Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Stredné Mesto, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v rámci preložky elektrických sietí VN a NN v rámci verejnoprospešnej protipovodňovej stavby Košice, Hornád ochrana intravilánu m

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

                                                    Č. A10/VBK2/001/2020

                                                  (ďalej ako „zmluva" v príslušnom gramatickom tvare)
uzatvorená podľa § 50a a § 151 n a nasl. ust. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej

                                           ako „Občiansky zákonník" v príslušnom gramatickom tvare)

1/SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Správca:                   SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Obchodné meno:             Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
Sídlo:                     36 022 047
IČO:                       2020066213
DIČ:                       SK2020066213
IČ DPH:
Bankové spojenie:

IBAN:

Konajúci prostredníctvom:  Ing. Róbert Hok-generálny riaditeľ

Názov a adresa organizačnej zložky podniku, ktorej sa právny úkon týka a adresa na doručovanie
písomností:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14,041

59 Košice

(ďalej len „budúci oprávnený z vecného bremena" v príslušnom gramatickom tvare)
a

2/ Budúci povinný z vecného bremena:

Obchodné meno:             Biznis Park Rampová s.r.o.

Sídlo:                     Rampová 5, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
IČO:                       48 337 099

DIČ:                       2120143014

IČ DPH:                    SK2120143014

IBAN:

Zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Košice I., Oddiel Sro, Vložka číslo 38013/V

konajúca prostredníctvom: Mgr. Karol Horák-konateľ

(ďalej len „budúci povinný z vecného bremena" v príslušnom gramatickom tvare a spolu s budúcim

povinným z vecného bremena ďalej ako „zmluvné strany" v príslušnom gramatickom tvare)

                                                                 Článok I.
                                                       Úvodné ustanovenia
      1. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik (ďalej len „SVP, š. p.) vykonáva
           v zmysle zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a zákona č.
           364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
           o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov,
           správu majetku štátu a je zároveň stavebníkom/investorom stavby vo verejnom záujme
           Slovenskej republiky: „Košice - Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Hornád ochrana
           intravilánu mesta, pravý breh stavba II. - rkm 140,575 -142,517 (34,575 - 36,517)" .
      2. Budúci povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa
           v katastrálnom území Stredné mesto, obec Košice - Staré Mesto, okres Košice I., parcela
           registra „C", parcelné číslo 2403/19, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria s výmerou

      1465 m2 a parcela registra „C", parcelné číslo 2462, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
      s výmerou 3376 m2, zapísaných na liste vlastníctva číslo 6103, vedenom Okresným úradom
      Košice, katastrálnym odborom (ďalej len „budúca zaťažená nehnuteľnosť" v príslušnom
     gramatickom tvare).

                                                          Článok II.
                                                     Predmet zmluvy
1. Budúci oprávnený z vecného bremena bude realizovať na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti
     stavbu: „Preložka elektrických sietí VN a NN", ktorá je súčasťou stavby vo verejnom záujme
      popísanej v článku I. ods. 1 tejto zmluvy (ďalej len „budúca oprávnená stavba").
2. Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto zmluvy je záväzok zmluvných strán uzatvoriť
     za podmienok stanovených v tejto zmluve, zmluvu o zriadení vecného bremena s obsahom
     dohodnutým v článku IV. tejto zmluvy.
3. Táto zmluva je pre budúceho oprávneného z vecného bremena dokladom k nehnuteľnostiam
      uvedeným v článku I. ods. 2 tejto zmluvy podľa § 58 ods. 2 v nadväznosti na § 139 ods. 1.
      zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
      neskorších predpisov, ako iné právo k pozemku.
4. Touto zmluvou sa zmluvné strany zaväzujú, že do stodvadsať (120) kalendárnych dní od
      doručenia písomnej výzvy budúceho oprávneného z vecného bremena budúcemu povinnému
      z vecného bremena uzavrú zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech budúceho
      oprávneného z vecného bremena, predmetom ktorej bude zriadenie vecného bremena na
      budúcej zaťaženej nehnuteľnosti s obsahom dohodnutým v článku IV. tejto zmluvy.

