Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k. ú. Stotince, realizácia stavby "Lávka cez potok v obci Ihľany", LV č. 373

ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA

                                    (ďalej ako „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare)

   uzatvorená podľa § 50a a § 151n a nasl. ust. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších
   predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“ v príslušnom gramatickom tvare) medzi zmluvnými stranami:

1/ Budúci povinný z vecného bremena:

Slovenská republika, v mene ktorej koná správca:

Obchodné meno:     SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,

                   štátny podnik

Sídlo:             Martinská 49, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov

Právna forma:      štátny podnik

Zastúpený:         JUDr. Ing. Jozef Krška, generálny riaditeľ

IČO:               36 022 047

DIČ:               2020066213

IČ DPH:            SK 2020066213

Bankové spojenie:

IBAN:

Zapísaný:          Obchodný register okresného súdu Bratislava I,

                   Oddiel Pš, vložka č. 427/B

Adresa na doručovanie písomností:

                   SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.

                   Radničné námestie 8

                   969 55 Banská Štiavnica

(ďalej ako „budúci povinný z vecného bremena“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

2/ Budúci oprávnený z vecného bremena:

Názov:             Obec Ihľany

Sídlo:             Ihľany 94, 059 94 Ihľany

Právna forma:      obec

IČO:               00 326 241

DIČ:               2020697162

Konajúci prostredníctvom: Ján Turek, starosta obce

Bankové spojenie:

IBAN:

(ďalej ako ..budúci oprávnený z vecného bremena“ a spolu s budúcim povinným z vecného

bremena ďalej ako „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare).

Zmluva o hudúce! zmluve o zriadení ..vecného bremena                           1/9

                                                       Článok I.
                                               Úvodné ustanovenia

1. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, vykonáva v zmysle
     zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a zákona
     č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
     o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov,
     správu majetku štátu - nasledovnej pozemkovej nehnuteľnosti, ktorej výlučným
     vlastníkom je Slovenská republika a to:
           parcela registra KN C parcelné číslo 240 o výmere 18 279 m21,3d4ru5h pozemku vodné
           plochy, spoluvlastnícky podiel 1/1, katastrálne územie Stotince, obec Ihľany, okres
           Kežmarok, zapísaná na LV č. 373, vedenom Okresným úradom Kežmarok,
           katastrálnym odborom
     (ďalej ako „budúca zaťažená nehnuteľnosť“ v príslušnom gramatickom tvare).

2. Budúci oprávnený z vecného bremena je investorom/stavebníkom nasledovnej stavby:
           „Lávka cez potok v obci Ihľany“. Realizáciou lávky dôjde k premosteniu
           neupraveného vodného toku Holumnický potok, pričom v mieste lávky bude
           zrealizované aj opevnenie brehov koryta vodného toku 10 m od osi pilierov lávky
           na každú stranu.

     (ďalej ako „budúca oprávnená stavba“ v príslušnom gramatickom tvare).

                                                      Článok II.
                                                  Predmet zmluvy

1. Vzhľadom na skutočnosť, že časť budúcej oprávnenej stavby sa bude realizovať
     na časti budúcej zaťaženej nehnuteľnosti, predmetom tejto zmluvy je záväzok zmluvných
     strán uzatvoriť za podmienok stanovených v tejto zmluve, zmluvu o zriadení vecného
     bremena s obsahom dohodnutým v článku IV. tejto zmluvy.

2. Touto zmluvou sa zmluvné strany zaväzujú, že do deväťdesiatich (90) kalendárnych dní
     odo dňa doručenia písomnej výzvy budúceho oprávneného z vecného bremena budúcemu
     povinnému z vecného bremena uzavrú spolu zmluvu o zriadení vecného bremena
     v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena, predmetom ktorej bude zriadenie
     vecného bremena na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti v znení určenom podľa článku IV.
     tejto zmluvy (ďalej aj ako „budúca zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare).

3. Táto zmluva je pre budúceho oprávneného z vecného bremena dokladom k pozemkovej
     nehnuteľnosti, uvedenej v článku I. odsek 1. tejto zmluvy, podľa § 58 ods. 2
     v nadväznosti na § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
     poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ako iné právo k pozemku.

