Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k. ú. Iňačovce, stavba "Lávka cez Čiernu vodu", LV č. 194

ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
                                 (ďalej ako ,,zmluva" v príslušnom gramatickom tvare)

   uzatvorená podľa§ 50a a§ 151n a nasl. ust. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších
                   predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník" v príslušnom gramatickom tvare)

1/ Budúci povinný z vecného bremena:

Slovenská republika, v mene ktorej koná správca:

Obchodné meno:     SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,

                   štátny podnik

Sídlo:             Martinská 49, 821 05 Bratislava-mestská časť Ružinov

Právna forma:      štátny podnik

Zastúpený:         JUDr. Ing. Jozef Krška, generálny riaditeľ
IČO:
DIČ:               36 022 047
IČDPH:             2020066213

                   SK 2020066213

Bankové spojenie:

IBAN:

Zapísaný:          Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,

                   Oddiel Pš, vložka č. 427/B

(ďalej ako „budúci povinný z vecného bremena" v príslušnom gramatickom tvare)

a

2/ Budúci oprávnený z vecného bremena:

Názov:             Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Sídlo:             Tajovského 28B, 974 09 Banská Bystrica

Právna forma:      príspevková organizácia

Zastúpený:         RNDr. Dušan Karaska, generálny riaditeľ
                   17 058 520
IČO:               2021526188
DIČ:               SK.2021526188
IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

(ďalej ako „budúci oprávnený z vecného bremena" a spolu s budúcim povinným z vecného

bremena ďalej ako „zmluvné strany" v príslušnom gramatickom tvare).

                                               Článok I.

                                               Úvodné ustanovenia

1. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, vykonáva v zmysle
     zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a zákona
     č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
     o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov,

Zmluva o budúcej zmluve o zrladenl vecného bremena                             1/9

     správu majetku štátu - nasledovného pozemku, ktorého výlučným vlastníkom je
     Slovenská republika a to:

          parcela registra KN C parcelné číslo 668 o výmere 66 150 m2, druh pozemku vodná

           plocha, spoluvlastnícky podiel 1/1, katastrálne územie lňačovce, obec Iňačovce,

          okres Michalovce,
     zapísaná na LV č. 194, vedenom Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom

     (ďalej ako „budúca zat'ažená nehnuteľnost'" v príslušnom gramatickom tvare).

2. Budúci oprávnený z vecného bremena je investorom/stavebníkom nasledovnej stavby:

   „ . "Lávka cez Čiernu vodu", v rámci ktorej budú realizované stavebné objekty SO 01

       Lávka cez Čiernu vodu", ,,SO 02 - Prístupová komunikácia" a „SO 03 - Oprava
       čela exi~tujúceho priepustu a terénne úpravy"
     (ďalej ako „budúca oprávnená stavba" v príslušnom gramatickom tvare).

                                                  Článok II.
                                                  Predmet zmluvy

1. Vzhľadom na skutočnosť, re budúca oprávnená stavba sa bude realizovať na časti

     budúcej zaťaženej nehnuteľnosti, predmetom tejto zmluvy je .záväzok zmluvných strán

     uzatvoriť za podmienok stanovených v tejto zmluve, zmluvu o zriadení vecného bremena

     s obsahom dohodnutým v Článku IV. tejto zmluvy.
2. Touto zmluvou sa zmluvné strany zaväzujú, že do stoosemdesiatich (180) kalendárnych

     dní odo dňa doručenia písomnej výzvy budúceho oprávneného z vecného bremena

     budúcemu povinnému z vecného bremena uzavrú spolu zmluvu o zriadení vecného

     bremena v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena, predmetom ktorej bude
     zriadenie vecného bremena na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti v mení určenom podľa

     Článku IV. tejto zmluvy (ďalej aj ak.o „budúca zmluva" v príslušnom gramatickom

     tvare).
3. Táto zmluva je pre budúceho oprávneného z vecného bremena dokladom k pozemku

     uvedenom v Článku I. odsek 1. tejto zmluvy, podľa§ 58 ods. 2 v nadväznosti na§ 139
     ods.l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný

      zákon) v znení neskorších predpisov, ako iné právo k pozemku.
4. Po}cjal' ktorákoľvek zo zmluvných strán bezdôvodne odmietne uzatvorenie zmluvy

     o zriadení vecného bremena, je druhá zmluvná strana oprávnená domáhať sa na súde,
     aby vyhlásenie vôle bolo nahradené súdnym rozhodnutún.

