Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Nižný Slavkov, z dôvodu realizácie oprávnenej stavby "NIŽNÝ SLAVKOV, 7RCH-VN, TS, NN"

ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
                                  V PROSPECH TRETEJ OSOBY
                                           (ďalej len „zmluva“)

      uzatvorená podľa § 50a a § 151n a nasl. ust. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
                            neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“)

medzi zmluvnými stranami:

1/ Budúci povinný z vecného bremena:

Slovenská republika, v mene ktorej koná správca:

Obchodné meno:       SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,

                     štátny podnik

Sídlo:               Karloveská 2, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Právna forma:        štátny podnik

Zastúpený:           Ing. Jozef Moravčík, poverený výkonom funkcie generálneho

                           riaditeľa

IČO:                 36 022 047

DIČ:                 2020066213

IČ DPH:              SK 2020066213

Bankové spojenie:

IBAN:

Zapísaný:            Obchodný register Mestského súdu Bratislava III,

                           Oddiel Pš, vložka č. 427/B

Názov a adresa organizačnej jednotky podniku, ktorej sa právny úkon týka:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Povodie Hornádu, odštepný závod
Ďumbierska 14, 041 59 Košice - mestská časť Sever

                                                    (ďalej len „budúci povinný z vecného bremena“)

a

2/ Budúci investor:        Ján Rusnák
Meno a priezvisko:
Rodné priezvisko:
Trvale bytom:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Štátna príslušnosť:

                                                       (ďalej len „budúci investor“)

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena                               1/10

uzatvárajú nasledujúcu zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby –
budúceho oprávneného z vecného bremena:

Obchodné meno:     Východoslovenská distribučná, a.s.

Sídlo:             Mlynská 31, 042 91 Košice

Právna forma:      akciová spoločnosť

IČO:               36 599 361

DIČ:               2022082997

IČ DPH:            SK 2022082997

Zapísaný:          Obchodný register Mestského súdu Košice,

                   Oddiel Sa, vložka číslo 1411/V

Zastúpená:         Ing. Radoslav Haluška – predseda predstavenstva

                   Ing. Peter Čech – podpredseda predstavenstva

Bankové spojenie:

IBAN:

           (ďalej len „budúci oprávnený z vecného bremena“ a spolu s budúcim investorom

                   a budúcim povinným z vecného bremena ďalej len „zmluvné strany“)

                          Článok I.
                   Úvodné ustanovenia

1. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, vykonáva v zmysle
     zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a zákona
     č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
     o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), správu majetku štátu –
     nasledovnej nehnuteľnosti, ktorej výlučným vlastníkom je Slovenská republika:
     - pozemok parcela registra C KN parcelné číslo 935 o výmere 104 688 m2, druh
        pozemku vodná plocha, spoluvlastnícky podiel 1/1, katastrálne územie Nižný
        Slavkov, obec Nižný Slavkov, okres Sabinov, zapísaný na LV č. 233, vedenom
        Okresným úradom Sabinov, katastrálnym odborom
                                                        (ďalej len „budúca zaťažená nehnuteľnosť“).

2. Budúci oprávnený z vecného bremena je stavebníkom nasledovnej stavby:
     - „NIŽNÝ SLAVKOV, 7RCH-VN, TS, NN“, v rámci ktorej má byť zrealizovaný
        stavebný objekt: „SO 01 Silnoprúdové elektrické rozvody“
                                                                (ďalej len „budúca oprávnená stavba“).

3. Budúca oprávnená stavba bude vzdušne križovať neupravený vodný tok Slavkovský potok,
     pričom na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti bude umiestnený aj jeden podperný bod.

                               Článok II.

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena                  2/10

                                              Predmet zmluvy

1. Vzhľadom na skutočnosť, že časť budúcej oprávnenej stavby sa bude realizovať
     na časti budúcej zaťaženej nehnuteľnosti, predmetom tejto zmluvy je záväzok zmluvných
     strán uzatvoriť za podmienok stanovených v tejto zmluve, zmluvu o zriadení vecného
     bremena s obsahom dohodnutým v Článku IV. tejto zmluvy.

