Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby - k. ú. Veľká Lomnica, stavba "SO 701-00 Preložka STL plynovodu", ktorý bude súčasťou stavby "Veľká Lomnica-rekonštrukcia mosta

ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
                                    V PROSPECH TRETEJ OSOBY

                                    (ďalej ako „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare)

   uzatvorená podľa § 50a a § 151n a nasl. ust. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších
                     predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“ v príslušnom gramatickom tvare)

1/ Budúci povinný z vecného bremena:

Slovenská republika, v mene ktorej koná správca:

Obchodné meno:        SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,

                      štátny podnik

Sídlo:                Martinská 49, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov

Právna forma:         štátny podnik

Zastúpený:            JUDr. Ing. Jozef Krška, generálny riaditeľ

IČO:                  36 022 047

DIČ:                  2020066213

IČ DPH:               SK 2020066213

Bankové spojenie:

IBAN:

Zapísaný:             Obchodný register okresného súdu Bratislava I,

                      Oddiel Pš, vložka č. 427/B

Adresa na doručovanie písomností:

                      SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

                      Radničné námestie 8

                      969 55 Banská Štiavnica

(ďalej ako „budúci povinný z vecného bremena“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

11/ Budúci investor:

Názov:                Obec Veľká Lomnica

Sídlo:                Tatranská 175/23, 059 52 Veľká Lomnica

Právna forma:         obec

IČO:                  003 266 66

DIČ:                  2020697338

Zastúpená:            Mgr. Peter Duda, starosta obce

Bankové spojenie:

IBAN:                 ______ ______ _______

(ďalej ako „budúci investor“ v príslušnom gramatickom tvare)

uzatvárajú nasledujúcu zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
v prospech tretej osoby - budúceho oprávneného z vecného bremena:

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena                             1/9

Obchodné meno:       SPP - distribúcia, a.s.

Sídlo:               Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Právna forma:        akciová spoločnosť

IČO:                 35 910 739

DIČ:                 2021931109

IČ DPH:              SK2021931109

Zapísaný:            Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,

                     Oddiel Sa, vložka číslo 3481/B

Zastúpená:           Ing. František Čupr, predseda predstavenstva

                     Ing. Pavol Mertus, člen predstavenstva

Osoba oprávnená na

uzatvorenie zmluvy:  Ing. Dušan Paulíny, vedúci oddelenia prevádzky SPP -

                     distribúcia, a.s. na základe plnomocenstva pod por. č. 12/2021

                     zo dňa 08.03.2021

(ďalej ako „tretia osoba“ alebo „budúci oprávnený z vecného bremena“ v príslušnom

gramatickom tvare a spolu s budúcim povinným z vecného bremena a budúcimi investormi

ďalej ako „zmluvné strany“)

                                    Článok I.
                             Úvodné ustanovenia

1. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, vykonáva v zmysle
     zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a zákona
     Č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
     o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov,
     správu majetku štátu - nasledovnej pozemkovej nehnuteľnosti, ktorej výlučným
     vlastníkom je Slovenská republika a to:
     - parcela registra KN C číslo 4754/1 o výmere 14 583 m21, druh pozemku vodné plochy
        spoluvlastnícky podiel 1/1, katastrálne územie Veľká Lomnica, obec Veľká Lomnica,
        okres Kežmarok, zapísaná na LV č. 714, vedenom Okresným úradom Kežmarok,
        katastrálnym odborom
     (ďalej ako „budúca zaťažená nehnuteľnosť“ v príslušnom gramatickom tvare).

2. Budúci oprávnený z vecného bremena je investorom/stavebníkom nasledovnej stavby:
     - „SO 701-00 Preložka STL plynovodu“, ktorý bude súčasťou stavby: „Veľká
         Lomnica - rekonštrukcia mosta na ulici Skalnatej“. V rámci uvedenej stavby bude
         na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti zrealizovaná nosná konštrukcia pre plynovod
         križujúca neupravený vodný tok Skalnatý potok
     (ďalej ako „budúca oprávnená stavba“ v príslušnom gramatickom tvare).