5. Budúci povinný z vecného bremena nie je povinný uzavrieť zmluvu o zriadení vecného
     bremena, ak budúca oprávnená stavba nebude realizovaná na budúcej zaťaženej
      nehnuteľnosti. Budúci povinný z vecného bremena nie je povinný uzavrieť zmluvu
      o zriadení vecného bremena, ak budúca oprávnená stavba bude realizovaná v rozpore s

      podmienkami dohodnutými v tejto zmluve, v rozpore s odsúhlaseným projektom,
     stanoviskom budúceho povinného z vecného bremena vydaného pod č. CS SYP OZ KE
      2059/2022/2 zo dňa 18.3.2022, všeobecne záväznými právnymi predpismi, pripadne

Zmluva o budúcej zmluve o zrladeni vecného bremena  2/9

     v rozpore s podmienkami a oprávnenými požiadavkami danými budúcim povinným
     z vecného bremena v priebehu výstavby. Stanovisko č. CS SVP OZ KE 2059/2022/2 zo
     dňa J8.3.2022 tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy.

                                                 Článok III.
              Výzva na uzatvorenie budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena

1. Budúci oprávnený z vecného bremena je povinný vyzvať do šesťdesiatich (60)
     kalendárnych dní po zrealizovaní budúcej oprávnenej stavby budúceho povinného
     z vecného bremena na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena písomnou výzvou
     po vyhotovení geometrického plánu na zameranie rozsahu vecného bremena
     (porealizačné zameranie). V prípade, ak budúci oprávnený z vecného bremena vo vyššie

     uvedenej lehote nevyzve písomnou výzvou budúceho povinného z vecného bremena na

     uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena, je budúci povinný z vecného bremena
     oprávnený uplatniť si u budúceho oprávneného z vecného bremena zmluvnú pokutu vo

     výške dohodnutej jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena, uvedenej
     v Článku IV. odsek 3. tejto zmluvy.
2. V prípade, ak príslušný stavebný úrad na žiadosť budúceho oprávneného z vecného
     bremena pred uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena vydá rozhodnutie o
     povolení užívania budúcej oprávnenej stavby (ďalej len „kolaudačné rozhodnutie"
     v príslušnom gramatickom tvare), budúci povinný z vecného bremena je oprávnený
     uplatniť si u budúceho oprávneného z vecného bremena zmluvnú pokutu vo výške
     dohodnutej jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena, uvedenej v Článku IV.

     odsek 3. tejto zmluvy.
3. Súčasťou výzvy, ako jej príloha, musí byť geometrický plán na zameranie rozsahu

     vecného bremena (ďalej len „geometrický plán" v príslušnom gramatickom tvare), ktoré
     má byť budúcou zmluvou zriadené. Budúci oprávnený z vecného bremena zabezpečí
     na vlastné náklady vypracovanie geometrického plánu na zameranie rozsahu
     vecného bremena po zrealizovaní budúcej oprávnenej stavby. Predpokladaný záber
     budúceho vecného bremena by mal predstavovať výmeru cca 4191,1 m2•
4. Výzva na uzatvorenie budúcej zmluvy a akákoľvek korešpondencia s ňou spojená musí
     byť zaslaná doporučenou zásielkou na adresu budúceho povinného z vecného bremena,
      alebo na inú adresu, ktorú budúci povinný z vecného bremena budúcemu oprávnenému
      z vecného bremena písomne na tento účel oznámi
5. V prípade, že budúci oprávnený z vecného bremena nevyzve v lehote určenej v odseku 1.
      tohto článku tejto zmluvy budúceho povinného z vecného bremena na uzatvorenie
      zmluvy o zriadení vecného bremena, je budúci povinný z vecného bremena oprávnený
      písomne vyzvať budúceho oprávneného z vecného bremena na uzatvorenie zmluvy
      o zriadení vecného bremena.