2. Touto zmluvou sa zmluvné strany zaväzujú, že do stoosemdesiatich (180) kalendárnych
     dní odo dňa doručenia písomnej výzvy budúceho investora budúcemu povinnému
     z vecného bremena uzavrú spolu s budúcim oprávneným z vecného bremena zmluvu
     o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby - budúceho oprávneného z vecného
     bremena, predmetom ktorej bude zriadenie vecného bremena na budúcej zaťaženej
     nehnuteľnosti v znení určenom podľa Článku IV. tejto zmluvy (ďalej len „budúca
     zmluva“ alebo aj ako „zmluva o zriadení vecného bremena“).

3. Táto zmluva je pre budúceho investora a budúceho oprávneného z vecného bremena
     dokladom k budúcej zaťaženej nehnuteľnosti, podľa § 58 ods. 2 v nadväznosti na § 139
     ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
     zákon) v znení neskorších predpisov, ako iné právo k pozemku.

4. Pokiaľ ktorákoľvek zo zmluvných strán bezdôvodne odmietne uzatvorenie zmluvy
     o zriadení vecného bremena, je druhá zmluvná strana oprávnená domáhať sa na súde, aby
     vyhlásenie vôle bolo nahradené súdnym rozhodnutím.

5. Budúci povinný z vecného bremena nie je povinný uzavrieť zmluvu o zriadení vecného
     bremena, ak budúca oprávnená stavba nebude realizovaná na budúcej zaťaženej
     nehnuteľnosti. Budúci povinný z vecného bremena nie je povinný uzavrieť zmluvu
     o zriadení vecného bremena, ak budúca oprávnená stavba bude realizovaná v rozpore
     s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve, v rozpore s odsúhlaseným projektom,
     stanoviskom budúceho povinného z vecného bremena vydaným pod č. CS SVP OZ KE
     1859/2023/2 zo dňa 06.03.2023, všeobecne záväznými právnymi predpismi, prípadne
     v rozpore s podmienkami a oprávnenými požiadavkami danými budúcim povinným
     z vecného bremena v priebehu výstavby. Stanovisko č. CS SVP OZ KE 1859/2023/2
     zo dňa 06.03.2023 tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy.

                                                  Článok III.
              Výzva na uzatvorenie budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena

1. Budúci investor je povinný vyzvať do šesťdesiatich (60) kalendárnych dní
     po zrealizovaní budúcej oprávnenej stavby budúceho povinného z vecného bremena na
     uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena písomnou výzvou po vyhotovení
     geometrického plánu na zameranie rozsahu vecného bremena (porealizačné zameranie).
     V prípade, ak budúci investor vo vyššie uvedenej lehote nevyzve písomnou výzvou
     budúceho povinného z vecného bremena na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného
     bremena, je budúci povinný z vecného bremena oprávnený uplatniť si u budúceho
     investora zmluvnú pokutu vo výške dohodnutej jednorazovej odplaty za zriadenie vecného
     bremena, uvedenej v Článku IV. odsek 3. tejto zmluvy.

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  3/10

2. V prípade, ak príslušný stavebný úrad na žiadosť budúceho investora alebo budúceho
     oprávneného z vecného bremena pred uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena
     vydá rozhodnutie o povolení užívania budúcej oprávnenej stavby (ďalej len „kolaudačné
     rozhodnutie“), budúci povinný z vecného bremena je oprávnený uplatniť si u budúceho
     investora zmluvnú pokutu vo výške dohodnutej jednorazovej odplaty za zriadenie vecného
     bremena, uvedenej v Článku IV. odsek 3. tejto zmluvy.

3. Súčasťou výzvy, ako jej príloha, musí byť úradne overený geometrický plán na zameranie
     rozsahu vecného bremena (ďalej len „geometrický plán“), ktoré má byť budúcou zmluvou
     zriadené. Budúci investor zabezpečí na vlastné náklady vypracovanie a úradné
     overenie geometrického plánu na zameranie rozsahu vecného bremena po
     zrealizovaní budúcej oprávnenej stavby. Predpokladaný záber budúceho vecného
     bremena by mal predstavovať výmeru cca 100 m2.

4. Výzva na uzatvorenie budúcej zmluvy a akákoľvek korešpondencia s ňou spojená musí
     byť zaslaná doporučenou zásielkou na adresu budúceho povinného z vecného bremena,
     ktorou je SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie
     Hornádu, odštepný závod, Ďumbierska 14, 041 59 Košice - mestská časť Sever alebo
     na inú adresu, ktorú budúci povinný z vecného bremena budúcemu oprávnenému
     z vecného bremena písomne na tento účel oznámi.