4. Pokiaľ ktorákoľvek zo zmluvných strán bezdôvodne odmietne uzatvorenie zmluvy
     o zriadení vecného bremena, je druhá zmluvná strana oprávnená domáhať sa na súde,
     aby vyhlásenie vôle bolo nahradené súdnym rozhodnutím,

5. Budúci povinný z vecného bremena nie je povinný uzavrieť zmluvu o zriadení vecného
     bremena, ak budúca oprávnená stavba nebude realizovaná na budúcej zaťaženej

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  2/9

r

Y

   nehnuteľnosti. Budúci povinný z vecného bremena nie je povinný uzavrieť zmluvu
   o zriadení vecného bremena, ak budúca oprávnená stavba bude realizovaná v rozpore
   s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve, v rozpore s odsúhlaseným projektom,
   stanoviskom budúceho povinného z vecného bremena vydaného pod č. CS SVP OZ KE
   226/2020/127 zo dňa 30.11.2020, všeobecne záväznými právnymi predpismi, prípadne
   v rozpore s podmienkami a oprávnenými požiadavkami danými budúcim povinným
   z vecného bremena v priebehu výstavby. Stanovisko č. CS SVP OZ KE 226/2020/127
   zo dňa 30.11.2020 tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy.

                                                        Článok III.
                  Výzva na uzatvorenie budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena

   1. Budúci oprávnený z vecného bremena je povinný vyzvať do šesťdesiatich (60)
        kalendárnych dní po zrealizovaní budúcej oprávnenej stavby budúceho povinného
        z vecného bremena na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena písomnou výzvou
        po vyhotovení geometrického plánu na zameranie rozsahu vecného bremena
        (porealizačné zameranie). V prípade, ak budúci oprávnený z vecného bremena vo vyššie
        uvedenej lehote nevyzve písomnou výzvou budúceho povinného z vecného bremena
        na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena, je budúci povinný z vecného
        bremena oprávnený uplatniť si u budúceho oprávneného z vecného bremena zmluvnú
        pokutu vo výške dohodnutej jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena,
        uvedenej v článku IV. odsek 3. tejto zmluvy.

   2. V prípade, ak príslušný stavebný úrad na žiadosť oprávneného z vecného bremena
        pred uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena vydá rozhodnutie o povolení
        užívania budúcej oprávnenej stavby (ďalej len „kolaudačné rozhodnutie“ v príslušnom
        gramatickom tvare), budúci povinný z vecného bremena je oprávnený uplatniť si
        u budúceho oprávneného z vecného bremena zmluvnú pokutu vo výške dohodnutej
        jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena, uvedenej v článku IV. odsek 3. tejto
        zmluvy.

   3. Súčasťou výzvy, ako jej príloha, musí byť geometrický plán na zameranie rozsahu
        vecného bremena (ďalej len „geometrický plán“ v príslušnom gramatickom tvare), ktoré
        má byť budúcou zmluvou zriadené. Budúci oprávnený z vecného bremena zabezpečí
         na vlastné náklady vypracovanie geometrického plánu na zameranie rozsahu
        vecného bremena po zrealizovaní budúcej oprávnenej stavby. Predpokladaný záber
         budúceho vecného bremena by mal predstavovať výmeru cca 100 m2.

   4. Výzva na uzatvorenie budúcej zmluvy a akákoľvek korešpondencia s ňou spojená musí
        byť zaslaná doporučenou zásielkou na adresu budúceho povinného z vecného bremena,
        uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo na inú adresu, ktorú budúci povinný z vecného
        bremena budúcemu oprávnenému z vecného bremena písomne na tento účel oznámi.

   5. V prípade, že budúci oprávnený z vecného bremena nevyzve v lehote určenej v odseku 1.
        tohto článku tejto zmluvy budúceho povinného z vecného bremena na uzatvorenie
        zmluvy o zriadení vecného bremena, je budúci povinný z vecného bremena oprávnený
        písomne vyzvať budúceho oprávneného z vecného bremena na uzatvorenie zmluvy

   Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  3/9

o zriadení vecného bremena. Uplatnenie zmluvnej pokuty podľa odseku 1. tohto článku
tejto zmluvy tým nie je dotknuté.

