Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k. ú. Lendak, Lávka cez potok Rieka v obci Lendak, LV č. 3137

ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA

                                    (ďalej ako „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare)

   uzatvorená podľa § 50a a § 151n a nasl. ust. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších
                    predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“ v príslušnom gramatickom tvare)

1/ Budúci povinný z vecného bremena:

Slovenská republika, v mene ktorej koná správca:

Obchodné meno:     SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,

                   štátny podnik

Sídlo:             Martinská 49, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov

Právna forma:      štátny podnik

Zastúpený:         JUDr. Ing. Jozef Krška, generálny riaditeľ

IČO:               36 022 047

DIČ:               2020066213

IČ DPH:            SK 2020066213

Bankové spojenie:

IBAN:

Zapísaný:          Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,

                   Oddiel Pš, vložka č. 427/B

Adresa na doručovanie písomností:
                                      SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.
                                      Radničné námestie 8
                                      969 55 Banská Štiavnica

(ďalej ako „budúci povinný z vecného bremena“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

2/ Budúci oprávnený z vecného bremena:

Názov:             Obec Lendak

Sídlo:             Kostolná 194/14, 059 07 Lendak

Právna forma:      obec

IČO:               00 326 321

DIČ:               2020697206

Zastúpený:         Pavel Hudáček, starosta obce

Bankové spojenie:

IBAN:

(ďalej ako „budúci oprávnený z vecného bremena“ a spolu s budúcim povinným z vecného

bremena ďalej ako „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare).

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena                             1/9

                                                       Článok I.
                                               Úvodné ustanovenia

1. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, vykonáva v zmysle
     zákona č, 111/1990 Zb, o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a zákona
     č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
     o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov,
     správu majetku štátu - nasledovnej pozemkovej nehnuteľnosti, ktorej výlučným
     vlastníkom je Slovenská republika a to:
           parcela registra KN E parcelné číslo 3946/18 o výmere 424 m2, druh pozemku vodné
           plochy, spoluvlastnícky podiel 1/1, katastrálne územie Lendak, obec Lendak, okres
           Kežmarok, zapísaná na LV č. 3137, vedenom Okresným úradom Kežmarok,
           katastrálnym odborom
     (ďalej ako „budúca zaťažená nehnuteľnosť“ v príslušnom gramatickom tvare)

2. Budúci oprávnený z vecného bremena je investorom/stavebníkom nasledovnej stavby:
           „Lávka cez potok Rieka v obci Lendak“, ktorou dôjde k premosteniu
           neupraveného vodného toku Rieka, pričom v mieste premostenia bude zrealizované
           aj opevnenie koryta vodného toku

      (ďalej ako „budúca oprávnená stavba“ v príslušnom gramatickom tvare)

                                                      Článok II.
                                                  Predmet zmluvy

L Vzhľadom na skutočnosť, že budúca oprávnená stavba sa bude realizovať na časti
     budúcej zaťaženej nehnuteľnosti, predmetom tejto zmluvy je záväzok zmluvných strán
     uzatvoriť za podmienok stanovených v tejto zmluve, zmluvu o zriadení vecného bremena
     s obsahom dohodnutým v článku IV. tejto zmluvy.

2. Touto zmluvou sa zmluvné strany zaväzujú, že do deväťdesiatich (90) kalendárnych dní
     odo dňa doručenia písomnej výzvy budúceho oprávneného z vecného bremena budúcemu
     povinnému z vecného bremena uzavrú spolu zmluvu o zriadení vecného bremena
     v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena, predmetom ktorej bude zriadenie
     vecného bremena na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti v znení určenom podľa článku IV.
     tejto zmluvy (ďalej aj ako „budúca zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare).

3. Táto zmluva je pre budúceho oprávneného z vecného bremena dokladom k pozemkovej
     nehnuteľnosti uvedenej v článku I. odsek 1. tejto zmluvy, podľa § 58 ods. 2 v nadväznosti
     na § 139 ods.l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
     (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ako iné právo k pozemku.

4. Pokiaľ ktorákoľvek zo zmluvných strán bezdôvodne odmietne uzatvorenie zmluvy
     o zriadení vecného bremena, je druhá zmluvná strana oprávnená domáhať sa na súde,
     aby vyhlásenie vôle bolo nahradené súdnym rozhodnutím.