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  3/9

                                                    Článok IV.
                            Obsah zmluvy o zriadení vecného bremena

1. Povinný z vecného bremena uzatvára s oprávneným z vecného bremena zmluvu
     o zriadení vecného bremena „in personam" v prospech oprávneného z vecného
     bremena, predmetom ktorej je zriadenie vecného bremena spočívajúce v povinnosti

     povinného z vecného bremena:
     a) strpieť na zaťaženej nehnuteľnosti umiestnenie, vybudovanie, prevádzkovarue, údržbu,

        opravy a užívanie oprávnenej stavby,

     b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup a prechod peši, vjazd. prejazd, výjazd vozidlami,
         mechanizmami oprávneného z vecného bremena na zaťaženú nehnuteľnosť,
         v súvislosti s projektovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, resp. inými stavebnými
         úpravami, terénnymi úpravami, prevádzkovaním stavby alebo na účely opráv, údržby,

        kontroly oprávnenej stavby,
     c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo budúcemu oprávnenému z vecného bremena vo

         výkone jeho práv z vecného bremena podľa tejto zmluvy

     (ďalej ako „vecné bremeno" v príslušnom gramatickom tvare).

2. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu určitú, t.j. do doby skončenia udňateľnosti projektu
     - stavby „Lávka cez Čiemu vodu". Obdobie udržateľnosti projektu začína finančným
     ukončením projektu. Obdobie udržateľnosti projektu je päť (5) rokov od finančného
     ukončenia projektu.. Oprávnený z vecného bremena je povinný do pätnástich (15)
     kalendárnych dní po skončení obdobia udržateťnosti projektu túto skutočnosť písomne
     oznámiť povinnému z vecného bremena. Toto oznámenie bude podkladom pre povinného

     z vecného bremena, ktorý zabezpečí výmaz vecného bremena z katastra nehnuteľností

     a oprávnený sa zaväzuje mu pri všetkých potrebných úkonoch súvisiacich s výmazom
     vecného bremena poskytnúť mu potrebnú súčinnosť.

3. Vecné bremeno sa zriaďuje z.a odplatu - jednorazovú náhradu. Zmluva sa uzatvára za

     účelom plnenia verejnoprospešného cieľa Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky
     pri realizácii projektu „Lávka cez Čiernu vodu". Zmluvné strany

     sa v súlade s § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

     dohodli na jednorazovej náhrade za zriadenie vecného bremena podľa znaleckého

     posudku, vyhotoveného po porealizačnom zameraní geometrickým plánom na stanovenie

     rozsahu vecného bremena. Znalecký posudok na vypracovať na vlastné náklady budúci

     oprávnený z vecného bremena.
4. Okrem jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena uvedenej v odseku 3. tohto

     článku tejto zmluvy, oprávnený z vecného bremena uhradí aj náklady spojené s návrhom
     na vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66,00 € (slovom: šesťdesiatšesť eur) a tiež
     náklady spojené s vyhotovením návrhu zmluvy vo výške 12,00 € vrátane DPH (slovom:
      dvanást' eur).
5. Oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje takto stanovenú jednorazovú náhradu za

      zriadenie vecného bremena spolu s nákladmi spojenými s návrhom na vklad do katastra
      nehnuteľností a spolu s nákladmi spojenými s vyhotovením návrhu zmluvy uhradiť do

Zmluva o budúcej :zmluve o zriadení vecného bremena  419

     tridsiatich (30) kalendárnych dni odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o zriadení

     vecného bremena.
6. Za deň úhrady sa považuje deň, kedy sú :finančné prostriedky pripísané na účet povinného

     z vecného bremena uvedený v záhlaví budúcej zmluvy vo formáte IBAN. Ako variabilný
     symbol úhrady bude použité číslo tejto zmluvy o zriadení vecného bremena.
7. V prípade, že sa oprávnený z vecného bremena dostane do omeškania so zaplatením
     odplaty - jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena, a to i v dodatočne
     písomne určenej lehote zo strany povinného z vecného bremena, nie dlhšej ak.o desať
     (1O) kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na dodatočné uhradenie,
     považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy o zriadení vecného bremena a
     oprávnenému z vecného bremena tým vzniká povinnosť zaplatiť povinnému z vecného

