Zmluva o dielo č. 2/2024

Zmluva o dielo č. 2/2024

         uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný
    zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej

                                                     len „zákon o verejnom obstarávaní“) (ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:       Obec Zvolenská Slatina

Sídlo:              ul. Slov. nár. povstania 370/19, 962 01 Zvolenská Slatina
Štatutárny orgán:   Ing. Mária Klimentová, starostka obce
IČO:                00320447
DIČ:                2021339441
Bankové spojenie:   VÚB, a.s.
Číslo účtu (IBAN):  SK73 0200 0000 0000 0342 3412

Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných: Ing. Mária Klimentová
vo veciach technických:
(ďalej len „Objednávateľ“ alebo „verejný obstarávateľ“)

Zhotoviteľ:         STAVSTROJ združenie s.r.o.

Sídlo:              Zvolenská Slatina 1362, 962 01 Zvolenská Slatina
Štatutárny orgán:   Miroslav Babic, konateľ spoločnosti
Právna forma:       s.r.o.
IČO:                47428571
DIČ:                SK2023866438
Bankové spojenie:   UniCreditBank, a.s.
Číslo účtu (IBAN):  SK19 1111 0000 0012 4770 6018

Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných: Miroslav Babic
vo veciach technických: Ing. Roman Babic
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej ako „Zmluvné strany“)

                               Čl. I
                    Úvodné ustanovenia

    Táto Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania postupom zadávania podlimitnej
    zákazky podľa § 112 - 116 zákona o verejnom obstarávaní, ktorej predmetom sú stavebné práce
    s označením „Park Hasičov“ v zmysle projektovej dokumentácie spracovanej spoločnosťou Ing. arch.
    Dušan POLIAK, Námestie Hrnčiarov 35, 851 03 Bratislava.

                        Čl. II
                    Predmet zmluvy

1.  Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas zhotoviť dielo pre Objednávateľa na

    predmet zákazky s názvom „Park Hasičov“ v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej

    ponuky Zhotoviteľa, v rámci verejného obstarávania (ďalej len „Dielo“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť

    Zhotoviteľovi za riadne a včas dodané Dielo cenu podľa čl. IV tejto Zmluvy.

2.  Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas zhotoviť

    a Objednávateľovi odovzdať úplné a funkčné Dielo a Objednávateľ sa zaväzuje takéto úplné a funkčné

    Dielo prevziať a poskytnúť Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť pri zhotovení a odovzdaní Diela v súlade

    s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve.

3.  Dielo bude realizované podľa projektovej dokumentácie spracovanej spoločnosťou Ing. arch. Dušan

    POLIAK, Námestie Hrnčiarov 35, 851 03 Bratislava vzťahujúcej sa k Dielu. Zhotoviteľ je oprávnený

                                               1

    použiť projektovú dokumentáciu výhradne pre účely plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou
    dokumentáciou sa rozumie najmä/ale nie výlučne:
    a) projektová dokumentácia,
    b) výkaz výmer,
    c) stavebné povolenie, resp. ohlásenia stavebných úprav (ak sa vyžaduje),
    d) vyjadrenia dotknutých orgánov verejnej správy k uskutočneniu Diela,
    e) iná dokumentácia spôsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela

          (ďalej aj ako „projektová dokumentácia“).

4.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade s touto Zmluvou, projektovou dokumentáciou,

    stavebným povolením, resp. ohlásením stavebných úprav a výkazom výmer - rozpočet, ktorý tvorí Prílohu

    č. 1 - neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Výkaz výmer“), ďalej v súlade s ostatnou príslušnou

    dokumentáciou poskytnutou v rámci verejného obstarávania identifikovaného v Čl. I, pokynmi

    Objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu.

5.  Realizácia Diela (resp. dotknutej časti Diela) bola príslušnými orgánmi verejnej správy povolená na základe

    stavebného povolenia alebo ohlásenia stavebných úprav, ktoré sú pre Zhotoviteľa záväzné a Zhotoviteľ je

    v súlade s nimi povinný zhotoviť Dielo.

6.  Zhotoviteľ na základe Zmluvy zabezpečí realizáciu Diela v súlade so všeobecnými záväznými právnymi

    predpismi platnými na území Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami.

7.  Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil

    s projektovou dokumentáciou a s podrobným Výkazom výmer. Na prípadné nezrovnalosti a chyby medzi

    projektovou dokumentáciou a podrobným Výkazom výmer. Zhotoviteľ je povinný na to upozorniť

    Objednávateľa v procese verejného obstarávania.

8.  Zhotoviteľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že

    a) po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie je Dielo v zmysle projektovej

    dokumentácie, Výkazu výmer a požiadaviek Objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné ako

    celok,

    b) ku dňu uzavretia Zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si všetky

    zverejnené doklady a dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou

    Diela za ním stanovenú cenu Diela.

9.  Zhotoviteľ pred uzavretím tejto Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela,

    zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku

    (materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na

    odstránenie odpadov, náklady na robotníkov, odborne spôsobilé osoby, profesijne špecializované osoby

    ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné
          certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne
          záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Zhotoviteľ nepoužije žiadne
          materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov
          poskytnutých alebo schválených Objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená
          technickým dozorom Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými
          v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky
          pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastnosti a technické
          a technologické parametre určené projektovou dokumentáciou a príslušnými všeobecne záväznými
          právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a technickými normami.

