Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena; k.ú. Medzilaborce, pre budúcu oprávnenú stavbu Medzilaborce - Vydraň - kanalizácia

ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
                                  V PROSPECH TRETEJ OSOBY
                                           (ďalej len „zmluva“)

   uzatvorená podľa § 50a a § 151n a nasl. ust. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení
                          neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)

1/ Budúci povinný z vecného bremena:

Slovenská republika, v mene ktorej koná správca:

Obchodné meno:      SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,

                    štátny podnik

Sídlo:              Martinská 49, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov

Právna forma:       štátny podnik

Zastúpený:          Ing. Ladislav Glinda, generálny riaditeľ

IČO:                36 022 047

DIČ:                2020066213

IČ DPH:             SK 2020066213

Bankové spojenie:

IBAN:

Zapísaný:           Obchodný register Mestského súdu Bratislava III,

                    Oddiel Pš, vložka č. 427/B

Názov a adresa organizačnej jednotky podniku, ktorej sa právny úkon týka:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Povodie Hornádu, odštepný závod
Ďumbierska 14, 041 59 Košice – mestská časť Sever

                                                    (ďalej len „budúci povinný z vecného bremena“)

a

2/Budúci investor:  Mesto Medzilaborce
Názov:              Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
Sídlo:              mesto
Právna forma:       00 323 233
IČO:                2021232752
DIČ:                Ing. Vladimír Višňovský, primátor
Zastúpený:
Bankové spojenie:                                            (ďalej len „budúci investor “)
IBAN:

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena                          1/10

uzatvárajú nasledujúcu zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
v prospech tretej osoby – oprávneného z vecného bremena:

Obchodné meno:             Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo:                     Komenského 50, 042 48 Košice
Právna forma:              akciová spoločnosť
IČO:                       36 570 460
DIČ:                       202 006 3518
IČ DPH:                    SK 2022082997
Konajúci prostredníctvom:  Ing. Stanislav Prcúch, podpredseda predstavenstva
                           Ing. Jana Bernátová, člen predstavenstva
Zapísaný:                  Obchodný register Mestského súdu Košice,
                           Oddiel Sa, vložka číslo 1243/V
Bankové spojenie:
IBAN:

                                                (ďalej len „budúci oprávnený z vecného bremena“)
     („budúci povinný z vecného bremena“, „budúci investor“ a „budúci oprávnený z vecného

                                                          bremena“ ďalej spolu len „zmluvné strany“).

                                                  Preambula

Táto zmluva je uzatvorená v súlade s Pokynom ministra životného prostredia Slovenskej
republiky z 30. júna 2023 č. 3/2023-1.11 k predkladaniu materiálov právnických osôb v
pôsobnosti ministerstva.

                                                   Článok I.
                                            Úvodné ustanovenia

1. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, vykonáva v zmysle
     zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a zákona
     č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
     o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) správu majetku štátu –
     nasledovných nehnuteľností, ktorých výlučným vlastníkom je Slovenská republika a to:
     - parcela registra C KN, parcelné číslo 1300 o výmere 62 833 m2, druh pozemku:
          ostatná plocha,
     - parcela registra C KN, parcelné číslo 1301/1 o výmere 85 925 m2, druh pozemku:
          vodná plocha,
     - parcela registra C KN, parcelné číslo 1474/3 o výmere 25 162 m2, druh pozemku:
          vodná plocha,

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena                            2/10

     spoluvlastnícky podiel 1/1, katastrálne územie Medzilaborce, obec Medzilaborce, okres
     Medzilaborce, zapísané na LV č. 259, vedenom Okresným úradom Medzilaborce,
     katastrálnym odborom

                                                        (ďalej len „budúce zaťažené nehnuteľnosti“).