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  2/9

5. Budúci povinný z vecného bremena nie je povinný uzavrieť zmluvu o zriadení vecného
     bremena, ak budúca oprávnená stavba nebude realizovaná na budúcej zaťaženej
     nehnuteľnosti. Budúci povinný z vecného bremena nie je povinný uzavrieť zmluvu
     o zriadení vecného bremena, ak budúca oprávnená stavba bude realizovaná v rozpore
     s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve, v rozpore s odsúhlaseným projektom,
     stanoviskom budúceho povinného z vecného bremena vydaným pod č. CS SVP OZ KE
     156/2022/12 zo dňa 28.02.2022, všeobecne záväznými právnymi predpismi, prípadne
     v rozpore s podmienkami a oprávnenými požiadavkami danými budúcim povinným
     z vecného bremena v priebehu výstavby. Stanovisko č. CS SVP OZ KE 156/2022/12
     zo dňa 28.02.2022 tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy.

                                                     Článok III.
               Výzva na uzatvorenie budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena

1. Budúci oprávnený z vecného bremena je povinný vyzvať do šesťdesiatich (60)
     kalendárnych dní po zrealizovaní budúcej oprávnenej stavby budúceho povinného
     z vecného bremena na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena písomnou výzvou
     po vyhotovení geometrického plánu na zameranie rozsahu vecného bremena
     (porealizačné zameranie). V prípade, ak budúci oprávnený z vecného bremena vo vyššie
     uvedenej lehote nevyzve písomnou výzvou budúceho povinného z vecného bremena
     na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena, je budúci povinný z vecného
     bremena oprávnený uplatniť si u budúceho oprávneného z vecného bremena zmluvnú
     pokutu vo výške dohodnutej jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena,
     uvedenej v článku IV. odsek 3. tejto zmluvy.

2. V prípade, ak príslušný stavebný úrad na žiadosť budúceho oprávneného z vecného
     bremena pred uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena vydá rozhodnutie
     o povolení užívania budúcej oprávnenej stavby (ďalej len „kolaudačné rozhodnutie“
     v príslušnom gramatickom tvare), budúci povinný z vecného bremena je oprávnený
     uplatniť si u budúceho oprávneného z vecného bremena zmluvnú pokutu vo výške
     dohodnutej jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena, uvedenej v článku IV.
     odsek 3. tejto zmluvy.

3. Súčasťou výzvy, ako jej príloha, musí byť geometrický plán na zameranie rozsahu
     vecného bremena (ďalej len „geometrický plán“ v príslušnom gramatickom tvare), ktoré
     má byť budúcou zmluvou zriadené. Budúci oprávnený z vecného bremena zabezpečí
     na vlastné náklady vypracovanie geometrického plánu na zameranie rozsahu
     vecného bremena po zrealizovaní budúcej oprávnenej stavby. Predpokladaný záber
     budúceho vecného bremena by mal predstavovať výmeru cca 46 m2.

4. Výzva na uzatvorenie budúcej zmluvy a akákoľvek korešpondencia s ňou spojená musí
     byť zaslaná doporučenou zásielkou na adresu budúceho povinného z vecného bremena,
     uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo na inú adresu, ktorú budúci povinný z vecného
     bremena budúcemu oprávnenému z vecného bremena písomne na tento účel oznámi.

5. V prípade, že budúci oprávnený z vecného bremena nevyzve v lehote určenej v odseku 1.
     tohto článku tejto zmluvy budúceho povinného z vecného bremena na uzatvorenie

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  3/9

zmluvy o zriadení vecného bremena, je budúci povinný z vecného bremena oprávnený
písomne vyzvať budúceho oprávneného z vecného bremena na uzatvorenie zmluvy
o zriadení vecného bremena.