                                                     Článok IV.
                               Obsah zmluvy o zriadení vecného bremena

1. Povinný z vecného bremena uzatvára s oprávneným z vecného bremena zmluvu
     o zriadení vecného bremena „in personám“ v prospech oprávneného z vecného bremena,
     predmetom ktorej je zriadenie vecného bremena spočívajúce v povinnosti povinného
     z vecného bremena:
     a) strpieť na zaťaženej nehnuteľnosti umiestnenie, vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu,
         opravy a užívanie oprávnenej stavby,
     b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup a prechod peši, vjazd, prejazd, výjazd vozidlami,
         mechanizmami oprávneného z vecného bremena na zaťaženú nehnuteľnosť,
         v súvislosti s projektovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, resp. inými stavebnými
         úpravami, terénnymi úpravami, prevádzkovaním stavby alebo na účely opráv, údržby,
         kontroly oprávnenej stavby,
     c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo budúcemu oprávnenému z vecného bremena
         vo výkone jeho práv z vecného bremena podľa tejto zmluvy
     (ďalej ako „vecné bremeno“ v príslušnom gramatickom tvare).

2. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú, t.j. bez časového obmedzenia.
3. Vecné bremeno sa zriaďuje za odplatu - jednorazovú náhradu. Zmluvné strany

     sa v súlade s § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
     s prihliadnutím na typ vecného bremena, predpokladanú výmeru zaťaženej nehnuteľnosti,
     rozsah núteného obmedzenia užívania zaťaženej nehnuteľnosti a miestne pomery dohodli
     na jednorazovej náhrade za zriadenie vecného bremena vo výške 360,00 €
     vrátane DPH (slovom: tristošesťdesiat eur) pri zábere vecného bremena do 100 m2.
     V prípade záberu nad 100 m2 bude jednorazová náhrada za zriadenie vecného bremena
     stanovená v zmysle internej smernice povinného z vecného bremena.
4. Okrem jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena, uvedenej v odseku 3. tohto
     článku tejto zmluvy, oprávnený z vecného bremena uhradí aj náklady spojené s návrhom
     na vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66,00 € (slovom: šesťdesiatšesť eur) a tiež
     náklady spojené s vyhotovením návrhu zmluvy vo výške 10,00 € bez DPH (slovom:
     desať eur), t.j. 12,00 € vrátane DPH (slovom: dvanásť eur).
5. Oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje takto stanovenú jednorazovú náhradu
     za zriadenie vecného bremena spolu s nákladmi spojenými s návrhom na vklad
     do katastra nehnuteľností a spolu s nákladmi spojenými s vyhotovením návrhu zmluvy
     uhradiť do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
     o zriadení vecného bremena. Za deň úhrady sa považuje deň, kedy sú finančné
     prostriedky pripísané na účet povinného z vecného bremena uvedený v záhlaví budúcej
     zmluvy' vo formáte IBAN. Ako variabilný symbol úhrady bude použité číslo tejto zmluvy
     o zriadení vecného bremena.
6. V prípade, že sa oprávnený z vecného bremena dostane do omeškania so zaplatením
     odplaty - jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena, a to i v dodatočne

