Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Dražovce, zriadenie vecného bremena za účelom realizácie stavby "SO 508 Zásobovací vodovod a SO 507 Verejný vodovod", LV č. 2977

ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA

                                 (ďalej ako „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare)

uzatvorená podľa § 151n a nasl. ust. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov
                        (ďalej ako „Občiansky zákonník“ v príslušnom gramatickom tvare)

medzi zmluvnými stranami:

1/ Povinný z vecného bremena:

SLOVENSKÁ REPUBLIKA, v mene ktorej koná správca:

Obchodné meno:                     SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,

                                   štátny podnik

Sídlo:                             Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica

Právna forma:                      štátny podnik

Štatutárny orgán:                  Ing. Stanislav Gáborík – generálny riaditeľ

IČO:                               36 022 047

DIČ:                               2020066213

IČ DPH :                           SK 2020066213

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT KÓD:

Zapísaný:                          Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,

                                   Oddiel: Pš, vložka číslo: 713/S

Názov a adresa organizačnej jednotky podniku, ktorej sa právny úkon týka a súčasne adresa

na doručovanie písomností:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany

(ďalej ako „povinný z vecného bremena“ v príslušnom gramatickom tvare)

2/ Oprávnený z vecného bremena č. 1:

Obchodné meno:                     MH Invest, s.r.o.

Sídlo:                             Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava
Právna forma:                      spoločnosť s ručením obmedzeným

Štatutárny orgán:                  Ing. Roman Sabo, konateľ spoločnosti

IČO:                               36 724 530
IČ DPH:                            SK2022302931

IBAN:                              SK81 1100 0000 0026 2976 3039
Zapísaný:                          Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.,

                                            Oddiel: Sro, vložka číslo: 44056/B
(ďalej ako „oprávnený z vecného bremena č. 1“ v príslušnom gramatickom tvare)

Zmluva o zriadení vecného bremena                                                     1/8

3/ Oprávnený z vecného bremena č. 2:

Obchodné meno:                     Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Sídlo:                             Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Právna forma:                      akciová spoločnosť

Štatutárny orgán:                  doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc. - predseda predstavenstva

                                   Mgr. Miloslav Krajčík - člen predstavenstva

IČO:                               36 550 949

IČ DPH:                            SK2020154609
IBAN:

Zapísaný:                          Obchodný register Okresného súdu Nitra,

                                   Oddiel: Sa, vložka číslo: 10193/N

(ďalej ako „oprávnený z vecného bremena č. 2“ v príslušnom gramatickom tvare)

(oprávnený z vecného bremena č. 1 a oprávnený z vecného bremena č. 2 ďalej spolu ako
„oprávnení z vecného bremena“ a spolu s povinným z vecného bremena ďalej ako
„zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare).

                                                   Článok I.
                                            Úvodné ustanovenia

1. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, vykonáva v zmysle
     zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a zákona č.
     364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o
     priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov,
     správu majetku štátu – nasledovnej pozemkovej nehnuteľnosti, ktorej výlučným
     vlastníkom je Slovenská republika:
     - parcela registra KN E číslo 401/3 o výmere 7 818 m2, druh pozemku vodné plochy,
        spoluvlastnícky podiel 1/1, katastrálne územie Dražovce, obec Nitra, okres Nitra,
        zapísaná na LV č. 2977, vedenom Okresným úradom Nitra, katastrálny odbor
     (ďalej ako „zaťažená nehnuteľnosť“ v príslušnom gramatickom tvare).

2. Oprávnený z vecného bremena č. 1 je stavebníkom a vlastníkom stavby:
      - „SO 508 Zásobovací vodovod a SO 507 Verejný vodovod“
     (ďalej ako „ oprávnená stavba“ v príslušnom gramatickom tvare).

3. Oprávnený z vecného bremena č. 2 je budúci prevádzkovateľ a budúci vlastník stavby.

                                                  Článok II.
                                          Predmet a účel zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zriadenie vecného bremena „in personam“ v prospech
     oprávnených z vecného bremena na priznanie práva uloženia a prevádzkovania
     oprávnenej stavby, t. j. inžinierskych sietí – zásobovacieho vodovodu a verejného
     vodovodu.

