Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286506282200/0099, uzatvorená za účelom uloženia SO 701 Preložka plynovodu k stavbe "REVITALIZÁCIA A DOSTAVBA AREÁLU ŠPOROVÉHO CENTRA POLÍCIE", na pozemkoch reg. E-KN v k.ú. Dúbravka

OKDSVBZ 00001525
                   Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

                            a prevzatí záväzku č. 286506282200/0099

            uzatvorená podľa ustanovenia § 50a a nasl. a § 151 n a nasl. v spojení s ustanovením
                                                 § 531 a § 532 zákona č. 40/1964 Zb.

                                    Občianskeľio zákonníka v znení neskorších predpisov
                              (ďaíej íen „zm ĺuva") medzi nasíedujúcímí zmĺuvnýmí stranami:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Sídío:                          Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 1

Zastúpené:                      ing. Tatiana Kratochviiová, prvá námestníčka primátora hlavného mesta

                                SR Bratislavy

Bankové spojenie:               Československá obchodná banka, a.s.

IBAN:                           8K58 7500 0000 0000 2582 8453

SWIFT:                          CEKOSKBX

IČO:                            00 603 481

(ďalej len „budúci povinný z vecného bremena" v príslušnom tvare)

S P P -d is trib ú c ia , a.s.

Sidio:                          Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Zastúpená:                      ing. Peter Jung, na základe pinomocenstva č. 09/2021 zo dňa 12.02.2021,

                                uvedeného v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT:

IČO:                            35 910 739

DIČ:

iČ DPH:

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava i. Oddiel: Sa, vložka číslo: 3481/B

(ďalej len „budúci oprávnený z vecného brem ena“ v príslušnom tvare)

Slovenská republika zastúpená

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

Sidio:                          Pribinova ulica č. 2, 812 72 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Zastúpené:                      pík. ing. Miloš Birtus, PhD., riaditeľ Oentra podpory Bratislava, na základe

                                pinom ocenstva č. p. SL-OPS-2022/001312-050 zo dňa 25.03.2022, uvedeného

                                v prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:                            00 151 866

(ďalej len „Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky“ v príslušnom tvare)

(ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“ v príslušnom tvare)

                                                                              člán o k I.
                                                                     Úvodné ustanovenia

1. Budúci povinný z vecného brem ena je viastnikom nehnuteľnosti - pozemkov vedených v katastráinom
      územi Dúbravka, Bratisiava iV, obec BA - m.č. Dúbravka ako:
      a) pozemok registra „E" katastra nehnutei’nosti pare. č. 3248 - orná pôda vo výmere 27 m^, zapisanem na
      iiste viastnictva č. 5920, ktorý tvori časť pozemku registra „C" katastra nehnutei’nosti pare. č. 2432/40, ktorý
      nie je v operátoch katastra nehnutei’nosti evidovaný na iistoch viastnictva,
      b) pozemok registra „E" katastra nehnutei’nosti pare. č. 3249 - orná pôda vo výmere 20 m^, zapisanem na
      iiste viastnictva č. 5920, ktorý tvori časť pozemku registra „C" katastra nehnutei’nosti pare. č. 2432/40, ktorý
      nie je v operátoch katastra nehnutei’nosti evidovaný na iistoch viastnictva,
      c) pozemok registra „E" katastra nehnutei’nosti pare. č. 3343 - zastavané piochy a nádvoria vo výmere 4 000
      m2, zapisanem na iiste viastnictva č. 5920, ktorý tvori časť pozemku registra „C" katastra nehnutei’nosti pare.
      č. 2432/40, ktorý nie je v operátoch katastra nehnutei’nosti evidovaný na iistoch viastnictva
      (ďaiej aj ako „nehnuteľnosti“ v prisiušnom tvare).

2. Dňa 14.05.2021 vydai budúci oprávnený z vecného bremena pod č. TD/KS/0153/2021/Gá vyjadrenie
      k dokumentácii pre územné konanie a k výstavbe piynárenského zariadenia v súvisiosti so stavbou
      „R evitaiizácia a dostavba areáiu športového centra poiicie". Ministerstvo vnútra Siovenskej repubiiky sa
      zaväzuje zabezpečiť v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena práva k pozemkom dotknutým
      reaiizáciou stavby, ktoré je Ministerstvo vnútra Siovenskej repubiiky ako stavebnik povinné preukázať
      v stavebnom konani v z m y s ie § 58 ods. 2 v spojeni s § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
      piánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov.

3. Táto zm iuva sa uzatvára v nadväznosti na žiadosť Ministerstva vnútra Siovenskej repubiiky, ktoré požiadaio
      o uzatvorenie Zmiuvy o budúcej zmiuve o zriadeni vecného bremena a prevzati záväzku pre účeiy
      územného a stavebného konania podľa prisiušných ustanoveni zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
      piánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskoršich predpisov a zabezpečenie vecného
      brem ena pre uioženie stavebného objektu SO 701 Preiožka piynovodu k stavbe „R E V ilA L iZ Á C iA A
      DOSTAVBA AREÁLU ŠPOROVÉHO OENTRA POLÍOiE" v k.ú. Dúbravka v Bratisiave (ďaiej ien
      „piynárenské zariadenie" v prisiušnom tvare).

