Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k. ú. Spišská Belá, cyklistický chodník Lendak - Šarpanec, LV č. 5631

ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA

                                 (ďalej ako „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare)

uzatvorená podľa § 50a a § 15In a nasl. ust. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších
                 predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“ v príslušnom gramatickom tvare)

1/ Budúci povinný z vecného bremena:

Slovenská republika, v mene ktorej koná správca:

Obchodné meno:     SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,

                   štátny podnik

Sídlo:             Martinská 49, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov

Právna forma:      štátny podnik

Zastúpený:         JUDr. Ing. Jozef Krška, generálny riaditeľ

IČO:               36 022 047

DIČ:               2020066213

IČ DPH:            SK 2020066213

Bankové spojenie:

IBAN:

Zapísaný:          Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,

                   Oddiel Pš, vložka č. 427/B

Adresa na doručovanie písomností:
                                      SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.
                                      Radničné námestie 8
                                      969 55 Banská Štiavnica

(ďalej ako „budúci povinný z vecného bremena“ v príslušnom gramatickom tvare)

2/ Budúci oprávnený z vecného bremena:

Názov:             Obec Lendak

Sídlo:             Kostolná 194/14, 059 07 Lendak

Právna forma:      obec

IČO:               00 326 321

DIČ:               2020697206

Zastúpený:         Pavel Hudáček, starosta obce

Bankové spojenie:

IBAN:

(ďalej ako „budúci oprávnený z vecného bremena“ a spolu s budúcim povinným z vecného

bremena ďalej ako „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare).

Zmluva ď budúcej zmluve o zriadení vecného bremena                             1/9

                                                       Článok I.
                                               Úvodné ustanovenia

1. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, vykonáva v zmysle
     zákona č. 111/1990 Zb. c štátnom podniku v znení neskorších predpisov a zákona
     č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
     o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov,
     správu majetku štátu - nasledovnej pozemkovej nehnuteľnosti, ktorej výlučným
     vlastníkom je Slovenská republika a to:
           parcela registra KN C parcelné číslo 18494 o výmere 13 011 m12,3d4ruh pozemku
           vodné plochy, spoluvlastnícky podiel 1/1, katastrálne územie Spišská Belá, obec
           Spišská Belá, okres Kežmarok, zapísaná na LV č. 5631, vedenom Okresným úradom
           Kežmarok, katastrálnym odborom
     (ďalej ako „budúca zaťažená nehnuteľnosť“ v príslušnom gramatickom tvare)

2. Budúci oprávnený z vecného bremena je investorom/stavebníkom nasledovnej stavby:
           „Cyklistický chodník Lendak - Šarpanec“, v rámci ktorej bude zrealizovaný
           stavebný objekt: „SO 02 Lávka pre peších a cyklistov“. Realizáciou mosta dôjde
           k premosteniu neupraveného vodného toku Biela, pričom v mieste premostenia bude
           zrealizované aj opevnenie koryta vodného toku

      (ďalej ako „budúca oprávnená stavba“ v príslušnom gramatickom tvare)

                                                      Článok II.
                                                  Predmet zmluvy

1. Vzhľadom na skutočnosť, že budúca oprávnená stavba sa bude realizovať na časti
     budúcej zaťaženej nehnuteľnosti, predmetom tejto zmluvy je záväzok zmluvných strán
     uzatvoriť za podmienok stanovených v tejto zmluve, zmluvu o zriadení vecného bremena
      s obsahom dohodnutým v článku IV. tejto zmluvy.

2. Touto zmluvou sa zmluvné strany zaväzujú, že do deväťdesiatich (90) kalendárnych dní
      odo dňa doručenia písomnej výzvy budúceho oprávneného z vecného bremena budúcemu
      povinnému z vecného bremena uzavrú spolu zmluvu o zriadení vecného bremena
      v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena, predmetom ktorej bude zriadenie
      vecného bremena na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti v znení určenom podľa článku IV.
      tejto zmluvy (ďalej aj ako „budúca zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare).

3. Táto zmluva je pre budúceho oprávneného z vecného bremena dokladom k pozemkovej
      nehnuteľnosti uvedenej v článku I. odsek 1. tejto zmluvy, podľa § 58 ods. 2 v nadväznosti
      na § 139 ods.l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
      (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ako iné právo k pozemku.