                                                   Článok II.
                                               Predmet zmluvy

1. Vzhľadom na skutočnosť, že časť budúcej oprávnenej stavby sa bude realizovať
     na časti budúcej zaťaženej nehnuteľnosti, predmetom tejto zmluvy je záväzok zmluvných

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena                   2/9

     strán uzatvoriť za podmienok stanovených v tejto zmluve, zmluvu o zriadení vecného
     bremena, s obsahom dohodnutým v článku IV. tejto zmluvy.
2. Touto zmluvou sa zmluvné strany zaväzujú, že do deväťdesiatich (90) kalendárnych dní
     odo dňa doručenia písomnej výzvy budúceho investora budúcemu povinnému z vecného
     bremena uzavrú spolu zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech budúceho
     oprávneného z vecného bremena, predmetom ktorej bude zriadenie vecného bremena
     na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti v znení určenom podľa článku IV. tejto zmluvy
     (ďalej aj ako „budúca zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare).
3. Táto zmluva je pre budúceho investora a budúceho oprávneného z vecného bremena
     dokladom k pozemkovej nehnuteľnosti uvedenej v článku I. odsek 1. tejto zmluvy, podľa
     § 58 ods. 2 v nadväznosti na § 139 ods.l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
     a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ako iné právo
     k pozemku.
4. Pokiaľ ktorákoľvek zo zmluvných strán bezdôvodne odmietne uzatvorenie zmluvy
     o zriadení vecného bremena, je druhá zmluvná strana oprávnená domáhať sa na súde,
     aby vyhlásenie vôle bolo nahradené súdnym rozhodnutím.
5. Budúci povinný z vecného bremena nie je povinný uzavrieť zmluvu o zriadení vecného
     bremena, ak budúca oprávnená stavba nebude realizovaná na budúcej zaťaženej
     nehnuteľnosti. Budúci povinný z vecného bremena nie je povinný uzavrieť zmluvu
     o zriadení vecného bremena, ak budúca oprávnená stavba bude realizovaná v rozpore
     s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve, v rozpore s odsúhlaseným projektom,
     v rozpore so stanoviskom budúceho povinného z vecného bremena vydaného
     pod č. CS SVP OZ KE 2998/2022/2 zo dňa 11.05.2022, všeobecne záväznými právnymi
     predpismi, prípadne v rozpore s podmienkami a oprávnenými požiadavkami danými
     budúcim povinným z vecného bremena v priebehu výstavby. Stanovisko č. CS SVP OZ
     KE 2998/2022/2 zo dňa 11.05.2022 tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy.

                                                    Článok III.
              Výzva na uzatvorenie budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena1 2

1. Budúci investor je povinný vyzvať do šesťdesiatich (60) kalendárnych dní
     po zrealizovaní budúcej oprávnenej stavby budúceho povinného z vecného bremena
     na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena písomnou výzvou po vyhotovení
     geometrického plánu na zameranie rozsahu vecného bremena (porealizačné zameranie).
     V prípade, ak budúci investori vo vyššie uvedenej lehote nevyzve písomnou výzvou
     budúceho povinného z vecného bremena na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného
     bremena, je budúci povinný z vecného bremena oprávnený uplatniť si u budúceho
     investora zmluvnú pokutu vo výške dohodnutej jednorazovej odplaty za zriadenie
     vecného bremena, uvedenej v článku IV. odsek 3. tejto zmluvy.

2. V prípade, ak príslušný stavebný úrad na žiadosť budúceho investora pred uzatvorením
     zmluvy o zriadení vecného bremena vydá rozhodnutie o povolení užívania budúcej
     oprávnenej stavby (d'alej len „kolaudačné rozhodnutie“ v príslušnom gramatickom
     tvare), budúci povinný z vecného bremena je oprávnený uplatniť si u budúceho investora

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  3/9

     zmluvnú pokutu vo výške dohodnutej jednorazovej náhrady za zriadenie vecného
     bremena, uvedenej v článku IV. odsek 3. tejto zmluvy.
3. Súčasťou výzvy, ako jej príloha, musí byť geometrický plán na zameranie rozsahu
     vecného bremena (ďalej len „geometrický plán“ v príslušnom gramatickom tvare), ktoré
     má byť budúcou zmluvou zriadené. Budúci investor zabezpečí na vlastné náklady
     vypracovanie geometrického plánu na zameranie rozsahu vecného bremena
     po zrealizovaní budúcej oprávnenej stavby. Predpokladaný záber budúceho vecného
     bremena by mal predstavovať výmeru cca 26 m2.
4. Výzva na uzatvorenie budúcej zmluvy a akákoľvek korešpondencia s ňou spojená musí
     byť zaslaná doporučenou zásielkou na adresu budúceho povinného z vecného bremena,
     uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo na inú adresu, ktorú budúci povinný z vecného
     bremena budúcemu investorovi písomne na tento účel oznámi.
5. V prípade, že budúci investor nevyzve v lehote určenej v odseku 1. tohto článku tejto
     zmluvy budúceho povinného z vecného bremena na uzatvorenie zmluvy o zriadení
     vecného bremena, je budúci povinný z vecného bremena oprávnený písomne vyzvať
     budúceho investora na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena.

