Zmluvač. 4846-2024-LSRzverejnené 15. 7. 2024Suma uvedená
Zdroje:Centrálny register zmlúv stav z exportu 15. 7. 2024
Zmluva nie je platba. Suma neznamená, že sa celá vyplatila, a register neuvádza, ktorá strana platí.
Prílohy sú uložené v Centrálnom registri zmlúv, odkazy vedú priamo tam.
Záznam v Centrálnom registri zmlúv · ID 9508500 · posledná zmena v registri 15. 7. 2024, 14:13
| Denný export registra | Zmena v registri | Suma v tom čase | Príloh |
|---|---|---|---|
| 15. 7. 2024 | 15. 7. 2024, 14:13 | 40 770,00 € | 1 |
Každý riadok je deň, keď sa záznam objavil v dennom exporte registra (nový alebo zmenený). Kódy z exportu, ktorých význam register nedokumentuje: stav 2, typ 1.
Zmena sa zverejní až po kontrole redaktorom. Bez odkazu na zdroj ju nemôžeme prijať.
Štatutárny orgán objednávateľa a dodávateľa platný 11. 7. 2024 podľa Registra právnických osôb. Zmluvu mohol podpísať aj niekto iný na základe plnej moci; kto ju naozaj podpísal, je v texte zmluvy.
Dodávateľom je združenie (skupina dodávateľov), ktoré register uvádza len názvom. Členov s IČO preberáme z výsledku verejného obstarávania alebo z textu zmluvy. Suma zmluvy je za celé združenie, podiel jednotlivých členov z otvorených dát nepoznáme.
Ako sme členov určili: IČO členov uvedené v texte zmluvy (PDF v registri), bez objednávateľa. Ak je to omyl, nahláste nám ho.
Strojovo vytiahnutý z PDF v registri, môže obsahovať chyby. Rodné čísla, dátumy narodenia a čísla dokladov sú vynechané. Záväzné je PDF v registri. Hľadať v textoch zmlúv
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
organizačná zložka OZ Poľana
Kriváň 334, 962 04 Kriváň
RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
č. OZ18-DNS-MECH -č.5 -1
uzatvorená v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) a
príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „rámcová dohoda") medzi:
Článok 1
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Obchodné meno: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Sídlo: Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Organizačná zložka: organizačná zložka OZ Poľana
Sídlo: Kriváň 334, 962 04 Kriváň
Právne zastúpený: Ing. Anton Kamenský - vedúci organizačnej zložky
IČO: 36 038 351
DIČ: 2020087982
IČ DPH SK2020087982
Kontakt: 045/ 5243201, lesy.polana@lesy.sk
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici dňa [vynechané], Oddiel Pš, vložka
Č.155S
(ďalej len „objednávateľ)
a
Zhotoviteľ:
Obchodné meno: STAVSTROJ združenie s.r.o.
Sídlo: 96201 Zvolenská Slatina 1362
IČO: 47428571
DIČ: 2023866438
IČ DPH: SK2023866438
Č. účtu -IBAN: SK19 1111 0000 0012 4770 6018
Právne zastúpený: Miroslav Babie -konateľ
Kontakt: vo veciach zmluvných: Miroslav Babie, 0905632882, stavstroj@stavstroj-
zdruzenie.sk
vo veciach technických: Miroslav Babie
obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri ŠŔ, vedenom Okresným súdom Banská
Bystrica, oddiel: Sro., vložka č.: 25014/S
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
strana 1 z 6
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
organizačná zložka OZ Poľana
Kriváň 334, 962 04 Kriváň
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu ako „zmluvné strany" a jednotlivo ako „zmluvná strana")
(ďalej len “objednávateľ" alebo „verejný obstarávateľ“)
(ďalej spolu aj “zmluvné strany“)
Preambula
Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvárajú túto rámcovú dohodu na základe dynamického nákupného systému
(ďalej len „DNS“) na predmet zákazky s názvom: „Služby mechanizačnými prostriedkami“, vyhláseného v
súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), a ktorá bola vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania
č. 17737 - MUP Vestník č. 94/2023 zo dňa 15.05.2023 a v Úradnom vestníku EÚ č. 2023/S 092-282969
zo dňa 12.05 2023 pod číslom 282 969 a prijatej ponuky zhotoviteľa ako uchádzača v čiastkovej zákazke
realizujúcej sa pod zriadeným DNS s názvom: Služby mechanizačnými prostriedkami pre OZ Poľana
- výzva č. 18-5 -rýpadlový nakladač, za nasledujúce časti predmetu zákazky:
časť č.1 - OZ Poľana, ĽS Lučenec
časť č.3 - OZ Poľana, LS Vígľaš
časť č.5 - OZ Poľana, LS Poľana
časť č.6 - OZ Poľana, LS Staré Hory
časť č.7 - OZ Poľana, LS Brusno
Článok 2
Predmet rámcovej dohody
2.1 Zhotoviteľ sa touto rámcovou dohodou zaväzuje za podmienok v nej uvedených poskytovať na základe
samostatných objednávok opravy a údržby lesných ciest, zvážnie, približovacích liniek alebo čistení
manipulačno-expedičných skladov (ďalej aj „služby“) pre územnú jednotku Lesná správa /uvedené
v prílohe č. 1/ pričom požadovaný druh mechanizačného prostriedku je uvedený v Prílohe č. 1 zmluvy, ktorá
je totožná s Prílohou č.2 Výzvy na predkladanie ponúk v čiastkovej zákazke- Podrobný rozpočet položiek.
2.2 Opravou a údržbou sa rozumie: rozhŕňanie zeminy (príp. sypkých materiálov, kameniva, štrkodrviny),
zemná úprava pláne zvážnie (úprava koľají po ťažbovo-dopravnej erózii, dopravnej erózii, vodnej erózii a
pod.). Údržba výkopovej a násypovej časti telesa cesty, zvážnice a výjazdy do porastov, rozhŕňanie
kameniva, úprava dočasných skládok dreva pri lesných cestách, pričom rozsah a podmienky vyplývajú zo
zadania uskutočnenej súťaže v dynamickom nákupnom systéme.
Článok 3
Podmienky vykonania služieb
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať služby vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a podľa pokynov
objednávateľa, pri rešpektovaní všetkých zákonov, právnych predpisov a noriem platných na území
Slovenskej republiky.
3.2 Zhotoviteľ pre účely tejto zmluvy zodpovedá za práce vykonané svojimi subdodávateľmi rovnako, akoby
ich vykonal sám.
3.3 Zhotoviteľ v zmysle rozsahu predmetu rámcovej zmluvy a počas doby jeho plnenia v plnom rozsahu
zodpovedá za bezpečnosť práce a ochranu zdravia svojich pracovníkov a pracovníkov svojich
subdodávateľov pri výkone zmluvných činností.
3.4 Zhotoviteľ nesmie počas realizácie služby používať akúkoľvek mechanizáciu pre stavebné práce, ktorá
bola rôzne, väčšinu neodborne upravovaná, nie sú pre ňu vypracované technické a technologické predpisy
a jej prevádzkovaním by mohli byť porušené akékoľvek platné právne predpisy, najmä predpisy
bezpečnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dôjsť k zhoršeniu životného prostredia.
Článok 4
Objednávanie služieb
4.1 Objednávateľ bude na základe tejto rámcovej dohody služby objednávať na základe svojich potrieb a
ekonomických možností a to vystavovaním samostatných objednávok.
4.2 Objednávateľ v objednávke uvedie najmä:
a) požadovanú službu (dielo)
strana 2 z 6
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
organizačná zložka OZ Poľana
Kriváň 334, 962 04 Kriváň
b) miesto plnenia
c) čas plnenia
d) predpokladanú celkovú cenu ak sa dá orientačne určiť
e) iné významné skutočnosti
4.3 Zhotoviteľ je povinný sa riadne oboznámiť s objednávkou a najneskôr do dvoch pracovných dní
objednávku potvrdiť (akceptovať) alebo oznámiť, že objednávku neakceptuje s uvedením konkrétneho
dôvodu nepotvrdenia. Ako dôvod nepotvrdenia môže zhotoviteľ uviesť len nesúhlas s časom plnenia alebo
skutočnosť, že požadovaná služba nespadá pod rámcovú dohodu (požadovaný iný druh opráv a údržby
neuvedený v Prílohe č. 1). V prípade ak dôvodom nepotvrdenia bol čas plnenia, tak je zhotoviteľ povinný
v oznámení o nepotvrdení objednávky uviesť čas plnenia v ktorom môže požadovanú službu vykonať.