4. Pokiaľ ktorákoľvek zo zmluvných strán bezdôvodne odmietne uzatvorenie zmluvy
      o zriadení vecného bremena, je druhá zmluvná strana oprávnená domáhať sa na súde,
      aby vyhlásenie vôle bolo nahradené súdnym rozhodnutím.

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  2/9

5. Budúci povinný z vecného bremena nie je povinný uzavrieť zmluvu o zriadení vecného
     bremena, ak budúca oprávnená stavba nebude realizovaná na budúcej zaťaženej
     nehnuteľnosti. Budúci povinný z vecného bremena nie je povinný uzavrieť zmluvu
     o zriadení vecného bremena, ak budúca oprávnená stavba bude realizovaná v rozpore
     s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve, v rozpore s odsúhlaseným projektom,
     stanoviskom budúceho povinného z vecného bremena vydaným pod č. CS SVP OZ KE
     3427/2021/24 zo dňa 18.10.2021, všeobecne záväznými právnymi predpismi, prípadne
     v rozpore s podmienkami a oprávnenými požiadavkami danými budúcim povinným
     z vecného bremena v priebehu výstavby. Stanovisko č. CS SVP OZ KE 3427/2021/24
     zo dňa 18.10.2021 tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy.

                                                      Článok III.
               Výzva na uzatvorenie budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena

1. Budúci oprávnený z vecného bremena je povinný vyzvať do šesťdesiatich (60)
     kalendárnych dní po zrealizovaní budúcej oprávnenej stavby budúceho povinného
     z vecného bremena na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena písomnou výzvou
     po vyhotovení geometrického plánu na zameranie rozsahu vecného bremena
     (porealizačné zameranie). V prípade, ak budúci oprávnený z vecného bremena vo vyššie
     uvedenej lehote nevyzve písomnou výzvou budúceho povinného z vecného bremena
     na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena, je budúci povinný z vecného
     bremena oprávnený uplatniť si u budúceho oprávneného z vecného bremena zmluvnú
     pokutu vo výške dohodnutej jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena,
     uvedenej v článku IV. odsek 3. tejto zmluvy.

2. V prípade, ak príslušný stavebný úrad na žiadosť budúceho oprávneného z vecného
     bremena pred uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena vydá rozhodnutie
     o povolení užívania budúcej oprávnenej stavby (ďalej len „kolaudačné rozhodnutie“
     v príslušnom gramatickom tvare), budúci povinný z vecného bremena je oprávnený
     uplatniť si u budúceho oprávneného z vecného bremena zmluvnú pokutu vo výške
     dohodnutej jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena, uvedenej v článku IV.
     odsek 3. tejto zmluvy.

3. Súčasťou výzvy, ako jej príloha, musí byť geometrický plán na zameranie rozsahu
     vecného bremena (ďalej len „geometrický plán“ v príslušnom gramatickom tvare), ktoré
     má byť budúcou zmluvou zriadené. Budúci oprávnený z vecného bremena zabezpečí
     na vlastné náklady vypracovanie geometrického plánu na zameranie rozsahu
     vecného bremena po zrealizovaní budúcej oprávnenej stavby. Predpokladaný záber
     budúceho vecného bremena by mal predstavovať výmeru cca 20 m2.

4. Výzva na uzatvorenie budúcej zmluvy a akákoľvek korešpondencia s ňou spojená musí
     byť zaslaná doporučenou zásielkou na adresu budúceho povinného z vecného bremena,
     uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo na inú adresu, ktorú budúci povinný z vecného
     bremena budúcemu oprávnenému z vecného bremena písomne na tento účel oznámi.

5. V prípade, že budúci oprávnený z vecného bremena nevyzve v lehote určenej v odseku 1.
     tohto článku tejto zmluvy budúceho povinného z vecného bremena na uzatvorenie
     zmluvy o zriadení vecného bremena, je budúci povinný z vecného bremena oprávnený

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  3/9

písomne vyzvať budúceho oprávneného z vecného bremena na uzatvorenie zmluvy
o zriadení vecného bremena.

