Zmluvač. 975/6351/2021zverejnené 19. 7. 2021Suma uvedená
Zdroje:Centrálny register zmlúv stav z exportu 19. 7. 2021
Zmluva nie je platba. Suma neznamená, že sa celá vyplatila, a register neuvádza, ktorá strana platí.
Prílohy sú uložené v Centrálnom registri zmlúv, odkazy vedú priamo tam.
Záznam v Centrálnom registri zmlúv · ID 5849868 · posledná zmena v registri 19. 7. 2021, 10:46
| Denný export registra | Zmena v registri | Suma v tom čase | Príloh |
|---|---|---|---|
| 19. 7. 2021 | 19. 7. 2021, 10:46 | 39 513,00 € | 1 |
Každý riadok je deň, keď sa záznam objavil v dennom exporte registra (nový alebo zmenený). Kódy z exportu, ktorých význam register nedokumentuje: stav 2, typ 1.
Zmena sa zverejní až po kontrole redaktorom. Bez odkazu na zdroj ju nemôžeme prijať.
Dodávateľom je združenie (skupina dodávateľov), ktoré register uvádza len názvom. Členov s IČO preberáme z výsledku verejného obstarávania alebo z textu zmluvy. Suma zmluvy je za celé združenie, podiel jednotlivých členov z otvorených dát nepoznáme.
Ako sme členov určili: IČO členov uvedené v texte zmluvy (PDF v registri), bez objednávateľa. Ak je to omyl, nahláste nám ho.
Strojovo vytiahnutý z PDF v registri, môže obsahovať chyby. Rodné čísla, dátumy narodenia a čísla dokladov sú vynechané. Záväzné je PDF v registri. Hľadať v textoch zmlúv
Príloha je naskenovaný obrázok, text sme prečítali strojovo (OCR). Môžu v ňom byť chybne prečítané písmená a čísla.
„ITáKamenica niCirochou-Bela niCirochou“ Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava Zmluva o dielo uzatvorená podľa $ 536 a nasli. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v PO a KEÉ kraji 2. etapa „/74 Kamenica n/Cirochou- Bela n/Cirochou“ (ďalej len ako „zmluva“) vypracovanie a dodanie dokumentácie staveného zámeru (DSZ) a dokumentácie, pre stavebné povolenie (DSP), ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) Číslo objednávateľa: ..... Ž.Žĺ..f635112021IZNH-04121 1.1 Objednávateľ: Štatutárny orgán: Osoba oprávnená podpísať zmluvu: so síidlom Osoby oprávnené rokovať - vo veciach zmluvných: - vo veciach technických: Bankové spojenie: IBAN: BIC: IČO: DIČ: Telefón: Číslo zhotoviteľa: 01/05/2021 ČI. 1 Zmluvné strany SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Miletičova 19, 826 19 Bratislava Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ Ing. Štefan Ungrady, riaditeľ SSC-IVSC Košice, Kasárenské námestie č.4 , 040 01Košice Ing. Štefan Ungrady, riaditeľ $SC - IVSC Košice Ing. Gabriela Mareková, námestník úseku investičnej prípravy Štátna pokladnica SK44 8180 0000 0070 0013 5433 SKO6 8180 0000 0070 0018 3259 v prípade spolufinancovania SPSRSKBA OOGO3I328 2021067785 +421 557277200 Právna forma: Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (právny nástupca — MDVRR SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa [vynechané], v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa [vynechané], zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z [vynechané], č. 86 z [vynechané], č. 162 zo dňa 24.10.2014 a naposledy zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22.3.2016. (ďalej len „objednávateľ“) Hlavný člen zduženia: 1.2 Zhotoviteľ: Združenie „ROADS 8 TIMOTI“ Obchodné meno: ROADS, s.r.o. Sídlo: Kúpeľná 3, 080 01 Prešov Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným Zapísaný v: v Obchodnom registri Okr. súdu Prešov, oddiel Sro., vložka č. 21306/P Štatutárny orgán: Ing. Ladislav Bačenko, konateľ spoločnosti Strana 1/8 Slovenská správa ciest „IFTáKamenica niCirochou-Bela n/Cirochou“ Miletičova 19, 826 19 Bratislava Osoby oprávnené rokovať vo veciach - zmluvných: Ing. Ladislav Bačenko, konateľ spoločnosti - obchodných: ing. Ladislav Bačenko, konateľ spoločnosti - technických: Ing. Ladislav Bačenko, projektant spoločnosti Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: SK84 0900 0000 0005 0493 2282 SVAFT/BIC kód: GIBASKBX IČO: 44 564 482 IČ DPH: SK2022770926 Tal.: +421 908 345370 Email: roadspodgrnail.com Člen zduženia: Obchodné meno: TOMOTI design s.r.o. Sídlo: Bjórnsonova 2, 080 01 Prešov Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným Zapísaný v: v Obchodnom registri Okr. súdu Prešov, oddiel Sro., vložka č. 17811/P Štatutárny orgán: Ing. Anton Pulščák, konateľ spoločnosti Osoby oprávnené rokovať vo veciach - zmluvných: Ing. Anton Pulščák, konateľ spoločnosti - obchodných: Ing. Anton Pulščák, konateľ spoločnosti - technických: Ing. Anton Pulščák, projektant spoločnosti Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s. IBAN: SK83 1100 0000 0026 2503 9588 SWIFT/BIC kód: TATRSKBX IČO: 36 680 249 IČ DPH: SK 2022250692 Tel.: +421 905 817 412 Email: timotidesignEdgrmail.com (ďalej len „zhotoviteľ“) (Objednávateľ a zhotoviteľ ďalej aj ako „zmluvné strany“) Úvodné ustanovenia Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledku verejného obstarávania postupom zákazky s nízkou hodnotou podľa $ 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o verejnom obstarávaní“). ČI.2 Predmet zmluvy 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je: Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v PO a KE kraji 2. etapa ,1/74 Kamenica niíČirochou « Bela niCirochou “ vypracovanie a dodanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) a dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby (ďalej len „dielo“). 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dojednaným v tejto zmluve dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie. ČI.3 Rozsah a obsah predmetu plnenia 3.1 Rozsah a obsah diela podľa bodu 2.1 zmluvy je špecifikovaný vo výzve na predloženie cenovej ponuky (ďalej len „výzva“) objednávateľa, ktorá spolu s ponukou Zhotoviteľa predloženou dňa 19.4.2021, tvoria prílohu tejto zmluvy. Strana 2/8 Slovenská správa ciest „IľáKamenica niCirochou-Bela niCirochou“ Miletičova 19, 826 19 Bratislava 3.2 V rámci dohodnutej ceny podľa odseku 6.1 zhotoviteľ dodá dielo objednávateľovi v nasledovných počtoch: Dokumentácia stavebného zámeru DSZ v tlačenej forme 4 vyhotovenia Dokumentácia stavebného zámeru DSZ v digitálnej forme 2 vyhotovenia Dokumentácia DSP (DP) v tlačenej forme 8 vyhotovení Dokumentácia DSP (DP) v digitálnej forme 2 vyhotovenia Navyše výtlačky jednotlivých príloh alebo častí pre dokumentáciu DSP, DP: - Sprievodná správa S vyhotovení - Prehľadná situácia stavby 5 vyhotovení - Koordinačný výkres S vyhotovení - Situácia so zakreslenými sieťami s overením správcov S vyhotovení - Situácia na podklade katastrálnej mapy S vyhotovení Textovú a tabuľkovú časť diela je zhotoviteľ povinný vypracovať vo formáte doc, xis, grafickú časť vo formáte dwg, dgn, a kompletnú dokumentáciu vo formáte pdf na formátoch AA a jeho násobkoch. ČI.4 Podklady a spolupôsobenie objednávateľa 4.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoré sa nachádzajú u objednávateľa a ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskoršie do 7 dní od jeho vyžiadania. V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín plnenia spolupôsobenia. 42 Nedodržanie termínu podľa 4.1 zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobí zdržanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa k úprave termínu plnenia, ktoré bude zodpovedať omeškaniu spôsobeného objednávateľom. ČI.5 Čas plnenia 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a3 tejto zmluvy takto: DSP ( DP ), DSZ : do 8 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 5.2 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním, zapracovaním oprávnených pripomienok záverečného prerokovania s objednávateľom a osobným odovzdaním diela v lehote podľa 5.1 a v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 2 a 3 tejto zmluvy osobe objednávateľa oprávnenej konať vo veciach technických. Preberací protokol podpíšu osoby oprávnené konať vo veciach technických za každú zo zmluvných strán. Za deň