                                                    Článok IV.
                              Obsah zmluvy o zriadení vecného bremena

1. Povinný z vecného bremena uzatvára s investorom zmluvu o zriadení vecného bremena
     „in personám“ v prospech oprávneného z vecného bremena, predmetom ktorej
     je zriadenie vecného bremena spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena:
     a) strpieť na zaťaženej nehnuteľnosti vybudovanie, užívanie a prevádzkovanie
         oprávnenej stavby,
     b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup a prechod peši, vjazd, prejazd, výjazd vozidlami,
         mechanizmami oprávneného z vecného bremena na zaťaženú nehnuteľnosť,
         v súvislosti s projektovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, resp. inými stavebnými
         úpravami, terénnymi úpravami, prevádzkovaním stavby alebo na účely opráv, údržby,
         kontroly stavby,
     c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo budúcemu oprávnenému z vecného bremena
         vo výkone jeho práv z vecného bremena podľa tejto zmluvy
     (ďalej ako „vecné bremeno“ v príslušnom gramatickom tvare).

2. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú, t.j. bez časového obmedzenia.
3. Vecné bremeno sa zriaďuje za odplatu - jednorazovú náhradu. Jednorazová náhrada

     za zriadenie vecného bremena je zmluvnými stranami dohodnutá v súlade s § 3 zákona
     NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške 200,00 €
     bez DPH (slovom: dvesto eur) pri zábere vecného bremena do 50 m2. Jednorazovú
     náhradu bude v plnom rozsahu znášať investor. K jednorazovej náhrade bude v zmysle
     zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
     pripočítaná sadzba DPH vo výške podľa právnej úpravy platnej v čase uzavretia zmluvy
     o zriadení vecného bremena.
4. Okrem jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena uvedenej v odseku 3. tohto
     článku tejto zmluvy, investor uhradí aj náklady spojené s návrhom na vklad do katastra

Zmluva o budúcej zmluve o zriadeni vecného bremena  4/9

     nehnuteľností vo výške 66,00 € (slovom: šesťdesiatšesť eur) a tiež náklady spojené
     s vyhotovením návrhu zmluvy vo výške 10,00 € bez DPH (slovom: desať eur).
     K nákladom spojeným s vyhotovením návrhu zmluvy bude v zmysle zákona č. 222/2004
     Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov pripočítaná sadzba DPH vo
     výške podľa právnej úpravy platnej v čase uzavretia zmluvy o zriadení vecného bremena.
5. Investor sa zaväzuje takto stanovenú odplatu - jednorazovú náhradu za zriadenie vecného
     bremena uvedenú v odseku 3. tohto článku tejto zmluvy, spolu s nákladmi spojenými
     s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností a spolu s nákladmi spojenými
     s vyhotovením návrhu zmluvy uhradiť do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa
     nadobudnutia účinnosti zmluvy o zriadení vecného bremena. Za deň úhrady sa považuje
     deň, kedy sú finančné prostriedky pripísané na účet povinného z vecného bremena
     uvedený v záhlaví budúcej zmluvy vo formáte IBAN. Ako variabilný symbol úhrady
     bude použité číslo zmluvy o zriadení vecného bremena.
6. V prípade, že sa investor dostane do omeškania so zaplatením odplaty - jednorazovej
     náhrady za zriadenie vecného bremena, a to i v dodatočne písomne určenej lehote
     zo strany povinného z vecného bremena, nie dlhšej ako desať (10) kalendárnych dní odo
     dňa doručenia písomnej výzvy na dodatočné uhradenie, považuje sa to za podstatné
     porušenie zmluvy o zriadení vecného bremena a investorovi tým vzniká povinnosť
     zaplatiť povinnému z vecného bremena zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku výšky
     jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena, tým nie je dotknuté právo na
     náhradu škody. Zmluvné strany prehlasujú, že výšku zmluvnej pokuty považujú za
     primeranú, pretože pri rokovaniach o dohode o výške zmluvnej pokuty prihliadali na
     hodnotu a význam touto zmluvnou pokutou zabezpečovanej zmluvnej povinnosti.
7. Návrh na vklad vecného bremena bude podaný do katastra nehnuteľností až po uhradení
     jednorazovej odplaty v zmysle odseku 3. a odseku 4. tohto článku tejto zmluvy.
8. Práva zodpovedajúce vecnému bremenu nadobudne oprávnený z vecného bremena
     právoplatnosťou rozhodnutia o povolení vkladu vecného bremena do katastra
     nehnuteľností, správny poplatok spojený s vkladom vecného bremena do katastra
     nehnuteľností uhradí na vlastné náklady investor.
9. Oprávnený z vecného bremena vyhlasuje, že v plnej miere rešpektuje a bude rešpektovať
     skutočnosť, že povinný z vecného bremena je oprávnený a bude na zaťaženej
     nehnuteľnosti vykonávať povinnosti vyplývajúce mu z platnej legislatívy a súvisiace
     so správou majetku štátu. Oprávnený z vecného bremena súčasne vyhlasuje,
     že oprávnenú stavbu realizoval v súlade s písomnými stanoviskami a vyjadreniami
     povinného z vecného bremena, predovšetkým so stanoviskom povinného z vecného
     bremena pod č. CS SVP OZ KE 2998/2022/2 zo dňa 11.05.2022 a v súlade splatnými
     povoleniami. V prípade, že sa vyhlásenie oprávneného z vecného bremena podľa
     predchádzajúcej vety preukáže ako nepravdivé:
     - oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje v celom rozsahu znášať prípadné škody,