     bremena zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku výšky jednorazovej náhrady za zriadenie

     vecného bremena, tým nie je dotknuté právo na náhradu škody. Zmluvné strany
     prehlasujú, že výšku zmluvnej pokuty považujú za primeranú, pretože pri rokovaniach o

     dohode o výške zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a význam touto zmluvnou
     pokutou zabezpečovanej zmluvnej povinnosti.
8. Návrh na vklad vecného bremena bude podaný do katastra nehnuteľností až po uhradení
     jednorazovej náhrady v zmysle odseku 4. a 5. tohto článku tejto zmluvy.
9. Práva zodpovedajúce vecnému bremenu nadobudne oprávnený z vecného bremena
     právoplatnosťou rozhodnutia o povolení vkladu vecného bremena do katastra

       nehnuteľností.

1O. Oprávnený z vecného bremena vyhlasuje, že v plnej miere rešpektuje a bude rešpektovať
      skutočnosť, že povinný z vecného bremena je oprávnený a bude na zaťaženej
     nehnuteľnosti vykonávať povinnosti vyplývajúce mu z platnej legislatívy a súvisiace

     so správou majetku štátu. Oprávnený z vecného bremena súčasne vyhlasuje,

      že oprávnenú stavbu realizoval v súlade s písomnými stanoviskami a vyjadreniami
     povinného z vecného bremena, predovšetkým so stanoviskom povinného z vecného
      bremena vydaných pod č. CS SVP OZ KE 2059/2022/2 zo dňa 18.3.2022 a v súlade
     s platnými povoleniami. V prípade, že sa vyhlásenie oprávneného z vecného bremena
     podľa predchádzajúcej vety preukáže ako nepravdivé:
      - oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje v celom rozsahu znášať prípadné škody,

          ktoré vzniknú v dôsledku realizácie oprávnenej stavby v rozpore s písomnými
         stanoviskami a vyjadreniami povinného z vecného bremena a/alebo v rozpore

          s platnými povolerúami,
      - povinný z vecného bremena nenesie žiadnu zodpovednosť a nie je povinný uhrádzať

          akúkoľvek škodu na majetku oprávneného z vecného bremena, ktorá sa stane
          oprávnenému z vecného bremena v súvislosti s činnosťou povinného z vecného
          bremena vykonávanou na zaťaženej nehnuteľnosti.

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bfemena  5/9

                       Článok V.
           Vyhlásenia zmluvných strán

1. Budúci povinný z vecného bremena vyhlasuje, že súhlasí s reali.7.áciou budúcej
     oprávnenej stavby na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti, a to za podmienok ďalej

dohodnutých v tejto zmluve.

2. Budúci povinný z vecného bremena vyhlasuje, že:
     a) je oprávnený samostatne nakladať s budúcou zaťaženou nehnuteľnosťou v celom

   rozsahu potrebnom pre platné uzavretie tejto zmluvy,
b) nie sú podané žiadne návrhy na vklad akýchkoľvek práv k budúcej zaťaženej

   nehnuteľnosti do katastra nehnuteľnosti a neexistujú žiadne faktické alebo právne

    prekážky, ktoré by bránili uzavrieť túto zmluvu,
c) budúcu zaťaženú nehnuteľnosť nadobudol v súlade s platnými právnymi predpismi

    Slovenskej republiky a žiadna tretia osoba si neuplatňuje akékoľvek nároky k budúcej

      zaťaženej nehnuteľnosti,

d) nie je účastníkom žiadneho súdneho alebo iného sporu týkajúceho sa resp. súvisiaceho

s budúcou zaťaženou nehnuteľnosťou.

