Zmluvač. GR ZVJS-36-1/32-2021zverejnené 26. 11. 2021Suma uvedená
Zdroje:Centrálny register zmlúv stav z exportu 26. 11. 2021
Dodávateľom je združenie (skupina dodávateľov), ktoré register uvádza len názvom. Členov s IČO preberáme z výsledku verejného obstarávania alebo z textu zmluvy. Suma zmluvy je za celé združenie, podiel jednotlivých členov z otvorených dát nepoznáme.
Ako sme členov určili: IČO členov uvedené v texte zmluvy (PDF v registri), bez objednávateľa. Ak je to omyl, nahláste nám ho.
Zmluva nie je platba. Suma neznamená, že sa celá vyplatila, a register neuvádza, ktorá strana platí.
Prílohy sú uložené v Centrálnom registri zmlúv, odkazy vedú priamo tam.
Záznam v Centrálnom registri zmlúv · ID 6054661 · posledná zmena v registri 26. 11. 2021, 10:31
| Denný export registra | Zmena v registri | Suma v tom čase | Príloh |
|---|---|---|---|
| 26. 11. 2021 | 26. 11. 2021, 10:31 | 986 800,22 € | 1 |
Každý riadok je deň, keď sa záznam objavil v dennom exporte registra (nový alebo zmenený). Kódy z exportu, ktorých význam register nedokumentuje: stav 2, typ 1.
Zmena sa zverejní až po kontrole redaktorom. Bez odkazu na zdroj ju nemôžeme prijať.
Štatutárny orgán objednávateľa a dodávateľa platný 26. 11. 2021 podľa Registra právnických osôb. Zmluvu mohol podpísať aj niekto iný na základe plnej moci; kto ju naozaj podpísal, je v texte zmluvy.
Strojovo vytiahnutý z PDF v registri, môže obsahovať chyby. Rodné čísla, dátumy narodenia a čísla dokladov sú vynechané. Záväzné je PDF v registri. Hľadať v textoch zmlúv
Zmluva o dielo
č. GR ZVJS-36-1/32-2021
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní“)
(ďalej len „zmluva“)
medzi
zmluvnými stranami
Objednávateľom : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Adresa sídla: rozpočtová organizácia Ministerstva spravodlivosti SR, zriadená
Korešpondenčná adresa: zriaďovacou listinou MS SR č. GRZVJS-177/40-2001 zo dňa
zastúpený: [vynechané] v znení neskorších dodatkov
Šagátova 1, 821 08 Bratislava
IČO: Šagátova ul. č. 1, 813 04 Bratislava 1
DIČ : plk. Mgr. Róbert Mudronček – generálny riaditeľ Zboru väzenskej
Bankové spojenie : a justičnej stráže
Číslo účtu : 00212008
IBAN: 2020801838
Osoby oprávnené:
- rokovať vo veciach zmluvných:
- rokovať vo veciach technických:
- vykonávať technický dozor:
(ďalej len „objednávateľ“)
a
Zhotoviteľom: „Združenie Sučany - MBM-GROUP – M-SILNICE SK –
Združenie dodávateľov: PRAKTIKPUMP“
MBM-GROUP, a.s., Miletičová 1, Bratislava, 821 08 Bratislava –
Adresa sídla: mestská časť Ružinov
Združenie Sučany - MBM-GROUP – M-SILNICE SK –
Korešpondenčná adresa: PRAKTIKPUMP, Miletičová 1, Bratislava, 821 08 Bratislava –
mestská časť Ružinov
Osoby oprávnené:
- rokovať vo veciach zmluvných:
- rokovať vo veciach technických:
- manažér stavby:
- stavbyvedúci:
(ďalej len „zhotoviteľ“)
1. MBM-GROUP, a.s.
Adresa sídla: Miletičova 1, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 08
Zapísaný: zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sa,
Vložka číslo: 10582/L
Zastúpený: Bc. Alena Nováková – predseda predstavenstva
IČO: 36740519
DIČ: 2022337548
IČ pre DPH :
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej aj ako „vedúci člen združenia“)
2. M - SILNICE SK s.r.o.
Adresa sídla: Kysucká cesta 3, 010 61 Žilina
Zapísaný: zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina,
oddiel : Sro, vložka číslo: 19485/L
Zastúpený: Ing. Petr Dohnálek – konateľ
IČO: 36833380
DIČ: 2022448098
IČ pre DPH :
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej aj ako „člen združenia“)
3. PRAKTIKPUMP, s.r.o.
Adresa sídla: Jesenského 621/63, Zvolen 960 01
Zapísaný: zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská
Bystrica pod sp. značkou Sro, vl. č. 11514/S
Zastúpený: Jozef Hyriak – konateľ
Ing. Maroš Hyriak – konateľ
IČO: 36647861
DIČ: 2022178730
IČ pre DPH :
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej aj ako „člen združenia“)
(objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“)
2
Preambula
Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok zadávania podlimitnej zákazky „Rekonštrukcie ČOV
– ÚVTOS Sučany“ vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 184/2021 zo dňa 05.08.2021 pod
zn. 40421-WYP (dalej len „súťaž“) podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávanií a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
podľa projektovej dokumentácie vypracovanej v podrobnostiach pre realizáciu stavby „Rekonštrukcia
ČOV – ÚVTOS Sučany“ . Pod skratkami ČOV – ÚVTOS sa na účely tejto zmluvy rozumejú „čistiaren
odpadových vôd“ a „Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých“.
Čl. I.
Predmet zmluvy
1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne a včas zhotoviť pre objednávateľa na svoje náklady a na svoje
nebezpečenstvo dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
1.2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo prevziať a v súlade s touto zmluvou zaplatiť za
dielo dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
1.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dodať stavbu: „Rekonštrukcia ČOV – ÚVTOS Sučany“ (ďalej
len dielo) v zmysle súťažných podkladov objednávateľa a ponukou zhotoviteľa, vyhotovenej podľa
projektovej dokumentácie v stupni realizačný projekt, vypracovanej spoločnosťou BANSKÉ
PROJEKTY s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, a to nasledovne:
1.3.1. Realizácia stavebných prác, prevádzkových súborov, montážnych prác, dodávok
stavebných materiálov, dodávok a montáže technologických a technických celkov v
rozsahu podľa tejto zmluvy.
1.3.2. Vypracovanie kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce v spolupráci s projektantom
v rozsahu podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o verejných prácach) v troch vyhotoveniach.
1.3.3. Vypracovanie projektu skutočného realizovania stavby – dokumentácia skutočného
realizovania stavby v rozsahu podľa § 29 vyhlášky Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 453/2000 Z. z.“), ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v troch vyhotoveniach.
Čl. II.
Rozsah realizácie diela
2.1. Dielo uvedené v čl. I. zmluvy bude realizované v nasledovnom rozsahu:
2.1.1. Realizácia stavebných prác, prevádzkových súborov, montážnych prác, dodávok
stavebných materiálov, dodávok a montáže technologických a technických celkov v
rozsahu podľa vyhotovenej projektovej dokumentácie v stupni realizačný projekt,
vypracovanej spoločnosťou BANSKÉ PROJEKTY s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava,
na stavbu: „Rekonštrukcia ČOV – ÚVTOS Sučany“ a v členení:
Stavebné objekty:
SO 01 Stavebné úpravy budovy ČOV
SO 02 Rekonštrukcia aktivačných nádrží
SO 03 Dosadzovacie nádrže
SO 04 Prepojovacie potrubie
SO 05 Spevnené plochy, terénne úpravy
3
Prevádzkové súbory:
PS 01 Strojnotechnologická časť
PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúd, MaR (meranie a regulácia)
2.1.2. Vypracovanie kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce v spolupráci s projektantom
v rozsahu podľa zákona o verejných prácach v troch vyhotoveniach v tlačenej forme a 1 x
na CD nosiči.
2.1.3. Vypracovanie podrobného týždenného harmonogramu výstavby pre stavebnú časť stavby
a pre technologickú časť stavby v minimálnom vecnom rozsahu podľa stavebných
oddielov oceneného a predloženého výkazu výmer zhotoviteľom, doplneného o finančné
plnenie po mesiacoch (harmonogram je možné predložiť napríklad v programoch
Systematic, Koral, alebo obdobných softvérových programoch) v dvoch vyhotoveniach
v tlačenej forme.
2.1.4. Vypracovanie projektu skutočného realizovania stavby – dokumentácia skutočného
realizovania stavby v rozsahu podľa § 29 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. Projekt skutočného
vyhotovenia stavby zhotoviteľ odovzdá v písomnej forme v troch vyhotoveniach
a v elektronickej forme na CD nosiči v dvoch vyhotoveniach (vo formáte .doc – texty, .xls
– tabuľkové časti,.pdf a .dwg – výkresová časť).
