Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Liptovský Mikuláš, bu EKN 6671, LV č. 7513 z dôvodu realizácie budúcej oprávnenej stavby "Liptovský Mikuláš verejný vodovod a kanalizácia, Pod Stráň

ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
                                           (ďalej len „zmluva“)

   uzatvorená podľa § 50a a § 151n a nasl. ust. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
                          neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“)

medzi zmluvnými stranami:

1/ Budúci povinný z vecného bremena:

SLOVENSKÁ REPUBLIKA, v mene ktorej koná správca:

Obchodné meno:             SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,

                           štátny podnik

Sídlo:                     Martinská 49, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov

Právna forma:              štátny podnik

Zastúpený:                 Ing. Ladislav Glinda, generálny riaditeľ

IČO:                       36 022 047

DIČ:                       2020066213

IČ DPH :                   SK2020066213

Bankové spojenie:

IBAN:

Zapísaný:                  Obchodný register Mestského súdu Bratislava III,

                           Oddiel: Pš, vložka číslo: 427/B

Názov a adresa organizačnej jednotky podniku, ktorej sa právny úkon týka:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Povodie dolného Váhu, odštepný závod
Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany

                                                              (ďalej len „povinný z vecného bremena“)

a

2/Budúci oprávnený z vecného bremena:

Obchodné meno:             Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.

Sídlo:                     Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Právna forma:              akciová spoločnosť

Zastúpená:                 Ing. Rudolf Urbanovič, predseda predstavenstva

                           Ing. Matej Géci, podpredseda predstavenstva

IČO:                       36 672 441

DIČ:                       2022236557

IČ DPH:                    SK2022236557

Zapísaná:                  Obchodný register Okresného súdu Žilina,

                           Oddiel: Sa, vložka číslo 10547/L

   (ďalej len „budúci oprávnený z vecného bremena“ a spolu s budúcim povinným z vecného

                                                    bremena ďalej len „zmluvné strany“)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena                                                1/9

       Článok I.
Úvodné ustanovenia

1. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, vykonáva v zmysle
     zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a zákona č.
     364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o
     priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), správu majetku štátu –
     nasledovnej nehnuteľnosti, ktorej výlučným vlastníkom je Slovenská republika a to:
     - pozemok parcela registra KN „E“ parcelné číslo 6671 s výmerou 320 m2, druh
        pozemku ostatná plocha spoluvlastnícky podiel 1/1, katastrálne územie Liptovský
        Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, zapísaný na LV č. 7513
        vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom
                                                        (ďalej len „budúca zaťažená nehnuteľnosť“).

2. Budúci oprávnený z vecného bremena je stavebníkom/investorom nasledovnej stavby:
       - „Liptovský Mikuláš verejný vodovod a kanalizácia, Pod Stráňami – rozšírenie
           2, časť 1“, v rámci ktorej bude zrealizovaný stavebný objekt „SO 02 splašková
           kanalizácia“
                                                                (ďalej len „budúca oprávnená stavba“).

    Článok II.
Predmet zmluvy

1. Vzhľadom na skutočnosť, že budúca oprávnená stavba sa bude realizovať na budúcej
     zaťaženej nehnuteľnosti, predmetom tejto zmluvy je záväzok zmluvných strán uzatvoriť
     za podmienok stanovených v tejto zmluve, zmluvu o zriadení vecného bremena,
     s obsahom dohodnutým v Článku IV. tejto zmluvy.

2. Touto zmluvou sa budúci povinný z vecného bremena zaväzuje, že do stoosemdesiatich
     (180) kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy budúceho oprávneného z vecného
     bremena budúcemu povinnému z vecného bremena uzavrú spolu zmluvu o zriadení
     vecného bremena v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena, predmetom
     ktorej bude zriadenie vecného bremena na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti v znení
     určenom podľa Článku IV. tejto zmluvy (ďalej len „budúca zmluva“).

3. Táto zmluva je pre budúceho oprávneného z vecného bremena dokladom k budúcej
     zaťaženej nehnuteľnosti, podľa § 58 ods. 2 v nadväznosti na § 139 ods.1 zákona č. 50/1976
     Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
     predpisov, ako iné právo k pozemku.