                                                          Článok III.
             Výzva na uzatvorenie budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
1. Budúci oprávnený z vecného bremena je povinný vyzvať budúceho povinného z vecného
      bremena písomnou výzvou na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena do
      šesťdesiatich (60) kalendárnych dní po vyhotovení geometrického plánu na zameranie rozsahu
     vecného bremena (porealizačné zameranie), najneskôr však v lehote do 36 mesiacov odo dňa
      nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
2. Súčasťou výzvy, ako jej príloha musí byť geometrický plán na zmeranie rozsahu vecného
      bremena, ktoré má byť budúcou zmluvou zriadené. Budúci oprávnený z vecného bremena
      zabezpečí na vlastné náklady vypracovanie geometrického plánu na zameranie rozsahu
      vecného bremena v lehote do 90 dní po zrealizovaní budúcej oprávnenej stavby. Prílohou
      výzvy musí byť tiež návrh znenia zmluvy o zriadení vecného bremena vyhotovený v súlade
      s článkom IV. tejto zmluvy. Prílohou výzvy musí byť tiež znalecký posudok. Vyhotovenie
      znaleckého posudku zabezpečí budúci oprávnený z vecného bremena na svoje vlastné náklady
      po porealizačnom zameraní geometrickým plánom na stanovenie rozsahu vecného bremena.
3. Budúci povinný z vecného bremena nie je povinný uzavrieť zmluvu o zriadení vecného
      bremena, ak budúca oprávnená stavba nebude realizovaná na budúcej zaťaženej
      nehnuteľnosti.
4. V prípade, že budúci oprávnený z vecného bremena nevyzve v lehote určenej článku III. ods.
      1. tejto zmluvy budúceho povinného z vecného bremena na uzatvorenie zmluvy o zriadení
      vecného bremena, je budúci povinný z vecného bremena oprávnený písomne vyzvať
      budúceho oprávneného z vecného bremena na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného
      bremena.

                                                         Článok IV.

                               Obsah zmluvy o zriadení vecného bremena
1. Povinný z vecného bremena uzatvára s oprávneným z vecného bremena zmluvu o zriadení

     vecného bremena in rem na zaťaženú nehnuteľnosť. Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech
     oprávneného z vecného bremena, vrátane budúcich vlastníkov a prevádzkovateľov
     oprávnenej stavby. Predmetom zmluvy je zriadenie vecného bremena spočívajúce
     v povinnosti povinného z vecného bremena:

           a. Strpieť na zaťaženej nehnuteľnosti umiestnenie oprávnenej stavby v súlade
                 s projektovou dokumentáciou, jej užívanie a prevádzkovanie,

            b. Strpieť v nevyhnutnej miere vstup a prechod peši, vjazd, prejazd, výjazd vozidlami a
                 mechanizmami oprávneného z vecného bremena na zaťaženú nehnuteľnosť,
                 v súvislosti s projektovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, resp. inými stavebnými
                 úpravami, terénnymi úpravami, prevádzkovaním oprávnenej stavby alebo na účely
                 opráv, údržby, kontroly stavby, pričom oprávnený z vecného bremena môže na výkon
                 všetkých uvedených činností poveriť aj tretie osoby,

           c. Zdržať sa konania, ktoré by bránilo budúcemu oprávnenému z vecného bremena vo
                 výkone jeho práv z vecného bremena podľa tejto zmluvy
                             (ďalej len „vecné bremeno" v príslušnom gramatickom tvare).

2. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú, t.j. bez časového obmedzenia.
3. Vecné bremeno sa zriaďuje za odplatu - jednorazovú náhradu. Vzhľadom na typ vecného