11. V prípade, ak Zhotoviteľ v projektovej dokumentácii, resp. v ďalšej súvisiacej dokumentácii, preukáže
          dodržanie požadovaných dielčích technických parametrov výrobkov/produktov/zariadení a pod. (ďalej len
          „produkty“) a Objednávateľ pri následných kontrolných meraniach produktov preukázateľne zistí, že
          neboli dosiahnuté Zhotoviteľom uvedené a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území
          Slovenskej republiky stanovené minimálne hodnoty (normy) kontrolovaných produktov pre daný účel, je
          Zhotoviteľ povinný po preukázaní uvedených nedostatkov zo strany Objednávateľa, zistené nedostatky bez
          zbytočného odkladu na vlastné náklady odstrániť, a to formou výmeny nevyhovujúcich produktov za

                                                    2

    produkty spĺňajúce požadované hodnoty (normy). Ak Zhotoviteľ takýmto konaním spôsobí
    Objednávateľovi škodu, je povinný ju nahradiť v plnej výške.

                                               Čl. III
                 Podmienky prevzatia staveniska a termín realizácie Diela

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať Dielo a poskytnúť všetko dohodnuté plnenie podľa Zmluvy
        najneskôr v lehote do dvoch (2) mesiacov od prevzatia staveniska Zhotoviteľom.

2. Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo podľa oceneného Výkazu výmer doplnenom Dodávateľom o všetky
        ceny jednotlivých položiek uvedených vo Výkaze výmer na základe podkladov poskytnutých
        Objednávateľom.

3. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od Objednávateľa najneskôr do troch (3) kalendárnych dní
        odo dňa písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie staveniska", ktorá bude
        Zhotoviteľovi zaslaná Objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu Zmluvné strany
        Zápisnicu. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko aj v prípade, ak je možné začať vykonávať práce čo
        i len na časti Diela.

4. Zhotoviteľ je povinný začať s výkonom stavebných prác na zhotovenie Diela najneskôr do troch (3)
        kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska, pokiaľ si Objednávateľ so Zhotoviteľom písomne
        nedohodnú iný termín začatia prác.

5. Zhotoviteľ je povinný stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi
        predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpovedá za stavenisko
        Zhotoviteľ. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa
        umiestňovať na stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na stavenisku a ani na oplotení staveniska
        akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače.

                                            Čl. IV
                             Cena Diela a platobné podmienky

1.  Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou Zmluvných strán podľa zákona Národnej rady Slovenskej

    republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií

    Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.

    18/1996 Z. z. o cenách nasledovne:

    Cena za Dielo spolu:                41 520,22 EUR
    Cena bez DPH                         8 304,04 EUR
    DPH
    Cena celkom vrátane DPH             49 824,26 EUR

    slovom: Štyridsaťdeväťtisícosemstodvadsaťštyri eur a dvadsaťšesť eurocentov vrátane DPH.

2.  Cena Diela zahŕňa všetky a akékoľvek náklady, ktoré Zhotoviteľovi a/alebo jeho subdodávateľom vzniknú

    pri realizácii Diela alebo v súvislosti s realizáciou Diela. V cene Diela sú rovnako zahrnuté všetky práce,

    výkony a dodávky, ktoré patria k úplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy.

    Zhotoviteľ nemá nad rámec dohodnutej ceny Diela právo na náhradu ďalších nákladov, a to najmä na:

    a) všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje

    a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na bezpečnosť majetku

    a nákladov na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho a iného dočasného

    spojenia výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni Zhotoviteľ) a to vrátane

    nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, náklady na zabezpečenie

    bezpečnosti

    a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na

    území Slovenskej republiky (BOZP),

    b) náklady na vyloženie, skladovanie materiálov,

                                        3

    c) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na
          pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na
          strane Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov,

    d) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom,
          náklady na zabezpečenie dokladovej časti v štyroch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to
          konkrétne v prípade zmien Diela projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, doklady o
          odvoze a likvidácii stavebnej sute, revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových
          a tesnostných skúšok, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody na údržbu a
          použitie výplňových konštrukcií, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto
          doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej
          republiky alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú,

    e) náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti
          Zhotoviteľom,

    f) vypratanie staveniska , odvoz stavebného odpadu vrátane poplatku za uloženie sute a prebytočnej
          zeminy na riadenú skládku, prípadné náklady na geodetické vytýčenie pre účely vytyčovania
          realizácie Diela,

    g) nákladov na poistenie Diela,
    h) náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov),

          dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov,
    i) náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácií, prevádzke a odovzdaniu Diela,
    j) náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku,
    k) náklady na ochranu a stráženie staveniska,
    l) náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie zariadenia staveniska

          a jeho likvidáciu,
    m) náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä/ale nie výlučne mimo stavenisková

          doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy),
    n) náklady na projekt dočasného dopravného značenia ak bude potrebný pre realizáciu Diela alebo jeho

          časti a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC,
    o) osadenie statických terčov pre kontrolu statickej stability susedných objektov, ak tak pri uskutočnení

          Diela určia projektant a/alebo stavebný dozor a/alebo technický dozor,
    p) vytýčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa ich aktuálneho

          zakreslenia, ktoré poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi najneskoršie pri odovzdaní staveniska,
    q) náklady za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky, komunikácie),
    r) náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo

          dopravnými mechanizmami Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady na
          prípadné proti prašné opatrenia,
    s) akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) počas
          kompletizačných prác technológie a príprav na skúšky,
    t) náklady spojené s prípadným prenájmom nehnuteľností potrebných na zriadenie Staveniska,
    u) náklady spojené s požadovaným stiahnutím, uložením a vrátením ornice na stavenisko,
    v) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa Zmluvy, a ktoré nie sú
          uvedené v bode 2 tohto článku, okrem naviac prác uvedených v Čl. V tejto zmluvy.
    w) náklady za geodetické zameranie zrealizovaného diela v DWG a PDF formáte,
    x) náklady za vyjadrenie správcov sietí dotknutých stavbou o ich nepoškodení,
    y) náklady na zrealizovanie tlakových skúšok, zemných plání a štrkových konštrukcií (cesty
          a parkoviská).

