Zmluvač. 73/4/2022zverejnené 12. 8. 2022Suma uvedená
Zdroje:Centrálny register zmlúv stav z exportu 12. 8. 2022
Zmluva nie je platba. Suma neznamená, že sa celá vyplatila, a register neuvádza, ktorá strana platí.
Prílohy sú uložené v Centrálnom registri zmlúv, odkazy vedú priamo tam.
Záznam v Centrálnom registri zmlúv · ID 6777603 · posledná zmena v registri 12. 8. 2022, 14:06
| Denný export registra | Zmena v registri | Suma v tom čase | Príloh |
|---|---|---|---|
| 12. 8. 2022 | 12. 8. 2022, 14:06 | 7 854 877,38 € | 1 |
Každý riadok je deň, keď sa záznam objavil v dennom exporte registra (nový alebo zmenený). Kódy z exportu, ktorých význam register nedokumentuje: stav 2, typ 1.
Zmena sa zverejní až po kontrole redaktorom. Bez odkazu na zdroj ju nemôžeme prijať.
Dodávateľom je združenie (skupina dodávateľov), ktoré register uvádza len názvom. Členov s IČO preberáme z výsledku verejného obstarávania alebo z textu zmluvy. Suma zmluvy je za celé združenie, podiel jednotlivých členov z otvorených dát nepoznáme.
Ako sme členov určili: IČO členov uvedené v texte zmluvy (PDF v registri), bez objednávateľa. Ak je to omyl, nahláste nám ho.
Štatutárny orgán objednávateľa a dodávateľa platný 11. 8. 2022 podľa Registra právnických osôb. Zmluvu mohol podpísať aj niekto iný na základe plnej moci; kto ju naozaj podpísal, je v texte zmluvy.
Strojovo vytiahnutý z PDF v registri, môže obsahovať chyby. Rodné čísla, dátumy narodenia a čísla dokladov sú vynechané. Záväzné je PDF v registri. Hľadať v textoch zmlúv
Príloha je naskenovaný obrázok, text sme prečítali strojovo (OCR). Môžu v ňom byť chybne prečítané písmená a čísla.
AA ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa $ 536 a nasledujúcich ustanovení zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Zmluvné strany : Objednávateľ Obchodné meno: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja Sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín Štatutárny zástupca: Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením Bankové spojenie: Štátna pokladnica IBAN: SK508180 0000 0070005510133 1CO: 37 915 568 DIC: 2021764767 (ďalej aj len ako „objednávateľ“) a Zhotoviteľ „Združenie Súvislé opravy ciest II. a III. triedy na území Trenčianskeho samosprávneho kraja 2022% zložené z členov: Obchodné meno: Doprastav, a.s. Sídlo: Drieňová 27, 826 S6 Bratislava zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vl. číslo: S81/B zastúpený: Ing. Marek Očenáš, člen predstavenstva a.s. Ing. Peter Milan, člen predstavenstva a.s. IČO: 31 333 320 DIČ: 2020372497 IČ DPH: SK7210000206 Obchodné meno: STRABAG s.r.o. Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, , 825 18 Bratislava zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Šro, vl. číslo: 991/B zastúpený: Ing. Branislav Lukáč, konateľ Viera Nádaská. konateľka ICO: 17317282 DIČ: 2020316298 IČ DHP: SK2020316298 ZMLUVA O DIELO strana | / cetkom strán 17 Obchodné meno: EUROVIA SK, a.s. Sidlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sa, vl. číslo: 248/V zastúpený: Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a.s. Ing. Juraj Dančišín, člen predstavenstva a.s. IČO: 31 651 518 DIČ: 2020490274 IČ DHP: SK 2020490274 vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu: Ing. Martin Beniač, riaditeľ závodu Žilina, Doprastav, a.s. vo veciach technických oprávnený ku konaniu: Ing. Martin Beniač, riaditeľ závodu Žilina, Doprastavy, a.s. stavbyvedúci: Ing. Jozef Chalupiansky, vedúci VSI bankové spojenie združenia : Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky IBAN: SK.60 8100 0001 2319 2162 0217 telefón: 041/7473165 e-mail pavol.noga(ddoprastav.sk (ďalej aj len ako „zhotoviteľ“) Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spolu aj len ako „Zmluvné strany“) uzatvárajú podľa $ 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného Objednávateľom podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) za nasledovných podmienok. Článok I. Predmet Zmluvy . Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo „Súvislé opravy ciest IIl. a 1II. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2022“ (ďalej aj len ako „Dielo“) v rozsahu a spôsobom dohodnutom v tejto Zmluve. . Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa Ponukového rozpočtu predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknutej cene, ako aj v súlade s Plánom súvislých opráv ciest II. a ITI. tried TSK dodávateľským spôsobom na rok 2022, ktorý tvorí Prílohu č. 6. . Zmluvné strany sa dohodli, že Dielo je v zmysle Prílohy č. 6 tejto Zmluvy rozdelené na dve samostatné etapy, a to Etapa č. I, ktoré je definovaná v Tabuľke č. 1 Prílohy č. 6 (ďalej aj len ako „Etapa č. 1) a Etapa č. 2, ktorá je definovaná v Tabuľke č. 2 Prílohy č. 6 (ďalej aj len ako „Etapa č. 2). Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný bez ďalšieho na základe tejto Zmluvy zhotoviť v prospech objednávateľa časť diela - Etapu č. | za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a jej prílohách. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že zhotoviteľ zrealizuje Etapu č. 2 resp. jej akúkoľvek časť (za časť Etapy č. 2 sa považuje aj len jeden riadok uvedený v Tabuľke č. 2 ZMLUVA ODIELO strana 2 / celkom strán 17 !J\ Prilohy č. 6 tejto Zmluvy označený samostatným poradovým číslom) za podmienky, že ho objednávateľ na zhotovenie tejto časti dodatočne vyzve najneskôr do 15 dní od podpisu Zmluvy o dielo a súčasne za podmienky, že na strane objednávateľa dôjde k úspore finančných prostriedkov po vykonanom procese verejného obstarávania, respektíve navýšenia finančných prostriedkov na súvislé opravy ciest, a to v súlade a za podmienok dojednaných v tejto Zmluve. Pre odstránenie pochybností sa uvádza, že Zhotoviteľ nemá nárok na realizáciu žiadnej z častí Etapy č. 2 diela a súčasne v prípade výzvy objednávateľa je povinný zrealizovať aj len jednu z týchto častí. Termíny zhotovenia jednotlivých častí Etapy č. 1 aj Etapy č. 2 sú stanovené v Harmonograme prác, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade ak zhotoviteľ využíva kapacity tretích osôb, ktorými preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť a finančné a ekonomické postavenie, zodpovedajú tieto tretie osoby spolu so zhotoviteľom za plnenie diela spoločne a nerozdielne na základe podmienok upravených v Dohode o spoločnej zodpovednosti, podľa Prílohy č. 3 Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje podstatnú časť plnenia predmetu zákazky uskutočniť priamo sám, alebo ako člen skupiny dodávateľov, a to z dôvodu zodpovednosti za koordináciu technologických postupov pri realizácií diela, čo v konečnom dôsledku má značný vplyv na konečnú kvalitu realizovaných stavebných prác. Článok II. Miesto plnenia Miestom plnenia je: územia podľa opisu predmetu zákazky, podrobne definované podrobne v Prílohe č. 6 tejto Zmluvy. Článok III. Cena diela Cena diela v celom rozsahu podľa Článku I. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného dodatku k tejto Zmluve. Celková cena za Etapu č. | diela je Zmluvnými stranami dojednaná vo výške 6 545 731,15 Eur bez DPH (slovom: šesť miliónov päťstoštyridsaťpäťtisicsedemstotridsaťjeden Eur a pätnásť eurocentov) bez DPH., Cena Diela spolu s DPH predstavuje sumu 7 854 877,38 Eur (slovom: sedem miliónov osemstopäťdesiatľtyritisícosemstosedemdesiatsedem Eur a tridsaťosem eurocentov), sadzba DPH je 20%, čo predstavuje sumu jeden milión tristodeäťtisícstoštyridsať šesť Eur a dvadsaťtri eurocentov. . Celková cena za Etapu č. 2 diela bude určená v súlade s touto Zmluvou a jej prílohami podľa skutočného rozsahu prác vykonaných zhotoviteľom v zmysle Článku I. ods. 3 tejto Zmluvy. Cena diela je stanovená na základe opisu predmetu zákazky. Ponukový rozpočet, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy predložil zhotoviteľ na základe podrobného oboznámenia sa s výkazom výmer. Cena diela podľa tohto Článku zahňa všetky nevyhnutné práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, služby ako aj ďalšie súvisiace práce potrebné pri realizácii diela alebo pri ZMLUVA O DIELO strana 3 ! celkom strán 17 v I prevzatí a odovzdaní diela do užívania, respektíve pri kolaudácií vrátane odvozu, likvidácie a recyklácie odpadu vzniknutého pri realizácii diela. Článok IV. Zmeny ceny diela V súlade s $ 18 