      bremena, výmeru zaťaženej nehnuteľnosti, rozsah núteného obmedzenia užívania zaťaženej
      nehnuteľnosti a miestne pomery, zmluvné strany sa v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o
     cenách v znení neskorších predpisov dohodli na jednorazovej náhrade za zriadenie vecného
      bremena podľa znaleckého posudku vyhotoveného po porealizačnom zameraní geometrickým
      plánom na stanovenie rozsahu vecného bremena.
4. Oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje takto stanovenú jednorazovú odplatu uhradiť na
      základe faktúry, ktorú vystaví povinný z vecného bremena. Povinný z vecného bremena je
      povinný vystaviť faktúru do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia
      právoplatnosti rozhodnutia príslušného Okresného úradu, katastrálneho odboru o povolení
      zápisu vecného bremena v prospech oprávneného z vecného bremena do katastra
      nehnuteľností.
5. Lehota splatnosti faktúry je tridsať (30) kalendárnych dní od dátumu jej preukázateľného
      doručenia oprávnenému z vecného bremena. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň
      pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší
      nasledujúci pracovný deň.
6. Pokiaľ ktorákoľvek zo zmluvných strán bezdôvodne odmietne uzatvorenie zmluvy o zriadení
     vecného bremena, je druhá zmluvná strana oprávnená sa domáhať na súde, aby vyhlásenie
      vôle bolo nahradené súdnym rozhodnutím.
7. Práva zodpovedajúce vecnému bremenu nadobudne oprávnený z vecného bremena
      právoplatnosťou rozhodnutia o povolení vkladu vecného bremena do katastra nehnuteľností,
      správny poplatok spojený s vkladom vecného bremena do katastra nehnuteľností uhradí na
      vlastné náklady oprávnený z vecného bremena.

                                                          Článok V.

                                           Vyhlásenia zmluvných strán
1. Budúci povinný z vecného bremena vyhlasuje, že súhlasí s realizáciou budúcej oprávnenej

      stavby na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti, a to za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
2. Budúci povinný z vecného bremena vyhlasuje, že:

             a. je oprávnený samostatne nakladať s budúcou zaťaženou nehnuteľnosťou v celom
                    rozsahu potrebnom pre platné uzavretie tejto zmluvy,

             b. nie sú podané žiadne návrhy na vklad akýchkoľvek práv k budúcej zaťaženej
                    nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností a neexistujú žiadne faktické alebo právne

                    prekážky, ktoré by bránili uzavrieť túto zmluvu,
             c. budúcu zaťaženú nehnuteľnosť nadobudol v súlade s platnými právnymi predpismi

                    Slovenskej republiky a žiadna tretia osoba si neuplatňuje akékoľvek nároky k budúcej
                    zaťaženej nehnuteľnosti,
             d. nie je účastníkom žiadneho súdneho alebo iného sporu týkajúceho sa resp.
                    súvisiaceho s budúcou zaťaženou nehnuteľnosťou.
3. Budúci povinný z vecného bremena sa zaväzuje, že budúcu zaťaženú nehnuteľnosť nezaťaží
      právami tretích osôb, ktoré by znemožnili vykonávať práva zodpovedajúce vecnému bremenu
      budúcemu oprávnenému z vecného bremena.
4. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje:
             a. Budúcu zaťaženú nehnuteľnosť užívať výlučne na účely podľa tejto zmluvy, v rozsahu
                    a spôsobom vyplývajúcim z tejto zmluvy,
             b. Na vlastné náklady odstrániť škody na majetku budúceho povinného z vecného
                    bremena, pokiaľ takéto budú spôsobené v súvislosti s vykonaním činnosti budúceho
                    oprávneného z vecného bremena na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti.
5. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje vykonávať na budúcej zaťaženej
      nehnuteľnosti činnosti súvisiace s realizáciou budúcej oprávnenej stavby /terénne úpravy a
      stavebné práce/, výlučne v súlade s právoplatnými povoleniami a s právnymi predpismi
      Slovenskej republiky. Počas výstavby sa budúci oprávnený z vecného bremena zaväzuje
      manipulovať so stavebným materiálom a odpadom tak, aby nedošlo k znečisteniu okolitých
      povrchových vôd a podzemných vôd.
6. Budúci povinný z vecného bremena nenesie žiadnu zodpovednosť a nie je povinný uhrádzať
      akúkoľvek škodu na zdraví ani na majetku, ktorá sa stane budúcemu oprávnenému z vecného
      bremena alebo tretím osobám v súvislosti s činnosťou budúceho oprávneného z vecného
      bremena vykonávanou na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti. Budúci povinný z vecného
      bremena nezodpovedá za škody spôsobené na majetku budúceho oprávneného z vecného
      bremena, ktoré boli spôsobené živelnou pohromou, zvýšenými prietokmi vody alebo
      mimoriadnou udalosťou.
7. Budúci oprávnený z vecného bremena má nárok previesť práva a povinnosti budúceho
      oprávneného z vecného bremena vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu len s
      predchádzajúcim písomným súhlasom budúceho povinného z vecného bremena.
8. Pre prípad omeškania budúceho oprávneného z vecného bremena s plnením povinností
      uvedených v článku III. ods. 2 a v článku VI. ods. 8 sa zmluvné strany dohodli, že budúci
      oprávnený z vecného bremena je povinný uhradiť budúcemu povinnému z vecného bremena
      zmluvnú pokutu vo výške 50,- € za každý deň omeškania.