3.  Zhotoviteľ vyhlasuje, že Zhotoviteľom predložená cenová kalkulácia – cena Diela je úplná, maximálna

    a záväzná, a to aj v prípade vzniku potreby takých činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie

    a uskutočnenie Diela ako celku. Zhotoviteľ v tejto súvislosti prehlasuje, že ním ponúknutá cena Diela bola

    tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný. V

    prípade sporu sa má za to, že Zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknutej pevnej cene Diela ich

    zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä/nie výlučne z dôvodu, že mu neboli známe

    alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady a súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za

    riadne a včasné dokončenie Diela za ním ponúknutú cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade

    ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, Zhotoviteľ tieto

    nevykonané práce nebude Objednávateľovi fakturovať. Cena Diela môže byť zvýšená výlučne po

    predchádzajúcej písomnej dohode Zmluvných strán a v súlade s platnými právnymi predpismi na území

    SR.

         4

4.  Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa

    oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči Objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež

    dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči

    pohľadávke Objednávateľa.

                                                    Čl. V
                                               Naviac Práce

1.  Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v tejto Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa

    má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze

    výmer. Za naviac práce sa nepovažuje chyba v predloženom výkaze výmer pri porovnaní s priloženou

    projektovou dokumentáciou, ani práce na ktoré nebolo upozornené v procese verejného obstarávania.

    Zistené a identifikované naviac práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkresovej časti projektovej dokumentácii

    a/alebo vo Výkaze výmer, sa ocenia dotknutým rozpočtovým stavebným softvérom použitým

    Zhotoviteľom a ekonomickým postupom aplikovaným Zhotoviteľom pri vyplnení Výkazu výmer podľa

    tejto Zmluvy.

2.  Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravujúcich všeobecne záväzné právne

    predpisy platné na území Slovenskej republiky, a to najmä/nie výlučne zákon o verejnom obstarávaní

    a súčasne tak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, ktorý bude vydaný na

    základe predloženej písomnej ponuky Zhotoviteľa. Súčasťou ponuky Zhotoviteľa na vykonanie naviac prác

    musí byť uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť

    priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác

    a výkonov, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť.

    Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Súhlas

    Objednávateľa s vykonávaním naviac prác podľa tohto článku Zmluvy je daný uzatvorením Dodatku

    k Zmluve. Bez tejto formy akceptácie zo strany Objednávateľa nie je Zhotoviteľ oprávnený naviac práce

    vykonať. Potreba naviac prác musí byť v deň ich zistenia oznámená stavebnému dozoru. Zhotoviteľ je

    povinný oznamovať Objednávateľovi všetky potreby zmien v dostatočnom časovom predstihu v súlade

    s článkom 1.

3.  Faktúra za vykonané naviac práce bude podľa rozsahu vykonaných prác vystavená najskôr spolu

    s poslednou faktúrou za Dielo a Objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť

    v súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými v Zmluve.

4.  Na naviac práce po ich schválení uzavrú Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podľa zákona o verejnom

    obstarávaní. V prípade, ak naviac práce požadované Objednávateľom majú zásadný vplyv na termíny

    uskutočnenia Diela, Zmluvné strany pristúpia k posunutiu termínu ukončenia Diela o počet dní potrebných

    na zrealizovanie vzniknutých naviac prác.

                                                  Čl. VI
                                               Fakturácia

1.  Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach fakturácie:

    a) zhotoviteľ je oprávnený vystaviť celkom 2 faktúry za skutočne vykonané práce. Prvú faktúru
          je zhotoviteľ oprávnený vystaviť po zrealizovaní skutočne vykonaných prác v rozsahu
          minimálne 50 %. Druhú faktúru, záverečnú je zhotoviteľ oprávnený vystaviť po ukončení
          a zrealizovaní celého diela,

    b) každá faktúra musí byť dokladovaná Súpisom skutočne vykonaných prác, ktoré budú odsúhlasené
          oboma Zmluvnými stranami,

    c) v prípade ak Objednávateľ preukáže, že sa z objektívnych príčin nemohol k Súpisu vykonaných prác
          vyjadriť, námietky, ktoré by mohol uplatniť voči Súpisu skutočne vykonaných prác mu zostávajú
          zachované,

    d) všetky Súpisy vykonaných prác predložené Zhotoviteľom, musia byť členené podľa položiek,
          množstva a zoznamu prác,

    e) každá faktúra vrátane Súpisu skutočne vykonaných prác musí spĺňať všetky riadne náležitosti
          daňového dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
          predpisov, a musí byť vystavená tak, aby bolo možné vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu. Lehota
          splatnosti faktúry je tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi,

                                               5

    f) Zhotoviteľ je vlastníkom zabudovaných a faktúrovaných materiálov a tovarov (tj. všetky faktúrované
          tovary a materiály sú zbavené práv tretích osôb),

    g) Objednávateľ si vyhradzuje právo na zadržanie časti ceny diela zo záverečnej faktúry vo výške 5 %
          z celkovej ceny diela bez DPH ako zádržnú ratu do doby odstránenia prípadných vád a nedorobkov
          zistených pri odovzdaní a prevzatí diela. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že v prípade, ak
          zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutom termíne, odstráni ich objednávateľ a náklady
          zaplatí zo zadržanej čiastky. Zostatok zadržanej čiastky bude vyplatený zhotoviteľovi najneskôr do
          30 dní odo dňa podpísania zápisnice o odstránení vád a nedorobkov zástupcami zmluvných strán.