5. V prípade, že budúci investor nevyzve v lehote určenej v odseku 1. tohto článku tejto
     zmluvy budúceho povinného z vecného bremena na uzatvorenie zmluvy o zriadení
     vecného bremena, je budúci povinný z vecného bremena oprávnený písomne vyzvať
     budúceho oprávneného z vecného bremena na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného
     bremena. Uplatnenie zmluvnej pokuty podľa odseku 1. tohto článku tejto zmluvy tým nie
     je dotknuté.

                                                  Článok IV.
                             Obsah zmluvy o zriadení vecného bremena

1. Povinný z vecného bremena uzatvára s oprávneným z vecného bremena a investorom
     zmluvu o zriadení vecného bremena „in personam“ v prospech oprávneného z vecného
     bremena, predmetom ktorej je zriadenie vecného bremena v prospech oprávneného z
     vecného bremena spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena:
     a) strpieť na časti zaťaženej nehnuteľnosti umiestnenie, uloženie, prevádzkovanie, údržbu,
        opravy a rekonštrukcie oprávnenej stavby v rozsahu vyznačenom v geometrickom
        pláne,
     b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup a prechod peši, vjazd, prejazd, výjazd vozidlami,
        mechanizmami oprávneného z vecného bremena na zaťaženú nehnuteľnosť, v súvislosti
        s projektovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, resp. inými stavebnými úpravami,
        terénnymi úpravami, prevádzkovaním stavby alebo na účely opráv, údržby, kontroly
        oprávnenej stavby,
     c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo budúcemu oprávnenému z vecného bremena vo
        výkone jeho práv z vecného bremena podľa tejto zmluvy
                                                                              (ďalej len „vecné bremeno“).

2. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú, t.j. bez časového obmedzenia.

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  4/10

3. Vecné bremeno sa zriaďuje za odplatu – jednorazovú náhradu. Jednorazová náhrada
     za zriadenie vecného bremena je, s prihliadnutím na typ vecného bremena, výmeru
     zaťaženej nehnuteľnosti dotknutej vecným bremenom, rozsah núteného obmedzenia
     užívania zaťaženej nehnuteľnosti a miestne pomery, zmluvnými stranami dohodnutá v
     súlade s § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške
     2 000,00 € bez DPH (slovom: dvetisíc eur) pri zábere vecného bremena do 100 m2.
     V prípade záberu nad 100 m2 bude jednorazová náhrada za zriadenie vecného
     bremena stanovená v zmysle internej smernice povinného z vecného bremena.
     Jednorazovú náhradu bude v plnom rozsahu znášať investor. K jednorazovej náhrade bude
     v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
     pripočítaná sadzba DPH vo výške podľa právnej úpravy platnej v čase uzavretia zmluvy
     o zriadení vecného bremena.

4. Okrem jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena uvedenej v odseku 3. tohto
     článku tejto zmluvy, investor uhradí aj náklady spojené s návrhom na vklad do katastra
     nehnuteľností podľa aktuálneho sadzobníka správnych poplatkov a tiež náklady spojené
     s vyhotovením návrhu zmluvy vo výške 10,00 € bez DPH (slovom: desať eur).
     K nákladom spojeným s vyhotovením návrhu zmluvy bude v zmysle zákona č. 222/2004
     Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov pripočítaná sadzba DPH vo
     výške podľa právnej úpravy platnej v čase uzavretia zmluvy.

5. Investor sa zaväzuje takto stanovenú odplatu - jednorazovú náhradu za zriadenie vecného
     bremena spolu s nákladmi spojenými s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností a spolu
     s nákladmi spojenými s vyhotovením návrhu zmluvy uhradiť do tridsiatich (30)
     kalendárnych dní odo dňa doručenia zálohovej faktúry. Zálohová faktúra bude vystavená
     do dvadsiatich (20) kalendárnych dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Za deň
     úhrady sa považuje deň, kedy sú finančné prostriedky pripísané na účet povinného
     z vecného bremena uvedený v záhlaví tejto zmluvy vo formáte IBAN.

6. V prípade, že sa investor dostane do omeškania so zaplatením odplaty – jednorazovej
     náhrady za zriadenie vecného bremena, a to i v dodatočne písomne určenej lehote zo strany
     povinného z vecného bremena, nie dlhšej ako desať (10) kalendárnych dní odo dňa
     doručenia písomnej výzvy na dodatočné uhradenie, považuje sa to za podstatné porušenie
     zmluvy o zriadení vecného bremena a investorovi tým vzniká povinnosť zaplatiť
     povinnému z vecného bremena zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku výšky jednorazovej
     náhrady za zriadenie vecného bremena, tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
     Zmluvné strany prehlasujú, že výšku zmluvnej pokuty považujú za primeranú, pretože pri
     rokovaniach o dohode o výške zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a význam touto
     zmluvnou pokutou zabezpečovanej zmluvnej povinnosti.