4. Pokiaľ ktorákoľvek zo zmluvných strán bezdôvodne odmietne uzatvorenie zmluvy
     o zriadení vecného bremena, je druhá zmluvná strana oprávnená požadovať, aby obsah
     zmluvy o zriadení vecného bremena určil súd.

5. Budúci povinný z vecného bremena nie je povinný uzavrieť zmluvu o zriadení vecného
     bremena, ak budúca oprávnená stavba nebude realizovaná na budúcej zaťaženej
     nehnuteľnosti. Budúci povinný z vecného bremena nie je povinný uzavrieť zmluvu
     o zriadení vecného bremena, ak budúca oprávnená stavba bude realizovaná v rozpore

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  2/9

podmienkami dohodnutými v tejto zmluve, v rozpore s odsúhlaseným projektom,
stanoviskom budúceho povinného z vecného bremena vydaným pod č. CS SVP OZ PN
6949/2020/02 zo dňa 24.9.2020 a stanoviskom CS SVP OZ PN 1921/2023/02 zo dňa
22.02.2023, všeobecne záväznými právnymi predpismi, prípadne v rozpore
s podmienkami a oprávnenými požiadavkami danými budúcim povinným z vecného
bremena v priebehu výstavby. Stanovisko č. CS SVP OZ PN 6949/2020/02 zo dňa
24.9.2020 a stanovisko CS SVP OZ PN 1921/2023/02 zo dňa 22.02.2023 tvorí
neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.

                                   Článok III.
Výzva na uzatvorenie budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena

1. Budúci oprávnený z vecného bremena je povinný vyzvať do stodvadsiatich (120)
     kalendárnych dní po zrealizovaní budúcej oprávnenej stavby budúceho povinného
     z vecného bremena na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena písomnou výzvou
     po vyhotovení geometrického plánu na zameranie rozsahu vecného bremena (porealizačné
     zameranie). V prípade, ak budúci oprávnený z vecného bremena vo vyššie uvedenej lehote
     nevyzve písomnou výzvou budúceho povinného z vecného bremena na uzatvorenie
     zmluvy o zriadení vecného bremena, je budúci povinný z vecného bremena oprávnený
     uplatniť si u budúceho oprávneného z vecného bremena zmluvnú pokutu vo výške
     dohodnutej jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena, uvedenej v Článku IV.
     odsek 3. tejto zmluvy.

2. V prípade, ak príslušný stavebný úrad na žiadosť oprávneného z vecného bremena pred
     uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena vydá rozhodnutie o povolení užívania
     budúcej oprávnenej stavby (ďalej len „kolaudačné rozhodnutie“), budúci povinný
     z vecného bremena je oprávnený uplatniť si u budúceho oprávneného z vecného bremena
     zmluvnú pokutu vo výške dohodnutej jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena,
     uvedenej v Článku IV. odsek 3. tejto zmluvy.

3. Súčasťou výzvy, ako jej príloha, musí byť geometrický plán na zameranie rozsahu vecného
     bremena (ďalej len „geometrický plán“), ktoré má byť budúcou zmluvou zriadené.
     Budúci oprávnený z vecného bremena zabezpečí na vlastné náklady vypracovanie
     geometrického plánu na zameranie rozsahu vecného bremena po zrealizovaní
     budúcej oprávnenej stavby. Predpokladaný záber budúceho vecného bremena by mal
     predstavovať výmeru cca 206 m2.

4. Výzva na uzatvorenie budúcej zmluvy a akákoľvek korešpondencia s ňou spojená musí
     byť zaslaná doporučenou zásielkou na adresu organizačnej zložky budúceho povinného
     z vecného bremena, ktorou je SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny
     podnik, Povodie dolného Váhu, odštepný závod, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80
     Piešťany alebo na inú adresu, ktorú budúci povinný z vecného bremena budúcemu
     oprávnenému z vecného bremena písomne na tento účel oznámi.

5. V prípade, že budúci oprávnený z vecného bremena nevyzve v lehote určenej v odseku 1.
     tohto článku tejto zmluvy budúceho povinného z vecného bremena na uzatvorenie zmluvy
     o zriadení vecného bremena, je budúci povinný z vecného bremena oprávnený písomne
     vyzvať budúceho oprávneného z vecného bremena na uzatvorenie zmluvy o zriadení

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena              3/9

vecného bremena. Uplatnenie zmluvnej pokuty podľa odseku 1. tohto článku tejto zmluvy
tým nie je dotknuté.