dodania sa považuje deň uvedený v preberacom protokole. V preberacom protokole deklaruje objednávateľ skutočnosť, že dielo nemá vdeň podpísania preberacieho protokolu zjavné vady. ČI. 6 Cena diela a platobné podmienky 6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 186/1996 Z. z. o cenách (ďalej len ako „zákon o cenách“) a Vyhlášky č. 87/1996 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách. Cena v € DPH 20% Cenav € Predmet zmluvy bez DPH s DPH Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie ( DSP), ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou je 92 636,00 6 527,20 39 183,20 dokumentácia na reailizáciu stavby (DRS) Žlšgrza)covanle dokumentácie stavebného zámeru 292,00 58,40 350,40 Cena celkom 32 9268, DO 6 585,60 99 513,60 Slovom: tridsaťdávettisicpäťstotrinasť eur, 60/100 s DPH: Strana 3/8 Slovenska sprava ciest „Pr4Kamenica niCirochou-Bela níCirochou“ Miletičova 1$9, 826 19 Bratislava 5.2 Podkladom pre úhradu ceny budú faktúry vystavené zhotoviteľom po podpísaní protokolu o odovzdaní a prebratí PD, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán podľa uzatvorenej zmluvy a opatrený ich úradnou pečiatkou. Protokol o odovzdaní a prebratí je súčasťou faktúry vystavenej zhotoviteľom objednávateľovi. Dokumertácia stavebného zámeru (DSZ) a dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), ktorá vyhovuje dokumentácii na ponuku (DP), ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), ktoré budú uhradené nasledovne: 6.2.+ Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), ktorá vyhovuje dokumentácii ná ponuku (DP), ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) 6.2.1.1 90% z dohodnutej ceny v lehote do 30 dní po dodaní objednávateľovi, ak nebudú zistené vady a nedostatky. 6.2.1.2 10% z dohodnutej ceny po vydaní právoplatného stavebného povolenia, najneskôr do 365 dní po dodaní objednávateľovi. 6.2.1.3 Dokumentácia stavebného zámeru (DSZ), 100% z dohodnutej ceny v lehote do 30 dní po dodaní objednávateľovi, ak nebudú zistené vady a nedostatky 6.3 Zapracovanie opodstatnených požiadaviek a pripomienok dotknutých orgánov a organizácií vznesených počas spracovania dokumentácie, prípadne iných so stavbou súvisiacich rokovaní, je zahrnuté v zmluvnej cene. 6.4 Zhotoviteľ je oprávnený faktúry vyhotoviť a objednávateľovi doporučene doručiť najskôr v deň nasledujúci po dní zápisničného odovzdania a prevzatia plnenia v súlade s bodom 5.2 tejto zmluvy. 6.5 Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní od jej doporučeného doručenia do sidla objednávateľa, SSC IVSC Košice, Kasárenské námestie č.4 , 040 00 Košice. 6.6 Prípadné naviac služby ktoré vyplynú v priebehu vypracovania dokumentácie a budú odsúhlasené objednávateľom budú ocenené podľa aktuálneho sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskej činnosti ( spravidla UNIKA ), budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách. 6.7 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju vráti na zmenu, doplnenie alebo opravu (ďalej len „oprava faktúry"). 6.6 Do doby doručenia opravenej faktúry objednávateľovi lehota splatnosti faktúry neplynie, po doručení opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti dohodnutá v bode 6.5 tohto článku. ČI.7 Zmeny zmluvy počas jej trvania T.1 Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania: T.1.1 podľa $ 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, ak T.1.1.1. dôjde ku vzniku potreby dopilňujúcich služieb, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa 1, nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o - požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcimi službami podľa pôvodnej zmluvy 2. a spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov, 7T.4.2 podľaš 18 ods. 1 písm. c) zákona © verejnom obstarávaní, ak 7.1.2.1 dôjde k zmene, ktorá vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, T.4.3 podľa $ 18 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní, ak ide o nahradenie pôvodného dodávateľa novým dodávateľom na základe 1, skutočnosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý spíňa pôvodne určené podmienky účasti, je právnym nástupcom pôvodného dodávateľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva sa podstatne nemení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov zákona © verejnom obstarávaní. 