Zmluvač. ZM/2013/0017zverejnené 10. 1. 2013Suma uvedená
Zdroje:Centrálny register zmlúv stav z exportu 10. 1. 2013
Zmluva nie je platba. Suma neznamená, že sa celá vyplatila, a register neuvádza, ktorá strana platí.
Prílohy sú uložené v Centrálnom registri zmlúv, odkazy vedú priamo tam.
Záznam v Centrálnom registri zmlúv · ID 763533 · posledná zmena v registri 10. 1. 2013, 15:33
| Denný export registra | Zmena v registri | Suma v tom čase | Príloh |
|---|---|---|---|
| 10. 1. 2013 | 10. 1. 2013, 15:33 | 44 325,36 € | 1 |
Každý riadok je deň, keď sa záznam objavil v dennom exporte registra (nový alebo zmenený). Kódy z exportu, ktorých význam register nedokumentuje: stav 2, typ 1.
Zmena sa zverejní až po kontrole redaktorom. Bez odkazu na zdroj ju nemôžeme prijať.
Dodávateľom je združenie (skupina dodávateľov), ktoré register uvádza len názvom. Členov s IČO preberáme z výsledku verejného obstarávania alebo z textu zmluvy. Suma zmluvy je za celé združenie, podiel jednotlivých členov z otvorených dát nepoznáme.
Ako sme členov určili: vedúci člen je uvedený priamo v názve združenia; ostatných členov nepoznáme. Ak je to omyl, nahláste nám ho.
Strojovo vytiahnutý z PDF v registri, môže obsahovať chyby. Rodné čísla, dátumy narodenia a čísla dokladov sú vynechané. Záväzné je PDF v registri. Hľadať v textoch zmlúv
Príloha je naskenovaný obrázok, text sme prečítali strojovo (OCR). Môžu v ňom byť chybne prečítané písmená a čísla.
05v 0MI Zmluva o dielo v zmysle $ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Vypracovanie analýzy rizík a aktualizácia bezpečnostnej dokumentácie pre tunel Horelica Číslo objednávateľa: %M/wilá/wíf Číslo zhotoviteľa: 1084.00 1.1 1.2 ČI.1 Zmluvné strany Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom - registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené: Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Štefan Tôrôk, člen predstavenstva Osoby oprávnené na rokovanie - vo veciach zmluvných : - vo veciach technických: - vo veciach cenových: Osoby oprávnené na prebratie diela: Bankové spojenie: Číslo účtu: IČO: 35 919 001 DIČ: 2021937775 IČ DPH: SK2021937775 Tel./Fax: ďalej len „objednávateľ“ a Zhotoviteľ: Združenie HORELICA, na základe zmluvy o združení zastúpené Basler 8 Hofmann Slovakia, s.r.o. Sídlo: Panenská 13, 811 03 Bratislava Právna forma: Štatutárny orgán: Osoby oprávnené na rokovanie - vo veciach zmluvných : - vo veciach technických: - vo veciach cenových: Bankové spojenie: Číslo účtu: Teal.: Fax: ďalej len „zhotoviteľ“ — — KABL2PTIÍM Vypracovanie analýzy rizík a aktualizácia bezpečnostnej dokumentácie pre tunel Horelica 2.1 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.1.1 5.1.2 5.2 S5.3 5.4 ČI.2 Predmet zmluvy Predmetom tejto zmluvy (ďalej len „zmluva“) je záväzok zhotoviteľa zhotoviť, resp. vypracovať a odovzdať v rozsahu aza podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa dielo, ktorým je: Analýza rizík a aktualizácia bezpečnostnej dokumentácie pre tunel Horelica (ďalej len „Analýza“ alebo „dielo“) a záväzok objednávateľa uhradiť za riadne a včasné splnenie záväzku zhotoviteľa cenu podľa ČI. 6 tejto zmluvy a poskytnúť zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie. ČI.3 Rozsah a obsah predmetu plnenia Rozsah a obsah diela podľa bodu 2.1 tejto zmluvy je špecifikovaný v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) objednávateľa aich prílohách, ktoré spolu s ponukou zhotoviteľa tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny podľa bodu 6.1 tejto zmluvy v: e v tlačenej podobe v počte 6 ks ev digitálnej podobe, výkresovú časť dokumentácie vo formáte dwg alebo dgn, textová a tabuľková časť vo