2. Budúci investor je stavebníkom nasledovnej stavby:
     - „Medzilaborce - Vydraň - kanalizácia“, v rámci ktorej budú realizované stavebné
       objekty: „SO 01 Splašková kanalizácia“ a „SO 02 Výtlačné potrubie“ súčasťou
       ktorých bude uloženie kanalizačného potrubia
                                                                (ďalej len „budúca oprávnená stavba“).
                                                  Článok II.
                                              Predmet zmluvy

1. Vzhľadom na skutočnosť, že časť budúcej oprávnenej stavby sa bude realizovať
     na časti budúcich zaťažených nehnuteľnostiach, predmetom tejto zmluvy je záväzok
     zmluvných strán uzatvoriť za podmienok stanovených v tejto zmluve, zmluvu o zriadení
     vecného bremena, s obsahom dohodnutým v Článku IV. tejto zmluvy.

2. Touto zmluvou sa zmluvné strany zaväzujú, že do stoosemdesiatich (180) kalendárnych
     dní odo dňa doručenia písomnej výzvy budúcich investorov budúcemu povinnému
     z vecného bremena uzavrú spolu zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech
     budúceho oprávneného z vecného bremena, predmetom ktorej bude zriadenie vecného
     bremena na budúcich zaťažených nehnuteľnostiach v znení určenom podľa článku IV.
     tejto zmluvy (ďalej len „budúca zmluva“).

3. Táto zmluva je pre budúceho investora a budúceho oprávneného z vecného bremena
     dokladom k budúcim zaťaženým nehnuteľnostiam, podľa § 58 ods. 2 v nadväznosti na §
     139 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
     zákon) v znení neskorších predpisov, ako iné právo k pozemku.

4. Pokiaľ ktorákoľvek zo zmluvných strán bezdôvodne odmietne uzatvorenie zmluvy
     o zriadení vecného bremena, je druhá zmluvná strana oprávnená domáhať sa na súde,
     aby vyhlásenie vôle bolo nahradené súdnym rozhodnutím.

5. Budúci povinný z vecného bremena nie je povinný uzavrieť zmluvu o zriadení vecného
     bremena, ak budúca oprávnená stavba nebude realizovaná na budúcich zaťažených
     nehnuteľnostiach. Budúci povinný z vecného bremena nie je povinný uzavrieť zmluvu
     o zriadení vecného bremena, ak budúca oprávnená stavba bude realizovaná v rozpore s
     podmienkami dohodnutými v tejto zmluve, v rozpore s odsúhlaseným projektom,
     v rozpore so stanoviskami budúceho povinného z vecného bremena vydanými
     pod č. CS SVP OZ KE 2174/2020/3 zo dňa 29.04.2020 a pod č. CS SVP OZ KE
     1838/2022/4 zo dňa 29.03.2022, všeobecne záväznými právnymi predpismi, prípadne
     v rozpore s podmienkami a oprávnenými požiadavkami danými budúcim povinným
     z vecného bremena v priebehu výstavby. Stanoviská č. CS SVP OZ KE 2174/2020/3 zo
     dňa 29.04.2020 a č. CS SVP OZ KE 1828/2022/4 zo dňa 29.03.2022 tvoria neoddeliteľnú
     prílohu č. 1 tejto zmluvy.

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  3/10

                                                  Článok III.
              Výzva na uzatvorenie budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena

1. Budúci investor je povinný vyzvať do šesťdesiatich (60) kalendárnych dní po
     zrealizovaní budúcej oprávnenej stavby budúceho povinného z vecného bremena na
     uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena písomnou výzvou po vyhotovení
     geometrického plánu na zameranie rozsahu vecného bremena (porealizačné zameranie).
     V prípade, ak budúci investor vo vyššie uvedenej lehote nevyzve písomnou výzvou
     budúceho povinného z vecného bremena na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného
     bremena, je budúci povinný z vecného bremena oprávnený uplatniť si u budúceho
     investora zmluvnú pokutu vo výške dohodnutej jednorazovej odplaty za zriadenie
     vecného bremena, uvedenej v Článku IV. odsek 3. tejto zmluvy.