2. Vecné bremeno sa viaže na časť zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu, ako je vyznačené v
     geometrickom pláne č. 132/2017, ktorý bol dňa 22.09.2017 vyhotovený vyhotoviteľom

Zmluva o zriadení vecného bremena                                                         2/8

     GOK – Ing. Ján Barat, Jozefa Vuruma 4, 94901 Nitra a úradne overený dňa 24.10.2017
     Okresným úradom Nitra, katastrálnym odborom pod číslom 2229/2017
     (ďalej ako „geometrický plán“ v príslušnom gramatickom tvare).
3. Geometrický plán vyhotovený vo forme farebnej fotokópie tvorí neoddeliteľnú prílohu
     rovnopisov zmlúv určených pre povinného z vecného bremena a rovnopisov zmlúv
     určených pre oprávnených z vecného bremena. Originál geometrického plánu je určený
     pre Okresný úrad Nitra, katastrálny odbor, pre potreby katastrálneho konania.

                                               Článok III.
                                         Obsah vecného bremena

1. Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na zaťaženej
     nehnuteľnosti v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom:
     a) inžiniersku stavbu – zásobovací vodovod a verejný vodovod, vrátane ich pásma
        ochrany,
     b) vstup a vjazd oprávnených z vecného bremena na zaťaženú nehnuteľnosť, prechod a
        prejazd oprávnených z vecného bremena cez zaťaženú nehnuteľnosť, pri umiestnení,
        rekonštrukcii, modernizácii, prevádzke, údržbe a opravách inžinierskej siete –
        zásobovacieho vodovodu a verejného vodovodu,
     c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávneným z vecného bremena vo výkone ich
        práv z vecného bremena, tak, ako je definované v odseku 5. tohto článku tejto zmluvy
     (ďalej ako „vecné bremeno“ v príslušnom gramatickom tvare).

2. Vecné bremeno sa zriaďuje „in personam“, t. j. v prospech oprávnených z vecného
     bremena.

3. Oprávnení z vecného bremena práva vyplývajúce z vecného bremena prijímajú a povinný
     z vecného bremena sa zaväzuje výkon práv vyplývajúcich z vecného bremena strpieť
     spôsobom uvedeným v tejto zmluve v uvedenom rozsahu.

4. Povinný z vecného bremena vyhlasuje, že:
     a) je oprávnený samostatne nakladať so zaťaženou nehnuteľnosťou v uvedenom
          rozsahu potrebnom pre platné uzavretie tejto zmluvy,
     b) zaťaženú nehnuteľnosť nadobudol v súlade s platnými právnymi predpismi
          Slovenskej republiky a žiadna tretia osoba si neuplatňuje akékoľvek nároky
          k zaťaženej nehnuteľnosti,
     c) ako správca zaťaženej nehnuteľnosti nie je účastníkom žiadneho súdneho alebo
          iného sporu týkajúceho sa resp. súvisiaceho so zaťaženou nehnuteľnosťou, rovnako,
          ako Slovenská republika, ktorá je výlučným vlastníkom zaťaženej nehnuteľnosti,
     d) zaťažená nehnuteľnosť, ani žiadna jej časť, nie je zaťažená žiadnymi právami tretích
          osôb, najmä záložným právom alebo inými zabezpečovacími záväzkami,
          reštitučnými nárokmi, okrem tých, ktoré sú v čase uzavretia tejto zmluvy už zapísané
          na listoch vlastníctva; oprávnení z vecného bremena prehlasujú, že sú s týmito
          ťarchami oboznámení a zaväzujú sa ich rešpektovať v celom rozsahu počas celej
          doby platnosti tejto zmluvy.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vymedzenom pásme ochrany zásobovacieho vodovodu
     a verejného vodovodu podľa geometrického plánu sa povinný z vecného bremena
     zaväzuje dodržiavať obmedzenia užívania zaťaženej nehnuteľnosti, a to najmä zákaz
     vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia a
     vykonávať činnosti, ktoré budú obmedzovať prístup k vodovodu, alebo ktoré by mohli
     ohroziť jeho technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky a vykonávať
     terénne úpravy.