Objednávateľ v prípade akceptácie navrhnutej zmeny času plnenia oznámi zhotoviteľovi túto skutočnosť
najneskôr do dvoch pracovných dní od doručenia zmeny času, čím sa stáva objednávka pre zmluvné
strany záväzná. V prípade ak objednávateľ navrhnutú zmenu času neakceptuje alebo ak dôvodom
nepotvrdenia bola skutočnosť, že požadovaná služba nespadá pod rámcovú dohodu, tak sa objednávka
ruší v celom rozsahu.
4.4 V prípade ak dôjde k akceptácii objednávky je zhotoviteľ ňou viazaný a musí za podmienok stanovených
touto rámcovou dohodou ju riadne vykonať.
4.5 Objednávky bude objednávateľ zadávať elektronicky a to zaslaním do elektronickej správy zhotoviteľa na:
e-mailovú adresu: stavstroj@stavstroj-zdruzenie.sk
Zhotoviteľ je povinný elektronicky potvrdiť doručenie objednávky bez zbytočného odkladu.
Článok 5
Miesto poskytnutia a čas plnenia
5.1 Konkrétne miesto poskytnutia služby uvedie objednávateľ v objednávke pričom toto miesto bude určené
v rámci uceleného územia organizačnej jednotky objednávateľa vyplývajúce zo zadania uskutočnenej
súťaže v dynamickom nákupnom systéme.
5.2 Čas plnenia bude uvedený v objednávke alebo v oznámení o nepotvrdení objednávky.
Článok 6
Doba platnosti rámcovej dohody a ceny za poskytované služby
6.1 Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti
tejto dohody, alebo do vyčerpania predpokladaného rozsahu uvedeného v prílohe č.1.
6.2 Objednávateľ sa zaväzuje platiť za riadne poskytované služby zhotoviteľovi cenu vo výške určenej podľa
jednotkových cien uvedených v Prílohe č. 1 tejto rámcovej dohody. Jednotkové ceny sú uvedené bez DPH
a sú záväzné počas celej doby platnosti a účinnosti tejto rámcovej dohody. V takto určenej cene sú
zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace s riadnym poskytnutím tej ktorej služby.
6.3 Daň z pridanej hodnoty sa bude fakturovať v zmysle zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov. Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu a musí byť vystavená
v súlade so zákonom.
6.4 Cenu za poskytnuté služby bude objednávateľ uhrádzať bankovým prevodom na základe riadne
vystaveného daňového dokladu - faktúry.
6.5 K faktúre zhotoviteľ priloží obidvoma zmluvnými stranami podpísaný súpis vykonaných prác (resp. záznam
o prevádzke vozidla), v ktorom strany uvedú rozsah poskytovanej služby, konečnú cenu a podpisom
potvrdia jej vykonanie.
6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že vystavené faktúry sú splatné do 30 dní od dátumu ich doručenia
objednávateľovi. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania sumy na účet zhotoviteľa.
Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru po podpísaní záznamu o prevádzke vozidla.
6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje informovať objednávateľa o všetkých podstatných skutočnostiach, ktoré majú vplyv
na cenu alebo rozsah poskytovaných služieb bezodkladne po zistení týchto skutočností zhotoviteľom.
