zámeru EIA s podrobnosťou správy o hodnotení
vplyvov na životné prostredie pre stavbu D1 Beharovce — Branisko,
2. profil

uzatvorená podľa $ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zmluva“)

Číslo objednávateľa: Číslo zhotoviteľa: 1274/1153

ČI.1 Zmiuvné strany

1.1 Objednávateľ : Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Sídlo : Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č.3518/B
Štatutárny orgán : predstavenstvo zastúpené:
Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a generálny
riaditeľ

Ing. Viktória Chomová, členka predstavenstva
Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných
- vo veciach technických

- vo veciach cenových
Bankové spojenie

Číslo účtu :
IČO : 35919 001
DIČ : 2021937775
IČ DPH : SK2021937775
Tel./Fax :
ďalej len „objednávateľ“
a
1.2 Zhotoviteľ : Združenie D1 Branisko EIA, zastúpené podľa Zmluvy o
združení
Obchodné meno: : GEOCONSULT, spol. s r.o.
Sídlo : Miletičova 21, P.O. Box 34, 820 05 Bratislava
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel Sro, vložka číslo 15 188/B

Štatutárny orgán : konatelia:
Ing. Igor Jakubík CSc., konateľ a riaditeľ
Ing. Peter Žiak, konateľ a vedúci výrobného úseku
Dr. Ing. Juraj Zábojník, PhD., konateľ a manažér
marketingu a akvizícií

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných

- vo veciach technických
- vo veciach cenových

Bankové spojenie
Číslo účtu

NOBI L28237

Variabilný symbol :
ICO : 31422 969

DICZ) : 2020357009
DIC DPH : SK2020357009
Tel./Fax :

ďalej ien „znoroviteľ“

ČI.2 Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve

o dielo (ďalej len „zmluva“) pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je:
Vypracovanie Zámeru EIA s podrobnosťou správy o hodnotení vplyvov na životné
prostredie diaľnice D1 Beharovce — Branisko, 2. profil

v súlade so zákonom 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene

22

3.1

3.2

4.1

4.2

a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „Zámer EIA“ alebo „dielo“)

Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dohodnutým v tejto zmluve dielo dokončené
riadne a včas prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie cenu podľa čl. 6 tejto zmluvy
a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

ČI.3 Rozsah a obsah predmetu plnenia

Rozsah a obsah diela podľa bodu 2.1 je špecifikovaný v súťažných podkladoch (ďalej aj
„SP“) objednávateľa a ich prílohách, ktoré spolu s ponukou zhotoviteľa tvoria súčasť tejto
zmluvy. Zhotoviteľ je povinný vypracovať Zámer EIA v súlade so súťažnými podkladmi.

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny podľa odseku
6.1v:
e v tlačenej podobe v počte: 25 ks
e v digitálnej podobe na CD: 2 ks
e výtlačky naviac:
e« prehľadná situácia — súčasný stav v M 1:10 000 5ks
e prehľadná situácia — mapa vplyvov a opatrení VM 1:10 000 5ks

e« prehľadná situácia — ortofotomapa vplyvov a opatrení VM 1:10 000 5ks

Informačný bulletin:
e vtlačenej podobe v počte: 150 ks
e v digitálnej na CD: 2 ks

Výkresovú časť dokumentácie vo formáte dwg alebo dgn, textová a tabuľková časť vo
formáte .doc a .xls obrázková časť vo formáte .pdf a jpg a kompletnú dokumentáciu vo
formáte pdf.

ČI.4 Podklady a spolupôsobenie objednávateľa

Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi po uzatvorení tejto zmluvy nasledujúce podklady:
e« Správa EIA pre diaľnicu D1Beharovce — Branisko pre 1. profil,
e« Dokumentácia pre územné rozhodnutie D1 Beharovce — Branisko pre 2. profil,
e« Záverečná správa Podrobného IGHP D1 Beharovce — Branisko, časť B — tunel
Branisko
e List MŽP SR, požadujúci environmentálne posúdenie 2. profilu diaľnice.

V priebehu vykonávania diela sa uskutočnia pracovné rokovania medzi zhotoviteľom a
objednávateľom (ďalej len „pracovné rokovanie“) podľa požiadaviek objednávateľa.
Z pracovného rokovania sa vyhotoví zápis (ďalej len „zápis z pracovného rokovania“),
ktorého rovnopis obdrží každá zmluvná strana a ktorý je podkladom v ťwwäiůdlgämřaělě?