2.2. Podkladmi objednávateľa sú zmluvné, technické, obchodné, kvalitatívne, finančné a platobné
podmienky, orientačný výkaz výmer, projektová dokumentácia a podmienky realizácie diela
uvedené v súťažných podkladoch, ktoré zhotoviteľ obdržal v rámci súťažných podkladov verejnej
súťaže. Ponukou zhotoviteľa je ním vyplnený návrh zmluvy o dielo a ostatné dokumenty, ktoré
predložil objednávateľovi v rámci svojej ponuky vo verejnej súťaži.
2.3. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu
známe všetky potrebné technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii diela, že disponuje
takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné a je si vedomý
skutočnosti, že dielo sa bude realizovať za plnej prevádzky ústavu.
Čl. III.
Kvalita diela
3.1. Dielo musí byť zhotovené v kvalite a v súlade s projektovou dokumentáciou stavby, prípadne
s jeho písomne dohodnutými zmenami, slovenskými a európskymi technickými normami a nesmie
mať žiadne nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu.
3.2. Kvalitatívne a dodacie podmienky diela sú vymedzené:
3.2.1. Projektovou dokumentáciou stavby „Rekonštrukcia ČOV – ÚVTOS Sučany“- realizačný
projekt z 12/2020, zákazkové číslo 1757-403 BP.
3.2.2. Podrobnou špecifikáciou ceny diela (Príloha č. 1 k tejto zmluve), ktorú tvorí ocenený výkaz
výmer predložený zhotoviteľom v rámci jeho ponuky a ktorý obsahuje nacenenie všetkých
prác a dodávok v ponuke zhotoviteľa, potrebných na zhotovenie diela.
3.2.3. Slovenskými a európskymi technickými normami.
3.2.4. Ustanoveniami tejto zmluvy.
3.2.5. Súťažnými podkladmi a podmienkami objednávateľa a predloženou ponukou zhotoviteľa v
rámci verejnej súťaže.
3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje v súlade s § 47 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) pre
zabezpečenie realizácie diela v rámci rekonštrukcie použiť len výrobky vhodné pre daný druh
stavby, ktoré budú zodpovedať požiadavkám objednávateľa a štandardom dohodnutým v tejto
zmluve.
4
3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázať potrebné vlastnosti výrobkov a zhotovovaných konštrukcií pre
stavbu pred ich použitím v rozsahu podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku,
sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č. 259/2021 Z. z. a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3.5. Výrobky a materiály určené na realizáciu diela je zhotoviteľ povinný dodať bez akýchkoľvek
nárokov, práv či výhrad tretích osôb.
3.6. Zhotoviteľ zodpovedá za skladovanie, ochranu a bezpečné uloženie materiálu a výrobkov
potrebných na realizáciu diela a znáša nebezpečenstvo škody na materiáloch a výrobkoch až po
ich odovzdanie a prevzatie objednávateľom.
3.7. Dodaný materiál a výrobky v rámci realizácie diela podľa tejto zmluvy musia mať pôvod v krajinách
ES alebo v asociovaných krajinách. V prípade, ak sa materiály a výrobky na realizáciu diela
v krajinách uvedených v predchádzajúcej vete neposkytujú, resp. nevyrábajú, alebo ich z iných
objektívnych príčin nemožno z týchto krajín získať, môže zhotoviteľ zabezpečiť dodávku materiálov
a výrobkov, ktoré majú pôvod v inej, tretej krajine. Túto skutočnosť je však zhotoviteľ
objednávateľovi povinný preukázať písomnými dokladmi predloženými v originály a aj ich úradným
preložením do slovenského jazyka. Objednávateľ požaduje preukázať pôvod materiálov
a výrobkov použitých na realizáciu diela.
Čl. IV.
Cena diela
4.1. Cena za dielo v rozsahu podľa čl. II. bod 2.1 je dojednaná dohodou zmluvných strán podľa
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/1996“) a
vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z ktorou sa vykonáva zákon
Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako
cena maximálna pre rozsah uvedený v prílohe č.1 k tejto zmluve.
Cena za dielo podľa čl. I. ods 1.3 celkom predstavuje: 783 174,78,- EUR
a) cena celkom (bez rozpočtovej rezervy) bez DPH 39 158,74,- EUR
b) rozpočtová rezerva diela 5 % bez DPH 164 466,70,- EUR
c) DPH 20 % zo základu a) + b)
Cena celkom vrátane DPH 986 800,22,- EUR
slovom: deväťstoosemdesiatšesťtisícosemsto EUR a dvadsaťdva centov
v členení podľa prílohy č. 2 k tejto zmluve - „Rozpis zmluvnej ceny“.
4.2. Zhotoviteľ prehlasuje, že porovnal objednávateľom predložený výkaz výmer s projektovou
dokumentáciou a je si vedomý skutočnosti, že výkaz výmer obsahuje aj agregované položky, t. j.
zahŕňajú aj ostatné neuvedené súvisiace podpoložky a nebude si v budúcnosti uplatňovať nároky
z dôvodu nezrovnalostí medzi výkazom výmer a projektovou dokumentáciou. Ocenený výkaz
výmer predložený zhotoviteľom zahŕňa všetky stavebné práce a dodávky k realizácii diela.
4.3. Konečná cena diela bude predstavovať čiastku za riadne vykonané práce a dodávky, odsúhlasené
objednávateľom, v súlade s čl. VI. Platobné podmienky. Všetky ceny sú uvádzané s DPH, platnou
v čase uzatvorenia zmluvy. V prípade prijatia zákonných zmien sadzieb DPH, bude následne
upravená zmluvná cena.
4.4. Súčasťou celkovej ceny za dielo je rozpočtová rezerva stanovená vo výške 5 % zo základných
rozpočtových nákladov bez *DPH. Jej použitie sa viaže len na prípady dohodnuté písomnou formou
v stavebnom denníku respektíve v zápisoch z kontrolných dní stavby, jeho prílohách
5
a špecifikované v Dôvodovej správe k naviac prácam a následne formou tzv. „Zmenového listu
k čerpaniu rozpočtovej rezervy“ (ďalej len „Zmenový list“), ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Zmenové listy smú podpisovať osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných v tejto zmluve a
sú pre zmluvné strany záväzné.
4.5. Zmenové listy vypracováva zhotoviteľ vrátane výpočtov podľa kalkulačného vzorca zhotoviteľa
v súlade s Prílohou č. 3 k tejto zmluve a dokladov preukazujúcich cenu dodávok ak sú potrebné.
4.6. Nárok na úhradu naviac prác a dodávok uvedených v zmenovom liste má zhotoviteľ až po jeho
odsúhlasení oboma zmluvnými stranami.
4.7. Nepredloženie zmenového listu zhotoviteľom nie je dôvodom na nevykonanie dohodnutých naviac
prác vzájomne potvrdených objednávateľom a zhotoviteľom v stavebnom denníku respektíve
v zápise z kontrolného dňa stavby. Úhrada za takto vykonané práce je podmienená splnením čl.
IV bodu 4.5 a 4.6.
4.8. Zhotoviteľ je oprávnený predkladať návrh na zmenu materiálov, výrobkov, zariadení
a technologických postupov oproti projektovej dokumentácii za podmienky ich predchádzajúceho
odsúhlasenia objednávateľom.
4.9. V prípade vzniku naviac prác, ktoré vyplynuli z dôvodu potreby zmeny alebo doplnenia
projektovaného technického riešenia v priebehu realizácie diela a ktorých vykonanie je potrebné
na riadne dokončenie a odovzdanie diela, prípadné zmeny stavebných materiálov a dodávok alebo
iných zmien vyvolaných zo strany objednávateľa ovplyvňujúcich cenu za dielo dohodnutú
v čl. IV. bod 4.1. a) tejto zmluvy, budú predmetné práce, ich rozsah a cena prerokované,
odsúhlasené a doriešené medzi objednávateľom a zhotoviteľom formou Zmenového listu
. Naviac práce bude možné realizovať len do výšky rozpočtovej rezervy.
4.10. V súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom spôsobe, akým
sa vytvorí cena naviac prác a dodávok, ktoré nie sú uvedené v rozsahu podľa čl. II. bod 2.1., t.j.
práce naviac:
4.10.1. Zhotoviteľ práce a dodávky (práce naviac) ocení podľa jednotkových cien zadefinovaných
v Prílohe č. 1 k tejto zmluve.
4.10.2. Práce a dodávky (práce naviac), ktorých jednotkové ceny sa nenachádzajú v Prílohe č. 1
k tejto zmluve ocení zhotoviteľ individuálnou kalkuláciou podľa kalkulačného vzorca
zhotoviteľa uvedeného v Prílohe č. 3 k tejto zmluve.
4.10.3. Kalkulačný vzorec má nasledujúce zloženie: priamy materiál, priame mzdy, ostatné priame
náklady, výrobná réžia, správna réžia, zisk.
4.10.4. K výpočtu podľa kalkulačného vzorca zhotoviteľ uvedie spôsob výpočtu a percento
výrobnej réžie pre HSV a PSV+M, správnej réžie pre HSV a PSV+M, zisku pre HSV a
PSV+M, priame mzdy pre jednotlivé tarifné stupne, hodinové zúčtovacie sadzby prác HSV
pre jednotlivé tarifné stupne a hodinové zúčtovacie sadzby prác PSV pre jednotlivé tarifné
stupne.