3. Budúci povinný z vecného bremena sa zaväzuje, že sa až do okamihu splnenia alebo
     zániku všetkých povinnosti vyplývajúcich z tejto zmluvy zdrží akéhokoľvek konania,

ktoré by bránilo alebo znemožnilo uzatvoreniu budúcej zmluvy o zriadení vecného

bremena v zmysle tejto zmluvy. Budúci povinný z vecného bremena sa najmä zaväzuje,
že budúcu zaťaženú nehnuteľnosť ani jej časť, ktorá má byť zaťažená vecným

bremenom:

a) neprevedie do vlas1níctva inej osoby bez súhlasu budúceho oprávneného z vecného

   bremena a ani
b) ju nezaťaží právom tretích osôb, ktoré by znemožnilo vykonávať práva

zodpovedajúce vecnému bremenu budúcim oprávneným z vecného bremena.

4. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje:
    a) budúcu zaťaženú nehnuteľnosť užívať výlučne na účely podľa tejto zmluvy, v rozsahu

a spôsobom vyplývajúcim z tejto zmluvy,

b) udržiavať poriadok a čistotu počas a po každom vykonanom zásahu na budúcej

zaťaženej  nehnuteľnos~      uviesť                 budúcu  zaťaženú  nehnuteľnosť

do rovnakého stavu, v akom bola pred vykonaním zásahu, pričom náklady

na zachovanie, údržbu a úpravy budúcej zaťaženej nehnuteľnosti bude znášať

budúci oprávnený z vecného bremena v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na prinavrátenie
budúcej zaťaženej nehnuteľností do pôvodného stavu po vykonaní práv

   vyplývajúcich mu z tejto zmluvy,
c) dodržiavať podmienky uvedené v stanovisku budúceho povinného z vecného bremena

  č. es SVP oz KE 2059/2022/2 zo dňa 18.3.2022,

d) na vlastné náklady odstrániť škody na majetku budúceho povinného z vecného
   bremena, pokiaľ takéto budú spôsobené v súvislostí s vykonávaním činnosti budúceho
   oprávneného z vecného bremena na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti.

Zmluva o budúcej zmluve o zrladenl vecného bremena

5. Budúci povinný z vecného bremena si vyhradzuje právo vstupu na budúcu zaťaženú
     nehnuteľnosť, a to kedykoľvek, v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene
     zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestup>koch v zneru neskorších

     predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
6. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje rešpektovať§ 47 zákona č. 364/2004

     Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.

     o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

    a ustanovenia zákona č. 7/2010 z. z. o ochnme pred povodňami v znení neskorších

     predpisov.
7. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje vykonávať na budúcej zaťažentj

     nehnuteľnosti činnosti súvisiace s realizáciou budúcej oprávnenej stavby /terénne úpravy
     a stavebné práce/, výlučne v súlade s predchádzajúcimi písomnými stanoviskami
     budúceho povinného z vecného bremena najmä v stanovisku budúceho povinného
     z vecného bremena č. CS SVP OZ KE 2059/2022/2 zo dňa 18.3.2022, v súlade
     s právoplatnými povoleniami a s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Počas
     výstavby sa budúci oprávnený z vecného bremena zaväzuje manipulovať so stavebným
     materiálom a odpadom tak, aby nedošlo k znečisteniu okolitých povrchových vôd

     a podzemných vôd.
 8. Prípadné škody vzniknuté v dôsledku nedodržania povinnosti uvedenej v odseku 7. tohto

     článku tejto zmluvy znáša v plnom rozsahu budúci oprávnený z vecného bremena.
 9. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje vykonávať na budúcej zaťaženej

     nehnuteľnosti len také terénne úpravy a stavebné úpravy, resp. iné činnosti vyplývajúce

     z tejto zmluvy, ktoré umožnia vstup mobilnej technike budúceho povinného z vecného
     bremena v prípade nepredvídateľných okolností a živelných pohrôm.
1O. Budúci povinný z vecného bremena nenesie žiadnu zodpovednosť a nie je povinný
     uhrádzať akúkoľvek škodu na zdraví ani na majetku, ktorá sa stane budúcemu
     oprávnenému z vecného bremena v súvislosti s jeho činnosťou vykonávanou na budúcej
     zaťaženej nehnuteľnosti. Budúci povinný z vecného bremena nezodpovedá za škody

