Nájom pozemkov v k.ú.Dúbravka za účelom vybudovania kontajnerového stojiska

ZMLUVA O NAJME POZEMKU
                                                              č. 08 83 0384 24 00
                                                              (ďalej ako „Zmluva“)

   Uzatvorená podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
                                                    (ďalej ako „Občiansky zákonník“)

                                               medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

   Prenajímateľ:                      Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

   Názov:                             Primaciálne námestie č. 1. 814 99 Bratislava
   Sídlo:                             Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
   Zastupuje:
   osoba oprávnená na podpis zmluvy:  Mgr. Tomáš Hlaváčik, vedúci oddelenia nájmov
                                      nehnuteľností, na základe podpisového poriadku účinného
   DIC:                               ku dňu podpisu zmluvy
   [jeňažný ústav:                    2020372596
   Číslo účtu:                        ČSOB, a.s.
   IBAN-depozit:                      SK58 7500 0000 0000 2582 8453
   variabilný symbol:                 SK72 7500 0000 0000 2582 4903
   IČO:                               883038424
                                      00 603 481

i  (ďalej ako „Prenajímateľ           Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu
                                      Žehrlanska 2,4, Bratislava
   Nájomca:                           Contestas.r.o.
                                      Vyšehradská 4,851 06 Bratislava
   v zastúpení:                       46 106 511
   sídlo:                             OS BA I. oddiel Sro vložka 72013/B
   IČO;                               Peter Mozola
   zapísaný:                          Tatra banka, a.s.
   zastupuje:                         TATRSKBX
   bankové spojenie:                  SK07 1100 0000 0029 4800 5948
   BIC (SWIFT):
   IBAN:

   (ďalej len „nájomca")

   (Prenajímateľa a Nájomca ďalej spolu ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)

                                                             Úvodné ustanovenia

A. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu podľa § 663 a nasl. Občiansky zákonník a v súlade s právnym
         poriadkom Slovenskej republiky.

B. Osobitné podmienky uvedené v prílohe B, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy obsahujú ďalšie
         dojednania Zmluvných strán (ďalej ako „Osobitné podmienky“), V prípade rozporu medzi Osobitnými
         podmienkami a touto Zmluvou majú prednosť Osobitné podmienky.

C. Slová s veľkým začiatočným písmenom majú význam uvedený v tejto Zmluve alebo v Osobitných
         podmienkach.

                                                                     Článok I
                                                      Predmet Zmluvy a účel nájmu

1.1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti / nehnuteľností vedených Okresným úradom Bratislava,
         katastrálnym odborom, pre okres Bratislava, obec Bratislava, katastrálne územie Petržalka, a to
             na liste vlastníctva č. 1748 ako:
            p ozem ok pare. reg. „C “ pare. č. 2558/1 vo vým ere 586 m /

1.2. Prenajímateľ touto Zmluvou prenecháva Nájomcovi do užívania pozemok špecifikovaný v bode 1.1. tohto
         článku vo výmere 25 m^ a Nájomca berie Predmet nájmu do nájmu za podmienok uvedených v tejto Zmluve
         (ďalej ako „Predmetu nájmu“). Kópia z katastrálnej mapy s vyznačeným Predmetom nájmu tvorí prílohu č.
         1 k tejto Zmluve. List vlastníctva tvorí prílohu č. 2 k tejto Zmluve.

1.3. Predmetom tejto Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán v súvislostí s nájmom
         Predmetom nájmu a to za podmienok uvedených v tejto Zmluve.

1.4. Prenajímateľ touto Zmluvou prenecháva Nájomcovi do užívania Predmet nájmu a Nájomca berie Predmet
         nájmu do nájmu za podmienok uvedených v tejto Zmluve.

1.5. Účelom nájmu podľa tejto Zmluvy je vybudovanie kontajnerového stojiska pre vlastníkov bytov a nebytových
         priestorov bytového domu Žehrianska 2,4,

1.6. Nájomca je povinný užívať Predmet nájmu v súlade s účelom nájmu a spôsobom primeraným povahe
         a určeniu Predmetu nájmu, ak Osobitné podmienky neurčujú inak a v súlade s právnymi predpismi, ktoré
         sa vzťahujú na Predmet nájmu, V prípade ak Nájomca poruší túto svoju povinnosť, je Nájomca povinný
         zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 17,00 EUR za každý, aj začatý deň trvania porušenia
         tejto povinnosti.

1.7. Nájomca sa pred podpisom tejto Zmluvy osobne oboznámil so stavom Predmetu nájmu miestnou
         obhliadkou a vyhlasuje, že je plne oboznámený s právnym a technickým stavom Predmetu nájmu a že ku
         dňu podpisu tejto Zmluvy je Predmet nájmu spôsobilý na užívanie podľa tejto Zmluvy a nemá žiadne vady,
         ktoré by bránili jeho užívaniu spôsobom určeným touto Zmluvou.

1.8. Prenajímateľ vyhlasuje, že sa k Predmetu nájmu neviažu žiadne užívacie práva tretích osôb okrem tých.
         ktoré sú vo vzťahu k Predmetu nájmu zapísané na liste / listoch vlastníctva uvedených v bode Chyba!
         Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov, tejto Zmluvy,

                                                                     Článok II
                                             Doba nájmu a odovzdanie Predmetu nájmu

                                                                                                   Strana 2 z 16

2.1 Nájom sa dojednáva na dobu neurčitú a začne plynúť dňom účinnosti tejto Zmluvy v zmysle bodu 15.2 tejto
         Zmluvy (ďalej ako „Doba nájm u“),

2.2 Nájomca vyhlasuje, že mu je známy faktický aj právny stav Predmetu nájmu a že ku dňu uzatvoreniu tejto
         Zmluvy sa Predmet nájmu nachádza v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie a v takom stave ho preberá
         do nájmu.

2.3 Pri uzavretí tejto Zmluvy Zmluvné strany podpíšu preberací protokol (ďalej ako „Preberací protokol“).
         Preberací protokol bude vyhotovený a podpísaný v dvoch identických vyhotoveniach, po jednom pre každú
         Zmluvnú stranu a bude obsahovať:
         a) Identifikáciu Predmetu nájmu;
         b) Fotodokumentáciu o stave Predmetu nájmu;
         c) dátum a miesto spísania Preberacieho protokolu a podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán.

2.4 Predmet nájmu sa považuje za fyzicky odovzdaný Nájomcovi a zverený Nájomcovi do užívania, t.j. právo
         Nájomcu užívať Predmet nájmu vzniká až dňom účinnosti tejto Zmluvy,

                                                                 Článok III
                                                                 N ájom né

3.1 Nájomné za Predmet nájmu je stanovené podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR
         Bratislavy 492/2024 zo dňa 25.04.2024 vo výške 1 EURO/ kalendárny rok (ďalej ako „Nájom né“).
         K Nájomnému sa nebude pripočítavať DPH v zmysle § 38 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z.z. o daní z pridanej
         hodnoty v znení neskorších predpisov.

3.2 Odo dňa začiatku Doby nájmu je Nájomca povinný platiť Prenajímateľovi Nájomné v pravidelných ročných
         splátkach, vždy do 15. januára príslušného kalendárneho roka za ktorý sa Nájomné uhrádza na účet
         Prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy s poznámkou „nájomné" a uvedením obdobia, za ktoré sa
         nájomné platí a s variabilným symbolom uvedeným v záhlaví tejto Zmluvy.

3.3 Ak Doba nájmu začne plynúť v priebehu kalendárneho roka. Nájomca je povinný uhradiť Nájomné v plnej
         výške za prvý rok Doby nájmu do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

3.3 V prípade, ak Nájomca pri platbe neuvedie obdobie, za ktoré Nájomné platí, alebo uvedie obdobie, ktoré už
         bolo uhradené, alebo ak z úhrady Nájomného nebude zrejmé, za ktoré obdobie Nájomca Nájomné
         poukazuje, je obdobie, ktoré bude úhradou pokryté, oprávnený určiť Prenajímateľ sám; Prenajímateľ
         spravidla pokryje najstaršiu splatnú pohľadávku.