2. V prípade, ak príslušný stavebný úrad na žiadosť budúceho investora pred uzatvorením
     zmluvy o zriadení vecného bremena vydá rozhodnutie o povolení užívania budúcej
     oprávnenej stavby (ďalej len „kolaudačné rozhodnutie“), budúci povinný z vecného
     bremena je oprávnený uplatniť si u budúceho investora zmluvnú pokutu vo výške
     dohodnutej jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena, uvedenej v Článku IV.
     odsek 3. tejto zmluvy.

3. Súčasťou výzvy, ako jej príloha, musí byť geometrický plán na zameranie rozsahu
     vecného bremena (ďalej len „geometrický plán“), ktoré má byť budúcou zmluvou
     zriadené. Budúci investor zabezpečí na vlastné náklady vypracovanie geometrického
     plánu na zameranie rozsahu vecného bremena po zrealizovaní budúcej oprávnenej
     stavby. Predpokladaný záber budúceho vecného bremena by mal predstavovať
     výmeru cca 235 m2.

4. Výzva na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena a akákoľvek korešpondencia s ňou
     spojená musí byť zaslaná doporučenou zásielkou alebo kuriérom na adresu organizačnej zložky
     budúceho povinného z vecného bremena, ktorou je SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY
     PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice alebo na inú
     adresu, ktorú budúci povinný z vecného bremena budúcemu oprávnenému z vecného bremena
     písomne na tento účel vopred oznámi.

5. V prípade, že budúci investor nevyzve v lehote určenej v odseku 1. tohto článku tejto
     zmluvy budúceho povinného z vecného bremena na uzatvorenie zmluvy o zriadení
     vecného bremena, je budúci povinný z vecného bremena oprávnený písomne vyzvať
     budúceho investora na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena.

                                                  Článok IV.
                             Obsah zmluvy o zriadení vecného bremena

1. Povinný z vecného bremena uzatvára s investorom zmluvu o zriadení vecného bremena
     „in personam“ v prospech oprávneného z vecného bremena, predmetom ktorej
     je zriadenie vecného bremena spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena:
     a) strpieť na zaťažených nehnuteľnostiach vybudovanie, užívanie a prevádzkovanie
        oprávnenej stavby,

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  4/10

     b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup a prechod peši, vjazd, prejazd, výjazd vozidlami,
        mechanizmami oprávneného z vecného bremena na zaťažené nehnuteľnosti,
        v súvislosti s projektovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, resp. inými stavebnými
        úpravami, terénnymi úpravami, prevádzkovaním stavby alebo na účely opráv, údržby,
        kontroly stavby,

     c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo budúcemu oprávnenému z vecného bremena vo
        výkone jeho práv z vecného bremena podľa tejto zmluvy
                                                                              (ďalej len „vecné bremeno“).

2. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú, t.j. bez časového obmedzenia.
3. Vecné bremeno sa zriaďuje za odplatu – jednorazovú náhradu. Zmluvné strany