                                                      Článok IV.
                               Obsah zmluvy7 o zriadení vecného bremena

1. Povinný z vecného bremena uzatvára s oprávneným z vecného bremena zmluvu
     o zriadení vecného bremena „in personám“ v prospech oprávneného z vecného
     bremena, predmetom ktorej je zriadenie vecného bremena spočívajúce v povinnosti
     povinného z vecného bremena:
     a) strpieť na zaťaženej nehnuteľnosti umiestnenie, vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu,
         opravy a užívanie oprávnenej stavby,
     b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup a prechod peši, vjazd, prejazd, výjazd vozidlami,
         mechanizmami oprávneného z vecného bremena na zaťaženú nehnuteľnosť,
         v súvislosti s projektovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, resp. inými stavebnými
         úpravami, terénnymi úpravami, prevádzkovaním stavby alebo na účely opráv, údržby,
         kontroly oprávnenej stavby,
     c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo budúcemu oprávnenému z vecného bremena
         vo výkone jeho práv z vecného bremena podľa tejto zmluvy
     (ďalej ako „vecné bremeno“ v príslušnom gramatickom tvare).

2. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú, t.j. bez časového obmedzenia.
3. Vecné bremeno sa zriaďuje za odplatu - jednorazovú náhradu. Zmluvné strany

     sa v súlade s § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
     s prihliadnutím na typ vecného bremena, predpokladanú výmeru zaťaženej nehnuteľnosti,
     rozsah núteného obmedzenia užívania zaťaženej nehnuteľnosti a miestne pomery dohodli
     na jednorazovej náhrade za zriadenie vecného bremena vo výške 200,00 € bez DPH,
     (slovom: dvesto eur), a to v prípade záberu do 50 m2. K jednorazovej náhrade za
     zriadenie vecného bremena bude v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
     hodnoty v znení neskorších predpisov pripočítaná sadzba DPH vo výške podľa právnej
     úpravy platnej v čase uzavretia zmluvy o zriadení vecného bremena. V prípade záberu
     nad 50 m2 bude náhrada za zriadenie vecného bremena stanovená v zmysle interného
     predpisu povinného z vecného bremena.
4. Okrem jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena, uvedenej v odseku 3. tohto
     článku tejto zmluvy, oprávnený z vecného bremena uhradí aj náklady spojené s návrhom
     na vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66,00 € (slovom: šesťdesiatšesť eur) a tiež
     náklady spojené s vyhotovením návrhu zmluvy vo výške 10,00 € bez DPH (slovom:
     desať eur). K nákladom spojeným s vyhotovením návrhu zmluvy bude v zmysle zákona
     č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov pripočítaná
     sadzba DPH vo výške podľa právnej úpravy platnej v čase uzavretia zmluvy o zriadení
     vecného bremena.
5. Oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje takto stanovenú jednorazovú náhradu
     za zriadenie vecného bremena spolu s nákladmi spojenými s návrhom na vklad
     do katastra nehnuteľností a spolu s nákladmi spojenými s vyhotovením návrhu zmluvy

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  4/9

     uhradiť do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
     o zriadení vecného bremena. Za deň úhrady sa považuje deň. kedy sú finančné
     prostriedky pripísané na účet povinného z vecného bremena uvedený v záhlaví budúcej
     zmluvy vo formáte IBAN. Ako variabilný symbol úhrady bude použité číslo tejto zmluvy
     o zriadení vecného bremena.
6. V prípade, že sa oprávnený z vecného bremena dostane do omeškania so zaplatením
     odplaty - jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena, a to i v dodatočne
     písomne určenej lehote zo strany povinného z vecného bremena, nie dlhšej ako desať
     (10) kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na dodatočné uhradenie,
     považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy o zriadení vecného bremena
     a oprávnenému z vecného bremena tým vzniká povinnosť zaplatiť povinnému z vecného
     bremena zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku výšky jednorazovej náhrady za zriadenie
     vecného bremena, tým nie je dotknuté právo na náhradu škody. Zmluvné strany
     prehlasujú, že výšku zmluvnej pokuty považujú za primeranú, pretože pri rokovaniach
     o dohode o výške zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a význam touto zmluvnou
     pokutou zabezpečovanej zmluvnej povinnosti.
7. Návrh na vklad vecného bremena bude podaný do katastra nehnuteľností až po uhradení
     jednorazovej náhrady v zmysle odseku 3. a 4. tohto článku tejto zmluvy.
8. Práva zodpovedajúce vecnému bremenu nadobudne oprávnený z vecného bremena
     právoplatnosťou rozhodnutia o povolení vkladu vecného bremena io katastra
     nehnuteľností, správny poplatok spojený s vkladom vecného bremena do katastra
     nehnuteľností uhradí na vlastné náklady oprávnený z vecného bremena.
9. Oprávnený z vecného bremena vyhlasuje, že v plnej miere rešpektuje a bude rešpektovať
     skutočnosť, že povinný z vecného bremena je oprávnený a bude na zaťaženej
     nehnuteľnosti vykonávať povinnosti vyplývajúce mu z platnej legislatívy a súvisiace
     so správou majetku štátu. Oprávnený z vecného bremena súčasne vyhlasuje,
     že oprávnenú stavbu realizoval v súlade s písomnými stanoviskami a vyjadreniami
     povinného z vecného bremena, predovšetkým so stanoviskom povinného z vecného
     bremena vydaného pod č. CS SVP OZ KE 3427/2021/24 zo dňa 18.10.2021 a v súlade
     s platnými povoleniami. V prípade, že sa vyhlásenie oprávneného z vecného bremena
     podľa predchádzajúcej vety preukáže ako nepravdivé:
     - oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje v celom rozsahu znášať prípadné škody,