2. skutočnosti, že objednávateľ plní povinnosti hlavného dodávateľa voči jeho subdodávateľom alebo T.1.4 podľa š 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, ak nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny. 7.2 Podstatnou zmenou póôvodnej zmluvy sa rozumie taká zmena, ktorou sa mení povaha alebo rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy, najmä Strana 4/8 SDIOVENSKA Sprava CIesť „IfTáKamenica niCirochou-Bela niCirochou“ Miletičova 19, 826 19 Bratislava a) doplňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili príjať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku, b) mení ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý pôvodná zmluva neupravovala alebo c) nahrádza pôvodný dodávateľ novým dodávateľom inak, ako podľa bodu 7.1.3. 7.3 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit zákazky s nízkou hodnotou pre služby a zároveň je nižšia ako 10% hodnoty pôvodnej zmluvy, pričom sa nesmie meniť charakter zmluvy. 7.4 Ak ide o zmenu podľa bodu 7.1.1 a 7.1.2, hodnota všetkých zmien nesmie presiahnuť 50% hodnoty pôvodnej zmluvy. Opakovanými zmenami zmluvy sa nemožno vyhnúť použitiu postupov a pravidiel podľa zákona © verejnom obstarávaní. 7.5 Zmena zmluvy musí byť písomná. 7.6 Vyššie uvedené zmeny, ktoré budú mať za následok zmenu ceny diela, budú ocenené podľa hodinových sadzieb uvedených v ponuke zhotoviteľa. 1T V prípade potreby oceniť služby, ktoré nie sú predmetom zmluvy a budú mať za následok zmenu ceny diela a nemožnosti ocenenia naviac služieb podľa aktuálneho sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskej činnosti ( spravidla UNIKA ), budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách. ČI.8 Sankcie 8.1 V prípade nedodania dokumentácie v zmluvne dohodnutom termíne podľa čl. 5 má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň ormeškania. 8.2 Celková suma zmluvnej pokuty nesmie prekročiť zmluvnú cenu diela. 8.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 8.4 Za omeškanie s odstránením vád v lehote dohodnutej pri reklamačnom konaní je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 33,0 € za každý deň omeškania až do ich odstránenia a to za každú vadu zvlášť. 8.5 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne druhou zmluvnou stranou. ČI. 9 Zodpovednosť za vady 8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy, bude sa riadiť zápismi a písomnými dohodami zmluvných strán a dielo podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa. 9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas v kvalite podľa požiadaviek objednávateľa a odovzdané objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez vád. 9.3 Záručná doba je stanovená dohodou zmluvných strán nasledovne: začiatok: začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia dokumentácie objednávateľom ukončenie: končí nadobudnutím právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 9.4 Reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme potvrdenou oprávnenou osobou. 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela, odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady najneskôr do 10 dní od doručenia reklamácie. Strana 5/8 SIOVENSKA Sprava CIest „WT4Kamenica niíCirochou-Bela niCirochou“ Miletičova 19, 826 19 Bratislava ČI. 10 Zánik zmluvy 10.