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  4/9

     písomne určenej lehote zo strany povinného z vecného bremena, nie dlhšej ako desať
     (10) kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na dodatočné uhradenie,
     považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy o zriadení vecného bremena
     a oprávnenému z vecného bremena tým vzniká povinnosť zaplatiť povinnému z vecného
     bremena zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku výšky jednorazovej náhrady za zriadenie
     vecného bremena, tým nie je dotknuté právo na náhradu škody. Zmluvné strany
     prehlasujú, že výšku zmluvnej pokuty považujú za primeranú, pretože pri rokovaniach
     o dohode o výške zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a význam touto zmluvnou
     pokutou zabezpečovanej zmluvnej povinnosti.
7. Práva zodpovedajúce vecnému bremenu nadobudne oprávnený z vecného bremena
     právoplatnosťou rozhodnutia o povolení vkladu vecného bremena do katastra
     nehnuteľností, správny poplatok spojený s vkladom vecného bremena do katastra
     nehnuteľností uhradí na vlastné náklady oprávnený z vecného bremena.
8. Návrh na vklad vecného bremena bude podaný do katastra nehnuteľností až po uhradení
     jednorazovej náhrady v zmysle odseku 3. a 4. tohto článku tejto zmluvy.
9. Oprávnený z vecného bremena vyhlasuje, že v plnej miere rešpektuje a bude rešpektovať
     skutočnosť, že povinný z vecného bremena je oprávnený a bude na zaťaženej
     nehnuteľnosti vykonávať povinnosti vyplývajúce mu z platnej legislatívy a súvisiace
     so správou majetku štátu. Oprávnený z vecného bremena súčasne vyhlasuje,
     že oprávnenú stavbu realizoval v súlade s písomnými stanoviskami a vyjadreniami
     povinného z vecného bremena, predovšetkým so stanoviskom povinného zvecnňo
     bremena zo dňa 30.11.2020 vydaného pod číslom CS SVP OZ KE 226/2020/127
     a v súlade s platnými povoleniami. V prípade, že sa vyhlásenie oprávneného z vecného
     bremena podľa predchádzajúcej vety preukáže ako nepravdivé:
     - oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje v celom rozsahu znášať prípadné škody,

         ktoré vzniknú v dôsledku realizácie oprávnenej stavby v rozpore s písomnými
         stanoviskami a vyjadreniami povinného z vecného bremena a/alebo v rozpore
         s platnými povoleniami,
     - povinný z vecného bremena nenesie žiadnu zodpovednosť a nie je povinný uhrádzať
         akúkoľvek škodu na majetku oprávneného z vecného bremena, ktorá sa stane
         oprávnenému z vecného bremena v súvislosti s činnosťou povinného z vecného
         bremena vykonávanou na zaťaženej nehnuteľnosti.
10. Oprávnený z vecného bremena sa v zmysle § 47, ods. 3., písm. a) a c) zákona
     č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
     o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
     ako vlastník stavby zaväzuje:
     - dbať ojej riadnu údržbu a jej statickú bezpečnosť, aby neohrozovala plynulý odtok
         vôd,
     - odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku, brániace jeho nehatenému odtoku.
11. Oprávnený z vecného bremena sa v zmysle § 53, ods. 1., písm. a) a e) zákona
     č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
     o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
     ako vlastník vodnej stavby zaväzuje:
     - udržiavať vodnú stavbu v riadnom stave a zabezpečovať jej údržbu a prevádzku tak,
         aby umožňovala plynulý prietok vody a nehatený odchod ľadu, riadnu prevádzku

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  5/9

         vodnej cesty a aby neohrozovala bezpečnosť osôb, majetku a vodohospodárskych
         a iných právom chránených záujmov,
         odstraňovať predmety zachytené vodnou stavbou alebo zachytené na nej.

                                                      Článok V.
                                         Vyhlásenia zmluvných strán

1. Budúci povinný z vecného bremena vyhlasuje, že súhlasí s realizáciou budúcej
     oprávnenej stavby na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti, a to za podmienok ďalej
     dohodnutých v tejto zmluve.

2. Budúci povinný z vecného bremena vyhlasuje, že:
     a) je oprávnený samostatne nakladať s budúcou zaťaženou nehnuteľnosťou v celom
         rozsahu potrebnom pre platné uzavretie tejto zmluvy,
     b) nie sú podané žiadne návrhy na vklad akýchkoľvek práv k budúcej zaťaženej
         nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností a neexistujú žiadne faktické alebo právne
         prekážky, ktoré by bránili uzavrieť túto zmluvu,
    c) budúcu zaťaženú nehnuteľnosť nadobudol v súlade s platnými právnymi predpismi
         Slovenskej republiky a žiadna tretia osoba si neuplatňuje akékoľvek nároky k budúcej
         zaťaženej nehnuteľnosti,
    d) nie je účastníkom žiadneho súdneho alebo iného sporu týkajúceho sa resp. súvisiaceho
         s budúcou zaťaženou nehnuteľnosťou,