3.4 Nájomné a akékoľvek finančné plnenia Nájomcu sa považujú za uhradené dňom ich pripísania na účet
         Prenajímateľa,

3.5 Nájomca nemá právo zadržiavať a neplatiť Nájomné a ani žiadne iné platby podľa tejto Zmluvy z dôvodu
         akýchkoľvek nárokov alebo pohľadávok Nájomcu voči Prenajímateľovi,

3.6 V prípade omeškania platby nájomného alebo depozitu zo strany Nájomcu podľa tejto Zmluvy je Nájomca
         povinný zaplatiť Prenajímateľovi zm luvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sum y za každý, aj začatý deň
         omeškania. Povinnosť Nájomcu platiť úroky z omeškania v zmysle príslušných právnych predpisov týmto
         nie je dotknutá. Týmto nie je dotknuté ani právo Prenajímateľa vypovedať túto Zmluvu alebo od Zmluvy
         odstúpiť.

                                                                 Článok IV
                                                     Zabezpečovacie opatrenia

                                                                                                  Strana 3 z 16

      4.1 Nájomca je do 15 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy povinný zložiť na účet
                  Prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy zábezpeku vo výške 250 EUR {„Depoziť).

      4.2  Prenajímateľ je oprávnený uspokojiť z Depozitu akékoľvek svoje splatné pohľadávky voči Nájomcovi

           v prípade, že Nájomca neuhradí v termíne splatnosti akékoľvek svoje splatné záväzky podľa tejto Zmluvy

           alebo súvisiace s touto Zmluvou, najmä nie však výlučne Nájomné, úroky z omeškania, zmluvné pokuty

           a nárok Prenajímateľa na náhradu škody, vrátane sporných pohľadávok.

      4.3 V prípade, že Prenajímateľ uspokojí svoju pohľadávky z Depozitu, je Nájomca povinný doplniť Depozit do
                 výšky podľa bodu 4.1 vyššie a to do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia Prenajímateľa o čerpaní
                  Depozitu Nájomcovi. V prípade, že Nájomca nedoplní Depozit ani v dodatočnej lehote 7 dní od doručenia
                 výzvy Prenajímateľa na nápravu, Nájomca je povinný zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške
                 0,02 % z rozdielu Depozitu medzi aktuálnou sumou a sumou uvedenou v bode 4.1 tejto Zmluvy za každý,
                 aj začatý deň omeškania Nájomcu s doplnením Depozitu.

      4.4 V prípade uplynutia Doby nájmu alebo skončenia Zmluvy, a vždy za predpokladu, že Nájomca riadne splní

           všetky svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy alebo súvisiace s touto Zmluvou, Prenajímateľ vráti Depozit

^          Nájomcovi najneskôr do 90 dni po uplynutí Doby nájmu alebo skončení Zmluvy, nie však skôr ako 15. deň

           po úplnom splnení všetkých záväzkov Nájomcu z tejto Zmluvy alebo súvisiacich s touto Zmluvou.

           V prípade, že si Nájomca riadne nesplní všetky záväzky z tejto Zmluvy, bude suma vráteného Depozitu

           znížená o výšku hodnoty záväzkov Nájomcu.

      4.5 Osobitné podmienky môžu obsahovať aj ďalšie zabezpečovacie opatrenia.

                                                                           Článok V
                                                  Spoločné dojednania k zmluvným pokutám

      5.1 Ustanovenia tejto Zmluvy a pripadne aj Osobitných podmienok stanovujú konkrétne výšky zmluvných
                 pokút, ktoré je Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi za porušenie jednotlivých povinnosti.

      5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že ak za porušenie povinnosti uvedených v Osobitných podmienkach nie je

           stanovená zmluvná pokuta v inej výške, je Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo

   ^       výške 300 EUR a to za každé jedno porušenie.

      5.3 Nájomca sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu na základe písomnej výzvy Prenajímateľa do 30 dní odo
                 dňa je] uplatnenia Prenajímateľom. Požiadavka na zaplatenie zmluvnej pokuty ani jej zaplatenie
                 Nájomcom nezbavuje Nájomcu povinnosti, ktorých splnenie je zabezpečené zmluvnou pokutou, ak nejde
                 o prípad, kedy Prenajímateľ z dôvodu ich porušenia od Zmluvy odstúpil.

      5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Prenajímateľ je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej
                 porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta podľa tejto Zmluvy a to vo výške presahujúcej
                 výšku dohodnutej zmluvnej pokuty.

                                                                          Článok VI
                                                               Údržba Predmetu nájmu

      6.1 Nájomca sa zaväzuje, že zabezpečí užívania schopnosť Predmetu nájmu na vlastné náklady a to v stave,
               ktorý je v súlade s touto Zmluvou a príslušnými právnymi predpismi.

      6.2 Nájomca sa zaväzuje vykonávať akékoľvek opravy Predmetu nájmu na vlastné náklady a znášať náklady
               spôsobené neprimeraným užívaním Predmetu nájmu.

                                                         Strana 4 z 16

                                                                    Článok VII
                                                       Poškodenie Predmetu nájmu

7.1 Nájomca je povinný bezodkladne opraviť akékoľvek poškodenie Predmetu nájmu, ktoré vzniklo v dôsledku
         činnosti a/aiebo opomenutia Nájomcu aiebo osôb, ktorým Nájomca umožnii vstup na Predmet nájmu.
         Nájomca je nezávisie od povinnosti opraviť vzniknuté poškodenie povinný bezodkladne oznámiť
         Prenajímateľovi vznik škody, ktorú Nájomca zistil aiebo mohol zistiť, V pripade, že Nájomca neoznámi
         Prenajímateľovi bezodkladne vznik škody, okrem zodpovednosti za vzniknutú škodu zodpovedá aj za
         prípadné ďaišie škody, ktoré neoznámením spôsobii Prenajímateľovi. Nájomca je povinný prijať všetky
         opatrenia potrebné na zníženie rizika vzniku škody a/aiebo zníženia rozsahu škôd na Predmete nájmu
         v súvislosti s už vznikajúcou škodou.

7.2 V prípade, že Nájomca neodstráni škody v súiade s bodom 7.1 tejto Zmluvy, je Prenajímateľ oprávnený
         škody odstrániť na náklady Nájomcu.

                                                                   Článok Vtll
                                                          Zmeny Predmetu nájmu

8.1 Nájomca môže vykonávať zmeny Predmetu nájmu, ktorých vykonanie je nevyhnutné výlučne za účelom
         užívania Predmetu nájmu v súlade s účelom nájmu podľa tejto Zmluvy, pričom je povinný každú takúto
         zmenu oznámiť Prenajímateľovi bezodkladne po jej vykonaní. Akékoľvek iné zmeny Predmetu nájmu (ďalej
         ako „Iné zmeny") je Nájomca oprávnený vykonávať len s predchádzajúcim písomným súhlasom
         Prenajímateľa.

8.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v pripade, ak Nájomca vykoná akékoľvek Iné zmeny bez predchádzajúceho
         písomného súhlasu Prenajímateľa, je:
         a) bezodkladne povinný na vlastné náklady vrátiť Predmet nájmu do pôvodného stavu podľa bodu 11.1
               tejto Zmluvy: a zároveň
         b) ak Predmet nájmu neuvedie do stavu podľa pism. a) ani v dodatočnej lehote 10 pracovných dní odo
               dňa doručenia písomnej výzvy Prenajímateľa, Prenajímateľ je oprávnený Predmet nájmu uviesť do
               stavu podľa pism. a) na náklady Nájomcu a Nájomca je povinný náklady na uvedenie Predmetu nájmu
               do stavu podľa pism. a) uhradiť Prenajímateľovi v plnej výške nákladov vynaložených Prenajímateľom,
               vrátane interných nákladov Prenajímateľa a nákladov Prenajímateľa na služby tretích osôb.

8.3 Zmluvné strany sa ďalej dohodil, že ak Nájomca vykoná iné zmeny bez predchádzajúceho písomného
         súhlasu Prenajímateľa, je Prenajímateľovi povinný zaplatiť za porušenie povinnosti vykonávať Iné zmeny
         výlučne s predchádzajúcim písomným súhlasom Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2-násobku
         výšky Depozitu

8.4 Prenajímateľ je oprávnený vykonávať nevyhnutné aiebo potrebné zmeny Predmetu nájmu v súlade
         s platnými právnymi predpismi alebo nariadeniami aiebo akýmkoľvek súdnym príkazom.