                    Článok IV.
Obsah zmluvy o zriadení vecného bremena

1. Povinný z vecného bremena uzatvára s oprávneným z vecného bremena zmluvu o zriadení
     vecného bremena „in personam“ v prospech oprávneného z vecného bremena, predmetom
     ktorej je zriadenie vecného bremena spočívajúce v povinnosti povinného z vecného
     bremena:
     a) strpieť na zaťaženej nehnuteľnosti umiestnenie, vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu,
        opravy a užívanie oprávnenej stavby – inžinierskej líniovej stavby – verejnej kanalizácie
     b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup a prechod peši, vjazd, prejazd, výjazd vozidlami,
        mechanizmami oprávneného z vecného bremena na zaťaženú nehnuteľnosť,
        v súvislosti s projektovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, resp. inými stavebnými
        úpravami, terénnymi úpravami, prevádzkovaním stavby alebo na účely opráv, údržby,
        kontroly oprávnenej stavby,
     c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo budúcemu oprávnenému z vecného bremena vo
        výkone jeho práv z vecného bremena podľa tejto zmluvy
                                                                              (ďalej len „vecné bremeno“).

2. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú, t.j. bez časového obmedzenia.
3. Vecné bremeno sa zriaďuje za odplatu – jednorazovú náhradu. Zmluvné strany sa v súlade

     s § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov s prihliadnutím
     na typ vecného bremena, výmeru zaťaženej nehnuteľnosti, rozsah núteného obmedzenia
     užívania zaťaženej nehnuteľnosti a miestne pomery dohodli na jednorazovej náhrade za
     zriadenie vecného bremena stanovenú na základe znaleckého posudku vypracovaného na
     stanovenie náhrady za zriadenie vecného bremena, ktorý na vlastné náklady dá vypracovať
     budúci oprávnený z vecného bremena. Znalecký posudok bude slúžiť ako podklad k
     stanoveniu jednorazovej náhrady. V prípade, že výška jednorazovej náhrady stanovená
     znaleckým posudkom nedosiahne výšku paušálnej ceny, bude výška stanovenej náhrady
     za zriadenie vecného bremena 2000,00 € bez DPH (slovom: dvetisíc eur). K jednorazovej
     náhrade za zriadenie vecného bremena bude v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani
     z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov pripočítaná sadzba DPH vo výške podľa
     právnej úpravy platnej v čase uzavretia zmluvy o zriadení vecného bremena.
4. Okrem jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena uvedenej v odseku 3. tohto
     článku tejto zmluvy, oprávnený z vecného bremena uhradí aj náklady spojené s návrhom
     na vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66,00 € (slovom: šesťdesiatšesť eur) a tiež
     náklady spojené s vyhotovením návrhu zmluvy vo výške 10,00 € bez DPH, (slovom: desať
     eur). K nákladom spojeným s vyhotovením návrhu zmluvy bude v zmysle zákona č.
     222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov pripočítaná sadzba
     DPH vo výške podľa právnej úpravy platnej v čase uzavretia zmluvy o zriadení vecného
     bremena.
5. Oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje takto stanovenú jednorazovú odplatu za
     zriadenie vecného bremena spolu s nákladmi spojenými s návrhom na vklad do katastra