7. Návrh na vklad vecného bremena podá do katastra nehnuteľností povinný z vecného
     bremena až po uhradení jednorazovej odplaty a nákladov za zriadenie vecného bremena
     v zmysle odseku 3. a odseku 4. tohto článku tejto zmluvy.

8. Práva zodpovedajúce vecnému bremenu nadobudne oprávnený z vecného bremena
     právoplatnosťou rozhodnutia o povolení vkladu vecného bremena do príslušného katastra
     nehnuteľností.

9. Oprávnený z vecného bremena a investor vyhlasujú, že v plnej miere rešpektujú a budú
     rešpektovať skutočnosť, že povinný z vecného bremena je oprávnený a bude na zaťaženej

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  5/10

     nehnuteľnosti vykonávať povinnosti vyplývajúce mu z platnej legislatívy a súvisiace
     so správou majetku štátu. Oprávnený z vecného bremena súčasne vyhlasuje, že oprávnenú
     stavbu realizoval v súlade s písomnými stanoviskami a vyjadreniami povinného z vecného
     bremena, predovšetkým stanoviskom povinného z vecného bremena vydanom pod č. CS
     SVP OZ KE 1859/2023/2 zo dňa 06.03.2023 a v súlade s platnými povoleniami. V prípade,
     že sa vyhlásenie investora podľa predchádzajúcej vety preukáže ako nepravdivé:
     - oprávnený z vecného bremena a investor sa zaväzujú v celom rozsahu znášať prípadné

        škody, ktoré vzniknú v dôsledku realizácie oprávnenej stavby v rozpore s písomnými
        stanoviskami a vyjadreniami povinného z vecného bremena a/alebo v rozpore
        s platnými povoleniami,
     - povinný z vecného bremena nenesie žiadnu zodpovednosť a nie je povinný uhrádzať
        akúkoľvek škodu na majetku investora a oprávneného z vecného bremena, ktorá sa stane
        investorovi a oprávnenému z vecného bremena v súvislosti s činnosťou povinného
        z vecného bremena vykonávanou na zaťaženej nehnuteľnosti.
10. Oprávnený z vecného bremena sa v zmysle § 47 ods. 3. písm. a) a c) zákona
     č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
     o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) ako vlastník stavby zaväzuje:
     - dbať o jej riadnu údržbu a jej statickú bezpečnosť, aby neohrozovala plynulý odtok vôd,
     - odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku, brániace jeho nehatenému odtoku.

                                                  Článok V.
                                      Vyhlásenia zmluvných strán

1. Budúci povinný z vecného bremena vyhlasuje, že súhlasí s realizáciou budúcej oprávnenej
     stavby na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti, a to za podmienok ďalej dohodnutých v tejto
     zmluve.

2. Budúci povinný z vecného bremena vyhlasuje, že:
     a) je oprávnený samostatne nakladať s budúcou zaťaženou nehnuteľnosťou v celom
        rozsahu potrebnom pre platné uzavretie tejto zmluvy,
     b) nie sú podané žiadne návrhy na vklad akýchkoľvek práv k budúcej zaťaženej
        nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností a neexistujú žiadne faktické alebo právne
        prekážky, ktoré by bránili uzavrieť túto zmluvu,
     c) správu budúcej zaťaženej nehnuteľnosti vykonáva v súlade s platnými právnymi
        predpismi Slovenskej republiky a žiadna tretia osoba si neuplatňuje akékoľvek nároky
        k budúcej zaťaženej nehnuteľnosti,
     d) nie je účastníkom žiadneho súdneho alebo iného sporu týkajúceho sa resp. súvisiaceho
        s budúcou zaťaženou nehnuteľnosťou.