4.11. V prípade porušenia ustanovenia čl. IV. bodu 4.8 zmluvy zo strany zhotoviteľa nie je prípustná
zmena materiálov, výrobkov, zariadení a technologických postupov oproti projektovej dokumentácii
a náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ (v tomto prípade sa neuplatní § 549 Obchodného
zákonníka).
4.12. V prípade vzniku naviac prác, ktorých predpokladaná cena presahuje výšku rozpočtovej rezervy
podľa čl.IV. bod 4.1. písm. b) tejto zmluvy bude ich rozsah a cena prerokovaná a doriešená podľa
zákona o verejnom obstarávaní a v súlade s touto zmluvou.
4.13. Za naviac práce sa nepovažujú práce, ktorých rozsah je stanovený na základe merných jednotiek
uvedených v prílohe č. 1 k tejto zmluve a k nim priradených normohodín a neboli vykonané v čase
určenom normohodinami (napríklad predĺženie doby použutia lešenie v prípade nečinnosti
zhotoviteľa).
4.14. Zhotoviteľovi nevzniká žiadny právny nárok na nevyčerpanú časť rozpočtovej rezervy, pokiaľ nie
sú práce podložené reálne vykonanými prácami a položkami v zmysle čl. IV. bod. 4.9.
6
4.15. Za naviac práce, vrátane bodu 4.13. tohto článku, sa ďalej nepovažujú:
- práce, ktoré sú nad rámec rozpočtovej rezervy a neboli doriešené podľa čl. IV bod 4.10;
- práce, ktoré neboli odsúhlasené v zmenovom liste objednávateľom a autorským dohľadom stavby
z dôvodu nekompletnosti zmenového listu, alebo z dôvodu rozporu s kalkulačným vzorcom
zhotoviteľa určeným pre výpočet naviac prác položiek nenachádzajúcich sa v ocenenom výkaze
výmer (príloha č. 1 k tejto zmluve), alebo nadhodnotením normohodín za výkon práce pre určenú
výmeru podľa prílohy č.1 k tejto zmluve.
4.16. Súčasťou ceny za dielo sú aj náklady na:
4.16.1. vybudovanie, prevádzku, vypratanie zariadenia staveniska a stráženie staveniska
zhotoviteľom počas trvania zmluvy,
4.16.2. úhradu spotrebovaných energií (elektrická energia, úžitková voda), špecifikované v čl. VII
bod 7.1.5 tejto zmluvy,
4.16.3. potrebné skúšky realizované počas realizácie stavby a potrebné k vydaniu kolaudačného
rozhodnutia v rámci vodoprávneho konania (napríklad tlakové skúšky, úradné skúšky
vyhradených technických zariadení, iskrové skúšky, hygienické rozbory vody, skúšky
merania vrstiev náterov požiarnych konštrukcií, preukazné skúšky zabudovaného
materiálu a iné uvedené v podmienkach stavebného, resp. vodoprávneho rozhodnutia),
4.16.4. daň za užívanie verejného priestranstva,
4.16.5. všetky poplatky vychádzajúce zo skutočnosti, že dielo sa realizuje za plnej prevádzky (
napríklad poplatky za prečerpávanie kalov a pod.)
4.16.6. vytýčenie inžinierskych sietí,
4.16.7. vypracovanie geometrického plánu, jeho overenie na príslušnom katastri nehnuteľností
a vloženie do digitálnej mapy, vrátane zamerania adresného bodu,
4.16.8. výrobno konštrukčnú dokumentáciu, tzv. dielenskú dokumentáciu a prípadné
technologické projekty (napríklad projekty riešenia lešení, debniacich dielcov a pod.)
potrebné k realizácii diela,
4.16.9. tzv. stratné pri položkách, v ktorých je už stratné započítané podľa obvyklých
rozpočtových pravidiel v cene za jednotku výkonu (napr. materiál na sadrokartónové
konštrukcie, zateplenie fasády a podobne), ktoré sú rozpočítané v ocenených položkách
výkazu výmer,
4.16.10. náklady na vypracovanie podrobného týždenného harmonogramu výstavby pre
stavebnú časť stavby a pre technologickú časť stavby,
4.16.11. zaškolenie obsluhy užívateľa zhotoviteľom po ukončení diela.
4.16.12. pokuty uložené orgánmi štátnej správy z dôvodu porušenia všeobecne záväzných
právnych predpisov, ktoré preukázateľne zavinil zhotoviteľ.
4.17. Zhotoviteľ súhlasí so zadržaním 10 % z fakturovanej ceny diela z vykonaných prác za dané
obdobie (spravidla za mesiac) až do doby preukázania splnenia kvalitatívnych podmienok pri
odovzdávaní a preberaní diela alebo jeho ucelenej časti a do odstránenia všetkých vád,
nedorobkov a nedostatkov podľa zákona o verejných prácach (ďalej „zadržaná čiastka“).
Čl. V.
Čas a miesto plnenia zmluvy
5.1. Zmluvné strany sa dohodli na realizácii plnenia predmetu tejto zmluvy v závislosti od výšky
pridelených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje
pri realizácii diela dodržať lehoty plnenia podla čl. II bod. 2.1. nasledovne:
5.1.1. Realizácia stavebných prác, prevádzkových súborov, montážnych prác, dodávok
stavebných materiálov a zariadení v lehote do 270 kalendárnych dní odo dňa odovzdania
staveniska.
7
5.1.2. Kontrolný a skúšobný plán verejnej práce do 10 kalendárnych dní odo dňa odovzdania
staveniska.
5.1.3. Harmonogram výstavby (časový a finančný) predloží zhotoviteľ v deň odovzdania
staveniska objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach.
5.1.4. Projekt skutočného realizovania stavby – realizačný projekt najneskôr do dňa začatia
preberacieho a odovzdávacieho konania.
5.2. Zhotoviteľ je povinný bez omeškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy a ktorá má za následok neplnenie
alebo predĺženie harmonogramu výstavby diela.
5.3. V prípade, ak lehota realizácie predmetu zmluvy podľa podbodu 5.1.1 tohto článku nebude
dodržaná z prevádzkových dôvodov vzniknutých na strane objednávateľa alebo z dôvodu vplyvu
nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré budú brániť postupu prác, sa plynutie lehoty preruší
na nevyhnutný čas. Začiatok a ukončenie prerušenia lehoty odsúhlasia zmluvné strany záznamom
v stavebnom denníku. Počas prerušenia lehoty zhotoviteľ nie je v omeškaní.
5.4. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením jednotlivých dielčich mesačných termínov
a finančných plnení stanovených v harmonograme výstavby z dôvodov ležiacich na jeho strane
viac ako 14 kalendárnych dní alebo nedodržiava harmonogram výstavby a zároveň o tom
písomne neinformuje objednávateľa, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za
podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo okamžite odstúpiť od zmluvy .
5.5. Miestom plnenia predmetu zmluvy je areál Ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Sučany, Družstevná 1611/2, 038 52 Sučany (ďalej len „ústav Sučany“).
Čl. VI.
Platobné podmienky
6.1. Zhotoviteľ 1x mesačne zostaví súpis riadne vykonaných prác a dodávok za predchádzajúci mesiac,
ktoré ocení podľa položiek uvedených v Prílohe č. 1 k tejto zmluve. Súpis vykonaných prác
a dodávok vecne a finančne skontroluje technický dozor objednávateľa a v prípade jeho
oprávnenosti ho odsúhlasí a potvrdí podpisom. Ak technický dozor objednávateľa zistí, že v súpise
vykonaných prác sú chyby, vráti ho do piatich pracovných dní odo dňa doručenia zhotoviteľovi na
prepracovanie s identifikáciou zistených chýb .
6.2. Zhotoviteľ vystaví v troch vyhotoveniach daňový doklad – faktúru za vykonané práce a dodávky
na základe odsúhlaseného a potvrdeného súpisu vykonaných prác a dodávok technickým
dozorom.
6.3. Odsúhlasený a potvrdený súpis vykonaných prác technickým dozorom je nedeliteľnou súčasťou
faktúry za dané obdobie.
6.4. V prípade, že predložená faktúra nebude mať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, objednávateľ vráti faktúru
zhotoviteľovi do piatich pracovných dní odo dňa jej doručenia na opravu alebo doplnenie.
Oprávneným vrátením faktúry prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti
začína plynúť odo dňa doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi.
6.5. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi na základe predloženej faktúry za dané obdobie finančnú čiastku
vo výške 90 % z fakturovanej sumy s DPH do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.
6.6. Objednávateľ nie je s platením faktúr v omeškaní v dôsledku nerealizovania platieb Štátnou
pokladnicou.