2.  Zhotoviteľ doručí prvú faktúru Objednávateľovi do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa schválenia

    Súpisu skutočne vykonaných prác Objednávateľom. Druhú faktúru, záverečnú Zhotoviteľ doručí

    Objednávateľovi do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa schválenia Súpisu skutočne vykonaných prác.

    Prílohou faktúry bude podpísaný Preberací protokol stavby. Podmienkou zaplatenia faktúry je aj splnenie

    všetkých povinností Zhotoviteľa vo veci predloženia dohodnutej dokladovej časti Diela v zmysle článku

    IX, bodu 3 tejto Zmluvy.

3.  Pre účely tohto článku Zmluvy sa každá faktúra Zhotoviteľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania

    príslušnej (oprávnenej) peňažnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví

    tejto Zmluvy v časti Zhotoviteľ.

                                                   Čl. VII
                              Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela

                                     a podmienky odbornej spôsobilosti

1.  Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja,

    na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku Objednávateľa a tretích osôb.

2.  Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení

    konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na

    ich možný vplyv na výšku ceny Diela.

3.  Zhotoviteľ sa zaväzuje činnosti stavbyvedúceho zabezpečiť osobou stavbyvedúceho: meno a priezvisko

    Ing. Július Šály, ev. číslo osvedčenia 07694*23-24*, č. telefónu 0905 439 547. Stavbyvedúci musí svojimi

    odbornými a profesionálnymi znalosťami a odbornou praxou zaručovať riadne a včasné splnenie povinností

    Dodávateľa. Stavbyvedúci je povinný byť nepretržite prítomný na stavenisku počas celej doby výkonu prác

    (realizácie Diela). Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe

    odôvodneného písomného oznámenia Objednávateľa, ako aj v prípade zmeny pracovného pomeru

    stavbyvedúceho alebo v prípade jeho úmrtia, nahradiť ho bezodkladne inou osobou. Zhotoviteľ za účelom

    preukázania požadovaných znalostí stavbyvedúceho predloží poverenej osobe Objednávateľa najneskôr ku

    dňu prevzatia staveniska v prípade stavbyvedúceho nasledujúce dokumenty:

    a) identifikačné údaje osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti stavbyvedúceho pre odborné

    zameranie/kategóriu: inžinierske stavby,

    b) fotokópiu dokladov odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho – osvedčenia s odborným zameraním

    inžinierske stavby alebo ekvivalent podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch

    a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení;

    V prípade, ak Objednávateľ organizuje koordinačné porady a kontrolné dni, je Zhotoviteľ povinný sa týchto
    zúčastniť, a to prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ďalších splnomocnených zástupcov Zhotoviteľa.
    Miesto a termín konania koordinačných porád a kontrolných dní je Objednávateľ povinný oznámiť
    Zhotoviteľovi písomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

4.  Zmena stavbyvedúceho je bez ohľadu na iné ustanovenia Zmluvy možná výlučne na základe

    predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ je povinný písomne požiadať

    Objednávateľa o schválenie zmeny v osobe stavbyvedúceho minimálne päť (5) kalendárnych dní vopred

    a doručiť Objednávateľovi doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g)

    zákona o verejnom obstarávaní v zmysle podkladov k predmetnému verejnému obstarávaniu. V prípade

    zmeny v osobe stavbyvedúceho je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby nahradzujúci stavbyvedúci spĺňal

    podmienky účasti, ktorých splnenie Zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní preukázal v súvislosti s

    nahradeným stavbyvedúcim.

                                              6

5.  Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela najmä/nie

    výlučne uvedené denné skutočnosti: dátum a čas začatia stavebných prác, počet zamestnancov Zhotoviteľa

    vrátane ich kvalifikácie nasadených na každej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia

    použitého na každej dennej pracovnej zmene, výkaz výmer prác a dodávok, ktoré sa majú vykonať

    a zrealizovať počas každej pracovnej zmeny. Zástupca Zhotoviteľa umožní prístup technickému dozoru

    Objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie zástupcovi

    objednávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, pričom v prípade zaznamenania udalosti

    vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca Zhotoviteľa povinný bezodkladne oboznámiť aj technický dozor

    Objednávateľa na stavbe. Objednávateľ je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa

    vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom

    predloženého denného záznamu, a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. V prípade, ak sa Objednávateľ v

    stanovenej lehote k záznamu Zhotoviteľa nevyjadrí, platí, že so záznamom súhlasí. Stavebný denník sa

    bude viesť do doby prevzatia Diela Objednávateľom a v prípade zistenia vád alebo nedorobkov až do ich

    riadneho odstránenia zo strany Zhotoviteľa. Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný

    Objednávateľovi a/alebo zástupcovi Objednávateľa.

6.  Zhotoviteľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať Objednávateľa na

    vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými.

    Výzva musí byť doručená Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotoviteľ túto

    svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť Objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady.

7.  Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachádza počas jeho realizácie

    a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu

    alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele

    prejde na Objednávateľa dňom prevzatia Diela na základe podpísaného Preberacieho protokolu.