                                                          Článok VI.

                                         Umožnenie dočasného užívania
1. Budúci povinný z vecného bremena týmto prenecháva budúcu zaťaženú nehnuteľnosť

      budúcemu oprávnenému z vecného bremena, aby ju budúci oprávnený z vecného bremena
      dočasne po dobu odo dňa začatia stavebných prác do dňa vzniku vecného bremena podľa
      zmluvy o zriadení vecného bremena, užíval na umiestnenie, výstavbu a užívanie budúcej
      oprávnenej stavby, a udeľuje svoj výslovný súhlas s takýmto užívaním a zmenami na budúcej
      zaťaženej nehnuteľnosti pre účely územného konania a stavebného konania, za podmienky, že
      počas výstavby budú dodržané všetky pripomienky dané budúcim povinným z vecného
      bremena k projektovej dokumentácii budúcej oprávnenej stavby, ktorú vypracovala ARKO
      s.r.o.. Slavkovská 12, 040 01 Košice pre časť Preložka elektrických sietí VN a NN rozvodov, máj
      2020 a všetky podmienky dohodnuté v tejto zmluve.
2. Dočasne užívaná časť budúcej zaťaženej nehnuteľnosti bude zmluvnými stranami dohodnutá
      pri začatí prác na budúcej oprávnenej stavbe, ku ktorému je budúci oprávnený z vecného
      bremena povinný preukázateľne prizvať budúceho povinného z vecného bremena. Pozvánku
      k začatiu stavby a zameraniu dočasne užívanej plochy doručí budúci oprávnený z vecného

   bremena, ktorým je SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik.

r  Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice, budúcemu povinnému z vecného

   bremena na adresu budúceho povinného z vecného bremena uvedenú v záhlaví tejto zmluvy

   doporučenou zásielkou.

   3. Zmluvné strany sa dohodli, že budúci oprávnený je oprávnený užívať časť budúcej zaťaženej

   nehnuteľnosti za nájomné v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších

   predpisov stanovené dohodou vo výške 5,00 € ročne za 1 m2 /slovom: päť eur/ užívanej plochy

   vrátane DPH.

   4. Nájomné podľa bodu 3. tohto článku za príslušný kalendárny rok uhradí budúci oprávnený z

   vecného bremena na základe faktúry vystavenej povinným z vecného bremena, ktorá bude

   vystavená každoročne k termínu 31.12. príslušného kalendárneho roka. Lehota splatnosti

   faktúry bude tridsať (30) kalendárnych dní od dátumu jej preukázateľného doručenia

   budúcemu oprávnenému z vecného bremena. Za deň úhrady sa považuje deň, kedy sú

   finančné prostriedky pripísané na účet budúceho povinného z vecného bremena uvedený v

   záhlaví tejto zmluvy vo formáte IBAN. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň

   pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší

   nasledujúci pracovný deň.

   5. Zmluvné strany sa dohodli, že budúci povinný z vecného bremena je povinný vystaviť faktúru

   budúcemu oprávnenému z vecného bremena za reálne obdobie (skutočné užívanie) časti

   budúcej zaťaženej nehnuteľnosti. Zmluvné strany sa dohodli na protokolárnom odovzdaní časti

   budúcej zaťaženej nehnuteľnosti. Budúci povinný z vecného bremena je povinný vystaviť

   faktúru do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa protokolárneho odovzdania časti budúcej

   zaťaženej nehnuteľnosti a nájomné stanoviť v alikvotnej výške za prvý rok užívania.

   6. Ak je budúci oprávnený z vecného bremena v omeškaní s platením nájomného podľa bodu 3.

   tohto článku, povinný z vecného bremena má právo požadovať od oprávneného z vecného

   bremena popri plnení úroky z omeškania podľa § 517 Občianskeho zákonníka a § 3 nariadenia

   vlády SR č. 87/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov. Zaplatením úrokov z omeškania nie je

   dotknuté právo povinného z vecného bremena na náhradu prípadne vzniknutej škody.