Zmluva o zriadení vecného bremena  3/8

                                                   Článok IV.
                            Zriadenie, trvanie a zánik vecného bremena

1. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú, t. j. bez časového obmedzenia.
2. Vecné bremeno, ktoré je zriaďované podľa tejto zmluvy, vzniká právoplatným

     rozhodnutím Okresného úradu Nitra, katastrálny odbor, o povolení jeho vkladu do
     katastra nehnuteľností. Náklady spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností
     znáša v celom rozsahu oprávnený z vecného bremena č. 1.
3. Návrh na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností podľa tejto zmluvy podá na
     Okresnom úrade Nitra, katastrálny odbor oprávnený z vecného bremena č. 1 (spolu
     s dokumentáciou a všetkými prílohami, ktoré vyžadujú príslušné právne predpisy) do
     desiatich (10) kalendárnych dní po uhradení jednorazovej náhrady podľa článku V. tejto
     zmluvy a súčasne po doručení potvrdenia o zverejnení tejto zmluvy zo strany povinného
     z vecného bremena.
4. Povinný z vecného bremena a oprávnený z vecného bremena č. 2 zároveň týmto
     splnomocňujú oprávneného z vecného bremena č. 1 na všetky úkony súvisiace s
     katastrálnym konaním týkajúcim sa vkladu vecného bremena podľa tejto zmluvy do
     katastra nehnuteľností, vrátane opravy zrejmých nesprávností v písaní a počítaní
     uvedených v tejto zmluve alebo v návrhu na vklad vecného bremena do katastra
     nehnuteľností a vrátane zabezpečenia zápisu geometrického plánu do katastra
     nehnuteľností, ako aj na prípadné dopĺňanie návrhu na vklad, nahliadanie do spisu,
     podávanie informácií a úradom požadovaných podkladov. Oprávnený z vecného bremena
     č. 1 toto splnomocnenie v plnom rozsahu svojim podpisom tejto zmluvy prijíma.
5. Povinný z vecného bremena sa zaväzuje poskytnúť oprávneným z vecného bremena
     potrebnú súčinnosť pri realizácii všetkých úkonov súvisiacich s katastrálnym konaním
     týkajúcim sa vkladu vecného bremena podľa tejto zmluvy do katastra nehnuteľností.
     Povinný z vecného bremena sa zaväzuje zaslať oprávnenému z vecného bremena č. 1
     potvrdenie o zverejnení tejto zmluvy na účel vkladu do katastra nehnuteľnosti do
     pätnástich (15) kalendárnych dní po jej zverejnení.
6. Zmluvné strany sú svojimi zmluvnými prejavmi viazané až do právoplatného rozhodnutia
     o návrhu na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností. Ak Okresný úrad Nitra,
     katastrálny odbor rozhodne o zamietnutí vkladu, sú zmluvné strany povinné vrátiť si
     navzájom všetko, čo na základe tejto zmluvy od seba prijali.
7. Vecné bremeno zriadené na základe tejto zmluvy zanikne, ak nastanú také trvalé zmeny,
     že vec už nemôže slúžiť potrebám oprávnených z vecného bremena alebo
     prospešnejšiemu užívaniu ich nehnuteľnosti; prechodnou nemožnosťou výkonu práva
     vecné bremeno nezaniká.

                                                  Článok V.
                               Náhrada za zriadenie vecného bremena

1. Vecné bremeno sa zriaďuje za odplatu - jednorazovú náhradu, v súlade s § 3 zákona č.
     18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, stanovenú Znaleckým posudkom č.
     4/2018 zo dňa 08.01.2018, ktorý vyhotovila spoločnosť ÚEOS – Komercia, a.s., so
     sídlom Ružová dolina 27, 824 69 Bratislava, IČO: 31 331 220, znalecká organizácia
     v odbore Stavebníctvo a odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľnosti a Odhad hodnoty
     stavebných prác, evidenčné číslo znaleckej organizácie 900197. Výška jednorazovej
     náhrady je vo výške 3,23 €/ m2, za celkový rozsah vecného bremena 20 m2 vo výške