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  4/9

     nehnuteľností a spolu s nákladmi spojenými s vyhotovením návrhu zmluvy uhradiť do
     tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o zriadení
     vecného bremena. Za deň úhrady sa považuje deň, kedy sú finančné prostriedky pripísané
     na účet povinného z vecného bremena uvedený v záhlaví budúcej zmluvy vo formáte
     IBAN. Ako variabilný symbol úhrady bude použité číslo tejto zmluvy o zriadení vecného
     bremena.
6. V prípade, že sa oprávnený z vecného bremena dostane do omeškania so zaplatením
     odplaty – jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena, a to i v dodatočne písomne
     určenej lehote zo strany povinného z vecného bremena, nie dlhšej ako desať (10)
     kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na dodatočné uhradenie, považuje sa
     to za podstatné porušenie zmluvy o zriadení vecného bremena a oprávnenému z vecného
     bremena tým vzniká povinnosť zaplatiť povinnému z vecného bremena zmluvnú pokutu
     vo výške dvojnásobku výšky jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena, tým nie
     je dotknuté právo na náhradu škody. Zmluvné strany prehlasujú, že výšku zmluvnej pokuty
     považujú za primeranú, pretože pri rokovaniach o dohode o výške zmluvnej pokuty
     prihliadali na hodnotu a význam touto zmluvnou pokutou zabezpečovanej zmluvnej
     povinnosti.
7. Návrh na vklad vecného bremena bude podaný do katastra nehnuteľností až po uhradení
     jednorazovej náhrady v zmysle odseku 3. a 4. tohto článku tejto zmluvy.
8. Práva zodpovedajúce vecnému bremenu nadobudne oprávnený z vecného bremena
     právoplatnosťou rozhodnutia o povolení vkladu vecného bremena do katastra
     nehnuteľností, správny poplatok spojený s vkladom vecného bremena do katastra
     nehnuteľností uhradí na vlastné náklady oprávnený z vecného bremena.
9. Oprávnený z vecného bremena vyhlasuje, že v plnej miere rešpektuje a bude rešpektovať
     skutočnosť, že povinný z vecného bremena je oprávnený a bude na zaťaženej
     nehnuteľnosti vykonávať povinnosti vyplývajúce mu z platnej legislatívy a súvisiace
     so správou majetku štátu. Oprávnený z vecného bremena súčasne vyhlasuje,
     že oprávnenú stavbu realizoval v súlade s písomnými stanoviskami a vyjadreniami
     povinného z vecného bremena, predovšetkým so stanoviskom povinného z vecného
     bremena zo dňa 24.9.2020 vydaného pod číslom CS SVP OZ PN 6949/2020/02
     a stanoviskom zo dňa 22.02.2023 vydaného pod číslom CS SVP OZ PN 1921/2023/02 a
     v súlade s platnými povoleniami. V prípade, že sa vyhlásenie oprávneného z vecného
     bremena podľa predchádzajúcej vety preukáže ako nepravdivé:
     - oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje v celom rozsahu znášať prípadné škody,

        ktoré vzniknú v dôsledku realizácie oprávnenej stavby v rozpore s písomnými
        stanoviskami a vyjadreniami povinného z vecného bremena a/alebo v rozpore
        s platnými povoleniami,
     - povinný z vecného bremena nenesie žiadnu zodpovednosť a nie je povinný uhrádzať
        akúkoľvek škodu na majetku oprávneného z vecného bremena, ktorá sa stane
        oprávnenému z vecného bremena v súvislosti s činnosťou povinného z vecného
        bremena vykonávanou na zaťaženej nehnuteľnosti.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  5/9

           Článok V.
Vyhlásenia zmluvných strán

1. Budúci povinný z vecného bremena vyhlasuje, že súhlasí s realizáciou budúcej oprávnenej
     stavby na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti, a to za podmienok ďalej dohodnutých v tejto
     zmluve.

2. Budúci povinný z vecného bremena vyhlasuje, že:
     a) je oprávnený samostatne nakladať s budúcou zaťaženou nehnuteľnosťou v celom
        rozsahu potrebnom pre platné uzavretie tejto zmluvy,
     b) nie sú podané žiadne návrhy na vklad akýchkoľvek práv k budúcej zaťaženej
        nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností a neexistujú žiadne faktické alebo právne
        prekážky, ktoré by bránili uzavrieť túto zmluvu,
     c) budúcu zaťaženú nehnuteľnosť nadobudol v súlade s platnými právnymi predpismi
        Slovenskej republiky a žiadna tretia osoba si neuplatňuje a ani nemôže uplatňovať
        akékoľvek nároky k budúcej zaťaženej nehnuteľnosti,
     d) nie je účastníkom žiadneho súdneho alebo iného sporu týkajúceho sa resp. súvisiaceho
        s budúcou zaťaženou nehnuteľnosťou.

3. Budúci povinný z vecného bremena sa zaväzuje, že sa až do okamihu splnenia alebo zániku
     všetkých povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy zdrží akéhokoľvek konania, ktoré by
     bránilo alebo znemožnilo uzatvoreniu budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
     v zmysle tejto zmluvy. Budúci povinný z vecného bremena sa najmä zaväzuje, že budúca
     zaťažená nehnuteľnosť ani jej časť, ktorá má byť zaťažená vecným bremenom:
     a) neprevedie do vlastníctva inej osoby bez súhlasu budúceho oprávneného z vecného
        bremena a ani
     b) ju nezaťaží právom tretích osôb, ktoré by znemožnilo vykonávať práva
        zodpovedajúce vecnému bremenu budúcemu oprávnenému z vecného bremena.

4. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje:
     a) budúcu zaťaženú nehnuteľnosť užívať výlučne na účely podľa tejto zmluvy, v rozsahu
        a spôsobom vyplývajúcim z tejto zmluvy,
     b) udržiavať poriadok a čistotu počas a po každom vykonanom zásahu na budúcej
        zaťaženej nehnuteľnosti, uviesť budúcu zaťaženú nehnuteľnosť minimálne do
        rovnakého stavu v akom bola pred vykonaním zásahu, pričom náklady na zachovanie,
        údržbu a úpravy budúcej zaťaženej nehnuteľnosti bude znášať budúci oprávnený z
        vecného bremena v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na prinavrátenie budúcej zaťaženej
        nehnuteľnosti do pôvodného stavu po vykonaní práv vyplývajúcich mu z tejto zmluvy,
     c) na vlastné náklady odstrániť škody na majetku budúceho povinného z vecného
        bremena, pokiaľ takéto budú spôsobené v súvislosti s vykonávaním činnosti budúceho
        oprávneného z vecného bremena na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti.

5. Budúci povinný z vecného bremena si vyhradzuje právo vstupu na budúcu zaťaženú
     nehnuteľnosť, a to kedykoľvek, v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene
     zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch znení neskorších
     predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

6. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje rešpektovať § 47 zákona č. 364/2004 Z.
     z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  6/9

     znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ustanovenia
     zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
7. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje vykonávať na budúcej zaťaženej
     nehnuteľnosti činnosti súvisiace s realizáciou budúcej oprávnenej stavby /terénne úpravy
     a stavebné práce/, výlučne v súlade s predchádzajúcimi písomnými stanoviskami
     budúceho povinného z vecného bremena, v súlade s právoplatnými povoleniami
     a s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Počas výstavby sa budúci oprávnený
     z vecného bremena zaväzuje manipulovať so stavebným materiálom a odpadom tak, aby
     nedošlo k znečisteniu okolitých povrchových vôd a podzemných vôd.
8. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje vykonávať na budúcej zaťaženej
     nehnuteľnosti len také terénne úpravy a stavebné úpravy, resp. iné činnosti vyplývajúce
     z tejto zmluvy, ktoré umožnia vstup mobilnej technike budúceho povinného z vecného
     bremena v prípade nepredvídateľných okolností a živelných pohrôm.
9. Budúci povinný z vecného bremena nenesie žiadnu zodpovednosť a nie je povinný
     uhrádzať akúkoľvek škodu na zdraví ani na majetku, ktorá sa stane budúcemu
     oprávnenému z vecného bremena v súvislosti s jeho činnosťou vykonávanou na budúcej
     zaťaženej nehnuteľnosti. Budúci povinný z vecného bremena nezodpovedá za škody
     spôsobené na majetku budúceho oprávneného z vecného bremena, ktoré boli spôsobené
     živelnou pohromou, zvýšenými prietokmi vody alebo mimoriadnou udalosťou.
10. Budúci oprávnený z vecného bremena má nárok previesť práva a povinnosti budúceho
     oprávneného z vecného bremena vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu len
     s predchádzajúcim písomným súhlasom budúceho povinného z vecného bremena,
     písomným číslovaným dodatkom k tejto zmluve.
11. Zmluvné strany sa zaväzujú riadne a bez zbytočných odkladov plniť si povinnosti podľa
     tejto zmluvy. Porušenie povinností podľa bodov 4., 6., 7. a 8. tohto článku tejto zmluvy sa
     považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy a zakladá právo budúceho povinného
     z vecného bremena neuzavrieť budúcu zmluvu o zriadení vecného bremena a od tejto
     zmluvy o budúcej zmluve odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné
     oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy doručené budúcemu oprávnenému z vecného
     bremena. V prípade, že budúci povinný z vecného bremena využije svoje právo odstúpiť
     od tejto zmluvy, táto zmluva sa od počiatku zrušuje, pričom zmluvné strany sú povinné
     vrátiť si navzájom všetko, čo na základe tejto zmluvy od seba prijali a budúci oprávnený
     z vecného bremena je povinný uviesť budúcu zaťaženú nehnuteľnosť do pôvodného stavu
     a na vlastné náklady odstrániť zrealizované stavby. Odstúpením od tejto zmluvy nezaniká
     právo budúceho povinného z vecného bremena na zmluvnú pokutu, na náhradu
     vzniknutých škôd a nezanikajú ani iné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré podľa prejavenej
     vôle zmluvných strán majú trvať aj po jej zániku.