                                                                              Článok II.
                                                                        Predmet zmluvy

Zmluvné strany sa dohodil, že na základe tejto zmiuvy v budúcnosti uzatvoria Zmluvu o zriadeni vecného
brem ena a prevzati záväzku, ktorej náležitosti sú špecifikované v nasledujúcich ustanoveniach tejto zmiuvy.

                                                                             Článok III.
                                           Podmienky uzatvorenia a náležitosti budúcej zmluvy

1. Zmluvné strany za zaväzujú, že bezprostredne po vybudovaní piynárenského zariadenia a jeho geodetickom
      zameraní, najneskôr však do 15 dni pred vydaním kolaudačného rozhodnutia na piynárenské zariadenie na
      nehnuteľnostiach uvedených v či. i. ods. 1. tejto zmiuvy uzatvoria Zmluvu o zriadeni vecného bremena
      a prevzati záväzku s týmito podstatnými náležitosťami:

       1.1. Budúci povinný z vecného brem ena sa zaväzuje zriadiť na nehnuteľnostiach uvedených v či. i. ods. 1.
                tejto zmiuvy vecné bremeno spočívajúce v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena strpieť
                 na častiach nehnutei’nosti:
                 a) zriadenie a uioženie piynárenského zariadenia vrátane jeho ochranného a bezpečnostného
                       pásma,
                 b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, rekonštrukcie a odstránenie piynárenského zariadenia
                v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom na vyznačenie vecného bremena po vybudovaní
                 piynárenského zariadenia.

c) vstup osôb a vzjad motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi
      a mecľianizmami oprávneným zvecnéľio bremena aiebo nim poverenými osobami z dôvodu
      prevádzky, údržby, opráv a rekonštrukcie piynárenského zariadenia na pozemky reg. E-KN pare.
      3248, 3249 a 3343 v k.ú. Dúbravka v rozsahu vym edzenom geometrickým piánom

tak, ako je vyznačené v kópii katastráinej mapy. Kópia katastráinej mapy je uvedená v priiohe č. 3,
ktorá tvori neoddeiitei’nú súčasť tejto zmiuvy.

1.2. Zmiuva o zriadeni vecného brem ena sa uzavrie na dobu neurčitú s tý m , že vým era nehnutei’nosti
         zaťažených vecným bremenom bude určená v Zmiuve o zriadeni vecného bremena a prevzati
         záväzku v súiade s prisiušným geometrickým piánom podľa ods. 5. tohto čiánku.

1.3. Zmiuvné strany sa dohodii, že právo zodpovedajúce vecnému bremenu sa zriadi za jednorazovú
         odpiatu určenú znaieckým posudkom a bude v Zmiuve o zriadeni vecného bremena a prevzati
         záväzku určená ako odpiata za zriadenie vecného bremena podľa bodu 1.1. tohto odseku vyššie.
         Vyhotovenie znaieckého posudku zabezpeči na viastné nákiady Ministerstvo vnútra Siovenskej
         repubiiky. Budúci oprávnený z vecného bremena bude povinný uhradiť budúcemu povinnému
         z vecného bremena odpiatu za zriadenie vecného bremena podľa bodu 1.1. ods. 1. tohto čiánku
         v iehote 30 kaiendárnych dni od účinnosti Zmiuvy o zriadeni vecného bremena a prevzati záväzku.

1.4. Zmiuvné strany sa dohodii, že povinnosť budúceho oprávneného z vecného bremena uhradiť odpiatu
         za zriadenie vecného bremena určenú znaieckým posudkom podi’a bodu 1.3. tohto odseku preberá na
         seba Ministerstvo vnútra Siovenskej repubiiky v súiade s § 531 a § 5 3 2 zákona č. 40/1964 Zb.
         Občianskeho zákonnika v zneni neskoršich predpisov (ďaiej ien „Občiansky zákonnik" v prisiušnom
         tvare) a ostatné zmiuvné strany berú túto skutočnosť na vedomie avýsiovne súhiasia s týmto
         postupom.

1.5. Správne popiatky za vkiad do katastra nehnutei’nosti bude znášať Ministerstvo vnútra Siovenskej
         repubiiky.

1.6. Návrh na zápis vecného bremena do katastra nehnutei’nosti podá budúci povinný z vecného
         bremena.

1.7. Na zánik vecného bremena sa vzťahuje ustanovenie § 151 p zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho
         zákonnika v zneni neskoršich predpisov (ďaiej ien „Občiansky zákonnik" v prisiušnom tvare). Budúci
         povinný z vecného bremena bude oprávnený jednostranne odstúpiť od zmiuvy o zriadeni vecného
         bremena, ak dôvod zriadenia vecného bremena zanikne tým, že zanikne piynárenské zariadenie,
         aiebo ak výkonom vecného bremena bude vznikať budúcemu povinnému z vecného bremena
         neprimeraná škoda.