                                                      Článok IV.
                               Obsah zmluvy o zriadení vecného bremena

1. Povinný z vecného bremena uzatvára s oprávneným z vecného bremena zmluvu
     o zriadení vecného bremena „in personám“ v prospech oprávneného z vecného
     bremena, predmetom ktorej je zriadenie vecného bremena spočívajúce v povinnosti
     povinného z vecného bremena:
     a) strpieť na zaťaženej nehnuteľnosti umiestnenie, vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu,
         opravy a užívanie oprávnenej stavby,
     b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup a prechod peši, vjazd, prejazd, výjazd vozidlami,
         mechanizmami oprávneného z vecného bremena na zaťaženú nehnuteľnosť,
         v súvislosti s projektovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, resp. inými stavebnými
         úpravami, terénnymi úpravami, prevádzkovaním stavby alebo na účely opráv, údržby,
         kontroly oprávnenej stavby,
     c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo budúcemu oprávnenému z vecného bremena
         vo výkone jeho práv z vecného bremena podľa tejto zmluvy
     (ďalej ako „vecné bremeno“ v príslušnom gramatickom tvare).

2. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú, t.j. bez časového obmedzenia.
3. Vecné bremeno sa zriaďuje za odplatu - jednorazovú náhradu. Zmluvné strany

     sa v súlade s § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
     s prihliadnutím na typ vecného bremena, predpokladanú výmeru zaťaženej nehnuteľnosti,
     rozsah núteného obmedzenia užívania zaťaženej nehnuteľnosti a miestne pomery dohodli
     na jednorazovej náhrade za zriadenie vecného bremena vo výške 200,00 € bez DPH,
     (slovom: dvesto eur), a to v prípade záberu do 50 m2. K jednorazovej náhrade za
     zriadenie vecného bremena bude v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
     hodnoty v znení neskorších predpisov pripočítaná sadzba DPH vo výške podľa právnej
     úpravy platnej v čase uzavretia zmluvy o zriadení vecného bremena. V prípade záberu
     nad 50 m2 bude náhrada za zriadenie vecného bremena stanovená v zmysle interného
     predpisu povinného z vecného bremena.
4. Okrem jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena v zmysle odseku 3. tohto
     článku tejto zmluvy, oprávnený z vecného bremena uhradí aj náklady spojené s návrhom
     na vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66,00 € (slovom: šesťdesiatšesť eur) a tiež
     náklady spojené s vyhotovením návrhu zmluvy vo výške 10,00 € bez DPH (slovom:
     desať eur). K nákladom spojeným s vyhotovením návrhu zmluvy bude v zmysle zákona
     č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov pripočítaná
     sadzba DPH vo výške podľa právnej úpravy platnej v čase uzavretia zmluvy o zriadení
     vecného bremena.

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  4/9

5. Oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje takto stanovenú jednorazovú náhradu
     za zriadenie vecného bremena spolu s nákladmi spojenými s návrhom na vklad
     do katastra nehnuteľností a spolu s nákladmi spojenými s vyhotovením návrhu zmluvy
     uhradiť do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
     o zriadení vecného bremena. Za deň úhrady sa považuje deň, kedy sú finančné
     prostriedky pripísané na účet povinného z vecného bremena uvedený v záhlaví budúcej
     zmluvy vo formáte IBAN. Ako variabilný symbol úhrady bude použité číslo tejto zmluvy
     o zriadení vecného bremena.

6. V prípade, že sa oprávnený z vecného bremena dostane do omeškania so zaplatením
     odplaty - jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena, a to i v dodatočne
     písomne určenej lehote zo strany povinného z vecného bremena, nie dlhšej ako desať
     (10) kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na dodatočné uhradenie,
     považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy o zriadení vecného bremena
     a oprávnenému z vecného bremena tým vzniká povinnosť zaplatiť povinnému z vecného
     bremena zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku výšky jednorazovej náhrady za zriadenie
     vecného bremena, tým nie je dotknuté právo na náhradu škody. Zmluvné strany
     prehlasujú, že výšku zmluvnej pokuty považujú za primeranú, pretože pri rokovaniach
     o dohode o výške zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a význam touto zmluvnou
     pokutou zabezpečovanej zmluvnej povinnosti.

7. Návrh na vklad vecného bremena bude podaný do katastra nehnuteľností až po uhradení
     jednorazovej náhrady v zmysle odseku 3. a 4. tohto článku tejto zmluvy.