3. Budúci povinný z vecného bremena sa zaväzuje, že sa až do okamihu splnenia alebo
     zániku všetkých povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy zdrží akéhokoľvek konania,
     ktoré by bránilo alebo znemožnilo uzatvoreniu budúcej zmluvy o zriadení vecného
     bremena v zmysle tejto zmluvy. Budúci povinný z vecného bremena sa najmä zaväzuje,
     že budúcu zaťaženú nehnuteľnosť ani jej časť, ktorá má byť zaťažená vecným
     bremenom:
     a) neprevedie do vlastníctva inej osoby bez súhlasu budúceho oprávneného z vecného
         bremena a ani
     b) ju nezaťaží právom tretích osôb, ktoré by znemožnilo vykonávať práva
         zodpovedajúce vecnému bremenu budúcemu oprávnenému z vecného bremena.

4. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje:
     a) budúcu zaťaženú nehnuteľnosť užívať výlučne na účely podľa tejto zmluvy, v rozsahu
         a spôsobom vyplývajúcim z tejto zmluvy,
     b) udržiavať poriadok a čistotu počas a po každom vykonanom zásahu na budúcej
         zaťaženej nehnuteľnosti, uviesť budúcu zaťaženú nehnuteľnosť
         do rovnakého stavu, v akom bola pred vykonaním zásahu, pričom náklady
         na zachovanie, údržbu a úpravy budúcej zaťaženej nehnuteľnosti bude znášať
         budúci oprávnený z vecného bremena v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na prinavrátenie
         budúcej zaťaženej nehnuteľnosti do pôvodného stavu po vykonaní práv
         vyplývajúcich mu z tejto zmluvy,
     c) dodržiavať podmienky uvedené v stanovisku budúceho povinného z vecného bremena
         zo dňa 30.11.2020 pod číslom CS SVP OZ KE 226/2020/127,

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  6/9

     d) na vlastné náklady odstrániť škody na majetku budúceho povinného z vecného
         bremena, pokiaľ takéto budú spôsobené v súvislosti s vykonávaním činnosti budúceho
         oprávneného z vecného bremena na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti.

5. Budúci povinný z vecného bremena si vyhradzuje právo vstupu na budúcu zaťaženú
     nehnuteľnosť, a to kedykoľvek, v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene
     zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
     predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

6. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje rešpektovať § 47 zákona č. 364/2004
     Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
     o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
     a ustanovenia zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších
     predpisov.

7. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje vykonávať na budúcej zaťaženej
     nehnuteľnosti činnosti súvisiace s realizáciou budúcej oprávnenej stavby /terénne úpravy
     a stavebné práce/, výlučne v súlade s predchádzajúcimi písomnými stanoviskami
     budúceho povinného z vecného bremena, v súlade s právoplatnými povoleniami
     a s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Počas výstavby sa budúci oprávnený
     z vecného bremena zaväzuje manipulovať so stavebným materiálom a odpadom tak, aby
     nedošlo k znečisteniu okolitých povrchových vôd a podzemných vôd.

8. Prípadné škody vzniknuté v dôsledku nedodržania povinnosti uvedenej v odseku 7. tohto
     článku tejto zmluvy znáša v plnom rozsahu budúci oprávnený z vecného bremena.

9. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje vykonávať na budúcej zaťaženej
     nehnuteľnosti len také terénne úpravy a stavebné úpravy, resp. iné činnosti vyplývajúce
     z tejto zmluvy, ktoré umožnia vstup mobilnej technike budúceho povinného z vecného
     bremena v prípade nepredvídateľných okolností a živelných pohrôm.