8
6.7. Zadržaná čiastka v zmysle čl. IV. bod 4.17 bude vyplatená zhotoviteľovi po súčasnom splnení
nasledovných podmienok:
- po úspešnom ukončení preberacieho a odovzdávacieho konania verejnej práce bez akýchkoľvek
vád a nedorobkov a nedostatkov zapísaných v protokole (t. j. aj drobných vád nebrániacich
užívaniu stavby),
-po vydaní právoplatného kolaudačného resp. vodoprávneho rozhodnutia,
-po odpočítaní sankcií a vzniknutých škôd,
-po vyprataní a vyčistení staveniska.
6.8. Zhotoviteľ súhlasí, aby zadržaná čiastka v zmysle bodu 4.17 bola znížená o sankcie a vzniknuté
škody uvedené v čl. IX. , čl. XI. bod 11.2, čl. XII. bod 12.4 až 12.7 tejto zmluvy.
6.9. V prípade, ak objednávateľ zistí, že si zhotoviteľ neplní svoje finančné povinnosti, t. j. nevykonáva
úhrady jednotlivých faktúr za práce, ktoré pre neho zrealizovali subdodávatelia, objednávateľ
poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy. Počas plynutia takto poskytnutej
lehoty je objednávateľ oprávnený zadržať úhradu čiastkových faktúr (resp. konečnej faktúry)
vystavených zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný do 10 kalendárnych dní od doručenia výzvy
objednávateľa k uspokojeniu subdodávateľových nárokov písomne preukázať objednávateľovi, že
vykonal úhradu za práce, ktoré pre neho realizoval subdodávateľ. Počas doby zadržania platieb
podľa tohto bodu zmluvy nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných
záväzkov voči zhotoviteľovi a zhotoviteľovi nevzniká nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie.
6.10. V prípade, že zhotoviteľ neuhradí faktúry subdodávateľom podľa bodu 6.9 má objednávateľ právo
okamžite odstúpiť od zmluvy za jej podstatné porušenie.
6.11. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva práce subdodávateľmi, ktorých neuviedol v rámci
súťaže výberu zhotoviteľa, respektíve neoznámil zmenu alebo doplnenie subdodávateľa v zmysle
zmluvných podmienok, nie je objednávateľ takto vykonané práce a dodávky povinný uhradiť. Práce
budú uhradené až po splnení oznamovacej povinnosti zmeny respektíve doplnení subdodávateľa
v zmysle súťažných podmienok a zmluvy.
Čl. VII.
Podmienky zhotovenia diela
7.1. Odovzdanie staveniska:
7.1.1. Objednávateľ protokolárne odovzdá zhotoviteľovi staveniskodo 14 kalendárnych dní po
nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy spolu s právoplatným stavebným povolením. Túto
skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany v stavebnom denníku.
7.1.2. Zhotoviteľ bezodkladne po prevzatí staveniska zabezpečí vytýčenie všetkých nadzemných
7.1.3. a podzemných inžinierskych sietí. Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie vedení a
inžinierskych sietí okrem tých, ktoré sú v správe ústavu Sučany a nebola mu oznámená
ich poloha, resp. neboli vytýčené na stavenisku.
Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za podstatné
porušenie tejto zmluvy, kedy má objednávateľ právo okamžite odstúpiť od zmluvy.
7.1.4. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady zariadenie staveniska jeho riadne oplotenie
a stráženie.
7.1.5. Objednávateľ určí v protokole o prevzatí a odovzdaní staveniska body napojenia pre odber
elektrickej energie a vody. Náklady na úhradu spotrebovaných energii pre stavbu hradí
zhotoviteľ na základe skutočne nameraných spotrieb odčítaných z meračov, ktoré si osadí
zhotoviteľ.
7.2. Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa:
7.2.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu stavby v dvoch
vyhotoveniach.
9
7.2.2. Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom osôb oprávnených vykonávať technický
7.2.3. dozor obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa písomne vyjadriť do
piatich pracovných dní odo dňa vykonania zápisu, inak sa má za to, že s obsahom zápisu
7.2.4. súhlasí.
7.2.5. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo na každom stupni jeho vykonávania. Ak pri
7.2.6. kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce mu zo zmluvy alebo zo
všeobecne záväznych právnych predpisov, má právo žiadať, aby zhotoviteľ bezodkladne
začal dielo vyhotovovať riadne a odstránil prípadné vady vzniknuté vadným zhotovovaním
diela. Do odstránenia vád nemá zhotoviteľ nárok na úhradu za plnenie. Nárok úhradu za
plnenie vznikne až po odsúhlasení opravy technickým dozorom objednávateľa. V prípade,
že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku, respektíve v zápise
z kontrolného dňa stavby, nevyhovie požiadavkám na opravu vád objednávateľa považuje
sa to za podstatné porušenie zmluvy.
Rozsah kompetencií technického dozoru objednávateľa je uvedený v prílohe č. 5
„Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností
– UNIKA 2020.
Objednávateľ zabezpečí financovanie zmluvných prác v nadväznosti na rozsah finančných
prostriedkov vyčleňovaných štátnym rozpočtom.
Zápisy v stavebnom denníku, ktoré nebudú potvrdené zástupcom zhotoviteľa uvedeného
v zmluve, spravidla stavbyvedúci povereným vedením stavby, nebudú objednávateľom
akceptované a nemajú žiadnu právnu záväznosť.
7.3. Povinnosti zhotoviteľa:
7.3.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo podľa tejto zmluvy bude zhotovené v súlade so
záväzkami podľa tejto zmluvy, podľa overenej projektovej dokumentácie stavby, podľa
slovenských a európskych technických noriem, podľa technickej dokumentácie
stavebného výrobku alebo spracovávanej stavebnej hmoty (technické listy, technologická
dokumentácia) a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie
diela a že bude ako riadne dokončené dielo spôsobilé užívania objednávateľom v súlade
s príslušnými ustanoveniami § 13 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o BOZP“).
7.3.2. Zhotoviteľ a objednávateľ ďalšie podrobnosti a špecifiká súvisiace s rozsahom
a užívaním staveniska počas realizácie diela vrátane prípadného vzájomného
spolupôsobenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochranných pracovných
prostriedkov a organizačného a personálneho zabezpečenia kontrolných dní dohodnú v
rámci záznamu o odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotoveného podľa tejto zmluvy.
Zhotoviteľ je súčasne povinný dodržiavať podmienky dotknutých orgánov štátnej správy a
dotknutých organizácií z rozhodnutí, vyjadrení a stanovísk spracovaných k projektovej
dokumentácií stavby. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom
rozsahu.
7.3.3. Zhotoviteľ je povinný viest' dokumentáciu vedenia stavby podľa § 46d stavebného zákona
a § 28 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. prostredníctvom stavbyvedúceho alebo ním poverenou
osobou. Do stavebného denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre
zhotovenie diela, najmä odovzdanie stavebných pripraveností, záznamy technického
dozoru objednávateľa. Stavebný denník musí byť počas realizácie diela na stavenisku. Po
ukončení diela stavebný denník bude uložený a archivovaný u objednávateľa, pričom prvá
kópia bude uložená u technického dozoru objednávateľa a druhá kópia u zhotoviteľa
stavby.
10
7.3.4. Zápisy z kontrolných dní stavby písomne potvrdených oboma zmluvnými stranami majú
rovnakú právnu váhu, ako zápisy v stavebnom denníku.
7.3.5. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu objednávateľom počas zhotovovania
diela a týkajúce sa diela.
7.3.6. Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným
sa písomne vyjadriť do troch pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa má za to, že s
obsahom zápisu súhlasí.
7.3.7. Zhotoviteľ je povinný sa v priebehu realizácie diela zúčastňovať kontrolných porád
v súlade s § 553 Obchodného zákonníka. V prípade potreby na požiadanie objednávateľa
alebo osoby oprávnenej vykonávať technický dozor je zhotoviteľ povinný zabezpečiť účasť
subdodávateľov na týchto kontrolných poradách.
7.3.8. Ak pri zhotovovaní diela dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných činností alebo častí diela, je
povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu realizácie diela písomne zápisom
v stavebnom denníku aspoň minimálne, päť pracovných dní vopred. Ak zhotoviteľ nesplní
uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a
znášať náklady s tým spojené. V prípade, že objednávateľ nepríde na kontrolu, na ktorú
bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela aj bez vykonanej kontroly
objednávateľom. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol
odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly, je
však povinný nahradiť zhotoviteľovi náklady spôsobené oneskorením kontroly a odkrytím
kontrolovaných častí diela, pokiaľ sa nepreukáže, že kontrolované časti diela boli vykonané
vadne.
7.3.9. Zhotoviteľ v súlade s § 551 Obchodného zákonníka je povinný bez zbytočného odkladu
upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu
objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť.
7.3.10. Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde sa má dielo zhotoviť, ktoré mu bránia
zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa
nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi alternatívne riešenie, vrátane jeho ocenenia.