     sa v súlade s § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
     s prihliadnutím na typ vecného bremena, predpokladanú výmeru zaťažených
     nehnuteľností, rozsah núteného obmedzenia užívania zaťažených nehnuteľností a miestne
     pomery dohodli na jednorazovej náhrade za zriadenie vecného bremena vo výške 2
     000,00 € bez DPH (slovom: dvetisíc eur) pri zábere vecného bremena do 100 m2. K
     nákladom spojeným s vyhotovením návrhu zmluvy bude v zmysle zákona č. 222/2004 Z.
     z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov pripočítaná sadzba DPH vo
     výške podľa právnej úpravy platnej v čase uzavretia tejto zmluvy. V prípade záberu nad
     100 m2 bude náhrada za zriadenie vecného bremena stanovená v zmysle interného
     predpisu povinného z vecného bremena.
4. Okrem jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena uvedenej v odseku 3. tohto
     článku tejto zmluvy, investor uhradí aj náklady spojené s návrhom na vklad do katastra
     nehnuteľností vo výške 66,00 € (slovom: šesťdesiatšesť eur) a tiež náklady spojené
     s vyhotovením návrhu zmluvy vo výške 10,00 € bez DPH (slovom: desať eur). K
     nákladom spojeným s vyhotovením návrhu zmluvy bude v zmysle zákona č. 222/2004 Z.
     z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov pripočítaná sadzba DPH vo
     výške podľa právnej úpravy platnej v čase uzavretia tejto zmluvy.
5. Platiteľ sa zaväzuje takto stanovenú odplatu - jednorazovú náhradu za zriadenie vecného
     bremena spolu s nákladmi spojenými s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností a
     spolu s nákladmi spojenými s vyhotovením návrhu zmluvy uhradiť na základe zálohovej
     faktúry so 14 dňovou splatnosťou. Zálohová faktúra bude vystavená po nadobudnutí
     účinnosti tejto zmluvy. Za deň úhrady sa považuje deň, kedy sú finančné prostriedky
     pripísané na účet povinného z vecného bremena uvedený v záhlaví tejto zmluvy vo
     formáte IBAN.
6. V prípade, že sa investor dostane do omeškania so zaplatením odplaty – jednorazovej
     náhrady za zriadenie vecného bremena, a to i v dodatočne písomne určenej lehote zo
     strany povinného z vecného bremena, nie dlhšej ako desať (10) kalendárnych dní odo dňa
     doručenia písomnej výzvy na dodatočné uhradenie, považuje sa to za podstatné porušenie
     zmluvy o zriadení vecného bremena a investorovi tým vzniká povinnosť zaplatiť
     povinnému z vecného bremena zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku výšky
     jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena, tým nie je dotknuté právo na
     náhradu škody. Zmluvné strany prehlasujú, že výšku zmluvnej pokuty považujú za
     primeranú, pretože pri rokovaniach o dohode o výške zmluvnej pokuty prihliadali na
     hodnotu a význam touto zmluvnou pokutou zabezpečovanej zmluvnej povinnosti.

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  5/10

7. Návrh na vklad vecného bremena bude podaný do katastra nehnuteľností až po uhradení
     jednorazovej odplaty v zmysle odseku 3. a 4. tohto článku tejto zmluvy.

8. Práva zodpovedajúce vecnému bremenu nadobudne oprávnený z vecného bremena
     právoplatnosťou rozhodnutia o povolení vkladu vecného bremena do katastra
     nehnuteľností, správny poplatok spojený s vkladom vecného bremena do katastra
     nehnuteľností uhradí na vlastné náklady investor.

9. Oprávnený z vecného bremena vyhlasuje, že v plnej miere rešpektuje a bude rešpektovať
     skutočnosť, že povinný z vecného bremena je oprávnený a bude na zaťažených
     nehnuteľnostiach vykonávať povinnosti vyplývajúce mu z platnej legislatívy a súvisiace
     so správou majetku štátu. Oprávnený z vecného bremena súčasne vyhlasuje,
     že oprávnenú stavbu realizoval v súlade s písomnými stanoviskami a vyjadreniami
     povinného z vecného bremena, predovšetkým so stanoviskami povinného z vecného
     bremena pod č. CS SVP OZ KE 2174/2020/3 zo dňa 29.04.2020 a pod č. CS SVP OZ KE
     1838/2022/4 zo dňa 29.03.2022 a v súlade s platnými povoleniami. V prípade, že sa
     vyhlásenie oprávneného z vecného bremena podľa predchádzajúcej vety preukáže ako
     nepravdivé:
     - oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje v celom rozsahu znášať prípadné škody,
        ktoré vzniknú v dôsledku realizácie oprávnenej stavby v rozpore s písomnými
        stanoviskami a vyjadreniami povinného z vecného bremena a/alebo v rozpore
        s platnými povoleniami,
     - povinný z vecného bremena nenesie žiadnu zodpovednosť a nie je povinný uhrádzať
        akúkoľvek škodu na majetku investora a oprávneného z vecného bremena, ktorá sa
        stane investorovi a oprávnenému z vecného bremena v súvislosti s činnosťou
        povinného z vecného bremena vykonávanou na zaťažených nehnuteľnostiach.