formáte .doc a .xls obrázková časť vo formáte .pdf ajpg a kompletnú dokumentáciu vo formáte pdf. ČI.4 Podklady a spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa V priebehu vykonávania diela sa uskutočnia pracovné rokovania medzi zhotoviteľom a objednávateľom (ďalej len „pracovné rokovanie“) podľa požiadaviek objednávateľa alebo zhotoviteľa. Z pracovného rokovania sa vyhotoví zápis (ďalej len „zápis z pracovného rokovania“), ktorého rovnopis obdrží každá zmluvná strana a ktorý je podkladom v zmysle bodu 4.2 tohto článku. Zhotoviteľ bude počas pracovných rokovaní objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela v súlade s časovým harmonogramom prác. Zoznam účastníkov pracovného rokovania dohodne zhotoviteľ s objednávateľom spravidla 7 dní vopred pred jeho konaním. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie, a to najmä poskytovaním upresňujúcich alebo doplňujúcich údajov alebo nevyhnutných podkladov potrebných na vykonanie diela v súlade s touto zmluvou. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie uvedené v bode 4.2 tohto článku v lehote a spôsobom dohodnutým obidvoma zmluvnými stranami. ČI.5 Časa miesto plnenia Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v ČI. 2 a 3 tejto zmluvy takto: koncept Analýzy po zapracovaní pripomienok z posledného rokovania, predchádzajúcemu jej odovzdaniu, dodať na pripomienkovanie 30 dní pred termínom dodania na dobu 14 dní, kompletná Analýza v čistopise do: 5 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Záväzok zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a osobným odovzdaním diela v lehote podľa bodu 5.1.2 a v rozsahu a obsahu dohodnutom v ČI. 2 a 3 tejto zmluvy ktorejkoľvek osobe oprávnenej na preberanie diela za objednávateľa podľa bodu 1.1 tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol, ktorý podpíše za zhotoviteľa ktorákoľvek osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických a za objednávateľa ktorákoľvek osoba oprávnená na preberanie diela. Preberací protokol sa vyhotoví v štyroch vyhotoveniach, po dvoch pre každú zmluvnú stranu. Zhotoviteľ sa zaväázuje bez zbytočného odkladu faxom, e-mailom alebo telefonicky oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje poskytnutie plnenia s dôsledkom predíženia zmluvnej lehoty na plnenie. Takéto oznámenie musí byť následne vlehote troch (3) pracovných dní zhotoviteľom písomne potvrdené. Predížením dohodnutej lehoty na plnenie zo strany zhotoviteľa nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa uhradiť zmluvnú pokutu za omeškanie v zmysle ČI. 7 bod 7.1 tejto zmluvy okrem prípadov, keď k omeškaniu došlo z dôvodov vyššej moci. Miestom plnenia (odovzdania a prevzatia diela zástupcovi objednávateľa) je - sídlo objednávateľa. Strana 2 z 6 Vypracovanie analýzy rizík a aktualizácia bezpečnostnej dokumentácie pre tunel Horelica 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 T.1 1.2 ČI.6 Cena diela, platobné a fakturačné podmienky Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v ČI. 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné pre účely riadneho vykonania diela, ako aj náklady na opravy, úpravy a korekcie diela. Cena podľa prijatej ponuky zhotoviteľa predstavuje: Cena diela bez DPH : 36 937,80 EUR Sadzba DPH 20 % : 7 387,56 EUR Cena diela vrátane s DPH : 44 325,36 EUR Slovom: Tridsaťšesťtisícdeväťstotridsaťsedem EUR 80/100 bez DPH Fakturácia bude uskutočnená až po splnení záväzku zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť faktúru do 15 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa bodu 5.2 tejto zmluvy. Tento protokol je zhotoviteľ povinný priložiť k faktúre Z celkovej