8.  Zhotoviteľ nie je oprávnený pri realizácii Diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti

    predpokladaným v projektovej dokumentácii bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa

    alebo oprávnenej osoby Objednávateľa. V prípade, ak Zhotoviteľ použije materiály a výrobky bez ich

    predchádzajúceho predloženia Objednávateľovi na schválenie, je povinný ich bez zbytočného odkladu

    demontovať/odstrániť a nahradiť Objednávateľom schválenými materiálmi a výrobkami na vlastné

    náklady.

9.  Objednávateľ môže požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu

    pracujúcu pre Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska

    Objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich

    povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiaducu, a tejto

    osobe nebude bez súhlasu Objednávateľa umožnený prístup na stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce

    na Diele bude Zhotoviteľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady Zhotoviteľa.

10. Objednávateľ alebo oprávnená osoba Objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať Zhotoviteľa, aby
          bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo staveniska svojho subdodávateľa, ktorý
          podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska Objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo
          stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v prípade potreby
          kombináciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, v súlade so stavebnotechnickou
          dokumentáciou k Dielu, v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo
          technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný
          takéhoto subdodávateľa bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo staveniska.
          Odvolaný subdodávateľ bude Zhotoviteľom v prípade, že plnenie nevykoná sám bez zbytočného odkladu,
          najneskôr do desiatich (10) pracovných dní nahradený iným subdodávateľom na náklady Zhotoviteľa
          a v súlade s článkom VIII tejto Zmluvy. Odvolaním subdodávateľa zo staveniska podľa tohto bodu nebudú
          zmenené termíny dokončenia Diela ani dohodnutá cena Diela.

11. Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto
          delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej
          forme a voči Zhotoviteľovi nadobudne účinnosť po doručení Zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie,
          pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade
          s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám.

              7

12. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť
          a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb
          vykonávajúcich svoju činnosť pre Zhotoviteľa/ u pracovníkov svojich subdodávateľov / iných osôb
          vykonávajúcich svoju činnosť pre subdodávateľov Zhotoviteľa na stavenisku a je povinný vykázať zo
          staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby
          všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené
          školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť svojim
          pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu
          alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň
          okamžite upovedomí Objednávateľa, resp. oprávnenú osobu Objednávateľa, na stavenisku najmä o:
          a) pracovných úrazoch,
          b) škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku, škodách na životnom prostredí a požiaroch.

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy neporuší
          zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom
          zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“).
          Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je Objednávateľ oprávnený vyžiadať si od Zhotoviteľa
          v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie, prostredníctvom ktorých mu Zhotoviteľ dodáva prácu alebo
          poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby Objednávateľ mohol skontrolovať, či Zhotoviteľ neporušuje
          zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi
          poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania.

14. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené Objednávateľovi z dôvodu, že Zhotoviteľ porušil
          zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol Objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona
          o nelegálnom zamestnávaní.

15. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, že Objednávateľovi nahradí
          škodu, ktorá bola spôsobená Objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom
          zamestnávaní zo strany Zhotoviteľa. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré
          Objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, Zhotoviteľ uhradí Objednávateľovi do 15 dní odo
          dňa doručenia písomnej výzvy zo strany Objednávateľa.

16. Objednávateľ, oprávnená osoba Objednávateľa, resp. technický dozor Objednávateľa je oprávnený dať
          pracovníkom Zhotoviteľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre Zhotoviteľa príkaz prerušiť
          práce, ak zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre Zhotoviteľa nie je
          dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb
          nachádzajúcich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody.

17. Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie:
          a) „Nedostatkom“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho časti, stanovených
                 stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými pre danú časť
                 plnenia Diela
          b) „Chybou“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov
                 prevzatých alebo daných k vykonaniu diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri
                 vynaložení odbornej starostlivosti (najmä zistená chyba v projektovej dokumentácii).

          Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne
          informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti (Nedostatku), ktorá bráni alebo sťažuje
          realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny dokončenia diela, prípadne na čiastkové termíny
          vykonania Diela vzájomne dohodnuté v súlade so Zmluvou. Zhotoviteľ je tiež povinný bez zbytočného
          odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní upozorniť Objednávateľa na chyby projektovej
          dokumentácie a ostatných podkladov pre realizáciu Diela najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii
          časti Diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresná projektová dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu
          týka, takéto chyby odstrániť pre potreby riadneho a včasného vykonanie Diela (Chyba). Zhotoviteľ v tejto
          súvislosti je oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou,
          Zhotoviteľ ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou
          a/alebo na celkové zastavenie prác na Diele, ktoré bude Objednávateľom považované za podstatné
          porušenie Zmluvy, pričom v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou je Zhotoviteľ povinný
          vykonávať práce podľa dohodnutého termínu. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si

                                                                             8

        Objednávateľ môže obstarať odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. odborný posudok znalca
        v oblasti stavebníctva.
18. Ak hrozí, že dôjde zo strany Zhotoviteľa k omeškaniu prác, je Zhotoviteľ povinný posilniť výrobné a
        technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na
        zvýšenú odmenu.

19. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené svojou činnosťou podľa ust. § 373 až 386 Obchodného
        zákonníka a podľa osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť Zhotoviteľa za činnosti pri
        realizácii Diela podľa tejto Zmluvy.

20. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Diela
        Objednávateľovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu.

21. Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním
        činností v zmysle tejto zmluvy, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške zmluvnej ceny diela s
        DPH. Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich
        subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení (poistný Certifikát) musí zhotoviteľ predložiť
        ako prílohu č. 4 k tejto zmluve.