8.5 Prenajímateľ je oprávnený na vlastné náklady a bez súhlasu Nájomcu vykonávať sanačné práce aiebo
         stavebné úpravy Predmetu nájmu (ďalej ako „Núdzové práce“) potrebné na zabránenie hroziaceho
         nebezpečenstva vzniku škody. Núdzové práce budú uskutočnené v lehotách primeraných ich povahe.
         Nájomca je povinný umožniť prístup na Predmet nájmu a nesmie brániť vykonávaniu Núdzových prác alebo
         spôsobovať prieťahy. Nájomca si je vedomý vzniku hluku a prašnosti a iných obmedzení v súvislosti
         s výkonom Núdzových prác a nebude si v súvislosti s nimi uplatňovať žiadne zľavy ani žiadne iné nároky.

                                                                                                  Strana 5 z 16

                                                                    článok IX
                                             Ďalšie práva a povinnosti Zmluvných strán

9.1 Nájomca je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy, predpisy orgánov územnej
         samosprávy ako aj záväzné rozhodnutia a iné správne akty vydané orgánmi verejne] moci, vzťahujúce sa
         k Predmetu nájmu a jeho užívaniu. Nájomca sa zaväzuje udržiavať Predmet nájmu v stave, ktorý je v súlade
         s týmito predpismi tak, aby nevznikla škoda na majetku alebo zdraví osôb a nesmie používať látky, postupy
         a zariadenia rušiace tretie osoby a / alebo poškodzujúce životné prostredie, a to výparmi, hlukom, vibráciami
         alebo inak, nad hranicu prípustnú podľa príslušných právnych noriem platných na území Slovenskej
         republiky.

9.2 Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že Nájomca na seba preberá nasledujúce povinnosti, za ktoré bude
         v celom rozsahu vo vzťahu k Predmetu nájmu zodpovedný:
         a) všetky úlohy ochrany pred požiarmi, ktoré Prenajímateľovi ako vlastníkovi Predmetu nájmu ukladajú
               všeobecne záväzné právne predpisy na úseku ochrany pred požiarmi, predovšetkým zákon č, 314/2001
               Z. z, o ochrane pred požiarmi v platnom znení;
         b) všetky povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku hygieny a
               bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä nie však výlučne povinnosti vyplývajúce zo zákona č.
               124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
              v platnom znení a zákona č. 355/2007 Z. z, o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
               a doplnení niektorých zákonov v platnom znení;
        c) všetky povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany
              životného prostredia, najmä nie však výlučne povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 79/2015 Z, z.
              o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 137/2010 Z. z, o ovzduší v znení
               neskorších predpisov, zákona č. 364/2004 Z, z. o vodách v znení neskorších predpisov a zákona č.
               543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny;
         d) povinnosti vyplývajúce z platných všeobecne záväzných nariadení uvedených v Osobitných
               podmienkach, týkajúcich sa najmä udržiavania čistoty, poriadku, verejnej zelene, zimnej údržby
               a všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 18/2023 o
               nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta
               Slovenskej republiky Bratislavy v platnom znení,

9.3 Nájomca ďalej zodpovedá za vykonanie a za dodržiavanie všetkých primeraných a potrebných opatrení na
         zachovanie bezpečnosti a ochrany zdravia osôb, ktoré sa nachádzajú na Predmete nájme počas Doby
         nájmu, ako aj opatrení na ochranu majetku nachádzajúceho sa na Predmete nájmu.

9.4 Nájomca nesmie na Predmet nájmu vnášať a ani umožniť vnášať tretím osobám akékoľvek nebezpečné
         materiály, ktorým sú akékoľvek prírodné alebo umelé látky (vo forme pevnej, kvapalnej alebo plynnej alebo
         rádioaktívnej, samotné alebo v kombinácii s akoukoľvek inou látkou), ktoré môžu spôsobiť škodu človeku
         alebo akémukoľvek inému živému organizmu alebo ktoré môžu poškodzovať životné prostredie alebo
         verejné zdravie alebo priaznivé životné podmienky). Nájomca nahradí Prenajímateľovi všetky priame
         a nepriame právne a finančné škody vzniknuté v dôsledku akéhokoľvek porušenia tejto povinnosti.

9.5 Nájomca sa zaväzuje neobmedzovať výkon práv tretích osôb, najmä, nie však výlučne práv z vecných
         bremien, ktoré sú vo vzťahu k Predmetu nájmu zapísané na liste / listoch vlastníctva uvedených v bode
         1,1 tejto Zmluvy a v prílohe č. 2 k tejto Zmluve.

 9.6 Prenajímateľ je povinný zabezpečiť nerušený výkon práv Nájomcu spojených s nájmom Predmetu nájmu.

                                                                                                  Strana 6 z 16

9.7 Zmluvné strany sa dohodli, že v pripade ak je Predmet nájmu verejne prístupný, Prenajímateľ je oprávnený
         kedykoľvek aj bez predchádzajúceho oznámenia Nájomcovi vstúpiť na Predmet nájmu a vyhotovovať
         fotodokumentáciu o Predmete nájmu:
         a) za účelom kontroly stavu Predmetu nájmu a dodržiavania účelu nájmu a povinností Nájomcu podľa
               tejto Zmluvy:
         b) za účelom ohliadky Predmetu nájmu tretimi osobami, najmä potenciálnymi nájomcami alebo
               kupujúcimi, a to aj s tretimi osobami.

9.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v pripade ak Predmet nájmu nie je verejne prístupný. Prenajímateľ je
         oprávnený vstúpiť na Predmet nájmu a vyhotovovať fotodokumentáciu o Predmete nájmu za účelom podľa
         bodu 9.7 pism. a) a pism. b) tejto Zmluvy na základe predchádzajúceho oznámenia Nájomcovi deň vopred,
         pričom oznámenie je Prenajímateľ oprávnený urobiť prostredníctvom elektronickej pošty na emailovú
         adresu Nájomcu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.

9.9 Nájomca je povinný umožniť Prenajímateľovi vstup na Predmet nájmu podľa bodu 9.8 tejto zmluvy.
        V prípade, ak Nájomca poruší túto svoju povinnosť, je Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi zm luvnú
        pokutu vo výške 500,00 EUR.

9.10 Zástupca Nájomcu je povinný bezodkladne písomne Prenajímateľa Informovať o akýchkoľvek
         skutočnostiach, ktoré majú alebo by mohli mať vplyv na plnenie a trvanie tejto Zmluvy, najmä:
         a) zmeny právnej formy, obchodné meno, štatutárneho zástupcu alebo spoločníka zástupcu Nájomcu;
         b) zmenu akýchkoľvek iných údajov o Nájomcovi uvedených v záhlaví tejto Zmluvy;
         c) týkajúcich sa vstupu zástupcu Nájomcu do likvidácie, podania návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo na
               povolenie reštrukturalizácie;
         d) ktoré bránia alebo vážnym spôsobom ohrozujú riadne a včasné plnenie povinností Nájomcu podľa tejto
               Zmluvy;

        Strany sa dohodli, že Nájomca je v prípade porušenia svojej povinnosť podľa tohto bodu 9.10 tejto Zmluvy
        povinný zaplatiť Prenajímateľovi zm luvnú pokutu do výške 1/12 ročného Nájom ného, najm enej však
        vo výške 250 EUR za každé jednotlivé porušenie.

9.11 Ďalšie práva a povinnosti Zmluvných strán môžu byť uvedené v Osobitných podmienkach.

                                                                 Článok X
                                                       Podnájom a postúpenie

10.1 Nájomca nie je oprávnený postúpiť Zmluvu alebo akékoľvek svoje práva zo Zmluvy alebo umožniť
         akékoľvek užívanie Predmetu nájmu alebo jeho časti akejkoľvek tretej osobe na akýkoľvek účel, bez
         predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa.

 10.2 Nájomca nie je oprávnený prenechať Predmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu tretej osobe bez
         predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa, udeleného pred uzatvorením zmluvy o podnájme.
         V pripade porušenia tejto povinnosti Nájomcu, je: (i) Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi zm luvnú
         pokutu vo výške sum y Depozitu a (ii) Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy.