2. Budúci oprávnený z vecného brem ena je povinný uhradiť budúcemu povinnému z vecného bremena

predbežnú odpiatu za zriadenie vecného bremena podi’a bodu 1.1. ods. 1. tohto čiánku zmiuvy vo výške

223,- Eur (siovom dvestodvadsaťtri eur) do 30 dni od nadobudnutia účinnosti tejto zmiuvy na účet budúceho

povinného z vecného bremena, vedený v Českosiovenskej obchodnej banke, a.s., iBAN: SK58 7500 0000

0000 2582 8453, variabiiný symboi:  Zmiuvné strany sa dohodii, že Ministerstvo vnútra

Siovenskej repubiiky na seba preberá v súiade s § 531 a § 532 Občianskeho zákonnika povinnosť budúceho

oprávneného z vecného bremena uhradiť predbežnú odpiatu za zriadenie vecného bremena podi’a bodu 1.1.

ods. 1. tohto čiánku zmiuvy vo výške 223,- Eur (siovom dvestodvadsaťtri eur) do 30 dni od nadobudnutia

účinnosti tejto zmiuvy na účet budúceho povinného z vecného bremena, vedený v Českosiovenskej

obchodnej banke, a.s., iBAN: SK58 7500 0000 0000 2582 8453, variabiiný symboi:            a ostatné

zmiuvné strany berú túto skutočnosť na vedomie a prejavujú svoj výsiovný súhias s týmto postupom. Toto

dojednanie nemá podi’a dohody zmiuvných strán žiaden vpiyv na zriadenie, existenciu a obsah vecného

bremena dohodnutého medzi oprávneným z vecného bremena a povinným z vecného bremena, ani na ich

právne postavenie, tzn. týka sa výiučne finančného pinenia vypiývajúceho z tejto zmiuvy.

3. Konečná výška jednorazovej odplaty za vecné bremeno bude určená na základe znaleckého posudku podľa
      ods. 1 bod 1.3. tohto článku po predložení porealizačného zam erania a z neho vyplývajúceho geometrického
      plánu na vyznačenie vecného bremena a bude uvedená v Zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí
      záväzku. Budúci povinný z vecného bremena a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky sa zaväzujú medzi
      sebou uhradiť prípadný zistený rozdiel medzi konečnou výškou jednorazovej odplaty za vecné bremeno
      vyplývajúcou zo znaleckého posudku a predbežnou jednorazovou odplatou za vecné bremeno
      špecifikovanou v ods. 2. tohto článku zmluvy v lehote stanovenej v Zmluve o zriadení vecného bremena
      a prevzatí záväzku.

4. V prípade oneskorenej platby sa Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zaväzuje zaplatiť aj zmluvnú
      pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. Týmto ustanovením nie sú
      dotknuté ustanovenia § 517 ods. 2 a § 545 Občianskeho zákonníka a budúci povinný z vecného bremena je
      oprávnený požadovať popri plnení aj úroky z omeškania v prípade oneskorenej platby v zákonom stanovenej
      výške, ako aj náhradu škody spôsobenú nezaplatením dlžnej čiastky vo výške presahujúcej výšku zmluvnej
      pokuty.

5. Zm luvné strany sa dohodil, že Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky sa zaväzuje, že na vlastné náklady
      zabezpečí a najneskôr do 30 dní pred podaním návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia na
      plynárenské zariadenie budúcemu povinnému z vecného bremena predloží osobitný geometrický plán
      s vyznačením rozsahu predmetného vecného bremena, znalecký posudok podľa ods. 1. bod 1.4. tohto
      článku a výzvu na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku. Ak Ministerstvo
      vnútra Slovenskej republiky nesplní ktorúkoľvek z povinností uvedených v predchádzajúcej vete tohto
      odseku v určenom termíne. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky sa zaväzuje zaplatiť budúcemu
      povinnému z vecného bremena zmluvnú pokutu vo výške 5,- Eur za každý deň omeškania.

6. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky sa zaväzuje:
      a) rešpektovať a chrániť zariadenie verejného osvetlenia, ktoré sa nachádza v záujmovom území,
      b) v prípade zásahu do miestnej cesty M. Schneidera Trnavského v správe budúceho povinného z
             vecného bremena, požiadať o stanovisko príslušného správcu miestnych ciest - Oddelenie správy
             komunikácií,
      c) výkop vykonávať v zmysle STN 83 7010 (Ochrana prírody, ošetrenie, udržiavanie a ochrana stromovej
             vegetácie), t.j. ručne (prípadne pretlakom), neviesť ho bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa stromu a pri
             hĺbení výkopov neprerušiť korene hrubšie ako 3 cm,
      d) v prípade, že počas stavby vznikne ďalší záber zelene (manipulačný priestor, uloženie materiálu a pod.)
             je realizátor povinný určiť presnú výmeru zaujatia verejného priestranstva a následne požiadať správcu
             verejnej zelene o vyjadrenie k záberu zelene,
      e) po ukončení zaujatia verejného priestranstva uskutočniť so zúčastnenými zástupcami spoločné
             odovzdanie a prevzatie pozemkov. Odovzdanie je potrebné dohodnúť so správcom zelene. Správcom
             zelene predmetnej plochy je Ing. Trnková, kl. 515, veronlka.trnkova@ bratlslava.sk,
      f) neskladovať stavebný ani Iný odpadový materiál na zeleni bez súhlasu správcu zelene,
      g) s odpadmi, ktoré vzniknú pri rozkopávke nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi,
      h) zabezpečiť čistotu, poriadok a bezpečnosť pre okoloidúcich na dotknutých pozemkoch, ako I v okolí
             rozkopávky,
      I) dodržiavať všeobecne platné právne predpisy v oblasti životného prostredia, najmä
      j) dodržiavať zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov, jeho vykonávacie predpisy
             a prislúchajúce normy,
      k) dodržiavať zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene
             a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach,
      I) dodržiavať zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,
      o) dodržiavať zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
      p) dodržiavať VZN č. 6/2020 Hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi
             a drobnými stavebnými odpadmi na území hl. mesta SR Bratislavy v znení VZN Hlavného mesta SR
             Bratislavy č. 11/2021,
      r) dodržiavať zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.

      s) rešpektovať rozhodnutia príslušných orgánov štátnej a verejnej správy a ostatných dotknutých orgánov
             a inštitúcii.