4.3

4.4

S.1

5.1.1

tohto článku. Zhotoviteľ je povinný počas pracovných rokovaní objednávateľa informovať
o stave rozpracovanosti diela v súlade s časovým harmonogramom prác. Zoznam
účastníkov pracovného rokovania dohodne zhotoviteľ s objednávateľom spravidla 14 dní
vopred pred jeho konaním.

Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi
v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie, a to najmä poskytovaním upresňujúcich alebo
doplňujúcich údajov alebo nevyhnutných podkladov potrebných na vykonanie diela
v súlade s touto zmluvou.

Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie uvedené v bode 4.3 tohto článku
v lehote a spôsobom dohodnutom obidvoma zmluvnými stranami.

ČI. 5 Čas plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo vrozsahu a obsahu dohodnutom
v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:

Koncept Zámeru ElA so zapracovaním pripomienok z jeho záverečného rokovania
a informačný bulletin predloží 15 dní pred termínom dodania podľa bodu 5.1.2 tejto
zmluvy na dobu 7 dní.

5.1.2 Kompletný Zámer EIA: do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy

5.2

6.1

6.2

6.3

Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a osobným odovzdaním
diela v lehote podľa čl. 5.1.2 a v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 2 a 3 tejto zmluvy
osobe objednávateľa oprávnenej konať vo veciach technických podľa čl. 1.1. Preberací
protokol podpíšu osoby oprávnené konať vo veciach technických za každú zo zmluvných
strán. Preberací protokol sa vyhotoví v štyroch vyhotoveniach, po dva pre každú zmluvnú
stranu.

ČI. 6 Cena diela, platobné a fakturačné podmienky

Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto
zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon o cenách a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony
alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela, ako aj náklady na opravy,
úpravy a korekcie diela. Cena podľa prijatej ponuky zhotoviteľa predstavuje:

Dokumentácia Cena bez DPH v EUR |DPH 20% v EUR |Cena s DPH v EUR
Zámer EI A s podrobno_sťou správy o

hodnotení vplyvov na ŽP a informačný 29 923,90 € 5 984,786 € 35 908,68 €
bulletin

Slovom: Tridsaťpäťtisíc deväťstoosem 68/100 eur.

Špecifikácia ceny tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 2.

Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť faktúru do 15 dní odo dňa podpísania preberacieho
protokolu oboma zmluvnými stranami podľa bodu 5.2 tejto zmluvy.

Z celkovej fakturovanej ceny diela vrátane DPH zadrží objednávateľ čiastku vo výške
20 % z ceny diela bez DPH po dobu troch mesiacov odo dňa podpísania preberacieho
protokolu, počas ktorých objednávateľ podrobne preskúma dielo. V prípade ak
objednávateľ pri preskúmavaní diela v rámci trojmesačnej lehoty zistí nedostatky (vady,
nedorobky) diela bude zádržné uvoľnené až po ich odstránení, na základe písomnej
žiadosti zhotoviteľa.

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

T.1

1.2

T.3

7.4
T.S

8.1

Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky alebo úroky z omeškania zo zadržanej čiastky
odo dňa ich zadržania až do momentu, kedy je objednávateľ povinný v zmysle tejto zmluvy
uvoľniť zádržné zhotoviteľovi.

Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa $7/1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo
zmluvy, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy,
referenčné číslo objednávateľa, číslo stavby 1469 podľa číselníka objednávateľa,
fakturovanú sumu rozčleniť / priradiť podľa špecifikácie verejnej práce na V3 2. Ak
faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo ak bude obsahovať nesprávne
údaje, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením
nedostatkov, pre ktoré boľla vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto
faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dhni
doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry.

Splatnosť faktúry je tridsať kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla
objednávateľa.

Na účely fakturácie sa za deň dodania diela považuje deň podpísania preberacieho
protokolu oboma zmluvnými stranami podľa článku 5 tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorým sa mení rozsah alebo
obsah diela vyplývajúci z tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu
diela, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy (ďalej len „naviac
práce“). Podkladom na uzatvorenie tohto dodatku bude písomný súhlas objednávateľa
s naviac prácami alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac práce. Cenu diela
uvedenú v tomto článku je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac práce budú mať
na ňu preukázateľný vplyv.

V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 6.8 tohto článku naviac práce budú ocenené
podľa jednotkových cien uvedených ponuke zhotoviteľa.

ČI. 7 Sankcie

V prípade omeškania zhotoviteľa s vypracovaním a odovzdaním diela alebo ktorejkoľvek
jeho časti v zmluvne dohodnutom termíne má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela uvedenej v článku 6 bod 6.1 za každý deň
omeškania.