fakturovanej ceny diela vrátane DPH zadrží objednávateľ čiastku vo výške 10 % z ceny diela bez DPH po dobu troch mesiacov odo dňa podpísania preberacieho protokolu, počas ktorých objednávateľ podrobne preskúma dielo. V prípade ak objednávateľ pri preskúmavaní diela v rámci trojmesačnej lehoty zistí nedostatky (vady, nedorobky) diela bude zádržné uhradené až po ich odstránení, na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky alebo úroky z omeškania zo zadržanej čiastky odo dňa zadržania až do momentu, kedy je objednávateľ povinný v zmysle tejto zmluvy uhradiť zádržné zhotoviteľovi. Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa $ 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo zmluvy a dodatku, referenčné číslo u objednávateľa, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy. Ak ich faktúra nebude obsahovať alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry. Splatnosť faktúry je 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v písomnej forme, jej tabuľkové prílohy však súčasne predloží aj v elektronickej forme vo formáte Microsoft Excel. Na účely fakturácie sa za deň dodania diela považuje deň podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa ČI. 5 tejto zmluvy. Úhrada vykonaná prostredníctvom banky je splnená dňom, v ktorom je cena odpísaná z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa. Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorým sa mení rozsah alebo obsah diela vyplývajúci z tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktorá nebola ani nemohla byť predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy (ďalej len „naviac práce“). Podkladom na uzatvorenie tohto dodatku bude písomný súhlas objednávateľa s naviac prácami alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac práce. Cenu diela uvedenú v tomto článku je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv. V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 6.9 tohto článku naviac práce budú ocenené podľa jednotkových cien uvedených v ponuke zhotoviteľa. V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 6.9 tohto článku a nemožnosti ocenenia naviac prác podľa bodu 6.10 tohto článku, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách. ČI.7 — Sankcie V prípade omeškania zhotoviteľa s vypracovaním a odovzdaním diela alebo ktorejkoľvek jeho časti v zmluvne dohodnutom termíne má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela vrátane DPH za každý deň omeškania. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry podľa ČI. 6 vzniká zhotoviteľovi nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Strana 3 z 6 Vypracovanie analýzy rizík a aktualizácia bezpečnostnej dokumentácie pre tunel Horelica 1.3 7.4 .O 8.1 8.2 8.3 8.4 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 V prípade, ak zhotoviteľ poruší akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto zmluve, inú ako povinnosť uvedenú v bode 7.1 tohto článku, vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50 EUR (slovom päťdesiat eur) za každý deň pokiaľ porušenie trvá a za každé takéto porušenie. Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne zmluvnej strane porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou. V prípade vzájomných nárokov budú tieto nároky vzájomne započítané v súlade ustanoveniami $ 358 a nasi. Obchodného zákonníka. ČI.8 Zodpovednosť za vady diela Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, príslušné technické normy vzťahujúce sa na dielo, osobitné predpisy požadované objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a v súťažných podkladoch, že dielo bude mať vlastnosti určené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch a že bude bez vád. Ak pri vykonávaní diela zhotoviteľom vzniknú nejasnosti týkajúce sa vlastností diela alebo spôsobu jeho vykonávania, ktoré nemožno odstrániť výkladom tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje pri ich riešení riadiť sa príslušnými písomnými pokynmi objednávateľa, písomnými dohodami zmluvných strán týkajúcich sa týchto nejasností a zápismi z pracovných stretnutí (bod 4.1 článku 4). Zhotoviteľ sa zavázuje prípadné vady diela odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Reklamáciu vady diela je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme potvrdenou oprávnenou osobou. Záručná lehota začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami a trvá po dobu 2 rokov. V písomnej reklamácii vady diela objednávateľ súčasne určí aj lehotu na odstránenie vady. ČI.9 — Zánikzmluvy Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou. V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo zich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať, alebo z dôvodu vyššej moci. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak sa preukáže, že zhotoviteľ v ponuke predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak zhotoviteľ koná v rozpore s touto zmluvou, súťažnými podkladmi, právnymi predpismi a na písomnú výzvu zhotoviteľa toto konanie a jeho následky v určenej lehote neodstráni. Objednávateľ si súčasne vyhradzuje právo od zmluvy odstúpiť v prípade potreby opakovaného prepracovávania diela z dôvodu nezapracovania pripomienok objednávateľa. Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia $ 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky. Strana 4 z 6 Vypracovanie analýzy rizík a aktualizácia bezpečnostnej dokumentácie pre tunel Horelica 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 ČI. 10 Ostatné ustanovenia Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo ani niektorú z jeho častí nepoužije bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté. Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že vykonal dielo, na propagáciu svojej činnosti na verejnosti. Musí však pritom chrániť oprávnené záujmy objednávateľa. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté. Vlastnícke právo k dielu objednávateľ nadobúda dňom jeho odovzdania a prevzatia podľa ČI. 5 tejto zmluvy. Nebezpečenstvo škody na diele prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa súčasne s prechodom vlastníckeho práva podľa bodu 10.3 tohto článku. Zhotoviteľ sa zaväzuje vysporiadať všetky autorské práva resp. iné práva duševného vlastníctva súvisiace alebo vznikajúce v súvislosti so zhotovením diela alebo ktoré môžu vzniknúť alebo súvisieť so zhotovením diela a jeho používaním v súlade s účelom uzavretia tejto zmluvy, a to takým spôsobom, aby objednávateľ mohol dielo užívať bez akékoľvek kvantitatívneho obmedzenia resp. obmedzenia jeho distribúcie, zverejňovania, rozmnožovania - alebo akéhokoľvek iného nakladania sdielom na základe časovo a rozsahovo neobmedzerej, výhradnej licencie bez akejkoľvek dodatočnej úhrady a bez akejkoľvek potreby odsúhlasovania nakladania s dielom spôsobmi podľa $ 18 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským zákonom (autorský zákon). Zhotoviteľ sa zaväázuje zapracovať pripomienky objednávateľa a upozorniť ho na prípadnú nesprávnosť alebo nevhodnosť jeho pripomienok k dielu. ČI. 11 Doručovanie Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučene poštou, elektronickou poštou (nie pri odovzdaní diela), kuriérom alebo osobne. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahovalľ“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. ČI. 12 Záverečné ustanovenia Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvu je možné meniť a dopíňať len na základe písomných, číslovaných, štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán podpísaných dodatkov a dohoda o zrušení zmluvy musí byť písomná. Lehota na prijatie návrhu dodatku je tridsať kalendámych dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol návrh dodatku doručený do sídla druhej zmluvnej strany pričom podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán sa musia stretnúť na tej istej listine. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle ustanovenia $ 47a zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením $ 5a zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa sobsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne avážne, že sa zhoduje sich prejavom vôle a svoj súhlas sjej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom. Súčasťou tejto zmluvy sú súťažné podklady objednávateľa, ponuka zhotoviteľa a vysvetlenia súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo doplňajú ustanovenia zmluvy, v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami zmluvy prednosť a platia vysvetlenia súťažných podkladov. MArana5 z 6 Vypracovanie analýzy rizík a aktualizácia bezpečnostnej dokumentácie pre tunel Horelica 12.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú: Príloha č. 1 — špecifikácia výpočtu ceny Príloha č. 2 — potvrdenie o účte a čísle účtu podnikateľa od peňažného ústavu, v ktorom má vedený svoj podnikateľský účet a ktorý bude súčasťou zmluvy nie staršie ako tri mesiace ku dňu podpisu zmluvy. V Bratislave dňa Objednávateľ: Ing. Milan Gájdoš predseda p Jstavénstva. a generálne daditaľ Ing. Šterarnt 10rok člen predstavenstva V Bratislave dňa Zhotoviteľ: na základe plnej moci zo dňa 10.10.2012 Ing. Valenian morvau konak a riaditeľ spoločnosti Ing. Štefan Choma konateľ spoločnosti Strana 6 z 6 IDPJUDUNYOCP [SUJSOUDIdZ3g BIDPZIJENIYY IYHO [19pOUU - AOJeAO] UJÁUJSdZSd9U ÁABIdBIÁ MIZUJ PZÁJPUV BYIZII AUDBJOUPOU SUANEJNIUBAY PUBAOJUJUO OAOUBISÁS — AIZU EZÁJEUVY ANSUSISÁZ3A9U BZÁJEUB PYDUPIdS -| «I -I -I - - A A O AaAloMm Aoľepn uSÁUdniSA SIUSAPBISOZ 32 edazes | c9 egzes | z9 eazes | p9 egzes gAOUIPOU | nAOUIPOU | naouIpouy | naouipou E 9d 81d 81d 8d ÁYZEJEZ NJSLUPIJÁA NIUBUOJÁA 4 UJÁUJ3JOd AOJIUAOJLIA UDÁUAjapiud Je90d UedZpes WÁAOUIPOU WIÁAIJJOUpaAÍ 4 IZOJpaad JeZpeUDN,. PI9IP BIUPUOJÁA B)SBIUI A UDÁUJEJd JOUBIUIPOd UJÁUAOIERIA e 1SOUBRUJSIBUIEZ ÁURIUDJO NÍPYÁJ PS 310)) IUIUOJEZ OS SPEJNS A PUDJAOUBIS JÁC ISNLI ÁJZEJEZ NIaLUIPaJd BIUPBPpOP eZ RUDO, BYIUAODEJA OyJUpeaľ BU PagZpes O)Je PUSJSÁL 3[ LaZpes PAOUIPOH, 9€ GZ€ bť HdG S BU99 BUANIUZ 9G"218€ 1 %0Z Hda 08“2£69£ Hdá zZ29a eU99 BUANIJUIZ OT 0č60L 0Z LL 9 ZLL BIDejUBLUNYOP [BUjSOUJadZag BIDEZIJENIYY O8"92lf 8 8 0 9g INYSDO IS8POU - AOJeAO] UDJÁUJSdZagau ÁABIdaJd YIZLI BZÁJBEUY 008€91 8 9€ ť Z BYIZU BIUDBJOUPOU BUAJJEJBUBAY PUBAOJUBUO OAOUJBISÁS — YIZU BZÁJBUV OVGLEL 8 or + poL ANJSUDRIdZSIgBU PZÁJEUB PYDUIDSdS 0017089 0t v9 [] v AOľepn UDÁUdniSA AIUJAPBISOZ u1Pou J990d Áuganod os 00%0+ o0V9r 0875 +73 egzpes | £9 eazpes |7732 edzpes | 192 egzes cg 1SE9 L "2 PYJNAaFL "9 BJSJBARUPAÍLO P O0PBOL BIBUAOIOUZ "2 OZ Y | "2 BUOJlId — BOSIOH [8UN] 8ad SIDBJUBLUNYOP [BUJSOUDBdZA BIDPZIJENIYE P YIZU BZÁJEUY Basler 84 Hofmann Slovakia s.r.o. Panenská 13 81103 Bratislava/Staré Mesto Slovensko Bratislava 20.12.2012, 13:25 VEC: Potvrdenie o vedení účtu týmto potvrdzuje, že klient Basler 8 Hofmann Siovakia s.r.o. Panenská 13 81103 Bratislava/Staré Mesto Slovensko IČO: 35925621 má v našej banke od [vynechané] vedený bežný účet v EUR, číslo . Potvrdenie sa vydáva na žiadosť klienta.