10. Budúci povinný z vecného bremena nenesie žiadnu zodpovednosť a nie je povinný
     uhrádzať akúkoľvek škodu na zdraví ani na majetku, ktorá sa stane budúcemu
     oprávnenému z vecného bremena v súvislosti s jeho činnosťou vykonávanou na budúcej
     zaťaženej nehnuteľnosti. Budúci povinný z vecného bremena nezodpovedá za škody
     spôsobené na majetku budúceho oprávneného z vecného bremena, ktoré boli spôsobené
     živelnou pohromou, zvýšenými prietokmi vody alebo mimoriadnou udalosťou.

11. Budúci oprávnený z vecného bremena má nárok previesť práva a povinnosti budúceho
     oprávneného z vecného bremena vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu len
     s predchádzajúcim písomným súhlasom budúceho povinného z vecného bremena.

12. Zmluvné strany sa zaväzujú riadne a bez zbytočných odkladov plniť si povinnosti podľa
     tejto zmluvy. Porušenie povinností podľa odseku 4., odsekov 6. - 9. a odseku 11. tohto
     článku tejto zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy a zakladá právo
     budúceho povinného z vecného bremena neuzavrieť budúcu zmluvu a od tejto zmluvy
     o budúcej zmluve odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné
     oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy doručené budúcemu oprávnenému z vecného
     bremena.

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  7/9

                                                      Článok VI.
                                              Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na 2 (dva) roky odo dňa nadobudnutia
      účinnosti tejto zmluvy.

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
      a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v zmysle
     ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.
     o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
     o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv alebo
     na webovom sídle obce.

3. Zmluvné strany berú na vedomie, že budúci povinný z vecného bremena je povinnou
     osobou v zmysle § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
     a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
     neskorších predpisov a súhlasia so zverejnením a sprístupnením obsahu tejto zmluvy.

4. Všetky práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou,
     sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka o tomto zmluvnom type
     a súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky v ich platnom znení.

5. Písomnosti zmluvných strán sa doručujú na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy
     a považujú sa za doručené, ak boli adresátom prevzaté alebo boli vrátené odosielateľovi
     ako nedoručiteľné a adresát svojim konaním alebo opomenutím zmaril doručenie
     písomnosti, v takomto prípade sa písomnosť považuje za doručenú uplynutím tretieho
     dňa odo dňa jej odoslania. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak adresát doručenie
     písomnosti odmietol, a to dňom odmietnutia.

6. Zmenu adries na doručovanie sú si zmluvné strany povinné neodkladne, najneskôr však
     do desiatich (10) kalendárnych dní písomne oznámiť. Zmluvná strana nenesie
     zodpovednosť za prípadné nedoručenie korešpondencie, ak jej druhá zmluvná strana
     neoznámila zmenu svojej korešpondenčnej adresy.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti, oznámenia, resp. informácie podľa ustanovení
     tejto zmluvy (korešpondencia) vyhotovené v písomnej forme, prípadne zachytené
     na inom hmotnom nosiči, si môžu navzájom doručovať aj osobne, v takomto prípade
     je možné ju doručovať aj na inom mieste ako na adrese určenej podľa odseku 5. tohto
     článku tejto zmluvy, ak sa na tomto mieste oprávnený zástupca zmluvnej strany na
     preberanie zásielok v čase domčenia zdržuje a ak sa na tomto mieste zmluvné strany
     súčasne dohodli, pričom prevzatie korešpondencie musí byť vždy riadne písomne
     potvrdené.

8. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné
     alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť
     ostatných ustanovení tejto zmluvy. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení
     tejto zmluvy a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne
     možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto
     zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.

9. Táto zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť
     originálu, dva (2) rovnopisy si ponechá budúci oprávnený z vecného bremena a jeden (1)
     rovnopis si ponechá budúci povinný z vecného bremena.

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  8/9

10. Obsah tejto zmluvy je možné meniť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán,
     číslovanými dodatkami k tejto zmluve vyhotovenými v písomnej forme a podpísanými
     obomi zmluvnými stranami.

11. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú v plnom rozsahu spôsobilé k uvedeným právnym
     úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. Zmluvné strany vyhlasujú,
     že ich vôľa vyjadrená v tejto zmluve je vážna, slobodná a určitá, že prejavy vôle oboch
     zmluvných strán sú dostatočne zrozumiteľné. Na znak súhlasu zmluvných strán s celým
     obsahom zmluvy ju obidve zmluvné strany podpisujú.