3. Budúci povinný z vecného bremena sa zaväzuje, že sa až do okamihu splnenia alebo zániku
     všetkých povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy zdrží akéhokoľvek konania, ktoré by
     bránilo alebo znemožnilo uzatvoreniu budúcej zmluvy v zmysle tejto zmluvy. Budúci
     povinný z vecného bremena sa najmä zaväzuje, že budúcu zaťaženú nehnuteľnosť ani jej
     časť, ktorá má byť zaťažená vecným bremenom:
     a) neprevedie do vlastníctva inej osoby bez súhlasu budúceho investora a budúceho
        oprávneného z vecného bremena a ani

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  6/10

     b) ju nezaťaží právom tretích osôb, ktoré by znemožnilo vykonávať práva
        zodpovedajúce vecnému bremenu budúcim oprávneným z vecného bremena.

4. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje budúcu zaťaženú nehnuteľnosť užívať
     výlučne na účely podľa tejto zmluvy, v rozsahu a spôsobom vyplývajúcim z tejto zmluvy
     ako aj z následne uzatvorenej budúcej zmluvy.

5. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje udržiavať poriadok a čistotu počas a po
     každom vykonanom zásahu na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti, uviesť budúcu zaťaženú
     nehnuteľnosť do rovnakého stavu v akom bola pred vykonaním zásahu, pričom náklady
     na zachovanie, údržbu a úpravy budúcej zaťaženej nehnuteľnosti bude znášať budúci
     oprávnený z vecného bremena v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na prinavrátenie budúcej
     zaťaženej nehnuteľnosti do pôvodného stavu po vykonaní práv vyplývajúcich mu z tejto
     zmluvy.

6. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje na vlastné náklady odstrániť škody na
     majetku v správe budúceho povinného z vecného bremena, pokiaľ takéto budú spôsobené
     v súvislosti s vykonávaním činností budúceho oprávneného z vecného bremena na budúcej
     zaťaženej nehnuteľnosti.

7. Budúci povinný z vecného bremena si vyhradzuje právo vstupu na budúcu zaťaženú
     nehnuteľnosť, a to kedykoľvek, v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene
     zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch znení neskorších
     predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

8. Budúci investor a budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzujú rešpektovať § 47
     zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
     č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení
     neskorších predpisov a ustanovenia zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami
     v znení neskorších predpisov.

9. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje vykonávať na budúcej zaťaženej
     nehnuteľnosti činnosti súvisiace s realizáciou budúcej oprávnenej stavby /terénne úpravy
     a stavebné práce/, výlučne v súlade s predchádzajúcimi písomnými stanoviskami budúceho
     povinného z vecného bremena, v súlade s právoplatnými povoleniami a s právnymi
     predpismi Slovenskej republiky. Počas výstavby sa budúci oprávnený z vecného bremena
     zaväzuje manipulovať so stavebným materiálom a odpadom tak, aby nedošlo k znečisteniu
     okolitých povrchových vôd a podzemných vôd.

10. Prípadné škody vzniknuté v dôsledku nedodržania povinnosti uvedenej v odseku 9. tohto
     článku tejto zmluvy znáša v plnom rozsahu budúci oprávnený z vecného bremena.

11. Budúci oprávnený z vecného bremena sa zaväzuje vykonávať na budúcej zaťaženej
     nehnuteľnosti len také terénne úpravy a stavebné úpravy, resp. iné činnosti vyplývajúce z
     tejto zmluvy, ktoré umožnia vstup mobilnej technike budúceho povinného z vecného
     bremena na budúcu zaťaženú nehnuteľnosť v prípade nepredvídateľných okolností a
     živelných pohrôm.

12. Budúci povinný z vecného bremena nenesie žiadnu zodpovednosť a nie je povinný
     uhrádzať akúkoľvek škodu na zdraví ani na majetku, ktorá sa stane budúcemu
     oprávnenému z vecného bremena v súvislosti s jeho činnosťou vykonávanou na budúcej
     zaťaženej nehnuteľnosti. Budúci povinný z vecného bremena nezodpovedá za škody

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  7/10

     spôsobené na majetku budúceho oprávneného z vecného bremena, ktoré boli spôsobené
     živelnou pohromou, zvýšenými prietokmi vody alebo mimoriadnou udalosťou.
13. Budúci oprávnený z vecného bremena a budúci investor majú nárok previesť práva a
     povinnosti vyplývajúce im z tejto zmluvy na tretiu osobu len s predchádzajúcim písomným
     súhlasom budúceho povinného z vecného bremena.
14. Zmluvné strany sa zaväzujú riadne a bez zbytočných odkladov plniť si povinnosti podľa
     tejto zmluvy. Porušenie povinností podľa odsekov 4. - 6. a odsekov 8. - 11. tohto článku
     tejto zmluvy sa považuje za také porušenie tejto zmluvy, ktoré zakladá právo budúceho
     povinného z vecného bremena neuzavrieť budúcu zmluvu a od tejto zmluvy odstúpiť, a to
     s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto
     zmluvy doručené budúcemu oprávnenému z vecného bremena a budúcemu investorovi.

