Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Veľká nad Ipľom, záväzok strán zriadiť vecné bremeno za účelom realizácie stavby "Obnova mokradí a ochrana vtákov v CHVÚ Poiplie, Horná Orava a Senianske rybníky na Slovensku", LV č. 516

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
                        (ďalej ako „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare)

uzatvorená podľa § 50a a § 151n a nasl. ust. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov (ďalej len ako „Občiansky zákonník“ v príslušnom gramatickom tvare) medzi

                                               zmluvnými stranami:

1/ Budúci povinný z vecného bremena:

Slovenská republika, v mene ktorej koná správca:

Obchodné meno:     SLOVENSKÝ VODOHODPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Sídlo:             Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica

Právna forma:      štátny podnik

Zastúpený:         JUDr. Ing. Jozefom Krškom, generálnym riaditeľom

IČO:               36 022 047

DIČ:               2020062213

IČ DPH:            SK 2020066213

Bankové spojenie:

IBAN:

Zapísaný:          Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,

                   Oddiel Pš, vložka č. 713/S

(ďalej len ako „budúci povinný z vecného bremena“ v príslušnom gramatickom tvare)

                                        a

2/ Budúci oprávnený z vecného bremena:

Názov:             Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko

Právna forma:      občianske združenie

Sídlo:             Zelinárska 4, 821 08 Bratislava

IČO:               30 845 521

DIČ:               2020635364

Konajúci prostredníctvom: Mgr. Miroslav Demko, riaditeľ

Bankové spojenie:

IBAN:

Zapísaný:          Register občianskych združení na MV SR: VVS/1-900/90-7511-6

(ďalej len ako „budúci oprávnený z vecného bremena a spolu s budúcim povinným z vecného

bremena ďalej ako „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare).

                                     Článok I.
                               Úvodné ustanovenia

1. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, vykonáva v zmysle zákona
       č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a zákona č. 364/2004 Z. z.
       o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
       neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, správu majetku štátu –
       nasledovných pozemkových nehnuteľností, ktorých výlučným vlastníkom je Slovenská
       republika a to:
         - parcela registra KN E parcelné číslo 1270/8 o výmere 7 532 m2, druh pozemku trvalé trávne
           porasty, spoluvlastnícky podiel 1/1, katastrálne územie Veľká nad Ipľom, obec Veľká nad
           Ipľom, okres Lučenec,

         - parcela registra KN E parcelné číslo 1338/2 o výmere 33 637 m2, druh pozemku vodné
           plochy, spoluvlastnícky podiel 1/1, katastrálne územie Veľká nad Ipľom, obec Veľká nad
           Ipľom, okres Lučenec,

       zapísané na Liste vlastníctva č. 516, vedenom Okresným úradom Lučenec, katastrálnym
       odborom
       (ďalej ako „budúce zaťažené nehnuteľnosti“ v príslušnom gramatickom tvare).

2. Budúci oprávnený z vecného bremena je investorom/stavebníkom nasledovnej stavby:
       - „Obnova mokradí a ochrana vtákov v CHVÚ Poiplie, Horná Orava a Senianske rybníky
         na Slovensku“
       (ďalej ako „budúca oprávnená stavba“ v príslušnom gramatickom tvare).

                                                       Článok II.
                                                   Predmet zmluvy

1. Vzhľadom na skutočnosť, že budúca oprávnená stavba sa bude realizovať na časti budúcich
       zaťažených nehnuteľností, predmetom tejto zmluvy je záväzok zmluvných strán uzatvoriť za
       podmienok stanovených v tejto zmluve, zmluvu o zriadení vecného bremena s obsahom
       dohodnutým v článku IV. tejto zmluvy.

2. Touto zmluvou sa zmluvné strany zaväzujú, že do deväťdesiatich (90) kalendárnych dní odo
       dňa doručenia písomnej výzvy budúceho oprávneného z vecného bremena budúcemu
       povinnému z vecného bremena uzavrú spolu zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech
       budúceho oprávneného z vecného bremena, predmetom ktorej bude zriadenie vecného bremena
       na budúcich zaťažených nehnuteľnostiach v znení určenom podľa článku IV. tejto zmluvy
       (ďalej aj ako „budúca zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare).