7.3.11. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, bezodkladne odstraňovať
odpady a nečistoty vzniknuté pri vykonávaní diela, pričom je povinný dodržiavať povinnosti
uložené právnou úpravou v oblasti nakladania a likvidácie odpadov. Zhotoviteľ je povinný
odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia komunikácií (vrátane verejných), ku ktorým
dôjde jeho činnosťou alebo v súvislosti s jeho činnosťou počas vykonávania diela. Na
neplnenie uvedených povinností upozorní zhotoviteľa technický dozor objednávateľa
zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez zbytočného
odkladu, najneskôr však do troch pracovných dní odo dňa zápisu v stavebnom denníku.
7.3.12. Zhotoviteľ sa zaväzuje nakladať so vzniknutým odpadom v súlade so zákonom č. 79/2015
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Doklad o zneškodnení alebo zhodnotení odpadu predloží zhotoviteľ objednávateľovi
k faktúre za vykonané dodávky a práce, pri ktorých odpad vznikol.
7.3.13. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela bezodkladne vyčistiť používané pozemné
komunikácie v prípade ich znečistenia v súvislosti s realizáciou diela, a to na vlastné
náklady.
7.3.14. Zhotoviteľ v plnom rozsahu preberá na seba povinnosti stavebníka vyplývajúce
z Nariadenia vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách na stavenisko a zodpovedá za ich plnenie.
7.3.15. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v priestore
staveniska. Zhotoviteľ zabezpečí pracovníkom ochranné pracovné pomôcky. Odborné
práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí
majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác.
11
7.3.16. Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto zmluvy a za
vedenie stavebného denníka je zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa. Zhotoviteľ
zabezpečí, že stavbyvedúci alebo jeho zástupca sa denne zdržuje na stavbe po celú dobu
realizácie diela a zhotoviteľ musí ich poverenie alebo ich výmenu písomne oznámiť
objednávateľovi.
7.3.17. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť všetky povolenia súvisiace s realizáciou diela, ktoré si
vyžaduje realizácia diela za plnej prevádzky t.j. napríklad dočasné vypúšťanie splaškových
vôd do recipientu a podobne.
7.3.18. Zhotoviteľ je povinný počnúc odovzdaním staveniska viesť stavebný denník v zmysle
platných právnych predpisov. Do stavebného denníka s dvoma prepismi bude
stavbyvedúci denne zapisovať všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy a zo
všeobecne záväzných právnych predpisov. Stavebný denník sa musí počas realizácie
diela neustále nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný oprávneným zástupcom
objednávateľa, zhotoviteľa, projektanta stavby a dotknutých orgánov štátnej správy.
7.3.19. V prípade preukázateľného nedodržiavania prác v súlade s projektom stavby
a technologických postupov pri zabudovávaní materiálov a spracovávaní stavebných hmôt
má na základe návrhu technického dozoru objednávateľa-osoba oprávnená vo veciach
technických za objednávateľa právo na zastavenie stavebných prác s výnimkou prác
vedúcich k odstráneniu takto vzniknutých závad. Za preukázateľné sa takéto konanie
považuje vtedy, ak je zapísané v stavebnom denníku a zhotoviteľ bol na takéto konanie
písomne upozornený. Zhotoviteľ je povinný takéto práce, prípadne materiály na vlastné
náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými certifikovanými materiálmi a opakovanými
prácami. V prípade takéhoto zastavenia stavebných prác nemá zhotoviteľ nárok na
predĺženie času plnenia.
7.3.20. Zhotoviteľ je povinný prizvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú zakryté alebo sa
stanú neprístupnými; v opačnom prípade zodpovedá za vzniknuté škody. Ak zhotoviteľ
nevyzve objednávateľa na prevzatie prác, je povinný na jeho žiadosť zakryté práce odkryť
na vlastné náklady. Objednávateľ je povinný tieto práce, pokiaľ sú prevedené riadne,
prevziať do piatich pracovných dní od vyzvania zhotoviteľom. Po tomto termíne sa
považujú predmetné práce za prekontrolované a prevzaté. O prevzatí zakrytých prác sa
urobí zápis v stavebnom denníku.
7.3.21. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne si plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku
mimoriadnych udalostí (úrazy, nehody, požiare, havárie a pod.) voči príslušným orgánom
a vznik takejto udalosti oznámiť okamžite aj objednávateľovi za účelom objektívneho
vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
7.3.22. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť plnenie predmetu zmluvy predovsetkým vlastnými
kapacitami, príp. prostredníctvom subdodávateľov, ktorých je povinný oznámiť
objednávateľovi spôsobom uvedeným v Prílohe č. 4 k tejto zmluve, ktorou je „Čestné
vyhlásenie zhotoviteľa o subdodávkach“ (ďalej len „čestné vyhlásenie“).
7.3.23. Zhotoviteľ je povinný v čestnom vyhlásení uviesť pravdivé údaje o všetkých svojich
subdodávateľoch.
7.3.24. Ak zhotoviteľovi, ako aj jeho subdodávateľom vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.“) povinnosť zápisu v dotknutom registri (ďalej
len „register“), zhotoviteľ, ako aj títo subddávatelia majú povinnosť byť počas trvania tohto
zmluvného vzťahu zapísaní v registri, pričom zápis subdodávateľov je povinný zhotoviteľ
zabezpečiť. Zhotoviteľ si je vedomý právnych následkov vyplývajúcich z porušenia svojej
povinnosti podľa predchádzajúcej vety.
7.3.25. K zmene alebo doplneniu subdodávateľa môže dôjsť len po jej odsúhlasení
objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný najneskôr desať kalendárnych dní pred dňom, ktorý
12
predchádza dňu, v ktorom nastane zmena alebo doplnenie subdodávateľa, písomne
oznámiť objednávateľovi zámer zmeny alebo doplnenia subdodávateľa (s uvedením
identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa). Objednávateľ zašle písomné
stanovisko k zmene alebo doplneniu subdodávateľa (súhlas/nesúhlas) zhotoviteľovi
bezodkladne.
7.3.26. V prípade odsúhlasenia zmeny alebo doplnenia subdodávateľa podľa bodu 7.3.25 tohto
článku zhotoviteľ predloží objednávateľovi aktualizované čestné vyhlásenie najneskôr v
deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena alebo doplnenie subdodávateľa.
7.3.27. Zmenu alebo doplnenie subdodávateľa nie je potrebné vykonať formou písomného
dodatku k tejto zmluve, ale oprávnenie na zmenu alebo doplnenie subdodávateľa vzniká
zhotoviteľovi až na základe aktualizovaného čestného vyhlásenia, ktorého neoddeliteľnou
súčasťou je súhlasné stanovisko objednávateľa. Aktualizované čestné vyhlásenie, vrátane
súhlasného stanoviska objednávateľa budú tvoriť neoddeliteľnú súčas tejto zmluvy.
7.3.28. Využitím subdodávateľov nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie podľa tejto
zmluvy. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za výkony, opomenutia alebo zlyhania svojich
subdodávateľov rovnako ako za plnenie svojich vlastných zmluvných povinností.
7.3.29. V prípade, ak objednávateľ zistí, že subdodávateľ, ktorý má takú povinnosť, nie je zapísaný
v registri, vyzve zhotoviteľa na odstránenie tohto protiprávneho stavu a určí mu primeranú
lehotu, ktorá nesmie kratšia ako 15 kalendárnych dní, aby zabezpečil, aby si subdodávateľ
splnil povinnosť byť v tejto lehote zapísaný do registra alebo aby zhotoviteľ navrhol v
súlade s bodmi tohto článku zmenu subdodávateľa, ktorý spĺňa podmienku zápisu v
registri.
Čl. VIII.
Odovzdanie a prevzatie diela
8.1. Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si splní zhotovitel' odovzdaním diela objednávateľovi na
základe „Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce“. Ak všeobecne záväzné
právne predpisy alebo technické normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté
vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu
diela.
8.2. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku a elektronickou poštou (e-mailom) minimálne
15 pracovných dní pred odovzdaním diela vyzvať objednávateľa o zvolanie preberacieho
a odovzávacieho konania diela.
8.3. Zmluvné strany o odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia „Preberací protokol o odovzdaní
a prevzatí verejnej práce“ v zmysle vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných
prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z. v 6 vyhotoveniach, 3 pre každú zmluvnú stranu.
8.4. Súčasne s odovzdaním diela je zhotovitel' povinný k dátumu ukončenia realizácie prác
objednávateľovi odovzdať:
8.4.1. osvedčenie o vykonaných skúškach použitých materiálov,
8.4.2. originál stavebného denníka,
8.4.3. revízne správy, skúšky a atesty od vyhradených technických zariadení,
8.4.4. zápisy o kontrole činností a častí diela zakrytých v priebehu jeho realizácie,
8.4.5. zápisy o skúškach zmontovaného zariadenia, prevádzkových skúškach,
8.4.6. doklady o odovzdávaní a preberaní rozhodujúcich dodávok a technológií,
8.4.7. dokumentáciu skutočného realizovania diela v zmysle stavebného zákona a v rozsahu
podľa vyhlášky č. 453/2000 Z. z. v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme a v dvoch
vyhotoveniach v elektronickej forme (grafická časť v .dwg a .pdf, textové časti .doc, resp.