     spôsobené na majetku budúceho oprávneného z vecného bremena, ktoré boli spôsobené
     živelnou _pohromou, zvýšenými prietokmi vody alebo mimoriadnou udalosťou.
11. Budúci oprávnený z vecného bremena má nárok previesť práva a povinnosti budúceho
     oprávneného z vecného bremena vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu len

      s predchádzajúcim písomným súhlasom budúceho povinného z vecného bremena.
12. Zmluvné strany sa zaväzujú riadne a bez zbytočných odkladov plniť si povinnosti podľa

      tejto zmluvy. Porušenie povinností podľa odsekov 4., 6., 7., 9. a 11. tohto článku tejto

      zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy a zakladá právo budúceho
      povinného z vecného bremena neuzavrieť budúcu zmluvu a od tejto zmluvy o budúcej
      zmluve odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie
      o odstúperu od tejto zmluvy doručené budúcemu oprávnenému z vecného bremena.

Zmluva o bud6cej zmluve o zriadení vecného bremena  7/9

                                               Článok VI.
                                        Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na 2 (dva) roky odo dňa nadobudnutia

     účinnosti tejto zmluvy.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami

     a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia

     § 47a Občianskeho zákonníka a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.
     o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
     o slobode infonnácií) v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv.
3. Zmluvné strany berú na vedomie, že budúci povinný z vecného bremena je povinnou
     osobou v zmysle § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
     a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení

     neskorších predpisov a súhlasia so zverejnením a sprístupnením obsahu tejto zmluvy.

4. Všetky práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou,
     sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho z.ák.onnfka o tomto zmluvnom type

    a súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky v ich platnom znení.

5. Písomnosti zmluvných strán sa doručujú na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy

     a považujú sa za doručené, ak boli adresátom prevzaté alebo boli vrátené odosielateľovi

     ako nedoručiteľné a adresát svojim konaním alebo opomenutím zmaril doručenie
     písomnosti, v takomto prípade sa písomnosť považuje za doručenú uplynutím tretieho
     dňa odo dňa jej odoslania. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak adresát doručenie
     písomnosti odmietol, a to dňom odmietnutia.
6. Zmenu adries na doručovanie sú si zmluvné strany povinné neodkladne, najneskôr však
     do desiatich (10} kalendárnych dní písomne oznámiť. Zmluvná strana nenesie
     zodpovednosť za prípadné nedoručenie korešpondencie, ak jej druhá zmluvná strana
     neoznámila zmenu svojej korešpondenčnej adresy.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti, oznámenia, resp. informácie podľa ustanovení

     tejto zmluvy (korešpondencia) vyhotovené v písomnej forme, pripadne zachytené
      na inom hmotnom nosiči, si môžu navzájom doručovať aj osobne, v takomto pripade

     je možné ju doručovať aj na inom mieste ako na adrese určenej podľa odseku 5. tohto
     článku tejto zmluvy, ak sa na tomto mieste oprávnený zástupca zmluvnej strany na
     preberanie zásielok v čase doručenia zdržuje a ak sa na tomto mieste zmluvné strany

      súčasne dol1odli, pričom prevzatie korešpondencie musí byť vždy riadne písomne

      potvrdené.
8. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné

      alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť
      ostatných ustanovení tejto zmluvy. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení
      tejto zmluvy a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne
      možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto

      zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.

Zmluva o budúcej zmluve o zrladenf vecného bremena  819

9. Táto zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť
     originálu, dva (2) rovnopisy si ponechá budúci oprávnený z vecného bremena a jeden (1)
     rovnopis si ponechá budúci povinný z vecného bremena.

1O. Obsah tejto zmluvy je možné meniť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán,
     číslovanými dodatkami k tejto zmluve vyhotovenými v písomnej fomte a podpísanými

     obomi zmluvnými stranami.
11. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú v plnom rozsahu spôsobilé k uvedeným právnym

     úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. Zmluvné strany vyhlasujú.,
     že ich vôľa V)jadrená v tejto zmluve je vážna, slobodná a určitá, že prejavy vôle oboch
     zmluvných strán sú dostatočne zrozumiteľné. Na znak súhlasu zmluvných strán s celým
     obsahom zmluvy ju obidve zmluvné strany podpisujú.