 10.3 V žiadosti o predchádzajúci súhlas Prenajímateľa s podnájmom je Nájomca povinný uviesť nasledovné
          údaje:

          a) identifikáciu podnájomcu v rozsahu názov / meno priezvisko, adresa sídla / miesta podnikania, IČO /
                dátum narodenia; a

          b) účel podnájmu; a

                                                                                                  Strana 7 z 16

         c) dobu podnájmu: a
        d) výšku podnájomného alebo odmeny za podnájom.

10.4 V prípade ak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa Nájomca prenechá Predmet
         nájmu alebo jeho časť do podnájmu tretej osobe a ak výška Nájomného podľa tejto Zmluvy je vo výške 1,00
         EUR, Zmluvné strany sa dohodli, že Nájomca je povinný zaplatiť Prenajímateľovi odmenu za udelenie
        súhlasu s podnájmom Predmetu nájmu vo výške percentuálneho podielu na nájomnom alebo odmeny za
         podnájom, na ktorý bude mať Nájomca nárok na základe podnájomného vzťahu (ďalej ako „Podiel na
         podnájme“). Výšku Podielu na podnájme je oprávnený určiť Prenajímateľ v písomnom súhlase
        s podnájmom Predmetu nájmu. Podiel na podnájme bude splatný pravidelne spolu s Nájomným na účet
         Prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy s poznámkou „podiel na podnájme“ a uvedením obdobia, za
         ktoré sa Podiel na podnájme platí (napr. rok 2024) a s variabilným symbolom uvedeným v záhlaví tejto
        Zmluvy.

                                                                    Článok XI
                                                         Vrátenie Predmetu nájmu

11.1 Ak Osobitné podmienky neurčujú inak a ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, ku dňu skončenia nájmu
         podľa tejto Zmluvy, je Nájomca povinný vrátiť Predmet nájmu Prenajímateľovi v pôvodnom stave,
         s prihliadnutím na bežné opotrebenie, a je povinný vypratať z Predmetu nájmu všetky ním vnesené veci
         alebo veci vnesené tretími osobami, ktorým umožnil vstup na Predmet nájmu. Pokiaľ sa nepreukáže opak,
         za pôvodný stav Premetu nájmu sa bude považovať stav, ktorý vyplýva z fotodokumentácie v Preberacom
         protokole.

11.2 V prípade ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, Nájomca uskutoční vypratanie Predmetu nájmu
         a odstránenie Zhodnotenia podľa tohto článku Zmluvy tak, aby mohol riadne vyprataný Predmet nájmu vrátiť
         Prenajímateľovi v posledný deň skončenia nájmu.

11.3 V pripade, že Nájomca nevráti Prenajímateľovi Predmet nájmu riadne a včas, je povinný zaplatiť
         Prenajímateľovi ako kompenzáciu výpadku príjmov sumu vo výške zodpovedajúcej Nájomnému, ktoré
         pripadá na počet dní odo dňa skončenia Nájmu do dňa riadneho vrátenia Predmetu nájmu Prenajímateľovi,
         pričom sa denná čiastka určí spôsobom uvedeným v bode Otejto Zmluvy. Pre vylúčenie pochybností platí,
         že kompenzácia podľa tohto bodu nevylučuje právo Prenajímateľa na náhradu škodu presahujúcej výšku
         kompenzácie a v prípade, že Nájomca nevráti Predmet nájmu Prenajímateľovi v lehote podľa 11.2 tejto
         Zmluvy ani právo Prenajímateľa na zmluvnú pokutu podľa bodu 11.5 tejto Zmluvy.

11.4 Ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. akékoľvek úpravy, stavebné a technické vybavenia, doplnky
         a zariadenia na Predmete nájmu ktoré boli vykonané alebo inštalované Nájomcom a ktorých náklady znášal
         Nájomca (ďalej ako „Zhodnotenie“), je Nájomca povinný odstrániť na vlastné náklady a uviesť Predmet
         nájmu do pôvodného stavu podľa bodu 11.1 tejto Zmluvy. Ak Prenajímateľ pred začatím odstraňovania
         Zhodnotenia oznámi Nájomcovi, že si chce Zhodnotenie alebo jeho časť ponechať, a ak sa Zmluvné strany
         dohodnú na cene zhodnotenia , Nájomca sa zaväzuje previesť vlastnícke právo k Zhodnoteniu na
         Prenajímateľa za dohodnutú cenu, a to najneskôr ku dňu skončenia nájmu podľa tejto Zmluvy. Ak
         Prenajímateľ pred začatím odstraňovania Zhodnotenia neoznámi Nájomcovi, že si chce Zhodnotenie alebo
         jeho časť ponechať, ako aj v prípade ak sa Zmluvné strany nedohodnú na cene Zhodnotenia, Nájomca je
          povinný celé Zhodnotenie odstrániť podľa prvej vety tohto bodu.

 11.5 V prípade, že Nájomca nevyprace Predmet nájmu, neodstráni Zhodnotenie a/alebo nevráti Predmet nájmu
          Prenajímateľovi v súlade s týmto článkom Zmluvy, je Prenajímateľ;
          a) oprávnený požadovať od Nájomcu a Nájomca je povinný zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo
               výške 2-násobku sumy Depozitu;

                                                                                                  Strana 8 z 16

        b) oprávnený požadovať od Nájomcu zaplatenie náhrady všetkých škôd vzniknutých Prenajímateľovi
              priamo alebo nepriamo následkom porušenia záväzkov Nájomcu uvedených v tomto článku Zmluvy.

         Dojednanie podľa tohto bodu Zmluvy ani prijatie zmluvnej pokuty neznamená akceptovanie pokračovania
        v užívaní Predmetu nájmu Nájomcom a ani obmedzenie akýchkoľvek práv Prenajímateľa vyplývajúcich
        z tejto Zmluvy alebo zo zákona a ani vzdanie sa týchto práv,

                                                                Článok XII
                                                              Doručovanie

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti si doručujú osobne, poštou, elektronickou poštou alebo iným
        vhodným spôsobom.

12.2 Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že pre potreby doručovania akýchkoľvek písomností týkajúcich sa
        právnych vzťahov založených touto Zmluvou alebo na základe tejto Zmluvy, bude miestom doručenia
         Nájomcu:
        a) adresa zástupcu Nájomcu uvedená v záhlaví tejto Zmluvy, alebo
        b) adresa zástupcu Nájomcu podľa aktuálneho výpisu z Obchodného registra alebo iného registra,
              v ktorom je zástupca Nájomcu zapísaný, alebo
        c) miesto, kde bude osoba oprávnená konať v mene zástupcu Nájomcu, zastihnutá.

12.3 Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia stým, že písomnosť sa považuje za doručenú priamo do
        vlastných rúk aj v prípade, ak táto písomnosť bude vrátená poštou Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom,
        ako písomnosť neprevzatá adresátom vrátane vrátenia s poznámkou „adresát neznámy“ alebo „adresát
         nezastihnutý“ alebo s obdobnou poznámkou; v takomto prípade sa za deň doručenia považuje deň vrátenia
        zásielky odosielateľovi. Uvedené platí aj v tom prípade, ak sa Zmluvná strana, ktorá je adresátom, o tejto
        skutočností nedozvie.

12.4 V pripade, že Zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie písomnosť prijať, je písomnosť doručená dňom,
         kedy bolo jej prijatie odopreté.

                                                               Článok XIII
                                                         Vyhlásenia a záruky

13.1 Zástupca Nájomcu podpísaním tejto Zmluvy vyhlasuje a zaručuje sa Prenajímateľovi, ktorý uzatvára túto
         Zmluvu spoliehajúc sa na tieto vyhlásenia a záruky, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy:
         a) Zástupca Nájomcu nemá záväzky voči hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislava, príslušnému
               daňovému úradu. Sociálnej poisťovni, ktorejkoľvek zo zdravotných poisťovní,
         b) Proti zástupcovi Nájomcu nie je vedené žiadne exekučné a ani iné konanie o výkon rozhodnutia alebo
               iné obdobné konanie, ktorého výsledkom by mohlo byť akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie,
               alebo iný právny záväzok na ťarchu zástupcu Nájomcu, ktorý by mohol zmariť alebo sťažiť plnenie
               záväzkov Nájomcu voči Prenajímateľovi vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

13.2 V pripade, že sa akékoľvek vyhlásenie alebo záruka podľa bodu 13,1 tejto Zmluvy ukáže ako nepravdivé,
         neúplné alebo zavádzajúce, bude sa to považovať za hrubé porušenie tejto Zmluvy, oprávňujúce
         Prenajímateľa od tejto Zmluvy odstúpiť, ako aj oprávňujúce Prenajímateľa požadovať od Nájomcu náhradu
         škody, ktorá mu nepravdivým, neúplným alebo zavádzajúcim vyhlásením alebo zárukou vznikla.