                                                                  Čl. VIII
                                                             Subdodávatelia

1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň podpisu Zmluvy predložiť Objednávateľovi zoznam známych
        subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov:
        a) identifikačných údajov subdodávateľov v rozsahu obchodné meno – sídlo – IČO – kontaktná osoba
               (meno, priezvisko, pozícia, tel. č., e-mail) – osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno,
               priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tel. č., e-mail),
        b) údajov, že subdodávateľ je oprávnený na príslušné plnenie zmluvy podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona
               o verejnom obstarávaní1
        c) dokladov preukazujúcich splnenie podmienok ustanovených touto Zmluvou pre osobu subdodávateľa,
               ak také sú,
        d) záväzné vyhlásenie Zhotoviteľa, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného
               sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č.
               315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
               neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“).

2. Zhotoviteľ je povinný doručiť uvedené informácie/ zoznam oprávnenej osobe Objednávateľa a pravidelne
        aktualizovať tieto informácie/ zoznam. Po odovzdaní bude zoznam uchovávať a informácie do neho
        zapisovať oprávnená osoba Objednávateľa na základe Zhotoviteľom predložených informácií / dokladov.

        V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo potrebe
        plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je Zhotoviteľ povinný predložiť oprávnenej osobe
        Objednávateľa do siedmich (7) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť
        o doplnenie / zmenu subdodávateľa.

3. Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim
        písomným súhlasom Objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi. Oprávnená osoba Objednávateľa
        rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia
        informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overenia
        oprávnenosti realizovať príslušné plnenie podľa výpisu z obchodného/ živnostenského registra, overenia
        zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť navrhovaný subdodávateľ povinnosť zapísať
        sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora.
        Podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy je zistenie rozporu
        predložených informácii podľa tohto bodu Zmluvy so skutočnosťou. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi
        svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke bezodkladne od

1 Uplatní sa v súlade s dokumentáciou, prípadne súťažnými podkladmi k predmetnému verejnému obstarávaniu.

                                                                           9

        doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Zhotoviteľ v prípade využitia subdodávateľov je povinný
        dodať plnenie v lehotách uvedených v tejto Zmluve.

4. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohu tejto Zmluvy (Príloha
        č. 2).

                                                               Čl. IX
                                                    Odovzdanie a prevzatie Diela

1. Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotoviteľom Objednávateľovi vo forme
        protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela, a to v zmysle článku III, bodu 1 tejto Zmluvy.
        Predmetom odovzdania Zhotoviteľom a prevzatia Objednávateľom bude Dielo ako celok.

2. Po riadnom vykonaní Diela navrhne Zhotoviteľ písomnou cestou jeho protokolárne odovzdanie
        Objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie Diela“). Vo Výzve na prevzatie Diela Zhotoviteľ určí
        termín odovzdania Diela, ktorý nesmie byť skôr ako sedem (7) dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie
        Diela Objednávateľovi. Ak Objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu odovzdania Diela
        Zhotoviteľom má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré sa nezúčastní odovzdania Diela, Zhotoviteľ
        je povinný dohodnúť sa s Objednávateľom na inom termíne odovzdania Diela. Objednávateľ Dielo
        prevezme výlučne v prípade, že na Diele nebudú zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu,
        bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie Diela môže byť Objednávateľom
        odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku.

3. Zhotoviteľ spolu s Výzvou na prevzatie Diela predloží Objednávateľovi predpísanú dokladovú časť
        vzťahujúcu sa k Dielu potrebnú najmä, nie však výlučne pre účely kolaudačného konania (ďalej len
        „Dokladová časť“) na kontrolu. Dokladová časť bude obsahovať v štyroch (4) vyhotoveniach najmä, ale
        nie výlučne:
        a) projekty skutočného vyhotovenia Diela v tlačenej forme všetkých dielčích profesií, ako aj v digitálnej
               forme vo formáte DWG , PDF a i.,
        b) stavebný denník,
        c) certifikáty s platnosťou pre Slovenskú republiku,
        d) doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute a prebytočnej zeminy zo stavby,
        e) revízne správy, úradné skúšky, súhlasné stanoviská na konštrukčné dokumentácie od príslušných
               orgánov (technická inšpekcia) na všetky technologické celky podľa platnej legislatívy, protokol
               o určení vonkajších vplyvov, protokol o zaradení lekárskych miestnosti podľa účelu a typu miestnosti,
        f) záručné listy v kópii,
        g) doklady o vykonaní tesnostných skúšok,
        h) doklady za geodetické zameranie zrealizovaného diela v grafickej a digitálnej forme v DWG a PDF
               formáte ,
        i) porealizačné vyjadrenie správcov inžinierskych sietí dotknutých stavbou o ich nepoškodení,
               v prípade, že nedôjde ku kontaktu so sieťami, priloží sa čestné prehlásenie zhotoviteľa,
        j) doklady o zrealizovaných statických skúškach zemných plání a štrkových konštrukcií (cesty a
               parkoviská) zrealizovaných certifikovaným laboratóriom,
        k) návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení,
        l) návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií v slovenskom jazyku,
        m) doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne
               záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú v zmysle
               platnej legislatívy Slovenskej republiky.

        Ak nepredloží/nedoloží Zhotoviteľ požadované doklady (ktorýkoľvek doklad aj jednotlivo), nepovažuje sa
        Dielo za dokončené a schopné odovzdania.

4. V prípade, že Objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu Zmluvné strany zápis, v ktorom
        uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí Diela
        oboznámiť Objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou
        subdodávateľmi technológií.