8. Práva zodpovedajúce vecnému bremenu nadobudne oprávnený z vecného bremena
     právoplatnosťou rozhodnutia o povolení vkladu vecného bremena do katastra
     nehnuteľností, správny poplatok spojený s vkladom vecného bremena do katastra
     nehnuteľností uhradí na vlastné náklady oprávnený z vecného bremena.

9. Oprávnený z vecného bremena vyhlasuje, že v plnej miere rešpektuje a bude rešpektovať
     skutočnosť, že povinný z vecného bremena je oprávnený a bude na zaťaženej
     nehnuteľnosti vykonávať povinnosti vyplývajúce mu z platnej legislatívy a súvisiace
     so správou majetku štátu. Oprávnený z vecného bremena súčasne vyhlasuje,
     že oprávnenú stavbu realizoval v súlade s písomnými stanoviskami a vyjadreniami
     povinného z vecného bremena, predovšetkým so stanoviskom povinného z vecného
     bremena vydaného pod č. CS SVP OZ KE 156/2022/12 zo dňa 28.02.2022 a v súlade
     s platnými povoleniami. V prípade, že sa vyhlásenie oprávneného z vecného bremena
     podľa predchádzajúcej vety preukáže ako nepravdivé:
     - oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje v celom rozsahu znášať prípadné škody,
         ktoré vzniknú v dôsledku realizácie oprávnenej stavby v rozpore s písomnými
         stanoviskami a vyjadreniami povinného z vecného bremena a/alebo v rozpore
         s platnými povoleniami,
     - povinný z vecného bremena nenesie žiadnu zodpovednosť a nie je povinný uhrádzať
         akúkoľvek škodu na majetku oprávneného z vecného bremena, ktorá sa stane
         oprávnenému z vecného bremena v súvislosti s činnosťou povinného z vecného
         bremena vykonávanou na zaťaženej nehnuteľnosti.

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  5/9

            Článok V.
Vyhlásenia zmluvných strán

1. Budúci povinný z vecného bremena vyhlasuje, že súhlasí s realizáciou budúcej
     oprávnenej stavby na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti, a to za podmienok ďalej
     dohodnutých v tejto zmluve.

2. Budúci povinný z vecného bremena vyhlasuje, že:
     a) je oprávnený samostatne nakladať s budúcou zaťaženou nehnuteľnosťou v celom
         rozsahu potrebnom pre platné uzavretie tejto zmluvy,
     b) nie sú podané žiadne návrhy na vklad akýchkoľvek práv k budúcej zaťaženej
         nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností a neexistujú žiadne faktické alebo právne
         prekážky, ktoré by bránili uzavrieť túto zmluvu,
    c) budúcu zaťaženú nehnuteľnosť nadobudol v súlade s platnými právnymi predpismi
         Slovenskej republiky a žiadna tretia osoba si neuplatňuje akékoľvek nároky k budúcej
         zaťaženej nehnuteľnosti,
    d) nie je účastníkom žiadneho súdneho alebo iného sporu týkajúceho sa resp. súvisiaceho
         s budúcou zaťaženou nehnuteľnosťou.

3. Budúci povinný z vecného bremena sa zaväzuje, že sa až do okamihu splnenia alebo
     zániku všetkých povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy zdrží akéhokoľvek konania,
     ktoré by bránilo alebo znemožnilo uzatvoreniu budúcej zmluvy o zriadení vecného
     bremena v zmysle tejto zmluvy. Budúci povinný z vecného bremena sa najmä zaväzuje,
     že budúcu zaťaženú nehnuteľnosť ani jej časť, ktorá má byť zaťažená vecným
     bremenom:
     a) neprevedie do vlastníctva inej osoby bez súhlasu budúceho oprávneného z vecného
         bremena a ani
     b) ju nezaťaží právom tretích osôb, ktoré by znemožnilo vykonávať práva
         zodpovedajúce vecnému bremenu budúcim oprávneným z vecného bremena.

4. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje:
     a) budúcu zaťaženú nehnuteľnosť užívať výlučne na účely podľa tejto zmluvy, v rozsahu
         a spôsobom vyplývajúcim z tejto zmluvy,
     b) udržiavať poriadok a čistotu počas a po každom vykonanom zásahu na budúcej
         zaťaženej nehnuteľnosti, uviesť budúcu zaťaženú nehnuteľnosť
         do rovnakého stavu, v akom bola pred vykonaním zásahu, pričom náklady
         na zachovanie, údržbu a úpravy budúcej zaťaženej nehnuteľnosti bude znášať
         budúci oprávnený z vecného bremena v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na prinavrátenie
         budúcej zaťaženej nehnuteľností do pôvodného stavu po vykonaní práv
         vyplývajúcich mu z tejto zmluvy,
     c) dodržiavať podmienky uvedené v stanovisku budúceho povinného z vecného bremena
         zo dňa 28.02.2022 vydaného pod číslom CS SVP OZ KE 156/2022/12,
     d) na vlastné náklady odstrániť škody na majetku budúceho povinného z vecného
         bremena, pokiaľ takéto budú spôsobené v súvislosti s vykonávaním činnosti budúceho
         oprávneného z vecného bremena na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti.

5. Budúci povinný z vecného bremena si vyhradzuje právo vstupu na budúcu zaťaženú
     nehnuteľnosť, a to kedykoľvek, v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  6/9

     zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
     predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
6. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje rešpektovať § 47 zákona č. 364/2004
     Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
     o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
     a ustanovenia zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších
     predpisov.
7. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje vykonávať na budúcej zaťaženej
     nehnuteľnosti činnosti súvisiace s realizáciou budúcej oprávnenej stavby /terénne úpravy
     a stavebné práce/, výlučne v súlade s predchádzajúcimi písomnými stanoviskami
     budúceho povinného z vecného bremena, v súlade s právoplatnými povoleniami
     a s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Počas výstavby sa budúci oprávnený
     z vecného bremena zaväzuje manipulovať so stavebným materiálom a odpadom tak, aby
     nedošlo k znečisteniu okolitých povrchových vôd a podzemných vôd.
8. Prípadné škody vzniknuté v dôsledku nedodržania povinnosti uvedenej v odseku 7. tohto
     článku tejto zmluvy znáša v plnom rozsahu budúci oprávnený z vecného bremena.
9. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje vykonávať na budúcej zaťaženej
     nehnuteľnosti len také terénne úpravy a stavebné úpravy, resp. iné činnosti vyplývajúce
     z tejto zmluvy, ktoré umožnia vstup mobilnej technike budúceho povinného z vecného
     bremena v prípade nepředvídat-ľných okolností a živelných pohrôm.
10. Budúci povinný z vecného bremena nenesie žiadnu zodpovednosť a nie je povinný
     uhrádzať akúkoľvek škodu na zdraví ani na majetku, ktorá sa stane budúcemu
     oprávnenému z vecného bremena v súvislosti s jeho činnosťou vykonávanou na budúcej
     zaťaženej nehnuteľnosti. Budúci povinný z vecného bremena nezodpovedá za škody
     spôsobené na majetku budúceho oprávneného z vecného bremena, ktoré boli spôsobené
     živelnou pohromou, zvýšenými prietokmi vody alebo mimoriadnou udalosťou.
11. Budúci oprávnený z vecného bremena má nárok previesť práva a povinnosti budúceho
     oprávneného z vecného bremena vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu len
     s predchádzajúcim písomným súhlasom budúceho povinného z vecného bremena.
12. Zmluvné strany sa zaväzujú riadne a bez zbytočných odkladov plniť si povinnosti podľa
     tejto zmluvy. Porušenie povinností podľa odsekov 4., 6., 7., 9. a 11. tohto článku tejto
     zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy a zakladá právo budúceho
     povinného z vecného bremena neuzavrieť budúcu zmluvu a od tejto zmluvy o budúcej
     zmluve odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie
     o odstúpení od tejto zmluvy doručené budúcemu oprávnenému z vecného bremena.

                                                      Článok VI.
                                             Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na 2 (dva) roky odo dňa nadobudnutia
     účinnosti tejto zmluvy.