                                                  Článok VI.
                                          Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na 2 (dva) roky odo dňa nadobudnutia
     účinnosti tejto zmluvy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  7/9

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a
     účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a
     Občianskeho zákonníka a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
     k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v
     znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv.

3. Zmluvné strany berú na vedomie, že budúci povinný z vecného bremena je povinnou
     osobou v zmysle § 2 odseku 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
     k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
     v znení neskorších predpisov a súhlasia so zverejnením a sprístupnením obsahu tejto
     zmluvy.

4. Všetky práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia
     príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka o tomto zmluvnom type a súvisiacimi
     právnymi predpismi Slovenskej republiky v ich platnom znení.

5. Písomnosti zmluvných strán sa doručujú na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy
     a považujú sa za doručené, ak boli adresátom prevzaté alebo boli vrátené odosielateľovi
     ako nedoručiteľné a adresát svojim konaním alebo opomenutím zmaril doručenie
     písomnosti, v takomto prípade sa písomnosť považuje za doručenú uplynutím tretieho dňa
     odo dňa jej odoslania. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak adresát doručenie písomnosti
     odmietol a to dňom odmietnutia.

6. Zmenu adries na doručovanie sú si zmluvné strany povinné neodkladne, najneskôr však do
     desiatich (10) kalendárnych dní písomne oznámiť. Zmluvná strana nenesie zodpovednosť
     za prípadné nedoručenie korešpondencie, ak jej druhá zmluvná strana neoznámila zmenu
     svojej korešpondenčnej adresy.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti, oznámenia, resp. informácie podľa ustanovení
     tejto zmluvy (korešpondencia) vyhotovené v písomnej forme, prípadne zachytené na inom
     hmotnom nosiči, si budú navzájom doručovať aj osobne, v takomto prípade je možné ju
     doručovať aj na inom mieste ako na adrese určenej podľa odseku 4. tohto článku, ak sa na
     tomto mieste oprávnený zástupca zmluvnej strany v čase doručenia zdržuje a ak sa na
     tomto mieste zmluvné strany súčasne dohodli, pričom prevzatie korešpondencie musí byť
     vždy riadne potvrdené.

8. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo
     neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť
     ostatných ustanovení tejto zmluvy. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení tejto
     Zmluvy a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné,
     sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto zmluvy
     zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.

9. Táto zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu,
     jeden (2) rovnopisy si ponechá budúci oprávnený z vecného bremena a jeden (1) rovnopis
     si ponechá budúci povinný z vecného bremena.

10. Obsah tejto zmluvy je možné meniť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán,
     číslovanými dodatkami k tejto zmluve vyhotovenými v písomnej forme a podpísanými
     obomi zmluvnými stranami.

11. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať. Zároveň
     prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, že zmluva nebola uzavretá v

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  8/9

tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu
rozumejú a na znak súhlasu túto zmluvu vlastnoručne podpisujú.

Zoznam príloh:
    1) Stanovisko CS SVP OZ PN 6949/2020/02 zo dňa 24.9.2020
    2) Stanovisko CS SVP OZ PN 1921/2023/02 zo dňa 22.02.2023

V Bratislave, dňa:                                                 V Liptovskom Mikuláši, dňa:

Budúci povinný z vecného bremena:                                  Budúci oprávnený z vecného bremena:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,                                  Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
štátny podnik

.................................................................  .........................................................
          Ing. Ladislav Glinda                                           Ing. Rudolf Urbanovič
            generálny riaditeľ                                           predseda predstavenstva

                                                                   .........................................................
                                                                              Ing. Matej Géci

                                                                       podpredseda predstavenstva

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena                                                                            9/9