7. Zm iuvné strany sa dohodii, že Ministerstvo vnútra Siovenskej repubiiky bezprostredne, najneskôr však
      v iehote 30 kaiendárnych dni po uioženi a vykonaní technických skúšok piynárenské zariadenie potrebných
      pre vydanie kolaudačného rozhodnutia na piynárenské zariadenie, uvedie povrch nehnutei’nosti
      do pôvodného stavu, pokiaľ sa zmiuvné strany nedohodnú inak. V prípade, že nedôjde k dohode a ani
      k splneniu povinnosti zo strany Ministerstva vnútra Siovenskej repubiiky, je budúci povinný z vecného
      bremena oprávnený uviesť povrch nehnutei’nosti do pôvodného stavu na nákiady a riziko Ministerstva vnútra
      Siovenskej repubiiky. Za nesplnenie povinnosti uvedených v prvej aiebo v druhej vete tohto odseku, má
      budúci povinný z vecného bremena právo požadovať od Ministerstva vnútra Siovenskej repubiiky zmluvnú
      pokutu vo výške 17,- Eur za každý deň omeškania a to až do času, kedy budúci povinný z vecného bremena
      pristúpi k splneniu povinnosti podi’a tohto odseku. Ministerstvo vnútra Siovenskej repubiiky sa zaväzuje
      zaplatiť zmluvnú pokutu podi’a predchádzajúcej vety na základe faktúry zaslanej budúcim povinným
      z vecného bremena. Uhradením zmluvnej pokuty sa Ministerstvo vnútra Siovenskej repubiiky nezbavuje
      povinnosti uhradiť budúcemu povinnému z vecného bremena škodu spôsobenú nemožnosťou užívať povrch
      nehnutei’nosti. Zm luvná pokuta sa v týchto prípadoch do náhrady škody nezapočítava.

8. Budúci oprávnený z vecného bremena a Ministerstvo vnútra Siovenskej repubiiky sa zaväzujú bez
      zbytočného odkladu oznamovať budúcemu povinnému z vecného bremena každú zmenu (zmena
      obchodného mena aiebo názvu, zm ena sidia a pod.) ako aj všetky skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť
      uzatvorenie Zmiuvy o zriadeni vecného bremena a prevzati záväzku. Za nesplnenie tejto povinnosti má
      budúci povinný z vecného bremena právo požadovať od budúceho oprávneného z vecného bremena aiebo
      Ministerstva vnútra Siovenskej repubiiky zmluvnú pokutu vo výške 70,- Eur, pričom toto právo vznikne
      povinnému z vecného bremena voči zmluvnej strane, ktorá záväzok uvedený v tomto bode porušila. Budúci
      oprávnený z vecného bremena aiebo Ministerstvo vnútra Siovenskej repubiiky sa zaväzujú zaplatiť zmluvnú
      pokutu podi’a predchádzajúcej vety na základe faktúry zaslanej budúcim povinným z vecného bremena.

9. V súiade s ustanovením § 545 Občianskeho zákonnika bolo zmluvnými stranami dohodnuté, že budúci
      povinný z vecného bremena je oprávnený požadovať od budúceho oprávneného z vecného bremena aiebo
      Ministerstva vnútra Siovenskej repubiiky náhradu škody spojenú s porušením povinnosti budúceho
      oprávneného z vecného bremena aiebo Ministerstva vnútra Siovenskej repubiiky, na ktoré sa vzťahuje
      zm luvná pokuta podi’a tejto zmiuvy vo výške presahujúcej výšku dohodnutej zmluvnej pokuty.

10. Zm iuvné strany sa dohodii, že budúci oprávnený z vecného bremena a Ministerstvo vnútra Siovenskej
        repubiiky môžu postúpiť svoje záväzky vyplývajúce im z tejto zmiuvy na tretiu osobu ien po
        predchádzajúcom písomnom súhlase budúceho povinného z vecného bremena.

                                                                             Článok IV,
                                                                           Doručovanie

1. Písomnosti si zmiuvné strany budú doručovať osobne aiebo poštou. Zmiuvné strany sadohodii, že pre
      potreby doručovania akýchkoľvek písomnosti týkajúcich sa právnych vzťahov založených touto zmluvou
      aiebo na základe tejto zmiuvy, budú miestom doručovania zmiuvných strán nasledovné adresy:

      a) Hlavné mesto Siovenskej repubiiky Bratisiava, Oddelenie dopravných povolení. Primaciálne nám. 1, 814
             99 Bratisiava,

      b) SPP - distribúcia, a.s.. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratisiava,
      c) Ministerstvo vnútra Siovenskej repubiiky, Pribinova 2, 812 72 Bratisiava.

2. V prípade zmeny adresy uvedenej v ods. 1. tohto čiánku je dotknutá zmluvná strana povinná
      preukázateľným spôsobom písomne oznámiť druhej zmluvnej strane takúto zmenu, inak sa akékoľvek
      oznám enia podi’a tejto zmiuvy považujú za doručené na adresu uvedenú v ods. 1. tohto čiánku, resp. na
      adresu posledne písomne oznámenú druhej zmluvnej strane.