   7. V prípade, že počas doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy

   a)              budúci oprávnený z vecného bremena nevyzve budúceho povinného

   z vecného               bremena na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v súlade

   s článkom III. tejto zmluvy alebo

   b)              nedôjde k začatiu stavebných prác a s tým spojenému odplatnému užívaniu

   budúcej                 zaťaženej nehnuteľnosti v súlade s článkom VI. tejto zmluvy,

   vznikne budúcemu povinnému z vecného bremena nárok voči budúcemu

   oprávnenému z vecného bremena na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5,00 €

   ročne za 1 m2 budúcej zaťaženej nehnuteľnosti, za celkovú dobu platnosti a účinnosti

   tejto zmluvy.

   8. Budúci oprávnený z vecného bremena začne s realizáciou budúcej oprávnenej stavby na

   budúcej zaťaženej nehnuteľnosti na základe právoplatného rozhodnutia príslušného

   stavebného úradu o povolení stavby najneskôr do 30.06.2022 Bezprostredne po ukončení

   realizácie stavebných prác na budúcej oprávnenej stavbe, najneskôr však v lehote do 10 dní

   odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia príslušného okresného úradu,

   katastrálneho odboru o povolení zápisu vecného bremena v prospech oprávneného z vecného

   bremena do katastra nehnuteľností sa budúci oprávnený z vecného bremena zaväzuje

   zabezpečiť na vlastné náklady nový celistvý asfaltový povrch na celej budúcej zaťaženej

   nehnuteľnosti.

                                                            Článok VII.
                                                  Záverečné ustanovenia
   1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť

r        nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho
       zákonníka a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a
W      o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
r        predpisov v Centrálnom registri zmlúv.
   2. Zmluvné strany berú na vedomie, že budúci oprávnený z vecného bremena je povinnou
         osobou v zmysle § 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a
         doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a
         súhlasia so zverejnením a sprístupnením obsahu tejto zmluvy.
   3. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 31.12.2023.
   4. Všetky práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia
         príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka o tomto zmluvnom type a súvisiacimi
         právnymi predpismi Slovenskej republiky v ich platnom znení.
   5. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, že zmluva nebola
         uzavretá v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu
         rozumejú a na znak súhlasu túto zmluvu vlastnoručne podpisujú.
   6. Obsah tejto zmluvy je možné meniť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán,
         číslovanými dodatkami k tejto zmluve vyhotovenými v písomnej forme a podpísanými obomi
         zmluvnými stranami.
   7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu,
         dva (2) rovnopisy si ponechá budúci oprávnený z vecného bremena a dva (2) rovnopisy si
         ponechá budúci povinný z vecného bremena.
   8. Ak je, prípadne bude, niektoré z ustanovení zmluvy neplatné a/alebo neúčinné, nedotýka sa
         to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú v platnosti a účinnosti. Zmluvné strany
         sa v takomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné a/alebo neúčinné ustanovenie
         novým platným a/alebo účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne
         zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného a/alebo neúčinného. Do doby uzavretia dohody
         platí zodpovedajúca úprava platných všeobecne záväzných predpisov Slovenskej republiky.
   9. Písomnosti zmluvných strán sa doručujú na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy a považujú
         sa za doručené, ak boli adresátom prevzaté alebo boli vrátené odosielateľovi ako
         nedoručiteľné a adresát svojim konaním alebo opomenutím zmaril doručenie písomnosti, v
         takomto prípade sa písomnosť považuje za doručenú uplynutím tretieho dňa odo dňa jej
         odoslania. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak adresát doručenie písomnosti odmietol.

   10. Zmenu adries na doručovanie sú si zmluvné strany povinné neodkladne, najneskôr však do
         desiatich (10) kalendárnych dní písomne oznámiť. Zmluvná strana nenesie zodpovednosť za
         prípadné nedoručenie korešpondencie, ak jej druhá zmluvná strana neoznámila zmenu svojej
         korešpondenčnej adresy.

V Košiciach, dň?            ..............  V Košiciach, dňa.............................
                                            Budúci oprávnený z vecného bremena
Budúci povinný z vecného bremena            SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,
                                            štátny podnik
Biznis Park Rampová s.r.o.

     Mgr. Karol Horák, konateľ                Ing. Róbert Hok
                                            generálny riaditeľ
   i