         ktoré vzniknú v dôsledku realizácie oprávnenej stavby v rozpore s písomnými
         stanoviskami a vyjadreniami povinného z vecného bremena a/alebo v rozpore
         s platnými povoleniami,
     - povinný z vecného bremena nenesie žiadnu zodpovednosť a nie je povinný uhrádzať
         akúkoľvek škodu na majetku oprávneného z vecného bremena, ktorá sa stane
         oprávnenému z vecného bremena v súvislosti s činnosťou povinného z vecného
         bremena vykonávanou na zaťaženej nehnuteľnosti.

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  5/9

                                                      Článok V.
                                          Vyhlásenia zmluvných strán

1. Budúci povinný z vecného bremena vyhlasuje, že súhlasí s realizáciou budúcej
     oprávnenej stavby na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti, a to za podmienok ďalej
     dohodnutých v tejto zmluve.

2. Budúci povinný z vecného bremena vyhlasuje, že:
     a) je oprávnený samostatne nakladať s budúcou zaťaženou nehnuteľnosťou v celom
         rozsahu potrebnom pre platné uzavretie tejto zmluvy,
     b) nie sú podané žiadne návrhy na vklad akýchkoľvek práv k budúcej zaťaženej
         nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností a neexistujú žiadne faktické alebo právne
         prekážky, ktoré by bránili uzavrieť túto zmluvu,
    c) budúcu zaťaženú nehnuteľnosť nadobudol v súlade s platnými právnymi predpismi
         Slovenskej republiky a žiadna tretia osoba si neuplatňuje akékoľvek nároky k budúcej
         zaťaženej nehnuteľnosti,
    d) nie je účastníkom žiadneho súdneho alebo iného sporu týkajúceho sa resp. súvisiaceho
         s budúcou zaťaženou nehnuteľnosťou.

3. Budúci povinný z vecného bremena sa zaväzuje, že sa až do okamihu splnenia alebo
     zániku všetkých povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy zdrží akéhokoľvek konania,
     ktoré by bránilo alebo znemožnilo uzatvoreniu budúcej zmluvy o zriadení vecného
     bremena v zmysle tejto zmluvy. Budúci povinný z vecného bremena sa najmä zaväzuje,
     že budúcu zaťaženú nehnuteľnosť ani jej časť, ktorá má byť zaťažená vecným
     bremenom:
     a) neprevedie do vlastníctva inej osoby bez súhlasu budúceho oprávneného z vecného
         bremena a ani
     b) ju nezaťaží právom tretích osôb, ktoré by znemožnilo vykonávať práva
         zodpovedajúce vecnému bremenu budúcim oprávneným z vecného bremena.

4. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje:
     a) budúcu zaťaženú nehnuteľnosť užívať výlučne na účely podľa tejto zmluvy, v rozsahu
         a spôsobom vyplývajúcim z tejto zmluvy,
     b) udržiavať poriadok a čistotu počas a po každom vykonanom zásahu na budúcej
         zaťaženej nehnuteľnosti, uviesť budúcu zaťaženú nehnuteľnosť
         do rovnakého stavu, v akom bola pred vykonaním zásahu, pričom náklady
         na zachovanie, údržbu a úpravy budúcej zaťaženej nehnuteľnosti bude znášať
         budúci oprávnený z vecného bremena v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na prinavrátenie
         budúcej zaťaženej nehnuteľností do pôvodného stavu po vykonaní práv
         vyplývajúcich mu z tejto zmluvy,
     c) dodržiavať podmienky uvedené v stanovisku budúceho povinného z vecného bremena
         zo dňa 18.10.2021 vydaného pod číslom CS SVP OZ KE 3427/2021/24,
     d) na vlastné náklady odstrániť škody na majetku budúceho povinného z vecného
         bremena, pokiaľ takéto budú spôsobené v súvislosti s vykonávaním činnosti budúceho
         oprávneného z vecného bremena na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti.

5. Budúci povinný z vecného bremena si vyhradzuje právo vstupu na budúcu zaťaženú
     nehnuteľnosť, a to kedykoľvek, v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  6/9

/

        zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
        predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
   6. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje rešpektovať § 47 zákona č. 364/2004
        Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
        o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
        a ustanovenia zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších
        predpisov.
   7. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje vykonávať na budúcej zaťaženej
        nehnuteľnosti činnosti súvisiace s realizáciou budúcej oprávnenej stavby /terénne úpravy
        a stavebné práce/, výlučne v súlade s predchádzajúcimi písomnými stanoviskami
        budúceho povinného z vecného bremena, v súlade s právoplatnými povoleniami
        a s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Počas výstavby sa budúci oprávnený
        z vecného bremena zaväzuje manipulovať so stavebným materiálom a odpadom tak, aby
        nedošlo k znečisteniu okolitých povrchových vôd a podzemných vôd.
   8. Prípadné škody vzniknuté v dôsledku nedodržania povinnosti uvedenej v odseku 7. tohto
        článku tejto zmluvy znáša v plnom rozsahu budúci oprávnený z vecného bremena.
   9. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje vykonávať na budúcej zaťaženej
        nehnuteľnosti len také terénne úpravy a stavebné úpravy, resp. iné činnosti vyplývajúce
        z tejto zmluvy, ktoré umožnia vstup mobilnej technike budúceho povinného z vecného
        bremena v prípade nepredvídateľných okolností a živelných pohrôm.
   10. Budúci povinný z vecného bremena nenesie žiadnu zodpovednosť a nie je povinný
        uhrádzať akúkoľvek škodu na zdraví ani na majetku, ktorá sa stane budúcemu
        oprávnenému z vecného bremena v súvislosti s jeho činnosťou vykonávanou na budúcej
        zaťaženej nehnuteľnosti. Budúci povinný z vecného bremena nezodpovedá za škody
        spôsobené na majetku budúceho oprávneného z vecného bremena, ktoré boli spôsobené
        živelnou pohromou, zvýšenými prietokmi vody alebo mimoriadnou udalosťou.
   11. Budúci oprávnený z vecného bremena má nárok previesť práva a povinnosti budúceho
        oprávneného z vecného bremena vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu len
        s predchádzajúcim písomným súhlasom budúceho povinného z vecného bremena.
   12. Zmluvné strany sa zaväzujú riadne a bez zbytočných odkladov plniť si povinnosti podľa
        tejto zmluvy. Porušenie povinností podľa odsekov 4., 6., 7., 9. a 11. tohto článku tejto
        zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy a zakladá právo budúceho
        povinného z vecného bremena neuzavrieť budúcu zmluvu a od tejto zmluvy o budúcej
        zmluve odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie
        o odstúpení od tejto zmluvy doručené budúcemu oprávnenému z vecného bremena.

                                                        Článok VI.
                                                Záverečné ustanovenia

   1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na 2 (dva) roky odo dňa nadobudnutia
        účinnosti tejto zmluvy.