ods. | písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je možné zmeniť cenu diela len písomným dodatkom k tejto Zmluve v prípade, ak sa cenová hladina určená na základe indexu cien stavebných prác, materiálov, výrobkov a energií spotrebovaných v stavebníctve, vydávaného štvrťročne Štatistickým úradom SR (ďalej aj len ako „Index“) zvýši alebo zníži, a to za ďalej uvedených podmienok. Pre potreby tejto Zmluvy je základným štvrťrokom ten kalendárny štvrťrok, počas ktorého uplynula lehota na predkladanie ponúk do verejnej súťaže, na základe ktorej došlo k uzavretiu tejto Zmluvy (ďalej aj len ako „Základný štvrťrok“). Posudzovaným štvrťrokom je potom príslušný kalendárny štvrťrok počas účinnosti Zmluvy, pre ktorý majú Zmluvné strany v záujme zmeniť cenu diela (ďalej aj len ako „Posudzovaný štvrťrok“). Zmluvné strany sú v prípade, ak dôjde k zvýšeniu alebo zníženiu cenovej hladiny určenej na základe Indexu pre Posudzovaný štvrťrok oproti cenovej hladine určenej na základe Indexu pre Základný štvrťrok najmenej o 5 % (päť percent), oprávnené bezodkladne po zverejnení Indexu pre Posudzovaný štvrťrok vyzvať druhú zmluvnú stranu na pristúpenie k rokovaniu o dodatku, ktorý upraví cenu diela pre Posudzovaný štvrťrok. Cena diela za Posudzovaný štvrťrok sa oproti cene diela za Základný štvrťrok môže dodatkom zmeniť najviac o rozdiel medzi cenovými hladinami v Základnom štvrťroku a v Posudzovanom štvrťroku, ktoré sa určia na základe Indexu. Následne po nadobudnutí účinnosti takéhoto dodatku Zmluvné strany dofakturujú/dobropisujú už vyfakturovanú cenu diela za Posudzovaný štvrťrok. Zmena Ceny diela v Posudzovanom štvrťroku oproti jej pôvodnej hodnote uvedenej v Zmluve nesmie prekročiť najvyšší povolený limit zmeny ceny diela podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o0 verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Článok V. Čas plnenia Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa Článku I. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi vo vzťahu k Etape č.l aj k Etape č. 2 (avšak len za predpokladu, že ho k zhotoveniu Etapy č. 2 Objednávateľ vyzve podľa Článku 1. ods. 3) v lehote stanovenej v Harmonograme prác, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy, najneskôr však do 30.09.2022. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto zmluvy, následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto prípade sa lehota predlžuje len o dobu, počas ktorej budú práce zo strany objednávateľa prerušené. Takéto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný do 3 dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na realizáciu diela. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku. ZMLUVA O DIELO strana 4 / celkom strán 17 o Článok VI. Zoznam zodpovedných osôb Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy o dielo: Mgr. Pavol Hrdina Za objedriávateľa: stavebný dozorť í úaakada oa o a dšdasoonosú Za zhotoviteľa: stavbyvedúci Ing. Jozef Chalupianský, vedúci VSI Článok VII. Podmienky zhotovenia diela . Objednávateľ odovzdá zhotovíteľovi stavenisko s vymedzenými hranicami bez právneho nároku tretiích osôb v dostatočnom predstihu potrebnom na realizáciu diela. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán. Zhotoviteľ do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy preukáže objednávateľovi, že má uzatvorené zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu vzniknutú pri realizácii predmetu zmluvy po celú dobu jej účinnosti. Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške cenového návrhu zhotoviteľa, ktorý ponúkol v procese verejného obstarávania, na jednu poistnú udalosť. Poistenie musí byť platné počas celej doby realizácie diela. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom: - odberové miesta elektrickej energie a vody, ak tieto budú k dispozícii. Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľov počas ich pracovným postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní vád a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok. Zriadenie. prevádzkovanie, likvidácia, recyklácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v cene diela. Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov. Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ, vrátane zabezpečenia všetkých povolenií. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o ZMLUVA ODIFLO stranáa $ / celkom strán 17 časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela, 9. Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka. 10.Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutých orgánov štátnej správy. 11.Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, stavebný dozor, alebo príslušné orgány štátnej správy, 12.Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom. ktorý vykoná objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko. 13.Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom. 14.Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakrvté, a to písomne v stavebnom denníku najneskôr 3 pracovné dní vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela, avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu objednávateľovi. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie náhradnej kontroly. 15.Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku najneskôr 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach. 16.Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy. 17.Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu. počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako ai platných požiarnych predpisov, Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. © požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný ZMLUVA ODIELO strana 6 / celkom strán 17 dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná za plnej prevádzky objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu, najmä žiakov a zamestnancov objednávateľa, 18.Zhotoviteľ je povinný plníť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení. 19.Práce. ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami. 20.Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby. 21.Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady. 22.Zhotoviteľ zabezpečí zhodnocovanie odpadov recykláciou prevádzkou zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa zákona č. 79/2015$ Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho prílohy č. | pre činnosť RS - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov. 23.Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote. 24 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškanií. 25.Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. 26.Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ, Objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín, 27.Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN. týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša zhotoviteľ. 28.Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpisaných osobitnými predpismi, záväznými normami ako aj odstránenie všetkých prípadných ZMLUVA O DIELO strana 7 / celkom strán 17 vád a nedostatkov. 29.7Zhotoviteľ 7 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním predmetu zmluvy písomne vyzve objednávateľa k prevzatiu dieľa. Najneskôr 3 pracovné dni pred začatím preberacieho konania budú zo strany zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu. 30.Pre odovzdanie predmetu zmluvy platí: - zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podpísaný osobami oprávnenými konať vo veciach technických. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného diela, súpis zistených drobných vád a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie. prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady, - ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie, 31. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v 2 vyhotoveniach: - zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov, - zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác, - doklady o vykonaných funkčných skúškach (v zmysle požiadavky objednávateľa), - revízne správy elektrických zariadení (ak boli predmetom realizácie). - kópiu zápisov v stavebných denníkoch 32.Na odovzdávacom - preberacom konanií sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného diela, jeho súčasti a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia stavby. 