6.8 Zhotoviteľ je oprávnený písomne požiadať o vykonanie úhrady faktúr pred uplynutím lehoty splatnosti. V
prípade, že je žiadosť schválená, vykoná objednávateľ úhradu pred lehotou splatnosti, pričom zhotoviteľ
zároveň súhlasí s poskytnutím skonta vo výške: 1 % z fakturovanej ceny bez DPH, pričom zhotoviteľ
zároveň súhlasí, že zo strany objednávateľa bude už úhrada ponížená o alikvotnú výšku skonta, t.j. bude
strana 3 z 6
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
organizačná zložka OZ Poľana
Kriváň 334, 962 04 Kriváň
vykonaný zápočet. Zhotovíte!' sa zároveň zaväzuje bezodkladne vystaviť a poslať objednávateľovi doklad
o vyčíslení skonta - finančného bonusu. Pri poskytnutí zľavy z pôvodnej ceny po vzniku daňovej povinnosti
formou finančného bonusu, tzv. skonta, obidve zmluvné strany súhlasia s postupom v zmysle § 25 ods. 6
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, t.j. objednávateľ vyhotoví v súvislosti s DPH len
nedaňový doklad - tzv. finančný dobropis, za účelom finančného vyrovnania uplatnenej zľavy.
Článok 7
Kontaktné osoby
7.1 Zhotoviteľ a objednávateľ do 5 dní od podpisu tejto rámcovej dohody si písomne oznámia a určia
kontaktné osoby spolu s údajmi nevyhnutnými na realizácie elektronickej komunikácie medzi sebou
vrátane rozsahu právomoci tej ktorej osoby. Akékoľvek zmeny v určení údajov týkajúcich sa kontaktnej
osoby nadobúdajú účinky voči druhej strane až po písomnom oznámení o vykonaní zmeny týkajúcej sa
kontaktnej osoby druhej zmluvnej strane.
Článok 8
Doručovanie
8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek zmluvná alebo obchodná korešpondencia bude prebiehať
elektronickou poštou, listovými alebo doporučenými listovými zásielkami, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.
V prípade listových a doporučených listových zásielok je korešpondenčnou adresou adresa uvedená v
záhlaví tejto rámcovej dohody. Všetky spôsoby doručovania sú rovnocenné a majú rovnakú platnosť a
záväznosť. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti alebo oznámenia zasielané doporučenou
poštou sa považujú za doručené:
a) dňom prevzatia písomnosti;
b) v prípade odopretia prijatia písomnosti, dňom, keď jej prijatie bolo odopreté;
c) v prípade, ak adresát písomnosti nebol zastihnutý a písomnosť sa uloží na pošte, považuje sa za
doručenú uplynutím tretieho dňa odo dňa jej uloženia, i keď sa adresát ojej uložení nedozvedel;
d) v prípade, ak nie je možné doručiť písomnosť na adresu uvedenú v rámcovej dohode z dôvodu, že
adresát nie je známy a iná adresa nie je druhej Zmluvnej strane známa, písomnosť sa považuje za
doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi, i keď sa adresát o doručení nedozvedel.
Článok 9
Zmluvné sankcie
9.1 V prípade, ak zhotoviteľ neposkytne službu na základe objednávky riadne a včas, tak je povinný zaplatiť
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej predpokladanej ceny v objednávke
požadovanej služby bez DPH za každý deň omeškania, pričom ak cena sa nedá jednoznačne určiť, tak
vo výške 50 Eur za každý deň omeškania.
9.2 V prípade, že objednávateľ nesplní svoj finančný záväzok v lehote splatnosti zhotoviteľ má nárok na
úhradu úroku z omeškania vo výške 0,025 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania úhrady.
9.3 Popri zmluvnej pokute má objednávateľ aj nárok na náhradu škody v časti prevyšujúcej zmluvnú pokutu.
Článok 10
Riešenie sporov
10.1 Všetky spory vyplývajúce z tejto rámcovej dohody, vrátane sporov ojej platnosť, výklad alebo zrušenie,
budú riešené dohodou, pričom ako rozhodné právo určujú zmluvné strany právo SR. V prípade, že
k dohode nedôjde bude spor riešený pred príslušným súdom SR.