3. Táto zmluva je pre budúceho oprávneného z vecného bremena dokladom k pozemkovým
       nehnuteľnostiam uvedeným v článku I. odsek 1. tejto zmluvy, podľa § 58 ods. 2 v nadväznosti
       na § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
       zákon) v znení neskorších predpisov, ako iné právo k pozemku.

4. Pokiaľ ktorákoľvek zo zmluvných strán bezdôvodne odmietne uzatvorenie zmluvy o zriadení
       vecného bremena, je druhá zmluvná oprávnená domáhať sa na súde, aby vyhlásenie vôle bolo
       nahradené súdnym rozhodnutím.

5. Budúci povinný z vecného bremena nie je povinný uzavrieť zmluvu o zriadení vecného bremena,
       ak budúca oprávnená stavba nebude realizovaná na budúcich zaťažených nehnuteľnostiach.
       Budúci povinný z vecného bremena nie je povinný uzavrieť zmluvu o zriadení vecného
       bremena, ak budúca oprávnená stavba bude realizovaná v rozpore s podmienkami dohodnutými
       v tejto zmluve, v rozpore s odsúhlaseným projektom, stanoviskom budúceho povinného
       z vecného bremena vydaného pod č. CS SVP OZ BB 191/2020/172 zo dňa 14.10.2020,
       všeobecne záväznými právnymi predpismi, prípadne v rozpore s podmienkami a oprávnenými
       požiadavkami danými budúcim povinným z vecného bremena v priebehu výstavby. Stanovisko
       č. CS SVP OZ BB 191/2020/172 zo dňa 14.10.2020 tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto
       zmluvy.

                                                       Článok III.
                   Výzva na uzatvorenie budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena

    1. Budúci oprávnený z vecného bremena je povinný vyzvať budúceho povinného z vecného
         bremena písomnou výzvou na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena do

         šesťdesiatich (60) kalendárnych dní po vyhotovení geometrického plánu na zameranie rozsahu
         vecného bremena (porealizačné zameranie). V prípade, ak budúci oprávnený z vecného
         bremena vo vyššie uvedenej lehote nevyzve písomnou výzvou budúceho povinného z vecného
         bremena na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena, je budúci povinný z vecného
         bremena oprávnený uplatniť si u budúceho oprávneného z vecného bremena zmluvnú pokutu
         vo výške dohodnutej jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena, uvedenej v článku
         IV. odsek 3. tejto zmluvy.
    2. V prípade, ak príslušný stavebný úrad na žiadosť budúceho oprávneného z vecného bremena
         pred uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena vydá rozhodnutie o povolení užívania
         budúcej oprávnenej stavby (ďalej ako „kolaudačné rozhodnutie“ v príslušnom gramatickom
         tvare), budúci povinný z vecného bremena je oprávnený uplatniť si u budúceho oprávneného
         z vecného bremena zmluvnú pokutu vo výške dohodnutej jednorazovej odplaty za zriadenie
         vecného bremena uvedenej v článku IV. odsek 3. tejto zmluvy.
    3. Súčasťou výzvy, ako jej príloha musí byť geometrický plán na zameranie rozsahu vecného
         bremena (ďalej len „geometrický plán“ v príslušnom gramatickom tvare), ktoré má byť
         budúcou zmluvou zriadené. Budúci oprávnený z vecného bremena zabezpečí na vlastné
         náklady vypracovanie geometrického plánu na zameranie rozsahu vecného bremena po
         zrealizovaní budúcej oprávnenej stavby. Celkový predpokladaný záber predstavuje
         výmeru cca 39 m2.
    4. Výzva na uzatvorenie budúcej zmluvy a akákoľvek korešpondencia s ňou spojená musí byť
         zaslaná doporučenou zásielkou na adresu budúceho povinného z vecného bremena, uvedenú
         v záhlaví tejto zmluvy alebo na inú adresu, ktorú budúci povinný z vecného bremena
         budúcemu oprávnenému z vecného bremena písomne na tento účel oznámi.
    5. V prípade, že budúci oprávnený z vecného bremena nevyzve v lehote určenej v odseku 1.
         tohto článku tejto zmluvy budúceho povinného na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného
         bremena, je budúci povinný z vecného bremena oprávnený písomne vyzvať budúceho
         oprávneného z vecného bremena na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena.