Zmluva o zriadení vecného bremena  4/8

     64,60 € bez DPH (slovom: šesťdesiatštyri eur šesťdesiat eurocentov), t. j. 77,52 €
     vrátane DPH (slovom: sedemdesiatsedem eur päťdesiatdva eurocentov).
2. Oprávnený z vecného bremena č. 1 sa zaväzuje takto stanovenú odplatu uhradiť na
     základe faktúry, ktorú mu vystaví povinný z vecného bremena do tridsiatich (30)
     kalendárnych dní od účinnosti tejto zmluvy o zriadení vecného bremena. V prípade, že
     faktúra neobsahuje náležitosti faktúry v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
     hodnoty v znení neskorších predpisov, bude vrátená povinnému z vecného bremena na
     prepracovanie.
3. Lehota splatnosti faktúry je tridsať (30) kalendárnych dní od právoplatnosti vkladu práva
     zodpovedajúceho vecnému bremenu do katastra nehnuteľností. Za deň úhrady sa
     považuje deň, kedy sú finančné prostriedky pripísané na účet povinného z vecného
     bremena uvedený v záhlaví tejto zmluvy vo formáte IBAN. V prípade, že splatnosť
     faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň
     splatnosti považovať najbližší budúci pracovný deň.
4. Ak je oprávnený z vecného bremena č. 1 v omeškaní s platením odplaty – jednorazovej
     náhrady podľa odseku 1. tohto článku tejto zmluvy, povinný z vecného bremena má
     právo požadovať od oprávneného z vecného bremena č. 1 popri plnení úroky z
     omeškania podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka a § 3 nariadenia vlády SR č.
     87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka
     v znení neskorších predpisov. Zaplatením úrokov z omeškania nie je dotknuté právo
     povinného z vecného bremena na náhradu prípadne vzniknutej škody.
5. Odplatu za zriadenie vecného bremena je oprávnený z vecného bremena č. 1 povinný
     zaplatiť povinnému z vecného bremena vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o náklady
     súvisiace s realizáciou oprávnenej stavby, ktorej potrebu vyvolal oprávnený z vecného
     bremena č. 1. Povinný z vecného bremena nemá z tohto titulu nárok na poskytnutie
     náhrady za zriadenie vecného bremena zo strany oprávneného z vecného bremena č. 2.
6. V prípade, že sa oprávnený z vecného bremena č. 1 dostane do omeškania so zaplatením
     sankcie podľa odseku 4. tohto článku tejto zmluvy, a to i v dodatočne písomne určenej
     lehote zo strany povinného z vecného bremena, nie dlhšej ako desať (10) kalendárnych
     dní od doručenia písomnej výzvy na dodatočné uhradenie, považuje sa to za podstatné
     porušenie tejto zmluvy a oprávnenému z vecného bremena č. 1 tým vzniká povinnosť
     zaplatiť povinnému z vecného bremena zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku výšky
     jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena dohodnutej v odseku 1. tohto článku
     tejto zmluvy, a to za každé takéto porušenie zmluvy. Právo povinného z vecného
     bremena na náhradu škody tým nie je dotknuté. Zmluvné strany vyhlasujú, že výšku
     zmluvnej pokuty považujú za primeranú vzhľadom na hodnotu a význam touto zmluvnou
     pokutou zabezpečovanej zmluvnej povinnosti.

                                                  Článok VI.
                                 Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Oprávnení z vecného bremena sa zaväzujú:
     a) zaťaženú nehnuteľnosť užívať výlučne na účely podľa tejto zmluvy, v rozsahu
            a spôsobom vyplývajúcim z tejto zmluvy a geometrického plánu,
     b) udržiavať poriadok a čistotu počas a po každom vykonanom zásahu na zaťaženej
            nehnuteľnosti, uviesť zaťaženú nehnuteľnosť do rovnakého stavu, v akom bola pred
            vykonaním zásahu, pričom náklady na zachovanie, údržbu a úpravy zaťaženej
            nehnuteľnosti budú znášať oprávnení z vecného bremena v rozsahu, ktorý je