Článok 11
Ukončenie zmluvy
11.1 Od tejto rámcovej dohody môže písomne odstúpiť ktorákoľvek zmluvná strana v prípadoch uvedených
v tejto rámcovej dohode alebo v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka resp. iného osobitného
zákona. Ak objednávateľovi vzniklo právo odstúpiť od rámcovej dohody môže v tomto prípade odstúpiť aj
od objednávok, ktoré neboli ku dňu vzniku práva na odstúpenie riadne a/alebo včas splnené a/alebo
plnenie ktorých má ešte len nastať a/alebo ktoré boli splnené len čiastočne.
11.2 Za podstatné porušenie tejto rámcovej dohody na základe ktorého môže objednávateľ okamžite odstúpiť
od tejto rámcovej dohody a/alebo objednávok sa považuje najmä ak:
strana 4 z 6
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
organizačná zložka OZ Poľana
Kriváň 334, 962 04 Kriváň
a) zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením predmetu rámcovej dohody na základe jednotlivej objednávky
o viac ako 14 pracovných dní
b) zhotoviteľ pri plnení predmetu tejto rámcovej dohody konal v rozpore s niektorým so všeobecne
záväzných právnych predpisov,
c) zhotoviteľ stratil podnikateľské alebo iné oprávnenie vzťahujúce sa k predmetu tejto rámcovej dohody.
11.3 Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak zhotoviteľ porušil povinnosť z iného
záväzkového vzťahu, ktorý má uzatvorený s objednávateľom a ani na základe (dodatočnej) výzvy si túto
povinnosť nesplnil alebo ak zhotoviteľ od tohto iného záväzkového vzťahu odstúpil.
11.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto rámcovej dohody aj v prípadoch ustanovených zákonom č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
11.5 Zhotoviteľ je oprávnený od tejto rámcovej dohody odstúpiť v prípade ak objednávateľ je v omeškaní so
zaplatením ceny služieb na základe jednotlivej faktúry o viac ako 14 pracovných po doručení listu, ktorým
zhotoviteľ upozornil objednávateľa na omeškanie so zaplatením ceny.
11.6 Právne účinky odstúpenia od tejto rámcovej dohody nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia
o odstúpení druhej zmluvnej strane.
11.7 Odstúpenie od tejto rámcovej dohody musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej
strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné.
11.8 Pred uplynutím dohodnutej doby platnosti tejto rámcovej dohody možno túto rámcovú dohodu ukončiť aj:
a) kedykoľvek písomnou dohodou zmluvných strán,
b) výpoveďou objednávateľa aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota sa stanovuje na 1
mesiac, počítajúc od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej strane.
11.9 Výpoveď tejto rámcovej dohody musí mať písomnú formu a musí byť doručená zhotoviteľovi, inak je
neplatná.
11.10 Ukončením platnosti tejto rámcovej dohody zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán v nej
zakotvené, okrem nárokov na úhradu spôsobenej škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp.
zákonné sankcie a úroky, ako aj nárok objednávateľa na bezplatné odstránenie zistených vád.
Ukončenie ďalej nemá vplyv na práva a povinnosti ktoré zmluvným stranám vznikli alebo vzniknú
v súvislosti s objednávkami doručenými zhotoviteľovi pred dňom ukončenia platnosti rámcovej dohody,
pričom uvedené neplatí, ak pri ukončení nebolo dohodnuté niečo iné.
Článok 12
Osobitné ustanovenia
12.1 Zmluvné strany a ich zástupcovia prehlasujú, že majú spôsobilosť k právnym úkonom a svoju vôľu
uzavrieť túto rámcovú dohodu prejavili slobodne, vážne, žiadna zo strán, ani jej zástupcovia, nekonali
v omyle, tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán, respektíve
zmluvné strany si rámcovú dohodu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a jednotlivým pojmom, obsah
jednotlivých pojmov si riadne vysvetlili a na znak súhlasu rámcovej dohody podpisujú.
12.2 Práva z tejto rámcovej dohody môže zhotoviteľ postúpiť len s predchádzajúcim písomným súhlasom
objednávateľa.
12.3 Rámcová dohoda je vyhotovená v jazyku slovenskom.
12.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej dohody je Príloha č. 1.