                                                               Článok XIV
                                                          Skončenie Zmluvy

                                                                                                  Strana 9 z 16

14.1 Nájom podľa tejto Zmluvy skončí výpoveďou, písomnou dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od
        tejto Zmluvy.

14.2 Okrem uplatnenia nárokov vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov je Prenajímateľ
        oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy aj v týchto prípadoch:
        a) v prípade, že Nájomné a / alebo akákoľvek iná platba Nájomcu na základe tejto Zmluvy, neuvedená
              v písmenách nižšie, nie je uhradená v deň splatnosti a ani v dodatočnej lehote 30 dní po dátume
             splatnosti, a I alebo
        b) v pripade, že Nájomca nezloží Depozit v lehote podľa bodu 4.1 tejto Zmluvy, a / alebo
        c) v prípade, že Nájomca nedoplní Depozit v lehote podľa bodu 4.3 tejto Zmluvy a ani v dodatočnej lehote
              7 dní od doručenia výzvy Prenajímateľa na nápravu, a / alebo
        d) v prípade, že Predmet nájmu je Nájomcom využívaný v rozpore s účelom uvedeným v bode 1.4 tejto
             Zmluvy alebo v Osobitných podmienkach, a l alebo
        e) v prípade, že Nájomca vykoná akékoľvek Iné zmeny Predmetu nájmu bez predchádzajúceho
              písomného súhlasu Prenajímateľa, a I alebo
        f) v prípade, že Nájomca nesplní svoju povinnosť podľa bodu 8.2 pism. a) tejto Zmluvy, a / alebo
        g) v pripade, že sa ktorékoľvek z vyhlásení a záruk zástupcu Nájomcu podľa bodu 13.1 tejto Zmluvy ukáže
              ako nepravdivé, neúplné alebo zavádzajúce, a/alebo
        h) v prípade porušenia akejkoľvek povinnosti stanovenej v tejto Zmluve zo strany Nájomcu a za
              podmienky, že táto Zmluva nestanovuje inú osobitnú lehotu, ak nevykoná nápravu bez zbytočného
              odkladu po doručení písomného upozornenia Prenajímateľa najneskôr však do 15 dni od doručenia
              písomného upozornenia Prenajímateľa, a ! alebo
         i) Nájomca dá v rozpore s touto Zmluvou Predmet nájmu do podnájmu alebo inej dispozície tretej osoby,
              a / alebo
        j) v prípade iného hrubého porušenia Zmluvy Nájomcom. Hrubým porušením Zmluvy, okrem porušení
              podľa predchádzajúcich písmen tohto bodu, sa rozumie najmä: opakované porušovanie povinnosti
              Nájomcu podľa tejto Zmluvy alebo zákona {aspoň trikrát) alebo iný prípad porušenia, kedy Nájomca
              vedel, alebo mohol predpokladať, že Prenajímateľ nebude mať záujem na ďalšom plnení povinností
              podľa tejto Zmluvy pri takomto porušení Zmluvy, a / alebo
         k) v prípadoch uvedených v Osobitných podmienkach.

14.3 Odstúpenie od tejto Zmluvy podľa bodu 14.1 tejto Zmluvy nadobúda účinnosť dňom doručenia odstúpenia
         od tejto Zmluvy Nájomcovi. K tomuto dňu sa skonči nájom podľa tejto Zmluvy a Zmluva zaniká.

14.4 Nájomca aj Prenajímateľ môžu vypovedať túto Zmluvu aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 3
         mesiace a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď
         doručená druhej zmluvnej strane,

14.5 Prenajímateľ môže vypovedať túto Zmluvu z dôvodu potreby Predmetu nájmu pre svoje účely. V takom
         prípade je výpovedná lehota 1 mesiac a začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení výpovede
         Nájomcovi.

14.6 Ak nie je v tejto Zmluve alebo Osobitných podmienkach dohodnuté inak, Zmluvné strany si nebudú vracať
         plnenia, ktoré si navzájom poskytli na základe tejto Zmluvy do dňa skončenia tejto Zmluvy odstúpením
         jednej zo Zmluvných strán.
                                                               Článok XV
                                                      Záverečné ustanovenia

 15.1 Vsúlade s ustanovením § 9aa ods. 2 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
         neskorších predpisov tento nájom schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy
         uznesením č. 492/2024 zo dňa 25.04.2024, ktorého opis tvorí prílohu č, 3 tejto Zmluvy.

                                                                                                Strana 10 z 16

    15.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma Zmiuvnými stranami a právne účinky (účinnosť)
            nadobúda nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv, a to v súlade s ustanovením §
            47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
            a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

    15.3 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať po dohode Zmluvných strán, a to len vo forme písomných a
            riadne očíslovaných dodatkov.

    15.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:

    Príloha B:  Osobitné podmienky

    Príloha č. 1: Kópia z katastrálnej mapy svyznačenýmPredmetom nájmu

    Príloha č. 2: List vlastníctva

    Príloha č. 3: Uznesenie Mestského zastupiteľstvahlavného mesta SR Bratislavy č. 492/2024

                zo dňa 25.04.2024

ké  15.5 Nájomca ako dotknutá osoba berie na vedomie, že Prenajímateľ spracúva osobné údaje uvedené v záhlaví
            tejto Zmluvy a Nájomcom poskytnuté Prenajímateľovi na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou na
             základe predzmluvných a zmluvných vzťahov v spojitosti s osobitnými predpismi, a to zákonom č. 40/1964
            Zb. Občiansky zákonník a zákonom č, 138/1991 Zb, o majetku obcí v znení neskorších predpisov za účelom
             uzatvorenia a plnenia nájomnej zmluvy. Spracúvanie sa vykonáva v súlade s Nariadením Európskeho
             parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27, apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
             údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o
            ochrane údajov) (Ú. v. EÚ 1119,4.5.2016) v platnom znení a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
             údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sa poskytujú
             len v prípade plnenia povinností v zákonom stanovených prípadoch orgánom verejnej moci (súdy, orgány
             činné v trestnom konaní, úrady práce, sociálnych veci a rodiny, prípadne iným orgánom podľa osobitných
             zákonov). Osobné údaje sa uchovávajú po dobu stanovenú v registratúrnom pláne prevádzkovateľa
             vedeného podľa osobitného zákona. Dotknutá osoba si môže uplatniť právo na prístup k osobným údajom,
             právo na opravu a vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania, právo na presnosť,
             právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou
             požiadavkou. Neposkytnutie osobných údajov má za následok nemožnosť uzatvorenia zmluvy.

    15.6 Ak by sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy resp, jeho časť stalo neplatným aiebo nevykonateľným, nie je
             tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení resp. častí Zmluvy, Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto
             neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie takým platným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa najviac
             blíži zmyslu a cieľu nahrádzaného ustanovenia. V prípade, ak bude právny predpis citovaný v tejto Zmluve
             zrušený a nahradený iným právnym predpisom, odkazy tejto Zmluvy na nahradený právny predpis sa budú
             považovať za odkazy na právny predpis, ktorý ho nahradil.

    15.7 Zmluvné strany sa dohodli že ich právne vzťahy, ktoré vzniknú na základe tejto Zmluvy a v súvislosti s jej
             realizáciou, sa budú riadiť právom Slovenskej republiky, a to predovšetkým ustanoveniami Občianskeho
             zákonníka v platnom znení. Na právne vzťahy v tejto Zmluve zvlášť neupravené sa použijú primerane
             ustanovenia Občianskeho zákonníka v platnom znení.

    15.8 Zmluvné strany sa dohodil, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť,
             výklad alebo zrušenie, vrátane sporov týkajúcich sa výkladu a / aiebo platnosti ustanovení tejto Zmluvy,
             budú riešiť predovšetkým dohodou. Ak vzájomná dohoda nebude možná, o spore rozhodne príslušný súd
             Slovenskej republiky.