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
     a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v zmysle

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  7/9

      ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.
      o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
     o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv alebo na
      webovom sídle obce.
3. Zmluvné strany berú na vedomie, že budúci povinný z vecného bremena je povinnou
     osobou v zmysle § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
     a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
     neskorších predpisov a súhlasia so zverejnením a sprístupnením obsahu tejto zmluvy.
4. Všetky práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou,
     sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka o tomto zmluvnom type
     a súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky v ich platnom znení.
5. Písomnosti zmluvných strán sa doručujú na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy
     a považujú sa za doručené, ak boli adresátom prevzaté alebo boli vrátené odosielateľovi
     ako nedoručiteľné a adresát svojim konaním alebo opomenutím zmaril doručenie
     písomnosti, v takomto prípade sa písomnosť považuje za doručenú uplynutím tretieho
     dňa odo dňa jej odoslania. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak adresát doručenie
     písomnosti odmietol, a to dňom odmietnutia.
6. Zmenu adries na doručovanie sú si zmluvné strany povinné neodkladne, najneskôr však
     do desiatich (10) kalendárnych dní písomne oznámiť. Zmluvná strana nenesie
     zodpovednosť za irípadné nedoručenie korešpondencie, ak jej druhá zmluvná strana
     neoznámila zmenu svojej korešpondenčnej adresy.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti, oznámenia, resp. informácie podľa ustanovení
     tejto zmluvy (korešpondencia) vyhotovené v písomnej forme, prípadne zachytené
     na inom hmotnom nosiči, si môžu navzájom doručovať aj osobne, v takomto prípade
     je možné ju doručovať aj na inom mieste ako na adrese určenej podľa odseku 5. tohto
     článku tejto zmluvy, ak sa na tomto mieste oprávnený zástupca zmluvnej strany na
     preberanie zásielok v čase doručenia zdržuje a ak sa na tomto mieste zmluvné strany
     súčasne dohodli, pričom prevzatie korešpondencie musí byť vždy riadne písomne
     potvrdené.
8. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné
     alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť
     ostatných ustanovení tejto zmluvy. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení
     tejto zmluvy a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne
     možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto
     zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
9. Táto zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť
     originálu, dva (2) rovnopisy si ponechá budúci oprávnený z vecného bremena a jeden (1)
     rovnopis si ponechá budúci povinný z vecného bremena.
10. Obsah tejto zmluvy je možné meniť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán,
     číslovanými dodatkami k tejto zmluve vyhotovenými v písomnej forme a podpísanými
     obomi zmluvnými stranami.

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  8/9

11. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú v plnom rozsahu spôsobilé k uvedeným právnym
     úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. Zmluvné strany vyhlasujú,
     že ich vôľa vyjadrená v tejto zmluve je vážna, slobodná a určitá, že prejavy vôle oboch
     zmluvných strán sú dostatočne zrozumiteľné. Na znak súhlasu zmluvných strán s celým
     obsahom zmluvy ju obidve zmluvné strany podpisujú.

Príloha - Technické stanovisko č. CS SVP OZ KE 156/2022/12 zo dňa 28.02.2022

V Bratislave, dňa: '  —-                            V Lendaku. dňa:  '^

Budúci povinný z vecného bremena:                   Budúci oprávnený-z-vecného bremena:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,                   Obec Lendak
štátny podnik
                                                                   lí,

- JUDr. Ing. Jozef Krška                            pável Hudáček
       generálny riaditeľ                            starosta obce

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena                            9/9

r

        _ SLOVENSKÝ                                                                               fiLQVlhiSKÝ VOBOHOSFOBÁBSKY POBKÍK, tíi&íy pecfnlb
           VODOHOSPODÁRSKY                                                                                                         Povodí® HomÉtíu, odií®pný závod
           PODNIK, štátny podnik
                                                                                                                                               Ďambtereks M
                                                                                                                           041 88 Koifet-mtitettí tesfSswsr

                                                                                                                                    Správa povotíls Dunajca e Popredu
                                                                                                                                            Levočä-ké 31, 058 Of Poprsd

                                                                                                  t                                             s

                                                                                                     Obec Lendak.
                                                                                                     Kostolná 14
                                                                                                     059 07 Lendak

   Váš list/20 dňa                        Naše Clslo                                              Vybavuje/linka                 Poprad
                                          CS SVP OZ KE 156/2022/12                                                               28.02.2022