12.5 Rámcová dohoda bola vyhotovená v 4 exemplároch, pričom 3 exempláre obdrží objednávateľ a1
exemplár zhotoviteľ.
12.6 Práva a povinnosti zmluvných strán touto rámcovou dohodou neupravené sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení. Na záväzkový vzťah založený
objednávkou sa použijú ustanovenia zmluvy o dielo upravenej v § 536 a nasledovných Obchodného
zákonníka.
12.7 Nič v tejto rámcovej dohode sa nebude vykladať tak, že objednávateľ musí odobrať na základe tejto
rámcovej dohody od zhotoviteľa nejaké konkrétne určené servisné služby uvedené v predmete rámcovej
dohody. Konkrétne množstvo zadaných servisných služieb za obdobie platnosti tejto rámcovej dohody
bude určené výhradne objednávateľom na základe zadávania jednotlivých objednávok podľa jeho potrieb
a finančných možností.
12.8 Ak niektoré ustanovenia tejto rámcovej dohody stratili platnosť, alebo sú platné len sčasti alebo neskôr
stratia platnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných ustanovení sa
použije úprava, ktorá sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto rámcovej dohody.
strana 5 z 6
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
organizačná zložka OZ Poľana
Kriváň 334, 962 04 Kriváň
12.9 Zhotoviteľ pre účely tejto rámcovej dohody zodpovedá za plnenia vykonané svojimi subdodávateľmi
rovnako, akoby ich vykonal sám. Pre účely tejto dohody sa za subdodávateľa považuje v zmysle § 2 ods.
5 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. osoba - hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným
uchádzačom - dodávateľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky. Iná osoba v
zmysle tejto dohody nie je oprávnená plniť predmet zákazky zadaný na základe tejto dohody.
12.10 Zhotoviteľ určuje nasledovných subdodávateľov, ktorých bude využívať pri plnení tejto rámcovej dohody
(údaj v čase uzatvorenia tejto rámcovej dohody):
a) Obchodné meno:................
b) Sídlo/ miesto podnikania:................
c) IČO:.................
d) Osoba oprávnená konať za subdodávateľa v rozsahu „meno, priezvisko, adresa pobytu a kontaktné
údaje“:.........
e) Objem plnenia subdodávky:................. EUR bez DPH
12.11 Objednávateľ je povinný pri výbere subdodávateľov rešpektovať článok 5k Nariadenia Rady (EÚ) č.
833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje
situáciu na Ukrajine v znení neskorších nariadení, najmä v znení Nariadenia Rady EÚ č. 2022/578 z 08.
apríla 2022, ktoré zakazuje zadávanie zákaziek a využívanie subdodávateľov na plnenie viac ako 10 %
z hodnoty zákazky:
a) ruským občanom, spoločnostiam, subjektom alebo orgánom sídliacim v Rusku,
b) spoločnostiam alebo subjektom, ktoré sú priamo alebo nepriamo akýmkoľvek spôsobom vlastnené
z viac ako 50 % ruskými občanmi, spoločnosťami, subjektami alebo orgánmi sídliacimi v Rusku a
c) osobám, ktoré v ich mene alebo na základe ich pokynov predkladajú ponuku alebo plnia zákazku.
Za týmto účelom Zhotoviteľ k podpisu zmluvy spolu so zoznamom subdodávateľov predloží čestné
vyhlásenie, ktorým čestne a pravdivo prehlási, že vyššie uvedené skutočnosti overil pri navrhovaných
subdodávateľoch a ani jeden z navrhnutých subdodávateľov nespĺňa vyššie uvedené skutočnosti.
12.12 Zhotoviteľ zaviazaný z tejto rámcovej dohody je povinný počas platnosti oznamovať objednávateľovi
akúkoľvek zmenu údajov o ktoromkoľvek subdodávateľovi uvedenom v ods. 10 tohto článku rámcovej
dohody, a to písomnou formou najneskôr do 15 dní odo dňa uskutočnenia zmeny.
12.13 Doplnenie subdodávateľa alebo zmena subdodávateľa uvedeného v ods. 10 tohto článku rámcovej
dohody za iného subdodávateľa je možná len na základe uzatvoreného dodatku k rámcovej dohode.