                                                       Článok IV.
                                  Obsah zmluvy o zriadení vecného bremena

1. Povinný z vecného bremena uzatvára s oprávneným z vecného bremena zmluvu o zriadení
       vecného bremena „in personam“ v prospech oprávneného z vecného bremena, predmetom
       ktorej je zriadenie vecného bremena spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena:
       a) strpieť na zaťažených nehnuteľnostiach umiestnenie oprávnenej stavby:
           - SO01 – PR Dálovský močiar – stavidlá, časť D.1.1.- Stavidlo južné
           - SO01 – PR Dálovský močiar – stavidlá, časť D.1.1. – Stavidlo severné,
       b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup a prechod peši, vjazd, prejazd, výjazd vozidlami,
           mechanizmami oprávneného z vecného bremena na zaťažené nehnuteľnosti v súvislosti
           s projektovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, resp. inými stavebnými úpravami,
           terénnymi úpravami, prevádzkovaním stavby pre účely opráv, údržby, kontroly stavby,
       c) vstup a prechod peši, vjazd, prejazd, výjazd vozidlami k oprávnenej stavbe,
       d) zdržať sa konania, ktoré by bránilo budúcemu oprávnenému z vecného bremena vo výkone
           jeho práv z vecného bremena podľa tejto zmluvy
       (ďalej len „vecné bremeno“ v príslušnom gramatickom tvare).

2. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú, t.j. bez časového obmedzenia.
3. Vecné bremeno sa zriaďuje za odplatu – jednorazovú náhradu. Vzhľadom na typ vecného

       bremena, výmeru zaťažených nehnuteľností, rozsah núteného obmedzenia užívania zaťažených
       nehnuteľností a miestne pomery sa zmluvné strany v súlade s § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z.z.
       o cenách v znení neskorších predpisov dohodli na jednorazovej náhrade za zriadenie vecného

       bremena vo výške 400,00 € bez DPH (slovom: štyristo eur). Jednorazová náhrada za zriadenie
       vecného bremena je bez DPH. K nákladom spojeným s vyhotovením návrhu zmluvy bude
       v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
       pripočítaná sadzba DPH vo výške podľa právnej úpravy platnej v čase uzavretia zmluvy.
4. Okrem jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena uvedenej v odseku 3. tohto článku
       tejto zmluvy, oprávnený z vecného bremena uhradí aj náklady spojené s návrhom na vklad do
       katastra nehnuteľností vo výške 66,00 € (slovom: šesťdesiatšesť eur) a tiež náklady spojené
       s vyhotovením návrhu zmluvy vo výške 10,00 € bez DPH (slovom: desať eur). Náklady spojené
       s vyhotovením návrhu zmluvy sú bez DPH. K nákladom spojeným s vyhotovením návrhu
       zmluvy bude v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
       predpisov pripočítaná sadzba DPH vo výške podľa právnej úpravy platnej v čase uzavretia
       zmluvy.
5. Oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje takto stanovenú jednorazovú odplatu spolu s nákladmi
       spojenými s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností a spolu s nákladmi spojenými
       s vyhotovením návrhu zmluvy uhradiť do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa účinnosti
       zmluvy o zriadení vecného bremena. Za deň úhrady sa považuje deň, kedy sú finančné
       prostriedky pripísané na účet povinného z vecného bremena uvedený v záhlaví budúcej zmluvy
       vo formáte IBAN. Ako variabilný symbol úhrady bude použité číslo zmluvy o zriadení vecného
       bremena.
6. V prípade, že sa oprávnený z vecného bremena dostane do omeškania so zaplatením odplaty –
       jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena, a to i v dodatočne písomne určenej lehote
       zo strany povinného z vecného bremena, nie dlhšie ako desať (10) kalendárnych dní odo dňa
       doručenia písomnej výzvy na dodatočné uhradenie, považuje sa to za podstatné porušenie
       zmluvy o zriadení vecného bremena a oprávnenému z vecného bremena tým vzniká povinnosť
       zaplatiť povinnému z vecného bremena zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku výšky
       jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena, tým nie je dotknuté právo na náhradu
       škody. Zmluvné strany prehlasujú, že výšku zmluvnej pokuty považujú za primeranú, pretože
       pri rokovaniach o dohode o výške zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a význam touto
       zmluvnou pokutou zabezpečovanej zmluvnej povinnosti.
7. Návrh na vklad vecného bremena bude podaný do katastra nehnuteľností až po uhradení
       jednorazovej odplaty v zmysle odseku 3. a odseku 4. tohto článku tejto zmluvy.
8. Práva zodpovedajúce vecnému bremenu nadobudne oprávnený z vecného bremena
       právoplatnosťou rozhodnutia Okresného úradu Lučenec, katastrálneho odboru o povolení vkladu
       vecného bremena do katastra nehnuteľností.
9. Oprávnený z vecného bremena vyhlasuje, že v plnej miere rešpektuje a bude rešpektovať
       skutočnosť, že povinný z vecného bremena je oprávnený a bude na zaťažených
       nehnuteľnostiach vykonávať povinnosti vyplývajúce mu z platnej legislatívy a súvisiace so
       správou majetku štátu. Oprávnený z vecného bremena súčasne vyhlasuje, že oprávnenú stavbu
       realizoval v súlade s písomnými stanoviskami a vyjadreniami povinného z vecného bremena,
       predovšetkým so stanoviskom povinného z vecného bremena pod č. CS SVP OZ BB
       191/2020/172 zo dňa 14.10.2020 a v súlade s platnými povoleniami. V prípade, že sa vyhlásenie
       oprávneného z vecného bremena podľa predchádzajúcej vety preukáže ako nepravdivé:
       - oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje v celom rozsahu znášať prípadné škody, ktoré