.xls a .pdf),
13
8.4.8. kontrolný a skúšobný plán, doklady o odovzdávaní a preberaní prác subdodávateľov,
8.4.9. potvrdenia subdodávateľov diela, že ku dňu odovzdania stavby majú vysporiadané všetky
platby za vykonané práce v zmysle uzatvorených subdodávateľských zmlúv uzatvorených
medzi zhotoviteľom a subdodávateľom.
8.5. Nesplnením bodov 8.4.1 až 8.4. 9 nie sú splnené podmienky pre odovzdanie a prevzatie diela
a preberacie konanie bude zrušené.
8.6. V deň ukončenia preberacieho a odovzdávacieho konania diela sa na stavenisku nesmie
nachádzať odpad, stavebná suť a zariadenia a materiál nepotrebný na odstránenie drobných vád
a nedorobkov, zistených pri kontrole diela v rámci preberacieho a odovzdávacieho konania.
8.7. Zhotovitel' je povinný v priebehu odovzdania a preberania diela usporiadať svoje stroje, výrobné
zariadenia, mechanizáciu, šatne a materiál nevyhnutný na odstránenie vád a nedorobkov
zistených počas preberacieho a odovzdávacieho konania tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne
prevziať a užívať.
8.8. Zhotoviteľ vyprace stroje, výrobné zariadenia, mechanizáciu, šatne a materiál nevyhnutný na
odstránenie vád a nedorobkov zistených počas preberacieho a odovzdávacieho konania a odstráni
drobné vady a nedorobky do pätnásť pracovných dní odo dňa ukončenia preberacieho
a odovzdávacieho konania verejnej práce.
8.9. Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, to znamená:
8.9.1. nie je dodané kompletne, resp. v požadovanej kvalite,
8.9.2. vykazuje vady a nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu, t. j. nie je vykonané v celom
rozsahu,
8.9.3. nie sú predložené všetky potrebné doklady podľa tejto zmluvy, resp. sa v dokladoch
vyskytujú vady, ktoré bránia vydaniu kolaudačného rozhodnutia,
8.9.4. má právne vady v zmysle Obchodného zákonníka alebo je zaťažené právami tretích osôb.
8.10. Ak pri preberaní diela objednávateľ' zistí, že dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, dielo
neprevezme a preberacie konanie zruší, o čom vyhotoví zápis so zhotoviteľom s uvedením
zistených vád, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť opätovne vyzvať
objednávateľa v zmysle bodu 8.2 na prevzatie a odovzdanie diela po odstránení týchto vád.
8.11. Ostatné drobné vady a nedostatky, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela, budú spísané pri
preberacom konaní s uvedením spôsobu a termínu ich odstránenia, najneskôr však do 15
pracovných dní od ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania diela.
Čl. IX.
Sankcie
9.1. Objednávatel' má právo uplatniť si u zhotovitel'a zmluvnú pokutu vo výške:
9.1.1. 500,- EUR za každý aj začatý deň omeškania pri nesplnení povinnosti zhotoviteľa ukončiť
a dodať dielo riadne a v lehote stanovenej v tejto zmluve; jednostranné poskytnutie
dodatočnej lehoty objednávateľom nemá vplyv na nárok objednávateľa na uplatnenie si
zmluvnej pokuty u zhotoviteľa za jeho omeškanie,
9.1.2. 100,- EUR za každý aj začatý deň omeškania v prípade, že zhotovitel' nezačne
s odstraňovaním vád podľa čl. X.,
9.1.3. 100,- EUR za každý aj začatý deň omeškania v prípade, že zhotoviteľ odmietne odstrániť
vadu v stanovenom termíne podľa čl. X. bod 10.6. až do odstránenia vady iným subjektom
na náklady zhotoviteľa.
9.1.4. 100,- EUR za každý aj začatý deň omeškania z dôvodu neplnenia ostatných povinností
podľa tejto zmluvy, ak nie je v ostatných bodoch tohto článku uvedená iná výška zmluvnej
pokuty.
9.2. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. VII. bod 7.3.19, tejto zmluvy má objednávateľ
nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý aj začatý deň omeškania.
14
9.3. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. X. bod 10.5, tejto zmluvy má objednávateľ
nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý aj začatý deň omeškania.
9.4. V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho podľa čl. VII. bod 7.3.16 tejto zmluvy, prípadne jeho
určeného zástupcu na stavbe má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 100 EUR za každý prípad
porušenia.
9.5. V prípade neprístupnosti stavebného denníka na stavbe podľa čl. VII. bod 7.3.3. tejto zmluvy má
objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý prípad porušenia.
9.6. Ak si subdodávatelia zhotoviteľa riadne nesplnia povinnosť byť zapísaní v registri, alebo ak
zhotoviteľ mešká so splnením si svojich povinností podľa čl. VII. bodu 7.3.24 a 7.3.29, zhotoviteľ
zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý aj začatý deň omeškania
splnenia tejto povinnosti, ako aj za každého subdodávateľa, ktorý porušil povinnosť byť riadne
zapísaný v registri.
9.7. Ak registrujúci orgán rozhodne o výmaze zhotoviteľa z registra podľa § 12 zákona
č. 315/2016 Z. z., ak registrujúci orgán uloží pokutu za nesplnenie povinnosti podať návrh na zápis
zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v zákonnej lehote alebo za
porušenie zákazu vykonávať úkony oprávnenej osoby z dôvodu jej vylúčenia alebo ak v registri nie
je zapísaná oprávnená osoba dlhšie ako 30 kalendárnych dní a objednávateľ z dôvodu
ekonomickej výhodnosti nevyužil právo odstúpiť od zmluvy podľa čl. XIV. bodu 14.9., zhotoviteľ
zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000,- EUR.
9.8. Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa vyššie uvedených bodov v prípade vyššej moci, resp.
zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo
sú okolnosti vyššej moci, resp. zásahu úradných miest všeobecne známe.
9.9. Za neuhradenie faktúry objednávateľom v termíne jej splatnosti, pokiaľ spĺňala všetky náležitosti
daňového dokladu, si zhotoviteľ môže uplatniť úrok z omeškania v sadzbe podľa § 369 ods. 2
Obchodného zákonníka.
9.10. Úhrada zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti dielo riadne dodať, ani splnenia si jeho
ďalších povinností podľa tejto zmluvy.
9.11. Úhrada zmluvnej pokuty nemá vplyv na nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla
z nesplnenia povinnosti zhotoviteľa zabezpečenej zmluvnou pokutou v časti, v ktorej táto prevyšuje
dohodnutú výšku zmluvnej pokuty.
9.12. Lehota splatnosti sankcií je do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia dokladu (výzvy na úhradu
zmluvnej pokuty), ktorým bude uplatnená sankcia. Ak zmluvná pokuta nebude uhradená zo
zadržiavanej čiastky, zmluvnú pokutu zaplatí zhotoviteľ podľa prvej vety tohto bodu.
9.13. V prípade omeškania zhotoviteľa s úhradou zmluvných pokút je objednávateľ oprávnený uplatniť
si voči zhotoviteľovi zákonný úrok z omeškania vo výške podľa § 369 ods. 2 Obchodného
zákonníka.
Čl. X.
Zodpovednosť za vady, záruka
10.1. Zhotovitel' zodpovedá za to, že dielo bude realizované a vyhotovené v súlade s touto zmluvou,
bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené projektovou dokumentáciou a bude
zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám stanoveným v slovenských technických normách a
európskych technických normách.
10.2. Záručná doba na stavebnú časť diela garantovaná zhotoviteľom, ktorá je predmetom tejto zmluvy,
je stanovená podľa zákona o verejných prácach na 60 mesiacov, s výnimkou dodávok tovarov,
zariadení a materiálov, na ktoré výrobca poskytuje odlišnú záručnú dobu, min. však 24 mesiacov
od ukončenia preberacieho a odovzdávacieho konania diela. Ak je záručná doba uvedená
v záručných listoch, ktoré zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi pri preberacom konaní dhšia ako 24
mesiacov, platí táto dlhšia záručná doba. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho
15
prevzatia diela, resp. jeho časti objednávateľom. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bude
tovar, zariadenie a materiály v reklamačnom konaní a nebude vada odstránená. O odstránení vady
tovaru, zariadenia a materiálu sa spíše zápis o odstránení vady potvrdený oboma zmluvnými
stranami.
10.3. Zárukou preberá zhotoviteľ záväzok, že predmet zmluvy bude počas záručnej doby spôsobilý na
použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.
10.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne, najneskôr však do 14
kalendárnych dní po jej zistení písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj
reklamácia podaná elektronickou poštou (e-mailom).
10.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela bezodkladne, najneskôr do troch
pracovných dní od prijatia reklamácie a vady odstrániť v čo najkratšom čase. Vady, ktorých
odstránenie nevyžaduje dlhodobé dodávky náhradných dielov, odstráni zhotoviteľ najneskôr do
piatich pracovných dní, vady, ktorých odstránenie vyžaduje dlhodobé dodávky náhradných dielov
odstráni zhotoviteľ najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia náhradného dielu.