         ktoré vzniknú v dôsledku realizácie oprávnenej stavby v rozpore s písomnými
         stanoviskami a vyjadreniami povinného z vecného bremena a/alebo v rozpore
         s platnými povoleniami,
     - povinný z vecného bremena nenesie žiadnu zodpovednosť a nie je povinný uhrádzať
         akúkoľvek škodu na majetku investora a oprávneného z vecného bremena, ktorá sa

         stane investorovi a oprávnenému z vecného bremena v súvislosti s činnosťou
         povinného z vecného bremena vykonávanou na zaťaženej nehnuteľnosti.

                                                    Článok V.
                                        Vyhlásenia zmluvných strán

1. Budúci povinný z vecného bremena vyhlasuje, že súhlasí s realizáciou budúcej
     oprávnenej stavby na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti, a to za podmienok ďalej
     dohodnutých v tejto zmluve.

2. Budúci povinný z vecného bremena vyhlasuje, že:
     a) je oprávnený samostatne nakladať s budúcou zaťaženou nehnuteľnosťou v celom
         rozsahu potrebnom pre platné uzavretie tejto zmluvy,
     b) nie sú podané žiadne návrhy na vklad akýchkoľvek práv k budúcej zaťaženej
         nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností a neexistujú žiadne faktické alebo právne
         prekážky, ktoré by bránili uzavrieť túto zmluvu,
    c) budúcu zaťaženú nehnuteľnosť nadobudol v súlade s platnými právnymi predpismi
         Slovenskej republiky a žiadna tretia osoba si neuplatňuje akékoľvek nároky k budúcej
         zaťaženej nehnuteľnosti,
     d) nie je účastníkom žiadneho súdneho alebo iného sporu týkajúceho sa resp. súvisiaceho
         s budúcou zaťaženou nehnuteľnosťou.

3. Budúci povinný z vecného bremena sa zaväzuje, že sa až do okamihu splnenia alebo
     zániku všetkých povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy zdrží akéhokoľvek konania,
     ktoré by bránilo alebo znemožnilo uzatvoreniu budúcej zmluvy o zriadení vecného
     bremena v zmysle tejto zmluvy. Budúci povinný z vecného bremena sa najmä zaväzuje,
     že budúcu zaťaženú nehnuteľnosť ani jej časť, ktorá má byť zaťažená vecným
     bremenom:
     a) neprevedie do vlastníctva inej osoby bez súhlasu budúceho oprávneného z vecného
         bremena a ani
     b) ju nezaťaží právom tretích osôb, ktoré by znemožnilo vykonávať práva
         zodpovedajúce vecnému bremenu budúcim oprávneným z vecného bremena.

4. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje:
     a) budúcu zaťaženú nehnuteľnosť užívať výlučne na účely podľa tejto zmluvy, v rozsahu
         a spôsobom vyplývajúcim z tejto zmluvy,
     b) udržiavať poriadok a čistotu počas a po každom vykonanom zásahu na budúcej
         zaťaženej nehnuteľnosti, uviesť budúcu zaťaženú nehnuteľnosť do rovnakého stavu,
         v akom bola pred vykonaním zásahu, pričom náklady na zachovanie, údržbu a úpravy
         budúcej zaťaženej nehnuteľnosti bude znášať budúci oprávnený z vecného bremena
         v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na prinavrátenie budúcej zaťaženej nehnuteľnosti
         do pôvodného stavu po vykonaní práv vyplývajúcich mu z tejto zmluvy,
     c) dodržiavať podmienky uvedené v stanovisku budúceho povinného z vecného bremena
         zo dňa 11.05.2022 pod číslom CS SVP OZ KE 2998/2022/2,
     d) na vlastné náklady odstrániť škody na majetku budúceho povinného z vecného
         bremena, pokiaľ takéto budú spôsobené v súvislosti s vykonávaním činnosti budúceho
         oprávneného z vecného bremena na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti.

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  6/9

5. Budúci povinný z vecného bremena si vyhradzuje právo vstupu na budúcu zaťaženú
     nehnuteľnosť, a to kedykoľvek, v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene
     zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
     predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

6. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje rešpektovať § 47 zákona č. 364/2004
     Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o
     priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a
     ustanovenia zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších
     predpisov.

7. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje vykonávať na budúcej zaťaženej
     nehnuteľnosti činnosti súvisiace s realizáciou budúcej oprávnenej stavby /terénne úpravy
     a stavebné práce/, výlučne v súlade s predchádzajúcimi písomnými stanoviskami
     budúceho povinného z vecného bremena, v súlade s právoplatnými povoleniami
     a s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Počas výstavby sa budúci oprávnený
     z vecného bremena zaväzuje manipulovať so stavebným materiálom a odpadom tak, aby
     nedošlo k znečisteniu okolitých povrchových vôd a podzemných vôd.

8. Prípadné škody vzniknuté v dôsledku nedodržania povinnosti uvedenej v odseku 7. tohto
     článku tejto zmluvy znáša v plnom rozsahu budúci oprávnený z vecného bremena.

9. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje vykonávať na budúcej zaťaženej
     nehnuteľnosti len také terénne úpravy a stavebné úpravy, resp. iné činnosti vyplývajúce z
     tejto zmluvy, ktoré umožnia vstup mobilnej technike budúceho povinného z vecného
     bremena v prípade nepredvídateľných okolností a živelných pohrôm.

10. Budúci povinný z vecného bremena nenesie žiadnu zodpovednosť a nie je povinný
     uhrádzať akúkoľvek škodu na zdraví ani na majetku, ktorá sa stane budúcemu investorovi
     a budúcemu oprávnenému z vecného bremena v súvislosti s ich činnosťou vykonávanou
     na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti. Budúci povinný z vecného bremena nezodpovedá za
     škody spôsobené na majetku budúceho investora a budúceho oprávneného z vecného
     bremena, ktoré boli spôsobené živelnou pohromou, zvýšenými prietokmi vody alebo
     mimoriadnou udalosťou.

11. Budúci oprávnený z vecného bremena má nárok previesť práva a povinnosti budúceho
     oprávneného z vecného bremena vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu len
     s predchádzajúcim písomným súhlasom budúceho povinného z vecného bremena.

12. Zmluvné strany sa zaväzujú riadne a bez zbytočných odkladov plniť si povinnosti podľa
     tejto zmluvy. Porušenie povinností podľa odseku 4., odsekov 6. - 9. a odseku 11. tohto
     článku tejto zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy a zakladá právo
     budúceho povinného z vecného bremena neuzavrieť budúcu zmluvu a od tejto zmluvy
     o budúcej zmluve odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné
     oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy doručené budúcemu oprávnenému z vecného
     bremena a budúcemu investorovi.

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  7/9

                                                   Článok VI.
                                           Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na 2 (dva) roky odo dňa nadobudnutia
     účinnosti tejto zmluvy.

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami
     a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v zmysle
     ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.
     o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
     o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv alebo na
     webovom sídle obce. Tretiu osobu táto zmluva oprávňuje a zaväzuje až potom, ako s ňou
     vysloví súhlas.

3. Zmluvné strany berú na vedomie, že budúci povinný z vecného bremena je povinnou
     osobou v zmysle § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
     a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
     neskorších predpisov a súhlasia so zverejnením a sprístupnením obsahu tejto zmluvy.

4. Všetky práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou,
     sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka o tomto zmluvnom type
     a súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky v ich platnom znení.

5. Písomnosti zmluvných strán sa doručujú na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy
     a považujú sa za doručené, ak boli adresátom prevzaté alebo boli vrátené odosielateľovi
     ako nedoručiteľné a adresát svojim konaním alebo opomenutím zmaril doručenie
     písomnosti, v takomto prípade sa písomnosť považuje za doručenú uplynutím tretieho
     dňa odo dňa jej odoslania. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak adresát doručenie
     písomnosti odmietol a to dňom odmietnutia.

6. Zmenu adries na doručovanie sú si zmluvné strany povinné neodkladne, najneskôr však
     do desiatich (10) kalendárnych dní písomne oznámiť. Zmluvná strana nenesie
     zodpovednosť za prípadné nedoručenie korešpondencie, ak jej druhá zmluvná strana
     neoznámila zmenu svojej korešpondenčnej adresy.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti, oznámenia, resp. informácie podľa ustanovení
     tejto zmluvy (korešpondencia) vyhotovené v písomnej forme, prípadne zachytené
     na inom hmotnom nosiči, si môžu navzájom doručovať aj osobne, v takomto prípade
     je možné ju doručovať aj na inom mieste ako na adrese určenej podľa odseku 5. tohto
     článku tejto zmluvy, ak sa na tomto mieste oprávnený zástupca zmluvnej strany na
     preberanie zásielok v čase doručenia zdržuje a ak sa na tomto mieste zmluvné strany
     súčasne dohodli, pričom prevzatie korešpondencie musí byť vždy riadne písomne
     potvrdené.

8. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné
     alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť
     ostatných ustanovení tejto zmluvy. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení
     tejto zmluvy a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne
     možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto
     zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.

Zmluva o budúcej zmluve o zriadeni vecného bremena  8/9

9. Táto zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť
     originálu, jeden (1) rovnopis si ponechá budúci oprávnený z vecného bremena, jeden (1)
     rovnopis si ponechá budúci povinný z vecného bremena a jeden (1) rovnopis si ponechá
     budúci investor.

10. Obsah tejto zmluvy je možné meniť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán,
     číslovanými dodatkami k tejto zmluve vyhotovenými v písomnej forme a podpísanými
     všetkými zmluvnými stranami.

11. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú v plnom rozsahu spôsobilé k uvedeným právnym
     úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. Zmluvné strany vyhlasujú, že
     ich vôľa vyjadrená v tejto zmluve je vážna, slobodná a určitá, že prejavy vôle zmluvných
     strán sú dostatočne zrozumiteľné. Na znak súhlasu zmluvných strán s celým obsahom
     tejto zmluvy ju všetky zmluvné strany podpisujú.

Zoznam príloh:
1. Príloha č. 1: Technické stanovisko č. CS SVP OZ KE 2998/2022/2 zo dňa 11.05.2022
2. Príloha č. 2: Plnomocenstvo pod por. č. 12/2021 zo dňa 08.03.2021

V Bratislave, dňa:                                  Vo Veľkej Lomnici, dňa:

Budúci povinný z vecného bremena:                   Budúci investor:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY                           Obec Veľká Lomnica

PODNIK, štátny podnik

                                                                                               \

       JUDr. Ing. Jozef Krška
            generálny riaditeľ

Súhlas tretej osoby - budúceho oprávneného z vecného bremena s touto zmluvou:
V Bratislave, dňa:
Budúci povinný z vecného bremena:
SPP - distrib'

            Ing. Dušan Pauííi
   vedúci oddelenia prevádzky SPP
- distribúcia, a.s. na základe plnomocenstva
  pod por. č. 12/2021 zo dňa 08.03.2021

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena                             9/9

r  SLOVENSKÝ                                                                             SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, itátny podnik
   VODOHOSPODÁRSKY                                                                                                             Povodie Hornádu, odštepný závod
   PODNIK, ätôtny podnik                                                                                                                                Ďumbierska 14

                                            Obec ‘-teffeá Lomnica                                                           041 58 Košice - mestská časť Sever
                                                                                                                              Správa povodia Dunajca a Popradu
                    í),Hum:
                                                                                                                                      Levočská 31,058 01 Poprad
                                            1 3 -05- 2022
                                                                              i
                    i* v. Oil d:                                   Č. spisu:
                                                                                              Obec Veľká Lomnica
                                                                                              Tatranské 175/23
                                                                                              059 52 Veľká Lomnica

                    l'rflohy:                                      Vybavuje:

                       4y, rĎ                                       su

   Váš list/zo dňa                          Naše číslo                                                  Vybavuje/linka                              Poprad
                                                                                                                                                    11.05.2022
   OBECVL-S/2022/0886/04199 CS SVP OZ KE 2998/2022/2

   Vec
   Veľká Lomnica - preložka plynovodu na ulici Skalnatej - stanovisko k stavebnému povoleniu

          Listom, ktorý nám bol doručený dňa 03. 05. 2022, ste nás požiadali o vyjadrenie k predloženej
   projektovej dokumentácii stavby „Veľká Lomnica - preložka plynovodu na ulici Skalnatej“ pre účely
   stavebného povolenia.

          Projekt rieši preložku trasy plynovodu a odsunutie nadzemnej časti ďalej od mosta. Trasa preložky
   plynovodu začína aj končí napojením na existujúci STL plynovod. Dĺžka preložky je 33,0 m. Nová trasa bude
   križovať koryto vodného toku Skalnatý potok (ID 3-01-02-1606) cca v r. km 1,110, pod uhlom 90° zhybkou
   ponad potok. Nadzemná časť plynovodu bude vedená na samostatnej nosnej konštrukcii, ktorá bude
   umiestnená tak, aby sa pri výstavbe (rekonštrukcii) mosta, nezasahovalo do ochranného a bezpečnostného
   pásma plynovodu. Návrh trasy preložky plynovodu je v súlade s požiadavkami TPP 702 01, TPP 702 02 a TPP
   906 01. Napojenie preložky na existujúci plynovod sa bude realizovať bez odstávky odberateľov. Plynovod
   sa zriadi z polyetylénových rúr podľa STN EN 1555.1-2, PE 100 RC TYP 3 (s vonkajším ochranným plášťom)
   PE 100 RC SDR 17- Dxt 110x6,6 mm, nadzemná časť z oceľového potrubia Dxt 114,3x3,6 mm.