Príloha - Stanovisko č. CS SVP OZ KE 226/2020/127 zo dňa 30.11.2020

V Bratislave, dňa:                                  V Ihľanoch, dňa:

Budúci povinný z vecného bremena:                   Budúci oprávnený z vecného bremena:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik                               Obec Ihľany

ť.............................................      Ján Turek
JUDr. Ing. Jozef Krška                              starosta obce

     generálny riaditeľ

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena                    9/9

                                                                                                     SLOVcřMSKÝ      DOh'OS^GDÁP.S KY PODWIK, štábny pctíník

SLOVENSKÝ                                                                                                                                            Odštepný závod Košice
VODOHOSPODÁRSKY                                                                                                                            Ďumbierska 14, 041 59 Košice
PODNIK, štátny podnik
                                                                                                                                    Správa povodia Dunajca a Popradu
                                                                                                                                             Levočská 31, 058 01 Poprad

                                                                                                     o

                                                                                                       Obec Ihlany
                                                                                                       'č. 94
                                                                                                       059 94 Mam

                                                                                                     o

Váš list zo dňa                          Naše číslo                                                  Vybavuje/linka                 Poprad
                                         CS SVP OZ KE 226/2020/127                                   '                              30,11.2020

Vec
Lávka cez potok v obci Ihľany - stanovisko pre stavebné povolenie

         Listom, ktorý nám bol doručený dňa 20. 11.2020, nás žiadate o vyjadrenie k hore uvedenej projektovej
dokumentácii pre stavebné povolenie. Predmetom tejto PD je novostavba Lávky pre peších ponad Holumnický
potok v k. ú. Ihľany, v r. km 8,650, na parcele toku KN-C č. 240, vo vlastníctve SVP, š. p. Investorom je obec
Ihľany. Projektovú dokumentáciu vy pracoval Ing. arch. Ján Bátora, autorizovaný architekt.

         Lávka bude slúžiť pre věších. DÍžka oceľovej lávky je 12,00 m, šírka 1.60 m, so zábradlím výšky
1,013 m. Premostenie bude pozostávať z betónových podporných pilierov s hĺbkou založenia min. 1,2 m
od terénu, umiestnených na oboch stranách brehov. Konštrukcia lávky bude oceľová, kotvená do základových
blokov na brehových čiarach toku. Podľa priloženého rezu výkresu Dl, je výška uloženia lávky jej spodná
časť 3 m nad dnom vodného toku.

        Opevnenie koryta vodného toku slúži ako ochrana základových konštrukcií a zachovanie stability koryta
v odného toku v úseku predmetnej stavby. Úprava toku bude realizovaná až po vybudovaní betónových pilierov
v šírke 2,0 m, z kamenného záhozu na kolmú výšku 1,5 m, kameňom o hmotnosti nad 250 kg, 10 m od osi
pilierov lávky na každú stranu, takže celková dĺžka úpravy bude 20,0 m po oboch stranách toku. Úprava bude
plynule napojená na neupravené brehy toku a prietočný profil nebude zúžený. Holumnický’ potok
(ID 3-01-03-1104) sa nachádza v správe našej organizácie. V uvedenom úseku preteká neupraveným korytom,
ktoré je výrazne zarezané do existujúceho terénu. Stabilita svahov je zabezpečená koreňovým systémom
existujúcej brehovej vegetácie (stromy, kroviny).