V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ nárok na úrok
z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

V prípade, ak zhotoviteľ poruší akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto zmluve, inú ako
povinnosť uvedenú v bode 7.1 tohto článku, vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú
pokutu vo výške 50 EUR (slovom päťdesiat eur) za každý deň pokiaľ porušenie trvá a za
každé takéto porušenie.

O použití ktorejkoľvek zo sankcií sú strany povinné bezodkladne sa informovať.

Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne
zmluvnej strane porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou
stranou.

ČI. 8 Zodpovednosť za vady diela

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela bude postupovať s odbornou
starostlivosťou, bude dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov
platných a účinných v Slovenskej republike, príslušné technické normy vzťahujúce sa na
dielo.

8.2

8.3

8.4

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

917

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná podľa podmienok uvedených v tejto zmluve
a v súťažných podkladov, že bude mať vlastnosti určené v tejto zmluve a v súťažných
podkladov a že bude bez vád.

Ak pri vykonávaní diela zhotoviteľom vzniknú nejasnosti týkajúce sa vlastností diela alebo
spôsobu jeho vykonávania, ktoré nemožno odstrániť výkladom tejto zmluvy, zhotoviteľ sa
zaväzuje pri ich riešení riadiť sa príslušnými písomnými pokynmi objednávateľa,
písomnými dohodami zmluvných strán týkajúcich sa týchto nejasností a zápismi
z pracovných stretnutí (bod 4.2 článku 4).

Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela, odstrániť bezodplatne a bez zbytočného
odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Reklamáciu vady diela je
objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme potvrdenou
oprávnenou osobou. Záručná lehota začína plynúť dňom podpísania preberacieho
protokolu oboma zmluvnými stranami a trvá po dobu 5 rokov. V písomnom oznámení
o vade objednávateľ súčasne určí aj lehotu na odstránenie vady.

ČI.9 Zánikzmluvy

Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných
strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou
zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.

V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto
dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné
nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia
druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.

Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu. Objednávateľ má právo odstúpiť od
zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných
dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré
zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej
starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať. Objednávateľ má právo odstúpiť od
zmluvy, ak sa preukáže, že zhotoviteľ v ponuke predložil nepravdivé doklady alebo uviedol
nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje.

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy ak zhotoviteľ koná v rozpore s touto
zmluvou, súťažnými podkladmi, právnymi predpismi a na písomnú výzvu zhotoviteľa toto
konanie a jeho následky v určenej lehote neodstráni.

Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho
vyplývajúcich primerane platia ustanovenia $ 344 anasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom
postavení zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej
formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena
majúca priamy vplyv na plnenie zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto
skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali.
Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia
tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa
považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží aj
potvrdenie príslušnej banky.

Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať
písomnú formu. Výpovedná lehota je 15 kalendárny dní a začína plynúť dňom doručenia
výpovede do sídla zhotoviteľa.

9.8

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

12.1

12.2

12.3

12.4

V prípade výpovede zmluvy podľa bodu $9.7 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu
objednávateľ zaplatil časť ceny diela uvedenú v článku 6 tejto zmluvy zodpovedajúcu
vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné
a fakturačné podmienky primerane platia ustanovenia článku 6 tejto zmluvy.

ČI.10 Ostatné ustanovenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo, ani niektorú z jeho častí nepoužiť bez súhlasu objednávateľa
na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitných všeobecne
záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú
dotknuté.

Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že vykonal dielo na propagáciu svojej činnosti
na verejnosti. Musí však pritom chrániť oprávnené záujmy objednávateľa. Ustanovenia
osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej
republike tým nie sú dotknuté.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi všetky podklady, ktoré mu objednávateľ
poskytol na vykonanie diela podľa bodu 4.1 článku 4 tejto zmluvy, v lehote dvoch týždňov
odo dňa, v ktorom bolo dielo alebo niektorá z jeho častí, ktorej vykonania sa týkali,
odovzdaná a prevzatá podľa článku 5 tejto zmluvy resp. do dvoch týždňov po ukončení
zmluvy podľa článku 9 tejto zmluvy.

Vlastnícke právo k dielu objednávateľ nadobúda dňom jeho prevzatia podľa článku 5 tejto
zmluvy.

Nebezpečenstvo škody na diele prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa súčasne
s prechodom vlastníckeho práva podľa bodu 10.4 tohto článku.