5. Pokiaľ nebude medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak, Zhotoviteľ uvoľní stavenisko najneskôr do
        piatich (5) pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotovení zápisu podľa bodu 4

                                                                          10

        tohto článku. Po tejto lehote ponechá Zhotoviteľ na stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na
        odstránenie vád a nedorobkov Diela.

6. Preberací protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne:
        a) základné údaje o Diele,
        b) súpis zistených vád a nedorobkov na Diele, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela,
        c) lehoty na odstránenie vád a nedorobkov Diela,
        d) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť),
        e) prehlásenie Zmluvných strán o tom, že Zhotoviteľ Dielo odovzdáva a Objednávateľ Dielo preberá,
        f) podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán,
        g) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba.

7. Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané.

8. V prípade ak Zhotoviteľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia Diela, je Objednávateľ
        povinný takto zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do tridsiatich (30)
        kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela.

9. Zmluvné strany nezodpovedajú za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností daných Zmluvou v prípade
        (a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo výsledkom udalosti alebo okolnosti spôsobenej „Vyššou
        mocou“ podľa § 374 Obchodného zákonníka.

10. Zodpovednosť Zmluvnej strany podľa bodu 9 tohto článku Zmluvy nevylučuje prekážka spôsobená Vyššou
        mocou, ktorá vznikla v dobe, kedy povinná strana bola v oneskorení s plnením svojej povinnosti. Pre účely
        tohto ustanovenia znamená „Vyššia moc“ takú mimoriadnu a neodvrátiteľnú udalosť mimo kontrolu
        Zmluvnej strany, ktorá sa na ňu odvoláva, ktorú objektívne pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohla
        predvídať pri uzavretí Zmluvy, a ktorá jej bráni v plnení záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy. Také udalosti
        môžu byť okrem ďalších prípadov predovšetkým vojny, revolúcie, požiare veľkého rozsahu, záplavy,
        povodne, živelné pohromy, dopravné embargá, štrajky a pod. Pre upresnenie „Vyššej moci“ sa pandemické
        opatrenia COVID 19 nepovažujú za vyššiu moc.

11. Lehota realizácie a odovzdania Diela v zmysle článku III a IX tejto zmluvy môže byť v zmysle bodu 9
        tohto článku predĺžená, pričom celkové prerušenie realizácie prác nemôže súhrne presiahnuť jeden (1)
        kalendárny mesiac. O prerušení prác rozhodne stavebný dozor vykonaním zápisu do stavebného denníka;
        Zhotoviteľ aj Objednávateľ bude o prerušení prác informovaný bez zbytočného odkladu.

                                                                 Čl. X
                               Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v súlade so Zmluvou,
        projektovou dokumentáciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov
        počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za
        to, že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám
        platným v Slovenskej republike a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými
        technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami
        špecifikovanými zmluvou, projektovou dokumentáciou, stavebno-technickou dokumentáciou a platnými
        právnymi predpismi.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady,
        ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá Zhotoviteľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením
        jeho povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy.

3. Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní šesťdesiat (60)
        mesiacov (ďalej len „Záručná doba“). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je
        v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste (ďalej len „Osobitná záručná doba“). Zhotoviteľ je povinný
        spolu s odovzdaním Diela odovzdať Objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie Osobitná
        záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba plynie odo dňa podpísania Preberacieho protokolu
        oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami
        a nedorobkami, Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu
        o odstránení týchto drobných vád a nedorobkov.

                                                                          11

4. Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho
        časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní
        vád a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť
        nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba.

5. Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Zhotoviteľovi vady Diela. V oznámení
        Objednávateľ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na
        odstránenie reklamovanej vady bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní
        odo dňa oznámenia vady Objednávateľom. V prípade havarijného stavu je Zhotoviteľ povinný nastúpiť na
        odstránenie vád na Diele bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dvadsaťštyri (24) hodín od okamihu
        oznámenia vady. V prípade, že vada nie je opraviteľná, Zhotoviteľ je povinný provizórne sprevádzkovať
        poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, a to do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia Zhotoviteľa na
        odstraňovanie vady. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady, za ktoré zodpovedá, ani po písomnej výzve
        objednávateľa s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je
        Objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady Zhotoviteľa. Po odstránení vady treťou
        osobou o tom písomne upovedomí Zhotoviteľa spolu s podrobným vyúčtovaním nákladov na odstránenie
        vady. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný uhradiť objednávateľovi cenu za odstránenie vady treťou
        osobou v celom rozsahu.

                                                                 Čl. XI
                                                               Sankcie

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách:
        a) v prípade omeškania Zhotoviteľa s prevzatím staveniska od Objednávateľa v lehote ustanovenej
               v článku 3, bod 3 tejto Zmluvy, si Objednávateľ uplatní voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške
               0,5% z ceny Diela bez DPH za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti,
        b) za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotoviteľom v zmysle Článku 3, bod 1, resp.
               článku 8, bodu 2 tejto Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu
               vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania,
        c) v prípade neodstránenia vád a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z protokolu, ktorý bude
               Zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela Objednávateľovi, vzniká Objednávateľovi nárok
               voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň
               omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov,
        d) v prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela
               reklamované Objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči
               Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň
               omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných vád a nedorobkov,
        e) v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na
               bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom Zhotoviteľa a/alebo
               subdodávateľa, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5%
               z ceny Diela bez DPH za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň
               nesplnenia/porušenia povinnosti,
        f) v prípade, ak Zhotoviteľ neoznámi Objednávateľovi doplnenie, resp. zmenu subdodávateľa v zmysle
               článku 8, bod 3, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez
               DPH za každé jednotlivé porušenie,
        g) v prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečí plnenie všetkých povinností stavbyvedúceho v zmysle článku
               7, bod 3, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za
               každý, aj začatý deň trvania porušovania tejto povinnosti Zhotoviteľa.