10.6. Ak zhotoviteľ odmietne odstrániť alebo neodstráni vadu v termínoch uvedených v čl. X bod 10.5,
objednávateľ zabezpečí odstránenie vady iným právnym subjektom a zhotoviteľ sa zaväzuje
uhradiť objednávateľovi náklady na jej odstránenie v plnej výške. Záruka podľa tejto zmluvy nie je
týmto dotknutá. Zhotoviteľ je povinný fakturovanú čiastku za náklady na opravu v plnej výške
uhradiť do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry.
10.7. Ak nie je odstránenie vád diela možné, môže objednávateľ od zhotoviteľa požadovať primerané
zníženie z ceny diela.
Čl. XI.
Zodpovednosť za škodu
11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku
porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
11.2. Ak zhotoviteľ jednostranne odstúpy od zmluvy z dôvodu na strane zhotoviteľa a následne pri
ukončovaní diela iným právnym subjektom bude dielo ukončované a zistia sa vady a škody, ktoré
nebolo možné zistiť z dôvodu zakrytých prác a dodávok, objednávateľ je oprávnený si uplatniť takto
vzniknutú škodu u zhotoviteľa, ktorý je povinný ju uhradiť objednávateľovi.
11.3. Zhotoviteľ je povinný mať uzatvorenú zmluvu o zodpovednosti za škody spôsobené
z podnikateľského rizika pri realizácií predmetu tejto zmluvy minimálne vo výške zmluvnej ceny
s DPH, a to po celú dobu jej platnosti a účinnosti, čo preukáže jej predložením na nahliadnutie pri
podpise tejto zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
11.4. Zmluvné strany zodpovedajú za škody vzniknuté porušením zmluvných a zákonných povinností
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
11.5. Ak zhotoviteľ poruší svoje zmluvné alebo zákonné povinnosti a objednávateľovi z tohto dôvodu
vznikne škoda, objednávateľ má právo na náhradu preukázateľne vzniknutej škody. Zhotoviteľ
zodpovedá aj za škody, ktoré vznikli objednávateľovi v dôsledku zavinenia alebo prevádzkovou
činnosťou jeho subdodávateľov.
11.6. Ak objednávateľovi vznikne akákoľvek škoda z dôvodu nedodržania termínu realizácie diela,
zhotoviteľ sa zaväzuje túto škodu v plnej výške nahradiť objednávateľovi.
11.7. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody spôsobené vlastným zavinením, jeho prevádzkovou
činnosťou alebo zavinením alebo prevádzkovou činnosťou jeho subdodávateľov počas ich
pracovných postupov, ktoré vykonal za účelom plnenia záväzkov podľa tejto zmluvy, ako aj pri
odstraňovaní vád a opravách počas záručnej doby a vzniknuté škody je na vlastné náklady povinný
odstrániť.
11.8. Náhrada škody sa riadi ustanoveniami § 373 až § 386 Obchodného zákonníka a príslušnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi.
16
11.9. Zmluvné strany nie sú zodpovedné za omeškania v plnení alebo iné nesplnenie povinností podľa
tejto zmluvy, ktoré je dôsledkom udalostí vyššej moci, pokiaľ výskyt takejto okolnosti bez
zbytočného odkladu písomne oznámia druhej zmluvnej strane.
11.10. Vyššou mocou sa na účely tejto zmluvy rozumie udalosť alebo okolnosť:
a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
b) proti vzniku ktorej sa strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzatvorením zmluvy,
c) ktorej sa po jej vzniku nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,
d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej zmluvnej strane.
11.11. Vyššia moc zahŕňa najmä, nie však výlučne, nasledovné udalosti:
a) vojna, vojnový stav, invázia, vzbura, teroristické akcie, revolúcia, povstanie,
b) prírodné živelné katastrofy,
c) štrajk, blokáda,
d) vyhlásenie mimoriadnej situácie vládou Slovenskej republiky podľa § 8 zákona č. 42/1994 Z.
z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, a to až do odvolania
mimoriadnej situácie (napríklad v súvislosti so šírením infekčného prenosného ochorenia.
11.12. Zmluvná strana, ktorá je dotknutá pôsobením vyššej moci je povinná na požiadanie druhej
zmluvnej strany predložiť dôkaz o existencií vyššej moci (napríklad potvrdenie vydané štátnym
orgánom).
11.13.Za vyššiu moc sa nepovažuje platobná neschopnosť zmluvných strán a podnikový štrajk vedený
personálom zmluvných strán, resp. subdodávateľov.
11.14. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dohodnuté zmluvé termíny sa predĺžujú o trvanie vyššej
moci a dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov.
Čl. XII.
Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody
12.1. Vlastníkom diela počas jeho realizácie je objednávateľ.
12.2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena
týchto vecí je súčasťou ceny podľa čl. IV. bodu 4.1. tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom
týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby, ktorá je predmetom tejto zmluvy, s výnimkou
zariadení uhradených objednávateľom pred ich zabudovaním.
12.3. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela
znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
12.4. Zhotoviteľ nemá právo na úhradu materiálu, tovaru a zariadení, ktoré obsahuje rozpočet stavby,
avšak nie sú v stavbe zabudované v zmysle projektovej dokumentácie, a to ani v prípade, že dôjde
k odstúpeniu od zmluvy z dôvodu jej podstatného porušenia zo strany zhotoviteľa.
12.5. Náklady spojené s odmietnutím odovzdania a vypratania staveniska, ako sú náklady na
vypracovanie znaleckých posudkov rozostavanej stavby, vypratanie staveniska za účasti notára,
náklady na prevoz materiálu a zariadenia, náklady na odvoz sute na skládku ako i náklady na
samotné uskladnenie budú uplatnené u zhotoviteľa, ktorý je povinný ich uhradiť.
12.6. V prípade jednostranného odstúpenia od zmluvy na strane zhotoviteľa nemá zhotoviteľ nárok na
zadržanú čiastku, ktorá bola zadržaná z fakturácie do doby odstúpenia od zmluvy. Zadržaná
čiastka bude použitá na ukončenie diela a s tým súvisiace zvýšené náklady diela ako sú:
náklady na zabezpečenie znaleckých posudkov neukončeného diela,
náklady na vypratanie staveniska za účasti notára,
náklady na prevoz a uskladnenie vyprataného materiálu zo stavby,
náklady na vyčistenie staveniska,
náklady na vzniknuté vady zistené v znaleckom posudku,
náklady na skryté vady zistené počas ukončenia stavby následným zhotoviteľom,
17
náklady zohľadňujúce rozdiely medzi cenami pôvodného zhotoviteľa stavby a nového
zhotoviteľa stavby zohľadňujúce cenovú úroveň v čase ukončenia stavby,
náklady na autorský dohľad a koordinátora stavby z dôvodu predĺženého termínu výstavby,
náklady na tzv. skryté položky v rozpočte, t. j. položky ktoré sa samostatne nevykazujú
v rozpočte stavby, ale ich výkon je započítaný v celkovej cene diela, ako napríklad
vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia, vypracovanie geometrického plánu vrátane
úkonov a poplatkov súvisiacich s vložením do katastra nehnuteľností, náklady na inšpekčné
skúšky TUV ( teplá úžitková voda) a pod,
sankcie a pokuty v zmysle zmluvy, napríklad za nesplnenie termínu ukončenia diela,
odstránenia vád a pod.,
pokuty a sankcie udelené zhotoviteľovi orgánmi štátnej správy z dôvodu na strane
zhotoviteľa.
12.7. V prípade, že zadržaná čiastka nepokryje náklady na ukončenie diela, ktoré boli spôsobené
jednostranným odstúpením zhotoviteľa z dôvodu na jeho strane, má objednávateľ právo
a zhotoviteľ povinnosť uhradiť objednávateľovi rozdiel medzi zadržanou čiastkou a skutočne
vynaloženými nákladmi na ukončenie diela v pôvodne dohodnutom rozsahu predmetu diela.
Čl. XIII.
Ďalšie zmluvné dojednania
13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením predmetu tejto
zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia, sa považujú za obchodné tajomstvo podľa §
17 Obchodného zákonníka, ak nie je všeobecne záväzným predpisom uvedené inak.
13.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela budú vyhotovenia projektu pre realizáciu diela
poskytnuté objednávateľom uložené tak, aby boli prístupné iba pracovníkom zhotoviteľa. Zhotoviteľ
je oprávnený v nevyhnutnom rozsahu poskytnúť časť projektovej dokumentácie svojim
subdodávateľom.
13.3. Zhotoviteľ počas celej doby trvania zmluvy je povinný rešpektovať interné predpisy, nariadenia
a pokyny objednávateľa a ústavu Sučany, týkajúce sa ochrany a bezpečnosti v objektoch Zboru
väzenskej a justičnej stráže. V prípade, že nie je možné z bezpečnostných a prevádzkových
dôvodov umožniť vstup zhotoviteľovi do objektu ústavu Sučany za účelom výkonu prác,
zásobovania materiálom a pod., nepovažuje sa toto obmedzenie ako prekážka v práci, ak časová
hodnota nepresiahne štyri hodiny v jednom dni; takéto obmedzenie vstupu nemá vplyv na termín
ukončenia diela.