    15.9 Táto zmluva je vyhotovená v siedmich (7) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom päť (5) rovnopisov
             Zmluvy dostane Prenajímateľ a dva (2) rovnopisy Zmluvy dostane Nájomca.

                                                   Strana 11 z 16

15.10 Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, pričom vyjadrujú ich
         slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy,

V Bratislave, dňa                  V Bratislave, dňa
Prenajímateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava         Nájomca:

      Mgr. Tomáš Hlaváč            Vlastníci bytov a nebytových       orov
       vedúci oddelenia
      nehnuteľnosti         ľ.     bytového domu Žehrlansk

                                A

                                                      tp riv a

                                   Peter Mozola
                                     konateľ

                                                      Strana 12 z 16

   Príloha B: Osobitné podmienky

   Pre právny vzťah Zmluvných strán založený Zmluvou budú spoločne platiť ustanovenia Zmluvy a tieto Osobitné
   podmienky. V prípade rozporu majú Osobitné zmluvné podmienky prednosť pred zmluvnými podmienkami
   uvedenými v Zmluve.

                       Článok I
   Ďalšie povinnosti Nájomcu a sankcie

   1.1. Nájomca sa zaväzuje realizovať na Predmete nájmu výstavbu kontajnerového stojiska, ktoré bude (aj
           vizuálne) vybudované podľa manuálu pre stavbu a rekonštrukciu kontajnerového stojiska vo verejnom
            priestore HM SR Bratislavy, Útvar hlavnej architektky 06/2020, (ďalej len „Kontajnerové stojisko“) a tak. aby
            bolo stavebne prispôsobené potrebnému počtu kontajnerov na zmesový komunálny odpad, separovaný
            zber papiera a plastov zbieraných s kovmi a kompozitnými obalmi na báze lepenky a triedený zber biologicky
            rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností, prípadne nádoiby na zber jedlých olejov a tukov. V
            prípade, ak Nájomca poruší túto povinnosť a uskutoční výstavbu Kontajnerového stojiska v rozpore s týmto
            bodom, je Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,00 EUR.

   1.2. Nájomca sa zaväzuje, že počas trvania nájomného vzťahu nesmie byť dotknutá prevádzka, údržba,
            modernizácia a rekonštrukcia zariadeni verejného osvetlenia a mobilných optických sieti v dotknutom území
            a jeho bezprostrednom okolí. Nájomca v prípade potreby musí umožniť správcovi verejného osvetlenia
            mobilných optických sietí, spoločnosti Technické siete Bratislava, a. s. realizáciu potrebných úkonov pre
            zabezpečenie spoľahlivej prevádzky zariadení verejného osvetlenia a mobilných optických sietí v
            nevyhnutnom rozsahu. V pripade, ak nájomca poruší túto povinnosť. Nájomca je povinný zaplatiť
            Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR.

   1.3. Nájomca je povinný predložiť Prenajímateľovi (prostredníctvom oddelenia nájmov nehnuteľnosti) kópiu
            ohlásenia Kontajnerového stojiska ako drobnej stavby na Predmete nájmu najneskôr do 30 dni od jeho
            podania na príslušný stavebný úrad. V prípade, ak Nájomca poruší túto povinnosť, je Nájomca povinný
            zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 17,00 EUR za každý aj začatý deň trvania porušenia tejto

            povinnosti.

   1.4. Nájomca je povinný zabezpečiť, aby:

v  a) Kontajnerové stojisko bolo zastrešené plnou strechou,

   b) Kontajnerové stojisko bolo označené tabuľou na viditeľnom mieste, aby bolo zrejmé, ktorému bytovému

   domu je Kontajnerové stojisko určené,

   c) prístup ku Kontajnerovému stojisku bol bez prekážok a zábran, zošikmenou plochou bez obrubníkov, nie

   vzdialenejšej ako 10 metrov od hlavnej komunikácie prístupnej zvozovej technike oprávnenej osoby

   d) podlaha kontajnerového stojiska musí byť hladká, spevnená, vyspádovaná do vpustí a odkanalizovaná

   Za nesplnenie ktorejkoľvek z povinností Nájomcu uvedených v pism. a) až d) tohto bodu je Nájomca

   povinný zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 EUR za každé jedno porušenie.

   1.5. V prípade, ak dôjde k narušeniu plôch zelene vplyvom plánovanej činnosti, resp. plánovaných stavebných
            prác. Nájomca je povinný uviesť na vlastné náklady plochy zelene do pôvodného stavu. V pripade, ak
            Nájomca poruší túto povinnosť, je Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00
            EUR.

   1.6. Nájomca je povinný zabezpečiť, aby manipulačný priestor na obsluhu zberných nádob, z ktorého je
            vykonávaný presun kontajnerov od Kontajnerového stojiska k zvozovej technike a ich následné
            vyprázdnenie bol dostatočne osvetlený, bezbariérový, tvorený spevneným povrchom (betón, asfalt, dlažba
            s rovným povrchom), s minimálnou šírkou pre zbernú nádobu a obsluhu 1,5 m a s minimálnou šírkou pre
            vchod/východ z Kontajnerového stojiska 1,5 m. Kontajner na sklo musí byť umiestnený tak, aby bol
            dostupný zvozovej technike s ramenom, pričom nádoba na sklo bude na spevnenej ploche. V prípade, ak

                                                             Strana 13 z 16

         Nájomca poruší túto povinnosť, je Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00
         EUR,

1.7. Nájomca sa zaväzuje v prípade uzamykania Kontajnerového stojiska zabezpečiť pred odvozom
         odomykanie Kontajnerového stojiska, pripadne môže poskytnúť súhlas oprávnenej osobe na použite
         použitie špeciálnej vložky systému na použitie generálneho kľúča alebo elektronického prístupového
         systému oprávnenej osoby na uzatváranie a odomykanie Kontajnerového stojiska.

1.8. Nájomca sa zaväzuje udržiavať čistotu a poriadok na Kontajnerovom stojisku a v jeho okolí, komunálne
         odpady a elektrozariadenia z domácností ukladať len na vyhradené miesta určené všeobecne záväzným
         nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 18/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
         a drobnými stavebnými odpadmi na územi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v platnom znení
         (ďalej len „VZN č. 18/2023“), nie na Kontajnerovom stojisku a jeho okolí mimo kontajnerov. V pripade, že
         sa na Kontajnerovom stojisku a jeho okolí mimo kontajnerov bude nachádzať odpad. Nájomca je povinný
         bezodkladne zabezpečiť odstránenie odpadu na svoje náklady, bez ohľadu na to, akým spôsobom k
         rozpornému uloženiu odpadov došlo.

1.9. Nájomca je povinný zabezpečiť zneškodňovanie komunálneho odpadu oprávnenou osobou podľa VZN č.
         18/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na územi hlavného mesta
         Slovenskej republiky Bratislavy v platnom znení. Za nesplnenie tejto povinnosti je Prenajímateľ oprávnený
         požadovať od nájomcu sankcie v zmysle VZN č. 18/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
         stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v platnom znení.

1.10. Nájomca sa zaväzuje v dňoch odvozu odpadu z Kontajnerového stojiska oprávnenou osobou zabezpečiť:

     a) prístup ku kontajnerom za účelom ich vyprázdnenia najmä v zmysle VZN č. 18/2023
     b) zamedziť parkovaniu motorových vozidiel pri prístupovej ceste vedúcej od komunikácie ku

           Kontajnerovému stojisku na šírku 1,6 m prístupovej komunikácie medzi vozidlami, napr. dopravným
           značením.

1.11. Nájomca je povinný chrániť životné prostredie a dodržiavať povinnosti vyplývajúce z VZN č. 6/2023 a taktiež
         dodržiavať všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2018 o
         starostlivosti o verejnú zeleň.

1.12. Nájomca je povinný dodržiavať § 4 ods. 5 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava -
         Petržalka č. 2/2014 zo dňa 25.02.2014 vzneni neskorších zmien a doplnkov o dodržiavaní čistoty
         a poriadku na území mestskej časti Bratislava - Petržalka a mimo stojiska nebude umiestnená žiadna
        zberná nádoba na zmesový komunálny odpad ani na vytriedené zložky komunálneho odpadu (papier,
         plasty, kovy, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad) V prípade, ak Nájomca poruší túto povinnosť, je
         Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 EUR.