   Vec
   Lávka cez potok Rieka v obd Lendak - stanovisko pre stavebné povolenie

            Elektronickou poštou z OZ Košice, nám bola dňa 08.02.2022 zaslaná žiadosť obce Lendak o stanovisko
   k projektovej dokumentácii „Lávka cez potok Rieka“ v obci Lendak. Projektovú dokumentáciu vypracovala
   spol. PRODESENG STUDIO, s. r. o. Poprad, Ing. arch. Viliam Kubovčík. Investorom stavby je obec Lendak,
   Kostolná 14, 059 07 Lendak. Obec bude qj správcom lávky. Dňa 11. 02. 2022, nám bola projektantom
   elektronicky doplnená PD o navrhované opevnenie koryta vodného toku.

            Predložená projektová dokumentácia rieši vybudovanie pešej lávky, za účelom premostenia
   inundačného územia potoka Rieka v obci Lendak. Navrhovaná lávka spája a skracuje vzdialenosti v časti obce
   na protiľahlých brehoch k rodinným domom. Bude tvoriť peši ťah medzi časťami obce ponad vodný tok
   z ulice Mlynská na protiľahlý breh, kde sa napája na chodník. Šírka lávky je 2 m a celková dĺžka je 53 m.
   Zábradlie pozdĺž lávky je oceľové do výšky 1,40 m, s oceľovou sieťovou výplňou. Pešia lávka je umiestnená

   na pozemkoch p. č. KN-E 3637/4, 3946/18, 3696/51, 3696/11, p. č. KN-C 992 v k. ú. Lendak a pokračuje
   chodníkom na pozemkoch p. č. KN-C 1528/2,1529/2 v k. ú. Lendak. Lávka je navrhnutá zalomená z dvoch
   častí, horná východná časťje v spáde 40, dolná západná časť, ktorá přemosťuje samotný vodný tok, je v rovine.
   Mostovka lávky je min. 3,40 m nad prietokom Qioq. V časti zalomenia bude lávka podopretá monolitickým
   železobetónovým pilierom. Nosná konštrukcia podlahy lávky je navrhnutá z poloroštu a z pozinkovaného
   plechu. Podlaha je uložená na pozdĺžnych oceľových nosníkoch z jaklových profilov. Vzpery horného pásu
   sú navrhnuté z jaklových profilov. Nosníky sú kĺbovo uložené na železobetónových pilieroch. Železobetónové
   piliere sú navrhnuté monolitické železobetónové. Stĺpy sú votknuté do železobetónových pfitiek. Opory lávky
   sú navrhnuté v brehovej časti mimo koryta vodného toku, monolitické železobetónové, do tejto opory
   je kotvená pevná podpora. Celkovo je navrhnutých 6 opôr a dva betónové osadenia na začiatku a konci lávky,
   kde bude napojenie na plánované chodníky. Projektová dokumentácia nerieši žiadny výrub z dôvodu
   predmetnej výstavby.

           Navrhované opevnenie koryta vodného toku slúži ako ochrana základových konštrukcií a zachovanie
   stability koryta vodného toku v úseku predmetnej stavby. Úprava toku v tvare lichoběžníkového profilu, bude
   realizovaná z kamennej rovnaniny až po vybudovaní betónových pilierov v dĺžke 15 m, na kolmú výšku
   cca 3,2 m, čo je v PD vypočítaná výška Qioo, kameňom o hmotnosti nad 250 kg. Celková dĺžka úpravy bude
   15 m. Úprava bude plynule napojená na neupravené brehy toku a prietočný profil nebude zúžený. Potok Rieka
   (HCP 3-01-03-1237) v r. km 0,550 v k. ú. Lendak, kde ho križuje navrhovaná lávka, preteká neupraveným
   korytom, značne zarezaným do terénu a je v našej správe.