13.4. Zhotoviteľ je povinný pri zabezpečovaní stravy pre svojich pracovníkov alebo pracovníkov jeho
subdodávateľov rešpektovať pokyny a vyhradené časové pásmo, ktoré bude určené
objednávateľom pre možnosť stravovania v externých stravovacích prevádzkach mimo ústavu
Sučany.
Čl. XIV.
Doba trvania a zánik zmluvy
14.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa nadobudnutia jej účinnosti do riadneho
odovzdania a prevzatia diela a jeho zaplatenia. Skončenie platnosti zmluvy sa netýka nárokov na
náhradu škody, uplatnených zmluvných alebo zákonných sankcií a ani záručnej doby.
14.2. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou možno ukončiť aj písomnou dohodou zmluvných strán, a to
dňom uvedeným v takejto dohode. V dohode o ukončení sa upravia aj nároky zmluvných strán
vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou.
18
14.3. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle ustanovení tejto zmluvy
alebo podľa § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana
od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po
tom, čo sa o porušení dozvedela.
14.4. Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo
nevyužije právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné
porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka.
14.5. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej
zmluvnej strane.
14.6. Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy:
14.6.1. pri podstatnom porušení zmluvných povinností zhotoviteľom podľa tejto zmluvy,
14.6.2. ak zhotoviteľ koná v rozpore s touto zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi
predpismi,
14.6.3. v prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení
zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidáce, reštrukturalizácia, zmena
právnej formy) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zmluvy zo
strany zhotoviteľa,
14.6.4. v prípade, keď sa zrealizovanie diela zhotoviteľom stalo úplne nemožným.
14.7. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak zhotoviteľ resp. subdodávatelia neboli v čase
uzavretia zmluvy zapísaní v registri alebo ak boli počas trvania zmluvných vzťahov vymazaní
z registra.
14.8. Objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť, ak si subdodávatelia zhotoviteľa, ktorí musia byť
zapísaní v registri, ani v dodatočne primeranej lehote určenej objednávateľom podľa čl. VII. bod
7.3.29. nesplnia povinnosť byť zapísaní v registri alebo ak dôjde k ich výmazu z registra počas
trvania zmluvného vzťahu.
14.9. Objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť, ak v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. registrujúci
orgán rozhodne o výmaze zhotoviteľa z registra podľa § 12 zákona č. 315/2016 Z. z., ak registrujúci
orgán uloží pokutu za nesplnenie povinnosti podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov
týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v zákonnej lehote alebo za porušenie zákazu vykonávať
úkony oprávnenej osoby z dôvodu jej vylúčenia alebo ak v registri nie je zapísaná oprávnená osoba
dlhšie ako 30 kalendárnych dní, a to v prípade, ak si objednávateľ z dôvodu ekonomickej
výhodnosti neuplatní zmluvnú pokutu podľa č. IX. bod 9.7.
14.10. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, keď objednávateľ nezaplatí dohodnutú cenu za riadne
dodaný predmet zmluvy ani do 15 kalendárnych dní po márnom uplynutí dodatočne určenej lehoty
zhotoviteľom.
14.11. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na
náhradu spôsobenej škody a nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie. Po
zániku zmluvy odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku dňu
odstúpenia od zmluvy nachádza. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi spolu s rozostavaným dielom
aj:
14.11.1. projektovú dokumentáciu skutočného realizovania rozostavanej stavby 2 x v písomnej
forme a 2x v elektronickej forme,
14.11.2. podklady potrebné pre finančné vysporiadanie rozostavanej stavby,
14.11.3. ostatnú projektovú dokumentáciu, ktorú obdržal od objednávateľa k vykonaniu diela,
14.11.4. atesty, revízne správy elektrických a tlakových zariadení, záručné listy a návody na
obsluhu, osvedčenia, kontrolný a skúšobný plán, oprávnenia zamestnancov
vykonávajúcich odborné činnosti, tlakové skúšky, zápisy o odbornom napojení
elektrických zariadení, atesty od zabudovaných materiálov, odborné stanovisko
inšpekcie elektrických a tlakových zariadení a ostatné doklady, týkajúce sa zrealizovanej
časti diela.
19
14.11.5. čestné prehlásenia subdodávateľov o uhradení faktúr za vykonané práce.
Objednávateľ rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme.
14.12. O odovzdaní a prevzatí nedokončeného diela spíšu poverení zástupcovia zmluvných strán
protokol. Protokol bude predovšetkým obsahovať tieto náležitosti:
14.12.1. zhodnotenie rozsahu odovzdávanej časti diela,
14.12.2. súpis odovzdávaných dokladov,
14.12.3. súpis častí diela, na ktoré zhotoviteľ poskytne objednávateľovi záruku a dĺžku jej trvania,
14.12.4. dátum a podpisy oprávnených zástupcov,
14.12.5. ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho osobitne sa uvedie zaplatená čiastka a
zostatok k úhrade.
14.13.Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:
14.13.1. časť diela zhotoveného (t. j. stavebný materál a zariadenia zabudované do diela a pod.)
do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa,
14.13.2. pre fakturáciu platia ustanovenia tejto zmluvy
14.14. V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa (t. j. z dôvodov
porušenia jeho zmluvných alebo zákonných povinností) nemá zhotoviteľ nárok na vyplatenie
zadržiavanej čiastky (t. j. 10% z fakturovaných, vykonaných a objednávateľom riadne
odsúhlasených prác).
14.15. V prípade, že zhotoviteľ odmietne na výzvu objednávateľa odovzdať stavenisko do 15
kalendárnych dní odo dňa doručenej písomnej výzvy objednávateľa na odovzdanie staveniska
z dôvodu odstúpenia od zmluvy objednávateľom pre podstatné porušenie zmluvy zhotoviteľom,
považuje sa stavenisko za odovzdané objednávateľovi bez akýchkoľvek nárokov zhotoviteľa.
14.16. V prípade, že zhotoviteľ odmietne vypratať stavenisko po výzve objednávateľa z dôvodu
odstúpenia od zmluvy pre jej podstatné porušenie do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia
písomnej výzvy objednávateľa, je objednávateľ oprávnený vypratať stavenisko a uskladniť veci
zhotoviteľa mimo areál staveniska respektíve areálu ústavu Sučany, a to všetko na náklady
zhotoviteľa.
Čl. XV.
Záverečné ustanovenia
15.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, sa
vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich všeobecne
záväzných právnych predpisov.
15.2. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria prílohy č. 1 až 5:
Príloha č. 1 – Podrobný ocenený výkaz výmer,
Príloha č. 2 – Rozpis zmluvnej ceny,
Príloha č. 3 – Kalkulačný vzorec zhotoviteľa,
Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie zhotoviteľa o subdodávkach,
Príloha č. 5 – Zmluva o združení.
15.3. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet zmluvy, termín, cenu a záručnú dobu, môžu
robiť zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku.
15.4. Ostatné zmeny a doplnenia zmluvy možno uskutočniť len formou postupne číslovaných písomných
dodatkov k tejto zmluve podpísaných obidvoma zmluvnými stranami, inak je zmena či doplnenie
neplatné.
15.5. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, tri pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.
15.6. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú
slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.
15.7. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
20
15.8. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia objednávateľom v
Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
15.9. Zmluva je u objednávateľa evidovaná pod číslom GR ZVJS-36-1/32-2021 a u zhotoviteľa pod
číslom ZoD/2021/016
V Bratislave dňa 23. 11. 2021 V Bratislave dňa 26. 11. 2021
Zhotoviteľ: Objednávateľ:
Za združenie Združenie Sučany - MBM-GROUP Za Zbor väzenskej a justičnej stráže
– M-SILNICE SK – PRAKTIKPUMP
................................................................... ...................................................................
Bc. Alena Nováková plk. Mgr. Róbert Mudronček
generálny riaditeľ
predseda predstavenstva
MBM-GROUP, a.s.
...................................................................
Jozef Hyriak
konateľ
PRAKTIKPUMP, s.r.o.
21
22Údaje z iných registrov spojené so zmluvou cez IČO strán, číslo zákazky ÚVO alebo číslo zmluvy. Kde ide len o odvodenie (napríklad faktúry tej istej dvojice v období platnosti zmluvy), je to pri údaji uvedené.
Zoznamy dlžníkov sú aktuálny stav zoznamu, nie stav v deň zverejnenia zmluvy. Zápis v registri partnerov verejného sektora podľa snímky registra z 22. 10. 2026. Zapisovať sa musí partner, ktorý od verejného sektora dostane jednorazovo viac ako 100 000,00 € alebo v úhrne viac ako 250 000,00 € ročne (zákon č. 315/2016 Z. z.); zákon má aj výnimky.