3. Zm luvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že písom nosť jednej zmluvnej strany podľa ods. 1. tohto
      článku doručená podľa ods. 1. a 2. tohto článku, bude považovaná za doručenú priamo do vlastných rúk
      druhej zmluvnej strany, a to aj v prípade, ak táto písom nosť bude vrátená poštou zmluvnej strane ako
      písomnosť neprevzatá druhou zmluvnou stranou; v takomto prípade sa za deň doručenia považuje deň jej
      vrátenia zmluvnej strane uvedenej ako odosielateľ. Uvedené platí aj v tom prípade, ak sa zm luvná strana
      uvedená ako adresát o tejto skutočnosti nedozvie.

4. V prípade, že druhá zmluvná strana bezdôvodne odoprie písom nosť prijať, je písomnosť doručená dňom,
      keď jej prijatie bolo odopreté.

                                                                              Článok V
                                                                       Ukončenie zmluvy

1. Zm luvné strany sa dohodil, že právny vzťah založený touto zmluvou sa končí:
      a) uzatvorením Zmluvy o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku podľa či. III. tejto zmluvy,
      b) písomnou dohodou zmluvných strán, a to ku dňu určenému v dohode,
      c) písomným odstúpením od zmluvy budúceho povinného z vecného bremena, ak Ministerstvo vnútra
             Slovenskej republiky neuhradí predbežnú odplatu podľa či. III. ods. 2. tejto zmluvy,
      d) písomným odstúpením od zmluvy budúceho oprávneného z vecného bremena a Ministerstva vnútra
             Slovenskej republiky, ak Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky nezíska stavebné povolenie na
             realizáciu plynárenského zariadenia do 1 roka od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy,

2. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia prejavu o odstúpení druhej zmluvnej strane a táto zmluva
      sa ruší ku dňu doručenia odstúpenia.

3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa ods. 1. písm. d) tohto odseku, budúci povinný z vecného bremena
      vráti celú vyplatenú predbežnú odplatu Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky na účet Ministerstva vnútra
      Slovenskej republiky uvedený v odstúpení od zmluvy.

                                                                             Článok VI.
                                                                  Záverečné ustanovenia

1. K zmene podmienok dohodnutých touto zmluvou môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody zmluvných
      strán formou písomného dodatku, alebo ak to bude vyplývať zo zmien a doplnkov platných všeobecne
      záväzných právnych predpisov.

2. Pre právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a
      ostatných platných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa
      dohodil, že v prípade akýchkoľvek sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo vzniknutých na základe tejto
      zmluvy bude Ich riešenie v právomoci príslušných slovenských súdov za použitia slovenského práva.

3. Táto zmluva sa vyhotovuje v siedmich (7) originálnych vyhotoveniach, z tohto štyri (4) vyhotovenia pre
      budúceho povinného z vecného bremena, jedno (1) vyhotovenie pre budúceho oprávneného z vecného
      bremena a dve (2) vyhotovenia pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

4. Táto zm luva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvom a zmluvnými stranami a účinnosť dňom
      nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia podľa ustanovenia § 47a ods. 1. Občianskeho zákonníka v
      spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k Informáciám a o zmene a
      doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode Informácií) v znení neskorších predpisov.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných
      podmienok a Ich zm luvná voľnosť nie je obmedzená. Zmluvné strany sl zmluvu prečítali, s jej obsahom sa
      oboznámili a porozumeli mu, nemajú proti obsahu a forme žiadne námietky a výhrady, čo potvrdzujú
      vlastnoručnými podpismi.

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
      a) Príloľia č. 1 Plnomocenstvo č. 09/2021 zo dňa 12.02.2021 - Ing. Peter Jung
      b) Príloľia č. 2 Plnomocenstvo č. p. SL-OPS-2022/001312-050 zo dňa 25.03.2022 - pkl. Ing. Miloš BIrtus,
             PtiD.
      c) Príloľia č. 3 Kópia katastrálnej mapy

V Bratislave, dňa  14.10.2022             Bratislave, dňa 21.09.2022

Budúci povinný z vecnéľio bremena:        Budúci oprávnený z vecného bremena:
Hlavné mesto SR Bratislava                SPR-distribúcia, a.s. v.z.

 Ing. Tatiana Kratochviiová, v.r.         Ing. Peter Jung, v.r.
 prvá námestníčka primátora               na základe pinomocenstva
 hlavného mesta SR Bratislavy

V Bratislave, dňa 14.09.2022
Ministerstvo vnútra Siovenskej repubiiky

pik. ing. Miloš Birtus, PhD., v.r.
riaditeľ Centra podpory Bratislava

                                                                           Por. č. 09/2021

                                                     PLNOMOCENSTVO

                                                         Spoločnosť

                                                    SPP- distribúcia, a.s.
                                so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava,

                                                      IČO: 35910739,
       zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sa, vL č.; 3481/B

                                  Ing. František Čupr, predseda predstavenstva

                                         Ing. Pavol Mertus

                                                           člen,p,recl.s,tav.e.nst.va.......
                                                    SPP - distribúcia, a.s.

                                     (ďalej len „splnomocniteľ)

                                     splnomocňuje týmto

                        zamestnanca - vedúceho oddelenia prevádzky

                                     Ing. Peter Jung,

                                 t.