Zmluva o zriadení vecného bremena  5/8

            nevyhnutný na prinavrátenie zaťaženej nehnuteľnosti do pôvodného stavu po
            vykonaní práv vyplývajúcich im z vecného bremena,
     c) na vlastné náklady odstrániť škody na majetku povinného z vecného bremena,
            pokiaľ takéto budú spôsobené v súvislosti s vykonávaním činnosti oprávnených
            z vecného bremena na zaťaženej nehnuteľnosti.
2. Povinný z vecného bremena sa zaväzuje, že:
     a) strpí výkon práv vyplývajúcich z vecného bremena oprávnenými z vecného
            bremena a obmedzenie vo výkone svojich vlastníckych práv na zaťaženej
            nehnuteľnosti v rozsahu stanovenom touto zmluvou,
     b) umožní oprávneným z vecného bremena užívanie zaťaženej nehnuteľnosti na
            účely, pre ktoré vzniká toto vecné bremeno a na tieto účely poskytne potrebnú
            súčinnosť.
3. Povinný z vecného bremena si vyhradzuje právo vstupu na zaťaženú nehnuteľnosť, a to
     kedykoľvek, v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej
     národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný
     zákon) v znení neskorších predpisov.
4. Oprávnení z vecného bremena sú povinní rešpektovať § 47 zákona č. 364/2004 Z. z. o
     vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
     znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ustanovenia
     zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
5. Povinný z vecného bremena je povinný rešpektovať § 27 ods. 1, 2, 3, 4 zákona č.
     442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení
     zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších
     predpisov.
6. Oprávnení z vecného bremena sú oprávnení vykonávať na zaťaženej nehnuteľnosti
     činnosti vyplývajúce z práva zodpovedajúceho vecnému bremenu /terénne úpravy
     a stavebné práce/, výlučne v súlade s predchádzajúcimi písomnými stanoviskami
     povinného z vecného bremena, v súlade s právoplatnými povoleniami a s právnymi
     predpismi Slovenskej republiky. Počas výstavby sú oprávnení z vecného bremena
     povinní manipulovať so stavebným materiálom a odpadom tak, aby nedošlo k znečisteniu
     okolitých povrchových vôd a podzemných vôd.
7. Oprávnení z vecného bremena sú oprávnení vykonávať na zaťaženej nehnuteľnosti len
     také terénne úpravy a stavebné úpravy, resp. iné činnosti vyplývajúce z práva
     zodpovedajúceho vecnému bremenu, ktoré umožnia vstup mobilnej technike povinného z
     vecného bremena v prípade nepredvídateľných okolností a živelných pohrôm.
8. Povinný z vecného bremena nenesie žiadnu zodpovednosť a nie je povinný uhrádzať
     akúkoľvek škodu na zdraví ani na majetku, ktorá sa stane oprávneným z vecného
     bremena v súvislosti s ich činnosťou vykonávanou na zaťaženej nehnuteľnosti. Povinný
     z vecného bremena nezodpovedá za škody spôsobené na majetku oprávnených z vecného
     bremena, ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo mimoriadnou udalosťou.
9. Zmluvné strany sa zaväzujú riadne a bez zbytočných odkladov plniť si povinnosti podľa
     tejto zmluvy. Porušenie povinností podľa odseku 1. a odsekov 4., 6. a 7. tohto článku
     tejto zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy a oprávneným z vecného
     bremena vzniká povinnosť zaplatiť povinnému z vecného bremena zmluvnú pokutu vo
     výške 1 000,00 € (slovom jedentisíc eur) za každé jednotlivé porušenie týchto povinností.
     Právo povinného z vecného bremena na náhradu škody tým nie je dotknuté. Zmluvné
     strany vyhlasujú, že výšku zmluvnej pokuty považujú za primeranú vzhľadom na
     hodnotu a význam touto zmluvnou pokutou zabezpečovanej zmluvnej povinnosti.
10. Porušenie povinností podľa odsekov 2. a 5. tohto článku tejto zmluvy sa považuje za
     podstatné porušenie tejto zmluvy a povinnému z vecného bremena vzniká povinnosť

Zmluva o zriadení vecného bremena  6/8

     zaplatiť vlastníkovi oprávnenej stavby zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 € (slovom
     jedentisíc eur) za každé jednotlivé porušenie týchto povinností. Právo vlastníka
     oprávnenej stavby na náhradu škody tým nie je dotknuté. Zmluvné strany vyhlasujú, že
     výšku zmluvnej pokuty považujú za primeranú vzhľadom na hodnotu a význam touto
     zmluvnou pokutou zabezpečovanej zmluvnej povinnosti.