2. Zmluvná pokuta na základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na
        uplatňujúce sa ustanovenie Zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty, je splatná v lehote štrnástich (14)
        kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi.

3. Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednávateľa nemá vplyv na prípadné nároky Objednávateľa na
        náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu.

4. Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle Zmluvy sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti Dielo
        vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou.

                                                                          12

5. V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči Zhotoviteľovi má
        Zhotoviteľ právo požadovať od Objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to v sadzbe 0,05 % za
        každý deň omeškania z dlžnej čiastky.

                                                                   Čl. XII
                                                           Skončenie Zmluvy

1. Túto Zmluvu je možné skončiť:
        a) písomnou dohodou zmluvných strán, a to dňom uvedeným v takejto dohode; v dohode o ukončení
               tejto Zmluvy sa súčasne upravia aj nároky zmluvných strán vzniknuté na základe alebo v súvislosti
               s touto Zmluvou,
        b) písomným odstúpením od tejto Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán,

2. Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak:
        a) proti Zhotoviteľovi začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia,
        b) Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,
        c) Zhotoviteľ koná v rozpore s touto Zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi
               platnými na území Slovenskej republiky a na písomnú výzvu Objednávateľa toto konanie a jeho
               následky v určenej primeranej lehote neodstráni,
        d) Zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ/subdodávatelia Zhotoviteľa nebol/neboli v čase uzavretia tejto
               Zmluvy zapísaný/í v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazaný/í z registra
               partnerov verejného sektora počas doby platnosti tejto Zmluvy,
        e) ak Zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko,
        f) ak Zhotoviteľ nedodržiava kvalitu vykonávania diela podľa platných technických noriem a
               objednávateľom zistené vady neodstráni v dohodnutých termínoch,
        g) ak Zhotoviteľ nerealizuje stavebné práce na diele v súlade s projektovou dokumentáciou aj napriek
               upozorneniu stavebným dozorom Objednávateľa zápisom do stavebného denníka.

3. Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak Objednávateľ poruší túto Zmluvu
        podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy na strane Objednávateľa sa považuje:
        a) omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry/faktúr o viac ako šesťdesiat (60) dní po lehote jej/ich
               splatnosti,
        b) omeškanie zmluvných strán v zmysle § 365 a 370 Obchodného zákonníka v znení neskorších
               predpisov.

4. Odstúpenie od tejto Zmluvy musí mať písomnú formu, musí sa v ňom uviesť dôvod odstúpenia a je účinné
        dňom doručenia druhej Zmluvnej strane.

5. Zmluvná strana, ktorá odstúpi od tejto Zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu
        škody, ktorá jej týmto konaním vznikla. Odstúpením od tejto Zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia o náhrade
        škody, zaplatenia sankcií, zodpovednosti za vady a tých ustanovení tejto Zmluvy, ktoré majú vzhľadom na
        ich charakter trvať aj po skončení tejto Zmluvy.

                                                              Čl. XIII
                                            Všeobecné a záverečné ustanovenia

1. Vzájomné vzťahy Zmluvných strán touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
        zákonníka, podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi
        predpismi platnými v SR.

2. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu poslednej zmluvnej strany a účinnosť dňom nasledujúcim
        po dni zverejnenia zmluvy na webovom sídle obce v zmysle § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka v znení
        neskorších právnych predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
        k informáciám v znení neskorších právnych predpisov a vo verejnom zozname povinne zverejňovaných
        zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe ( CRZ).

3. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, netýka sa to ostatných
        ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú

                                                                          13

        dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré
        najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.

4. Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo výklade niektorých jej
        ustanovení riešiť cestou zmieru a vzájomným rokovaním. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú,
        budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto Zmluvy budú riešené vecne a miestne
        príslušnými súdmi SR. Spory Zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť práce potrebné
        k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného plnenia.

5. Písomnosti sa doručujú na adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté
        inak. Zásielka sa považuje za doručenú v deň jej osobného odovzdania, v deň jej doručenia prostredníctvom
        pošty alebo iného doručovateľa alebo v deň odopretia prevzatia zásielky adresátom. Ak si adresát
        neprevezme zásielku a táto bude uložená na pošte alebo u iného doručovateľa, zásielka sa považuje za
        doručenú na tretí deň od jej uloženia, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.

6. Zmluvu možno meniť a dopĺňať formou očíslovaných dodatkov v zmysle platných právnych predpisov na
        území Slovenskej republiky, podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. Dodatky sú
        neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že vôľa prejavená v tejto Zmluve je slobodná, vážna, bez omylu v osobe alebo
        predmete Zmluvy a že túto Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo
        potvrdzujú jej podpisom.

8. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme 2 rovnopisy a Zhotoviteľ’
        prevezme 2 rovnopisy.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 – Výkaz výmer - Rozpočet
Príloha č. 2 – Zoznam známych subdodávateľov
Príloha č. 3 – Harmonogram prác
Príloha č. 4 – Poistný Certifikát

Vo Zvolenskej Slatine, dňa .............................      Vo Zvolenskej Slatine, dňa ........................

Za Objednávateľa                                              Za Zhotoviteľa
_____________________________________                         ____________________________________

     starostka obce                                                     Miroslav Babic - konateľ

                                                          14