                                                  Článok V.
                                      Vyhlásenia zmluvných strán

1. Budúci povinný z vecného bremena vyhlasuje, že súhlasí s realizáciou budúcej
     oprávnenej stavby na budúcich zaťažených nehnuteľnostiach, a to za podmienok ďalej
     dohodnutých v tejto zmluve.

2. Budúci povinný z vecného bremena vyhlasuje, že:
     a) je oprávnený samostatne nakladať s budúcimi zaťaženými nehnuteľnosťami v celom
        rozsahu potrebnom pre platné uzavretie tejto zmluvy,
     b) nie sú podané žiadne návrhy na vklad akýchkoľvek práv k budúcim zaťaženým
        nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností a neexistujú žiadne faktické alebo právne
        prekážky, ktoré by bránili uzavrieť túto zmluvu,
    c) budúce zaťažené nehnuteľnosti nadobudol v súlade s platnými právnymi predpismi
        Slovenskej republiky a žiadna tretia osoba si neuplatňuje akékoľvek nároky k budúcim
        zaťaženým nehnuteľnostiam,
     d) nie je účastníkom žiadneho súdneho alebo iného sporu týkajúceho sa resp. súvisiaceho
        s budúcimi zaťaženými nehnuteľnosťami.

3. Budúci povinný z vecného bremena sa zaväzuje, že sa až do okamihu splnenia alebo
     zániku všetkých povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy zdrží akéhokoľvek konania,

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  6/10

     ktoré by bránilo alebo znemožnilo uzatvoreniu budúcej zmluvy o zriadení vecného
     bremena v zmysle tejto zmluvy. Budúci povinný z vecného bremena sa najmä zaväzuje,
     že budúce zaťažené nehnuteľnosti ani jej časť, ktoré majú byť zaťažené vecným
     bremenom:
     a) neprevedie do vlastníctva inej osoby bez súhlasu budúceho oprávneného z vecného

        bremena a ani
     b) ich nezaťaží právom tretích osôb, ktoré by znemožnilo vykonávať práva

        zodpovedajúce vecnému bremenu budúcemu oprávnenému z vecného bremena.
4. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje:

     a) budúce zaťažené nehnuteľnosti užívať výlučne na účely podľa tejto zmluvy, v rozsahu
         a spôsobom vyplývajúcim z tejto zmluvy,

     b) udržiavať poriadok a čistotu počas a po každom vykonanom zásahu na budúcich
         zaťažených nehnuteľnostiach, uviesť budúce zaťažené nehnuteľnosti
         do rovnakého stavu, v akom boli pred vykonaním zásahu, pričom náklady
         na zachovanie, údržbu a úpravy budúcich zaťažených nehnuteľností bude budúci
         oprávnený z vecného bremena v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na prinavrátenie
         budúcich zaťažených nehnuteľností do pôvodného stavu po vykonaní práv
         vyplývajúcich mu z tejto zmluvy,

     c) dodržiavať podmienky uvedené v stanoviskách budúceho povinného z vecného
         bremena zo dňa 29.4.2020 pod číslom CS SVP OZ KE 2174/2020/3 a zo dňa
         29.3.2022 pod číslom CS SVP OZ KE 1838/2022/4,

     d) na vlastné náklady odstrániť škody na majetku budúceho povinného z vecného
         bremena, pokiaľ takéto budú spôsobené v súvislosti s vykonávaním činnosti
         budúceho oprávneného z vecného bremena na budúcich zaťažených
         nehnuteľnostiach.