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa. 102 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou. 10.3 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila. 104 Objednávateľ môže odstúpiť od a) ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie dodávateľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa $ 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, alebo b) ak táto nemala byť uzavretá s dodávateľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie. c) zhotoviteľ nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora. 10.5 Objednávateľ môže odstúpiť od časti zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie. 10.6 — Právom objednávateľa je bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly RO neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania. 10.7 — Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia $ 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 10.8 Objednávateľ je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je vážne ohrozené. 109 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy s uchádzačom, ktorý nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v RPVS alebo bol vymazaný z RPVS. ČI.11 Osobitné ustanovenia 11.1 V prípade, že dôjde k zastaveniu služieb alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ bude služby rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia od zmluvy fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného preukázateľne vykonaného rozsahu služieb a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa ods. 6.1. 11.2 Objednávateľ požaduje účasť zhotoviteľa na stavebnom konaní, prípadne na iných rokovaniach, súvisiacich s predmetnou stavbou ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplynú v rozsahu predmetu tejto zmluvy. 11.3 Zhotoviteľ sa zúčastní odovzdania staveniska, odovzdá zhotoviteľovi stavby za účasti objednávateľa hlavné body stavby a body podrobného merania (obvodu staveniska). 114 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije dielo bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako na tie, ktoré sú určené v zmluve. 11.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi podklady poskytnuté k vypracovaniu dokumentácie do 14 dní po odovzdaní diela. 11.$6 Splnením všetkých povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy vlastnícke právo na dokumentáciu pre stavebné povolenie prechádza v plnom rozsahu na objednávateľa, ktorý súhlasí Strana 6/8 „IFTáKamenica niCirochou-Bela niíCirochou“ DIVYCNUSKAÁ SpPrdava CICSL s tým, aby zhotoviteľ použil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti. 11.7 V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmiuvy splňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „ autorský zákon“), zhotoviteľ udeľuje, objednávateľovi dňom prevzatia diela v zmysle článku 5 tejto zmluvy licenciu podľa $ 65 autorského zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v $19 ods. 4 autorského zákona, tak aby dielo mohol používať na vlastnú potrebu, a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím osobám, ako podklady pre plnenie úloh objednávateľa na úseku rozvoja, výstavby a údržby pozemných komunikácií. Objednávateľ je tiež oprávnený tieto predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej správy a územnej samosprávy pre plnenie ich úloh vo všeobecnom verejnom záujme. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že odmena zhotoviteľa je zahrnutá v celom rozsahu v cene diela uvedenej v článku 6 tejto zmluvy. 11.9 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné. 11.