        Z hľadiska záujmov našej organizácie, ako správca povodia rieky Poprad v zmysle ustanovení Zákona
č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene Zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (ďalej vodný zákon) a Zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, k uvedenému zaujímame
toto

                                                                   stanovisko:

        S predloženou projektovou dokumentáciou stavby ..Lávka cez potok v obci Ihľany“ súhlasíme, avšak
požadujeme:

           začiatok prác žiadame oznámiť našej Správe povodia písomne min. 7 dní vopred, za účelom určenia
           dozoru z našej strany. ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce požiadavky počas výstavby:
           smerové vytýčenie opevnenia koryta ešte pred zhotovením, odsúhlasiť so správcom toku:
           zábery pozemkov vo vlastníctve SR a správe SVP. š. p. OZ Košice, je potrebné majetko-právne
           vy sporiadať najneskôr ku dňu stavebného konania:
           akúkoľvek zmenu oproti nami odsúhlasenej PD v dotyku s vodným tokom, žiadame vopred
           odsúhlasiť s našou organizáciou;

Podnik je zapísaný v Obchodnom registri  Identifikačné údaje    Bankové spojenie:                    Kontakt.        Telefón        Fax            Email.
Okresného súdu Banská Bystrica           IČO 36022047           Všeobecná úverová banka. a. s        sekretariát     052/772 29 86  052/774 28 85  poprad@svp.sk
oddiel Pš Vložka číslo 713/S             DIČ 2020066213         IBAN: SK66 0200 0000 0029 6009 8059  spojovateľka    05Z788 01 20                  podatelna.sppp<®svp sk
                                          IČ DPH SK 2020066213   BIG SUBASKBX

            prípadný výrub drevín na pobrežných pozemkoch, z dôvodu výstavby lávky, realizovať v zmysle
            § 23 ods. 1 písm. a) Zákona č. 364/2004 Z. z. vodného zákona, požiadať príslušný orgán štátnej
            vodnej správy o povolenie na výrub stromov;
            opevnenie koryta je vodnou stavbou, preto je na realizáciu uvedených prác potrebné rozhodnutie
            okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie v Kežmarku:
          predmetné opevnenie koryta toku nebude po výstavbe prevzaté do majetku, prípadne správy našej
           organizácie:
           za povodňovú ochranu v rozostavanom úseku zodpovedá zhotovitel' prác až do ich ukončenia a
           odovzdania objednávateľovi;
           pri realizácii stavebných prác je nutné postupovať tak, aby nedošlo k znečisteniu toku látkami a
           materiálom použitým v procese výstavby;
           na realizáciu prác v koryte vodného toku je potrebný súhlas MO SRZ;
           vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác v priebehu výstavby v zmy sle § 10 Zákona
           č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, ktorý je potrebné vopred odsúhlasiť s SVP, š. p. OZ
           Košice;
           ku kolaudačnému konaniu prizvať zástupcu našej správy a predložiť porealizačné zameranie
           vybudovanej lávky spolu s určením rozsahu záberov pozemkov vo vlastníctve SR a správe SVP. š. p.
           OZ Košice;
           po ukončení prác požadujeme narušené pobrežné pozemky upraviť a zatrávniť;

         Upozorňujeme, že vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami alebo technických zariadení
umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území, sú povinní na vlastné náklady v zmysle § 47 ods. 3
písm. a), b), c) Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách:

           dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd;
           zabezpetý:' ich pred škodlivými účinkami vôd. splaveninami a ľadom;
           odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku, brániace jeho nehatenému odtoku;

         Ďalej upozorňujeme, že vlastník vodnej stavby (stabilizácia brehov) je povinný:
           udržiavať vodnú stavbu v riadnom stave a zabezpečiť jej údržbu a prevádzku tak, aby umožňov ala
           plynulý prietok vody a nehatený odchod ľadu a aby neohrozovala bezpečnosť osôb. majetku a
           vodohospodářských právom chránených záujmov;
           odstraňovať predmety zachytené vodnou stavbou alebo zachytené na nej - § 53 ods. a, e);
           správca vodného toku podľa § 49 ods. 5 Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, nezodpov edá za škody
           spôsobené mimoriadnou udalosťou;

         Toto stanovisko má platnosť po dobu dvoch rokov a nenahrádza vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy
ani iných dotknutých orgánov.

Príloha
Projektová dokumentácia

Co: 43212, 49210, 43SPIS

                                                                                    riaditeľ Správy povodia Dunajca a Popradu

                                                                                                                                                                                                                                                                   Strana 2 (ceikcrn 21