33.Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela. Článok VIII. Subdodávatelia I. Každý subdodávateľ, ktorý podľa osobitného predpisu má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, je povinný byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Táto povinnosť sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania zmluvy. v Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom navrhnutom a Objednávateľom odsúhlasenom subdodávateľovi počas plnenia diela a to bezodkladne, najneskôr v deň nasledujúcom po dni, kedy k zmene došlo. 3. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je povinný Zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: %- ny podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných nových subdodávateľov, predmety plnenia. Každý subdodávateľ, ktorého sa zmena týka musí splňa podmienky osobného postavenia podľa $ 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom ZMLUVA O DIELO strana 8 ! celkom strán 17 obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa $ 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č., 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, pričom oprávnenie zhotovovať práce má subdodávateľ k tej časti predmetu zákazky ktorú má plniť a zároveň subdodávateľ musí splňať aj podmienku podľa bodu ods. | tohto Článku zmluvy. V prípade akýchkoľvek pochybností zo strany Objednávateľa vzťahujúcich sa ku ktorémukoľvek subdodávateľovi, si Objednávateľ môže overiť sám vyžiadaním si od Zhotoviteľa potrebných dokladov týkajúcich sa preukázania splnenia podmienok podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní u všetkých subdodávateľov. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa tohto Článku, má Objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore. Článok IX. Platobné podmienky . Cena podľa Článku TII. tejto Zmluvy bude v závislosti od rozhodnutia zhotoviteľa fakturovaná buď za jednotlivé časti diela (uvedené v Prílohe č. 6 pod poradovými číslami ) samostatne, alebo za viac týchto častí spoločne, prípadne za celé dielo jednorazovo, pričom faktúra(y) bude vystavená na základe Súpisu vykonaných prác a preberacích protokolov odsúhlasených objednávateľom. Zhotoviteľ vystaví faktúru(y) najneskôr do dvoch dní od odsúhlasenia Súpisu vykonaných prác a doručí ju objednávateľovi. Splatnosť vystavených faktúr je 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať Súpis vykonaných prác do 5 pracovných dní. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak stavebný dozor nezistí rozpor medzi vykonanými prácami a Súpisom vykonaných prác. odsúhlasí predložený Súpis vykonaných prác do desiatich dní odo dňa jeho predloženia zhotoviteľom: spravidla tak že Súpis vykonaných prác potyrdí stavebný dozor, ak objednávateľ do desiatich dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác neoznámi zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým Súpisom vykonaných prác súhlasí. Ak by objednávateľ mal k predloženému Súpisu vykonaných prác prípomienky, budú odstránené vzájomnou dohodou objednávateľa a zhotoviteľa, Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR a jej prílohu tvorí Súpis vykonaných fakturovaných prác. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť doručením doplneného/prepracovaného dokladu objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný pred podpisom tejto zmluvy o dielo doručiť objednávateľovi Zábezpeku na vykonanie prác a na splnenie zmluvných záväzkov (ďalej len „zábezpeka“). Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zo zábezpeky svoje nároky z vád diela, nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od zmluvy a iné nároky, ktoré nebudú zhotoviteľom riadne a včas uspokojené. Zábezpeka bude mať formu bankovej záruky vo výške 10 % z ceny Etapy č. 1 a Etapy č. 2 diela bez DPH s platnosťou počas celej doby zhotovovania diela. Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná po celú dobu vykonania diela, ZMLUVA OPIFLO strana $ / celkom strán 17 t.j. až pokým zhotoviteľ riadne a včas nevyhotoví a neukončí a objednávateľ takto dokončené dielo bez vád a nedorobkov neprevezme v súlade s podmienkami tejto zmluvy. Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami $ 313 a nasl. Obchodného zákonníka, musí byť vydaná vo forme a s obsahom akceptovateľným pre objednávateľa ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej príslušná renomovaná slovenská banka alebo pobočka zahraničnej banky na území Slovenskej republiky vyhlási, že uspokojí objednávateľa na základe písomného oznámenia objednávateľa adresovaného banke v prípade, že zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podľa ustanovení $ 306 Obchodného zákonníka bude nepochybné, že zhotoviteľ svoj záväzok nesplní, napr. pri vyhlásení konkurzu. Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť bankovú záruku zložením sumy predstavujúcej 10% z celkovej ceny za Ftapu č. 1 a Etapy č. 2 diela bez DPH do notárskej úschovy, alebo na účet objednávateľa alebo vinkulovaním na svojom účte v banke v prospech objednávateľa a to počas celej doby vykonania diela, Neposkytnutie zábezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť. . Zmluvné strany sa dohodli, že 5% z celkovej ceny diela bez DPH je garančná zábezpeka. Zhotoviteľ pred odovzdaním diela objednávateľovi zabezpečí plnenie svojich povinností v záručnej dobe iným spôsobom písomne akceptovateľným pre objednávateľa, napr. bankovou zárukou vo výške 5 % z celkovej ceny diela bez DPH, pričom banková záruka musí byť platná počas celej doby záručnej doby. Článok X. Zodpovednosť za vady a záruka . Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušíli, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. . Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. . Záručná doba na stavebné práce je $ rokov odo dňa prevzatia diela objednávateľom, na stroje a zariadenia platí záruka daná výrobcom. Presný termín ukončenia záručnej doby zmluvné strany zapíšu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela. . Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou, okrem prípadov ak bude preukázané že k poškodeniu došlo, alebo k nemu došlo vo väčšom rozsahu, v dôsledku nekvalitne vykonaného diela. . Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád diela reklamovaných objednávateľom do 5 dní odo dňa obdrŽania reklamácie, a vadu odstrániť bezodkladne, najneskôr však do 10 dní od začatia s jej odstraňovaním, ak nedôjde k obojstranne podpísanej dohode o inom termíne. . Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady odstraňovať. ZMLUVA ODIELO strana 1Ô / celkom strán 17 hJ u V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odstrániť vady riadne a včas, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady treťou osobou na náklady zhotoviteľa. Článok XI. Zmluvné pokuty a iné . V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne dohodnutom v tejto Zmluve v zmysle kritéria č. 2 Lehota uskutočnenia opráv ciest, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 2 % z celkovej ceny diela s DPH. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá stavebný úsek tvoriaci časť diela v termíne dohodnutom v tejto Zmluve, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z ceny diela predmetného stavebného úseku s DPH., teda z ceny tej časti diela uvedenej pod konkrétnym poradovým číslom v Prílohe č. 6 tejto Zmluvy, so zhotovením ktorej je v omeškanií, a to za každý deň omeškania. V prípade, že je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úroky z omeškania v zmysle $ 369 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vo výške určenej podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nesplňa podmienky podľa $ 32 ods. | zákona č. 343/2015 ZVO), má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 % z celkovej ceny diela s DPH za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností, a to aj opakovane. V prípade ak zhotoviteľ zmení kľúčového odborníka | na pozícii stavbyvedúceho, objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, a to vo výške 100 000,- EUR (slovom stotisíc eur) za každé porušenie tejto povinnosti. V prípade opätovného porušenia tejto povinnosti zo strany zhotoviteľa, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, a to vo výške 200.000,- EUR (slovom dvestotisíc eur) za každé ďalšie porušenie tejto povinnosti. Nárok na zaplatenie tejto zmluvnej pokuty nevzniká objednávateľovi v prípade smrti, dlhodobej práceneschopnosti, ako aj ukončenia pracovného pomeru kľúčového odborníka na pozícii stavbyvedúceho. V prípade ak zhotoviteľ navrhne na pozícii stavbyvedúceho odborníka, ktorý nesplňa totožné kritériá ako tie, ktoré boli stanovené v jeho ponuke ako úspešného uchádzača v rámci procesu verejného obstarávania, objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR (slovom tisíc eur), a to za každý deň odo dňa neschválenia kľúčového odborníka na pozícii stavbyvedúceho až do dňa, ktorým bol schválený nový kľúčový odborník. V prípade ak zhotoviteľ zmení miesto odberu asfaltových zmesí oproti tým, ktoré boli uvedené vjeho ponuke, objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, a to vo výške 100 000,- EUR (slovom stotisíc eur) za každé porušenie tejto povinnosti. V prípade opätovného porušenia tejto povinnosti Zo strany zhotoviteľa, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, a to vo výške 200.000,- EUR (slovom dvestotisíc eur) za každé ďalšie porušenie tejto povinnosti. Právo na náhradu škody nie je vznikom alebo uplatnením nároku na zmluvné pokuty podľa tohto Clánku dotknuté. ZMLUVA ODIELO strana !1 / celkom strán 17 Článok XII. Odstúpenie od zmluvy 1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva a $ 344 a nasl. Obchodného zákonníka. 2. Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok. 3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek prepracovaniu alebo nápravným opatreniam zhotoviteľa sú práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie Zmluvy nie je pre objednávateľa prijateľné. 4. Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov (osobitne zákazu požívania alkoholu a omamných látok) a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa závažne porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia a požiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektíve iné písomne dohodnuté podmienky, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy. 5. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne. 6. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú najmä tieto skutočnosti: - ak zhotoviteľ pred nástupom na vykonanie diela nepreukáže objednávateľovi, že má uzatvorené poistné zmluvy podľa Článku VII. ods. 2 tejto Zmluvy, - ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu diela alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, - ak zhotoviteľ neposkytne zábezpeku podľa Článku IX. ods. 4 tejto Zmluvy, - ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto Zmluve, alebo ak sa vyskytnú vady v plnení, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehore poskytnutej objednávateľom. - v prípade odstúpenia tretej osoby od dohody o spoločnej zodpovednosti bez preukázania objektívnych dôvodov. Článok XIII. Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy 1. V prípade, že jedna zo zmluvných strán neoprávnene preruší alebo zastaví práce, prípadne príde k prerušeniu alebo zastaveniu prác z jej viny, zaväzuje sa druhej strane zaplatiť všetky preukázané náklady, ktoré jej v súvislosti s prerušením alebo zastavením vznikli. Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako aj finančné ohodnotenie bude odsúhlasené štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku, 2. Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle $ 373 a nasl. Obchodného zákonníka. ZMLUVA OPDIFELO strana 12 / celkom strán 17 Článok XITV. Záverečné ustanovenia Rovnopisy Zmluva sa vyhotovuje v štyroch exemplároch, z ktorých si po ich podpise dva ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ. Zmeny Zmluvy Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné zmeniť alebo doplniť len formou písomných dodatkov, na ktorých platnosť sa vyžaduje, aby boli riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. K návrhom dodatkov k tejto Zmluve sa Zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 14 dní od doručenia návrhu dodatku. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná zmluvná strana, ktorá ho podala. Zrušenie Zmluvy Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné zrušiť len písomnou formou. Doručovanie Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek oznámenia, správy a pod. (ďalej aj len ako „Oznámenia“) týkajúce sa tejto Zmluvy, si Zmluvné strany budú doručovať niektorým z nasledovných spôsobov: osobne, doporučeným listom s doručenkou, alebo kuriérom na adresy Zmluvných strán a kontaktné údaje uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade, ak zmluvná strana doručuje formou doporučeného listu s doručenkou a zmluvná strana, ktorej je Oznámenie adresované, jeho prijatie odmietne alebo iným spôsobom jeho prijatiu zabráni (neoznámením zmeny jej adresy alebo iných kontaktných údajov), považuje sa na účely tejto Zmluvy za preukázané doručenie vrátenie nedoručenej zásielky odosielateľovi podľa poslednej známej adresy takejto zmluvnej strany. To platí aj vtedy, ak je v tejto Zmluve začiatok dohodnutej lehoty viazaný na okamih doručenia písomnosti. V takomto prípade sa za okamih doručenia považuje okamih vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi. Za poslednú známu adresu zmluvnej strany sa považuje adresa pozostávajúca z označenia obce, názvu ulice alebo verejného priestranstva (ak je obec členená na ulice ainak označované verejné priestranstvá). súpisného, popr. i orientačného čísla a poštového smerovacieho čísla a v prípade, ak ide o adresu mimo Slovenskej republiky i označenie štátu, oznámená písomne inej zmluvnej strane, inak adresa, ktorá je uvedená pri každej zo zmluvných strán v záhlaví tejto Zmluvy. Ak niektorá zo zmluvných strán v súlade a za podmienok uvedených v tejto Zmluve oznámi inej zmluvnej strane zmenu adresy, považuje sa za poslednú známu adresu táto oznámená adresa, a to vždy tá, ktorá bola oznámená najneskôr. Pre účely tejto Zmluvy budú Oznámenia považované za doručené dňom: e potvrdenia doručenia adresátom, alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa doručuje osobne, alebo e potvyrdenia doručenia adresátom alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa doručuje kuriérom, alebo e potvyrdenia doručenia adresátom alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa doručuje doporučenou poštovou zásielkou s doručenkou. Počítanie lehôt Na účely tejto Zmluvy sa do lehoty určenej podľa dní nezapočítava deň, kedy došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Koniec lehoty určenej podľa týždňov, mesiacov alebo rokov pripadá na deň, ktorý sa pomenovaním alebo číselným označením zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína. Ak nie je takýto deň v poslednom mesiaci, pripadne koniec lehoty na jeho posledný deň. Ak posledný deň lehoty prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom ZMLUVA ODIFLO straria 13 / celkom strán 17 lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Povinnosť mlčaniivosti Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva, ako aj jej časti a informácie, dáta a skutočnosti nadobudnuté niektorou zo zmluvných strán na základe a/alebo v spojení s touto Zmluvou, nemôžu byť sprístupnené tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu ďalšej zmluvnej strany. Každá zo zmluvných strán berie na vedomie, že za dôverné informácie sa v právnom vzťahu založenom touto Zmluvou považujú informácie, ktorých obsahom sú majetkové pomery ďalšej zmluvnej strany a všetky ďalšie informácie, ktoré vypoveďajú o osobnom a majetkovom postavení zmluvnej strany a členov jeho rodiny, o predmete Zmluvou dojednaného obchodu a iné informácie, ktoré sú mu objektívne spôsobilé privodiť ujmu alebo narušiť intímnu sféru zmluvnej strany. Každá zo zmluvných strán je povinná zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a chrániť ich pred neoprávneným, úplným alebo čiastočným, sprístupnením tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej zmluvnej strany. Povinnosť mlčanlivosti sa neaplikuje v prípade, ak zmluvná strana zodpovedne preukáže, že: e© je povinná predmetnú dôvernú informáciu sprístupníť na základe zákona alebo e dôverná informácia sa stala všeobecne známa. V prípade, ak zmluvná strana má v úmysle dôvernú informáciu sprístupniť, je povinná o tom bez zbytočného odkladu informovať vopred ďalšiu zmluvnú stranu. Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje, ak je dôverná informácia sprístupnená v potrebnom rozsahu právnemu zástupcovi, daňovému poradcovi alebo audítorovi zmluvnej strany, ak tieto osoby budú preukázateľne zaviazané zmluvnou stranou k povinnosti mlčaniivosti. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa tejto Zmluvy sa nepovažuje ani poskytnutie informácií orgánom štátnej správy, samosprávy. prokuratúry alebo iným právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorým zákon zveruje rozhodovanie o právach a povinnostiach, za podmienky, že poskytnutie informácie súvisí s činnosťou subjektu, ktorému sa informácia poskytuje. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa tiež nepovažuje poskytnutie informácií tam, kde to prikazuje právny poriadok Slovenskej republiky. Vyššia moc Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle Zmluvných strán, a Zmluvné strany ich nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy atď. Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemožným v dôsledku vyskytnutia sa vyššej moci, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť na vyššiu moc odvolať, je povinná do dvoch mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci požiadať ďalšiu zmluvnú stranu © úpravu Zmluvy v tej časti, ktorá bola vyskytnutím sa prípadu vyššej moci dotknutá. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení. Notifikačné povinnosti Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú počas realizácie tejto Zmluvy oboznamovať o všetkých skutočnostiach spôsobilých mať vplyv na realizáciu práv a povinnosti vyplývajúcich z právnych vzťahov založených touto Zmluvou. Zmluvné strany sa tiež zaväzujú, že bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 30 dní, sa budú vzájomneé oboznamovať o všetkých skutočnostiach spôsobilých mať vplyv na práva a právom chránené záujmy inej zmluvnej strany. Súčinnosť Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú počas realizácie tejto Zmluvy poskytovať všetku vzájomnú súčinnosť potrebnú k dosiahnutiu splnenia oprávnení a záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Súčinnosť si budú poskytovať bezprostredne po tom, čo budďú inou zmluvnou stranou na jej ZMLUVA O DIELO strana 14 / celkom strán 17 poskytnutie vyzvané. Riešenie sporov Zmluvné strany sa dohodli, že všetky rozpory vyplývajúce z plnenia Zmluvy, budú riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. AŽ v prípade, ak nedôjde k dohode, uplatní ktorákoľvek zo zmluvných strán svoje práva zo Zmluvy na príslušnom súde, prípadne inom príslušnom orgáne. Nadpisy Zmluvné strany vyhlasujú, že nadpisy jednotlivých článkov a ustanovení tejto Zmluvy slúžia len na informačný účel a nezakladajú Zmluvným stranám Žiadne práva ani povinnosti. Zánik Zmluvy Zánik tejto Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej jej porušením, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona, riešenia sporov medzi Zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy. Započítanie Zmluvné strany sú oprávnené jednostranne započitať svoje vzájomne pohľadávky, ktoré vzniknú ktorejkoľvek zo zmluvných strán v súvislosti s touto Zmluvou. Zápočet vzájomných pohľadávok je možný najmä na základe písomnej dohody oboch Zmluvných strán. Zmluvná pokuta Akákoľvek zmluvná pokuta uvedená v tejto Zmluve je splatná momentom porušenia povinnosti zmluvnou stranou, na ktorú sa viaže vzník nároku inej zmluvnej strány na zaplatenie zmluvnej pokuty. Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je žiadnym spôsobom dotknuté právo oprávnenej zmluvnej strany domáhať sa od druhej zmluvnej strany náhrady škody, ktorá porušením dohodnutej povinnosti vzníkne, a to aj vo výške presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu. Zmeny právneho poriadku Ak počas realizácie tejto Zmluvy, alebo počas realizácie zmlúv uzatvorených na jej základe, dôjde k takým zmenám v právnom poriadku Slovenskej republiky, ktorých uplatňovanie by viedlo k podstatnej zmene práv a povinností z nich vyplývajúcich, k podstatnému poškodeniu niektorej zo zmluvných strán alebo by bol zmarený účel tejto Zmluvy, zaväzujú sa Zmluvné strany uzatvoriť bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti príslušnej právnej normy dodatok k Zmluve, ktorým sa uvedú príslušné ustanovenia Zmluvy do súladu s novou právnou úpravou. Ak nedôjde k dohode o dodatku, má zmluvná strana, ktorá prejavila o jeho uzatvorenie záujem, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení. Prechod práv a povinností Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti z tejto Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov Zmluvných strán. Riadne zabezpečenie takéhoto prechodu je povinnosťou dotknutej zmluvnej strany. Interpretácia Každé ustanovenie tejto Zmluvy sa, pokiaľ je to možné, interpretuje tak, že je účinné a platné podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však niektoré ustanovenie tejto Zmluvy bolo podľa platných právnych predpisov nevymožiteľné alebo neplatné, bude neúčinné iba vrozsahu tejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti a ostatné ustanovenia tejto Zmluvy budú i naďalej záväzné ZMLUVA O PIELO strana 15 / celkom strán 17 a v plnom rozsahu platné a účinné. V prípade takejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti budú Zmluvné strany v dobrej viere rokovať, aby sa dohodli na zmenách alebo doplnkoch tejto Zmluvy, ktoré sú potrebné na realizáciu zámerov tejto Zmluvy z hľadiska tejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti. Platnosť a účinnosť Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po jej zverejnení. Platnosť uvedených údajov Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto Zmluvy sú v súlade so skutočným stavom platným v čase uzavretia Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné oznámiť zmenu príslušných údajov bezodkladne písomne inej zmluvnej strane, pokiaľ tak neučinia, nemôžu sa domáhať voči inej zmluvnej strane žiadnych nárokov spojených s touto zmenou. Vyhlásenia Zmluvných strán Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ich zmluvné prejavy sú určité a zrozumiteľné. Zmluva je uzavretá za vzájomne dohodnutých podmienok, nie v tiesni, omyle alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Právna úprava Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré vzniknú z právneho vzťahu založeného touto Zmluvou, ňou neupravené, sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neskôr stratia účinnosť, použije sa právna úprava, ktorá sa najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy. Pokiaľ neexistuje aplikovateľná právna úprava, bude sa postupovať podľa obchodných zvyklostí v príslušnej oblasti. Voľba práva a právomoci Zmluva sa uzatvára podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a právny poriadok Slovenskej republiky je rozhodujúcim právnym poriadkom pre úpravu všetkých vzťahov založených touto Zmluvou. Zmluvné strany sa dohodli, že právomoc na rozhodovanie sporov, ktoré vzniknú alebo môžu vzniknúť z právnych vzťahov založených touto Zmluvou, majú všeobecné súdy Slovenskej republiky. Súčasti Zmluvy Neoddeliteľnými súčasťami tejto Zmluvy sú: Príloha č. 1 - Harmonogram prác Príloha č. 2 - Ponukový rozpočet Príloha č. 3 - Dohoda o spoločnej zodpovednosti Príloha č. 4 - Zoznam subdodávateľov Príloha č. 5 - Súhrnná Ponuka uchádzača Príloha č. 6 — Plán súvislých opráv ciest Il.a TII. tried ZMLUVA ODIELO strana 16 / cetkom strán 17 Podpísová strana: V Trenčíne, dňa 1..1...08...2022 Za objednávateľa: lng./Radovan Karkuš poverený riadením Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja V Bratislave, dňať.b...OB... 2022 Za zhotoviteľa: Ing. Ďlaěck Očenáš člen predstavenstva a.s. Ing. Peter N;ilan člen predstavenstva a.s. Viera Nádaská konateľ spetúčnosťha, “e Ing. Branislav Lukáč konateľ spoločnosti a Ing. ;J:ČJ Dančišín člen predstavenstva a.s.. / a 3 Ing. Roberť 'Si\ály podpredseda predstavenstva a.s ZMLUVA O DIELO straná 17 / celkom strán 17 Súvislé opravy ciest l. a IIl. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2022 Príloha č. 1 Harmonogram prác Súvislé opravy ciest II. a II triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2022 HARMONOGRAM PRÁC z 2 týždeň 3 týždeň — 4 tgždeň úsek dlížka úseku (m) | plocha úseku (m2) činnosť 4aJajsjajslej| e s s d041 | 12 | 18 | 14 | 16 | 16 17 | 18 | 190 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 pripravné práce (i ing, určenie a montáž DDZ frézovanie krytu,čistenie povrchu, priekop a krajníc) » postrek, i asf. NV1889 Dolná Súča - Polníky, km 1,355-3,510 2155 11 200 Sbrúsné aáť vrštváj dokončovacie práce( montáž cestných stlpikov, zalievanie spojov asť. zálievkou, čistenie staveniska, demontáž DDZ) pripravné práce (inžiniering, určenie a montáž DDZ frézovanie x Ť krytu čistenie povrchu, priekop a krajníc) - Dks Recyklácia podkladu za studena PIAE VO UV1885 Tr. Turná - Mn. Lehota, km 6,060-6,660 600 3900 - a prácelasť. postrek, vy obrusná asť. vrstva) dokončovacie práce( zaliavanie spojov asť. zálievkou, čistenie staveniska, K d E demontáž DDZ) ŽA pripravné prácče (inžiniering, určenie a montáž DDZ frézovanie | — krytu,čistenie povrchu a krajnic, výšková úprava poklopoviS) — IV507 Skalka n.V. - Nemšová, km 142,521-143,721 1200 9000 postrek, vyrovnávani PEH. obrusná asť. vrstva) dokončovacie prácej montáž cestných stlpikov, zalievanie spojov asť. zálievkou, čistenie staveniska, demontáž DDZ) pripravné práce (inžiniering, určenie a montáž DDZ , frézovanie krytu,čistenie povrchu, priekop a krajníc) asfaltérske prácelasť. postrek, vyrovnávanie nerovnosti asf. betónom, obrusná asť. vrstva) dokončovacie prácel montáž cestných stlpikov, zalievanie spojov asť. zálievkou, čistenie staveniska, demontáž DDZ) prípravné práce (inžiniering, určenie a montáž DDZ , frézovanie ZAN B odt krytu,.čistenie povrchu, výšková úprava poklopov IS) db ložím rureoi as so05 IVS81 Hrašné - Myjava, km 25,700-26,700 1000 9400 postrek, vy S OE obrusná asť. vrstva) z dokončovacie práce( montáž cestných stlpikov, zalievanie spojov así. zálievkou, čistenie staveniska, demontáž DDZ) prípravné práce (inžiniering, určenie a montáž DDZ frézovanie krytu,čistenie povrchu, priekop a krajnic) úd N1211 Stará Turá - Papraď, km 8,400-9,000, 9,200- a00 4800 p postrek, vy! ávanie nerovnosti asť. betónom, plrRE aTe 9,400 (2 úseky) obrusná asť. vrstva) a k Sabu dokončovacie prácel zalievanie spojov asť. zálievkou, čistenie staveniska, Ďaam NEI SkE a a 5> ok s p - demontáž DDZ) VE: a á AE - ŠKEČA sšažta S prípravné práce (inžiniering, určenie a montáž DDZ,frézovanie ž M is c i krytu,čistenie povrchu, výšková úprava poklopov I$) k ž o: dA so07 11220 Nové Mesto - Dolné Sťnie, km 0,000-2,000 2000 15 000 asfaltérske prácelasť. postrek, vyrovnávanie nerovností asf. betónom, B.aJ i a < obrusná asť. vrstva) ž KiŽde už s i dokončovacie prácej zalievanie spojov asť. zálievkou, čistenie staveniska, dermontáž DDZ) prípravné práce (inžiniering, určenie a montáž DDZ,frézovanie SiA ačšáe S krytu,.čistenie povrchu, výšková úprava poklopov IS) I k 14 200 postrek, vy ie nerovnostií asf. betónom, pe . pe obrusná asť. vrstva) a je práce( spojov asť. K y pe krajníc, Čistenie staveniska, demontáž DDZ) prípravné práce (inžiniering, určenie a montáž DDZ frézovanie k krytu.čistenie povrchu, priekop a krainic) soo09 M/1236 Stará Turá - Vaďovce, km 0,000-0,500 500 5 500 postrek, vyrovná nerovnosti asť, batónom, obrusná asť. vrstva)] ž Č práceľ z spojov asť. A p: krajníc, čistenie staveniska, demontáž DDZ) prípravné práce (inžiniering, určenie a montáž DDZ, frézovanie krytu,čistenie povrchu, priekop a krajnic) so10 10581 Myjava - hr. TESK, km 10,300-11,100 800 5800 Postrek, vy NETBYNOStLaS. Datonom, obrusná asť. vrstva) je prácel zali, le spojov asť. , čistenie demontáž DDZ) prípravné práce [inžiniering, určenie a montáž DDZ,frézovanie krytu,čistenie povrchu, výšková úprava poklopov IS) - . p postrek, vy asť. so11 581 Myjava - Turá Lúka, km 15,000-17,100 2100 17 200 P TAN v dokončovacie práce( zalievanie spojov asť. zállievkou, čistenie staveniska, demontáž DDZ) prípravné práce [inžiniering, určenie a montáž DDZ frézovanie krytu,čistenie povrchu, priekop a krainic) S0 12 11501 Brezová p. Bradl. - hr. TTSK, km 63,490-62,890 800 4800 POstrek, nErOVNOSH as Betónom, obrusná asť. vrstva) dokončovacie práce( zalievanie spojov asť. zálievkou, čistenie staveniska, demontáž DDZ) priípravné práce (inžiniering, určenie a montáž DDZ,frézovanie krytu,čistenie povrchu, priekop a krajnic) postrek, asť. obrusná asť. vrstva) práce( spojov asť. , čistenie ž demontáž DDZ) prípravné práce (inžiniering, určenie a montáž DDZ, frézovanie krytu,čistenie povrchu a krajnic, výšková úprava poklopov iS) asť. I/507 Nemšová - Borčice, km 145,300-146,080 7860 5460 so08 11239 Lubina - Hrnčiarové, km 1,200-2,600 1600 so 13 MI1181 Priepasné, km 7,000-8,000 1000 7 000 pi a postrek, asť. b so 14 Mi1181 Polianka, km 3,000-3,600 600 3 800 A NK , dokončovacie práce( montáž cestných stípikov, zallievanie spojov asť. — a zálievkou, čistenie staveniska, demontáž DDZ) prípravné práce [inžiniering, určenie a montáž DDZ frézovanie krytu.čistenie povrchu a krainíc, výšková úprava poklopov IS) 1/1976 Udiča , km 0,000-0,950 950 8 200 postrek, vyro asť. obrusná asť. vrstva) dokončovacie práce( montáž cestných stlipikov, zalievanie spojov asť. zálievkou, čistenie staveniska, demontáž DDZ) prípravné práce (inžiniering, určenie a montáž DDZ,frézovanie krytu.čistenie povrchu a krajníc, výšková úprava poklopov IS) 11976 Horná Maríková, km 12,500-13,500 1000 7100 | asfaltérske postrek, HaHb - obrusná así. vrstva) £ dokončovacie práce( montáž cestných stlpikov, zalievanie spojov asť. zállevkou, čistenie staveniska, demontáž DDZ) prípravné práce [inžiniering, určenie a montáž DDZ,frézovanie krytu,čistenie povrchu, priekop a krajnic) asfaltérske postrek, vy asť. b obrusná ast. vrstva) dokončovacie práce( montáž cestných stipikov, zalievanie spojov asť. zálievkou, čistenie staveniska, demontáž DDZ) pripravné práce [(inžiniering, určenie a montáž DDZ, fráézovanie krytu čistenie povrchu a krajnie, výšková úprava poklopov I5) postrek, vy i asť. obrusná asť. vrstva) práce( le spojov asť. čistenie ka, demontáž DDZ) prípravné práce [inžiniering, určenie a montáž DDZ,frézovanie krytu,čistenie povrchu, výšková úprava poklopov IS) MNU1973 Považské Podhradie, km 0,035-0,150, km 1,090- 380 3200 asfaltérske pi (asť. postrek: vy ávani tí asť. 1,355 (2 úseky) obrusná asť. vrstva) ie prácať zali spojov asť. čistenie , demontáž DDZ) prípravné práce (inžiniering, určenie a montáž DDZ, frézovanie krytu.čistenie povrchu, výšková úpráava poklopov IS) k ácelasť. postrek, vy tí asť. obrusná asť. vrstva) prácej zalie je spojov asť. zálievk člistenie demontáž DDZ) pripravné práce (inžiniering, určenie a montáž DDZ, frézovanie krytu.čistenie povrchu) postrek, ávani obrusná asť. vrstva) prácel zalii ie spojov asť, záli čistenie , demontáž DDZ) prípravné práce (inžiniering, určenie a montáž DDZ, frézovanie | krytu,čistenie povrchu, výšková úprava poklopov IS) ĺ asfaltérske postrek, vy asť. M1978 Stupné, km 3,350-3,850 so0 3700 obrusná asť. vrstva) ie práceľ spojov asť. , Čistenie demontáž DDZ) pripravné práce (inžiniering, určenie a montáž DDZ,frézovanie krytu,čistenie povrchu, priekop a krajnic) ž postrek, ti asť. \ N1919 Krivoklát, km 0,900-1,800 900 5940 SBrINa AST eKÍA dokončovacie práce( montáž cestných stipikov, zalievanie spojov asť. zálievkou, čistenie staveniska, demontáž D pripravné práce [inžiniering, určenie a montáž DDZ,frézovanie \ krytu,čistenie povrchu, priekop a krajníc) ! 1912 Košec. Podhr. - Zliechov, km 6,000-6,950 950 6660 postrek, vy oá j obrusná asť. vrstva) [ dokončovacie práceť zalievanie spojov asť. zálievkou, čistenie staveniska, ř demontáž DDZ) 11965 Dolný Moštenec, km 0,340-0,900 560 4100 SO 18 | 507 Pov. Bystrica časť Orlové, km 188,940-189,430 490 5450 so19 so20 M1983 Považská Bystrica, km 0,530-0,655 125 1300 asť. MH947 Dolný Lieskov, km 2,500-3,250 750 5900 pripravné práce [inžiniering, určenie a montáž DDZ,frézovanie krytu,čistenie povrchu, priekop a krajníc, výšková úprava poklopov IS) asť. N/1922 Červený Kameň, km 6,900-8,000, km 10,200- 2400 44 490 postrek, 11,200 (2 úseky) obrusná asť. vrstvá) dokončovacie prácej montáž cestných stlpikov, zallievanie spojov asť. zálievkou, čistenie staveniska, demontáž DDZ) prípravné práce (inžiniering, určenie a montáž DDZ,frézovanie krytu.