   2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
        a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v zmysle

   Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  7/9

m    ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.
     o slobodnom prístupe k infonnáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
     o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv alebo na
     webovom sídle obce.
     Zmluvné strany berú na vedomie, že budúci povinný z vecného bremena je povinnou
     osobou v zmysle § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
     a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
     neskorších predpisov a súhlasia so zverejnením a sprístupnením obsahu tejto zmluvy.
4. Všetky práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou,
     sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka o tomto zmluvnom type
     a súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky v ich platnom znení.
5. Písomnosti zmluvných strán sa doručujú na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy
     a považujú sa za doručené, ak boli adresátom prevzaté alebo boli vrátené odosielateľovi
     ako nedoručiteľné a adresát svojim konaním alebo opomenutím zmaril doručenie
     písomnosti, v takomto prípade sa písomnosť považuje za doručenú uplynutím tretieho
     dňa odo dňa jej odoslania. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak adresát doručenie
     písomnosti odmietol, a to dňom odmietnutia.
6. Zmenu adries na doručovanie sú si zmluvné strany povinné neodkladne, najneskôr však
     do desiatich (10) kalendárnych dní písomne oznámiť. Zmluvná strana nenesie
     zodpovednosť za prípadné nedoručenie korešpondencie, ak jej druhá zmluvná strana
     neoznámila zmenu svojej korešpondenčnej adresy.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti, oznámenia, resp. informácie podľa ustanovení
     tejto zmluvy (korešpondencia) vyhotovené v písomnej forme, prípadne zachytené
     na inom hmotnom nosiči, si môžu navzájom doručovať aj osobne, v takomto prípade
     je možné ju doručovať aj na inom mieste ako na adrese určenej podľa odseku 5. tohto
     článku tejto zmluvy, ak sa na tomto mieste oprávnený zástupca zmluvnej strany na
     preberanie zásielok v čase doručenia zdržuje a ak sa na tomto mieste zmluvné strany
     súčasne dohodli, pričom prevzatie korešpondencie musí byť vždy riadne písomne
     potvrdené.
8. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné
     alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť
     ostatných ustanovení tejto zmluvy. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení
     tejto zmluvy a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne
     možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto
     zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
9. Táto zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť
     originálu, dva (2) rovnopisy si ponechá budúci oprávnený z vecného bremena a jeden (1)
     rovnopis si ponechá budúci povinný z vecného bremena.
10. Obsah tejto zmluvy je možné meniť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán,
     číslovanými dodatkami k tejto zmluve vyhotovenými v písomnej forme a podpísanými
     obomi zmluvnými stranami.

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  8/9

11. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú v plnom rozsahu spôsobilé k uvedeným právnym
     úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. Zmluvné strany vyhlasujú,
     že ich vôľa vyjadrená v tejto zmluve je vážna, slobodná a určitá, že prejavy vôle oboch
     zmluvných strán sú dostatočne zrozumiteľné. Na znak súhlasu zmluvných strán s celým
     obsahom zmluvy ju obidve zmluvné strany podpisujú.

Príloha - Technické stanovisko č. CS SVP OZ KE 3427/2021/24 zo dňa 18.10.2021

V Bratislave, dňa:                                  V Lendaku, dňa:

Budúci povinný z vecného bremena:                   Budúci oprávnený z vecného bremena:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,                   Obec Lendak
štátny podnik
                                                                  /

4......................................... .        ''Jlavei riudáček
   JUDr. Ing. Jozef Krška                              starosta obce
       generálny riaditeľ

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena                     9/9

SLOVENSKÝ                                                           SLOVENSKÝ VO0OHOSPOBÁRSKV PODNIK, žtóSny poúnltz
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK. ítôtny podnik                                                                                    OéiSapný zímoó KoSies

                                                                                                                    Ďumbierslte 14, 041 58 Koäios

                                                                                                      Správ® povcdte Dunajca a Poprsiu
                                                                                                              Levočské 31, 058 01 Popratí

                                                                    i                                                         e

                                                                       Obec Lendak
                                                                       Kostolná 194/14
                                                                       059 07 Lendak

Váš list/zo dňa                          Naše čislo                 Vybavuj d inka                                Poprad
1138/2021                                CS SVP OZ KE 3427/2021/24                                                18.10.2021

Vec
CvkUstickv chodník Lendak - Šamanec - stanovisko pre stavebné konanie

        Listom, ktorý nám bol doručený dňa 07. 10. 2021, ste nás požiadali o vyjadrenie k projektovej
dokumentácii stavby „Cyklistický chodník Lendak - Šarpanec“ pre účely stavebného konania. Projekt bude
realizovaný v katastrálnom území obci Lendak a Spišská Belá.