                                     (ďalej len „splnomocnenec“)

       na vykonávanie nasledovných právnych úkonov v mene splnomocniteľa:

J
k      a) vydávanie stanovísk k výstavbe objektov cudzích investorov, pre účely konania podľa Stavebného
}
       zákona;

1      b) vydávanie stanovísk k výstavbe objektov cudzích investorov v ochrannom a/alebo bezpečnostnom

0      pásme plynárenských zariadení, pre účely konania podľa Stavebného zákona;

^      c) uzatváranie, zmenu a zrušenie zmlúv o preložke plynárenského zariadenia v zmysle zákona č.

1      251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

’      d) uzatváranie, zmenu a zrušenie zmlúv o zriadení vecných bremien v prospech splnomocniteľa
I
       (splnomocniteľ je oprávnený z vecného bremena), ak takouto zmluvou nevzniká finančný záväzok

^      splnomocniteľa;

;/■ ■  e) uzatváranie, zmenu a zrušenie zmlúv o budúcich zmluvách o zriadeni vecných bremien

       v prospech splnomocniteľa (splnomocniteľ je budúci oprávnený z vecného bremena), ak takouto

       zmluvou nevzniká finančný záväzok splnomocniteľa;

       f) uzatváranie, zmenu a zrušenie zmlúv o postúpení práv vyplývajúcich zo záruký a nárokov zo

       zodpovednosti za vady preložky plynárenského zariadenia;

       g) uzatváranie, zmenu a zrušenie darovacích zmlúv, v ktorých splnomocniteľ vystupuje na strane

       obdarovaného;

       h) uzatváranie, zmenu a zrušenie dohôd o umiestení cestných panelov nad plynárenské zariadenie,

       na základe ktorej splnomocniteľ za podmienok stanovených v dohode umožni cudziemu

       investorovi osadiť betónové cestné panely nad plynárenské zariadenie, ktoré je súčasťou

       distribučnej siete prevádzkovanej splnomocniteľom;

       i) zastupovanie splnomocniteľa v správnych konaniach, najmä v konani podľa zákona č. 162/1995

       Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastnickych práv a iných práv k nehnuteľnostiam;

       j) podávanie čestného vyhlásenia, že sa na splnomocniteľa nevzťahujú podmienky podľa § 59a

       zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, na účely konania podľa zákona č. 162/1995 Z. z,

       o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych práv a iných práv k nehnuteľnostiam;

       k) uzatváranie, zmenu a zrušenie dohôd o znášaní nákladov, ktoré sa uzatvárajú v súvislosti

       s udelením výnimiek na realizáciu stavieb v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme

       plynárenských zariadení.

iF-

         Splnomocnenec je zároveň oprávnený splnomocniť iné subjekty, aby v mene splnomocniteľa podali na
         príslušný správny orgán návrh na vykonanie záznamu zákonného vecného bremena podla
         príslušných ustanovení zákona o energetike (zákon č. 251/2012 Z.z.. resp. akýkoľvek iný zákon,
         ktorým bude v budúcnosti zákon č. 251/2012 Z.z. nahradený).
         Udelením tohto pinomocenstva sa ruší plnomocenstvo poradové číslo 6/2019 zo dňa 03.05. 2019

                                                                                                  I n g . P a v o l Msrtisrr.

                                                                                                                                    I - ■ enshí
                                                                                                                 SPP - dištribúciďj ä.

Plnomocenstvo prijímam v plnom rozsahu.

úň3  '

                                                Ing. Peter Jung

                                         vedúci^ dddeleni^'^prevädzky
                                              S p p l - distribúcia, a.s.

OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE
                          (LEGALIZÁCIA)

Osvedčujem, že; Ing. F rantišek Č upr, dátum narodenia:          , né číslo:               pobyt:

                                                          ktorého(cj) totožnosť som zistil(a) zákonným

spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo:          listinu predo mnou ^ ’lastnoiiičiic

podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov                      '

Bratislava -Riižinov dňa 10.02,2021

                                                                                 JUDr. Lucia Simkovičova
                                                                                            kori'cipient

                                                                                      poverený notárom

OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE
                          (LEGALIZÁCIA)

Osvedčujem, že: Ing. Pavol M ertus, dátum narodenia:             , rodné číslo:     pobyt

                                                          '.toréhofejj totožnosť som zistil(a) zákonným

spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, č is ic         , 'stinu m-pdo .iíinbiu vlastnoručne

podpísalia). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov:                  ^

Bratislava -Ružinov dňa 10.02.2021

                                                                                 lUDv./f-uclia Šimkovičová
                                                                                   „ koncipient
                                                                                      poverený notárom

Upozornenie:
Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť
skutočností uvádzaných v listine
'§ 58 ods. 4 Notárskeho poriadku)

r

      ■ŕ  \  V

   x

             \

             V

                v

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

                           Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Č. p.; SL-OPS-2022/001312-050                            Výtlačok č.: 1

                              PLNOMOCENSTVO

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, so sídlom Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO;
00 151 866, zastúpené Romanom Mikulcom, ministrom vnútra Slovenskej republiky

                                              týmto splnomocňuje
                         podľa ustanovenia § 31 a nasl. Občianskeho zákonníka

pplk. Ing. Miloša Birtusa, PhD., riaditeľa Centra podpory Bratislava, narodeného:

íslo občianskeho preukazu;                 rvalé bytom;

OZ;                            (ďalej len  ec“), aby

vykonával v mene Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) právne
úkony

a) týkajúce sa uzatvárania zmlúv a objednávok do 24 000 € s DPH, pre každý jednotlivý
    zmluvný vzťah a objednávku, podpisovania a schvaľovania účtovných dokladov
    v stanovenom limite schvaľovania finančných operácií v súlade s účinným interným
    predpisom ministerstva o zásadách hospodárenia a disponovaní s verejnými
    prostriedkami a o finančnej kontrole,

b) na úseku správy nehnuteľného majetku a investičnej výstavby týkajúce sa

1. uzatvárania, zmeny alebo ukončenia zmlúv o krátkodobom nájme a výpožičke
    nehnuteľného majetku štátu podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
    278/1993 Z. z. o správe majetku štátu vznem' neskorších predpisov (ďalej len
    „zákon č. 278/1993 Z. z.“) do 24 000 € s DPH/rok, pre každý jednotlivý zmluvný
    vzťah,

2. uzatvárania, zmeny alebo ukončenia zmlúv o nájme a podnájme nehnuteľného
    majetku s výškou nájomného do 24 000 € s DPH/rok, pre každý jednotlivý
    zmluvný vzťah,

3. uzatvárania, zmeny alebo ukončenia zmlúv o výkone správy bytových domov,
    v ktorých sa nachádzajú b5dy v správe ministerstva,

4. uzatvárania, zmeny alebo ukončenia zmlúv o zriadení vecného bremena podľa §
     151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
    predpisov,

5. uzatvárania, zmeny alebo ukončenia zmlúv o zriadení vecného bremena na
    nehnuteľný majetok štátu podľa zákona č. 278/1993 Z. z..

6. oprávnenia pri styku so štátnym orgánom ochrany prírody a krajiny vo všetkých
     úlconoch týkajúcich sa výrubu drevín v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane
     prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,

7. vydávanie súhlasu vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto
     oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie (v
     zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
     neskorších predpisov,

8. podávanie žiadostí o výrub drevín na štátny orgán ochrany prírody a krajiny,

9. vydávania rozhodnutia o dočasnej prebjdočnosti majetku štátu v správe
     ministerstva,

10. uzatvárania, zmeny alebo ukončenia zmlúv o ubytovaní,

11. uzatvárania, zmeny alebo ukončenia zmlúv na refundáciu médií,

12. predkladania návrhov na vklad a návrhov na záznam do katastra nehnuteľností
     podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri
     nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny
     zákon) v znení neskorších predpisov,

13. predkladania daňových priznaní vzmysie zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
     daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
     v znení neskorších predpisov vrátane úhrady platobných výmerov vydaných
     príslušnými správcami dane,

14. predkladanie oznámení o znečisťovaní ovzdušia vrátane úhrady poplatkov za
     znečistenie ovzdušia vyrubených orgánmi ochrany ovzdušia,

15. predkladanie hlásem' o vzniku odpadu a nakladaní s ním a plnenia povinností
    právnickej osoby a štatutárneho orgánu právnickej osoby na úseku odpadového
    hospodárstva,

16. plnenia oznamovacej povinnosti vlastníka a prevádzkovateľa chladiacich okruhov
     stacionárnych klimatizačných zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové
    plyny - chladivá,

17. oprávnenia pri styku s orgánmi štátnej správy a samosprávy vo všetkých úkonoch
    pri príprave a realizácii investičných akcií ministerstva podľa zákona č. 50/1976
    Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
    neskorších predpisov pre všetky objekty v správe ministerstva v územnej
    pôsobnosti príslušného krajského centra podpory,__________

18. schvaľovania výdavkov na úhradu správnych poplatkov,

19. schvaľovania kalkulačných listov cenovej kalkulácie za ubytovanie a splátkových
    kalendárov za ubytovanie,

20. schvaľovania kalkulačných listov cenovej kalkulácie za využívanie telocviční,

21. uzatvárania dohôd o spoločnej správe majetku podľa § 4 zákona č. 278/1993 Z. z.
    a dohôd o užívaní spoločnej nelmuteľnosti podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb.
    Občiansky zákoimík v znení neskorších predpisov.

c) na úseku účtovníctva týkajúce sa

              1. schvaľovania poverení na preberanie pokutových blokov a blokov na pokutu
                   nezaplatenú na mieste z Daňového úradu,

              2. schvaľovania účtovných dokladov súvisiacich so zabezpečením hotovostného
                   a bezhotovostného styku, v rozsahu určenom v platnom obehu účtovných
                   dokladov ministerstva, vrátane dokladov súvisiacich s gestorstvom bankového
                   účtu príslušného krajského centra podpory,

d) na úseku materiálno-technického zabezpečenia týkajúce sa

              1. schvaľovania nákupu v hotovosti materiálu pre inštruktorov telesnej
                   a služobnej prípravy príslušníkov Policajného zboru,