          Premostenie pre plynovod je navrimuté tak, aby bol rešpektovaný prietok Skalnatého potoka
   Qioo = 48 m3/s, čo je dosiahnuté umiestnením všetkých konštrukcií premostenia tak, že sú v profile koryta
   potoka kryté priemetom konštrukcii cestného mostného objektu a nezasahujú do priemetu tohto mostného
   otvoru. Dĺžka premostenia je navrhnutá 13,04 m a výška nad hladinou prietoku Qioo je 2,85 m. Podperná
   konštrukcia je navrhnutá ako nosník z oceľového valcovaného profilu IPE240, dĺžky 14,30 m. Nosník bude
   na oboch koncoch opatrený úložnými kotevnými pätkami, ktoré sa uložia na betónové opory, umiestnené
   na brehoch Skalnatého potoka. Každá z opôr jc navrhnutá z betónových skruží DN 800 mm, poukladaných
   na seba, celkovej výšky 5,0 m. Skruže budú súvislo bez prerušenia betonáže vyplnené betónom C25/30.
   Kotvenie oceľového nosníka do každej z opôr je navrhnuté cez 4 kusy závitových tyčí M22, ktoré budú
   dodatočne vlepené do opôr do pripravených vrtov, hĺbky 300 mm. Skrutkové spoje budú opatrené pokíznou
   podložkou. Kotevné dosky budú uložené na vrstve plastmalty.

          Z hľadiska záujmov našej organizácie, ako správca povodia rieky Poprad v zmysle ustanovení zákona
   č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
   (ďalej vodný zákon) a zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, k uvedenému zaujímame toto

                                                           stanovisko:

          S predloženou projektovou dokumentáciou stavby „Veľká Lomnica - preložka plynovodu na ulici
   Skalnatej“ pre účely stavebného povolenia, súMasínte za predpokladu splnenia našich podmienok:

            zahájenie prác pri vodnom toku oznámiť písomne min. 5 dní vopred;

   Podnik je zapísaný v Obchodnom registri  WanlHfeačné údaje:     Bankové epojsms:                     Kcrtakt:      TeWím:         Fex:           Ermä:
   Okresného súdu Ben^tá Bystrice           itO 38Q22W7            Všeobaoná úverové banka. a. s.       MkreJariál    052/772 2S 85  052/774 28 85  popred® svp-ífc
   Oddte! Pi \6ožkE ästo 713/S              DIČ 2020088213         IBAN: SKOS 0200 0000 002S 6009 8059  tpojovstefke                                podetoinajspppgsvp.ck
                                                                                                                      0527788 01 20
                                             tČ DPH SK 2020036213   BIC: SUBASKBX

         za povodňovú situáciu v záujmovom území je zodpovedný zhotovitel’ až do ukončenia prác;
    - na prevádzanie prác v koryte vodného toku je potrebný súhlas príslušnej MO SRZ;
     - v prípade umiestnenia lešenia do príetočného profilu vodného toku je potrebné pred

          zahájením prác vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác a dať ho na odsúhlasenie
          na SVP, š. p., Povodie Hornádu, odštepný závod, Ďumbierska 14,041 59 Košice - zákon
          č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, § 10 písm. e);
    - práce prevádzať tak, aby nedošlo k znečisteniu koryta vodného toku od stavebného odpadu, mazív,
         pohonných hmôt a farbív, prípadné znečistenie koryta okamžite odstrániť;
          prípadné zmeny počas výstavby oproti predloženej PD, vopred prejednať s našou správou;
         výstavbou narušený terén pri vodnom toku, dať po ukončení prác do pôvodného stavu;
     - záber pozemku par. ž. KN-C 4754/1 v k. ú. Veľká Lomnica, ktorý je vo vlastníctve SR a v
          správe SVP, š. p., je potrebné majetkovoprávne usporiadať uzatvorením zmluvy o budúcej
          zmluve pre potreby stavebného konania, na základe osobitnej žiadosti na SVP, š. p., Povodie
          Hornádu, odštepný závod, odbor správy majetku, Ďumbierska 14,041 59 Košice;
         ku kolaudačnému konaniu prizvať zástupcu našej správy, z dôvodu kontroly našich podmienok.

       Zároveň Vás upozorňujeme:
Vlastník stavby, ktorá nie je vodnou stavbou alebo technického zariadenia (plynovod), umiestneného
vo vodnom toku a v inundačnom území, je povinný podľa § 47 ods. 3 písm. a), b), c) vodného zákona,
na vlastné náklady:

    - dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd;
    - zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom;
    - odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku, brániacejeho nehatenému odtoku.