Zhotoviteľ je povinný uviesť vo svojom návrhu na zmenu subdodávateľa všetky údaje v zmysle ods. 10
tohto článku rámcovej dohody. V takomto prípade musí byť subdodávateľ v čase podpisu dodatku
zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť sa zapisovať v registri partnerov
verejného sektora.
12.14 Akékoľvek zmeny a doplnky tejto rámcovej dohody je možné vykonať len písomne, formou očíslovaných
dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.
12.15 Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47 a občianskeho zákonníka.
12.16 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením rámcovej dohody v jej plnom rozsahu vrátane príloh
a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR a na stránke Úradu pre verejné
obstarávanie v Profile verejného obstarávateľa.
V Kriváni, dňa 11.7.2024 V Kriváni, dňa 11.7.2024
Objednávateľ: Zhotoviteľ:
Ing. Anton Kamenský STAVSTROJ združenie s.r.o.
vedúci organizačnej zložky OZ Poľana V zastúpení - Miroslav Babie -konateľ
strana 6 z 6
Príloha č.2 Výzvy
Príloha č.2: Podrobný rozpočet položiek
Predmet zakazky: Služby mechanizačnými prostriedkami pre OZ Poľana - výzva č. 18-5
-ry.padlový nakladač-
časť č.1 -OZ Poľana, LS Lučenec
Druh prostriedku Značka a typ prostriedku Merná jednotka Predpokladaný Cena za 1 mernú
počet Mth jednotku **
(v EUR/hod.)
New Holland 1 Mth 150
rýpadlo-nakladač * Rýpadlo-nakladač 48,50
(motohodina)
Cena ( v EUR bez DPH) - vyhodnocovacie kritérium: 48,50
Cena DPH (v EUR): 9,70
CENA CELKOM (v EUR s DPH):
58,20
* Rýpadlový nakladač - kolesový traktorbáger s čelným nakladačom a s teleskopický výsuvným
podkopovým ramenom s bočným posuvom s výkonom minimálne 70 kW s vymeniteľnými
podkopovými lopatami rôznej šírky a svahovacou lopatou.
** Do jednotkovej ceny sa zahrnú všetky náklady na dodanie predmetu zákazky vrátane presunu
a prevozu stroja na pracovisko a prestojov, Motohodiny práce stroja sa počítajú od zahájenia prác na
Príloha č.2 Výzvy
Príloha č.2: Podrobný rozpočet položiek
Služby mechanizačnými prostriedkami pre OZ Poľana - výzva č. 18-5
Ky" -rýpadlový nakladač
časť č.3 -OZ Poľana, LS Vígľaš
Druh prostriedku Značka a typ prostriedku Merná jednotka Predpokladaný Cena za 1 mernú
počet Mth jednotku **
(v EUR /hod.)
New Holland 1 Mth 150
rýpadlo-nakladač * Rýpadlo-nakladač (motohodina) 48,50
Cena ( v EUR bez DPH) - vyhodnocovacie kritérium: 48,50
Cena DPH (v EUR): 9,70
CENA CELKOM (v EUR s DPH):
58,20
* Rýpadlový nakladač - kolesový traktorbáger s čelným nakladačom a s teleskopický výsuvným
podkopovým ramenom s bočným posuvom s výkonom minimálne 70 kW s vymeniteľnými
podkopovými lopatami rôznej šírky a svahovacou lopatou.
** Do jednotkovej ceny sa zahrnú všetky náklady na dodanie predmetu zákazky vrátane presunu
a prevozu stroja na pracovisko a prestojov. Motohodiny práce stroja sa počítajú od zahájenia prác na
Príloha č.2 Výzvy
Príloha č.2: Podrobný rozpočet položiek
Predmet zákaz Služby mechanizačnými prostriedkami pre OZ Poľana - výzva č. 18-5
-rýpadlový nakladač
časť č.5 -OZ Poľana, LS Poľana
Druh prostriedku Značka a typ prostriedku Merná jednotka Predpokladaný Cena za 1 mernú
jednotku **
počet Mth (v EUR/hod.)