čistenie povrchu, priekop a krajníc) M/1951 Zubák, km 10,400-11,100, km 12,700-14,100 (2 2400 42300 postrek, ávani úseky) obrusná asť. vrstva) prácel zalievanie spojov asť, zálievkou, čistenie , demontáž DDZ) pripravné práce (inžiniering, určenie a montáž DDZ,frézovanie „Čistenie povrchu, priekop a krajníc) asfaltérske postrek, vyrovnávani obrusná asť. vrstva) dokonč je prácel táž ých stlpikov, zalie e spojov asť. zálievkou, čistenie staveniska, demontáž DDZ) prípravné práce (inžiniering, určenie a montáž DDZ, frézovanie krytu,čistenie povrchu, priekop a krajnic) asfaltérske postrek, vy i asť. obrusná asť. vrstva] dokončovacie prácel montáž cestných stlpikov, zalievanie spojov asť. zálievkou, čistenie staveniska, demontáž DDZ) pripravné práce (inžiniering, určenie a montáž DDZ,frézovanie krytu,čistenie povrchu, priekop a krajnic) postrek, vy asť. obrusná así. vrstva) dokonč je práce( spojov asť. , Čistenie demontáž DDZ) prípravné práce [inžiniering, určenie a montáž DDZ frézovanie krytu.čistenie povrchu, priekop a krajnic) postrek, vy i asť. obrusná asť. vrstva) asť. M/4939 Zbora, km 0,900-1,600 700 3900 NL4940 Mostište, km 0,900-1,600 700 4200 UV1951 Horná Breznica, km 7,500-9,200 1700 9 800 M/1946 Beluša - Mojtín, km 8,600-9,400 800 5 200 čistenie st: iske práce( je spojov asť. demontáž DDZ) so31 NM/A790 Zemianske Kostoľany, km 0,000-1,300 1300 14 500 prípravné práce (inžiniering, určenie a montáž DDZ.frézovanie krytu,čistenie povrchu. výšková úprava poklopov IS) asfaltérske postrek, asť. obrusná asť. vrstva) acie prácel zali ie spojov asf. zálievkou, čistenie iska, demontáž DDZ) so 32 M1780 Malá Lehôtka, km 0,000-1,050 7200 prípravné práce (inžiniering, určenie a montáž DDZ,frézovanie krytu,čistenie povrchu, priekop a krajníc) postrek, asť. obrusná asť. vrstva) dokončovacie práce( zalievanie spojov asť. zálievkou, čistenie staveniska, demontáž DDZ) 1574 Nitr. Rudno - Diviaky n.N, km 42,000-44,800 2800 23 240 prípravné práce (inžiniering, určenie a montáž DDZ,frézovanie krytu,čistenie povrchu, priekop a krajnic, výšková úprava poklopov I5) postrek, vy asť. obrusná asť. vrstva) dokončovacie prácej zalie je spojov asť. , čístenie demontáž DDZ) so 34 14824 Podlužany, km 1,575-3,875 2300 18 400 pripravné práce (inžiniering, určenie a montáž DDZ frézovanie krytu,čistenie povrchu, výšková úprava poklopov IS) p postrek, vy! asť. obrusná asť. vrstva) dok práce( pojov asť. zálievkou, dosypanie krajníc, čistenie staveniska, demontáž DDZ) so 35 M/H861 Čuklasovce - Držkovce, km 8,5800-10,450 1650 10725 prípravné práce (inžiniering, určenie a montáž DDZ,frézovanie krytu,čistenie povrchu, priekop a krajníc) postrek, vyi asť. obrusná asť. vrstva dokončovacie práce( zalievanie spojov asf. zálievkou, dosypanie krajníc, čistenie staveniska, demontáž DDZ) M/1835 Dolné Naštice - Pečeňany, km 0,000-0,900 900 5850 prípravné práce (inžiniering, určenie a montáž DDZ, frézovanie krytu,čistenie povrchu, priekop a krajníc, výšková úprava poklopov IS) postrek, vyi asť. obrusná asť. vrstva) dokončovacie práce( zalievanie spojov asť. zálievkou, dosypanie krajníc, čistenie staveniska, demontáž DDZ) N/41745 Ostratice - Žabokreky n.N., km 0,000-2,820 2820 19 500 pripravné práce (inžiniering, určenie a montáž DDZ frézovanie krytu,čistenie povrchu, priekop a krajnic, výšková úprava poklopov IS) á Ť. postrek, asť. b obrusná asť. vrstvaj dokončovacie práce( montáž cestných stlpikov, zalievanie spojov asť. zálievkou, čistenie staveniska, demontáž DDZ) 11592 Ostratice, km 7,000-7,150 1140 prípravné práce (inžiniering, určenie a montáž DDZ frézovanie krytu.čistenie povrchu, výšková úprava poklopov IS) postrek, e ti asť. obrusná asf. vrstva) dokonč je práce( ie spojov asť. zál , dosypanie krajníc, čistenie staveniska, demontáž DDZ) so 39 1592 Livina - Nadlice, km 8,370-9,570 9 600 pripravné práce (inžiniering, určenie a montáž DDZ, frézovanie krytu,čistenie povrchu, priekop a krajníc, výšková úprava poklopov IS) postrek, vyi asť. Oobrusná asť. vrstva) dokončovacie práce( zalievanie spojov asť. zálievkou, dosypanie krajníc, čistenie staveniska, demontáž DDZ) Etapa č.2 325755 Súvislé opravy ciesti. a I, triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2022 HARMONOGRAM PRÁC EAEA p.č. dlžka úseku (m) plocha úseku (m2) činnosť soo1 so03 N/1783 Morovno, km 0,360-1,160 800 5200 prípravné práce (inžiniering. určenie a montáž DDZ,frézovanie krytu,čistenie povrchu, priekop a krajníc, výšková úprava postrek, asť. obrusná asť. vrstva) dokončovacie práce( zalievanie spojov asť. zálievkou, dosypanie krajníc, čistenie staveniska, demontáž DDZ) L191419 Krivoklát, km 4,450-5,260 5346 prípravné práce (inžiniering, určenie a montáž DDZ,frézovanie krytu,čistenie povrchu, priekop a krajníc) postrek, vy asť. obrusná asť. vrstva) dokončovacie práce( montáž cestných stipikov, zalievanie spojov asť. zálievkou, čistenie staveniska, demontáž DDZ) MV1885 Trenč. Turná - Trenčín, km 2,400-3,200 7600 pripravné práce (inžiniering, určenie a montáž DDZ, frézovanie krytu,čistenie povrchu, priekop a krajníc) p postrek, vyi asť. obrusná asť. vrstva) dokončovacie práce( montáž cestných stipikov, zalievanie spojov asť. zálievkou, čistenie staveniska, demontáž DDZ) so04 M/4871 Zlatovce Hanzlikovská, km 0,140-1,408 9 500 prípravné práce [inžiniering, určenie a montáž DDZ,frézovanie krytu,čistenie povrchu, výšková úprava poklopov 1S) postrek, asť. obrusná así. vrstva) dokončovacie práce( zalievanie spojov asť. zálievkou, dosypanie krajníc, čistenie staveniska, demontáž DDZ) sOo05 4890 Soblahov - Mníchova Lehota, km 1,100-1,740 3 200 pripravné práce (inžiniering, určenie a montáž DDZ, frézovanie krytu,čistenie povrchu, priekop a krajnic) postrek, vy asť. obrusná asť. vrstva) dokončovacie práce( montáž cestných stípikov, zalievanie spojov asťf. zálievkou, čistenie staveniska, demontáž DDZ) M/1240 Bzince p.J. - Cetuna, km 2,300-3,500 1200 8 400 prípravné práce (inžiniering, určenie a montáž DDZ,frézovanie krytu,čistenie povrchu, priekop a krajnic) postrek, vy ie asť. obrusná asťf. vrstva) je práce( le spojov asť. yp: krajníc, čistenie staveniska, demontáž DDZ) sov7 soo09 MU1497 Myjava - Vrbovce, km 0,000-1,000 6 200 prípravné práce (inžiniering, určenie a montáž DDZ,frézovanie krytu,čistenie povrchu, priekop a krajníc) postrek, vyi asť. obrusná asť. vrstva) dokončovacie práce( montáž cestných stlpikov, zalievanie spojov asť. zálievkou, čistenie staveniska, demontáž DDZ) I/4976 Horná Mariíková, km 15,650-16,600 950 6 200 prípravné práce (inžiniering, určenie a montáž DDZ frézovanie krytu,čistenie povrchu a krajníc, výšková úprava poklopov IS) postrek, vy i asť. ó obrusná asťf. vrstvaj dokončovacie práce( montáž cestných stípikov, zalievanie spojov asť. zálievkou, čistenie staveniska, demontáž DDZ) 11980 Dolná Maríková - Besné, km 0,000-1,500 1 500 7800 prípravné práce (inžiniering, určenie a montáž DDZ,frézovanie krytu,čistenie povrchu a krajnic, výšková úprava 1S) ť. postrek, vy nerovnostií asť. betónom, obrusná asť. vrstva) dokončovacie práce( montáž cestných stípikov, zalievanie spojov asť. zálievkou, čistenie staveniska, demontáž DDZ) so14 IM/1910 Kolačín, km 3,450-3,900, km 0,680-1,800 ( 2 úseky ) 1570 10676 pripravné práce (inžiniering, určenie a montáž DDZ,frézovanie krytu.čistenie povrchu a krajníc, výšková úprava poklopov IS) postrek, vy tí asť. betó obrusná asť. vrstva) dokončovacie práce( montáž cestných stípikov, zalievanie spojov asť. zálievkou, čistenie staveniska, demontáž DDZ) N1918 Sedmerovec, km 0,000-1,050 1050 6930 prípravné práce (inžiniering, určenie a montáž DDZ,frézovanie krytu,čistenie povrchu a krajníc, výšková úprava poklopov IS) postrek, vy asť. obrusná asť. vrstva) dokončovacie práce( montáž cestných stlpikov, zalievanie spojov asť. zálievkou, čistenie staveniska, demontáž DDZ) M/943 Lúky, km 0,000-0,850 850 5200 prípravné práce (inžiniering, určenie a montáž DDZ. frézovanie krytu,čistenie povrchu a krainíc, výšková úprava poklopov IS) p postrek, vy asť.b obrusná asť. vrstva) ie práceť zalis spojov asf. záli krajníc, čistenie staveniska, demontáž DDZ) MU1941 Ihrište - Hoštiná, km 2,400 - 3,400 5800 prípravné práce (inžiniering, určenie a montáž DDZ frézovanie krytu,čistenie povrchu, priekop a krajnic) postrek, asť. obrusná asť. vrstva) dokončovacie práce( montáž cestných stípikov, zalievanie spojov asť. zálievkou, čistenie staveniska, demontáž DDZ) M/1896 Slatinka n.B. - Slatina n.B., km 5,935-7,053 1120 6 900 prípravné práce (inžiniering, určenie a montáž DDZ, frézovanie krytu,čistenie povrchu a krajníc, výšková úprava poklopov IS) p postrek, asť. obrusná asť. vrstva) dokončovacie práce( zalievanie spojov asť. zálievkou, dosypanie krajníc, čistenie staveniska, demontáž DDZ) mE E n a — Súvislé opravy ciest l. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2022 Príloha č. 2 Ponukový Rozpočet 3 TĽ L66 PEZ 3 6T/b00 ZOb 3 85691 8€7 3 SOTSL bET 3 8T78SS 1€7 3 S8“"PLTOTI 3 LS“0LS 6ST 3 PT“60S TOZ 3 81910 TEZ 3 15"866 €TZ 3 10867 ZLE 0T [4Nna] Hda s eu39 :JS1EAODBIdS juejyalold -UNIÉCOI 3 £b TEB S6T 3 6Pb“£00 SE£ 3 S9"vL6 86T 3 vS“T6TTIT 3 £7596 L6T 3 1L“S68 T6 3 T8“80€ 91Z 3 8Tvbz6 L9T 3 86"€1S Z6T Z PTTEE 8LT 3 TLT8S E9 8 [4Nn3] Hda 22g BU29 €/T 00S“£-0O0£“Z U1 “BUNIBJ - "rd 8DU1728 OPTT/IN 01 OS 000“Z-000“0 U1 “B1U4S BUJ0G - O153/A] BAON OZZT/1NI 60 OS 001“97-001“SZ U1 "BAefÁJA - J3USeJH T8S/1I 80 OS 080“9PT-O0£“SPT UD "3140g - BAOSUIBN LOS/II 20 0S TZL EPT-TTS“ZPT UD “"BAOSUIBN - AU BJ|BYS LOS/II 90 OS 099“9-090“9 UD “BI0UBT "UJAJ - BUJNIY "L SB8BT/1N Sso OS OTS“E-SSE“T U1Y “AyJujOd - BJNS BUJOC 688T/111 vo OS 007"£-00vp“Z UD “"UPRUBIL - BUJNI "JUBUL S$SBT/1NI £0 OS OvbL“T-0O0TT U1 “"B10Uy37] BAOUJIUJAJ - AOUEJGOS O68T/1NI zo OS 80v “T-OPT “0 UD “BYSAOJI|ZUEH BIAOJIEJZ TLST/INI TO OS Šuuoano._ z >Un_xwz sidod POY JBNAO1OUZ JejexBUpaŤaO MSIL o158 :egARBIS P Z7Z0Z 401 BUu Wogosods uÁJsSJ9JeABPOP USL ÁPaUY HI e "1 38819 ÁAeado SISIANS ASAVLS AOLH3r8O VIDVINLIdVYJY T eUyOjNd 3 €S“L69 LTT 3 195698 L9T 3 90166 9£ 3 TE“TEG SST 3 81199 091 3 809LL LLT 3 8v“0zv 86 3 LT6S9 PET 3 VYVPEE LE 3 TS“TSť 8L 3 99"708 9TI 3 SE“00v POT 3 00“S6t LLT 3 €007L TT £ 3 9L“S6t L8T 3 8V€ZL TOT 3 TO“TIL €LT 3 LS"O01S TZT 3 TO“B8€L SLT 3 61690 v6£ 3 0£“€9L 091 3 LU616 18Z 3 6€SEL bST 3 86"08S £ET 3 T9 PTť 901 3 T0“888 6€T 3 TT6ST v0£ 3€6917 €TT 3 T8“P88 E£T 3 L008t TEZ 3 L0"L10 78 3 90917 ZTT 3 07717 TE 3 60"LL€ S9 3 88“899 SOT 3 67000 18 3 0S"716 LbT 3 69"99L 6ST 3 Lv“9pZ 9ST 3 TE“69L v8 3 89108 vT 3 vY“7Z60 TOT 3 SE“8bt 9T 3 6P“T6£ 87£ 3 Tv“696 ££T 3 VYTEGVET 3 91“9v6 8Z 3 8P“2TE TTT €/z 0S8“0-000"0 U1Y “AJNI £bG6T/NI 0S0“T-000“0 U1 PIAOJI3UIPIS BT6T/1N (Asasn z) 00Z“TI-00Z“0T UD “000“8-006"9 UD "UBUIBY ÁUBAN3J ZT6GT/NI 008“1-089“0 U1 “006“E-0Sť“£ UD “UPEJOY OT6GT/1NI 0S6“9-000“9 UD "AOUYPIIIZ - "JyYPOd "283$0) ZT6GT/NI (Axasn z) 09Z“5-0Sťp“b U “008“T-006"0 UD JEPIOALY GTGT/NI OS8“£-0S£“£ U “Budnis 8L6T/1NI OST“E-00S“Z U AOJs ÁUJOG Zť6T/NI SS9“0-0£S“0 UD “"BILIJSÁH PySZEAOd E86T/INI (Ayasn z) SSE“T-OGO“T U “OST“0-SE0“O U “SIpeJypOd PYSTeAOd £L6T/1NI £b “68T-V6“BBT UD JAOUO 35eJ POLISÁS "AOd LOS/1I 006“0-0v£“0 WD PIUBISOIAI ÁUJ0G S96T/1NI 00S“T-000"0 U1 “JUS3A - RAOE BUJOG O86T/1N (Asasn z) 009“91-059“ST UD “00S“ET-00S“TT UD “BAOXJUEJAJ BUJOH 9L6T/NI 0S6“0-000"0 UHJ “JUJeH - eJIPN SL6T/NNI 009“£-000“£ UD “Byueljod TSTT/NI 000“8-000“Z U1 Jusedand T8STT/NI 009"65S-00"09 U1 “"HSLL "y - "|Pesg "d BAOZ3IA TOS/1I 000“T-000"0 U1 “BIAOJIA - EARÍÁM Z6GTT/1NI 0O0T“LT-000“ST UD “EANI BuNI - BAP[ÁMN T8S/1I 0O0T“TT-00£“OT UD “HSLIL "d4 - EAR[ÁM T8S/1I 008“Z-00Z“T U1 “ZAOJEJJUJH BUIGNI GETT/INI 00S“0-000"0 U1 “SIAOPeA - BINI BIeJS BETT/NI (Ayasn z) 00v“6-007“6 UD “000“6-00v“8 U pesded - B4NI BIe1S TTTT/IN v£ OS ££ OS TE OS TE OS 0€ OS 67 0S 87 0S L7 OS 97 0S Sz OS vzOS €7 OS T OS T7 OS 07 0OS 6T OS 81 OS £1 0S 91 OS ST OS vT OS €T OS T1 OS TT OS €/€ 3 L0“6S9 TbZ 3 PSETS T? 3 VTB8SE TEV 3 69"L48 SAT 3 68"9Sť SST 3 09"109 TZ 3 80“LL7 6L£ 3 LTLOL 89t 3 6£"PB8S OLT 3 86“60v 8TT 3 TT“76S 60£ 3 LL“EET 8ST 3 T8 “TVE VET 3 PS“VES vTT 3 TE“L90 0TT 3 Lv“VLE TIT 3 86"6v8 TIL£ 3 68“ST7 TOT 3 T9b6S v£ 3 €£5“867 09£ 3 16877 8€T 3 Tv“LVS 6T 3 L9“6£€ TOZ 3 €7“L90 ST£ 3 6£685 06£ 3 99"€ST ZbT 3 7T£E“800 LOT 3 15€66 LST 3 PUBLLTET 3 VE“TS6 TTT 3 81801 L8T 3 60950 00T 3 6£€“Sv9 €6 3 86“L18 6ST OLS“6-0L£“8 U1 BIIUPEN - BUIAN Z6S/1I OST“L-000"2 U1 "SINeNSO Z6S/1 Oz8“Z-000"0 U1 “NU Ájjarjogez - PINReNHSO SPLT/N £S0“/-SE6“S U1 “grU BUHEJS - "FU BAUREIS D6BT/NI 006"0-000"0 U1Y “AueLuJad - PINSEN JUJOA SEBT/NI OSv“OT-008“8 U1 “BIAOJZLG - BIAOSLPINI T9BT/1NI SL8“E-SLS“T U “Aueznipod PTST/NI 008"bb-000"Zf UD “N"U AerALG - OUPNY "RIN VLS/U OS0“T-000"0 U1 "AI0U1 BIEI OBLT/NI O9T“T-09£“0 UD “OUAOJOIA E8LT/INI O0£“T-000"0 U1 “AUeJ0150) BYSUBJUISZ O6GLT/NI 00v“£ - 00b“Z UD “BUHSOH - BISUUI TLST/NI 00v“6-009"8 U1 “UHÍOIA - eSNI3A IP6T/NI 007“6-00S"Z U1 "BRIUZIA BUJOH TS6GT/N 009“1-006"0 UD “"JISHSOIA Ob6T/1NI 005S“T-008“0 UD “e10gZ 6G€£6GT/NI (Axasn Z) 00T“PT-O0L“ZT U1 “OOTTT-00B“OT UD ABANZ TS6T/11I TS OS 0S OS 6v OS 8v OS Zv OS 9v OS Sv OS vv Os £v OS v OS Tvť OS 0v OS 6£ OS 8€ OS L£ OS 9£ OS S£ OS Súvislé opravy ciest ll. a Ill. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2022 Príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov Príloha č. 4 ZoD Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja Brnianska 3, 911 05 Trenčín TENDERS PRÍLOHA 5 VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SUBDODÁVKACH Uchádzač: Skupina dodávateľov: — „Združenie Súvislé opravy ciest l. a Ill. triedy na územi Trenčianskeho samosprávneho kraja 2022“ Vedúci člen skupiny dodávateľov: — Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava Realizačný závod: Závod Žilina, Jesenského 18, 010 37 Žilina Člen skupiny dodávateľov: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava Člen skupiny dodávateľov: EUROVIA SK a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky: „Súvislé opravy ciest Il. a Ill. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2022“, vyhlásenej verejným obstarávateľom Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja so sidlom Brnianska 3, 911 05 Trenčín vo Vestníku verejného obstarávania 130/2022 zo dňa 06.06.2022: mi sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami. [5a] sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia: E S P. 32;20:2& o |ičo Údaje o osobe oprávnenzej ;Ľ:;:::' na | Predmet č. subdodávateľa konať za subdodávateľa subdodávokň 1 | Značky s.r.o. 43931111 | Mgr. Martin Pukáč, 4,25 Dopravné [vynechané osobné údaje] Doprastav, a : Drieňová 27. 8,2';»\56 ......... : , i % Ing-. Martin Beniač, PhD., riaditeľ závodu Zilina, na základe plnomocenstva reg. zn. 3107/01/2019 zo dňa 28.02.2019 "Doklad musí byť podpisaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alešo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch. "V rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodeania. Súvislé opravy ciest l. a IIl. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2022 Príloha č. 5 Súhrnná Ponuka uchádzača Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja Brnianska 3, 911 05 Trenčín TENDERS PRÍLOHA 7 —— NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ SÚVISLÉ OPRAVY CIEST II. A 1. TRIEDY TSK DODÁVATEĽSKÝM SPÔSOBOM NA ROK 2022 Uchádzač / skupina dodávateľov Kritériá na Kritérium č. 1 (80 %): vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena za predmet obstarávania v EUR bez DPH Kritérium č. 2 (20 %): Lehota uskutočnenia opráv ciest v celých kalendárnych dňoch Je uchádzač platiteľom ÁNO: NIE? DPH? J Navrhovaná cena Navrhovaná cena v eur bez DPH DPH veur s DPH Kritérium č. 1 Cena spolu za predmet zákazky v eur bez DPH | \ vyjadrená ako súčet 8 643 581,71 1 728 716,36 10 372 298,07 navrhovaných cien v eur bez DPH podľa naceneného výkazu výmer Kritérium č. 2 25 Lehota uskutočnenia opráv ciest v celých kalendárnych dňoch L vyjadrená ako počet celých kalendárnych dni— Ľ V Žiline, dňa 6.7.2022 ř preňová 278295 " ing. Martin Beniač, PhD., < riaditeľ závodu Žilina na základe potvrdenia o rozsahu plnomocenstva reg. Zn. 3107/01/2019 zo dňa 28.2.2019/ í V a nehodiace prečiarknuť 2 Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch 1
Údaje z iných registrov spojené so zmluvou cez IČO strán, číslo zákazky ÚVO alebo číslo zmluvy. Kde ide len o odvodenie (napríklad faktúry tej istej dvojice v období platnosti zmluvy), je to pri údaji uvedené.
Zápis v registri partnerov verejného sektora podľa snímky registra z 22. 10. 2026. Zapisovať sa musí partner, ktorý od verejného sektora dostane jednorazovo viac ako 100 000,00 € alebo v úhrne viac ako 250 000,00 € ročne (zákon č. 315/2016 Z. z.); zákon má aj výnimky.