              2. rozhodovania o prebytočnosti majetku štátu, dočasnej prebytočnosti majetku
                   štátu, neupotrebiteľnosti majetku štátu a jeho likvidácii a neupotrebiteľnosti
                   majetku štátu podľa § 13b ods. 2 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe
                   majetku štátu v znení neskorších predpisov a to za majetok kategórie
                   predmetov operatívnej evidencie a za majetok kategórie dlhodobého majetku,
                   ktorý je v evidencii nákladového strediska v pôsobnosti ním riadeného
                   krajského centra podpory, komoditnej skupiny 19 - Stravovanie, potraviny,
                   proviantný materiál a technika a komoditnej skupiny 23 - Tlačoviny,

e) na úseku dopravy týkajúce sa

              1. schvaľovania návrhu na vypracovanie znaleckého posudku na určenie hodnoty
                   zaisteného motorového vozidla,

              2. schvaľovania evidencie a výcviku vodičov, evidencie služobných cestných
                   vozidiel a materiálu KS 04, evidencie dopravných nehôd a škodových udalostí
                   vrátane dokumentácie k ich likvidácii,

f) na úseku organizačno-technického oddelenia týkajúce sa

              1. uzatvárania kúpnej zmluvy na predaj zaistenej veci postupom podľa § 97 ods.
                   1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších prepisov
                   a opatrenia o predaji veci povereného príslušníka Policajného zboru,

              2. oprávnenia uložiť peňažné prostriedky za predaj zaistnej veci do úschovy súdu,

g) na úseku rozpočtu a financovania týkajúce sa

              1^ schvaľovania rozpočtových opatrení v rámci záväzných ukazovateľov
                   prideleného rozpočtu, okrem kategórie óTÔ - Mzdy, platy, služobné príjmy
                   a ostatné osobné vyrovnania a kategórie 620 - Poistné a príspevok do
                   poisťovní,

              2. spracovania štatistických výkazov v zmysle plnenia spravodajskej povinnosti
                   v súlade so zákonom č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších
                   predpisov.

h) na úseku krízového riadenia týkajúce sa schvaľovania finančných operácií v súlade
     s ustanoveniami § 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 599/2006 Z.
     z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z
    prostriedkov štátneho rozpočtu v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5
     zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
     obyvateľstva v znení neskorších predpisov,

i) na úseku sociálnej politilcy súvisiace s tvorbou a čerpam'm finančných prostriedkov
     sociálneho fondu za finančné strediská v pôsobnosti príslušného krajského centra
    podpory a s uzatváraním zmlúv o poskytovaní návratných sociálnych výpomocí
    z finančných prostriedkov sociálneho fondu Centra podpory Bratislava,

j) na úseku informatiky, telekomunikácii a bezpečnosti týkajúce sa

          1. schvaľovania stálej prevádzkovej zálohy, ktorej výšku určí generálny riaditeľ
              sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti ministerstva,

         2. schvaľovania odberateľskej faktúry za nadlimitné čiastky hovorného,

k) na úseku zastupovania poškodeného Slovenskej republiky - Ministerstva vnútra
    Slovenskej republiky alebo ministerstva v trestnom konaní pred súdmi a orgánmi
    činnými v trestnom konaní, ako aj priestupkovom konaní pred správnymi orgánmi, ak
    ku škode došlo na majetku, ktorého evidenciu vedie príslušné krajské centrum
    podpory,

1) na úseku ochrany pred požiarmi v súlade s § 4, 5, a 6 zákona č. 314/2001 Z. z.
    o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Splnomocnenec schvaľuje
    a kontroluje požiarnu dokumentáciu podľa § 29 ods. 4, § 31 ods. 1, 2 a 4 vyhlášky
    Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii
    v znení neskorších predpisov,

m) na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci týkajúce sa zaistenia plnenia ich
    podmienok v súlade s ustanoveniami zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane
    zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
    predpisov,

n) súvisiace s vymáhaním právoplatných a vykonateľných rozhodnutí okresných úradov
    v exekučnom konám' podľa zákona NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch
    a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
    v znení neskorších predpisov,

o) - spojené- s uzatváraním, zmenou- alebo ukončením- zmlúv -týkajúcich sa-úrazového
    poistenia účastníkov súťaží, ak je to podmienka na súťaži, ktoré organizujú subjekty v
    zabezpečení Centra podpory Bratislava,

     p) vykonávanie právnych úkonov v mene ministerstva spojené s rozhodovaním o
         neupotrebiteľnosti majetku štátu a jeho likvidácii a neupotrebiteľnosti majetku štátu
         podľa § 13b ods. 2 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení
         neskorších predpisov a to za majetok kategórie predmetov operatívnej evidencie a za
         majetok kategórie dlhodobého majetku, ktorý je v evidencii nákladového strediska v
         pôsobnosti ním riadeného príslušného centra podpory, komoditnej skupiny 16 -
         zdravotnícka a veterinárna technika a materiál.

Splnomocnenec je oprávnený podľa § 33a Občianskeho zákonníka udeliť plnomocenstvo inej
osobe, aby konala na základe substitučného pinomocenstva.
Plnomocenstvo nadobúda platnosť dňom podpisu a je účinné iba počas výkonu vyššie
uvedenej funkcie splnomocnenca.

                                      V Bratislave, dňa \ 1} -03" WÚ.

                            V mene Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

                                                 Roman Mikulec
                                     minister vnútra Slovenskej republiky

                  Toto plnomocenstvo prijímam v plnom rozsahu v Bratislave, dňa 2 5 -03- 2022

                                      riaditeľ Centra podpory Bratislava

Výtlačok č. 1; splnomocnenec

Výtlačok č. 2: sekcia legislatívy a právnych služieb

er

    Korloveskó