           vzniknú v dôsledku realizácie oprávnenej stavby v rozpore s písomnými stanoviskami
           a vyjadreniami povinného z vecného bremena a/alebo v rozpore s platnými povoleniami,
       - povinný z vecného bremena nenesie žiadnu zodpovednosť a nie je povinný uhrádzať
           akúkoľvek škodu na majetku oprávneného z vecného bremena, ktorá sa stane oprávnenému
           z vecného bremena v súvislosti s činnosťou povinného z vecného bremena vykonávanou na
           zaťažených nehnuteľnostiach.

                                                       Článok V.
                                           Vyhlásenia zmluvných strán

1. Budúci povinný z vecného bremena vyhlasuje, že súhlasí s realizáciou budúcej oprávnenej
       stavby na budúcich zaťažených nehnuteľnostiach, a to za podmienok ďalej dohodnutých v tejto
       zmluve.

2. Budúci povinný z vecného bremena vyhlasuje, že:
       a) je oprávnený samostatne nakladať s budúcimi zaťaženými nehnuteľnosťami v celom rozsahu
           potrebnom pre platné uzavretie tejto zmluvy,
       b) nie sú podané žiadne návrhy na vklad akýchkoľvek práv k budúcim zaťaženým
           nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností a neexistujú žiadne faktické alebo právne
           prekážky, ktoré by bránili uzavrieť túto zmluvu,
       c) budúce zaťažené nehnuteľnosti nadobudol v súlade s platnými právnymi predpismi
           Slovenskej republiky a žiadna tretia osoba si neuplatňuje akékoľvek nároky k budúcim
           zaťaženým nehnuteľnostiam,
       d) nie je účastníkom žiadneho súdneho alebo iného sporu týkajúceho sa resp. súvisiaceho
           s budúcimi zaťaženými nehnuteľnosťami.

3. Budúci povinný z vecného bremena sa zaväzuje, že sa až do okamihu splnenia alebo zániku
       všetkých povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy zdrží akéhokoľvek konania, ktoré by bránilo
       alebo znemožnilo uzatvoreniu budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v zmysle tejto
       zmluvy. Budúci povinný z vecného bremena sa najmä zaväzuje, že budúce zaťažené
       nehnuteľnosti ani ich časti, ktoré majú byť zaťažené vecným bremenom:
       a) neprevedie do vlastníctva inej osoby bez súhlasu budúceho oprávneného z vecného bremena
           ani
       b) ich nezaťaží právom tretích osôb, ktoré by znemožnilo vykonávať práva zodpovedajúce
           vecnému bremenu budúcim oprávneným z vecného bremena.

4. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje:
     a) budúce zaťažené nehnuteľnosti užívať výlučne na účely podľa tejto zmluvy, v rozsahu
           a spôsobom vyplývajúcim z tejto zmluvy a geometrického plánu,
     b) udržiavať poriadok a čistotu počas a po každom vykonanom zásahu na budúcich zaťažených
           nehnuteľnostiach, uviesť budúce zaťažené nehnuteľnosti do rovnakého stavu, v akom boli
           pred vykonaním zásahu, pričom náklady na zachovanie, údržbu a úpravy zaťažených
           nehnuteľností bude znášať oprávnený z vecného bremena v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na
           prinavrátenie budúcich zaťažených nehnuteľností do pôvodného stavu po vykonaní práv
           vyplývajúcich mu z vecného bremena,
     c) dodržiavať podmienky uvedené v stanovisku budúceho povinného z vecného bremena zo
           dňa 14.10.2020 vydaného pod číslom CS SVP OZ BB 191/2020/172,
     d) na vlastné náklady odstrániť škody na majetku povinného z vecného bremena, pokiaľ takéto
           budú spôsobené v súvislosti s vykonávaním činnosti oprávneného z vecného bremena na
           budúcich zaťažených nehnuteľnostiach,

5. Budúci povinný z vecného bremena si vyhradzuje právo vstupu na budúce zaťažené
    nehnuteľnosti, a to kedykoľvek, v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona
    Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov(vodný
    zákon) v znení neskorších predpisov.

6. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje rešpektovať § 47 zákona č. 364/2004 Z. z. o
    vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
    neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ustanovenia zákona č. 7/2010
    Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.

7. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje vykonávať na zaťažených nehnuteľnostiach
    činnosti vyplývajúce z práva zodpovedajúceho vecnému bremenu /terénne úpravy a stavebné

    práce/, výlučne v súlade s predchádzajúcimi písomnými stanoviskami povinného z vecného
    bremena, v súlade s právoplatnými povoleniami a s právnymi predpismi Slovenskej republiky.
    Počas výstavby sa budúci oprávnený z vecného bremena zaväzuje manipulovať so stavebným
    materiálom a odpadom tak, aby nedošlo k znečisteniu okolitých povrchových vôd a podzemných
    vôd.
8. Prípadné škody vzniknuté v dôsledku nedodržania povinnosti uvedenej v odseku 7. tohto článku
    tejto zmluvy znáša v plnom rozsahu budúci oprávnený z vecného bremena.
9. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje vykonávať na budúcich zaťažených
    nehnuteľnostiach len také terénne úpravy a stavebné úpravy, resp. iné činnosti vyplývajúce z práva
    zodpovedajúceho vecnému bremenu, ktoré umožnia vstup mobilnej technike budúceho povinného
    z vecného bremena v prípade nepredvídateľných okolností a živelných pohrôm.
9. Budúci povinný z vecného bremena nenesie žiadnu zodpovednosť a nie je povinný uhrádzať
    akúkoľvek škodu na zdraví ani na majetku, ktorá sa stane budúcemu oprávnenému z vecného
    bremena v súvislosti s jeho činnosťou vykonávanou na zaťažených nehnuteľnostiach. Budúci
    povinný z vecného bremena nezodpovedá za škody spôsobené na majetku budúceho oprávneného
    z vecného bremena, ktoré boli spôsobené živelnou pohromou, zvýšenými prietokmi vody alebo
    mimoriadnou udalosťou.
10. Zmluvné strany sa zaväzujú riadne a bez zbytočných odkladov plniť si povinnosti podľa tejto
    zmluvy. Porušenie povinností podľa odsekov 4., 6. a 7. tohto článku tejto zmluvy sa považuje za
    podstatné porušenie tejto zmluvy a zakladá právo budúceho povinného z vecného bremena od
    tejto zmluvy odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie
    o odstúpení od tejto zmluvy doručené budúcemu oprávnenému z vecného bremena. V prípade, že
    budúci povinný z vecného bremena využije svoje právo odstúpiť od tejto zmluvy, táto zmluva sa
    od počiatku zrušuje, pričom zmluvné strany sú povinné vrátiť si navzájom všetko, čo na základe
    tejto zmluvy od seba prijali a budúci oprávnený z vecného bremena je povinný uviesť zaťažené
    nehnuteľnosti do pôvodného stavu. Odstúpením od tejto zmluvy nezaniká právo budúceho
    povinného z vecného bremena na náhradu vzniknutých škôd a nezanikajú ani iné ustanovenia tejto
    zmluvy, ktoré podľa prejavenej vôle zmluvných strán majú trvať aj po jej zániku.