1.13.  Nájomca je povinný kontajnerové stojisko umiestniť mimo chráneného koreňového priestoru stromov t. j. vo
       vzdialenosti 2,5 metra od kmeňov drevín, v zmysle arboristrických štandardov a prípadné orezy do drevín
       musia byť vopred odkonzultované s Referátom zelene Miestneho úradu mestskej časti Bratislava -
       Petržalka, prípade, ak Nájomca poruší túto povinnosť, je Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú
       pokutu vo výške 50,00 EUR.

1.14. Nájomca je povinný pri zabratí verejnej zelene v okolí drevín postupovať v zmysle STN 83 7010 a v zmysle
         Arboristického štandardu 2 - Ochrana drevín pri stavebnej činnosti. V prípade, ak Nájomca poruší túto
         povinnosť, je Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 EUR.

1.15. Nájomca sa zaväzuje, že vybudovaním stojiska nepríde v predmetnej lokalite k úbytku parkovacích miest,
         resp. kontajnerové stojisko nebude zasahovať do existujúcich parkovacích miest. V prípade, ak Nájomca
         poruší túto povinnosť, je Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR

       Strana 14 z 16

1.16. Nájomca zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú v súvislosti s jeho činnosťou na predmete nájmu. V
         pripade, ak nájomca poruši túto povinnosť. Nájomca je povinný zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo
         výške 50,00 EUR

1.17.  V prípade, ak bude kontajnerové stojisko umiestnené na zeleni, tak je nájomca v zmysle § 4 ods. 5 VZN
       hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2018 o starostlivosti o verejnú zeleň a o ochrane
       drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta SR Bratislavy povinný zriadiť novú
       zeleň, a to vybudovaním extenzívnej vegetačnej zelene na streche kontajnerového stojiska v zmysle
       manuálu pre stavbu a rekonštrukciu kontajnerového stojiska vo verejnom priestore HM SR Bratislavy, í/tvar
       hlavnej architektky 06/2020. V prípade, ak táto povinnosť vznikne a Nájomca poruši túto povinnosť, je
       povinný zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 EUR.

1.18.  Nájomca sa zaväzujem že kontajnerové stojisko, v rámci svojho dispozičného riešenia bude postačovať
       k umiestneniu všetkých zberných nádob patriacich dotknutým bytovým domom do interiéru tohto stojiska, V
       prípade, ak nájomca poruší túto povinnosť. Nájomca je povinný zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo
       výške 50,00 EUR

1.19. Nájomca je povinný rešpektovať trasy existujúcich inžinierskych sietí a ich ochranné pásma. V prípade, ak
         táto povinnosť vznikne a Nájomca poruši túto povinnosť, je povinný zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu
         vo výške 50,00 EUR.

1.20. Nájomca je povinný udržiavať čistotu v okolí stojiska na všetky stany do vzdialenosti 3 metrov, V prípade,
         ak Nájomca poruši túto povinnosť, je Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške
         50,00 EUR.

1.21.  Nájomca s zaväzuje, že v pripade, ak dôjde k narušeniu plôch zelene mimo predmetu nájmu vplyvom
       plánovanej činnosti, tak nájomca je povinný na vlastné náklady uviesť plochy do zelene do pôvodného stavu,
       V prípade, ak nájomca poruší túto povinnosť. Nájomca je povinný zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu
       vo výške 50,00 EUR.

1.22. Nájomca je povinný, aby po výstavbe kontajnerového stojiska žiadne zberné nádoby nezasahovali do
         existujúceho chodníka, cesty ani plochy verejnej zelene. V prípade, ak nájomca poruší túto povinnosť.
         Nájomca je povinný zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 EUR.

1.23.  Nájomca sa zaväzuje, že stavebné práce budú vykonané tak, aby nebola ohrozená ani poškodená miesta
       komunikácia a bezpečnosť cestnej premávky na nej, a to najmä zvádzaním a odtekaním vôd na cestné
       teleso , ich technickým spracovaním alebo umiestnením. V pripade, ak nájomca poruší túto povinnosť.
       Nájomca je povinný zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 EUR.

1.24.  Nájomca je povinný v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších
       predpisov udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných miestnych cestách a verejných priestranstvách. V
       prípade, ak nájomca poruší túto povinnosť. Nájomca je povinný zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo
       výške 50,00 EUR.

1.25. Nájomca je povinný zabezpečiť bezpečnosť vozidiel a chodcov vyznačením pracovného priestoru. V
         prípade, ak nájomca poruší túto povinnosť. Nájomca je povinný zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo
         výške 50,00 EUR.

1.26. Nájomca je v pripade zasiahnutia do konštrukcie miestnej cesty, ako aj pri užívaní miestnej cesty {aj
         parkoviska) iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré sú určené (ďalej len „zvláštne
         užívanie“) pri realizácii stavby kontajnerového stojiska povinný vyžiadať povolenie od cestného správneho
         orgánu vydané na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a stanoviska dopravného
         inšpektorátu vydaného v rozsahu jeho pôsobnosti. V prípade, ak nájomca poruší túto povinnosť, Nájomca
         je povinný zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 EUR

1.27.  Nájomca je povinný prostredníctvom odbore spôsobilej osoby zabezpečiť a kontajnerové stojisko na
       predmete nájmu vybudovať tak, aby kontajnerové stojisko nezasahovalo do zorného poľa vodičov vozidiel
       v zmysle § 8 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v zneni neskorších predpisov. V
       pripade, ak nájomca poruší túto povinnosť, Nájomca je povinný zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo
       výške 500,00 EUR.

1.28. Nájomca je povinný uhradiť všetky prípadné škody spôsobené na cudzích objektoch a zariadeniach počas
         zvláštneho užívania miestnej cesty vrátane jej súčasti. V prípade, ak nájomca poruší túto povinnosť.
         Nájomca je povinný zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 EUR

                                                                     Článok II
                                                               Ďalšie dojednania

2.1 Bod 9.4 tejto Zmluvy sa nevzťahuje na vnášanie nebezpečných materiálov na Predmet nájmu v prípade, že
         je to v súlade s plnením účelu nájmu v zmysle bodu 1.5 tejto Zmluvy, ktorým je vybudovanie a užívanie
         kontajnerového stojiska.

       Strana 16 z 16

-s -

                       Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenský republiky
                          VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

O kres                 105     Bratislava V                                        Dátum vyhotovenia  u . 6.2024
Obec                   529460  B ratislav a-P etržalk a                            Čas vyhotovenia    I0;55;02
Katastrálne územie     804959  Petržalka                                           Údaje platné k     10,6.2024 18;00;00

                                   Výpis je nepoužiteFný na právne úkony
                       VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 1748 ČIASTOČNÝ

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA                                                                            Počet parciel; 1
                                    Parcely registra „C'* evidované na katastrálnej mape

Parcelné číslo Výmera v Druh pozemku                 Spôsob        Druh chránenej    Spoločná         Umiestnenie Druh
                                                   využívania       nehnuteľnosti  nehnuteľnosť         pozemku právneho
                                                    pozemku                                                                  vzťahu

         2558/1        586 Zastavaná plocha                    22                         1           1
Iné údaje: Bez zápisu                  a nádvorie

Ostatné PARCELY registra „C" nevyžiadané.

  Legenda
   Spôsob využívania pozemku

          22 Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, m iestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná
                 cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti

   Spoločná nehnutelnosť
             I Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou

   Umiestnenie pozemku
             1 Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

PARCELY registra „E" nevyžiadané.

^STAVBY nevyžiadané.