                                                 Článok VII.
                                          Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na 2 (dva) roky odo dňa nadobudnutia
     účinnosti tejto zmluvy.

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami
     a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia
     § 47a Občianskeho zákonníka a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z.z.
     o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
     o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv.

3. Zmluvné strany berú na vedomie, že budúci povinný z vecného bremena je povinnou
     osobou v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
     a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
     predpisov a súhlasia so zverejnením a sprístupnením obsahu tejto zmluvy.

4. Všetky práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou,
     sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka o tomto zmluvnom type
     a súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky v ich platnom znení.

5. Písomnosti zmluvných strán sa doručujú na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy
     a považujú sa za doručené, ak boli adresátom prevzaté alebo boli vrátené odosielateľovi
     ako nedoručiteľné a adresát svojim konaním alebo opomenutím zmaril doručenie
     písomnosti, v takomto prípade sa písomnosť považuje za doručenú uplynutím tretieho dňa
     odo dňa jej odoslania. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak adresát doručenie písomnosti
     odmietol, a to dňom odmietnutia.

6. Zmenu adries na doručovanie sú si zmluvné strany povinné neodkladne, najneskôr však
     do desiatich (10) kalendárnych dní písomne oznámiť. Zmluvná strana nenesie
     zodpovednosť za prípadné nedoručenie korešpondencie, ak jej druhá zmluvná strana
     neoznámila zmenu svojej korešpondenčnej adresy.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti, oznámenia, resp. informácie podľa ustanovení
     tejto zmluvy (korešpondencia) vyhotovené v písomnej forme, prípadne zachytené
     na inom hmotnom nosiči, si môžu navzájom doručovať aj osobne, v takomto prípade
     je možné ju doručovať aj na inom mieste ako na adrese určenej podľa bodu 5. tohto článku,
     ak sa na tomto mieste oprávnený zástupca zmluvnej strany na preberanie zásielok v čase

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  8/10

     doručenia zdržuje a ak sa na tomto mieste zmluvné strany súčasne dohodli, pričom
     prevzatie korešpondencie musí byť vždy riadne písomne potvrdené.
8. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo
     neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť
     ostatných ustanovení tejto zmluvy. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení tejto
     zmluvy a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné,
     sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto zmluvy
     zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
9. Táto zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu,
     jeden (1) rovnopis si ponechá budúci oprávnený z vecného bremena, jeden (1) rovnopis si
     ponechá budúci investor a jeden (1) rovnopis si ponechá budúci povinný z vecného
     bremena.
10. Obsah tejto zmluvy je možné meniť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán,
     číslovanými dodatkami k tejto zmluve vyhotovenými v písomnej forme a podpísanými
     obomi zmluvnými stranami.
11. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú v plnom rozsahu spôsobilé k uvedeným právnym úkonom
     a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. Zmluvné strany vyhlasujú,
     že ich vôľa vyjadrená v tejto zmluve je vážna, slobodná a určitá, že prejavy vôle oboch
     zmluvných strán sú dostatočne zrozumiteľné. Na znak súhlasu zmluvných strán s celým
     obsahom zmluvy ju všetky zmluvné strany podpisujú.

Príloha č. 1.: Stanovisko pod č. CS SVP OZ KE 1859/2023/2 zo dňa 06.03.2023

V Bratislave dňa:                                                V Nižnom Slavkove dňa:

Budúci povinný z vecného bremena:                                Budúci investor:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,
štátny podnik

...............................................................  .........................................................
Ing. Jozef Moravčík                                              Ján Rusnák
poverený výkonom funkcie
generálneho riaditeľa

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena                                                                          9/10

Súhlas tretej osoby (oprávneného) s touto zmluvou ev. č.:

V Košiciach dňa:

Budúci oprávnený z vecného bremena:

Východoslovenská distribučná, a.s.

.................................................................  .........................................................
Ing. Radoslav Haluška                                              Ing. Peter Čech
predseda predstavenstva                                            podpredseda predstavenstva

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena                                                                            10/10