New Holland 1 Mth 150 48,50
rýpadlo-nakladač * Rýpadlo-nakladač (motohodina)
Cena ( v EUR bez DPH) - vyhodnocovacie kritérium: 48,50
Cena DPH (v EUR): 9,70
CENA CELKOM (v EUR s DPH):
58,20
* Rýpadlový nakladač - kolesový traktorbáger s čelným nakladačom a s teleskopický výsuvným
podkopovým ramenom s bočným posuvom s výkonom minimálne 70 kW s vymeniteľnými
podkopovými lopatami rôznej šírky a svahovacou lopatou.
** Do jednotkovej ceny sa zahrnú všetky náklady na dodanie predmetu zákazky vrátane presunu
a prevozu stroja na pracovisko a prestojov. Motohodiny práce stroja sa počítajú od zahájenia prác na
Príloha č.2 Výzvy
Príloha č.2: Podrobný rozpočet položiek
Predmet zákazkv Služby mechanizačnými prostriedkami pre OZ Poľana - výzva č. 18-5
-rýpadlový nakladač
časť č.S -OZ Poľana, LS Staré Hory
Druh prostriedku Značka a typ prostriedku Merná jednotka Predpokladaný Cena za 1 mernú
počet Mth jednotku **
(v EUR /hod.)
New Holland 1 Mth 150
rýpadlo-nakladač * Rýpadlo-nakladač (motohodina) 40,50
Cena ( v EUR bez DPH) - vyhodnocovacie kritérium: 40,50
Cena DPH (v EUR): 8,10
CENA CELKOM (v EUR s DPH):
48,60
* Rýpadlový nakladač - kolesový traktorbáger s čelným nakladačom a s teleskopický výsuvným
podkopovým ramenom s bočným posuvom s výkonom minimálne 70 kW s vymeniteľnými
podkopovými lopatami rôznej šírky a svahovacou lopatou.
** Do jednotkovej ceny sa zahrnú všetky náklady na dodanie predmetu zákazky vrátane presunu
a prevozu stroja na pracovisko a prestojov. Motohodiny práce stroja sa počítajú od zahájenia prác na
Príloha č.2 Výzvy
Príloha č.2: Podrobný rozpočet položiek
Predmet zákazk Služby mechanizačnými prostriedkami pre OZ Poľana - výzva č. 18-5
y’ -rýpadlový nakladač
časť č.7 -OZ Poľana, LS Brusno
Druh prostriedku Značka a typ prostriedku Merná jednotka Predpokladaný Cena za 1 mernú
počet Mth jednotku **
(v EUR/hod.)
rýpadlo-nakladač * New Holland 1 Mth 150
Rýpadlo-nakladač (motohodina) 40,50
Cena ( v EUR bez DPH) - vyhodnocovacie kritérium: 40,50
Cena DPH (v EUR): 8,10
CENA CELKOM (v EUR s DPH):
48,60
* Rýpadlový nakladač - kolesový traktorbáger s čelným nakladačom a s teleskopický výsuvným
podkopovým ramenom s bočným posuvom s výkonom minimálne 70 kW s vymeniteľnými
podkopovými lopatami rôznej šírky a svahovacou lopatou.
** Do jednotkovej ceny sa zahrnú všetky náklady na dodanie predmetu zákazky vrátane presunu
a prevozu stroja na pracovisko a prestojov. Motohodiny práce stroja sa počítajú od zahájenia prác naÚdaje z iných registrov spojené so zmluvou cez IČO strán, číslo zákazky ÚVO alebo číslo zmluvy. Kde ide len o odvodenie (napríklad faktúry tej istej dvojice v období platnosti zmluvy), je to pri údaji uvedené.
Zápis v registri partnerov verejného sektora podľa snímky registra z 22. 10. 2026. Zapisovať sa musí partner, ktorý od verejného sektora dostane jednorazovo viac ako 100 000,00 € alebo v úhrne viac ako 250 000,00 € ročne (zákon č. 315/2016 Z. z.); zákon má aj výnimky.