Zoznam príloh:

Príloha č. 1 - Technické stanovisko č. CS SVP OZ KE 2059/2022/2 zo dňa 18.3.2022

V Bratislave dňa:                                                              V Banskej Bystrici dňa:

Budúci povinný z vecného bremena:                                              Budúci oprávnený z vecného bremena:

Slovenská republika - Správca

SLOVENSKÝ VODOHOSPODAi..SKY PODNIK..._ Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

štátny podnik

/ ... .......................................................................  .... .. ... .................... ··"·····················.........

             JUDr. Ing. JozefKrška                                                     RNDr. Dušan Karaska
                                                                                          generálny riaditeľ
                   generálny riaditeľ

Zmluva o bud(u;ej zmluve o zrladen! vecného bremena                                                     919

SLOVENSKÝ                           SLOVENSKÝ VODOHOSPODARSKY PODNIK, tt6tny podnik
                                                                         Povodi& Bodrogu, odStepný zAYod
VODOHOsPODMSKY                                                                             M.R. 9.efánl<a25
                                                                                               075 01 TAll:lilov
PODNIK, 1161ny podnBc
                                                                                     Správa povodia Laborca
                                                                   S.H. Vajan5kého 3. 071 01 Midlalovce

                                    •  ŠOP SK                                    •

                                       Správa CHKO Vihorlat

                                       ul. Fr. Kráľa l

                                       071 01 Michalovce

                                    •

Vil lisl/zo dňa        Našc~íslo    Vybavuje/linka      Michalovce
                       CSSVPOZKE
                       2059/2022/2                      18.3. 2022

Vec
Halovce - .,Lávka eez Čiernu vodu"

- stanovisko k protektovei dokumentád.i pre 1Uely územného a stavebného konania

        Listom zo dňa 2. 3. 2022 ste nás požiadali o stanovisko k projektovej dokwnentácii
horeuvedenej stavby, ktorá rieši návrh lávky cez Čiemu vodu, 1D 4-30-06-371, v správe našej
organizácie, vrátane účelovej pristupovej komunikácie a terénnych úprav v okolí navrhovaného
objektu. Predmetná stavba je navrhnutá na základe požiadaviek investora pre zabezpečenie
bezpečného prístupu k pozemkom a stavbám, ktoré sú vo vlastníctve a užívaní investora.
ubezpcčujúceho ochranu prfrody. Stavba je navrhovaná v extraviláne obce Iňačovee na parcelách
KN-C č. 668, 734/1, 735 a 736, okres Michalovce. Samotná stavba pozostáva z nasledovných
stavebných objektov:
SO OJ Lávka cez čiemu vodu
SO 02 Prístupová komunikácia
SO 03 Oprava čela existujúceho priepustu a terénne úpravy

SO 01 Uvka cu ~iernu vodu rieši jednopoľovú lávku celkovej db.ky 20,20 m (svetlá d1žka
premostenia t 5,00 m) celkovej šírky S.3 m, ktorá má križovať upravený kanál Čierna voda,
v rkm 12,487 v bezprostrednej blízkosti NPR Senianske rybníky. Samotná lávka s nosnosťou do 25
t bude pozostávať z oceľových nosníkov výšky 0,9 m osadených na betónových základoch
navrhnutých mimo prietočný profiJ koryta kanála. Spodná hrana mostovky je navrhnutá cca 1,0 m
nad hladinou Q100=20m3/s. Na oceľových nosníkoch bude osadená železobetónová vowvka

hr. O.JS m. Lávka a jej základové piliere sa budú nachádzať na parcele K.N-C č. 688, druhu vodné

plochy vo vlastníctve SR v správe SVP š . p. podľa LV č. 194.