   Po*II. I* zxiiuni v OKÍKrfrmr, reýarf  kfcnWlMírrt ídtjs   Bc/Äovä                             KonSakl         Ttítíffcn:     F«             EroeS
                                          l£03e<S2W7          VfcoSMoí ú«ro»Ě teste. e.»
   Kkb  Sfftnc*.                          Dit 2<Og08Ȓ3       ISAN: SKEB OSOO08S0 0068 BOOS 6068                  062/772 26 86  062/774 28 85  poprcd^ovpcfe
                                                                                                                  C32/ľ8£ 01 20
   O&to-Pí.vtoíUtiÉteHÍ®                   iegPHSK»ia>3ffil3  BfC SUBASKBX                                                                      podctfdrta.e?spp@Bvp.c};

        Z hľadiska záujmov našej organizácie, ako správca povodia rieky Poprad v zmysle usianovení zákona
č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(ďalej vodný zákon) a zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, k uvedenému zaujímame toto

                                                                 stanovisko:

        S predloženou projektovou dokumentáciou stavby „Lávka cez potok Rieka“ v obci Lendak, súhlasíme
avšak požadujeme:

           začiatok prác žiadame oznámiť našej správe povodia písomne min. 7 dní vopred, za účelom určenia
           dozoru z našej strany, ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce požiadavky počas výstavby;
           smerové vytýčenie opevnenia koryta ešte pred zhotovením, odsúhlasiť so správcom toku;
     - za povodňovú ochranu v danom úseku výstavby, zodpovedá zhotovitel’ až do doby odovzdania
           stavby užívateľovi;
           akúkoľvek zmenu oproti nami odsúhlasenej PD v dotyku s vodným tokom, žiadame vopred
           odsúhlasiť s našou organizáciou, v opačnom prípade nebudeme súhlasiť s výstavbou a kolaudáciou
           stavby;
     - vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác v priebehu výstavby v zmysle § 10 zákona
           č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, ktorý je potrebné vopred odsúhlasiť na SVP, š. p.,
           Povodie Hornádu, odštepný závod, Ďumbierska 14, 041 59 Košice;
     - opevnenie koryta vodného toku je vodnou stavbou, preto j e na realizáciu uvedených prác potrebné
           rozhodnutie Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie v Kežmarku;
     - prípadný výrub drevín na pobrežných pozemkoch, z dôvodu výstavby lávky, realizovať v zmysle
           § 23 ods. 1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. vodného zákona, požiadať prísluš. y orgán štátnej
           vodnej správy o výrub stromov;
     - predmetné opevnenie koryta toku nebude po výstavbe prevzaté do majetku, prípadne správy našej
           organizácie;
           za povodňovú ochranu v rozostavanom úseku, zodpovedá zhotovitel’ prác až do ich ukončenia a
           odovzdania objednávateľovi;
           záber pozemkov vo vlastníctve SVP, š. p., p. č. KN-E 3946/18, je potrebné majetkovoprávne
           vysporiadať najneskôr ku dňu stavebného povolenia;
           pri realizácii stavebných prác je nutné postupovať tak, aby nedošlo k znečisteniu toku chemickými
           látkami v priebehu betonáže základov betónových pilierov;
           na realizáciu prác v koryte vodného toku je potrebný aj súhlas MO SRZ;
           ku kolaudačnému konaniu prizvať zástupcu našej správy, z dôvodu kontroly daných podmienok;
           za škody spôsobené na telese chodníka, na ktoré bude lávka napojená, vzniknuté pri údržbe koryta
           toku, ale aj v dôsledku pohybu mechanizácie a nákladnej dopravy po pobrežných pozemkoch, naša
           organizácia nebude niesť zodpovednosť a nebude ich odstraňovať;
           po ukončení prác upraviť pobrežné pozemky, narušené výstavbou.

        Upozorňujeme, že vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami alebo technických zariadení,
umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území, sú povinní na vlastné náklady v zmysle § 47 ods. 3
písm. a), b), c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách:

          dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd;
          zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom;
          odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku, brániace jeho nebalenému odtoku.

                                                                                                                                          Strana 2 (osOiom 3)

        Ďalej upozorňujeme, že správca vodného toku podľa § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách,
nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou.

       Toto stanovisko má platnosť po dobu dvoch rokov a nenahrádza vyjadrenie orgánu štátnej vodnej
správy.

Co: 43212,43200,49210,43SPIS

                                                                                               Ing. Ladislav Bojko
                                                                                  riaditeľ Správy povodia Dunajca a Popradu