5. Budúci povinný z vecného bremena si vyhradzuje právo vstupu na budúce zaťažené
     nehnuteľnosti, a to kedykoľvek, v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene
     zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
     predpisov (vodný zákon).

6. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje rešpektovať § 47 zákona č. 364/2004
     Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o
     priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a ustanovenia zákona č. 7/2010
     Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.

7. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje vykonávať na budúcich zaťažených
     nehnuteľnostiach činnosti súvisiace s realizáciou budúcej oprávnenej stavby /terénne
     úpravy a stavebné práce/, výlučne v súlade s predchádzajúcimi písomnými stanoviskami
     budúceho povinného z vecného bremena, v súlade s právoplatnými povoleniami
     a s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Počas výstavby sa budúci oprávnený
     z vecného bremena zaväzuje manipulovať so stavebným materiálom a odpadom tak, aby
     nedošlo k znečisteniu okolitých povrchových vôd a podzemných vôd.

8. Prípadné škody vzniknuté v dôsledku nedodržania povinnosti uvedenej v odseku 7. tohto
     článku tejto zmluvy znáša v plnom rozsahu budúci oprávnený z vecného bremena.

9. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje vykonávať na budúcich zaťažených
     nehnuteľnostiach len také terénne úpravy a stavebné úpravy, resp. iné činnosti

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  7/10

     vyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré umožnia vstup mobilnej technike budúceho povinného
     z vecného bremena v prípade nepredvídateľných okolností a živelných pohrôm.
10. Budúci povinný z vecného bremena nenesie žiadnu zodpovednosť a nie je povinný
     uhrádzať akúkoľvek škodu na zdraví ani na majetku, ktorá sa stane budúcemu investorovi
     a budúcemu oprávnenému z vecného bremena v súvislosti s jeho činnosťou vykonávanou
     na budúcich zaťažených nehnuteľnostiach. Budúci povinný z vecného bremena
     nezodpovedá za škody spôsobené na majetku budúceho investora a budúceho
     oprávneného z vecného bremena, ktoré boli spôsobené živelnou pohromou, zvýšenými
     prietokmi vody alebo mimoriadnou udalosťou.
11. Budúci oprávnený z vecného bremena má nárok previesť práva a povinnosti budúceho
     oprávneného z vecného bremena vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu len
     s predchádzajúcim písomným súhlasom budúceho povinného z vecného bremena.
12. Zmluvné strany sa zaväzujú riadne a bez zbytočných odkladov plniť si povinnosti podľa
     tejto zmluvy. Porušenie povinností podľa odseku 4., odsekov 6. - 9. a odseku 11. tohto
     článku tejto zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy a zakladá právo
     budúceho povinného z vecného bremena neuzavrieť budúcu zmluvu a od tejto zmluvy
     o budúcej zmluve odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné
     oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy doručené budúcemu oprávnenému z vecného
     bremena a budúcemu investorovi.
13. Budúci povinný z vecného bremena sa zároveň zaväzuje poskytnúť budúcemu
     oprávnenému z vecného bremena všetku potrebnú súčinnosť na účely
     územného/stavebného konania v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o
     územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a o zmene niektorých
     zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá sa bude týkať budúcich zaťažených
     nehnuteľnostiach a plánovanej stavebnej činnosti budúceho oprávneného z vecného
     bremena na budúcich zaťažených nehnuteľnostiach.

                                                  Článok VI.
                                          Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na 2 (dva) roky odo dňa nadobudnutia
     účinnosti tejto zmluvy.

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami
     a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia
     § 47a Občianskeho zákonníka a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.
     o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
     o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv. Tretiu
     osobu táto zmluva oprávňuje a zaväzuje až potom, ako s ňou vysloví súhlas.