                                                 Článok VII.
                                          Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť
     nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a
     Občianskeho zákonníka a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
     prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
     informácií) v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv.

2. Vecno-právne účinky tejto zmluvy nastanú vkladom vecného bremena do katastra
     nehnuteľností v prospech oprávnených z vecného bremena.

3. Zmluvné strany berú na vedomie, že povinný z vecného bremena je povinnou osobou
     v zmysle § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
     a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
     predpisov a súhlasia so zverejnením a sprístupnením obsahu tejto zmluvy.

4. Všetky práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa
     riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka o tomto zmluvnom type a
     súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky v ich platnom znení.

5. Písomnosti zmluvných strán sa doručujú na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy
     a považujú sa za doručené, ak boli adresátom prevzaté alebo boli vrátené odosielateľovi
     ako nedoručiteľné a adresát svojim konaním alebo opomenutím zmaril doručenie
     písomnosti, v takomto prípade sa písomnosť považuje za doručenú uplynutím tretieho
     dňa odo dňa jej odoslania. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak adresát doručenie
     písomnosti odmietol.

6. Zmenu adries na doručovanie sú si zmluvné strany povinné neodkladne, najneskôr však
     do desiatich (10) kalendárnych dní písomne oznámiť. Zmluvná strana nenesie
     zodpovednosť za prípadné nedoručenie korešpondencie, ak jej druhá zmluvná strana
     neoznámila zmenu svojej korešpondenčnej adresy.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti, oznámenia, resp. informácie podľa ustanovení
     tejto zmluvy (korešpondencia) vyhotovené v písomnej forme, prípadne zachytené na
     inom hmotnom nosiči, si môžu navzájom doručovať aj osobne, v takomto prípade je
     možné ju doručovať aj na inom mieste ako na adrese určenej podľa odseku 5. tohto
     článku tejto zmluvy, ak sa na tomto mieste oprávnený zástupca zmluvnej strany na
     preberanie zásielok v čase doručenia zdržuje a ak sa na tomto mieste zmluvné strany
     súčasne dohodli, pričom prevzatie korešpondencie musí byť vždy riadne písomne
     potvrdené.

8. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné
     alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť
     ostatných ustanovení tejto zmluvy. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení
     tejto zmluvy a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne
     možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto
     zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.

Zmluva o zriadení vecného bremena  7/8

9. Táto zmluva je vyhotovená v siedmich (7) rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť
     originálu, dva (2) rovnopisy si ponechá oprávnený z vecného bremena č. 1, dva (2)
     rovnopisy si ponechá oprávnený z vecného bremena č. 2, jeden (1) rovnopis si ponechá
     povinný z vecného bremena a dva (2) rovnopisy sú určené pre potreby katastrálneho
     konania na Okresnom úrade Nitra, katastrálny odbor.

10. Obsah tejto zmluvy je možné meniť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán,
     číslovanými dodatkami k tejto zmluve vyhotovenými v písomnej forme a podpísanými
     obomi zmluvnými stranami.

11. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, že zmluva
     nebola uzavretá v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, že si zmluvu riadne
     prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu túto zmluvu vlastnoručne podpisujú.

V Banskej Štiavnici, dňa:                                          V Bratislave, dňa:

Povinný z vecného bremena:                                         Oprávnený z vecného bremena č. 1:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY                                          MH Invest, s.r.o.
PODNIK, štátny podnik

.................................................................  ..................................................................
           Ing. Stanislav Gáborík                                                Ing. Roman Sabo
            generálny riaditeľ                                                  konateľ spoločnosti

                                                                   V Nitre, dňa:
                                                                   Oprávnený z vecného bremena č. 2:
                                                                   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zmluva o zriadení vecného bremena                                  ........................................................................
                                                                               doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc.
                                                                               predseda predstavenstva

                                                                   ........................................................................
                                                                                  Mgr. Miloslav Krajčík
                                                                                  člen predstavenstva

                                                                                                                                            8/8