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje mať uzavretú poistnú zmluvu pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou pri plnení predmetu tejto zmluvy (ďalej len „poistná zmluva“) na poistnú sumu rovnajúcu sa navrhovanej zmluvnej cene vrátane DPH, uvedenej v bode 6.1 tejto zmluvy, pričom okrem zhotoviteľa nesmie byť v poistnej zmluve uvedený ako poistený žiaden iný subjekt a táto poistná zmluva musí byť uzatvorená na celé obdobie trvania zmluvy. V prípade, ak je zhotoviteľom združenie založené podľa $ 829 a nasl. Občianskeho zákonníka, musia byť v poistnej zmluve ako poistení uvedení všetci členovia združenia. ČI. 12 Záverečné ustanovenia 12.1 V prípade, že predmetné služby budú spolufinancované z fondov EÚ je Zhotoviteľ povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy © poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú: a) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a ním poverené osoby, b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU. 122 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. 12.3 — Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 124 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 125 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán týkajúcich sa tejto zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky. 12.6 — Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ. Všetky prípadné dodatky k nej musia byť vyhotovené v rovnakom počte. Strana 7/8 Miletičova 19, 826 19 Bratislava „ITáKamenica níCirochou-Bela niCirochou“ Miletičova 1'9. 826 19 Bratislava 12.7 — Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom. 12.8 Ponuka uchádzača (v tejto zmluve označený ako Zhotoviteľ) a je prílohou tejto zmiuvy o dielo. 12.9 — Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo je Špecifikácia ceny predložená v ponuke zhotoviteľa, ktorá pozostáva z týchto príloh: Príloha: č.1 Cenová špecifikácia predrmetu zákazky Príloha: č.2 [dentifikácia subdodávateľov V Košiciach , dňa V Prešove, dňa Objednávateľ: Zhotoviteľ: podpis, odtlačok pečiatky podpis, odttačok pečiatky Ing. Štefan Ungrady Ing. Ladislav Bačenko riaditeľ SSC - IVSC Košice konateľ spolačnosti ROADS, s.r.o Ing. Anton Pulščák konateľ spoločnosti TIMOTI design s.r.o Strana 8/8 HSOUJOJCdS JAIEUDY "JEDSNJ UOJUY "Buj 1)S0UJ0|0dS JjaJeUOY "OYUJIEH ABISIPEY "BuJ 018 UŠISIB LLOVIU 015 SIOVOJ "eUp "BAOSBld A JLJd JOJEABPOPANS BLLU NIOJY ÁyzeJEZ NpaLUPAJA HSED ŤA Y NYBIZA OA UAJ jojBABPOpgnNS SÍnZeyneJd TUBABISJSGO UJOUÍBIBA O BUOYEZ (8 UWISId L "Spo Z£ $ Bjpod HyseJN Ayuonupod iuBUJd$ TUBABJEJSTO UIOUŤBIBA O PUOXEZ (J © (9 LSIJ | "Spo Z£ $ ejpOd BIUBABISOd OUBUJOSO e$ BonľeyÁ) HsenN Áyuaiupod nfeujds eojeAepopgns ÁUBAOLJABN EAOIUBEY PABISOJA "Buj | eve epox uál | Z9919L09 | onolledeo eresom u KISAOUJEZ JAJ8d Ďu alods "OHa13 % LGč 222 9€ OJSVIdOHdd | + uar en "Buj PIZ9p099 %01 606 £25 9€ 04s "LY3rOHdOJ9 | € BYSUIZPOA BUSIepPČEJN "OLI OHAUJ %g LGG 896 Sť "095 LINSNOO VHJJSAIA | Z 2edej j918 dHOSI %G LLS LOČ 9£ "OTS LHAOBO | % A Áyzeyez Bdoso w..___ua.;oaeoN ._?__;wuoun:m JBUIPIld ROČZIJEDU Ov_ BISJLALPOPANS AGZPU %:uop_uno od BU [aIpOd "BIBJEARPOPAaNS IUAOPAjSEU JEJAIpOd npna Ps "PABISNELIJ 6L 9Z8 "6L BAODMNANHA 15819 BABICS BYSUBAO|S WOJBJBARIEISTO UJÁU[BIDA PUDSEJÚÁR BO BIOHY „NOUYDOJHHJU PJ9g -NOGUDOJNH/JU POUBLUBY pJ edeja Z 1eJ4 3Y € Od A Ápallž | 18319 A0XJ8SN UDÁUBIÁRM BLDBZIUJSPOJ“ "UDAZBU S 89e1d BAOJYBÍOId BU ÁJZBYEZ NSLUpPAL NUBUJA 1d 3Z "USÍNSEJÚÁM DUJSDI ORUÁJ "J1S "SOVOH HSOUDJ0JOdS J9JRUDY "GYUJILA ABJSIPEY "BUJ BISJADCIOYZ PIdniSEZ ÁUPSIdpod NOg Z8) P89 b :091 AOSaid LO 080 "£ BUJadny zerueyIUpPOd OJSIA / OIPIS "015 SOVON :BIUBZNIPZ USJI ÁUABIH ILLOMWIL $ SOVOH :AOZEN / OU3UU BUPOUDAO soJAOJ0UZ HOOJIILVAVOOOANS O IINISVIHAA č ? EUSINUJ
Štatutárny orgán objednávateľa a dodávateľa platný 19. 7. 2021 podľa Registra právnických osôb. Zmluvu mohol podpísať aj niekto iný na základe plnej moci; kto ju naozaj podpísal, je v texte zmluvy.
Údaje z iných registrov spojené so zmluvou cez IČO strán, číslo zákazky ÚVO alebo číslo zmluvy. Kde ide len o odvodenie (napríklad faktúry tej istej dvojice v období platnosti zmluvy), je to pri údaji uvedené.
Zápis v registri partnerov verejného sektora podľa snímky registra z 22. 10. 2026. Zapisovať sa musí partner, ktorý od verejného sektora dostane jednorazovo viac ako 100 000,00 € alebo v úhrne viac ako 250 000,00 € ročne (zákon č. 315/2016 Z. z.); zákon má aj výnimky.