SO 02 Prfstupová komunikácia dižky l 002,52 m a šírky 4,0 m (3,0m+o,5m krajnica po oboch
stranách) je navrhnutá z dvoch vrstiev štrkodrvy s celkovou hrúbkou vrstiev 350 mm. Komunikácia
bude kopírovať existujúcu nespevnenú poľnú cestu vedúcu po pobrežnom po:r..emku na pravom brehu
uvedeného kanála od rkm cca 11,485 po navrhovanú lávku v dan 12,487. Celá spevnená komunikácia
sa bude nachádzať na hore uvedenej parcele KN-C č. 688.

SO 03 Oprava lela existujúceho prlepustu a terénne úpravy rieši teréMe úpravy na ľavom brehu
kanála Čierna voda v blízkosti navrhovanej 1ávky - urovnanie terénu na kótu navrhovanej lávky o

vytvorenie násypov. ktoré zabezpečia bezproblémový nájazd vozidiel na navrhovanťl lávku.

Vzhľadom na obmedzené priestorové možnosti bude v rámci tohto stavebného objektu navrhnuté
- - taktiež predlt.enie rúrového priepustu, ktorým je odpadový kanál z rybníkov zaústený do Čiernej
                                    ....,..,_             05fl6M111'".l

vody, ktorý sa nachádza na parce]e KN~C č. 735 vo vla.stnfctve SR v správe ŠOP SR. Na strane
rybníkov sa časť kanáJa zasype a existujúci rúrový priepust z betónovej rúry DN800 sa predlži
o 6 m použitím obdobných betónových skruží so zachovaním rovnakého priemeru. Súčasťou objektu
bude taktiež nové betónové čelo priepustu. Na zásyp časti kanála o dlflce 6m sa použije zemina, ktorá
vznikne pri výkope základovej konštrukcie navrhovanej lávky.

        Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov ako aj z hľadiska
protipovodňovej ochrany zaujímame k predmetnej projektovej dokumentácii nasledovné

                                              stanovisko:
S navrhovanou stavbou súhlasfme za dodržania nasledovných podmienok:

  J• Upozorňujeme. že zhotoviteľ stavby vo vodnom toku je v zmysle § 1O:zákona č. 7/201 OZ. z.
       o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov zodpovedný za protipovodňovú
      ochranu na úseku dotknutom výstavbou a je povirmý pred zahájením prác vypracovať
       povodňový plán zabezpečovacích prác na obdobie počas výstavby, ktorý žiadame zaslať na
      SVP š. p. Povodie Bodrogu, odštepný :závod, Trebišov na odsúhlasenie a následne na príslušný
      Okresný úrad, odbor starostlivosti o fivotné prostredie na schválenie.

  2. Zaeatie a ukončenie prác žiadame oznámjť Správe povodia Laborca Michalovce
                                        ~ účelom určenia dozoru z našej strany.

  3. Investor resp. dívateľ stavby je z hľadiska protipovodňovej ochrany povinný riadiť sa
      ustanoveniami § 37 č. zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskoršich
      predpisov a ustanoveniami § 47 , § 49 a § 50 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení
       neskorších predpisov.

  4. Počas realizácie stavby žiadame neumiestňovať stavebný materiál do prietočného profilu
       kamUa a na jeho brehové čiary.

  5. Prístupovú komunikáciu (SO 02) dimenzovať na zaťaženie minimálne 25 ton, vzhľadom na
       hmotnosť stavebných mechanizmov, ktoré SVP, š. p. využíva na zabezpečenie opráv a údržby
       vodných tokov.

  6. Záber parcely KN-C č. 688 vo vlastníctve SR v správe našej organizácie žiadame
       majetkovoprávne doriešiť samostatnou žiadosťou,

  7. Po ukončení prác požadujeme terén uviesť do pôvodného stavu a prizvať správcu toku
       ku kontrole realizovaných prác.
        Zároveň upozorňujeme. že správca vodných tokov podľa § 49 zákona č. 364/2004 Z. z.

o vodách v mení neskorších predpisov nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou
a škody vzniknuté užfvanfm vodných tokov.

        Toto stanovisko ma platnosť dva roky a nenahrádza vyjadrenie príslušného orgánu štátnej
vodnej správy.

Na vedomie:
VUVP

CZ 6774/2022