ČI. 11 Doručovanie

Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti
s touto zmluvou sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň
doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne
písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti.
V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň
doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť
vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“
alebo sinou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň
vrátenia zásielky odosielateľovi.

ČI. 12 Záverečné ustanovenia

Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych
predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.

Zmluvu je možné meniť a dopíňať len na základe číslovaných, štatutárnymi orgánmi
oboch zmluvných strán podpísaných, písomných dodatkov. Lehota na prijatie návrhu
dodatku je tridsať kalendárnych dní odo dňa nasledujúcom po dni, v ktorom bol návrh
dodatku doručený do sídla druhej zmluvnej strany. Dodatok k zmluve musí byť podpísaný
oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine,
v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedošlo.

Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva
zhotoviteľ.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť
nadobúda zmluva deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

12.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne
a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím
vlastnoručným podpisom.

12.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
č. 1 — Harmonogram prác
č. 2 — Špecifikácia ceny

12.7 Súčasťou zmluvy sú súťažné podklady objednávateľa a ponuka zhotoviteľa.

V Bratislave dňa :

Objednávateľ: Zhotoviteľ:
Ing. Milan "aidoš Ing. Peter Žiak
predseda p .st. enstva | konateľ
a generáln, riaditeľ GEOCONSULT, spol. s r.o. za Združenie
u D1 Branisko EIA na základe zmluvy
o združení

Ing. Viktória Chomová
členka predstavenstva

Harmonogram prác

Príloha č.1 k návhu zmluvy o dielo:

s ROK 2012
M POPIS PRÁC MES.| 4 5 7
Ž TÝŽ. | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
4 Príprava vstupného rokovania s objednávateľom, vžiadanie
podkladov, zmluva o dielo .
o Podpísanie ZoD a vstupné rokovanie s objednávateľom, .
predpoklad
3 | Aktualizácia DIP, hlukovej a emisnej štúdie .
4 | Spracovanie úvodných častí správ _
5 | Spracovanie vplyvov na chránené územia _
6 | Príprava mapových podkladov
7 | Pracovné rokovanie s objednávateľom o priebehu prác .
8 Príprava podkladov pre hodnotenie vplyvov posudzovaných
variantov, pre vypracovanie mapových príloh, vzualizácie
Vypracovanie konceptu mapovej dokumentácie, vzualizácie,
9 | hodnotenie vplyvov posudzovaných  variantov  wátane
nulového, návh opatrení
Odovzdanie konceptu správy a bulletinu na odsúhlasenie
14] objednávateľovi 3 týždne dní pred termínom dodania .
dokumentácie na dobu 10 dní
15 Záverečné prerokovanie pripomienok ku konceptu správy a
bulietinu s objednávateľom .
16| Zapracovanie pripomienok objednávateľa -
17] Expedícia ž

Ing. Peter Žiak

konateľ
GEOCONSULT, spol. s r.o. za Združenie
D1 Branisko EIA na základe zmluvy o združení

Príloha č.2 k zmluve o dielo:

2.1 Špecifikácia ceny

Stavba: Diaľnica D1 Beharovce - Branisko, 2. profil, zámer EIA

Klastfikácia produkcie: 74.20.31

Príloha č.1 (B2)
Dátum:

sadzba €/ h l sadzba €/h sadzba €/ h sadzba €/ h
Činnosť 38v03l 29,13] 21,10 Cena celkom v €
Potrebný počet hodín

Vypracovanie Zámeru ElA s podrobnosťou správy podľa 170,00 280,00 80,00
prílohy č. 11 zák.24/2006 Z.z. 16 309,50
Posúdenie vplyvov na územia Natura 2000 10,00 80,00 10,00 2 921,70
Vizualizácia, počítačová simulácia 20,00 0,00 10,00 971,60]
Informačný bulletin 10,00 10,00 0,00 671,60
Dopravno-inžinierske podklady 50,00 30,00 20,00 3 197,40]
Vplyv na horninové prostredie a vodný režim územia 30,00 20,00 10,00 1 934,501
Aktualizácia Hlukovej a Emisnej štúdie z DÚR (10/2010) 0,00 120,00 20,00 3 917,60
Navrhovaná cena bez DPH 29 923,90
DPH 20 % 5 984,78
Navrhovaná cena s DPH 35 908,68

2.2 kalkulácia hodinových sadzieb

Ing. Peter Žiak

konateľ

GEOCONSULT, spol. sr.o. za Združenie
D1 Branisko EIA na základe zmluvy o združení