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY Z PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTI

                                                         Vlastnik                                     Počet vlastníkov: 1

Poradové Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov                                                  Spoluvlastnícky
   číslo M iesto trvalého pobytu / Sídlo                                                              podiel
                Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj
                                                                                                                1/1
     1 Hlavné mesto Slovenskej republilQr Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, PSČ 814
              99, SR, IČO: 603481

hrfl      m a g is tr á t h la v n é h o m e s ta                 Primaciálne nám. 1
                                                                  P.O.Box 192
■■■■      SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY                         814 99 Bratislava

          Oddelenie činnosti MsR a MsZ

          Sekcia správy nehnuteľností

Váš list          Naše poradové číslo              Vybavuje / Linka        V Bratislave
                  MACS OČM/2024                    Ing. Jarmila Klczegová  02. 05. 2024
                                                   +421 2 59356 242

VEC:      Odpis uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky
          Bratislavy č. 4 9 2 /2 0 2 4 zo dňa 25. 0 4 . 2 0 24 , prijatého k bodu Návrh na schválenie
          prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov
          v Bratislave, k. ú. Dúbravka, Petržalka, Karlova Ves a Ružínov pod kontajnerovými
          stojískamí

                                      Uznesenie č. 492/2024

                                                                      zo dňa 25. 04. 2024

          M estské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

                                                schvaľuje

          ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9aa ods. 2 písm. e) zákona Slovenskej národnej
          rady č. 138/1991 Zb. o m ajetku ob cí v znení neskorších p re d p iso v v spojení s § 10 ods. 11 písm.
          c) a ods. 12 Zásad hospodárenia s m ajetkom hlavného m esta S lovenskej re p u b liky Bratislavy,
          ktoré boli schválené uznesením M estského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej
          republiky Bratislavy č. 342/20 23 zo dňa 26.10. 2023, nájom častí pozem kov v Bratislave, pri
          nájm e pozem kov pod bodm i 1. -11. na vybudova nie, re ko n štru kciu a užívanie ko n tajne ro vých
          stojísk, na dobu neurčitú, za nájom né 1,00 euro/rok za každé kontajnerové stojisko:

          1. časť pozem ku reg istra „C ” KN v k. ú. D úbravka, pare. č. 2 9 3 2 /2 4 - zastavané plochy
          a nádvoria vo vým ere 25 m^, zapísaného na LV č. 847, pre vlastníkov b yto v a n e b ytových
          p rie s to ro v b y to vé h o dom u M. Sch. T rnavského 18, v zastúpen í spoločnosťou BYTKOMFORT -
          BA, a.s.. Ž elezničiarska 13, so sídlom v Bratislava, IČO 3573675,

          2. časť pozem ku registra „C " KN v k. ú. D úbravka, pare. č. 2768 - zastavaná plocha a nádvorie
          vo vým ere 25 m^, zapísaného na LV č. 847, pre vlastníkov b y to v a n e b y to v ý c h p rie sto ro v
          b y to v é h o dom u L. Zúbka 9, 11,13, v zastúpení spoločno sťou Dobrá správa, s. r. o., Pluhová
          32, so sídlom v B ratislave, IČO 47644133,

          3. časť p ozem ku re g istra „E" KN v k. ú. Karlova Ves, pare. č. 36 6 7 - orná pôda, zapísaná na LV
          č. 4971 {časť pozem ku registra „C" KN, pare. č. 49, bez listu vlastníctva) v celkovej vým ere
          25 m ^ pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Púpavova 1 - 2 1 ,

LEFON             EMAIL                            IČO                     ONLINE
21 2 59 3 5 6331  zastupitelstvo(čDbratislava.sk   0 0 6 0 3 481           w w w .bratislava.sk

v zastúpení P Ú P A V A , spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, Púpavová
7, so sídlom v Bratislave, IČO 31800751,

4. časť pozem ku registra „E" KN v k. ú. Karlova Ves, pare. č. 3751 - orná pôda vo vým ere 2 4 m^,
zapísaného na LV č. 4971, pre vlastníkov b yto v a neb ytových priestorov bytového domu
P úpavova 47-51, v zastúpení Púpavová ul. č. 47, 49, 51, sp o lo če n stvo vlastníkov bytov
a n e b y to v ý c h p riesto rov, Púpavova 51, so sídlom v Bratislave, IČO 31772200,

5. časť pozem ku registra „C " KN v k. ú. Petržalka, pare. č. 1226/2 - zastavaná plocha
a ná dvo rie vo vým ere 24 m^, zapísaného na LV č. 1748, pre vla stn íko v b y to v a n e b yto vých
priestorov bytového dom u Hrobákova 8-14, v zastúpení Bytové družstvo Petržalka, družstvo,
Budatínska 1, so sídlom v Bratislave, IČO 00169765,

6. časť pozem ku registra „C“ KN v k. ú. D úbravka, pare. č. 33 7 8 - zastavané plochy a nádvoria
vo vým ere 25 m^, zapísaného na LV č. 847, pre vlastníkov b y to v a n e b yto vých p rie sto ro v
b y to vé h o dom u N ejedlého 16, v zastúpení ÚDRŽBA DOMOV s.r.o., Hom olova 19, so sídlom
v Bratislave, IČO 35898861,

7. časť pozem ku registra „C " KN v k. ú. Petržalka, pare. č. 2558/1 - zastavaná plocha a nádvoria
vo vým ere 25 m^, zapísaného na LV č. 1748, pre vlastníkov b y to v a n e b y to v ý c h p riestorov
b ytového dom u Žehrianska 2 a 4, v zastúpení C ontesta s. r. o., V yšehradská 4, so sídlom
v Bratislave, IČO 46106511,

8. časť pozem ku registra „C " KN v k. ú. Petržalka, pare. č. 3 7 2 7 /6 - zastavaná plocha
a nádvoria, bez listu vlastníctva (časť pozem ku registra „E" KN, pare. č. 9-4526/1 ) vo vým ere
25 m^, zapísaného na LV č. 4833, pre vlastníkov b yto v a n e b yto vých p rie sto ro v bytového
dom u Vilová 29-37, v zastúpení Bratislavská správcovská spoločnosť, s. r. o., Rusovská cesta
36, so sídlom v Bratislave, IČO 3 6 8 3 8 2 0 9 ,

9. časť pozem ku registra „E" KN v k. ú. Karlova Ves, pare. č. 3 3 4 4 /4 - záhrady, zapísaného na
LV č. 5021 a časť pozem ku registra „E" KN v k. ú. Karlova Ves, pare., č. 3341/1 - orná pôda,
zapísaného na LV č. 4971, spolu vo vým ere 17,5 m^, pre vlastníkov b y to v a nebytových !
p rie sto ro v b y to v é h o dom u Segnerova 6, v zastúpení BYTKOMFORT - BA, a.s., Železničiarska
13, so sídlom v Bratislave, IČO 35736275,

10. časť pozem ku registra „C " KN v k. ú. Petržalka, pare. č. 3 2 9 6 - o statná plocha vo vým ere
20 m^, zapísaného na LV č. 1748, pre vlastníkov b y to v a n e b y to v ý c h p rie s to ro v bytového
dom u A ndrasusovova 2 -6 , v zastúpení B ytové dru žstvo Petržalka, d ru žstvo , Budatínska 1, so
sídlom v Bratislave, IČO 00169765,

11. časť pozem ku registra „C " KN v k. ú. Ružinov, pare. č. 982 - o statná plocha, vo vým ere
24 m^, zapísaného na LV č. 1201, pre vlastníkov byto v a n e b yto vých p rie sto ro v bytového
dom u Rezedová 2-8, v zastúpení Správa dom ov SBD Bratislava II, s.r.o.. S trojnícka 8, so sídlom
v B ratislave, IČO 35970 740,

s podmienkou:

Nájomné zm luvy budú nájomcami podpísané do 150 dní od schválenia uznesenia v Mestskom
zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V prípade, že ktorákoľvek
nájomná zmluva podľa jednotlivých bodov uznesenia v te jto lehote nebude nájomcom
podpísaná, to to uznesenie v príslušnej časti stratí platnosť.

Nájom pozem kov uvedený v návrhu uznesenia je predložený ako prípad hodný osobitného
zreteľa podľa § 9aa ods. 2 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o m ajetku
ob cí v znení neskorších p re d p iso v v spojení s § 10 ods. 11 písm. c) a ods. 12 Zásad
hospodárenia s m ajetkom hlavného m esta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré boli
schválené uznesením M estského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky
B ratislavy č. 3 4 2 /2 0 2 3 zo dňa 2 6 .1 0 . 2023, nakoľko iný spôsob prenájm u vzhľadom na
špecifikácie, ktoré charakterizujú nájom pozem kov pod kontajnerovým i stojiskam i, by nebol
účelný.

Za správnosť odpisu uznesenia;

                                                                               Mgr. Martín Kollárik, PhD.
                                                                                           vedúci oddelenia