        Hlavným cieľom projektu je vytvorenie prepojenia medzi obcami Lendak, Spišská Bela a lat inská
Kotlina. Umiestnenie chodníka a aj ukončenie je v smere na Šarpanec. Trasa začína na konci ul. Tatranskej,
t. j. juh obce Lendak, vybudovaním parkoviska, odtiaľ trasa vedie južne k vodnému toku Biela (ID 3-01-02-
1206), kde sa v jeho r. km 12,630, plánuje vybudovať lávka pre prechod cyklistov a chodcov na pravý breh
toku Biela. Cyklotrasa končí cca 29 m južne od navrhovanej lávky, kde sa plánuje napojiť na nový cyklistický
chodník. V súčasnosti sa tu nachádza existujúca lesná cesta, ktorá pokračuje až ku Belianskej cyklotrase
(Spišská Bela - Tatranská Kotlina).

        Členenie stavby:

           SO 01 Chodník pre peších a cyklistov;
           SO 02 Lávka pre peších a cyklistov;
          SO 03 Parkovisko.

        SO 01 Chodník pre peších a cyklistov: navrhovaný chodník bude s rozmermi šírkou 2,5 m a s dĺžkou
chodníka 205,96 m. Jednostranný priečny sklon 2 % zabezpečí odvodnenie chodníka. Zloženie cyklotrasy
pozostáva z asfaltového betónu 80 mm, infiltračného postreku 0,8 kg/m2, cementom stmelenej zmesi
a štrkodrviny 150 mm.

        SO 02 Lávka pre peších a cyklistov: je jednopoľová oceľová lávka s dĺžkou 25 m a výškou 3,5 m.
Lávka bude umiestnená na rozhraní obci Lendak - Spišská Belá a Tatranská Lomnica, kde bude premosťovať
vodný tok Biela. Brehy sa upravia a spevnia lomovým kameňom a prevedie sa rovnanina z lomového kameňa
s vyklinovanim škár a dutín úlomkami kameňa. Lávka bude napojená na navrhovaný cyklistický chodník
a osadí sa nad existujúce stabilizované základy. Konštrukcia lávky je navrhnutá zo sústavy dvoch vŕtaných
pilót z betónu C 30/37, vystužených betonárskou výstužou triedy B500B, prepojených základovým trámom
z betónu C 30/37 pri ich hornom okraji. Pilóty sú uvažované ako votknuté s priemerom 400 mm. Rozmer
základového prahu je 600/500 mm. Nosná konštrukcia je oceľová z oblúkových nosníkov. Konštrukcia
mostovky je tvorená priehradnými nosníkmi, ktoré vytvárajú konštrukciu zábradlia. Mostovka je zavesená
na oblúkových nosníkoch prvkami z uzavretých profilov CHS. Vozovka je z oceľových pororošt. Údajom
od SHMÚ sa stanovilo Qioo ročné 92 m3/s, pre plochu povodia 3,2 km2, vzhľadom k výpočtu výšky lávky.

Pcamk je zapiafirá v03ttfcodnom restevi                             KortcM.         062/772 20 85  Fax            popřcd@cvp.cii
oddiel Pi. vtělte čisto 71VS                                                        062/7BS 01 20  062/774 28 05  podstarts.^ipp^evp £fc
                                                                    spojovat efke

       SO 03 Parkovisko: projekt navrhuje vytvoriť 20 parkovacích miest s celkovou plochou 713,72 m3,
ktoré budú z betónovej zámkovej dlažby. Príjazdová komunikácia k parkovisku je tvorená asfaltom. Návrh
nivelety rieši odvádzanie zrážkovej vody z parkoviska a prístupovej komunikácie s priečnym sklonom
vozovky 2 %.

        Z hľadiska záujmov našej organizácie, ako správca povodia rieky Poprad v zmysle ustanovení zákona
č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(ďalej vodný zákon) a zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, k uvedenému zaujímame toto

                                                                 stanovisko:

        S predloženou projektovou dokumentáciou stavby „Cyklistický chodník Lendak - Šarpanec“ pre účely

stavebného konania, súUasime za predpokladu splnenia našich podmienok:

           začiatok prác oznámiť písomne min. 5 dní vopred;
     - počas výstavby zamedziť vzniku znečistenia koiyta vodného toku materiálom a látkami,

          využívanými pri stavbe, prípadné znečistenie okamžite odstrániť;
          výstavbou narušený terén pri vodnom toku, dať po ukončení prác do pôvodného stavu;
     - novovybudované opevnenie koryta potoka, správca tokov SVP, š. p., neprevezme do svojej správy;
     - úpravu koryta - opevnenie vodného toku lomovým kameňom, zrealizovať tak, aby nedošlo v
          záujmovom území k zúženiu existujúceho koiyta, aby úprava brehu lícovala s existujúcim terénom a
          opevnením brehu nedošlo k zmene existujúceho trasovania;
          pri realizácii úpravy koryta vodného toku je potrebné, aby sa navrhované opevnenie (rovnanina) z
           lomového kameňa, zapustilo min. 80 cm pod dno koryta, z dôvodu stabilizácie opevnenia;
     - opevnenie brehu je vodnou stavbou, nakoľko jej realizáciou sa upravuje koryto vrátane terénnych
          úprav s tým spojených - § 52 ods. 1 písm. a) vodného zákona, na jeho realizáciu je potrebný súhlas
          príslušného okresného úradu, odbor starostlivosti o životné prostredie;
          záber pozemku KN-C 18494 (Spišská Belá - vodná plocha), ktorý je vo vlastníctve SR a v správe
          SVP, š. p., je potrebné majetkovoprávne vysporiadať uzatvorením zmluvného vzťahu na právnom
          odbore SVP, š. p. OZ Košice, najneskôr ku dňu stavebného konania;
          pri realizácii stavby SO 02 Lávka pre peších a cyklistov je potrebné umiestniť železobetónové
          základy podľa PD mimo koryto vodného toku a dodržať výšku spodnej časti mostovky, presahom
          nad brehovou čiarou (Qioo ročné 92 m3/s);
          v prípade umiestnenia lešenia do koryta vodného toku pred zahájením prác, vypracovať povodňový
          plán zabezpečovacích prác a dať ho na odsúhlasenie na SVP, š. p. OZ Košice, Ďumbierska 14, 041
          59 Košice - zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, § 10 písm. e);
     - na výrub stromov v korytách vodných tokov a pobrežných pozemkoch, je potrebné povolenie orgánu
          štátnej vodnej správy - § 23 ods. 1 písm. a) vodného zákona;
          v prípade povoleného výrubu stromov, ktoré sa nachádzajú na pozemku KN-C 18494 (vlastníctvo
          SR, správa SVP, š. p.), požadujeme uloženie drevnej hmoty na miesto určené zamestnancom SVP,
          š. p.;
          ku kolaudačnému konaniu prizvať zástupcu našej Správy;
          prípadné nové zmeny oproti PD, vopred prejednať s našou organizáciou;
          za povodňovú situáciu na vodnom toku v mieste prevádzania prác je zodpovedný zhotovitel’ až do
          ich ukončenia.

        Zároveň Vás upozorňujeme, že vlastník stavby, ktorá nie je vodnou stavbou alebo technických
zariadení, umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území (lávka) je povinný podľa § 47 ods. 3
písm. a), b), c) vodného zákona, na vlastné náklady:

          dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd;
          zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom;
          odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku, brániace jeho nehatenému odtoku.

                                                                                                                                                                                                                                                          fclrenE 2 (eefcora 3)

        Ďalej Vás upozorňujeme, že vlastník vodnej stavby (opevnenie koryta vodného toku) je povinný podľa
§ 53 ods. a), e) vodného zákona, na vlastné náklady:

         udržiavať vodnú stavbu v riadnom stave a zabezpečiť jej údržbu a prevádzku tak, aby umožňovala
         plynulý prietok vody a nehatený odchod ľadu a aby neohrozovala bezpečnosť osôb, majetku a

          vodohospodárskych právom chránených záujmov;
          odstraňovať predmety zachytené vodnou stavbou alebo zachytené na nej;
          správca vodného toku podľa § 49 ods. 5 vodného zákona, nezodpovedá za škody spôsobené
          mimoriadnou udalosťou.
        Toto stanovisko má platnosť po dobu dvoch rokov a nenahrádza vyjadrenie orgánu štátnej vodnej
správy.
Príloha
Projektová dokumentácia na CD
Co: 43206,49210,43SP1S

                                                                                               Ing. Ladislav Bojko
                                                                                  riaditeľ Správy povodia Dunajca a Popradu

                                                                                                                                                                                                                                   Strená 3 (ccStom 3)