       Ďalej Vás upozorňujeme:
         správca vodného toku podľa § 49 ods. 5 vodného zákona, nezodpovedá za škody spôsobené
         mimoriadnou udalosťou;
         naše stanovisko nenahrádza súhlas pri vstupe na pozemky, ktoré nie sú vo vlastníctve SVP, š. p.

       Toto stanovisko má platnosť po dobu dvoch rokov a nenahrádza vyjadrenie orgánu štátnej vodnej
správy, ako aj príslušných iných orgánov.

Príloha:
Projektová dokumentácia

Co: 43213,49210, 43SPIS

                                                                                  Ing. Ladislav B o j k ov v
                                                                      riaditeľ Správy povodia Dunajca a Popradu

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Strana 2 (celkom 2)

                                                                                                     Por. č. 12/2021

                                                        PLNOMOCENSTVO

                                                               Spoločnosť

                                                       SPP- distribúcia, a.s.
                                     so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava,

                                                            IČO: 35910739,
            zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sa, vl. č.: 3481/B

                                       Ing. František Čupr, predseda predstavenstva

                                           Sng. Pavol Mertus

                                                                        člen predstev.ensíyä
                                                                       SPP - distribúcia, a.s.

                                                     (ďalej len „splnomocniteľ)

                                                        splnomocňuje týmto

                                      zamestnanca - vedúceho oddelenia prevádzky

                                                         Ing. Dušan Paulíny,

                                                    (ďalej len „splnomocnenec")

na vykonávanie nasledovných právnych úkonov v mene splnomocniteľa:

a) vydávanie stanovísk k výstavbe objektov cudzích investorov, pre účely konania podľa Stavebného
     zákona;

b) vydávanie stanovísk k výstavbe objektov cudzích investorov v ochrannom a/alebo bezpečnostnom
     pásme plynárenských zariadení, pre účely konania podľa Stavebného zákona;

c) uzatváranie, zmenu a zrušenie zmlúv o preložke plynárenského zariadenia v zmysle zákona č.
     251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

d) uzatváranie, zmenu a zrušenie zmlúv o zriadení vecných bremien v prospech splnomocniteľa
     (splnomocniteľ je oprávnený z vecného bremena), ak takouto zmluvou nevzniká finančný záväzok
     splnomocniteľa;

e) uzatváranie, zmenu a zrušenie zmlúv o budúcich zmluvách o zriadení vecných bremien
     v prospech splnomocniteľa (splnomocniteľ je budúci oprávnený z vecného bremena), ak takouto
     zmluvou nevzniká finančný záväzok splnomocniteľa;

f) uzatváranie, zmenu a zrušenie zmlúv o postúpení práv vyplývajúcich zo záruky a nárokov zo
     zodpovednosti za vady preložky plynárenského zariadenia;

g) uzatváranie, zmenu a zrušenie darovacích zmlúv, v ktorých splnomocniteľ vystupuje na strane
     obdarovaného;

h) uzatváranie, zmenu a zrušenie dohôd o umiestení cestných panelov nad plynárenské zariadenie,
     na základe ktorej splnomocniteľ za podmienok stanovených v dohode umožni cudziemu
     investorovi osadiť betónové cestné panely nad plynárenské zariadenie, ktoré je súčasťou
     distribučnej siete prevádzkovanej splnomocniteľom;

i) zastupovanie splnomocniteľa v správnych konaniach, najmä v konaní podľa zákona č. 162/1995
     Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych práv a iných práv k nehnuteľnostiam;

j) podávanie čestného vyhlásenia, že sa na splnomocniteľa nevzťahujú podmienky podľa § 59a
     zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, na účely konania podlá zákona č. 162/1995 Z. z.
      o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych práv a iných práv k nehnuteľnostiam;

k) uzatváranie, zmenu a zrušenie dohôd o znášaní nákladov, ktoré sa uzatvárajú v súvislosti
      s udelením výnimiek na realizáciu stavieb v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme
      plynárenských zariadení.

Splnomocnenec je zároveň oprávnený splnomocniť iné subjekty, aby v mene splnomocniteľa podali na
príslušný správny orgán návrh na vykonanie záznamu zákonného vecného bremena podľa
príslušných ustanovení zákona o energetike (zákon č. 251/2012 Z.z.. resp. akýkoľvek iný zákon,
ktorým bude v budúcnosti zákon č. 251/2012 Z.z. nahradený).

Udelením tohto plnomocenstva sa ruší plnomocenstvo poradové číslo 11/2019 zo dňa 09.05. 2019

Plnomocenstvo prijímam v plnom rozsahu.

V  £ tí f f-'či, dňa .                              t

                                              Ing. Dušan Paulíny
                                         vedúci oddelenia prevádzky

                                             SPP - distribúcia, a.s.