                                                     Článok VIII.
                                               Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
     nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho
     zákonníka a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
     a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
     predpisov v Centrálnom registri zmlúv.

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že budúci povinný z vecného bremena je povinnou osobou
     v zmysle § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
     niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a súhlasia so
     zverejnením a sprístupnením obsahu tejto zmluvy.

3. Všetky práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia
     príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka o tomto zmluvnom type a súvisiacimi
     právnymi predpismi Slovenskej republiky v ich platnom znení.

4. Písomnosti zmluvných strán sa doručujú na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy a považujú sa
     za doručené, ak boli adresátom prevzaté alebo boli vrátené odosielateľovi ako nedoručiteľné
     a adresát svojim konaním alebo opomenutím zmaril doručenie písomnosti, v takomto prípade sa
     písomnosť považuje za doručenú uplynutím tretieho dňa odo dňa jej odoslania. Účinky doručenia
     nastanú aj vtedy, ak adresát doručenie písomnosti odmietol a to dňom odmietnutia.

5. Zmenu adries na doručovanie sú si zmluvné strany povinné neodkladne, najneskôr však do
     desiatich (10) kalendárnych dní písomne oznámiť. Zmluvná strana nenesie zodpovednosť za
     prípadné nedoručenie korešpondencie, ak jej druhá zmluvná strana neoznámila zmenu svojej
     korešpondenčnej adresy.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti, oznámenia, resp. informácie podľa ustanovení tejto
     zmluvy (korešpondencia) vyhotovené v písomnej forme, prípadne zachytené na inom hmotnom
     nosiči, si budú navzájom doručovať aj osobne, v takomto prípade je možné ju doručovať aj na
     inom mieste ako na adrese určenej podľa odseku 4. tohto článku tejto zmluvy, ak sa na tomto
     mieste oprávnený zástupca zmluvnej strany na preberanie zásielok v čase doručenia zdržuje a ak
     sa na tomto mieste zmluvné strany súčasne dohodli, pričom prevzatie korešpondencie musí byť
     vždy riadne písomne potvrdené.

7. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo neskôr
     stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení
     tejto zmluvy. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení tejto zmluvy a na vyplnenie
     medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje
     zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto zmluvy zmluvné strany túto otázku brali
     do úvahy.

8. Táto zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, dva
     (2) rovnopisy si ponechá budúci oprávnený z vecného bremena, jeden (1) rovnopis si ponechá
     budúci povinný z vecného bremena.

9. Obsah tejto zmluvy je možné meniť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán,
     číslovanými dodatkami k tejto zmluve vyhotovenými v písomnej forme a podpísanými obomi
     zmluvnými stranami.

10. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú v plnom rozsahu spôsobilé k uvedeným právnym úkonom a ich
     zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená
     v tejto zmluve je vážna, slobodná a určitá, že prejavy vôle oboch zmluvných strán sú dostatočne
     zrozumiteľné. Na znak súhlasu zmluvných strán s celým obsahom tejto zmluvy ju obidve
     zmluvné strany podpisujú.

Príloha: Stanovisko č. CS SVP OZ BB 191/2020/172 zo dňa 14.10.2020

V Banskej Štiavnici, dňa:                                           V Bratislave, dňa:

Budúci povinný z vecného bremena:                                   Budúci oprávnený z vecného bremena:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY                                           Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife
PODNIK, štátny podnik                                               Slovensko

..................................................................  ...............................................................

       JUDr. Ing. Jozef Krška                                                  Mgr. Miroslav Demko
         generálny riaditeľ                                                            riaditeľ