3. Zmluvné strany berú na vedomie, že budúci povinný z vecného bremena je povinnou
     osobou v zmysle § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
     a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
     neskorších predpisov a súhlasia so zverejnením a sprístupnením obsahu tejto zmluvy.

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  8/10

4. Všetky práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou,
     sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka o tomto zmluvnom type
     a súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky v ich platnom znení.

5. Písomnosti zmluvných strán sa doručujú na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy
     a považujú sa za doručené, ak boli adresátom prevzaté alebo boli vrátené odosielateľovi
     ako nedoručiteľné a adresát svojim konaním alebo opomenutím zmaril doručenie
     písomnosti, v takomto prípade sa písomnosť považuje za doručenú uplynutím tretieho
     dňa odo dňa jej odoslania. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak adresát doručenie
     písomnosti odmietol a to dňom odmietnutia.

6. Zmenu adries na doručovanie sú si zmluvné strany povinné neodkladne, najneskôr však
     do desiatich (10) kalendárnych dní písomne oznámiť. Zmluvná strana nenesie
     zodpovednosť za prípadné nedoručenie korešpondencie, ak jej druhá zmluvná strana
     neoznámila zmenu svojej korešpondenčnej adresy.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti, oznámenia, resp. informácie podľa ustanovení
     tejto zmluvy (korešpondencia) vyhotovené v písomnej forme, prípadne zachytené
     na inom hmotnom nosiči, si môžu navzájom doručovať aj osobne, v takomto prípade
     je možné ju doručovať aj na inom mieste ako na adrese určenej podľa odseku 4. tohto
     článku tejto zmluvy, ak sa na tomto mieste oprávnený zástupca zmluvnej strany na
     preberanie zásielok v čase doručenia zdržuje a ak sa na tomto mieste zmluvné strany
     súčasne dohodli, pričom prevzatie korešpondencie musí byť vždy riadne písomne
     potvrdené.

8. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné
     alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť
     ostatných ustanovení tejto zmluvy. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení
     tejto zmluvy a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne
     možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto
     zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.

9. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť
     originálu, dva (2) rovnopisy si ponechá budúci oprávnený z vecného bremena, jeden (1)
     rovnopis si ponechá budúci povinný z vecného bremena a jeden (1) rovnopis si ponechajú
     budúci investor.

10. Obsah tejto zmluvy je možné meniť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán,
     číslovanými dodatkami k tejto zmluve vyhotovenými v písomnej forme a podpísanými
     všetkými zmluvnými stranami.

11. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú v plnom rozsahu spôsobilé k uvedeným právnym
     úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. Zmluvné strany vyhlasujú, že
     ich vôľa vyjadrená v tejto zmluve je vážna, slobodná a určitá, že prejavy vôle zmluvných
     strán sú dostatočne zrozumiteľné. Na znak súhlasu zmluvných strán s celým obsahom
     tejto zmluvy ju všetky zmluvné strany podpisujú.

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  9/10

Prílohy: Technické stanovisko č. CS SVP OZ KE 2174/2020/3 zo dňa 29.04.2020
          Technické stanovisko č. CS SVP OZ KE 1828/2022/4 zo dňa 29.03.2020

V Bratislave, dňa:                                                 V Medzilaborciach, dňa:
                                                                    Budúci investor:
Budúci povinný z vecného bremena:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

.................................................................  .........................................................
Ing. Ladislav Glinda                                               Ing. Vladislav Višňovský
generálny riaditeľ                                                 primátor mesta

Súhlas tretej osoby – budúceho oprávneného z vecného bremena s touto zmluvou:

V Košiciach, dňa:

Budúci oprávnený z vecného bremena:

Východoslovenská vodárenský spoločnosť, a. s.

...........................................................        ........................................................
Ing. Stanislav Prcúch                                              Ing. Jana Bernátová
predseda predstavenstva                                            člen predstavenstva

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena                                                                            10/10